第一篇：个人挂靠公司协议书

协 议 书

甲方： 河北某某建筑工程有限公司

乙方： 牛某某（某有限公司某项目负责人）

为了确保工程质量和进度，做到安全生产、文明施工，根据建设部关于项目施工管理的要求，甲方组建项目领导班子，乙方组织项目施工并接受、服从甲方对施工全过程的管理和领导，经双方协商一致，签订本协议。

第一条施工内容

某有限公司某项目图纸范围内的土建、水、电、暖及施工中发生的变更、签证等，履行甲方与业主年月日签订的《建设工程施工协议》的全部条款。

第二条财务管理

1、乙方根据业主每次拨付的工程进度款向甲方交纳7%的管理费（含税）。

2、乙方根据业主拨付的工程进度款向甲方提供80%的材料发票及20%工人签字的工资领取详单，一次一清。

3、业主拨付的工程进度款，甲方不能以任何理由挪用和截留，扣除乙方应缴纳的管理费、税金后一次性支付给乙方。工程进度款拨付到总造价的80%时管理费扣清。乙方向甲方提供该工程所属材料购销合同并按国家有关规定张贴印花税票。

4、甲方所委派的管理人员工资及工程所需各种费用由乙方承担。

5、若业主拖欠工程款，乙方不得向甲方催要，甲方可协助乙方向业主追要，所发生费用由乙方承担。

6、乙方对本工程履约期间所发生的一切债权债务等负全部责任。

7、甲方有权监督乙方支付工人工资，因拖欠工人工资，造成工人闹事、上访，给甲方造成的损失，由乙方承担全部责任。

第三条安全、文明施工管理

1、安全目标：杜绝死亡和重伤事故、轻伤频率不大于2‰；杜绝重大机械和火灾事故。

2、乙方应按甲方要求建立安全保证体系，成立安全领导小组，由现场负责人担任组长，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，建立安全管理体系。制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责。加强安全教育，提高全员的安全意识。认真执行安全技术规范、严守安全规则、落实安全措施、确保安全施工。

3、乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在本工程中如发生安全事故，应立即向甲方报高，重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方约定：由于乙方的管理责任，一旦发生安全事故，事故的全部责任即经济损失（包括各项罚款）由乙方承担。

第四条质量管理

1、质量检查：乙方按照标准、规范和设计要求，加强内部检查工作，坚持执行自检、互检、交接检制度，随时接受甲方和委派人员以及各级质检部门的检查监督，未检查、检验提供便利条件，如出现返工、修改，由乙方承担返工、修改的费用，并达到合格要求。

2、隐蔽工程验收：乙方应在自检合格后，验收48小时前通知甲方共同验收，经验收合格并在验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收，返修费用乙方承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的验收要求进行剥露和开口，并负责恢复和承担因此发生的费用及损失。

3、中间验收：设备基础、结构施工或组装修等完成后，设备安装或下道工序进行前办理验收，经验收合格后方可进行下道工序或交付其他施工队伍接管。如验收不符合 要求，乙方应按验收提出的要求返修后，通知重新验收。

4、交工验收：衣服那个承担任务全部完成，经初验达到约定的质量标准后，再报请业主（或业主委托的其他单位）验收。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知验收，直到符合质量要求为止。乙方承担因此发生的全部经济责任和工期延误责任。

5、乙方应严格按甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工协议》等文件要求的工期进行施工，确保按期完工。如出现工期延误，导致的任何处罚及损失由乙方全部承担。

第五条质量保修：（详见《建设工程施工协议》）

第六条施工管理

1、严格按照甲方和业主签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工协议》进行施工。

2、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查和监督。与现场其他单位搞好协调配合3、负责完成施工的有关技术措施的编制，保甲方批准后严格实施。

4、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如有损坏乙方自行承担由此引起的一切经济损失（包括各种处罚）。暂停施工期间对所涉施工部位进行妥善保护。

5、做好已完工程成品保护，成品保护费用由乙方承担。

6、交工前保护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。积极配合保修，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。

7、认真做好工程的施工日志和隐蔽工程等原始记录，完整、清楚、详细、准确的积累施工资料，及时将有关经济资料完整的提供给甲方，并配合整理归档。

第七条未尽事宜：双方协商解决。

第八条合同份数

本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方盖章、签字生效。

甲方：河北某某建筑工程有限公司（盖章）

乙方：（签字）

年月日 备注：业主为某有限公司

第二篇：个人挂靠公司协议书

个人挂靠公司协议书

甲方： 乙方：

本着互利互赢的原则，甲乙双方就挂靠一事达成协议：

1、甲方为乙方提供公司所有资料。

2、甲方有权全程监督乙方的食品安全工作。

3、甲方全权提供乙方的加工原料及耗材。

4、甲方全权提供乙方的财务票据。

5、甲方向乙方收取费用营业额的8%。

6、甲方收取乙方食品安全保证金贰万元。

7、共同协定协议期限为一年，从协议生效日起。

8、本协议合作门店限华运超市大学城店、龙湖春天店、伍河店。

9、帐期：华运超市到帐后，甲方应准时给乙方汇款。

10、乙方在华运门店经营销售过程中，出现任何问题纠纷，应承担全部责任及相关法律法规责任。

本协议双方签字生效后，如有争议，另做补充，协商解决，也可向当地人民法院提起诉讼。

甲方代表：

乙方代表：

****年**月**日

****年**月**日

第三篇：个人挂靠公司协议书

协 议 书

甲方：xxxxxxx建设工程有限公司工程 乙方：（项目负责人）身份证号：

为了确保工程质量和进度，做到安全生产、文明施工，未明确承包经营责任，强化内部施工管理，根据《建筑法》《合同法》等的相关规定及项目施工管理的要求，甲方组建项目领导班子，乙方组织项目施工并接受、服从甲方对施工全过程的管理和领导，经双方协商一致，签订本协议。第一条 施工内容

某有限公司某项目图纸范围内的土建、水、电、暖及施工中发生的变更、签证等，履行甲方与业主 年 月 日签订的《建设工程施工协议》的全部条款。

第二条 财务管理

1、乙方根据业主每次拨付的工程进度款向甲方交纳2%的管理费（不含税）。

2、乙方根据业主拨付的工程进度款向甲方提供80%的材料发票及20%工人签字的工资领取详单，一次一清。

3、业主拨付的工程进度款，甲方不能以任何理由挪用和截留，扣除乙方应缴纳的管理费、税金后一次性支付给乙方。工程进度款拨付到总造价的80%时管理费扣清。乙方向甲方提供该工程所属材料购销合同并按国家有关规定张贴印花税票。

4、甲方所委派的管理人员工资及工程所需各种费用由乙方承担。

5、若业主拖欠工程款，乙方不得向甲方催要，甲方可协助乙方向业主追要，所发生费用由乙方承担，主要由乙方与业主协调解决。

6、乙方对本工程履约期间所发生的一切债权债务等负全部责任。

7、甲方有权监督乙方支付工人工资，因拖欠工人工资，造成工人闹事、上访，给甲方造成的损失，由乙方承担全部责任。第三条 安全、文明施工管理

1、安全目标：杜绝死亡和重伤事故、轻伤频率不大于1‰；杜绝重大机械和火灾事故。

2、乙方应按甲方要求建立安全保证体系，成立安全领导小组，由现场负责人担任组长，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，建立安全管理体系。制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责。加强安全教育，提高全员的安全意识。认真执行安全技术规范、严守安全规则、落实安全措施、确保安全施工。

3、乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在本工程中如发生安全事故，应立即向甲方报吿，重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方约定：由于乙方的管理责任，一旦发生安全事故，事故的全部责任即经济损失（包括各项罚款）由乙方承担。

4、乙方应服从上级领导检查，落实每一项工作。第四条 质量管理

1、质量检查：乙方按照标准、规范和设计要求，加强内部检查工作，坚持执行自检、互检、交接检制度，随时接受甲方和委派人员以及各级质检部门的检查监督，未检查、检验提供便利条件，如出现返工、修改，由乙方承担返工、修改的费用，并达到合格要求。

2、隐蔽工程验收：乙方应在自检合格后，验收48小时前通知甲方共同验收，经验收合格并在验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收，返修费用乙方承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的验收要求进行剥露和开口，并负责恢复和承担因此发生的费用及损失。

3、中间验收：设备基础、结构施工或组装修等完成后，设备安装或下道工序进行前办理验收，经验收合格后方可进行下道工序或交付其他施工队伍接管。如验收不符合 要求，乙方应按验收提出的要求返修后，通知重新验收。

4、交工验收：乙方那个承担任务全部完成，经初验达到约定的质量标准后，再报请业主（或业主委托的其他单位）验收。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知验收，直到符合质量要求为止。乙方承担因此发生的全部经济责任和工期延误责任。

5、乙方应严格按甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工协议》等文件要求的工期进行施工，确保按期完工。如出现工期延误，导致的任何处罚及损失由乙方全部承担。

第五条 质量保修：（详见《建设工程施工合同》）第六条 施工管理

1、严格按照甲方和业主签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工协议》进行施工。

2、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查和监督。与现场其他单位搞好协调配合

3、负责完成施工的有关技术措施的编制，保甲方批准后严格实施。

4、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如有损坏乙方自行承担由此引起的一切经济损失（包括各种处罚）。暂停施工期间对所涉施工部位进行妥善保护。

5、做好已完工程成品保护，成品保护费用由乙方承担。

6、交工前保护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。积极配合保修，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。

7、认真做好工程的施工日志和隐蔽工程等原始记录，完整、清楚、详细、准确的积累施工资料，及时将有关经济资料完整的提供给甲方，并配合整理归档。第七条 未尽事宜：双方协商解决。第八条 合同份数

本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方盖章、签字生效。

甲方：xxxxx建设工程有限公司（盖章）

乙方：（签字）

年 月 日

备注：业主为

第四篇：挂靠公司协议书

甲方（被挂靠单位）：北京辕邦物流有限公司

甲方单位法人：

身份证号码： 联系电话：

乙方（车辆所有人）：

身份证号码： 联系电话：

乙方为适应货运市场发展的需要，请求将车辆挂靠登记在甲方名下，甲方同意乙方请求。为明确有关事宜，双方签订合同如下：

一、挂靠车辆基本情况

乙方挂靠车辆车型为：，发动机号码为：，车牌号为： 京ya1629

二、挂靠车辆所有权、使用权和收益权

乙方车辆以甲方名义进行登记，仅是为了便于营运，登记后的车辆所有权、使用权和收益权仍属于乙方。

三、车辆挂靠期限

乙方车辆挂靠期限： 至 止。

本合同不属于劳动合同，车辆挂靠期间，乙方及乙方雇佣人员不属甲方职工，不享受甲方职工待遇，与甲方既不存在劳动合同关系，也不存在事实劳动关系。

四、甲方责任

如乙方及其所挂靠的车辆无违规、违纪、违法行为，甲方协助乙方办理车辆检测、买卖过户、保险等相关手续，但应交纳的税费由乙方承担。

五、乙方责任

1、承担与挂靠车辆有关的一切税费及违规罚款。

2、承担所聘请、雇佣的驾驶员等相关人员的一切费用

3、承担因挂靠车辆引起的事故相关责任和事故处理所需费用。

4、承担本合同虽未明确，但与挂靠车辆有关的其他费用。

六、安全管理

1、乙方必须遵守交通法规，参加交通管理部门组织的安全教育，定期对车辆进行保养，按规定接受检测；车辆未经检测或不符合安全行驶规定，甲方有权制止挂靠车辆运行。

2、乙方车辆必须投保机动车交通事故责任保险和第三者责任险，第三者责任险保额不少于50万元，免赔也应投保。如发生交通事故，保险公司理赔不足部分，也由乙方承担，甲方不承担任何责任。

3、车辆挂靠期间，未经甲方同意，乙方不得擅自将车辆改型、改造、转让或变卖，否则，甲方有权收回车辆牌、证，终止挂靠。

七、车辆运行

1、必须遵守交通法规，禁止人货混装或从事违法活动。

2、对挂靠车辆驾驶员违规违纪违法的职务行为，乙方承担连带责任。

八、其他

1、合同履行期满如乙方车辆继续挂靠，经甲方允许后，挂靠合同另行签订。

2、挂靠车辆如发生营运纠纷和交通事故，需要甲方协助处理或按照法律规定甲方应当参与处理的，所需费用均由乙方承担。

九、未尽事宜处理

本合同未尽事宜，按法律法规和甲方后续书面协定执行。

十、合同份数及生效时间

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，甲方盖章、乙方签字后生效。

甲方： 乙方（单位法人签字并加盖单位公章）：

年 月 日

第五篇：公司挂靠协议书

公司挂靠协议书

甲方：湖南中泰水电建设工程有限公司辰溪分公司 法定负责人：米家茂 乙方： 身份证号：

此合同本着公平、公正的原则，经双方协商订立。第一条 合同目的

经双方协商，一致同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方签订本合同，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。

第二条 甲方的基本权利和义务权利

（1）甲方向乙方收取管理费人民币（拾万捌仟元整），付款方式为合同签订之日交二万，中途交四万，完工后交清余款，合同期限以工程峻工时间为准，甲方提供项目经理、技术人员、资料员、安全员等相关人员应建设局及有关部门要求到现场施工并积极做好本项目工程。（2）乙方利用甲方名义所在开发票，乙方需承担税收。（3）甲方与县建祥房地产开发有限公司所签订的《建设工程承包合同》仅限于政府拨款之用，无其他实质性法律效力。

（4）甲方在本协议生效之后，向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。

（5）对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。（6）乙方丹山社区和平村棚户区共需建住宅面积约贰万平方米（20000m2）前期（A、B栋）已建成约壹万壹仟平方米（11000 m2），未建的9000 m2的资料由甲方负责做，甲方按每平方米5元的标准收取资料费。相关资料范围：本工程2、3、4、5号楼，原A、B资料不在此范围内，但A、B资料必须移交到甲方公司名下及资料员手里，并加以完善存档，以备作验收之用。

（7）乙方工程国家财政拨款，从甲方账户过账，甲方必须如其如数返拔给乙方。