第一篇：2013年二级建造师法规真题

2013年二级建造师法规及相关知识真题及答案

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个符合题意。）

1.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）

A.代理人超越代理权订立的合同 B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同 D.以合法形式掩盖非法目的的合同 【答案】B

【解析】有重大误解订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销合同。参考教材P169

2.使用《产品质量法》调整的是（）A.建筑工程 B.设备安装工程 C.销售用预制作 D.装修工程 【答案】C

【解析】适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品；设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备。参考教材P99 3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序度可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的（）。

A.快捷性 B.经济性 C.灵活性 D.独立性 【答案】C

【解析】仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。参考教材P200

4.行政处罚案件中，组织听证的费用由（）承担。A.行政机关 B.当事人 C.受益人 D.行业协会 【答案】A

【解析】当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。参考教材P146

5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）A.拒绝要约的通知到达要约人 B.承诺期满，受要约人未作出承诺 C.受要约人对要约内容作出实质性修改 D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人 【答案】D

【解析】撤回要约的通知与要约同时到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。参考教材P157

6.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程 C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程

D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程 【答案】B

【解析】禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程；禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人是使用本企业的资质证书、营业执照。以本企业的名义承揽工程；子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。参见教材P34

7.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由（）负担。A.政府全部 B.房屋公共维修基金 C.建筑所有权人自行 D.政府与建筑所有人共同 【答案】D

8.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）之日起建立。

A.订立劳动合同 B.实际用工 C.劳动合同备案 D.实际支付工资 【答案】B 【解析】用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。参见教材P123

9.下列事项中，能够申请行政复议的是（）A.行政处分决定 B.招标投诉处理 C.质量纠纷调解 D.造价指导信息发布 【答案】D

【解析】不得申请行政复议的：行政机关的行政处分或其他人事处理决定；行政机关对民事纠纷作出的调解或其他处理。参见教材P225.10.甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货，乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）

A.要约已撤销 B.要约已撤回 C.合同已失效 D.甲方未承诺 【答案】A

【解析】因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。参见教材P157.11.当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（）A.视为条件已成就 B.合同失效 C.条件不成就 D.合同生效 【答案】A

【解析】当事人为自己利益阻止合同料件成就的，视为合同已成就。参考材料P171

12.当事人不得在合同中协议选择由（）人民法院管辖。A.原告住所地 B.合同签约地 C.仲裁机构所在地 D.标的物所在地 【答案】C

【解析】利用排除法。合同当事人可以在书面合同中协议选择被告所在地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖。参见教材：208

13.不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是（）A.债务人先履行合同 B.债权人先履行合同 C.双方同时履行合同 D.无先后关系 【答案】B

【解析】债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。参见教材P183

14.某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，安发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。

A.1 B.0.9 C.0.95 D.1.1 【答案】A 【解析】合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。参见教材P174

15.关于合同成立地点的说法，正确的是（）A.当事人不得约定合同成立点 B.要约发出地点为合同成立地点

C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点 D.承诺生效地点为合同成立地点 【答案】 D

【解析】合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点；数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。参见教材P164

16.下列法律中，属于行政法的是（）A.《公司法》 B.《建筑法》 C.《合同法》 D.《治安管理处罚法》 【答案】D

【解析】行政法主要包括：行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法。参见教材P5

17.关于执行申请期间的说法，正确的是（）A.申请执行的期间为6个月 B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算 C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算 D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算 【答案】D

【解析】申请执行的期间为2年。申请的期限起算：从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。参见教材P217

18.下列情形中，构成委托代理终止的是（）A.代理人辞去委托

B.被代理人取得民事行为能力 C.被代理人死亡

D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭 【答案】A

【解析】委托代理人终止的情形：（1）代理期间届满或者代理事物完成（2）被代理人取消委托或代理人辞去委托（3）代理人死亡

（4）作为被代理人或代理人的法人终止 参见教材P15

19.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，（）A.合同不生效 B.合同无效 C.合同终止 D.不影响合同效力 【答案】D

【解析】当事人只见订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。参见教材P24

20.根据《环境影响评价法》，在项目建设，运行过程中产生不符合审批的环境影响评价文件的情形时，应由（）组织环境影响的后评价。

A.建设项目审批部门 B.原环评文件审批部门 C.建设单位 D.建设行政主管部门 【答案】C

【解析】项目的建设与运作过程中，产生与审批的环境影响评价文件不服的情况，应由建设单位组织环境影响的后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。参见教材P105

21.根据《合同法》不会产生缔约过失责任的情形是（）A.被依法撤销的合同 B.未成立的合同 C.有效合同 D.无效合同 【答案】C

【解析】构成缔约过失责任的条件：

（1）发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但被确认无效被撤销（与违约责任的区别）

（2）当事人违反了诚实信用原则所要求的义务（3）受害方的信赖利益遭受损失 参见教材P162

22.下列变更中，属于完全狭义的合同变更是（）A.客体，内容均变更 B.主体，客体均变更 C.主体，内容均变更 D.形式，主体均变更 【答案】A

【解析】狭义的合同变更不包括主体的变更。参见教材P186 23.某建设工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）。

A.申请延期 B.自行废止 C.报发证机关核验 D.重新更换 【答案】C

【解析】中止施工满一年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工中作许可证。参见教材P30

24.根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在（）小时内作出裁定。

A.6 B.48 C.12 D.24 【答案】B

【解析】根据《民事诉讼法》，人民法院受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。参见教材P211

25.禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（）A.直接费 B.项目施工成本 C.企业个别成本 D.社会平均成本 【答案】C

【解析】投标人不得以低于成本的报价竞标，这里的“成本”应指投标人的个别成本。参见教材P46 26.人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决出2月5日送达原稿，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（）日。

A.1 B.26 C.5 D.10 【答案】：B

【解析】：如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。参见教材P214

27.施工企业的项目负责人应当对（）负责 A.本单位的安全生产 B.建设工程项目的安全施工 C.本单位安全生产所需资金 D.危险性较大的专项施工方案确定 【答案】：B

【解析】：施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。参见教材P76

28.建设单位不得（）具有相应资质等级的分包单位。A.拒绝 B.指定 C.认可 D.考察 【答案】B

【解析】建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。参见教材P37

29.当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以（）A.提出上诉 B.提出再审 C.申请复议一次 D.不予执行 【答案】

【解析】裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。参见教材P212

30.根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）

A.包括拟用于完成招标项目的机械设备 B.由投标人自行编制 C.完全响应招标文件各项要求 D.包括投标担保 【答案】A 【解析】标项目属于建设施工的。投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监利、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。参见教材P43

31.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者（）后，可以解除劳动合同。

A.其同住的近亲属 B.发布决定

C.额外支付劳动者一个月工资 D.赔偿损失 【答案】C

【解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同。参见教材P128

32.预制件定作合同总价款100万元，施工企业预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。

A.50 B.100 C.70 D.150 【答案】C 【解析】本题考查的是违约责任的承担方式。收受定金的乙方不履行约定的债务，应当双倍返还定金，但定金规定不能超过20%，即只有20万元，双倍返还定金是40万元，然后再返还施工企业支付的30万元。共计返还70万元。参见教材P193

33.合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定；②签订补充协议；③按合同法其他相关规定执行。三种方式正确的先后顺序是（）。

A.①②③ B.③②① C.②①③ D.②③① 【答案】：D

【解析】：本题考查的是合同履行的规定。合同生效后，如果对合同内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。参见教材P173

34.在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。

A.首次开庭前

B.收到传票之日起7日内 C.举证期满前 D.庭审结束前 【答案】：A

【解析】：本题考查的是仲裁法。参见教材P220。

35.仲裁裁决被人民法院裁决不予执行，当事人可以（）。A.向人民法院上诉 B.向人民法院申请再审 C.向人民法院执行申请复议

D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁 【答案】D

【解析】本题考查的是仲裁裁决的执行，仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审。就该纠纷双方当事人可以重新达成冲裁协议，并依据该冲裁协议申请仲裁，也可向人民法院提起诉讼。参见教材P224

36.超过起诉时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。

A.提起诉讼 B.提出诉讼 C.主张权利 D.自愿履行 【答案】D

【解析】本题考查的是诉讼时效。超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。参见教材P20

37.建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。A.返还财产 B.折价补偿 C.赔偿损失 D.支付违约金 【答案】D

【解析】本题考查的是无效合同。合同无效的法律后果是：返还财产、折价补偿、赔偿损失、收归国库所以。参见教材P167

38.当事人申请撤销仲裁，应当向（）提出。A.仲裁委员会的上级主管机关 B.仲裁委员会所在地的中级人民法院 C.仲裁委员会所在地的基层人民法院 D.被告所在地的基层人民法院 【答案】B

【解析】本题考查的是仲裁裁决的撤销。当事人申请撤销仲裁裁决，必须向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出。参见教材P223

39.《安全生产法》规定：生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员（）的权利。

A.拒绝违章指挥和强令冒险作业 B.紧急避险 C.请求赔偿 D.批评和检举、控告 【答案】：C

【解析】：本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。参见教材P63。

40.因施工企业，工程未能如期竣工，建设单位听取单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致施工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。

A.建设单位 B.施工企业 C.监理单位 D.建设行政主管部门 【答案】：B

【解析】：本题考查的是不可抗力及违约责任的免除。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。参见教材P194。

41.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为（）日。

A.5 B.20 C.10 D.15 【答案】B

【解析】本题考查的是招标程序。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止文件之日止，最短不得少于20日。参见教材P54

42.在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（）

A.抵押 B.保证 C.质押 D.留置 【答案】D

【解析】本题考查的是留置权。参见教材P23

43.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担（）责任。

A.侵权 B.违约 C.不当得利 D.无因管理 【答案】B 【解析】本题考查的是物权的设立、变更、转让和消灭。未进行不动产登记而使不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担违约责任。参见教材P24

44.建设单位在申请领取（）时，应当提供建设工程有关安全施工的资料。

A.建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证 C.房屋销售许可证 D.建设工程施工许可证 【答案】D

【解析】本题考查的是施工许可制度。建设单位在申请领取建设工程施工许可证时，应当提供建设工程有关完全施工措施的资料。参见教材P28

45.可撤销合同被撤消后，其法律后果是（）。A.自撤销后无效 B.申请撤消后无效 C.自始无法律约束力 D.合同有效 【答案】C

【解析】本题考查的是可变更、可撤销合同。在可变更、可撤销合同被撤销前，该合同具有效力。在被撤销后，该合同不具有效力，且追溯及既往，即自合同成立之始起就不具有效力，当事人不受该合同约束。参见教材P169。

46.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行（）规定的，应当有你才赢单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。

A.国家技术标准 B.强制性标准 C.行业质量标准 D.地方质量标准 【答案】B

【解析】本题考查的是工程建设强制性标准的实施。工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当有你才赢单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。参见教材P102

47.甲乙双方签订了购货合同，在合同履行过程中，甲方得知己方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝，针对该情形，正确的是（）

A.原合同已经终止 B.必须签订变更协议 C.合同主体未变更 D.合同内同已变更 【答案】C 【解析】本题考查的是合同的变更。合同生效后，当事人不得因其主体名称的变更或是法定代表人、负责人、承办人的变动而主张和请求合同变更。参见教材P186

48.分包人要求总包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万元未付为由拒绝付款。分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是（）

A.起诉没有法律依据 B.只能以总包人的名义起诉 C.只能起诉总包人 D.属于行使代位权 【答案】D

【解析】本题考查的是代位权。代位权是指债权人为了保障其债权不受侵害，而以自己的名义代替债务人行使债权的权利。参见教材P183

49.施工企业新聘用的项目经理因变更注册中很不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对剑这单位的民事赔偿责任由（）承担。

A.建造师原注册单位 B.建设主管部门 C.项目经理本人 D.施工企业 【答案】D

【解析】本题考查的是注册管理。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。参见教材P3

50.《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由（）颁发和管理。

A.县级以上人民政府

B.县级以上人民政府建设主管部门 C.省、自治区、直辖市人民政府

D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 【答案】D

【解析】本题考查的是安全生产许可证的管理规定。除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门颁发和管理。参见教材P85

51.甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是（）。

A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利 B.合同已经生效，甲应当履行合同 C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意 D.乙的行为构成表见代理 【答案】C 【解析】本题考查的是代理。无权代理的责任承担，本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认的表示，视为同意。参见教材P14

52.关于合同成立时间的说法，正确的是（）A.承诺生效时合同成立 B.口头合同自交付标的物时成立 C.合同书自生效时成立

D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立 【答案】A

【解析】本题考查的是合同的生效。参见教材P163 55.关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（）A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动 C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查 D.女职工生育享受不少于90天的产假 【答案】D

【解析】本题考查的是劳动法。参见教材P117 56.投标有效期的起始时间是（）A.发售招标人间 B.投标截止 C.评标结束 D.发出中标通知书 【答案】B

【解析】本题考查的是招标程序。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。参见教材P54

57.违约责任承担的方式包括（）A.继续履行 B.提供担保 C.解除合同 D.代位追偿 【答案】A

【解析】本题考查的是违约责任的承担方式。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。参见教材P192

58.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲方于当月4月签字签章，乙方于当月8日签字签章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效。当月18日取得公证书，则该合同成立日期为当月（）日

A.8 B.4 C.18 D.24 【答案】A 【解析】本题考查的是合同的生效。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。参见教材P164

59.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）

A.侵权 B.预期违约 C.合法行为 D.单方解除合同 【答案】B

【解析】本题考查的是违约责任的承担方式。预期违约是指当事人一方在合同约定的期限届满之前，明示或默示其将来不能履行合同。参见教材P193。

60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按（）履行。

A.订立时履行地市场价格

B.履行时订立地市场价格二建真题请点击查看 C.履行时履行地市场价格 D.政府指导价格 【答案】A

【解析】本题考查的是合同履行的规定。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。参见教材P173。

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（）A.施工总承包单位对其采购的材料质量负责 B.施工总承包单位对施工质量负责

C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责

D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任

E.施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责 【答案】ABCD

【解析】本题考查的是总承包单位与分包单位的连带责任。对于材料的采纳，谁采纳谁负责，所以A正确。建筑法第十五条：建筑工程实行总承包的，工程质量游工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。参见教材P38

62.关于劳动合同试用期的说法，正确的有（）A.试用期次数最多为2次 B试用期不包含劳动合同期限内 C试用期最长为6个月

D试用期内，用人单位可无理由接触劳动合同 E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期 【答案】CE

【解析】同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期，所以A错误。试用期包含在劳动合同期限内，所以B错误。用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由。所以D错误。参见教材P125、126

63.民事法律关系的主体包括（）A.法人 B.财务 C.权利义务 D.行为 E.自然人 【答案】AE

【解析】民事法律关系的主体，是指民事法律关系中享受权利，承担义务的当事人和参与者，包括自然人、法人和其他组织。参见教材P10

64.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中（）

A.全面履行 B.履约担保 C.结算和清理 D.争议解决 E.竣工验收 【答案】CD

【解析】合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。参见教材P174。

65.下列情形中，人民法院应当再审的有（）A管辖错误的

B.剥夺当事人辩论权利的 C.缺席判决的

D.原判决超出诉讼请求的 E.审判庭组成不合法 【答案】DE

【解析】人民法院应当再审的有：违反法律规定，管辖错误的；违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的；未经传票传唤，缺席判决的。ABC阐述不全面。参见教材P215、216

66.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方（），可以中止履行。

A.经营状况严重恶化的 B.丧失商业信誉的

C.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的 D.有大量诉讼及仲裁案例的

E.转移财产、抽逃资金，以逃避债务的 【答案】ABCE 【解析】对方有下列情况，可以行使不安抗辩权（当事人没有确切证据中止履行的，承担违约责任）。

（1）经营状况严重恶化

（2）转移财产、抽逃资金以逃避债务（3）丧失商业信誉

（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情况 参见教材P183

67.根据《产品质量法》，生产者不得（）A.生产国家明令淘汰的产品 B.伪造或者冒用他人的厂名 C.对产品使用性能瑕疵作出说明 D.伪造或者冒用认证标志等质量标志 E.以不合格产品冒充合格产品 【答案】ABDE

【解析】《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为： 1.不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料

2.不得伪造产地，不得伪造或冒用他人的厂名、厂址 3.不得伪造或者冒用认证质量标志

4.不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品

参见教材P100。69.下列责任中，属于行政处罚的有（）A.责令停产停业 B.罚金

C.暂扣或者吊扣执照 D.赔偿损失 E.治安拘留 【答案】ACE

【解析】行政处罚的种类包括：（1）警告（2）罚款

（3）没收违法所得、没收非法财物（4）责令停产停业

（5）暂扣或者吊销许可证执照

（6）行政拘留，治安拘留是行政处罚之一（7）其他行政处罚 参见教材P145

70.不能作为民事诉讼证人的有（）A.本案书记员 B.本案鉴定人员 C.本案诉讼代理人 D.无民事行为能力人 E.当事人亲属 【答案】ABC

【解析】

（三）不能作证人的人 1.不能正确表达意志的人 2.诉讼代理人

3.审判员、陪审员、书记员 4.鉴定人员

5.参与民事诉讼的检察人员 参见教材P203。

71.根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是直接涉及工程（）方面的工程建设标准强制性条文。

A.市容市貌 B.质量 C.安全 D.卫生 E.环境保护 【答案】BCDE

【解析】工程建设强制性标准是直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。参见教材P102

72.根据《劳动合同法》劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）。

A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的

B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的

D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危机劳动者人身安全的 E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务未到期，但劳动合同期满

【答案】ABCD

【解析】本题考查的是劳动者可以解除劳动合同的情形，参见教材P127-128

73.建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）A.已经办理了用地批准手续 B.施工图设计文件已按规定通过审查 C.消防设计图已经公安消防机构审核 D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理 E.已经办理了招标投标核准手续 【答案】ABCD

解析：本题考查的是申请施工许可证的条件，参见教材P27-29 74.民事诉讼的基本特点包括（）。A.公权性 B.自愿性 C.保密性 D.强制性 E.程序性 答案：ADE 解析：民事诉讼有如下特征：公权性、强制性、程序性。参见教材P200。

75.某施工合同约定：发生争议由冲裁委员会或有管辖权的人民法院管理，后双方发生合同争议，根据该条款，对改争议案件享有管辖权的应为（）

A.合同履行地法院 B.仲裁委员会 C.合同签订地法院 D.被告住所地法院 E.原告住所地法院 【答案】AD

【解析】因合同纠纷诉讼的，由被告住所或者合同履行地人民法院管辖。仲裁没有法定管辖的规定。参见教材P208

76.下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的是（）A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工

B.建工单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标 C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包 D.施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包

E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包 【答案】CE 【解析】建筑法严禁肢解发包，也不可以分解为若干标段进行招标。参见教材P33-38

77.下列情形中，属于合同继续履行例外的有（）A.债务人不同意履行 B.债务人公司不分立 C.法律上不能履行 D.事实上不能履行 E.履行费用过高 【答案】CDE

【解析】非违约方有权要求违约方依照合同约定继续履行合同，必须建立在能够并且应该实际履行的基础上，以下情况例外：

（1）法律或事实上不能履行

（2）债务的标的物不适合强制履行或履行费用过高（3）债权人在合理期限内未要求履行 参见教材P192

78.合同无效的原因有（）。A.恶意串通，损害他人利益 B.以合法形式掩盖非法目的

C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益 D.重大误解或显失公平E.损害社会公共利益 答案：ABE 解析：无效合同的原因

（一）一方欺诈，并损害国家利益的

（二）一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的

（三）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益损害的合同

（四）以合法形式掩盖非法目的

（五）损害社会公共利益

（六）违反法律法规强制性规定的 参见教材P166。

79.下列合同中，属于可变更、可撤销的合同有（）A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同 B.施工企业采用欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同 D.建设单位为偷税而订立的施工合同 E.村民胁迫施工企业订立的供货合同 【答案】ACE

【解析】

（一）因重大误解而订立的合同

（二）显失公平的合同

（三）因欺诈胁迫而订立的合同

（四）乘人之危而订立的合同 参见材料P168

80.下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有（）A.重伤80人

B.直接经济损失5000万元 C.死亡20人

D.直接经济损失8000万元 E.死亡30人 【答案】ABCD

【解析】重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失。以上包括本数，以下不包括。参见教材P64

第二篇：二级建造师法规及相关知识历年真题精选

二级建造师法规及相关知识历年真题精选(1)

1、二级建造师执业资格的注册管理机构是()。

A.建设部或其授权机构

B.人事部或其授权机构

C.建设行业协会

D.省级建设行政主管部门

2、经注册的建造师()的，原注册管理机构将注销其注册资格。

A.同时在2个建筑业企业执业

B.注册建造师在一家企业的多个岗位上从事业务工作

C.未取得二级建造师执业资格

D.脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位满1年

3、在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，()。

A.由被代理人独自承担责任

B.由代理人独自承担责任

C.由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任

D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

4、某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有效期限至()。

A.2001年5月10日

B.2001年9月10日

C.2002年9月10日

D.2003年9月10日

5、自物权，又称()，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。

A.抵押权

B.所有权

C.留置权

D.质权

6、全民所有制企业的经营权属于()。

A.自物权

B.用益物权

C.担保物权

D.债权

7、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为()。

A.1次和3个月

B.2次和3个月

C.3次和2个月

D.1次和6个月

8、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的()。

A、10%

B、30%

C、50%

D、80%

9、根据《招投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在()以上时，必须进行招标。

A.200万元和100万元

B.100万元 和50万元

C.200万元和50万元

D.3000万元和100万元

10、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是()的体现。

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.诚实信用原则

1、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是()。

A.经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包

B.两个以上不同资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的单位确定资质等级

C.施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责

D.建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

2、联合体中标的，()与招标人签订合同。

A.联合体

B.联合体各方共同

C.联合体各方分别

D.资质较高的联合方

3、根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是()。

A.拒绝权

B.建议权

C.紧急避险权

D.拒绝权

4、根据《安全生产法》的规定，从业人员的知情权是指()。

A.掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力

B.获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利

C.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施

D.熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能

5、有关总包分包的责任承担表述，不正确的是()。

A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担各自的责任

6、大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按照()顺序办理相应手续。

A.工程发包、报建登记、签订施工承包合同、申领施工许可证

B.报建登记、申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同

C.申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同、报建登记

D.报建登记、工程发包、签订施工承包合同、申领施工许可证

7、实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位应当()，方准使用。

A.向上级主管部门领取《爆破物品使用许可证》

B.向建设行政主管部门申请领取施工许可证

C.向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D.向公安机关申请办理施工方案的审批手续

8、从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的()。

A.注册资本、专业技术人员和技术装备

B.流动资金、专业技术人员和突出业绩

C.注册资本、专业管理人员并依法设立

D.注册资本、专业管理人员和资格证书

9、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，()。

A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责

B.分包工程的生产安全事故由分包单位单独承担责任

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任

10、伤亡事故处理工作应当在()日内结案，特殊情况不得超过()日。

A.60、90

B.60、120

C.90、180

D.100、200

1、建设单位在领取施工许可证之前，应当按照有关规定()。

A.办理开工报告手续

B.办理工程质量监督手续

C.签订工程施工合同

D.办理保证安全施工措施的备案手续

2、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具()。

A.质量保修书

B.质量保证书

C.质量维修书

D.质量保函

3、下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是()。

A.工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务

B.工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改

C.工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改

D.工程监理单位可以转让工程监理业务

4、工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的根据是()。

A.标准的约束性

B.标准的内容

C.标准的属性

D.标准的等级

5、招标投标活动应当遵循的原则是()。

A.公开、公平、公正和最低价中标

B.自愿、公平、公正和等价有偿

C.公开、公平、公正和诚实信用

D.自愿、公平、等价有偿和诚实信用

6、安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程()。

A.同时设计，同时施工，同时竣工验收

B.同时设计，同时施工，同时投入使用

C.同时论证，同时评价，同时投资

D.同时投资，同时施工，同时评价

7、生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，()，方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格，取得安全标志

B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C.专业检测机构检测合格，申请安全使用证

D.建立专门安全管理制度，定期检测评估

8、《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是()。

A.编制安全技术措施及专项施工方案

B.审查安全技术措施及专项施工方案

C.报告安全生产事故隐患

D.承担建设工程安全生产监理责任

9、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的()分开设置，并保持安全距离。

A.办公区与生活区

B.备料区与作业区

C.办公、生活区与备料区

D.办公、生活区与作业区

10、《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是()。

A.情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告

B.处中标项目金额5%以上10%以下的罚款

C.对单位直接负责人处中标项目金额1%以上5%以下的罚款

D.情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照

1、行政处分的方式是()。

A.没收非法财产

B.吊销营业执照

C.行政拘留

D.记过、撤职、开除等

2、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为()。

A.2年和3年

B.5年和合理使用年限 C.2年和5年

D.2年和合理使用年限

3、某建设工程项目由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按建筑工程一切险投保的情形是()。

A.土木建筑项目不超过总价的10%

B.土木建筑项目不超过总价的20%

C.土木建筑项目介于总价的20%～50%之间的

D.土木建筑项目超过总价的50%

4、在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位()。

A.可以随时解除劳动合同

B.必须解除劳动合同

C.可以解除合同，但应提前30日通知劳动者

D.不得解除劳动合同

5、按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照()履行。

A.订立合同时履行地的政府定价

B.订立合同时履行地的市场价格

C.履行合同时履行地的政府定价 D.履行合同时履行地的市场价格

6、建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。

A.2004年3月1日

B.2004年3月20日

C.2004年3月10日

D.2004年3月18日

7、承诺对要约内容的非实质性变更指的是()。

A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

B.承诺中增加的建议性条款

C.承诺中要求增加价款

D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张

8、根据《合同法》第78条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，则()。

A.由当事人诉请人民法院裁决

B.由当事人申请仲裁委员会裁决

C.推定为未变更 D.视为已变更

9、下列选项中属于要约的是()。

A.拍卖公告

B.投标书

C.招标公告

D.商品价目表

10、下列选项中，不属于效力待定合同的是()。

A.限制民事行为能力人订立的合同

B.企业负责人越权订立的合同

C.无权处分财产人订立的合同

D.无民事行为能力人未经法定代理人同意订立的合同

1、关于合同履行说法错误的是()。

A.全面履行原则是指合同当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务

B.诚实信用原则要求当事人应当履行依据诚实信用原则产生的各种附随义务，如告知的义务、照顾的义务等

C.合同的主要内容没有约定或约定不明确的，当事人可以通过协商确定，不能达成补充协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定 D.执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按合同约定的价格执行

2、根据我国《合同法》的规定，下列属于可变更或可撤销合同的是()。

A.以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的

B.以合法形式掩盖非法目的

C.因重大误解订立或订立时显失公平

D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益

3、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是()。

A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由3名仲裁员组成的设首席仲裁员

B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员

C.仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定1名

D.仲裁庭由当事人各方选定二名仲裁员组成

4、根据我国《合同法》的规定，违约责任的归责原则实行()。

A.过错责任原则

B.严格责任原则

C.过错推定原则

D.合理分担原则

5、根据我国《合同法》的规定，具有撤销权的当事人知道或应当知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

A.1年

B.2年

C.4年

D.20年

6、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。

A.本单位职工

B.施工现场人员

C.施工现场从事危险作业的人员

D.施工现场从事特种作业人员

7、根据合同法的规定，要约可以撤回。但是，撤回要约的通知应当()到达受要约人。

A.在合同成立前

B.在受要约人发出承诺通知之前

C.在承诺通知到达要约人之前

D.在要约到达受要约人之前或与要约同时

8、下列选项不属于施工合同工程款纠纷的防范措施的是()。A.加强风险预防和管理能力

B.加强工程量的计算和审核，避免合同缺项

C.加强工程变更管理

D.严格按照建设程序进行项目建设

9、根据我国《合同法》的规定，希望和他人订立合同的意思表示是()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺

10、根据我国《合同法》的规定，希望他人向自己发出要约的意思表示是()。

A.要约邀请

B.反要约

C.新要约

D.承诺

1、下列关于联合体投标的说法，错误的是()。

A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级 C.联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议由于不属于投标文件，因此不必提交招标人

D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

2、根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理是()。

A.法定代理

B.指定代理

C.委托代理

D.表见代理

3、某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的要求安排了以下招标程序：①成立招标组织;②签收投标文件;③编制招标文件和标底;④发布招标公告。下列排列顺序正确的是()。

A.①、②、③、④

B.①、②、④、③

C.①、④、③、②

D.①、③、④、②

4、.根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文件有效的是()。

A.甲公司投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认 B.乙公司投标文件中的投标函未加盖企业及法定代表人印章

C.丙公司和丁公司组成了一个联合体，并在投标文件中附了联合体投标协议

D.戊公司未按招标文件的要求提供投标保函

5、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是()。

A.有损害事实发生

B.违反职业道德

C.存在违法或损害行为

D.违法行为与损害事实有因果关系

6、下列各项，属于刑事责任的承担方式是()。

A.有期徒刑

B.警告

C.没收违法所得

D.拘留

7、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是()。

A.只能采用违约金

B.由违约一方选择采用违约金或定金 C.由非违约一方选择采用违约金或定金

D.同时采用违约金和定金

8、按照《担保法》的规定，出质人可以提供()办理质押担保。

A.个人房产

B.国有企业厂房

C.依法可以转让的股票

D.土地

9、下列选项，属债权合同的是()。

A.监护合同

B.买卖合同

C.行政合同

D.劳动合同

10、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是()。

A.建设资金未能按计划到位的施工暂停

B.发包人改变项目建设方案的工程停建

C.传染病流行导致施工暂停

D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误

第三篇：二级建造师08-10年法规真题

2008年二级建造师《法规及相关知识》考题及答案

一、单项选择题（共60题。每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）场景

（一）建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5 600万元，由建设单位自行组织公开招标。

建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。

根据场景

（一）。回答下列问题。

1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（）。

A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标

B．若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标

C．施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标

D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施 工招标 2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（）。

A．资格条件 B．最低标准要求 C．审查方法 D．审查目的 3.根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（）。

A．甲、乙、戊施工企业具有投标资格 B．丁施工企业可以参加投标

C．丙的行贿行为不影响中标 D．戊应当成为中标人

4.根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（）。

A．建设单位有权要求丙降低报价。B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标

C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D．评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任 场景

（二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2008年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。

根据场景

（二），回答下列问题。

5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（）。

A．法律 B．行政法规 C．地方性法规 D．行政规定 6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（）。

A．吴某与张某 B．吴某与设计院 C．甲公司与张某 D．甲公司与乙设计院 7.建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是（）。

A．工伤被鉴定为限制民事行为能力人 B．其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育

C．执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年

D．其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼

8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（）。

A．吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效 B．吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效

C．吴某的行为后果，其他股东不负责任 D．吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资 9.从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（）。

A．主体变更 B．客体变更 C．内容变更 D．未变更 10.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（）。

A．委托代 B．法定代 C．指定代理 D．表见代理 11.下列关于诉讼时效的表述，正确的是（）。

A．距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权

B．王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效

C．设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断

D．因2008年1月1日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止 12.甲公司的下列行为中，正确的是（）。

A．为其他关系单位代开增值税发票 B．为单位职工代扣代缴个人所得税

C．设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查 D．将税务登记证借给关系单位 场景

（三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1）乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。

根据场景

（三），回答下列问题。

13.乙施工单位的（）依法对本单位的安全生产全面负责。

A．企业法人代表 B．主要负责人 C．项目负责人 D．安全生产员

14.发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场，是王某行使《安全生产法》赋予从业人员的（）。

A．知情权 B．拒绝权 C．紧急避难权 D．请求赔偿权

15.该施工现场发生的两起安全事故，应由（）负责上报当地安全生产监管部门。

A．甲建设单位 B．乙施工单位 C．丙施工单位 D．丁监理公司 16.该施工现场的安全生产责任应由（）负总责。

A．甲建设单位

B．乙施工单位

C．丙施工单位

D．丁监理公司

17.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当（）支付。

A．由甲建设单位 B．由乙施工单位 C．由丙施工单位 D．按合同约定 18.以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是（）。

A．按工程建设强制性标准实施监理 B．依据法律、法规实施监理

C．审查专项施工方案 D．发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告 19.在该焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》规定的是（）。

A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识 B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所

C．焊接作业人员必须持证上岗 D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施

20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，（）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。

A．建立、健全安全生产责任制 B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用

C．设置安全生产管理机构 D．依法参加工伤保险

21.根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（）。

A．可以直接抢修 B．有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修

C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修 D．不可以夜内抢修 22.因宿舍失火，要临时安置施工人员，则下列有关说法中正确的是（）。

A．可以直接安排到仓库中，并远离危险品 B．不可以安排到仓库中

C．可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准 D．经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中 场景

（四）具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。

根据场景

（四），回答下列问题。

23.根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建设单位质量责任的是（）。

A．组织工程竣工验收 B．确保外墙保温材料符合要求

C．不得擅自改变主体结构进行装修 D．不得迫使承包方以低于成本价格竞标

24.若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（）左右的比例预留保留金。

A．结算总额5% B．预算总额5% C．预算总额10% D．结算总额10% 25.根据《建设工程质量管理条例》，（）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。

A．建设单位 B．监理公司

C．施工单位 D．设计单位

26.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（）。

A．有完整的技术档案 B．有完整的施工管理资料

C．设计单位签署的质量合格文件 D．监理单位签署的工程质量保修书 27.建设单位更换保温材料，应当由（）后方可施工。

A．原设计院出设计变更，报当地审图机构审查B．当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查 C．原设计院出设计变更，报原审图机构审查 D．建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查 28.若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（）履行。

A．通常标准 B．符合合同目的特定标准 C．国冢标准 D．地方标准 29.施工过程中的质量控制文件应由（）收集和整理后进行立卷归档。

A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．设计单位 30.该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在（）中。

A．可行性研究报告 B．招标文件 C．投标文件 D．竣工验收报告

31.依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，（）无需取样送检，即可用于工程。

A．保温材料 B．供水管主控阀 C．钢筋原材料 D．钢筋垫块

32.以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是（）。

A．地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限B．发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年 C保修范围属于法律强制性规定的承发包双方必须遵守D保修期限法律已有强制性规定的承发包双方不得协商约定 场景

（五）某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题：

根据场景

（五），回答下列问题。

33.因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（）居住。

A．作业区① B．作业区② C．仓库③ D．办公区④

34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在（）区域。

A．作业区① B．作业区② C．办公区④ D．在建生活区⑤ 35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是（）。

A．可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置 B．可以和施工原材料统一存放到仓库中

C．可以直接回填在基坑内 D．应该单独存放并做好标识

36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工l5日以前向（）申报环境噪声污染防治情况。

A．环境保护行政主管部门B．所在地居民委员会或街道办C．建设行政主管部门 D．安全生产行政主管部门 37.应在施工现场的（）处设置明显的安全警示标志。

A．生活区人口 B．生活用水源 C．在建工程出入通道 D．办公区人口 38.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（）。

A．办公、生活区与作业区应分开设置 B．应当对施工现场设置封闭围挡

C．施工现场应设置消防安全设施 D．施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性 场景

（六）施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟l个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。

根据场景

（六），回答下列问题。

39.若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（）承担责任。

A．施工单位 B．水泥厂 C．材料供应商 D．水泥厂与材料供应商共同 40.水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同（）。

A．发生变更 B．效力待定 C．无效

D．未发生变更 41.水泥厂转让合同的行为在（）后有效。

A．水泥厂与材料供应商联名通知施工单位 B．水泥厂通知施工单位

C．材料供应商通知施工单位 D．征得施工单位同意

42.根据《合同法》的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是（）。

A．转让人与受让人达成合同转让协议 B．原合同有效 C．原合同为单务合同 D．符合法定的程序 43.根据《合同法》的规定，下列说法中正确的是，施工单位（）。

A．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失 B．无权要求水泥厂继续履行合同

C．有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失 D．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失 场景

（七）2007年9月20 日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。

根据场景

（七）。回答下列问题。

44.如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为（）合同。

A．无效 B．有效 C．可变更、可撤销 D．效力待定 45.该定金合同的生效日期为（）。

A．9月20日 B．9月28日 C．9月29日 D．9月30日 46.如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，该损失由（）。

A．施工单位承担 B．建材商承担C．施工单位和建材商各承担一半 D．建材商承担3/4，施工单位承担1/4 47.如果建材商一直无力偿还施工单位的7万元，且某工厂欠建材商6万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以（）。

A．请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为 B．请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为

C．通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还6万元 D．通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还6万元 48.如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位（）。

A．可以同时适用定金与违约金的约定 B．只可选择适用其中一项约定

C．只能适用违约金约定 D．只能适用定金约定 场景

（八）甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。

根据场景

（八），回答下列问题。49.甲与乙签订的有效合同属于（）。

A．单务合同 B．实践合同 C．双务有偿合同 D．无名合同 50.依据《担保法》规定，在该场景中能做保证人的是（）

A．甲 B．乙 C．丙 D．丁 51.该保证合同主体是（）。

A．甲与乙 B．甲与丙 C．乙与丁 D．乙与丙 52.下列不属于保证合同的内容是（）。

A．保证方式 B．保证期间 C．保证担保范围 D．被保证人的其他债权 53.若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（）承担。

A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

54.按照担保法的规定，属于保证担保方式的是（）。

A．定金保证 B．一般保证 C．抵押保证 D．留置保证 场景

（九）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。

根据场景

（九），回答下列问题。

55.针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（）承担。.A．甲 B．乙 C．甲乙双方 D．仲裁庭

56.仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（）。

A．甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请 B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院

C．仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院 D．仲裁机构采取必要的证据保全措施 57.仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按（）意见作出。

A．仲裁委员会 B．仲裁委员会主任 C．张某 D．王某、李某 58.该纠纷经仲裁后，裁决书（）发生法律效力。

A．自作出之日 B．经上级仲裁机构审查批准后 C．经人民法院审查批准后 D．在双方当事人不申请复议时 59.如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（）申请撤销裁决。

A．仲裁庭 B．建设行政主管部门 C．上级仲裁委员会 D．人民法院 60.如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（）。

A．向法院申请强制执行 B．向仲裁委员会申请强制执行 C．向公安部门申请强制执行 D．再申请仲裁

二、多项选择题（共20题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。场景

（十）甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期l0个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利

根据场景

（十），回答下列问题。

61.下列关于施工许可证申请的表述正确的有（）

A．施工许可证应由乙施工单位申请领取 B．申请用地已办理建设工程规划许可证

C．改建设计图已按规定进行了审查 D．到位资金不得少于工程价款的50%

E．宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核 62.下列关于工程包发、承包的表述正确的有（）。

A．乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任

B．建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包

C．乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约 D．甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包

E．该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款 63.乙施工单位的企业资质可能是（）。

A．特级 B．一般 C．二级 D．三级

64.目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括（）。

A．注册土木（岩土）工程师 B．注册房地产估价师 C．注册土地估价师 D．注册资产评估师 65.丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括（）。

A．进度控制 D．质量控制 C．成本控制 D．合同管理 场景

（十一）某电信公司在市中心薪建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏，直接经济损失近百万元。

根据场景

（十一）。回答下列问题。66.对该设备损失承担责任的有（）。

A．甲施工单位 B．乙公司 C．消防器材供货商 D．电信公司 E．消防验收机构 67.下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（）。

A．对该办公楼的施工质量负责 B．建立、健全施工质量管理制度 C．做好隐蔽工程的质量检查和记录

D．对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检 E．审查乙公司的质量管理体系 68.以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不符合《建设工程质量管理条例》的有（）。

A．现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样

B．在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样

C．试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品 D．在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品

E．在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件 69.电信公司的安全责任包括（）。

A．提供安全施工措施所需费用 B．审查安全技术措施 C．提供舡现场及地下工程的有关资料

D．不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期

E．自开工报告批准日起l5日内，将保证安全施工的措施报相关部门备案 70.以下安全责任中，（）属于施工单位的责任。

A．配备专职安全员 B．编制工程施工安全技术措施 C．审查乙公司编制的安全措施

D．提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品E．采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训 71.对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有（）。

A．电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准

B．甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准

C．电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准

D．建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求 E．建筑节能强制性标准，是针对电信公司、甲、乙的要求 72.下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有（）。

A．甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公司移交

B．应由甲负责收集，汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交

C．监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档

D．监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司移交

E．工程档案一般不少于二套，一套（原件）由电信公司保管，一套移交当地城建档案馆（室）场景

（十二）电力局在A、B两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。

设计合同采用标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。

根据场景

（十二），回答下列问题。

73.设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须满足的条件包括（）。D．建设单位将设计依据材料移交给设计院 E．设计院乙开始设计工作

74.依据《合同法》中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括（）。

A．工程应达到的质量标准 B．工程款的支付与结算 C．合同工期

D．工程保险的投保责任 E．解决合同纠纷的方式

75.施工合同履行过程中，按照《合同法》有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括（）。

A．施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付

B．施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商自费修复工程缺陷

C．超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付

D．超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支付

E．拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获得支付，有行使暂停施工的权力 76.按照《合同法》对合同内容约定不明确的处理规定，对于设备交付方式和交货地点不明确的下述说法中正确的包括（）。

A．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力局负担

B．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货商负担

C．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由供货商承担

D．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担

E．供货商委托运输公司，将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担 77.如果施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则（）。

A．合同自订时起就不具有法律效力 B．当事人不能通过同意或追认使其生效

C．在诉讼中，法院可以主动审查决定该合同无效 D．合同全部条款无效

E．合同中独立存在的解决争议条款有效 场景

（十三）施工单位投标中标后，与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料，使用不合格的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未予解决，因此导致合同纠纷。

根据场景

（十三），回答下列问题。

78.下列解决纠纷方式产生的法律文书，其不强制执行效力的包括（）。

A．民间调解 B．行政调解 C．仲裁 D．诉讼 E．协商

79.如果建设单位选择诉讼方式解决此纠纷，起诉状中应说明的事项包括（）。

A．原告的姓名、住所 B．被告的姓名、住所 C．诉讼请求D．代理律师的基本情况E．诉讼事实及理由

A．建设单位与设计单位书面的定金担保B．设计院将定金支付给建设单位 C．建设单位将定金支付给设计院

80.施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予准许的情况包括（）。

A．鉴定程序严重违法 B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C．鉴定结论明显依据不足

D．经过质证不能作为证据使用 E．有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决 参考答案

一、单项选择题

1-5 CDABB

6-10DDCDA 11-15 CBBCB 16-20BBDBB 21-25 BCBAC 26-30DCCCA

31-35 ADDBD 36-40ACDCD 41-45 DCDBB 46-50BBBCC 51-55 DDABA 56-60BDADA

二、多项选择题

61.BCDE 62.ABD 63.ABCD 64.AB 65.ABCD；66.ABC 67.ABC 68.CD 69.ACDE 70.ABE；

71.CE 72.BD 73.AC 74.ABCE 75.ACE； 76.ADE 77.ABCE 78.CD 79.ABCE 80.ABCD

2009年二级建造师《法规及相关知识》考题及答案

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．在我国法律体系中，《建筑法》属于（）部门。

A．民法B．商法 C．经济法 D．诉讼法

2．关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（）。

A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为

C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为

3．引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。

A．合同 B．扶养 C．不当得利 D．无因管理

4．根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（）。

A．在建工程可以作为抵押物

B．即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物

C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产

D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权

5．根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。

A．买卖合同生效 B．转移登记 C．交付 D．买方占有

6．某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。

A．20％ B．30％ C．50％ D．80％

7．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取（）。

A．建设用地规划许可证 B．建设工程规划许可证 C．施工许可证 D．安全生产许可证

8．按照建筑法规定，以下正确的说法是（）。

A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程 B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

9．关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（）。

A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包

B．未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包

C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任

D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位

12．根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。

A．可以牵头人的名义提交投标保证金 B．必须由相同专业的不同单位组成 C．各方应在中标后签订共同投标协

D．是各方合并后组建的投标实体

13．按照建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。

A．相互约定抬高或者降低投标报价 B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C．相互探听对方投标标价 D．先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

14．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。

A．公开招标 B．邀请招标 C．议标 D．定向招标

15．招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。

A．1 B．2 C．3 D．4

16．根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（）。

A．施工企业的总经理 B．施工项目的负责人C．施工企业的技术负责人D．施工企业的董事

17．施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。

A．特别重大 B．重大 C．较大 D．一般

18．某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由（）负责调查。

A．国务院 B．省级人民政府 C．设区的市级人民政府 D．县级人民政府

19．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（）。

A．要求施工单位整改 B．要求施工单位停止施工

C．向安全生产监督行政主管部门报告 D．向建设工程质量监督机构报告

20．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。

A．甲公司负主要责任B．乙公司负主要责任C．乙公司负全部责任 D．监理公司负主要责任

21．安全生产许可证的有效期为（）年。

A．2 B．3 C．4 D．5 22．下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。

A．建设单位不得将建设工程肢解发包 B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标 C．建设单位不得任意压缩合同工期D．涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案

23．根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。

A．主体结构

B．电气 C．装饰 D．暖通

24．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（）。

A．应当依法取得相应等级的资质证书 B．不得转让工程监理业务

C．可以是建设单位的子公司 D．应与监理分包单位共同向建设承担责任

25．施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于（）起计算。

A．6月1日 B．8月30日 C．10月8日 D．10月20日

26．《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（）。

A．工程质量保修制度B．施工许可制度 C．竣工验收备案制度 D．工程质量事故报告制度

27．建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．10 B．15 C．30 D．60

28．按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（）。

A．购买的电气材料 B．购买的塔吊设备 C．现场制作的预制板 D．商品混凝土

29．根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（）。

A．必须有产品质量检验合格证明 B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址

C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期 D．应当有警示标志或者中英文警示说明

32．某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（）。

A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火 B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里

C．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住 D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜里

33．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A．2个月 B．6个月 C．1年 D．2年

34．李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（）。

A．应当与其签订固定期限劳动合同 B．应当与其签订无固定期限的劳动合同

C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同

D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工

35．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（）个月。

A．1 B．2 C．3 D．6

36．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。

A．随时解除 B．预告解除 C．经济性裁员 D．刑事性裁员

37．按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。'

A．企业工会代表企业职工B．企业每一名职工C．企业10名以上职工D．企业绝大部分职工

38．重大建设项目档案验收应在竣工验收（）个月前完成。

A．1 B．2 C．3 D．4

39．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（）的滞纳金。

A．0.1‰ B．0.5‰ C．1‰ D．5‰

40．下列属于行政处罚的是（）。

A．没收财产 B．罚金 C．撤职 D．责令停产停业

41．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（）。

A．重大责任事故罪 B．重大劳动安全事故罪

C．工程重大安全事故罪 D．以其他方式危害公共安全罪

42．下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（）。

A．收养关系 B．劳动合同 C．税款代扣合同 D．赠与合同

43．下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（）。

A．合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用

B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效

C．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释

44．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（）。

A．寄送的价目表 B．投标书 C．拍卖公告 D．招股说明书

45．甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。

A．发出 B．撤回 C．撤销 D．变更

46．某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（）。

A．违约责任 B．侵权责任 C．缔约过失责任 D．行政责任

47．某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（）。

A．返还财产 B．赔偿损失 C．罚金 D．折价补偿

48．根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（）。

A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效

B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年

C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果

D．超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同

49．某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（）。

A．附条件合同，条件成就合同解除 B．附条件合同，条件成就合同生效

C．附期限合同，期限届满合同解除 D．附期限合同，期限届满合同生效

52．甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（）。

A．刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求 B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权

C．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担 D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭

53．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（）。

A．施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B．因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误

C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D．由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付

54．建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。

A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书 B．双方签收的仲裁调解书

C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书 D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书

55．民事诉讼的证据不包括（）。

A．书证 B．物证 C．视听资料 D．科学实验

56．根据《民事诉讼法》规定，（）可以作为民事诉讼证人。

A．本案审判员 B．涉及本案的鉴定人员 C．本案原告诉讼代理人 D．本案被告的亲属

57．对民事诉讼的基本特征表述正确的是（）。

A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权 B．除简易程序外均采用合议庭制

C．所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开 D．一个案件须由两级人民法院审理才告终结

58．下列关于诉讼管辖的表述正确的是（）。

A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖

B．建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖

C．受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院

D．房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则

59．当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（）。

A．陈述事实、参加辩论 B．承认、放弃、变更诉讼请求

C．进行和解 D．提起反诉或上诉

60．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（）。

A．仲裁委员会由当事人自主选定

B．仲裁委员会是人民法院的下属事业单位

C．仲裁审理以公开审理为原则 D．对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61．根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（）。

A．建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书 B．人民法院对保全财产予以查封

C．监察机关给予机关工作人员降级处分 D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解 E．行政拘留

62．根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（）。

A．在法律面前一律平等 B．有言论、出版、游行和示威的自由 C．有宗教信仰的自由 D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权 E．有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利

63．下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（）。

A．建设工程施工合同中的工程价款 B．建设工程施工合同中的建筑物 C．建材买卖合同中的建筑材料

D．建设工程勘察合同中的勘察行为 E．建设工程设计合同中的施工图纸

64．国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。

A．出租 B．出让 C．划拨 D．抵押 E．转让

65．根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（）。

A．北京故宫修缮工程B．长江汛期抢险工程C．工地上的工人宿舍D．某私人投资工程 E．部队导弹发射塔

66．在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（）。

A．银行保函 B．银行承兑汇票 C．企业连带责任保证 D．现金 E．实物

67．按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（）。

A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议 B．交纳投标保证金超过规定数额

C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人 D．投标人在开标后修改补充投标文件

E．投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应

68．生产经营单位保证安全生产必须的资金由（、）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A．公司董事会 B．公司法定代表 C．个人经营的投资人 D．公司股东 E．公司工会

71．建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。

A．同时规划B．同时设计 C．同时施工D．同时竣工验收E．同时投产使用

72．下列属于承担民事责任的方式是（）。

A．赔偿损失 B．返还财产 C．支付利息 D．支付违约金 E．支付定金

73．下列关于承诺的表述中，正确的有（）。

A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交 B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力

C．承诺一经送达要约人即发生法律效力 D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人

．

E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出

74．对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（），撤销权消灭。

A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的 B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的 C．自知道或者应当知道撤销事由之司起一年内没有行使撤销权的

D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的 75．致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（）。

A．发包人严重拖欠工程价款 B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准

C．发包人坚决要求工程设计变更 D．项目经理与总监理工程师积怨太深

E．要求承担保修责任期限过长

76．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是（）。

A．建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格

B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔

C．由此延误的工期由施工单位承担违约责任 D．只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变更施工工艺

E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更

77．6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，买方予以签收。下列说法正确的是（）。

A．买卖合同是主合同，定金合同是从合同 B．买卖合同自6月10日成立 C．买卖合同自6月1日成立

D．若卖方不能交付货物，应返还50万元 E．若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元

78．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需要举证证明的事实有（）。

A．太阳自东方升起，自西方落下 B．人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险

C．人所共知的某企业偷工减料 D．已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实

E．已被人民法院生效裁判所确认的事实

79．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，的情形包括（）。

A．约定的仲裁协议无效 C．适用法律确有错误 B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围

D．原仲裁机构被撤销

E．申请人死亡对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决 80．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（）。

A．只有注册以后才能执业 B．一次注册终生有效 C．均需接受继续教育 D．不得同时注册于两家不同的单位 E．均有各自的职业范围

2010年二级建造师考试《法规及相关知识》真题及答案解析

一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）

A．中断 B．中止 C．终止 D．届满

【答案】A

【解析】《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼。当事人一方提了要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效时间重新计算。本题属于因乙单位向甲单位提出支付请求而中断的情形。

2.二级注册建造师注册证书有效期为（）年。

A．1 B．2 C．3 D．4

【答案】C

【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。初始注册证书与执业印章有效期为3年，延续注册的。注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。

3.下列规范性文件中，效力最高的是（）。

A．行政法规 B．司法解释 C．地方性法规 D．行政规章

【答案】A

【解析】行政法规的效力低于宪法和法律，地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规；行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，效力低于法律，行政法规，最高人民法院对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对法院审判有约束力。具有法律规范的性质。在司法实践中具有重要的地位和作用。

4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。

A．合同 B．侵权 C．不当得利 D．无因管理

【答案】D

【解析】无因管理是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。

5.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（）时设立。

A．合同签订 B．备案 C．交付 D．登记

【答案】D

【解析】《物权法》规定了可以在建工程作为抵押物，同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。

6.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。

A．初始注册 B．年检注册 C．变更注册 D．增项注册

【答案】B

【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。

7.某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（）%。

A．20 B．30 C．40 D．50

【答案】B

【解析】《建筑工程施工许可管理办法》第4条规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。

8.根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（）。

A．正在建造的航空器 B．土地所有权 C．生产原材料 D．荒地承包经营权

【答案】B

【解析】我国土地所有权属于国家，不得抵押，但土地使用权可以抵押。

9.我国建筑业企业资质分为（）三个序列。

A．工程总承包，施工总承包和专业承包 B．工程总承包，专业分包和劳务分包

C．施工总承包，专业分包和劳务分包 D．施工总承包，专业承包和劳务分包

【答案】D

【解析】建筑业企业资质分为施工总承包，专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。

10.根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（）承揽工程。

A．可以超越本企业资质等级许可的业务范围 B．可以另一个建筑施工企业的名义

C．只能在本企业资质等级许可的业务范围内 D．可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

【答案】C

【解析】承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承担工程，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承担工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书，营业执照，以本企业的名义承担工程。

11.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。

A．可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人

B．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件

C．须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件

D．撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

【答案】A

【解析】投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

12.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（）公开进行。

A．任意时间B．投标有效期内C．提交投标文件截止时间的同一时间 D．提交投标文件截止时间之后三日内

【答案】C

【解析】开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预告确定的地点。

13.下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（）。

A．审查投标人资格 B．编制标底 C．组织开标 D．进行评标

【答案】D

【解析】D项，评标应由招标代理机构组织评标委员会进行

14.根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于安全生产保障措施中的（）。

A．组织保障措施 B．管理保障措施 C．经济保障措施 D．技术保障措施

【答案】B

【解析】生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这是设备的日常管理工作，属于管理保障措施中的物力资源管理范围。

15.书面评标报告作出后，中标人应由（）确定。

A．评标委员会 B．招标人 C．招标代理机构 D．招标投标管理机构

【答案】B

【解析】评标委员会提出书面评标报告后，招标人应根据提供的书面评标报告确定中标人

16.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（）标准。

A．建设单位要求适用的 B．监理单位制定的 C．工程建设推荐的 D．工程建设行业

【答案】A

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第14条规定：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准”在实践中可能会存在合同中约定的标准高于强制性标准的情况，那时监理单位就不仅要审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否违法了，还要看一看是否违约，若违约也不能批准施工单位的施工组织设计。

17.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（）支付。

A．建设单位 B．总承包单位 C．分包单位 D．总承包和分包单位共同

【答案】B

【解析】意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费，分包单位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位支付的。

18.在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由（）承担。

A．总承包单位 B．使用设备的分包单位 C．具有相应资质的单位 D．设备出租单位

【答案】C

【解析】根据施工起重机械和自升式架设设施的安全管理，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。

19.下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（）。

A．在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证

B．依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费

C．施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D．有保证工程质量和安全的具体措施

【答案】B

【解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条，将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：1.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；2.保证本单位安全生产条件所需资金的投入；3.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；4.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；5.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；6.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；7.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；8.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；9.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；10.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位，环节的预防，监控措施和应急预案；9.有生产安全事故应急救援预案，应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；10.法律、法规规定的其他条件。

20.根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（）年。

A．1 B．2 C．3 D．4

【答案】C

【解析】《安全生产许可证条例》第9条规定，“安全生产许可证的有效期为3年，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年”

21.某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（）。

A．特别重大 B．重大 C．较大 D．一些

【答案】C

【解析】根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：1.特别重大故事。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；3.较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；4.一般事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，这里所称的“以上”包括本数，所称“以下”不包括本数。

22.依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在（）时，应当向建设单位出具质量保修书。

A．工程价款结算完毕 B．施工完毕 C．提交工程竣工验收报告 D．竣工验收合格

【答案】C

【解析】《建设工程质量管理条例》第39和第2款规定，“建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任”

23.某工程设计文件需要作重大修改，则（）。

A．设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用 B．设计单位可直接进行修改

C．应由建设单位报原审批机关批准 D．须开专家论证会后，设计单位方可修改

【答案】C

【解析】建设工程勘察，设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报原审批机关批准后，方可修改

24.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（）组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。

A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．设计单位

【答案】A

【解析】工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定

25.由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（）。

A．国家标准 B．行业标准 C．地方标准 D．企业标准

【答案】B

【解析】《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，《标准化法》第6条规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。

26.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。

A．10 B．15 C．20 D．30

【答案】B

【解析】在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声的污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县及以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称，施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

27.以下关于建筑节能的说法，错误的是（）。

A．企业可以制定严于国家标准的企业节能标准 B．国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C．不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D．省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准

【答案】D

【解析】建筑节能的国家标准，行业标准由国务院建设主管部门组织制定，并依照法定程序发布，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案，国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。

28.建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送（）审核，未经审核或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。

A．建设行政主管部门 B．公安消防机构 C．安全生产监管部门 D．规划行政主管部门

【答案】B

【解析】按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核；未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。

29.某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（）组成。

A．企业的法定代表人与劳动行政部门的代表 B．企业的工会代表与劳动行政部门的代表

C．企业的职工代表和企业代表 D．企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表

【答案】C

【解析】企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定，企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。

30.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在（）的期间范围内确定。

A．15日 B．1个月 C．2个月 D．3个月

【答案】B

【解析】劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。

31.非全日制用工报酬结算支付周期最长为（）

A．7天 B．15天 C．20天 D．30天

【答案】B

【解析】非全日制用工是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式，非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过15日。

32.工程建设强制性标准由（）负责解释。

A．国家质量监督检验检疫总局 B．国务院建设行政主管部门

C．省级人民政府建设行政主管部门 D．工程建设标准批准部门

【答案】D

【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责，有关标准具体技术内容的解释，工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。

33.根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。

A．万分之五 B．千分之五 C．万分之三 D．千分之三

【答案】A

【解析】根据《税收征收管理法》的有关规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

34.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（）

A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌 B．某施工单位未按照合同约定工期竣工

C．因台风导致工程损害 D．某工程存在质量问题

【答案】A

【解析】建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物，悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人的损害的，属于特殊侵权行为，它的所有人或者管理人应当承担民事责任，但能够证明自己没有过错的除外。

35.按照行政处罚法的规定，（）可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。

A．法律 B．行政法规 C．部门规章 D．地方性法规

【答案】B

【解析】根据行政处罚法的规定，法律可以设定各种行政处罚，限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定；行政法规可以设定除了限制人身自由以外的行政处罚；地方性法规可以设定除限制人身自由，吊销企业营业执照以外的行政处罚；国务院部、委员会制定的规章，省、自治区、直辖市人民政府和省、自治区人民政府所在地的市人民政府以及经国务院批准的较大的市人民政府制定的规章可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚，罚款的数额分别由国务院和省级人大及其常委会加以规定；除此之外，其他规范性文件均不得设定行政处罚。

36.根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于（）。

A．双务合同 B．有偿合同 C．实践合同 D．要式合同

【答案】C

【解析】诺成合同是指当事人各方的意思表示一致即告成立的合同，如委托合同、勘察、设计合同等，实践合同，又称要物合同是指除双方当事人的意思表示一致以后，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同，定金合同等。

37.从性质上讲，施工企业的投标行为属于（）。

A．要约 B．要约邀请 C．承诺 D．询价

【答案】A

【解析】要约的概念，要约是希望和他人订立合同的意思表示。可见，要约是一方当事人以缔结合同为目的，向对方当事人所作的意思表示。

38.下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是（）。

A．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人 B．撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人

C．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人 D．撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人

【答案】C

【解析】承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人，即在承诺通知到达要约人之前到达要约人，所以此时承诺可以撤回。

39.缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（）

A．前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段 B．前者须主观故意，后者须主观过失

C．前者是侵权责任，后者是合同责任 D．前者无须约定，后者须有约定

【答案】

【解析】缔约过失责任是指一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使合同不成立，或者虽已成立但被确认无效或被撤销时，造成确信该合同有效成立的当事人信赖利益损失，而依法应承担的民事责任，这种责任主要表现为赔偿责任，其一般发生在订立合同阶段，这是违约责任与缔约过失责任的显著区别。

40.甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是（）。

A．该供货合同成立 B．该供货合同已生效 C．该供货合同效力特定 D．该供货合同未成立

【答案】D

【解析】乙的回函对标的数量做出了实质性变更，应视为新要约，甲未作表示，即没有发出承诺，故合同不成立。

41.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（）

A．无效 B．有效 C．效力特定 D．失效

【答案】B

【解析】无处分权人只能对财产享有占有、使用权，无处分权人处分他人财产与相对人订立的合同，经权利人追认或者无权处分权人订立合同后取得处分权的，该合同有效。

42.甲乙采购合同约定，甲方交付20%定金时，采购合同生效，该合同是（）

A．附生效时间的合同 B．附生效条件的合同 C．附解除条件的合同 D．附终止时间的合同

【答案】B

【解析】附条件合同是指在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的成就或者不成就作为合同效力发生或者消灭的根据的合同，根据条件对合同效力的影响，可将所附条件分为生效条件和解除条件。

43.在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使（）

A．同时履行抗辩权 B．先履行抗辩权 C．不安抗辩权 D．先诉抗辩权

【答案】C

【解析】不安抗辩权是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行或信用，而拒绝履行合同的权利。

44.根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。

A．1 B．2 C．5 D．20

【答案】A

【解析】《合同法》第75条规定：“撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭”

45.根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为

A．变更 B．重新协定 C．原则上变更 D．未变更

【答案】B

46.合同的权利义务终止，不影响合同中（）条款的效力。

A．履行时间 B．履行地点 C．争议解决 D．质量检验

【答案】C

【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款（如仲裁条款）的效力。

47.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（）条款。

A．应当适用违约金 B．应当适用定金 C．可以选择适用违约金或者定金 D．可以同时适用违约金和定金

【答案】C

【解析】违约金存在于主合同之中，定金存在于从合同之中，它们可能单独存在，也可能同时存在，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

48.主债权债务合同无效，担保合同（），但法律另有规定的除外。

A．仍然有效 B．无效 C．在担保期间内有效 D．效力待定

【答案】B

【解析】担保是伴随着主债务的产生而产生的，因此，我们将担保合同称为从合同，而与之相对应的约定主债务的合同则称为主合同，主合同中的债务人如果履行了主债务，则主合同消失，相应的从合同也就自然消失了。

49.以下不属于民事纠纷处理方式的是

A．当事人自行和解 B．行政复议 C．行政机关调解 D．商事仲裁

【答案】B

【解析】建设工程民事纠纷的处理方式主要有四种，分别是和解、调解、仲裁、诉讼。

50.下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是（）

A．财产继承纠纷 B．劳动争议 C．婚姻纠纷 D．工程款纠纷

【答案】D

【解析】在我国，《中华人民共和国仲裁法》是调整和规范仲裁制度的基本法律，但《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷、仲裁、劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受《仲裁法》的调整”此外，根据《仲裁法》第3条的规定，下列纠纷不能仲裁： 1.婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷；2.依法应当由行政机关处理的行政争议。

51.下列选项中，对调解的理解错误的是（）

A．当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书 B．仲裁调解生效后产生执行效力

C．仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解 D．法院在强制执行时不能制作调解书

【答案】C

【解析】仲裁调解是指仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式，仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。

52.在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是（）的事实。

A．请求实体权益 B．免除自己法律责任 C．主张程序违法 D．对方承认

【答案】D

【解析】诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，对下列事实当事人无需举证证明：1.众所周知的事实；2.自然规律及定理；3.根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则能推定出的另一事实；4.已为有效公正文书所证明的事实。

53.根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（）

A．保证 B．抵押 C．留置 D．定金

【答案】A

【解析】保证是以保证人的保证承诺作为担保的，签订保证合同时并不涉及具体的财物，当债务人不能依主合同的约定清偿债务时，保证人负有代为清偿债务责任。

54.民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有（）

A．当事人代表 B．第三人 C．鉴定人 D．代理律师

【答案】A

【解析】民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。

55.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（）人民法院提出书面异议

A．原审 B．负责执行的 C．原告所在地 D．被告所在地

【答案】B

【解析】当事人、利害关系人认为执行和为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议，当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回，当事人、利害关系人对规定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议。

56.当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）

A．仲裁委员会决定 B．合同履行地中级人民法院裁定

C．被告所在地中级人民法院裁定 D．仲裁委员会所在地中级人民法院裁定

【答案】D

【解析】当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方以仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖，当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。

57.在下列选项中，不属于要式合同的是（）

A．建设工程设计合同 B．企业与银行之间的借款合同

C．法人之间签订的保证合同 D．自然人之间签订的借款合同

【答案】D

【解析】要式合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同，例如，建设工程合同应当采用书面形式，就是要式合同，不要式合同是指法律或当事人不要求必须具备一定形式的合同，实践中，以不要式合同居多。

58.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出

A．三个月 B．六个月 C．一年 D．二年

【答案】B

【解析】仲裁裁决作出后，撤销仲裁裁决必须在法定的期限内提出撤销申请，我国仲裁法规定，当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。

59.在依法必须进行招标的工程范围内，对于委托监理合同，其单项合同估算价最低金额在（）万元人民币以上的，必须进行招标。

A．50 B．100 C．150 D．200

【答案】A

【解析】《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的必须招标的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：1.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；4.单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

60.在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（）

A．建筑材料进场 B．建筑设备安装 C．隐蔽工程验收 D．工程竣工验收

【答案】D

【解析】工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.根据合同中的规定，建筑施工合同中约定出现因（）时免除自己责任的条款，该免责条款无效

A．合同履行结果只有对方受益 B．不可抗力造成对方财产损失 C．履行合同造成对方人身伤害

D． 对方不履行合同义务造成损失 E． 故意或重大过失造成对方财产损失

【答案】CE

【解析】合同中可以约定在一方违约的情况下免除其责任的条件，这个条款称为免责条款，免责条款并非全部有效。《合同法》第53条规定，合同中的下列免责条款无效：1.造成对方人身伤害的；2.因故意或者重人过失造成对方财产损失的

62.建设工程竣工验收应当具备（）等条件

A．完整的技术档案资料和施工管理资料 B．工程所用的主要建筑材料，建筑构配件和设备等进场试验报告

C．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件 D．已付清所有款项

E．有施工单位签署的工程保修书

【答案】ABCE

【解析】建设工程竣工验收是施工全过程的最后一道程序，是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益，检验设计和施工质量的重要环节，建设工程竣工验收应当具备的条件有：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2.有完整的技术档案和施工管理资料；3.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告；4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5.有施工单位签署的工程保修书

63.建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时（）

A．立项 B．审批 C．设计 D．施工 E．投产使用

【答案】CDE

【解析】所谓环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

64.根据《劳动合同法》规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是

A． 在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的 B．在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的 C．劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的

D．女职工在产期的E．因工负伤被确认丧失劳动能力的 【答案】ABDE

【解析】用人单位不得解除劳动合同的情形有：1.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；2.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；3.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内；4.女职工在孕期、产期、哺乳期的；5.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；6.法律、行政法规规定的其他情形

65.下列属于投标人之间串通投标的行为是（）

A． 招标人在开标前开启投标文件，并将投票情况告知其他投标情况告知其他投标人

B．投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C．投标人在投标时递交虚假业绩证明 D．投标人与招标人商定，在投票时压低标价，中标后再给投标人额外补偿 E．投标人无进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

【答案】ADE

【解析】《工程建设项目施工招标投标办法》第47条规定，招标人与投标人串通投标行为包括：1.招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；2.招标人向投标人泄露标底；3.招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；4.招标人预先内定中标人；5.其他串通投标行为

67.发包人具有下列（）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。

A．未按约定支付工程价款的 B．提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的 C．施工现场安装摄像设备全程监控 D．施工现场安排大量人员 E．不履行合同约定的协助义务的 【答案】ABE

【解析】发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：1.未按约定支付工程价款的；2.提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的；3.不履行合同约定的协助义务的，上述三种情形均属于发包人违约。因此，合同解除后，发包人还要承担违约责任。

68.按照合同法的规定，债权人转让权利应当通知债务人，债权人转让权利的通知（）

A．不得自行撤销 B．有权自行撤销 C．经受让人同意可以撤销 D．经债务人同意可以撤销E．定金

【答案】AC

【解析】根据合同法第八十条的规定，债权人转让权利的，应当通知债务人，未经通知，该项转让对债务人不发生效力，债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。

69.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有（）

A．继续履行 B．采取补救措施 C．赔偿损失 D．支付违约金 E．定金

【答案】ABC

【解析】《合同法》第107条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

70.当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有（）

A．建筑工程法规 B．建筑材料检验报告 C．工程竣工验收现场录像

D．双方往来的电子邮件 E．代理意见

【答案】AE

【解析】民事诉讼证据包括七种证据形式，即书证，物证，视听资料，证人证言，当事人陈述，鉴定结论，勘验笔录。

71.某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有（）

A．诉讼终结 B．当事人解除委托 C．代理人辞去委托 D．委托代理人死亡 E．委托代理人有过错

【答案】ABCD

【解析】委托代理权可以因诉讼终结，当事人解除委托、代理人辞去委托、委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。

72.商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行

A．作出裁决的仲裁委员会 B．申请人依据地的中给人民法院 C．被执行人住所地的中给人民法院

D．仲裁委员会所在地的中级人民法院

E．被执行财产所在地的中级人民法院

【答案】CD

【解析】《仲裁法解释》第二十九规定，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被除数执行的财产在地的中级人民法院管辖。

73.人民法院审理行政案件，审判庭组成符合法律规定的是（）

A．审判员独任 B．审判员、书记员 C．审判员三人以上单数

D．审判员、陪审员三人以上单数 E．陪审员三人以上单数

【答案】CD

【解析】人民法院审理行政条件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪审员组成合议庭，合议庭成员，应当是3人以上的单数。

74.根据《物权法》的相关规定，将（）作为抵押物的，其抵押权自登记时设立

A．交通运输工程 B．正在施工匠建筑物 C．生产设备、原材料

D．正在加工的工程模板 E．建设用地使用权

【答案】BD

【解析】《物权法》规定了可以在建设工程作为抵押物。同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。

75.建设单位的安全责任包括（）

A．向施工单位提供地下管线资料 B．依法履行合同 C．提供安全生产费用

D．不推销劣质材料设备 E．对分包单位安全生产全面负责

【答案】ABCD

【解析】建设单位的安全责任主要包括：①向施工单位提供资料的责任；②依法履行合同的责任；③提供安全生产费用的责任；④不得推销劣质材料设备的责任；⑤提供安全施工措施资料的责任；⑥对拆除工程进行了备案的责任。

76.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由（）

A．总承包单位单独向建设单位承担责任 B．分包单位单独向建设单位承担责任

C．总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任 D．总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任

E．分包单位向总承包单位承担责任

【答案】AE

【解析】建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其他分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

77.下列违约责任承担方式可以并用的有（）

A．赔偿损失与继续履行 B．实际发行与解除合同 C．定金与支付违约金

D．赔偿损失与修理、重作、更换 E．违约金与解除合同

【答案】ABDE

【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

78.为保证案件的公正处理，民事诉讼规定了回避制度，下列人员中（）若与审理的案件有利害关系，应当回避

A．法院的书记员 B．勘验人 C．鉴定人 D．出庭的证人 E．被告方的诉讼代理人

【答案】ABC

【解析】根据《民事诉讼法》第45条规定，审判人员，书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请回避；①是本案当事人或者当事人，诉讼代理人的近亲属；②与本案有利害关系；③与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。

79.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以

A．请求仲裁庭根据和解协议制作调解书 B． 请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书

C．撤回仲裁申请书 D．请求强制执行 E． 请求法院判决

【答案】BC

【解析】仲裁和解是指仲裁当事人通过协商，自行解决已提交仲裁的争议事项的拓为。《仲裁法》规定，当事人早班仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的，则可以仍根据原仲裁协议申请仲裁，仲裁调解，是指在仲裁庭的主持下，仲裁当事人在自愿协商，互谅互让基础上达成协议从而解决纠纷的和中制度。

80.可以提起行政复议的事项包括（）

A．行政处罚 B．行政强制措施 C．行政处分 D．行政机关对民事纠纷作出的调解

【答案】ABC

【解析】根据《行政复议法》第六条的规定，当事人可以申请复议的情形通常包括：①行政处罚；②行政强制措施；③行政许可；④认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的；⑤认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；⑥认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。

第四篇：2010二级建造师《工程法规》真题及答案

探索城乡统筹基层党建新路径

党的十七届五中全会强调，将转变经济发展方式作为未来发展的主线和“十二五”期间的核心任务，并提出将“实施区域发展总体战略，完善城市化布局和形态，推进城镇化”等一系列举措。在促进城乡区域协调发展的系统性工程中，统筹城乡基层党建具有保障性和不可替代性。笔者认为，必须理清思维、找准路径，激发各类资源要素在城乡之间深度融合、均衡流动，推动城乡统筹协调发展。

——理念：立足一体化，构建新格局

一是“横向融合”理念。城乡一体化的新形势要求建立 “小区域、大党建”体系，要摒弃封闭运行的传统思维，打破城乡、区域、产业和所有制界限，积极探索村企联建、村村联建、村与园区联建、在产业链上建立党组织、以协会为依托建立党组织等多种形式，使基层党组织设置适应经济社会发展的需要，提高引领发展的能力。二是“点面统筹”理念。树立用“统筹”来“统揽”基层党建工作全局的理念。既要统揽全局、统筹规划，又要抓住牵动全局的主要工作、事关大局的突出问题，着力推进，重点突破。要注重统筹城乡基层党建有序推进、协调均衡发展，更要注重体制融合，构建城乡党建平等发展的制度环境，使城乡党建要素自由流动，资源优化配置，促进城乡一体化发展。三是“互动共建”理念。统筹城乡党建的持续生命力在于优势互补，相融互动。在“城乡携手共抓党组织建设”中不仅单向的城市支持农村，农村基层党组织也主动帮助城市基层党组织，向城镇推介“三级联创”活动、现代远程教育、“521”工作法等成功经验，推进了城乡基层组织建设新融合、新发展。城乡基层党组织要互帮、互学、互助，把城市党建阵地向农村开放，先进理念向农村输送，优势资源向农村转移，同时把农村先进经验向城市引进，农村物质资源向城市开放，进行双向互动交流，努力构建“组织共建、资源共享、管理互动、发展互惠”的城乡党建工作体系。——模式：着力全覆盖，优化新结构

一是“村企联动”的贯通化发展模式。按照“地域包容、发展互动、易于组建”的思路，整合企业与所驻村的组织资源，尤其是在村级企业经济实力强、带动能力大的村，积极推行村企一体、融合发展的路子，实现以企带村、优势互补、共建双赢。流曲镇大岗村按照“村企一体、组织合建”方式，将雪松面业、嘉润牧业公司等8家驻村企业党组织合并建立联合党支部，实行“五统一”管理方法，增强了党组织的凝聚力和带动力。二是“组织联建”的园区化发展模式。根据“党建对接、组织互商、县乡互助”的原则，打破行政区划限制，对农村和城市组织体系进行调整和整合，积极推行村村联建、企企联建、机关与村组结对共建，促进城乡生产要素与党建要素优化配置，增强党组织的整合和带动能力。庄里工业园区整合30多家企业，将企业党组织全部纳入园区党组织统一领导，形成了企业之间“共创、共有、共富、共享”的发展局面，使其成为项目集中、投资密集、带动力强、能够领跑县域经济的“强磁场”。三是“产业联合”的市场化发展模式。遵循“产业链延伸到哪里，党组织就建到哪里”的方针，大力推动“产业链上建组织”，让党组织在特色主导产业壮大上彰显作用。富平蔬菜经销有限公司采取“公司+村级组织+农户”的方式，连片承租了土地，建设标准化设施蔬菜种植基地，促进公司、村集体共同发展和农民增收。全县目前已在产业链上建立党组织8个，并孕育出党员经纪人270名，对农业产业市场化起到了重要功效。四是“发展联姻”的共赢化发展模式。鼓励涉农企业、营销公司、农业技术推广机构等与乡村联姻，实现特色产业共培，引导和支持龙头企业、城乡有能力的党员多行业、多层次参与产业化、集约化经营，推进农业

产业化、农村城镇化和农民市场化，把农村资源优势转化为发展优势。目前已有31个“两新”组织建立了党组织，在党建项目化管理的实施下，全县建立了2个“党建富民惠民示范带”、43个党建项目示范点和130个“党员创业示范园”，成为升级晋档、农民增收的有效载体。

——机制：追求高效应，激发新潜能

一是责任捆绑制。打破“城管城、乡管乡、各行管各行”的传统模式，建立“资源共享、全面覆盖、纵向到底、横向到边”的责任机制。比如，不断完善机关党组织领导与乡镇党委、党群组织，机关党组织与企业党组织，机关党员与农村党员“三级共建责任制”，出台党群共建专项述职报告实施办法，实行定期研究党群共建联席会，将共建责任捆绑在一起。二是目标共创制。把群团建设工作规划纳入党建整体规划和党建工作目标考核，真正做到党的建设和群团建设目标一起提、任务一起下、措施一起订、典型一起树、督查同进行、成果一起要，实现党群领导的有机结合和党建群建的科学对接。同时，积极发挥各大群团组织的作用，形成“1+3”（党组织加工青妇）和“1+9”（党组织和九大群团组织）共建共创的大格局，互相补位，形成合力。三是考核奖励制。党组织与群团组织定期召开联席会，了解党群建设情况，分析存在的问题，研究商量解决问题的办法；完善结对共建工作“销号制”，实行年终“结硬仗”，将考评结果与领导班子目标考核、干部实绩考核、公务员考核、创先争优评选表彰、文明单位创建挂钩。四是阵地共享制。按照硬件设施资源共享的原则，把党员活动室、职工活动室、妇女活动室、青年活动室四块阵地整合为一块阵地，形成一室多用、设施共有、资源同享、一体服务的格局，实现资源效益最大化。

——示范：选树好典型，催生新活力

一是领跑式评优。把培育和树立先进典型作为基层党建工作的有效方法，发挥典型的影响力、带动力和辐射力。当前，尤其要抓住创先争优活动的有利时机，出台关于选树典型的具体办法，制定严格的审核程序，把各行业、各领域党员群众公认的先进典型选出来，成为一个领域、一个地方、一个行业的佼佼者、领头雁，形成先进典型的“百花齐放”，从而使优秀共产党员“五带头”的标准具体化、生动化。二是交错式培训。典型树好以后，跟踪培育至关重要。摈弃过去“单一型”、“机械化”的培训模式，采用“内引外联”、“外出充电”、“交流任职”等方式，提升典型的内涵、境界和水平，让其紧跟时代步伐，做到“不过时、不跟风、不滞后、不误差”。比如积极开展“高校联姻”等，把优秀村干部送进大学课堂，让优秀公务员、标兵在项目建设、企业车间、生产一线轮岗历练，锻造典型的综合素质能力。三是滚动式管理。要建立健全“选、育、树、管、用”的长效机制，不仅要充分发扬老典型，还要不断挖掘新典型，形成梯次推介、有序迸发、辐射连带的良好局面。建立“城乡统筹”型党组织示范基地，优选一批辐射影响大、带富能力强、产业前景好的创业项目和产业协会，由专家学者、科技人员、民营企业家、能人大户组成“创业典型领路人”，为党员创业提供全方位服务。用滚动管理办法引导政策、人才、信息、物资等各类资源投向城乡基层党建，逐步形成党委总揽全局、组织合力推进的大党建、大发展格局。

（作者系富平县委常委、组织部长）

第五篇：2016二级建造师真题

一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为-0.3m，屋面面层标高为24.0m，女儿墙顶标高为25.2m，出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m，则该工程的建筑高度为（）m。A、25.5 B、26.7 C、27.9 D、24.3

2、下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中，影响最小的是（）。A、箍筋 B、配筋率 C、混凝土强度 D、截面形式

3、钢筋的塑性指标通常用（）表示 A.屈服强度 B.抗压强度 C.伸长率 D.抗拉强度

4、普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的（）A.保水性越好 B.粘结力越强 C.强度越小 D.流动性越大

5、楼层测量放线最常用的距离测量方法是（）A.钢尺量距 B.经纬仪测距 C.水准仪测距 D.全站仪测距

6、通常情况下，向施工单位提供施工现场地内地下管线资料的单位是（）A.勘察单位 B.建设单位 C.设计单位 D.监理单位

7、当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是（）代换。A、等面积 B、等数量 C、等刚度 D、等强度

8、有抗震要求的钢筋混凝土框架结构，其楼梯的施工缝宜留置在（）。A、任意部位

B、梯段板跨度中部的1/3范围内 C、梯段与休息平台板的连接处 D、梯段板跨度端部的1/3范围内

9、钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为（）类。A、一 B、二 C、三 D、四

10、设计采用无粘接预应力的混凝土渠，其混凝土最低强度等级不应低于（）。A、C20 B、C30 C、C40 D、C50

11、防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高（）MPa。A、0.1 B、0.2 C、0.3 D、0.4

12、关于普通混凝土小型空心砌块的说法，正确的是（）。A、施工时先灌水湿透 B、生产时的底面朝下正砌 C、生产时的底面朝天反砌 D、出场龄期14天即可砌筑

13、硅钙板吊顶工程中，可用于固定的吊扇的是（）。A、主龙骨 B、次龙骨 C、面板 D、附加吊杆

14、高大模板扣件式钢管支撑脚手架中，必须采用对接扣件连接的是（）。A、立杆 B、水平杆 C、竖向剪刀撑 D、水平剪刀撑

15、下列施工作业中，动火等级最低的是（）。A、钢构焊接 B、登高焊接 C、设备管道焊接 D、办公区大门焊接

16、我国消防安全的基本方针是（）。A、预防为主、防消结合、专项治理 B、预防为主、防消结合、综合治理 C、安全第一、预防为主、专项治理 D、安全第一、防消结合、综合治理

17、自行设计的施工现场临时消防干管直径不应小于（）mm。A、50 B、75 C、100 D、150

18、房屋建筑工程在保修期内出现质量缺陷，可向施工单位发出保修通知的•••（缺）A、建设单位 B、设计单位 C、监理单位 D、政府主管部门

19、砌体施工质量控制等级分为（）个等级。A、一 B、二 C、三 D、四

20、关于建筑节能工程施工质量验收的说法，正确的有（）。A、建筑节能工程是单位工程的一个分部工程 B、建筑节能工程是单位工程的一个分项工程 C、一般工程可不进行围护结构节能构造实体检验 D、节能验收资料不需单独组卷

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21、下列装饰装修施工事项中，所增加的荷载属于集中荷载的有（）。A、在楼面加铺大理石面层 B、封闭阳台

C、室内加装花岗岩罗马柱 D、悬挂大型吊灯 E、局部设置假山盆景

22、可以组织基坑验槽的人员有（）。A、设计单位负责人 B、总监理工程师 C、施工单位负责人 D、建设单位项目负责人 E、勘察单位负责人

23、控制大体积混凝土温度裂缝的常见措施有（）。A、提高混凝土强度 B、降低水胶比 C、降低混凝土入模温度 D、提高水泥用量 E、采用二次抹面工艺

24、露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时，应对配合比中原材料重量进行调整的有（）。A、水 B、水泥 C、石子 D、砂子 E、粉煤灰

25、关于卷材防水层搭接缝的做法，正确的有（）。A、平行屋脊的搭接缝顺流水方向搭接 B、上下层卷材接缝对齐 C、留设于天沟侧面 D、留设于天沟底部 E、搭接缝口用密封材料封严

26、下列隔墙类型中，属于轻质隔墙的有（）A、空心砌块墙 B、板材隔墙 C、骨架隔墙 D、活动隔墙 E、加气混凝土墙

27、经审批的施工组织设计应报送或发放的单位有（）A、勘察单位 B、监理单位 C、设计单位 D、施工企业技术部门 E、劳务分包单位

28、混凝土搅拌运输车到达工地后，混凝土因坍落度损失不能满足施工要求时，可以在现场添加（）进行二次搅拌，以改善混凝土施工性能。A、自来水

B、原水胶比的水泥浆 C、同品牌的减水剂 D、水泥砂浆 E、同品牌的缓凝剂

29、下列工程的施工方案中，必须组织专家论证的有（）。A、采用滑膜的模板工程 B、采用爆破拆除的工程

C、搭设高度3m的满堂支撑脚手架工程 D、高度40m的落地式钢管脚手架工程 E、开挖深度8m的基坑土方开挖工程

30、在施工现场的下列场所中，可以使用36v电压照明的有（）。A、人防工程 B、锅炉内 C、特别潮湿环境

D、照明灯具离地高度2.0m的房间 E、有导电灰尘环境

三、案例分析题（共4题，每题20分）

（一）背景资料

某高校新建新校区，包括办公楼、教学楼、科研中心，后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑，由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构，地上十层，地下二层，建筑檐口高度45米，由于有超大尺寸的特殊设备，设置在地下二层的试验室为两层通高；结构设计图纸说明中规定地下室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。

在施工过程中，发生了下列事件：

事件一；施工单位进场后，针对群体工程进度计划的不同编制对象。施工单位分别编制了各种施工进度计划，上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。

事件二；施工单位针对两层通高试验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案，方案中针对模板整体设计有模板和支架选型、构造设计、荷载及其效应计算，并绘制有施工节点详图。监理工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算内容。

事件三；在科研中心工程的后浇带施工方案中，明确指出：（1）梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕；（2）在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料；（3）两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。事件四；主体结构验收后，施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排，如下图所示（时间单位：周）。

在第6周末时，建设单位要求提前一周完工，经测算工作Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ均可压缩一周（工作I不可压缩），所需增加的成本分别为8万元、10万元、4万元、12万元、13万元。施工单位压缩工序时间，实现提前一周完工。问题：

1.事件一中，按照编制对象不同，本工程应编制哪些施工进度计划？

2.事件二中，按照监理工程师要求，针对模板及支架施工方案中模板整体设计，施工单位应补充哪些必要验算内容？

3.事件三中，后浇带施工方案中有哪些不妥之处？后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些？

4.事件四中，施工单位压缩网络计划时，只能以周为单位进行压缩，其最合理的方式应压缩哪项工作？需增加成本多少万元？(二)背景资料

某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上一层，地上十层，建筑撞口高度45米，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。在施工过程中，发生了下列事件： 事件一：根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台。项目土建施工员仅变质了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。

事件二：施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。

事件三：公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。

事件四：监理工程师现场巡视时，发现五层楼层通道口和楼层邻边堆放有大量刚拆下的小型钢模版，堆放高度1.5m，要求项目部立即整改并加强现场施工管理。

事件五：公司按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59对现场进行检查评分，汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。问题：

1、事件一中，存在哪些不妥之处？并分别说明理由。

2、事件二中，项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查（至少列出四项）？

3、事件三中，安全警示牌通常都有哪些类型？各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排列顺序是什么？

4、事件四中，按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80，对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些？

5、事件五中，按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59，确定该次安全检查评定等级，并说明理由。(三)背景资料

某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上六层，地下二层，采用自然通风。在施工过程中，发生了下列事件：

事件一：在基础底板混凝土浇筑前，监理工程师督查施工单位的技术管理工作，要求施工单位按规定检查混凝土运输单。并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成并确认无误后，方可浇筑混凝土。

事件二：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度、结构施工至四层时，施工单位进场一批72吨18螺纹钢筋，在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。事件三：建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加，总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定，要求重新组织验收。

事件四：该工程交付使用7天后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染，在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测，在对室内环境的氨浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。问题：

1、事件一中，除已列出的工作内容外，施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作？

2、事件二中，施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目？通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨？监理工程师的意见是否正确？并说明理由。

3、事件三中，节能分部工程验收应由谁主持？还应有哪些人员参加？

4、事件四中，有哪些不妥之处？并分别说明正确说法。(四)背景资料

某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层，招标文件规定，本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标，双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。在合同履行过程中，发生了下列事件中：

事件

一、A施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。事件

二、A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位。

事件

三、A施工总承包单位对工程中标造价进行分析，费用情况如下：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，风险费260万元，规费64万元，税金218万元。

事件

四、A施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。问题：

1、事件一中，A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责？除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些？

2、事件二中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。

3、事件三中，A施工总承包单位的中标造价是多少万元？措施项目费通常包括哪些费用？

4、事件四中，A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型？施工风险管理过程中包括哪些方面？