第一篇：排污管网施工合同（小文档网推荐）

排污管网施工合同

建设单位（以下简称甲方）：

施工单位（以下简称乙方）：

经甲乙双方共同协商，甲方愿将室外排污管道工程承包给乙方，工程具体事宜如下：

1、承包方式：包工

2、工程内容：室外排污管道沟槽的开挖、平沟、下管安装、回填等。

3、工程质量：以验收后乙方实际完成的沟槽米数、砌井数量为准。如甲方增加工程量，则由甲乙双方再行协商具体事宜。

4、付款方式：待工程完毕后，经甲乙双方共同验收合格，甲方按实结算工程款。

5、工程造价：安装φ30－50管道50元/米。本工程造价不含税金。甲方以实际竣工验收为准。

6、施工工期：以甲方提供的施工工期为准，暂定30天。

7、工程安全：在乙方承建的工程内容内，如发生意外由乙方自负。

8、工程质量：符合设计要求标准及国际规范要求，二年内出现质量问题有乙方负责维护。

此合同一式两份，甲乙双方各执一份，作为双方当事人履行合同义务的依据。此合同从甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方签字：乙方签字：

监督方签字：

年月日

第二篇：排污管道工程施工合同

污水收集管网程施工合同 发包方：

（以下简称甲方）承包方：

（以下简称乙方）

根据有关法律法规，经招标，现就第一污水处理厂污水收集管网施工工程，签订本合同，条款如下，以供双方遵照执行。

一、工程名称：扬州市第一污水处理厂污水收集管网施工工程。

二、施工区域：西岗镇辖区，东起新港路香舍里社区步行街正门，向西至老西环北拐沿笃西路到第一污水处理厂，总长度约为4500米。

三、施工标准：根据本合同约定、施工图纸、招标投标文件载明的要求进行施工。

四、工程工期：工期六个月，自202_年12月6日起，至202_年5月31日止。

五、工程价款：单价每米约为1151元，合同总价款约为518.00万元（伍佰壹拾捌万元整），具体价款待验收合格后，结合工程结算审计的方式确定。

六、付款方式：分段施工，分段付款，每段工程完工并经甲方及相关单位验收合格后付总工程款的50%，审计完成后付总工程款的40%，剩余10%为质保金，两年后（自验收合格次日起计算），如无质量问题，付清余款。

七、权利、义务：

1、施工图纸、招标、投标文件为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。施工图纸、招标、投标文件内容与本合同不一致时，按合同约定执行；合同附件之间关于施工标准不一致时，由甲方决定施工执行标准。

2、乙方书面向甲方申请开工，申派工程监理人员，经甲方下达开工令后，正式进行施工。

3、乙方应服从和积极配合甲方向施工现场派驻的工程监理及履约监管的工作安排。工程监理独立负责施工工程质量，对甲方及工程质量负责。履约监管负责监督本合同的履行，其职责权限为：

（1）定期接受乙方对工程进展情况的通报；随时了解乙方施工概况或细节，监督乙方的采购、施工情况，并根据工程具体情况，分阶段、分步骤给乙方出具阶段性检验报告。（2）合理调整工期及进度，决定开工、停工，变更施工方案和施工标准。

（3）对乙方的违约行为及工程监理提出的涉及工程质量的问题予以制止和纠正，必要时中止合同的履行，并提出违约处罚方案。

（4）协助乙方处理施工过程中遇到的纠纷和影响正常施工的意外事件，所需费用由乙方承担并签证解决。

5、乙方应安全施工。因施工导致的涉及双方及第三方的人身及财产损害，独立承担全部责任。

6、乙方不得将该工程整体或部分转包，并独立承担所发生的各项税、费。

7、乙方持工程监理及履约监管出具的检验报告及相关材料，书面申请甲方验收。验收合格后，乙方持验收合格报告、西岗地税分局出具的完税发票及本合同方可办理结算事宜。

8、工程协调及其他非人为因素影响工程进度，不再增加工期。

9、隐蔽工程根据实际发生量由双方协商后签证解决。

10、施工过程中占用辖区居民、单位的土地、房屋及损害青苗，需要赔付的，由双方协商后签证解决。

八、违约责任：

双方应严格履行本合同的各项约定，如有违反，对方有权终止合同，并要求赔偿经济损失，支付违约金。

九、本合同一式六份，甲、乙双方各持两份，西岗法律服务所存档两份，自见证之日起生效。甲方： 代表人： 乙方： 代表人：

签合同日期：二〇一二年十二月一日

第三篇：排污管网工程施工合同202_-4-13（共）

湖北泰丰投资发展有限公司

排污管网承包工程施工合同

甲方：湖北泰丰投资发展有限公司（以下简称甲方）

乙方：湖北晨晗建设工程有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程承包事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况:

1、工程名称：湖北泰丰国际城。

2、工程地点：咸宁市嘉鱼县沿湖大道。

3、工程内容：室外排污管道沟槽的开挖、平沟、下管安装、回填、检查井的砌筑、化粪池砌筑和土方开挖及回填等。

二、工程承包方式和承包范围：

1、承包方式：合同价款暂定为人民币柒拾伍 万元整（750000.00），含税；

2、工程承包范围：乙方按照甲方批准的施工图纸（包括配套说明和有关资料）进行施工；

3、甲方有权根据实际情况对乙方的工程承包范围作出调整，乙方应予配合；

4、乙方管道铺设后必须按照施工规范及施工工艺进行回填夯实，如雨季后发生管道覆土面下沉，承担全部责任及经济损失，并负责修复。

湖北泰丰投资发展有限公司

三、付款方式：本工程无预付款，工程全部竣工经甲方、监理验收合格，竣工资料交付甲方且工程结算后10日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的 97%，余 3%为质保金，质保金在工程验收合格、质保期2年内无任何质量问题一次性无息支付。甲方每次付款前乙方需开据合法有效的等额建安发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款并不承担违约责任。

四、合同工程量、合同价款及计价结算方式

1、合同总造价的确定：

1.1、工程量：本合同工程量为暂定，最终结算工程量以甲乙双方确认的、实际完成的、并经验收合格的工程量为准。

1.2、计价方式：单价合同现场实际工程量收方计算总价，D300承插式钢筋砼管（Ⅱ级），10CM砂石垫层，橡胶圈接口，为133.9元/米；D400承插式钢筋砼管（Ⅱ级），10CM砂石垫层，橡胶圈接口，为173元/米；D500承插式钢筋砼管（Ⅱ级），10CM砂石垫层，橡胶圈接口，为255元/米；D600承插式钢筋砼管（Ⅱ级），10CM砂石垫层，橡胶圈接口，为360元/米；D800承插式钢筋砼管（Ⅱ级），10CM砂石垫层，橡胶圈接口，为542.15元/米；D1250圆形砖砌雨水检查井（收口式），为2772.02元/个；D1000主管砖砌检查井，为4693.65元/个；矩形直线砖砌雨水检查井D1200，为3835.5元/个；D1000圆形砖砌污水检查井（收口式），为2788.39元/个；井径700砖砌检查井，为1754.96元/个；化粪池（G9-30SQF），为43836.72元/个；化粪池（G10-40SQF），为62444.07元/个；化粪池（G12-75SQF），为85141.85元个；化粪池

湖北泰丰投资发展有限公司

（G13-100SQF），为98617.52元/个。化粪池（容积30立方米成品），为46000元/个。

上述综合单价包括但不限于如下费用：排水管及辅材的材料费、运输费、卸车费、管道吊装、钢筋混凝土顶进、管道接口处理、措施费、安全文明施工费用、保险、利润、税金、水电费，另外还包括二次搬运费、协调、配合、赶工、合同风险、相关市政主管部门备案、相关市政主管部门协调费、相关市政主管部门赔偿费、接入市政管道所对应市政排污管道等一切与市政方面有关的费用，以及税费等。

五、承插式钢筋砼管要求：Ⅱ级

1、本工程所有承插式钢筋砼管（Ⅱ级）、检查井井盖等均需符合设计及建筑施工及验收规范要求。

六、工期要求及施工进度：

1、工期：合同签订生效后，自甲方书面通知之日起 30 个日历天完工。乙方在接到甲方开工令通知后应在通知回执上签字确认, 否则以甲方通知载明日期为准；

2、按时保质地完成施工图和施工合同约定的工程范围内的全部工作内容，包括完成所需要进行的相关市政主管部门备案的全部手续；

3、进度：本合同工程应与土建施工紧密配合以确保工期；

湖北泰丰投资发展有限公司

4、除非经过双方的确认和有效签证，工期不予顺延，但因甲方原因及雨、雪天造成的无法正常施工的除外。

七、工程验收标准：

1、工程材料符合国家有关方面规定的质量标准，规格型号符合图纸及相关说明。

2、工程具备竣工验收条件时，乙方向甲方提交竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后十五天内组织验收，并在验收后3天内给予认可或提出返工或整修要求。

3、工程竣工验收合格后十五日内，乙方须向甲方提交工程移交书面报告，并在工程竣工后十五日内，将陆套竣工图及叁套竣工资料（含配套文件）提交给甲方，包括所需要在相关市政主管部门进行备案的手续。

八、双方责任：

1、甲方提供施工用水、电源，施工中用水、电费由乙方自理。

2、乙方在工程现场服从甲方及监理公司指挥及工作的统筹安排，应严格遵守该项目《施工现场管理制度》按时参加由甲方及监理组织的各种工程会议，并完成会上双方确认的工作内容。

3、乙方不得随意变更排水工程的设计图纸，应严格按照甲方认定的施工图要求进行施工；如需变更必须按照有效签证的程序提出申请，经甲方、监理签字认可后才能变更。

湖北泰丰投资发展有限公司

4、在本合同工程未交付给甲方使用前，乙方应负责已完工程和材料的保护、保管，因保管、保护不当造成的损失由乙方独自承担。

5、因乙方施工过程中造成乙方或甲方、湖北泰丰投资发展有限公司

3、合同的变更：本合同如需变更须经双方协商一致并另行签订变更协议。

十一、因本合同发生的争议双方协商解决，协商不成的由法院判决。

十二、未尽事宜，双方另行协商解决。

十三、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

十四、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

代表人：

代表人：

盖章 ：

盖章 ：

202_年

月

日

第四篇：自来水管网改造施工合同

自来水管网改造工程

施 工 合 同

发包方（以下简称甲方）：XXX 承包方（以下简称乙方）：XXX 甲乙双方很据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和建筑法》等有关规定，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商，订立此合同。

一、工程名称：XXX

二、甲方责任：

1、负责施工现场自来水管网改造工程工作。

2、负责乙方施工间外围协调工作，保证乙方能正常施工，由于外部环境导致乙方停工。

3、甲方组织、乙方、监理等各方主体对施工过程质量监督和按相关标准验收事宜。

4、按期支付工程款。

三、乙方责任：

1、施工人员及机械必须按期足数入场，保证按施工要求，入场后必须听从甲方的指挥和安排。

2、施工期内发生的一切安全事故，由乙方承担事故责的全部责任及赔偿。

4、施工现场按文明工地进行管理，确保施工人员、机械安全，为施工人员办理人身保险，费用由乙方自理。

5、乙方必须自行完成所承包的全部任务，不得转包。

6、在质量保修期内，承担施工质量的保修及费用，并承担相应责任。

7、乙方人员要保护好施工现场卫生、机具设施。

8、乙方要做好施工记录等相关资料，工程完工后上报甲方。

9、如发现地质问题，及时通知甲方，办理变更及签证。

五、工期要求：

乙方必须保按甲方约定的日期组织人员、机械足数进场，施工日期从 年 月 日到 年 月 日，总工期为 天。乙方要合理组织施工，保质保量按期完成所承包的全部工程量。

六、承包方式、单价及付款方式：

1、承包方式：包施工人员、机械、油料、水泥等费用，保证质量、安全、文明施工等。

2、承包单价：总长约 28000 米左右，工程总价为 762652.49元。（据实结算）。

3、付款方式：自来水管网改造工程，甲方按照乙方施工进度进行付

款，自来水管网改造工程验收合格后30日内一次付清余款 元。

七、工程质量：

1、乙方合格按照施工图纸及国家有关技术规范要求进行施工，为保证工程质量达到要求，应保证一次性验收合格。

2、施工中，严格按照规范进行操作。

七、责任：

1、甲方必须按合同约定付给乙方工程款。

八、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

九、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方签章： 乙方：

甲方负责人： 乙方负责人：

年 月 日 年 月 日

第五篇：雨污水管网施工合同

雨污水管网施工合同

甲方： 乙方：

依据《合同法》及其它有关法律、行政法规、遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本着建设工程施工事宜，协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：雨污水管网改造工程项目。工程地点：颖河路与韶山路交叉口向北80米。现场条件，具备施工条件。

二、工程承包范围及承包方式

1.承包范围：该范围内的雨污水管网工程施工图纸中所包括的内容：管道敷设、检查井、土方工程等。各单项应包括设计及施工工艺标准所包含的一切工作内容。

2.承包方式：包工包料（除管道、化粪池、井盖外）。施工图纸内全部工程包工包料，一次包完。如出现不可遇见变更，变更部分及甲方认可后协商解决，按实调整。

三、合同价格和付款方式

1.工程总价款人民币（大写）玖万叁仟元整（¥93000.00元），采用总价一次承包（合同总价包含所需材料、施工器具、机械、辅助材料及用品、人工等费用）。

2.付款方式：完成工程量后，验收合格10日内付清总工程款。

四、合同工期

1.开工竣工时间：开工日期： 年 月 日；竣工日期： 年月 日。合同工期总日历天数 天。

2.施工过程中，如遇下列情况，可以顺延工期，期限应甲乙双方及时协商，并以书面形式确定。（1）由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工；（2）由于甲方提供的施工现场、水电、道路未通、障碍物未拆从而影响施工因素。（3）因甲方变更计划或施工图，而不能施工。（4）在施工中因非正常停水、停电而造成的工期延误。

五、工程质量

本工程质量必须达到相应级别的验收标准。乙方施工的各项工程、工程质量应符合现行国家、行业及地方规范、标准的合格要求或甲方要求，否则乙方承担返工及延误交工给甲方造成损失的一切责任。

六、安全要求

乙方必须严格遵守国家和地方安全法规、环保卫生法规，严格按照行业管理规定对现场员工、农民工进行安全教育、技术交底，工程施工过程中发生任何安全、卫生、环保等方面的事故和责任全部由乙方承担。

七、双方责任和义务 1）甲方

1.甲方指定 为甲方工地代表，负责合同执行； 2.为乙方提供图纸、相关资料、书面情况说明及必须的书面交底； 3.对乙方施工质量进度等进行监督检查、办理验收、变更等手续； 4.为乙方协调施工中的用水、用电，水电费由甲方负责。5.按照合同规定及时向乙方支付工程款。2）乙方

1.现场指派 为工地代表，负责合同执行。2.负责施工项目的全面实施；

3.质量控制和安全监督管理，负责成品和半成品保护； 4.接受并配合甲方所委托建立单位的监督管理；

5.接受工地所在地的质量安全监督管理部门对工程质量的检查复核； 6.按照进度要求，由甲方和监理单位报审工程进度计划及相应的进度统计报表；

7.遵守执行有关环保法规及施工场地交通、施工噪音、施工现场卫生管理规定，按政府有关规定进行安全文明施工；

8.建立健全施工管理制度和安全文明、质量管理措施及保障制度； 9.负责施工现场安全施工工作，定期检查施工现场的安全文明施工； 10.乙方必须及时清理已经施工完的施工现场，否则甲方有权自行安排，费用从乙方工程款中扣除；

11.本工程应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方的现场管理规定； 12.乙方应接受甲方追加的工程任务；

13.乙方不得对本工程进行分包，否则甲方有权解除合同。

八、工程变更及结算

1.原则上没有变更，除甲方指定追加任务，双方可以签字确认。2.结算方式：合同总价一次承包。结算时只合同变更双方签字确认部分款项。

九、争议与违约

1.合同执行中如发生争议，双方协商解决，但不能因某项工程争议而影响其他分项工程的施工、结算；

2.合同执行中如因甲方原因造成工程延误、返工时，工期顺延；因乙方原因造成工期延误，每超过 天，乙方向甲方支付违约金人民币 元。因甲方原因由甲方按照要求支付乙方损失，因乙方影响工期的乙方自行承担责任和费用。

3.因乙方对施工图纸、合同、通知等理解错误造成的一切后果，均有乙方承担；

4.乙方未按照甲方计划施工，甲方有权拒绝支付进度款。

5.当乙方施工进度跟不上甲方要求时，甲方有权对乙方承包范围内的工程进行切除或清退出场。

十、质量保修

1.保修期内，如发生施工质量问题，乙方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。如属于乙方责任又未按期达到现场，甲方有权雇请第三方维修，所发生的费用由乙方承担。

2.凡是乙方未按照规范或设计要求施工造成的质量问题由乙方负责，因乙方使用的设备、原料等因素不合格引起的质量问题，由乙方负责保修并承担经济责任。

3.因甲方或自然因素造成工程质量损坏，由甲方负责维修材料和乙方维修费用。

十一、其他事宜

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，合同签字盖章生效后具有法律效力，工程事宜全部结束后，本合同自然失效其法律效力。

甲方： 乙方： 代表签字： 代表签字： 日期： 日期：