第一篇：网络工程合同协议范例

网络工程合同

甲方（委托方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：

乙方（承建方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：

上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。

第 1 1 条

服务内容 1.1 甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。

1.2 经双方协商，乙方的施工开始日期为

****年**月**日，交工日期为

****年**月**日。

1.3 网络工程项目明细：

1.3.1 甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。

1.3.2 在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（丌包含网络布线和线路测试）。

1.3.3 线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，丌在我公司责仸范围，设备故障问题在我公司责仸范围内，由我公司解决。

第 2 2 条

质量保证及保修 2.1 甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。

2.2 乙方对其销售的产品提供

年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起

年。（硬件保修

年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方丌收取仸何费用。

2.3 对于计算机病毒戒计算机操作系统自身故障造成的网络丌通戒其他网络故障丌在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。

第 3 3 条

合同报价 3.1 合同报价见附件“网络工程报价明细”。

第 4 4 条

付款方式 4.1 合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的 作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。

第 5 5 条

违约条款

5.1 合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起

年。在合同期内仸何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币

元。

第 6 6 条 6.1 本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。

6.2 本合同如有争议，由双方协商解决，协商丌成，交由

人民法院解决。

6.3 本合同一式

仹，甲乙双方各执

仹，自签署之日起生效。

签署时间：

****年**月**日

甲方（盖章）：

法定代表人戒授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人戒授权代表（签字）：

第二篇：网络工程承建合同

委托方（甲方）：

承建方（乙方）：

经双方协商，订立合同如下：

一．服务内容

1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。

2、经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。

3、网络工程项目明细：

甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。

在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）。

线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。二．质量保证及保修

甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。

乙方对其销售的产品提供____年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起____年。（硬件保修____年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。

对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。

四．合同报价

合同报价见附件“网络工程报价明细”。

五．付款方式

合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的____作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的 设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。

六．违约条款

合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币____元。

本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。

本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由____人民法院解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：地址：

邮编：邮编：

电话：电话：

开户行：开户行：

帐号：帐号：

年月 日 年月 日

第三篇：网络工程合同样本

网络工程施工合同

项目单位：（以下简称“甲方”）施工单位：（以下简称“乙方”）

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及国家关于计算机网络综合布线国家颁发的有关规范及标准和其他有关法律，行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就网络综合布线工程事项协商一致，订立本合同，以资共同守信。

一、工程概述：

工程名称：网络综合布线工程

工程地点：

二、工程承包范围：网络布线工程，甲方要求的网络综合布线系统的全部内容。

三、合同工期：

合同工期总日历天数：15天，具体开工日期以合同生效次日起计算，如遇以下情况工期做相应顺延：

（1）、甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工要求；施工临时设施，材料仓库，施工水电、部门协调等工作未能解决，影响进场施工。

（2）、经甲、乙双方协商同意，在施工中设计有变动而影响施工进度的。

（3）、因自然灾害或其他不可抗拒力因素。

四 承包方式:

本合同中规定的工程以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实施总包工程。

五 合同价款及结算方式：

（1）、本工程合同总价为：人民币元，大写：元 整。

（其中单点施工费：网络元/点合计个点。如有添减按实际点数计算）。

（2）本合同双方约定工程款支付方式为：合同签订2日内预付全合同价40%，即人民币元，大写：。工程设备及材料到现场后再付全合同价40%，即人民币元，大写：。待整个网络工程验收合格并结算完毕后一周内甲方一次性支付全合同价的20%，即人民币元，大写：。

（3）、因甲方使用功能提高发生的设计变更导致的工程量增减，甲、乙双方以工程量联系单的方式予以确认，工程完工以后据实结算。除此之外工程量清单中没有的项目不予增加，均包含在其他项目中。

（4）、本合同采用固定单价，工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械、材料、设备等市场因素价格变化而做任何变化，工程量以甲、乙双方确认的实际工程量为标准进行结算。

六、组成合同的文件及要求：

（1）、本合同协议书。

（2）、合同有关当事人相互之间根据本合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、联系单、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传、传真（书面文件）等。

（3）、双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

（4）、合同文件的解释以国家现行法律、法规为准，当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工作进度的情况下，由双方协商解决。

七、工程验收及质保：

（1）、工程质量标准：本合同工程质量要求符合国家有关工程合格等级标准。

（2）、乙方必须按照施工图纸，说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督。

（3）、乙方按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料，严格按照建设单位要求组织设备、材料、并提供设备、材料出厂合格证、说明书、进口设备的商检证明等资料。

（4）、工程竣工验收应以施工图纸，设计说明、设计变更通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

（5）、甲、乙双方约定本工程完工以后，甲方收到乙方报告后2日内入组织验收，如超过报告2日，甲方未按时验收，视为甲方默认验收完毕。

（6）、验收中发现有不符合质量要求的部分，由乙方负责返工。

（7）、对未验收工程，在交工前乙方负责保养，并告知甲方不得使用，如甲方已经使用，即视同交验。

（8）、全部工程的质保：硬件设备（路由器、交换机、机柜、电源插板、面板、网线）等根据硬件厂家提供的质保方式质保，线路及敷设管线非人为、自然灾害和其他不可抗拒因素导致损坏的1年免费质保。在质保期内如因人为或自然灾害因素导致线路中断或网络故障，乙方只提供技术支持，不对任何直接或间接性后果负责。

（9）、软件类故障保修期为6个月，在质保期内如因人为自然灾害因素或运营商发生重大变化，导致网络故障或网络中断，乙方则只负责提供相关的技术支持。如超过保修期，乙方则按照甲、乙双方所商定的费用按次收费进行有偿服务。

八、双方的权利及义务：

（1）甲方权利义务：

1、有权要求乙方按时保质保量完成工程施工任务。

2、向乙方提供必须的施工条件。

3、向乙方提供有关技术资料图纸等。

4、指派代表，负责签署相关合同文件，和处理施工中的协调工作。

5、依照合同约定向乙方即使支付工程款。

6、及时组织验收及办理结算手续。

7、提供零时库房、施工场所施工所用水电等。

（2）、乙方义务与权力：

1、有权要求甲方按合同约定付款。

2、按合同约定要求完成施工任务。

3、按照合同约定承担工程质量和保修期内质量保证责任。

4、乙方遵守安全施工的相关法则，操作规程，因违反上述法规、规章、规程引起的施工安全事故均由乙方承担。

5、乙方将充分考虑配合甲方及其委派监理对工程的合同意见及要求。

6、指派文志向同志为工程代表，负责签署相关合同文件和处理施工中的协调工

作。

九、违约责任

（1）由于甲方未能依约履行义务的，应赔偿乙方因此而造成的经济损失。

（2）、由于乙方未能依约履行义务的，应赔偿甲方因此而造成的经济损失。

十、争议解决方式

合同发生争议时，双方应及时协商，协商不成，甲乙双同意选择下列第（）种解决方式：

（1）可提交市仲裁机构。

（2）向人民法院起诉。

十一、附则

（1）、合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

（2）、本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

（3）、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有有同等法律效力。

甲方：乙方：

委托代表人（签字）：委托代表人（签字）：

第四篇：网络工程建设合同

建设工程施工合同

网络工程

工程名称： 工程地点：

发包人（以下称为甲方）： 承包人（以下称为乙方）：

日 期：202_年 月 日

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目实施事项协商一致，订立本合同。

一、合同施工项目及价格

工程概况：

网络工程，涵盖以下5项的设计和施工。

1、综合布线工程（包括数据网络和语音线路）

2、监控布防工程

3、门禁一卡通工程

4、机房及防雷接地工程

5、数据、语音及终端线路测试并提交竣工资料 工程地点：

承包范围：根据设计图纸规定的承包范围包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全，包组织竣工验收及费用，按发包人提供的招标文件及图纸包干。

工程含税总造价： 元（大写）。注：施工项目各个分项造价细则详见合同附件。

二、合同细则

1、合同生效

本合同从双方代表签字盖章之日起生效。

2、工程工期的约定

A．乙方在签署合同后，202_年 月 日进场。月 日需要完成所有的布线及点位测试。B．乙方应按期完工，合同约定的竣工日期是202_年 月 日。因乙方的责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延,如果耽误工期，乙方要承担耽误工期的损失。C．由于乙方造成的质量事故，乙方负责承担全部责任并承担相应的返工费用，工期不顺延。D．因甲方未按约定完成甲方相应的工作，影响工期，工期顺延。

E．因非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致连续五个工作日累计停工达8小时，工期相应顺延一天。

第 2 页

共 7 页 F．因甲方要求设计变更导致工期的增加，工期顺延。

3、工程质量

A．乙方施工必须严格按国家颁布的有关规范、标准和甲方认可的施工方案施工，必须符合设备厂商及材料商制定的技术规范与要求。

B．乙方必须按照招标文件技术要求保质、保量、按期完成工程。C．乙方在施工过程中必须接受甲方的监督。D．乙方必须按施工图纸严格施工。

4、施工与设计变更

A．当甲方提出对方案有重大修改，需有书面通知乙方，增加费用由甲方承担，减少费用从合同总金额中扣除。

B．招标文件及附件规定允许调整的项目、设计变更、因甲方原因或不可抗力导致停工而增加的费用（总计50元内不做调整），工程量按实际发生结算，但合同总费用不作调整，增加费用单独结算。增加费用参照合同《材料清单明细表》中有单价的按原单价下浮1%结算，没有可套用单价时，应根据同类产品的市场平均价格下浮3%。

5、竣工验收和结算

A．在乙方所实施的工程中，甲方有权对工程和材料进行抽查，如果抽查达不到合同所约定，乙方将无偿更换，由乙方承担相关费用和工期延误费用。

B．乙方施工完成后，以书面通知甲方，由甲方和乙方代表共同组成验收小组，依据国家有关行业规定和标准对工程进行验收，确认竣工验收合格之日为竣工时间。

C．乙方在工程竣工前5天，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，工期顺延。

D．在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或整改的部分，双方在验收时应议定整改措施和期限，在甲方同意的整改措施和期限前提下，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。

E．工程验收应以国家颁发的相关工程验收规范、质量检验标准及工程合同为依据。乙方应确保工程质量符合国家颁发的相关标准，如发生质量问题所造成的损失由乙方负责，同时如果因为质量问题导致工期延误，则处以中标合同价的5%罚款。

F．竣工工程经检验合格后，从检验合格之日起一周内，乙方将主要设备及材料的合格证和保修证书等一次性移交给甲方。

G．乙方在工程竣工验收合格后七天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工

第 3 页

共 7 页 结算件后，应在十五天内审定完毕并结算工程款。

6、合同图纸和文档：

甲方向乙方提供完整的办公室施工图纸一套，乙方在和甲方确定好方案后，乙方在开工期前一个月须提供标书上所列的所有图纸和书面方案（含电子文档），A．各子系统技术方案设计；

B．主要设备的技术标准、技术规格参数、性能特点说明；

C．主机房信息点，语音点，强弱电管槽布置图，和UPS供电线路图； D．机房内设备布置图；设备内容参见后面附录； E．网络和语音主干，门禁，路线图；

F．电话系统结构路由示意图；水平用户端语音点和信息点可以互换； G．门禁系统连接示意图；工作方式，数据读取方式示意图；

H．机房配电系统示意图，所有机房有市电插座，主机房ups供电插座及回路设计。

竣工验收时，乙方须向甲方提供以下书面资料（含电子文档）。

 所有点布完后，施工方要用专业仪器测量，提交点测试报告，测试内容：测试指标包括：长度(Length)、延时(Delay)、线路阻抗(Impedance)、直流环电阻(Resistance)、线路电容(Capacitance)、信号衰减(Attenuation)、回损(Return Loss)和近端串扰(NEXT)。 提交所有点（信息点、语音点、监控点、门禁点、有线电视点）的位置图纸，每个点必须有标示编号

 工程材料资质证明，证明材料的真实性，是否是原装厂家出品

 工程施工技术总结，开工期，完工期，返工地方，材料的更换，如拖延的解释  设备开箱检查记录，时间，货物是否正品，材料数目是否齐全，是否有破损  工程时间表（开始、然后、继续、结尾）各项子系统的实施过程按照时间顺序列出  工程竣工验收报告，每个子项完成验收有验收报告，能完全满足使用， 交换机配线架线序表，每排的线序和号码， 机柜布置图，干净，整洁，每条线有序的排列，不会伸到外面  综合布线配线架定义表，每排的线序和号码

 综合布线系统图，主干网络，子网络，语音网络，跳线示意

 工程变更单(如果需要)，变更原因、处理措施及施工草图，增减的费用，施工时间  电话分配表，电话插座号码，电话号码，电话线架上的编号

 工程结算单，工程每个子项的开支，超出或留余，原因，工程合同额，工程变更单。

第 4 页

共 7 页

7、双方职责

（1）甲方的职责

A．提供乙方施工所需的水、电、场地等条件，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、证件、批款等手续，保证合同顺利执行。

B．指派甲方驻工地代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督、检查，同时方便乙方与甲方联络。

（2）乙方的职责

A．合同签定后到现场实地考察，乙方在3个工作日内拟定施工组织方案和提供相应的施工图纸，并交甲方审定。

B．指派乙方驻工地代表，负责合同履行。按合同要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

C．严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。D．工程施工严格遵守施工现场的由甲方或者大楼总承包商制定的相关管理规定。E．施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，不得随意更改合同中注明的施工材料。

F．工程未竣工验收和移交甲方前，乙方对现场的工程半成品及成品配合甲方现场管理人员进行保护。

G．乙方必须提前将施工人员的资料（姓名、性别、身份证号码）交予甲方的现场管理部门。H．乙方人员进入现场应服从甲方的管理，乙方要为所有乙方人员购买人身安全保险。乙方在施工中所造成的一切损失由乙方负责。

I．乙方不得将本合同内的任何工程分包给其它供应商，否则甲方将有权单方终止合同，并追究乙方责任。

J．乙方应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。当乙方不认真落实整改时，甲方有权对乙方实行经济处罚。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。并按施工安全规范加强施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。负责施工所需的工具、设备、机械运输，设置安全设施标志等。

K．乙方不得向第三方扩散，不得转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情

第 5 页

共 7 页 况，甲方有权向乙方索赔。

L．施工过程中所需的水、电费等相关费用均包含在工程含税总造价中。

8、材料供应的约定

A、乙方设备进场需由甲方工地代表审定后方可使用。

B、乙方交付的材料、设备须按合同规定的品牌、型号、规格、产地，并保证为原厂原装产品。在施工现场，乙方自行保证提供的材料的安全。

C、乙方在施工材料和设备进场过程中，若由于甲方现场客观的环境和条件不满足时，甲方应予协调解决；以保证项目按工程进度顺利执行。

D、乙方若有任何施工材料和设备需要变更，需征得甲方的书面同意后方可变更。

9、工程款支付

本合同生效后，甲方按以下约定支付。

E、本合同总金额为人民币。F、支付方式：分期付款

G、合同签订后，甲方需向乙方支付合同总金额的大约30%,共计人民币 元

甲方在工程安装调试验收合格后，甲方需向乙方支付合同总金额的大约60%,共计人民币 元, 在验收2个月后甲方向乙方支付合同剩余金额的大约10%，共计人名币 元。H、上述款项由甲方按期汇入乙方指定帐户: 单位名称： 开户银行： 银行账号：

I、乙方需向甲方出具等额国家正规发票。

10、保修条款

A.乙方承诺向甲方提供一年的工程和设备保修服务，一年内可免费上门。B.硬件保修期从该合同签字之日算起。

C.保修期内，乙方应在接到通知后隔日派人到现场修理。

D.因使用不当、人为破坏等非乙方原因造成的系统或设备损坏，乙方不承担任何费用，但必须配合甲方恢复系统正常，同时本合同涉及的消耗品不属于保修范围内。

11、违约责任

A.由于乙方的责任而造成项目延误，不能按期完成整个工程，甲方有权向乙方追讨因此给

第 6 页

共 7 页 甲方造成的损失，推迟一个工作日，赔偿合同总金额的千分之三，但总赔偿不超过合同总造价的百分之五。

B.由于乙方的原因而导致工程工期推迟二十日仍不能完工，甲方有权单方终止合同，乙方按违约处理，并追究乙方违约责任。

C.由于甲方的原因，或非乙方的原因，导致项目中途停建，缓建等造成工期的延误，工期顺延，顺延时间不超过工期的延误时间。

D.由于甲、乙任何一方的原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12、保密

甲、乙双方均有义务为对方就本项目在商业、技术等方面保守秘密，未经对方允许，任何一方不得向第三方泄露有关本项目的秘密，否则另一方有权索赔。

13、争议或纠纷处理

A.本合同履行期间，双方发生争执时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。B.当事人不愿意通过协商、调解解决或协商、调解不成时，争议双方同意向“北京市仲裁委员会”申请仲裁或向北京市中级人民法院提起诉讼。

14、附则

A、本合同一式三份，甲方持二份，乙方持一份。B、合同履行完后自动终止。

C、附件以及招、投标文件是本合同的有效组成部分。

甲 方：（公章）委托代理人：

乙 方：（公章）委托代理人：

第 7 页

共 7 页

第五篇：合同协议

合作协议书

甲方：XX学校xx学院

乙方：xx公司

为了有效营造校园文化氛围，丰富校园文娱生活，给同学们提供一个展现自我的舞台。甲乙双方本着互利互惠共同发展的原则，经过双方友好协商一致，根据中华人民共和国《合同法》，就合作赞助问题达成以下协议：

（一）赞助项目说明

1、项目：xxx活动；

2、赞助内容：活动期间活动用品/活动资金；

3、赞助方式：礼品/现金；

4、活动时间：20年 月_日至月_日

（二）赞助费用物品说明

1、经协商后乙方提供物品赞助：①.提供工作用笔100支；服装100件；海报10张；并提供短信平台群发信息。

（三）大赛合作

1、甲方义务

1.在活动期间发放乙方公司宣传单一千份，与纳新表格一起发放（宣传单由乙方提供）；

2.粘贴标有乙方LOGO的纳新海报；

3.在我台台服上印上乙方公司的LOGO；

4.替乙方进行广播宣传一个月；（时间20xx-x-x 至20xx-x-x）

5.认真履行甲方义务和协议内容；

2、乙方义务：

1.乙方提供甲方工作用笔100支；

2.乙方提供台服100件，并在台服上印上我台台标；

3.纳新海报10张；

4.帮助甲方群发短信（群发内容为：xx学校协同合作伙伴xx公司欢迎xx新生OOXXOOXX）；

5.认真履行乙方义务和协议内容；

（四）现金/礼品交付方式

赞助礼品的支付，经双方商定，乙方于活动前两个礼拜交付完毕，并签署交付清单。

（五）附则

1、本协议的合作时间为20xx年月日-20xx年月日。协议合作期满后双方就

继续合作事宜进行磋商，并根据所需续签合同；

2、未尽事宜，双方经协商后再做补充解决，补充协义与本协议拥有相同的法律效力；

3、在执行过程中，如果双方有因不可预测的因素导致在双方之间可能产生的一切争

论、异议和纠纷均双方可协商解决；

4、保密条款：双方应保守协议条款的秘密，不得外泄；

5、本协议共二页，签字时协议为一式两份双方各执一份，具有相同的法律效力。经

双方签约代表签字并加盖公章（或手印）后生效；

6、赞助物品由xx学院依据活动需要自行安排。

甲方：泉xx学院xx部门乙方：xx公司

（盖章）（盖章）

法定代表人：签约代表：签约代表：签约地点：签约地点：签字日期：20xx年月日签字日期：20xx年月日