深圳市建设工程设计合同

工程名称:

工程地点:

合同编号:

(由设计人编填)

设计证书等级:

咨询甲级

水保乙级

发

包

人:

设

计

人:

签订日期：

深圳市勘察设计协会

监制

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担

项目水土保持方案的设计工作，经双方协商一致,签订本合同。

第一条

本合同依据下列文件签订:

1.1

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

l.2

《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

l.3

《深圳市城市规划条例》。

1.4

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.5

建设工程批准文件。

第二条

本合同设计项目的内容：

2.l

工程名称：

项目水土保持方案

2.2

设计指标及要求：

第三条

发包人应向设计人提交的有关资料及文件

序号

资料及文件名称

文件编号

份数

提交日期

有关事宜

方案或初步设计

合同签定后一周电子版

测量、地勘及物探

合同签定后一周电子版

法人身份证复印件、法定代表人证明书及法定授权委托证明书

合同签定后一周盖

章

发改委立项文件

合同签定后一周复印件

组织机构代码证

合同签定后一周复印件

选址意见书或用地规划许可证

合同签定后一周复印件

其他相关文件

合同签定后一周复印件

第四条

设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

序号

资料及文件名称

份数

提交日期

有关事宜

龙岗天安数码创业园（一～三号厂房）项目水土保持方案

（报告书）

5份

合同签定后壹个月内

第五条

本合同设计收费为：

按国家发展改革委员会建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）计算并经双方协商，确定包干设计费为：人民币陆万陆仟元整（￥66000.00元）。

费用支付进度详见下表。

付费次序

占总费用（％）

付费额

（万元）

付费时间（由交付设计文件所决定）

第一次付费

100%

6.6

提交水务局批复文件后30天内付清

第六条

双方责任

6.1

发包人责任

6.1.1

发包人按本合同笫三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反有关规定及国家有关标准进行设计。

6.1.2

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.3

发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外．发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.4

发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.5

发包人不承担派赴现场处理有关设计问题的工作人员的费用，可提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.6

发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2

设计人责任：

6.2.1设计人应严格按照有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2

设计人采用的主要技术标准是:

1、《开发建设项目水土保持技术规范》

2、《开发建设项目水土保持设施验收管理规定》

3、《水土保持综合治理技术规范》

4、《深圳市开发建设项目水土保持方案报告书编制指南》

5、《土壤侵蚀分类分级标准》

6、《深圳经济特区水土保持条例》

6.2.3

设计文件合理使用年限为

五

年，从交付设计资料起计。

6.2.4

设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5

设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6

设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条

违约责任：

7.1

在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2

发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

7.3

设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。给发包人或第三人造成损失的，还应承担赔偿责任，赔偿金由双方商定为实际损失的3

‰。

7.4

由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。

7.5

合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条

其他

8.1

发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2

设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3

本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4

发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.5

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.6

本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由

深圳市

仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8

本合同一式

陆

份，发包人

叁

份，设计人

叁

份。

8.9

本合同经双方签章生效。

8.10

本合同生效后，按规定到建设工程方案审批机构（深圳市规划与国土资源局或其派出机构）备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12

其它约定事项：本合同服务内容含相关的专家评审和协助发包人报批等事宜。

发包人名称：

设计人名称：

（盖章）

（盖章）

委托代理人：（签字）

委托代理人：（签字）

住

所：

住

所：

邮政编码：

邮政编码：

电

话：

电

话：

传

真：

传

真：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

市勘察设计协会备案：

经办人：

（盖

章）

（签

字）

备

案

号：

备案日期：

****年**月**日

鉴证意见：

鉴证日期：

****年**月**日

—

END

—