第一篇：电工施工合同协议书

电 工 施工合同

编号：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

甲、乙双方经共同协商，甲方同意将

承包给乙方。为明确双方责任，分工协作，互相配合，依期完成工程任务，双方同意订立如下条款，共同遵守: 一、工程地点：

二、工程范围和内容 ：

1)

。2)。

三、承包方式和工程造价：

1、本工程从设计、报批到包工、包料、包调试、组织供电验收的方式风险承包承建。

2、工程参考国家定额收费标准，乙方报价，甲方审定核实，核定造价为人民币：￥

元,大写 ：

(含税)。

四、施工工期：

本工程定于报装批复日起开工，完工时间按供电局定的停电时间为准（即从开工日至完工验收），以

四 个月为限。

五、双方责任：

1、甲方责任：

(1)提供必要的施工条件（如水、电清理土建现场）。

(2)甲方不按合同约定支付工程款，每延误一天应按滞付金额的0.1%向乙方缴纳滞付金。在甲方付清工程款项前，所有工程材料设备所有权归乙方，乙方有权停工、退场、停电或采取其他措施，所造成的损失由甲方负责。

(3)由于甲方原因造成工期延误，所造成损失由甲方负责；甲方原因造成工程延误，致施工成本增加，乙方利益受到损害的，甲方应予补偿，否则乙方有权解除合同并追究甲方赔偿责任。

2、乙方责任：

(1)负责工程质量，必须符合施工图纸及国家验收规范、保证施工质量并通过供电局验收合格。

(2)查阅施工图纸，按时完成工期。

(3)确保施工安全。

(4)除不可抗拒的自然灾害和人为破坏因素外，设备保修一年，其间如有故障，须 24 小时到场解决问题，维修或更换的配件保质期顺延一年,可协商永久服务。

(5)乙方施工安装期间负责保管本身材料设备的安全，以及厂房其它设施的安全，否则自行承担赔偿责任。

(6)乙方承诺具备本合同涉及的设计施工安装资质和履约能力，如有虚假或不足，造成工程无法进行或终（中）止，或无法达到供电标准无法送电使用，由乙方及法定代表个人承担损失，退回合同款，并给予甲方合理赔偿。

六、付款方式：

合同签定，立即生效，签订合同当天支付工程款 30%，主材料到场及安装完成后甲方付至工程款的 5 5 0%给乙方；其余 2 2 0%在送电前，由甲方付完 20%一周后送完电。

七、送电手续按供电局有关规定办理。

八、本合同一式 贰 份甲乙双方各执 壹 份

九、合同附件：

(1)设备材料清单明细（由乙方提供）；(2)乙方营业执照及资格证书；(3)法定代表身份证复印件。

乙方：

（盖章）

社会信用代码：

企业经营地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户银行：

账号：

日期:

****年**月**日 甲方：

（盖章）

社会信用代码：

企业经营地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户银行：

账号：

日期:

****年**月**日

第二篇：电工施工协议书

电力施工安全协议

甲方（工程发包方）：

乙方（工程承包方）：

甲方 工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：

一、甲方的安全责任：

l、涉及输、变、配电设备上的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题。

2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。

3、在电力生产区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙方单位事先制订工作的“三措”（即:组织措施、技术措施、安全措施），并审查和监督实施。

4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。

5、对起重、油漆、土建等非电力类施工单位以及非电力系统的电力类施工单位承包运行变电所和线路大修、改造、扩建等工程中的分项目，必须指派工作负责人，并由该工作负责人组织开工会和收工会，向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。

6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在上岗时佩戴。

7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。

8、工程竣工后，应组织验收，对工程的安全、质量情况作出综合评价。

二、乙方的安全责任：

1、组织施工人员学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试（或考核）合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目，乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试（或考核）合格的人员进入施工现场工作。

2、复杂或危险性较大的工程，应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。

3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”，并对现场施工安全负责。

4、施工中必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入电力生产区域内施工，必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到值班人员的同意。

5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具；不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员；对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。

7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，企业负责人（安全施工第一责任人）对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担；若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。

8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。

9、本工程不得再行转包。

三、施工期间甲方指派 同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定；乙方指派 同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。

四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。

五、涉及须明确的本工程业务事项（工作范围、作业区域、工作票签发等），可另外附页。

六、其它需要约定的事项：

七、本协议是 工程承包合同的附件，经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。

本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方代表盖章：

乙方代表盖章：

甲方单位盖章：

年 月 日

乙方单位盖章：

第三篇：施工合同协议书

施 工 合 同 协 议 书

甲方：东莞市水木坊装饰设计有限公司乙方：

地点：广州富力爱丁堡,五羊新城室内大理石墙面地面铺贴工程。

1、甲方工地材料到位，提供工具，斗车等工具由甲方负责。、一切小工具（灯泡、电线、安全帽等）由乙方负责。、乙方要保质保量，在工地不准打架、赌博，如有违反，罚款500-1000元。

4、施工安全：发生工伤事故由施工队自己负责。、本工程工期为天，乙方按施工实际量计算总平方数，卫生间墙面/平方米，地面：/平方米，此价不含税金。、人员进场按每人发饭票，不包吃，包住宿、包水电，饭票费按每月计算扣除。7、十天以内可以借资，借资款不超过进度款。

8、结算方式：按每月工程进度的80%结算工程款，余款的20%在验收合格10天之内，全部付清。

9、乙方在本合同期间不得中途撒离工人，如因此造成的一切经济损失由乙方负责。

10、乙方施工人员进场后先试用两天时间，确实质量无问题后再继续施工（质量要求是水平、四角直、尽量无空心），如在两天施工过程过存在严重质量问题，本合同则自动失效，双方不追究责任。

11、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效，至工程验收结清余款后失效。

注：完成总工程后，补锯片款伍佰元整（￥500）。

本合同如有未尽事宜，双方可协商后签订补充协议，此补充协议也视同合不可分割部分，与合同具有同等法律效力。

甲方签名：东莞市水木坊装饰设计有限公司乙方签名：

2006年月日2006年月日 合同编号：SMF-060830

第四篇：施工合同协议书

四川电信集团公司四川网络资产公司

八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程

施工合同协议书

甲方：四川电信集团公司四川网络资产公司

乙方：道孚县电力公司

合同编号：DFDX2008007

签订日期：二OO年月

四川电信集团公司四川网络资产公司

八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程

施工合同协议书

发包人：四川电信集团公司四川网络资产公司(以下简称

甲方)

承包人：道孚县电力公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中

华人民共和国电力法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方

本着平等自愿、诚实信用的原则，就道孚县八美协德、各卡甲

拔、麻孜尼姑庙机站输电工程承包事宜，订立本协议双方遵照

执行。

第一条工程概况

工程名称: 道孚县八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站

输电工程

工程地点: 四川省甘孜州道孚县

第二条本协议范围；

1、道孚县八美镇协德乡机站输电工程，10KV、0.4KV

线路、10KVA台区。

2、道孚县各卡乡甲拔机站输电工程，10KV、0.4KV线

路、10KVA台区。

3、道孚县麻孜乡尼姑庙机站输电工程，10KV、0.4KV

线路、10KVA台区。

第三条工程工期

开工日期；2008年月日

竣工日期；2008年月日

第四条质量等级标准、规范

一、工程质量等级：工程质量合格100％(一次性验收合格)。

二、标准、规范：以设计为依据，执行国家现行电力建设施工

及验收技术规范等中的有关规定进行施工及验收。

第五条合同价款

承包范围内的工程实行总价包干，即完成全部工程的总

价为人民币120000.00元，一次包干，除预算外、不可抗力自

然因数外、合同期内任何情况均不再调整。

第六条组成合同的文件

组成本合同的文件及解释顺序如下

1、合同协议书

2、合同标准文本《通用条款》

4、国家现行水电行业标准、规范及有关技术文件

第七条 本协议书中有关词语含义与合同标准文本《通用条

款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条本项目工程款

l、首付款：合同签订后预付工程款人民币。

2、待竣工试运结束办理竣工结算后，支付余款

3、合同总价的5％作为质量保证金，待质保期满后一次

性付清。

第九条本项目工程师

甲方指派于(即项目工程师)，对工

程工期、质量、进度负责，处理本项目中甲方的相关工作。

第十条施工用水、电及工程材料供应

1、所有施工用水、电、设施、材料及其他设施均由乙方自行解决。

2、乙方采购的用于工程的材料、设施等应按约定选用满足设计和国家现行规范要求；未经检验或已经检验为不合格的材料、半成品和工程设备等，不得投入使用并限期运出现场。第十一条验收与结算

1、乙方应严格按照国家现行有关规程、规范的规定施工，确保工程质量达到设计和国家颁发的工程施工验收规范标准，经检查不合格，乙方必须及时返工并承担一切损失。甲方对不合格工程不结算工程款。

2、工程材料必须符合质量要求，即应有合格证，出厂报告、复检报告，发生的费用由乙方负责。

3、若发生乙方无条件退场的情况，则乙方以前所承担工程不合格部分的整改和文明卫生的清理由甲方另派施工队负责，所发生的费用由乙方承担(在结算款中扣除)。

6、工程竣工验收合格，甲方应于28天内审批完毕或提出修改意见，否则视为同意乙方意见。

第十二条双方的工作

一、甲方的工作：

负责向乙方提供一切便利，以便工程顺利进行并按期完工。

二、乙方的工作

1、结合施工现场实际，对线路方案进行优化，并经甲方代表批准后使用。

2、乙方应遵守此前甲方与工程所在地各级政府及相关单位达成协议，着重藏族地区的风俗习惯，搞好环保、安全、文明施工，并执行甲方现场的有关规定。

3、乙方负责对施工人员进行安全教育、法津培训与安全管理及现场安全生产(按国家新颁布的安全生产条例及相关法规)，发生安全事故(包括人员、设备等)由乙方承担全部责任。

4、乙方按照国家规定依法办理主要材料运输、保管、成品保护、使用，出现违规行为造成的一切后果及责任，由乙方自行承担。

5、乙方应在甲方的统一协调下，与其它施工队伍搞好配合，共同将项目内工作做好。

6、负责地方关系的协调。

7、乙方全权负责本工程施工内的一切安全事宜，本工程发生的所有由安全事故均由乙方负责。

第十三条违约责任及争议解决式

1、甲、乙双方任何一方发生其他情况违约，均按合同总价款的0．1—2‰计算违约金支付给守约方，若给对方造成损失超过违约金的，应补偿违约金不足部分。

2、甲方未按期支付工程款，则按推迟付款金额每天2‰向乙方支付延滞金。

3、乙方未按期完成工程，每超过一天甲方扣除乙方全同总价款的1 ‰。并由于承担未完成施工给甲方所引起的一切损

失。

4、甲、乙双方若在合同履行期内发生争议，应本着友好协商的原则解决，无法协商一致的，可以在十五日内向工程所在地法院起诉，第十四条不尽附则

本合同未尽事宜，双方另行商议。

第十五条合同生效

本合同一式四份，甲方二份、乙方二份，各份具同等法律效力，本合同经双方代表人签字盖章后生效。

第十六条合同订立时间、地点

合同订立时间：2008年月日

合同订立地点：四川省道孚县

甲方：四川电信集团公司四川网络资产公司代表：（签字）甲方地址：

电话：

开户行：

帐号：

乙方：道孚县电力公司代表：(签字)乙方地址：四川省甘孜道孚县

电话：0836—7123587

开户行：

帐号：

第五篇：2016施工合同协议书

工程承包协议

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就南航配餐管道工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

二、工程承包范围：除甲方指定的全部工程内容。甲方分包项目如下：

1.新建DN65蒸汽管道两条共计约96米。2.新建PPR65自来水管道一条约48米。3.新建DN65 供暖管道1条单程约48米 4.新建DN80 预留供暖管道单程26米。5.DN80 筹建供暖管道单程19.5米。6.新增阀门井一处。7.改建下水管线15米。

三、工期、质量要求：

1、工期：工期总日历天数为 天

2、质量：合格

四、合同条款：

本工程包工包料一次性包死；并扫地出门，交付甲方使用。

1、乙方在施工过程中为了缩短工期提高质量、加强安全 防护等目标而采取的新工艺和新措施经甲方认可后方可实施，但不得以此理由提出费用增加。

2、乙方在施工过程中所发生的一切非甲方原因造成的费用损耗，均包含在乙方合同总价中，结算时不再另行增加费用。

3、如乙方认为需要超时工作，以便能按竣工期限完成工程，则此等费用及不论任何原因等需额外开支的费用均由乙方承担。

4、工程承包方式为包工包料，未遇见材料按现场实际发生计算。办理本工程安监、环保、保险、劳务等手续并承担相关费用。

5、本工程劳保统筹费、文明工地费、贷款利息、四项保险费用均不计。

五、付款方式：

本工程不支付预付款，工程完工一次性付清（乙方所垫支的工程款不计利息）。

六、双方要履行的工作：

1、甲方的工作：

⑴、乙方进入施工现场，甲方负责办理施工期间的相关手续及相关文件。

⑵、开工前向乙方提供施工要求及工程量。

2、乙方的工作：

⑴、在施工过程中，乙方必须服从甲方的统一管理，严格执行甲方的施工指令。施工现场要严抓员工的劳动纪律及个人素质，不得发生聚众闹事、打架斗殴的行为。⑶、施工过程中，乙方须按照文明工地标准组织施工，因政府相关部门检查不合格而引起的相关处罚由乙方承担；并在交工前将所有建筑垃圾全部清运出场，达成现场无垃圾、无污染。

⑷、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，在施工过程中发生的事故，并产生费用由乙方全权承担。

⑸、已竣工工程未交付甲方前，乙方无条件负责成品工程的保护费用，在此期间发生工程损坏，乙方自费在规定的期限内予以修复。

⑹、乙方应承担劳动、安全、环保等部门的政府性质的费用；及设备、材料相关部门的检测费用。

七、工程验收及结算：

1、工程结算价款；在本协议确定的合同价款基础上，按协议约定的变更及签证结算方式进行调整，作为工程结算价款。（施工过程发生的设计变更，以实际发生的工程量做变更增减结算。（变更手续齐全）工程验收：工程完工具备验收条件后，乙方按国家竣工验收程序，邀请相关部门组织验收，验收合格后，保修时间以工程备案表完成作为起始时间。即可办理工程结算手续，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在接到竣工结算报告及资料后30天内进行审核并确认。报告经双方确认后，除预留5%的保修金外三个月内付清。保修期满后支付所预留金额。

八、其他事项：

1、乙方按甲方确定的工期和质量标准积极组织施工，质量达不到要求，甲方有权拒付剩余工程款。

2、用电及给水，由甲方提供水源及电源，乙方的施工用水、电费由甲方支付。

3、此协议作为甲乙双方最终结算依据，其他议标文件、往来文件、设计变更、现场签证单均为有效附件。与此协议不相符的附件，均以此协议为准。

4、本合同的所有涉及条款甲乙双方都应该共同遵约，乙方若不能按照规章制度中相应条款履行将由甲方进行处罚。

5、本合同执行过程中出现不可预见问题，双方应协商解决，协商不成，双方均同意提交当地仲裁机构进行仲裁。

6、本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。合同约定内容完成后，合同自动失效。

甲方：

法人代表：

负责人：

签订日期： 乙方： 法人代表： 负责人： 签订日期：