第一篇：阳台防水施工合同

防水施工合同

甲方：（以下简称甲方）乙方： 重庆博沃科技发展有限公司（以下简称乙方）经甲方研究决定将南岸区学府大道69号依林雅筑2-1-5-5的厨房阳台的防水堵漏工程交乙方施工，为了明确责任，双方协商一致签订如下合同，共同遵守：

一、工程名称：依林雅筑阳台防水堵漏工程

地址：南岸区学府大道69号

二、工程范围及工程量：生活阳台防水工程，约4平米。

三、工程规格及质量技术要求：详细施工工艺见施工方案

1．采用极地牌911单组份聚氨脂防水涂料进行防水施工

2．再采用聚氨脂防水涂料进行外部防水处理，管口、边角做

一道柔性防水层。每平米用量为2kg。用金牛牌PPR管和管件

做进水管。最后用白色地砖（1.5元一张）铺贴。

四、承包方式：采用包工包料的方式。

五、工程造价及其确定实际造价：2200元。

六、工程期限及验收：以甲方正式通知为准，工期7天（202_年 月日至202_年 月日）

七、工程质量验收：在完成 防水施工后当天内，由甲、乙双方共

同组织验收。

八、工程保修：从竣工验收之日起，由乙方保修五年，凡乙方施工过的部位因防水材料和施工质量问题引起的漏水，均在保修之

列。在接到报修后48小时内到达现场，并开展维护工作。但原建筑结构下降沉陷裂缝、人为破坏防水层及自然灾害造成漏水都除外。

九、工程款结算方式：甲方将其防水工程款分二次支付给乙方：

1.在防水材料及人员进场施工付工程款（1600元）

2.在乙方完成防水施工后，由甲、乙双方共同组织验收，满两周时无质量问题应付施工方（乙方）尾款（600元）。

十、为保证乙方正常施工，甲方应提供相应临时设施并满足乙方 合理施工要求和协助乙方。

十一、安全要求：乙方严格安全管理，提供必要的安全设施，遵守安全法规，凡因乙方施工引起的一切事故，概由乙方自行负责。

十二、此合同一式二份，甲方持一份，乙方持一份，双方签字盖章生效，具有同等法律效力，若有违约，双方协商解决或向人民法院起诉解决。

甲方乙方

代表代表

日期日期

第二篇：防水施工合同

建筑防水工程施工

合同

书

防水施工合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》等有关规定，结合本工程具体情况，本着公平、公正的原则，为明确双方的责、权、利，经双方协商达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、承包方式：包工包料。

二、承包范围：江西金环颜料有限公司的厂房屋面、宿舍楼屋面、综合楼屋面及卫生间防水工程。

三、施工工期：满足土建工程施工进废要求，预制板厂房，做伸缩缝工期为三天，SBS防水为5天完成。现浇屋面厂房、SBS防水为5天完成（因天气和不可抗拒因素除外）。综合楼、宿舍楼、前门、侧门等防水，乙方应根据土建施工进度要求进行施工，并满足土建施工进度要求。

四、工程质量要求：

１、乙方应严把施工质量关，严格按《GB50207-202_》要求、施工规范及施工操作规程施工，确保不漏水、不渗水。

2、原材料质量：屋面：乙方必须使用玉龙3mm厚玻纤胎铝箔覆盖层的SBS弹性体改性沥青防水卷材，预制板接缝

用金雨王丙纶做附加层，卫生间使用金雨王丙纶防水卷材。

五、甲乙双方责任

1、甲方责任

负责按合同规定支付乙方的工程款；

负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系；

甲方应免费向乙方提供工地用水、用电及堆放材料仓库及必要的施工场地，并主动协助乙方搞好安全保卫工作；

工程竣工后，及时组织验收，并在十日内办妥工程决算手续。

2、乙方责任

严格按照合同规定的承包范围及变更签证设计施工； 乙方对施工过程中的工程安全和人身安全全面负责； 乙方积极主动接受甲方和监理公司的监督。

六、安全要求：乙方必须做好安全措施，特别是临边施工的安全防护，注意防水、防滑、往下抛掷物品，积极配合土建工程施工。凡因乙方施工造成的自身及他人的人身伤害事故，均由乙方负担。

七、工程结算

1、工程总面积约为25000平方米（按实际面积计算）。

2、单价：预制板厂房屋面按23元/平方米，其中包括预制板附加层，现浇屋面按20元/平方米，卫生间按12.5元/平方米（包括材料费和人工费等一切费用，不含建安税）。

3、付款方式：每栋完工后付该防水工程款的80%，工程全部完工后付清总工程款的95%，余款5%作质保金在五年后无质量问题付清。

八、施工工序：

1#、2#、3#、4#厂房由乙方先做丙纶附加层由甲方做完水泥沙浆找平后再做一层SBS防水层一层。5#厂房做SBS防水层一层。

综合楼、宿舍楼前门厅、侧门厅屋面做SBS防水层一层，综合楼、宿舍楼、厂房卫生间做丙纶防水层一层。

丙纶附加层：采用上半部满铺，下半部空铺；

丙纶卫生间防水：根据甲方要求采用满铺法；卷材与构筑体粘接，可采用含聚乙烯丙纶专用胶粉配制的胶水的水泥素浆与构筑体面粘接，要求满粘，以减少温变线胀变形和防止因横向透水降低防水能力；

SBS防水：采用热熔铺贴法。施工时，把卷材按位摆正，点燃喷灯，用喷灯加热卷材和基层，喷灯距卷材0.5米左右，加热要均匀，待卷材表面熔化并呈黑色光亮状态时，随即向前滚铺，注意在滚压时，不要卷入空气及异物，必须压实、压平，在卷材还未冷却前，用抹子把边封好，再用喷灯均匀细致地把接缝封好，然后再将边缘和基础复杂部位封好，以防翘边。进行热熔施工，卷材搭接缝口粘合挤压的力度掌握，应以热熔胶挤出为准。

九、质量保修期为5年，5年内有渗漏，乙方免费及无条件维修。

十、违约责任：违约方应赔偿守约方因违约造成的经济损失。

十一、本协议自双方签字后生效，至工程质量保修期完后失效，本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

年月日

第三篇：防水施工合同

防

水

施

工

合同

甲方：湖南九龙科技农业股份有限公司

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程门卫室屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程地点：娄底市万宝镇农科基地

2、工程名称：农科基地门卫室屋面防水工程

3、工程内容：在原有屋面上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

二、承包范围及方式

包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款

1、选用材质：卷材为宏源牌，3mm厚防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经甲方验收合格后方可进场开工。

2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除（运离施工现场）

3、本合同为综合单价合同，全部包工包料，单价为26元/平方。

4、面积：按甲方确认验收合格的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。

四、工期：按甲方项目部所安排在进度施工。

五、工程质量

1、工程质量标准：合格工程质量标准

2、乙方施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合《弹性体改性沥青防水卷材》

第四篇：防水施工、防水合同

南京均惠防水工程有限公司

南京均惠防水工程有限公司是一家专业从是建筑防水保温工程的重点企业。公司专业承接各种防水、保温、治漏工程、地下室防水、提供人造草坪、环氧地坪，公司具有专业建筑防水资质，现为中国建筑业协会建筑防水分会直属会员，通过质量管理体系认证，获得职业健康管理体系认证证书。近年来，公司坚持实施“名牌带动”发展战略，紧紧围绕“全员参与，科学管理，顾客至上，坚持创新，求真务实，追求卓越”的经营方针，不断探索和深化企业改革，建立了现代化企业制度，实现了较好的经济效益和社会效益。

我公司秉着“以诚为本、以质取胜、质量第一、信誉至上”的经营原则，以“质量是企业赢得信誉的关键，而信誉是企业的生命”的高度来认识，以“假如我是业主，假如我是住户”的角度来感受施工质量的重要。

我公司以优秀的职业操守、良好的专业技术、严谨科学的态度和行之有效的措施，确保了工程质量，树立了良好的企业形象和声誉。建立有各种岗位责任制，在承揽建筑化工等行业的防水防腐蚀工程项目中，以先进的施工工艺、最佳的施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的售后服务，汇报客户竭诚欢迎全国企业界各新老朋友惠顾我公司执导工作。

联系人：夏经理

电话：1519599879

3投标函

中国电信股份有限公司南京分公司（招标人）：

我单位全面研究了宏业村27、28、29单元防水修缮工程招标文件及招标文件补充文件，我们将按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。我单位投标报（全费用单价）见投标报价书。

现递交我单位投标文件正本壹份，副本壹份。

我们完全同意你们选择中标单位的办法，并同意自行承担为投标所发生的一切费用。我们完全同意，我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；同意招标文件规定的投标截止时间；同意招标文件的规定。

若我单位中标，本防水工程在30日历天内竣工，工程质量优。投标人（盖章）： 投标法定代表人（签章）： 授权代理人（签章）： 投标人地址： 投标人电话： 投标人传真：

邮政编码：202_年7月10日

法定代表人资格证明书

单位名称：南京均惠防水工程有限公司法定地址：

姓名：惠友申性别：男年龄：职务：系南京均惠防水工程有限公司的法定代表人。

为施工、竣工和保修宏业村27、28、29单元防水修缮工程的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：南京均惠防水工程有限公司

202_年7 月10日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：惠友申（姓名）系南京均惠防水工程有限公司（投标

人名称）的法定代表人，现授权委托夏庶（受委托人单位名称）的（姓名）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加中国电信股份有限公司南京分公司（招标人）的宏业村27、28、29单元防水修缮工程工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本法定代表人予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：身份证号：***49X投标人：

法定代表人：

202_ 年7月10日

投 标 人 申 明 书

第五篇：最新地下室防水施工合同

找律师就上律师36

5最新地下室防水施工合同

甲方：

乙方：

依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

一、工程概况

1)、工程地点：

2)、工程名称：

3)、工程内容：在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚，-15°)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等：

1、选用材质：“聚酯胎3mm厚，-15° 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

3、施工厚度要求：采用外mm厚“ ” 防水卷材

4、全部包工包料，单价为 元/平方。

6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。

四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。

五、工程质量：

1)、工程质量标准：合格工程质量标准。

2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合?弹性体改性沥青防水卷

材?(gb18242-XX)及《地下防水工程施工质量验收规范》(gb50208-XX)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

六、合同价款与支付方式

按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。

在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。

达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

七、工程款支付办法：

1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后，7日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层;

2、在土方回填后30日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%;若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发现的问题;

3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合，完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;

4、承包人剩余5%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十、隐蔽工程和中间验收

所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。

十一、安全施工 文明施工

安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。

十二、工程变更

施工过程中，承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。

十三、工程转包和分包

本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。

十四、不可抗力

双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。

十五、保险

承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

十六、关于意外停工的约定

因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包

人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。

十七、工程质量保修

本防水工程的保修期为五年;

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。

十八、违约责任：

1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

6、乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。

7、在保修期间(保修期为五年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向

乙方追索。

8、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。

9、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。

十九、廉洁条款

1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。

2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。

二十、其他事项：

1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

甲方负责人签字： 乙方负责人签字：

签约日期： 20 年 月 日 签约日期：20 年 月 日

文档来源：律师365（http:///）合同栏目，找律师就上律师365