第一篇:安全施工安全消防合同
施工安全协议书
甲方:
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,在自愿、平等、互利的原则,结合本项目有关工程的实际情况,达成如下协议。
一、乙方在施工过程中应严格执行国家消防和安全生产的法律、法规。在本项目装饰装修施工期间,服从甲方现场施工负责人的管理,杜绝不安全生产的行为以及火灾隐患。操作人员必须持有专业的操作许可证方可进行工作。工作时操作人员必须配备合格的灭火器等装置;
二、乙方应当做好安全生产工作。乙方因自身原因造成人员安全事故,应自行承担责任和费用,造成甲方损失的,乙方应当赔偿相应经济损失。乙方在施工中要自行办理施工人员保险,强制施工保险费已在工程费中包括;
三、乙方所有施工人员在施工时,必须佩带安全防护用具,登高作业时必须佩带专业的安全绳索及其他安全防护用具并有专人进行监护;
四、乙方施工人员严格遵守施工现场管理制度,服从甲方管理和工作协调。施工场地严禁吸烟、严禁随地大小便、严禁私接乱拉临时电源、严禁住宿做饭(特殊情况必须经甲方允许除外),违者按施工现场规章制度处理;
五、施工现场禁止打架、骂人,如出现以上现象视情节严重,给予罚款或清除出施工场地,情节严重的,移交司法机关处理;
六、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场垃圾清除清运工作;
七、本协议文本一式两份,甲方执壹份,乙方执壹份;
八、本协议经双方签字盖章生效,履行完毕后终止。施工合同中有关消防安全和施工生产安全条款与本合同同等有效;施工期间乙方的工具、机械设施设备自行看管,损害和丢失与甲方毫无责任。
九、履行本合同若发生争议,将争议提交六盘水市仲裁委员会仲裁或法院解决。
单位名称(章):单位名称(章):
法定代表人:法定代表人:
电话:电话:
日期:日期:
第二篇:安全消防施工合同
http://www.teniu.cc/
安全消防施工合同
发包方: 有限公司 以下简称甲方
总承包方: 以下简称乙方
分包方: 以下简称丙方
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:
一、工程概况
1.工程名称: 有限公司一期消防工程
2.设计单位:
3.工程地点: 路
二、各方职责
甲方: 乙方: 丙方: 技术文件和承包范围
技术文件:
1、(一期工程)施工图
2、建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第 号
3、施工图审查报告
4、(二期工程)消防系统图
5、投标文件(预算书)
承包范围:
http://www.teniu.cc/
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统
包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条 工程造价
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元(其中包括如下费用)。
1、总包管理费3%
2、市场价格风险调整的不可预见费用
3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)
4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)
5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。
第二条 工期要求和开工日期
1、工期要求:
主厂房: 天(到 年 月 日止)起始时间要明确
展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间
http://www.teniu.cc/
2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)
第三条 质量要求和评定标准
1、质量要求:合格并符合消防和设计要求
2、评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条 安全生产规范执行
必须符合国家和杭州市有关规定要求。
第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。
第六条 工期、质量保证金
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为 万元(其中质量保证金 万元,工期保证金 万元,文明、安全保证金 万元)。
2、项目保证金的支付:
本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金 万元。
3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。
第七条 工程价款及支付方式
1、房屋结顶 天,甲方支付给丙方 万元;
http://www.teniu.cc/
2、丙方支付给乙方总包管理费 %(万元);
3、房屋结顶后,按每月完成工程量的 %支付;
4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %;
5、余款 万元(其中 万元作为工程保修金),在满一年后支付 万元,万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。
6、接受工程价款的
单位名称:
帐号:
开户银行:
第八条 工程质量保修 保修期为二年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。
第九条 违约责任及处理
1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金 万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。
2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3、安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按 元/天计取。
http://www.teniu.cc/
5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次 元/次。
第十一条 其它
1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。
2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。
3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。
5、本协议履行地为本工程所在地。
6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。
甲方: 乙方: 丙方:杭州富新反光材料有限公司
代表: 代表: 代表:
年 月 日
第三篇:施工安全合同
施工安全合同
甲方:
乙方:
根据《建筑法》安全生产的有关规定,为加强安全生产管理,控制和避免在施工中伤亡事故的发生,确保安全生产、文明施工,特订立如下合同:
一、甲方责任:
1、甲方对乙方的安全生产负有监督指导和检查的责任。
2、甲方有权制止违章作业,对违章行为或不服从安全生产指挥人员的施工人员,甲方有权按规定给予处罚,对屡教不改或拒不听劝导者,甲方有权单方与乙方解除合同直至清除退场,并分文不付乙方。
二、乙方责任:
1、乙方各类施工人员必须持证上岗。
2、乙方负责人对本工程的施工安全负责,协调并统筹各工种之间相互配合与协作,按国家有关规定加强对各类施工人员进行必要的安全教育。
3、乙方不得招收童工和有劣迹及老弱病残的人员,对参与本工程施工人员要签订安全合同,并报甲方进行备案。
4、严禁喝酒和服药后作业,禁止在施工现场打架、斗殴。
5、进入施工现场必须佩戴安全帽,高空作业必须系安全带,禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚上岗。
6、在施工过程中各种安全工作、设施须达到规范标准,接受甲方和监理的监督检查,如发生安全事故,甲方概不负责,一切责任由乙方承担。
三、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。协议自签字盖章之日起生效,工程完工后自动失效。
甲方代表:乙方代表:
日期:年月日
第四篇:安全施工合同
安全施工合同
为贯彻安全第一,预防为主方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。
甲方:
乙方:
一、施工项目:圆球维修
二、施工地址:河南省煤矿安全监察局豫北监察分局
三、甲方安全责任:
甲方协助乙方搞好安全生产,防火管理以及督促检查的义务,有权检查乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正、并发出安全整改通知书。
四、乙方安全责任:
1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。
2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
3、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
4、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。
5、乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
6、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
7、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
8、乙方施工过程中发生人身伤害将由乙方负责,甲方不承担任何责任。
本合同一式两份,签字有效。
甲方:
乙方:
签订时间:年 月日
第五篇:安全施工合同
安全施工合同
甲方:吉林省昊源水利水电工程有限公司(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
以人为本、安全第一。为保证小孤山片区09标段抗旱井工程施工安全运行,能保证工作范围内的各项安全指标的落实,特签定安全施工合同:
1、乙方保证各自民工的人身安全;保证施工现场的施工人员安全;保证施工队运输车辆的安全,不出现安全事故,把安全隐患消灭在萌芽状态。如出现安全事故由乙方自行处理和承担事故责任,甲方概不负责。
2、要求乙方的机械操作人员、电工、机械手、司机均持有关管理部门核发的有效证件上岗,必须遵守操作规程,无证人员坚决不许动用机电设备、机械、车辆,保证自身和他人安全。
3、要求乙方施工现场机械操作手及的电工必须配戴绝缘手套和绝缘鞋,施工作业面内安排安全员,各安全员配戴袖标拌合场民工配戴安全帽,不按规定配戴的处以罚款。
4、要求乙方进出车辆机械必须听从指挥,不能乱闯、乱动或随意停放车辆;施工作业面的机械车辆必须遵守宁等一分不抢一秒的原则,以保证自身和其人员、车辆的安全。
5、要求乙方施工现场必须安插安全标语,把安全时刻牢记心中。
6、如发现有不遵守以上规定者立即清除出本标段概不使用。
7、此合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:吉林省昊源水利水电工程有限公司
乙方:
二〇一三年月日