第一篇：试验委托合同模板

试验委托合同模板

随着法律知识的普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家整理的试验委托合同模板，欢迎大家分享。

甲方(委 托 人)：

乙方(检测机构)：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3结构类型：

1.4监督单位：

1.5开工日期：20_-4-1

1.6其它：

第二条：检测项目

甲方委托乙方的'检测项目：

原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

其它：

第三条 争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

第四条 附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托单位：(以下简称甲方)

试验单位：(以下简称乙方)

甲乙双方经友好协商，甲方将该项工程的检测试验内容委托乙方承担，为明确双方权益签订本合同，相关事项如下：

一、乙方严格按照国家、部委、省市有关现行行业标准、规范、规程进行检测，及时提供真实、有效的试验报告，不得弄虚作假。

二、根据甲方施工要求，积极配合，做到随叫随到，对甲方要求检测的项目，及时进行检验并提供检验报告。

三、甲方应严格按照国家、部委、省市有关现行行业标准、规范、规程进行抽样送检。送检材料及样品应根据施工现场、真实抽样，不得弄虚作假。

四、送检样品必须按要求填写送样委托单，填写内容必须与送检样品一致。

五、乙方在接受甲方样品时，根据甲方所委托的检测项目，仔细检查样品外观状态、型号、生产厂家、规格、等级与送检委托单对照无误经双方签字认可，接受委托检测项目完成。如不符合要求，甲方应重新取样送检，否则不予接收。乙方严格做好样品的保密和安全工作，对甲方的样品及相关技术信息负保密责任。

六、甲方在领取送检样品检测报告时应该对试验报告内容、检测指标是否一致，无误后在发文薄上签字方可领取报告(检测报告一式四份、甲方三份、乙方保存一份存档)。乙方将按照甲方提供的单位工程名称分别建档。如甲方对试验报告的各项数据、内容有疑问的，必须在收到报告十五日内向乙方提出，乙方根据实际情况及时进行解答或更正，超过十五日后乙方不予受理，由于乙方造成的返工由乙方负责，由于甲方造成的返工和补换报告乙方将另收每份报告10元的成本费。

七、收费标准：

1、根据本工程情况试验费用按本工程实际检测的建筑面积每平方米 元进行计取约。

2、试验费支付方式：在本合同签订后支付人民币 元合同履约金，在本工程基础检测完成后支付人民币，主体结构检测完成时支付人民币，余下 待本工程屋面防水材料、保温材料、门窗三性、中空玻璃试验检测完毕领取最后一次报告时一次付清尾款。

八、合同规定试验内容：水泥、砂、石、砼配合比、砼抗渗、砖、钢材(焊接)、砼及砼同条件试件、结构实体检测、防水材料、保温材料、门窗三性、中空玻璃等试验项目(注：空气质量检测不在本合同包干范围)。

九、本合同一式两份，甲方双方各执一份，双方签字盖章有效。未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托单位：（以下简称甲方）______________________________

施工单位：（以下简称乙方）______________________________

甲方近期施工任务重，无法及时完成施工临时用电工程电气工作，特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。

第一条：工程概况

1、工程名称：__________________

2、工程地点：__________________

3、工程内容：__________________

4、工程工期：本工程定

第二条：工程承包范围及决算依据

1、工作范围：电压等级为1kV以上及35kV以下，高压开关柜、变压器、电缆等配电设施

2、工程结算依据：

（1）本工程预算、结算根据：费用构成及计算标准：

①闽建筑〔20_〕103号关于颁发《全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表》（20_版）的通知；

②建设工程人工预算单价：根据闽建筑[20_]15号文件《关于调整建设工程人工预算单价的通知》；

③定额采用：《第二册·电气设备安装工程》、《福建省建筑安装工程费用定额》（20_版）及闽建筑〔20_〕4号文件福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（20_版）安全文明施工取费标准和使用方法的通知。

3、决算方式：采取以预算代结算方式结算。

第三条：工程款拨付及结算

1、在合同签订之日起的二天内，甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整（小写）￥：2503.0元，一次性付清。

2、乙方收到测试费及甲方提供了具备试验条件并书面通知乙方后，在七个工作日内完成试验。

3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验配合工作。

第四条：纠纷解决办法

本合同未尽之处，可参照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时，可向合同签订人民法院提请讼诉。

第五条：本合同壹式肆份，甲方持壹份，乙方持叁份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

第二篇：试验检验委托合同

合同编号：城建十委托合同（）年第（）号

试验检验委托合同

委 托 单 位：北京城建十建设工程有限公司 受委托单位： 南昌赣建工程质量检测中心 签 订 时 间：2009年4月10日

签 订 地 点：北京市朝阳区安苑东里三区10号

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方： 北京城建十建设工程有限公司（以下简称甲方）和受委托方： 北京（以下简称乙方）平等协商一致，特签定本合同。

一、工程概况

1、工程名称： 国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系

统项目

2、工程地点：

3、建筑面积：

4、结构类型：

5、层数：

6、结构完成日期：

7、工程竣工日期：

二、试验检验范围及试验检验资料标准

1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖

（砌块）等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度（标养试块、同条件试块、实体试块）、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。

2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003的要求及时、准确

提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆 份。

3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验

报告表样式并征得甲方确认。

三、试验检验费用收取标准及结算方式

中相应单价的%支付乙方试验检测费用。

单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程

师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。

3、甲方每月25日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付

清。

四、甲方的权利与义务

1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试

件的代表性、真实性、及时性负责。

2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确；样品试件标识清楚、内容完整、准

确并与委托单内容一致。

3、本合同有关条款中甲方应负的责任。

五、乙方的权利与义务

1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所委托的样品试件及时进

行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方原因延误工期，乙方需承担相应的赔偿责任。

2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告，要求内容必须完整、真

实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需承担相应的赔偿责任。

3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。

六、违约责任

1、乙方未按照合同履行义务，给甲方造成损失的，应承担相应的经济责任。

2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。

七、合同的效力

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”，其它印

章一律不具备效力。

本合同未尽事宜，经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条

款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认，并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。

八、其它约定事项

员，收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。

九、争议解决方式

本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工

程所在地人民法院起诉。

十、附则

本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。

委托单位名称：受委托单位名称：（盖章）（盖章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

单位地址：单位地址：

联系电话：联系电话：

传真：传真：

签定日期：2009年4月10日签定日期：2009 年4月8日

告知书

致南昌赣建工程质量检测中心：

北京城建十建设工程有限公司为明确经营过程中的权利义务，维护双方权益，减少纠纷出现，特此将公司的相关业务规定告知贵司，贵司如同我司建立经济合同关系，必须严格遵守此规定。如贵司有意违背，视为贵司故意与相关人员串通损害我司利益，则相应行为的后果由贵司自行承担，对由此而给我司造成的经济损失，贵司负赔偿责任。

1、我司所有业务往来皆以与相对方签署的书面合同为准，并加盖“北京城建十建设工程有限公司”或者“北京城建十建设工程有限公司合同专用章” 或者“北京城建十建设工程有限公司合同专用章（材料设备）” 或者“北京城建十建设工程有限公司合同专用章（劳务）”方可生效。我司项目部、各分公司任何个人都无权在没有书面合同的情况下与贵司发生业务往来。未签有书面合同，贵司应予拒绝我司工作人员发出的指令。如贵司不予拒绝，则相应行为视同该工作人员个人行为，与我司无关，我司不承担任何义务。贵司的行为亦视为与该工作人员恶意串通损害我司利益的行为，应赔偿我司因此产生的一切损失，构成犯罪的，移交刑事侦查机关立案处理。

2、贵我双方如签有书面合同，应严格执行合同关于标的范围及其它权利义务的约定，超出合同标的范围的需要事先与我司另行就超出部分签订书面合同。没有书面合同的，超出部分视为贵司单方行为，与我司无关，我司就超出部分不承担付款义务和任何责任。我司任何个人都无权就超出合同约定部分向贵司发出指令。

3、项目部印章和分公司印章对外没有任何法律效力。因而使用上述印章签署的任何文件资料均属无效，贵司自行承担法律后果。

4、项目部或分公司员工没有对外签署变更合同条款、签署各种承诺、证明及其它书面经济文件的权利，如在履行合同过程中需要变更合同或签署补充协议，需要加盖“北京城建十建设工程有限公司”或者“北京城建十建设工程有限公司合同专用章” 或者“北京城建十建设工程有限公司合同专用章（材料设备）” 或者“北京城建十建设工程有限公司合同专用章（劳务）”方可生效。未经公司授权的个人签字对本公司不发生法律效力，相应后果由贵司自行承担。

5、项目部或分公司无对外借款或担保的权利，如贵司与其办理相关事宜,视为个人行 为，与我司无关，相关法律后果贵司自行承担。

合同签订人承诺已完全仔细阅读完上述条款，并在与北京城建十建设工程有限公司经济往来中遵守本条款的规定。

告知书是合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

发包方（章）承包方（章）

法定代表人：

委托代理人：

年月法定代表人： 委托代理人：年月日日

第三篇：工地现场材料施工试验委托合同

建设工程检测试验委托合同

委托单位（甲方）：北京德广逸仓储服务有限责任公司

项目负责人：联系方式：

受托单位（乙方）：

项目负责人：联系方式：

建设单位：北京德广逸仓储服务有限责任公司开工日期：

施工单位：竣工日期：

设计单位：河北石家庄市建筑设计院取送样人员：

见证单位：见证人：电话： 工程名称：北京银凯1#办公楼工程编号：

建筑面积：5459.87㎡结构形式：框架结构层数：三层

检测项目：钢筋、水泥、粗细骨料、砼、砂浆、砖、防水材料、水暖配件、建筑

管材、建筑节能、室内有害气体检测、电线、电缆、铝塑门窗、结构实体检测。

抽样制度：抽检样品时，必须填写见证记录、抽检记录，并有施工单位取样人签

字。

收费标准：执行北京市建设工程检测检验收费标

检测费用金额：竣工前据实计算。

其他：

委托单位（签字盖章）：受托单位（签字盖章）：

2013年10月日2013年10月日

第四篇：委托合同

委托合同

20104120122110土木工程2班陆瑾华

委托人（甲方）：王敬华证件号码及编号;教师证 XXXXXXX；住址：教师村18栋101受托人（乙方）：陆瑾华证件号码及编号：学生证 201041201221住址：学生宿舍8栋808 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就委托的有关事宜达成协议如下：

第一条：委托条件

要求乙方至少拥有一个n-bye账号

第二条:委托内容

甲方委托乙方在n-bye网站发布如下八部法律电影：《肖申克的救赎》、《十二怒汉》、《永不妥协》、《魔鬼代言人》、《杀死一只知更鸟》、《七宗罪》、《律政俏佳人》、《原罪》。

第三条、委托用途

方便上甲方教的合同法的全体同学欣赏了解关于合同方面的知识。

第四条、委托期限

自2011年11月1日至2011年11月7日，共计7天.甲方应于2011年11月1日前通过邮件形式将约定电影发到到乙方的邮箱(945070938@qq.com)。

第五条:委托酬劳

乙方按合同要求完成该任务，甲方应给予乙方平时成绩分加五分。（嘎嘎。。）

第六条、合同解除

（一）经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

（二）因不可抗力导致本合同无法继续履行的，本合同自行解除。

（三）甲方有下列情形之一的，乙方有权单方解除合同：

在上述指定日期前没有把约定电影交付乙方。

（四）乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同：

在上述规定日期内没有把指定电影发布到n-bye网站上。

（五）其他法定的合同解除情形

第七条、违约责任

（一）甲方有第六条第三款的情形，应按照委托酬劳的两倍向乙方支付违约金；乙方有第六条第四款的情形，则甲方有权扣除乙方平时成绩的20%。

（二）委托期内，甲方或者乙方想要撤销委托，必须提前两日告知对方，甲方并按照约定的酬劳的1.5

倍支付给乙方，而乙方则应接受甲方扣除平时成绩的10%的处罚。

第八条 合同争议的解决办法

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

本合同经双方签字盖章后生效。本合同（及附件）一式两份，其中甲方执一份，乙方执一份。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式。

委托人（甲方）签章：王敬华受托人（乙方）签章：陆瑾华联系方式：***联系方式： 726265

签字地点：6F102签字地点：6F102

2011年 10 月30日2011 年 10 月 30 日

第五篇：委托合同通用

委 托 代 理 合 同

（）保律代字第号

（甲方）因纷一案，委

托湖南保协律师事务所（乙方）代理，经双方协商，订立下列条款，共同遵照执行。

一、乙方接受甲方委托，指派律师担任甲方与纠纷案的代理人。

二、乙方律师必须对代理工作认真负责，以事实为依据，以法律为准绳，维护甲方合法权益，并按时出庭，但不负保证胜诉之责。

三、甲方应当向乙方全面提供有关本案的证据，如实介绍案情。乙方如发

现甲方捏造事实，弄虚作假，有权终止代理。依约所收代理费用不予退还。

四、如乙方无故终止履行合同，则代理费全部退还甲方；若甲方无故终止

履行合同，代理费不予退还。

五、甲方委托乙方代理权限为以下第种方式：

1.全权代理。享有代为承认、放弃、变更诉讼（执行）请求、提起反诉、上

诉，撤回起诉或上诉，进行协商、和解、调解等权利。

2.一般代理。

六、甲方采取以下第种方式向乙方支付律师代理费：

1.在本合同签订后甲方即向乙方支付律师代理费用人民币（大写）元，并负担乙方律师承办本案的（住宿、交通、文件打印、复印、通讯、调查等费用）；

2.按下列约定按时向乙方支付费用：

①

②

③

七、本合同签订之日起至本案终结（判决、仲裁、案外和解、撤诉、裁定等）止。甲方如需继续委托乙方律师承办委托事项以外的其他程序的法律事务，应另行与乙方签定协议书，并缴纳律师代理费和办案费用。

八、本协议经双方签字（盖章）生效，本合同在履行过程中如发生的争议不

能协商解决，则提请常德仲裁委员会仲裁。

甲方（签章）:乙方：##事务所（签章）

年月日