第一篇：代理合同-工程委托补充协议书 -施工

工程委托补充协议书

闽建信招合字[2013]第220-1号补 甲方：永泰县住房和城乡建设局 乙方：福建省建信工程管理有限公司

甲方将刘岐三岔路口至203省道（冠景春城）道路工程委托乙方进行施工招标代理工作。经双方协商就刘岐三岔路口至203省道（冠景春城）道路工程招标代理合同》（合同编号：闽建信招合字[2013]第220-1号），特订立此协议书，具体内容如下：

一、服务费用：

1、招标代理费：按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）及发改价格[2011]534号文件规定，经双方协商确定本项目的招标代理费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。

2、工程量清单及招标控制价等编制费用：依据福建省物价局“闽价[2002]房457号”文件规定，经过双方协商确定本项目编制费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。

3、开评标专家咨询费和评标会务开支由乙方支付。

二、本补充协议与原合同不一致之处，以本协议为准。

三、本补充协议自双方盖章签字之日起生效，并具有法律效力。

四、本协议一式陆份，双方各执叁份。

甲方：永泰县住房和城乡建设局乙方：福建省建信工程管理有限公司

法定代表人法定代表人

或其授权的委托人（盖章）或其授权的委托人（盖章）

年月日年月日

第二篇：施工合同补充协议书

建设工程施工合同补充协议书

发包人：（甲方）承包人：（乙方）工程名称：

甲方双方就本工程的施工，于年月日签订了《广东省建设工程施工承包合同》（合同编号：号，下称原合同），为了便于工程顺利施工，双方同意对原合同补充如下：

1、由于原预算造价未包含大石挤淤，因此需要增加大石挤淤约万立方米，造价约万。

2、由于存在土方缺口，因此需要增加回填土方约万立方米，造价约万。

3、原合同第页第81.1款变更为：发包人每月15号前，按上月完成工程进度的80%并扣除该期进度30%的工程预付款后，支付工程进度款给承包人。当工程款付款至实际完成工程量的90%时暂停支付工程款。

4、本补充协议一式六份，甲乙双方各执一份，其余交有关单位；本协议自甲乙双方代表签订之日起生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

签订日期：年月日

第三篇：委托管理合同补充协议书

委托管理合同补充协议书

本协议补充事项，系补充双方於 年 月 日签立,合同期限为 年 月 日起至 年 月日止,为期一年由乙方提供甲方共计 名安保人员之委托管理合同内容,本协议书补充事项与委托管理合同在法律效力上，本协议书补充事项优先：

1、驻派安保人员在甲方服务的主要任务：

1.1、乙方承接后按合同派驻安保人员为甲方执行门卫警卫及责任区域内巡查，以防火、防盗和人员保护为主的安全检查。发现可疑人员或发生案件应及时报告甲乙双方领导并向吴中区公安机关报案，积极协助处置，确保甲方人员及客户安全。

1.2、乙方协助甲方制定安全警卫规章制度，告示全体员工共同遵守执行。安保人员以文明礼貌服务，前门坚持（白天）按甲方要求立岗及三敬礼（客户领导〈车辆〉进出、执行检查、纠正违章）制度，夜间逢车辆进出主动到门卫室外敬礼，确保客户形象。

1.3、协助做好员工上下班考勤检查，员工非下班时间出大门凭出门证放行，外来客人须校验证件（工作证、介绍信等），经许可后填写接访单方可入内，待客人离开出大门回收接访单。1.4、车辆、物资进出大门必须验看证件及出门单和数量相符、车辆内装物品检查后放行，如随车夹带物品与品名、数量不符，值勤人员有权查扣，交甲方安卫单位处理。

1.5、安保人员白天以大门警卫为主，夜间加强责任区域内以防火、防盗和人员保护为主的巡查，发现情况立即报告甲方总值班（战情中心）、安卫课或报告警方并积极协助处理。

2、派驻安保人员的领导及管理：

2.1、安保人员必须严格执行规章制度、严格队容风纪、文明执勤、礼貌待人、不徇私情、执勤中不得会客、不看书、报、不串岗、离岗、打瞌睡，忠于职守，除了保护甲方人员财产安全之外，不得以任何理由对第三人使用武力、暴力，若有违者，乙方负连带赔偿责任，甲方有权无条件终止合同。

2.2、安保人员在执勤中严格执行政策，认真处理职责范围的问题，（譬如：不折不扣完成甲方交予的各项任务或要求）乙方必须定期进行检查，甲方应予以配合。

2.3、安保人员日常管理领导由乙方负责，碰到重大问题需与甲方商量。乙方负责组织学习、业务培训、队伍管理、奖惩处理等。甲方负责检查、督促，如发现安保人员（包括队长）有违纪行为或确因工作不胜任的，向乙方提出由乙方负责调处，甲方有权要求撤换不胜任或失职的安保人员。

2.4、属安保人员保管和监管的物品、损坏或遗失的，由乙方负责赔偿。

2.5、安保人员中有甲方出资消防固定设施操作培训后持证上岗的，因离职或其他原因调动离开甲方的，乙方应出资培训替代持证上岗人员的空缺。

3、安保人员服务费用的支付方式

3.1、先做后付，付款方式依合同规定为准。

4、合同纠纷

4.1、凡因本合同书或本合同书补充协议书内容引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交上海市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）

苏州市英田电子科技有限公司 苏州市勇盾保安服务有限公司

代表人： 代表人：（签名或盖章）

年 月 日

第四篇：工程委托施工合同

工程委托施工合同

甲方：（以下简称甲方）：泾县第二中学 乙方：（以下简称乙方）：吕立新

甲方因维修新运动场1号、2号铁大门、自来水安装、1号、2号铁门地轨改建、维修铁大门口地坪现浇的需求，委托乙方施工，为明确各自的权利和义务，经甲、乙双方协商达成如下合同：

一、工程地点：泾县第二中学运动场。

二、主要工程内容：新制运动场1、2号铁大门、地轨改建、自来水安装、现浇地坪。

三、工程造价：

1、运动场1号铁门为7.8米×2.6米×280元=5684元

2、运动场2号铁门为8米×2.2米×280元=4928元

3、运动场1、2号铁大门地轨部长34米×25元=850元

4、安装运动场自来水、挖沟、回填、焊接总长144米×16元=2304元

5、现浇运动场1、2号铁大门口地坪为3.264立方米×700元=2284.8元

6、运动场新制铁厦门改建地轨、自来水安装总造价为16050.80元

四、工程日期

在具备施工条件的前提下，乙方在60个工作日内完成该项工程，若有特殊原因不能正常施工的情况下，由甲、乙双方商定延期。

五、施工安全

1、本项工程乙方应按照有关部门及甲方有关安全工作的规定严格做好安全措施。

2、施工过程中的安全责任由乙方负责。

六、工程验收

工程结束在具备竣工验收条件时，乙方应备好资料及时通知甲方进行验收、办理工程竣工验收手续。

七、收款方式

本工程在施工期间，所有材料款、工时费用款由乙方垫付，工程完工后，由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。

八、其它事项

1、在工程前及施工过程中，甲方应积极配合和提供方便，保证必要的施工条件。

2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

九、本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方单位（签字盖章）： 乙方单位（签字盖章）：

年 月 日

第五篇：工程安全及施工补充协议书

工程安全及施工补充协议书

甲方： 深圳市联盈晟机电设备有限公司 乙方： 项目经理

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据国家《安全法》、《建筑工程安全生产管理条例》等有关法律法规，经甲乙双方友好协商达成一致，签订本安全协议。

工程项目： 沙头角街道片区(含海山街道片区、盐田街道片区、梅沙街道片区)排水小区管网改造二期工程

第一条 施工地址： 盐田区沙头角街道 第二条 甲方安全责任和权力

1、甲方对乙方的专业分包承担总包职责。

2、甲方有协助乙方搞好安全管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、处罚、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

3、乙方在施工中如发生安全事故及争吵、斗殴，情节严重，甲方有权立即通知当地政府和有关部门解决，并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。第三条 乙方安全责任

1、乙方作为工程项目的合法分包单位，对本工程施工过程中的安全管理承担全部安全责任。

2、乙方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)等有关安全 生产规程制订相应的安全管理制度；同时也必须执行业主、监理和甲方的安全管理规定。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、乙方一切施工活动，必须按制安的安全施工措施实施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底。乙方的安全管理办法、安全技术措施方案必须按安全管理程序办理，同时报甲方备案。乙方在整个实施过程中必须严格执行，无措施或未交底严禁施工作业。

5、施工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境、设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定。

6、施工前，乙方施工人员接受安全教育，并考核合格取得深圳市施工安全监督站颁发的“平安卡”后，方可上岗作业。特种作业人员必须有合格有效的上岗资格证书。

7、乙方应在施工范围装设有临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更防护设施及标示。

8、乙方施工过程中需使用电、水源、不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

9、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

10、乙方必须接受业主、监理、甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

11、乙方施工过程中发生的安全事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。第四条 乙方责任：

1、乙方必须确保按甲方提供的设计图纸施工，施工质量必须达到相关验收标准要求，否则，出现的一切因施工质量不合格造成返工损失 全部由乙方承担；若由此造成甲方经济损失或施工进度延误，甲方有权向乙方索赔一切经济损失。

2、工作人员服从甲方施工人员的安排指挥，接受监督和管理。负责所属范围施工安全设施的设置及维护，确保施工现场符合安全文明施工的要求。

3、指定 唐先中 为现场负责人。负责人同时为所属工程的安全负责人。并具体负责与甲方的联系及工程进度、质量、安全等管理工作。

4、乙方应确保其施工人员及机械的施工安全。若施工期间出现的一切安全事故，文明、环保事故，造成的一切法律责任及经济损失全部由乙方承担，甲方不负任何责任。

5、乙方应认真组织足够的人员、设备进行施工，保证按期保质成本工程承包项目，若乙方在合同工期内不能完成（作不可抗力外），则甲方有权单方面终止所有施工合同，重新组织队伍进行施工。乙方承担全部责任和费用。

6、乙方进场前必须购买保险，按深圳市有关规定的险种，包括工程一切险及施工人员第三者责任险。费用由乙方承担。

7、乙方必须按甲方提供的施工图进行作业，如遇到特殊情况经甲方监理同意确认后方可进行下一道工序。

第六条 本协议有效期限有：自2012年10月起补充执行至本工程竣工。第七条 本协议一式四份，甲方、乙方各执二份，经双方代表人签字后生效。

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

签订时间： 年 月 日