第一篇：202_一级建造师考试《工程管理》真题（定稿）

202_年一级建造师考试《项目管理》真题

一、单选题：

1、建设工程项目管理就是自项目开始到完成，通过（）使项目目标得以实现。P2

A、项目策划和项目组织 B、项目控制和项目协调 C、项目组织和项目控制 D、项目策划和项目控制

2、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（）。P15

A、管理目标分工 B、管理职能分工 C、管理责任分工 D、管理权限分工

3、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。P25

A、确定项目管理的各项工作流程 B、分析项目管理合同结构模式

C、明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务 D、分析组织管理方面存在的问题

4、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）。P31

A、管理工作流程 B、物质流程 C、信息处理工作流程 D、设计工作流程

5、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。P32

A、组织结构图 B、任务分工表 C、工作流程图 D、工作一览表

6、在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。P16

A、管理职能分工表 B、工作任务分工表 C、项目结构图 D、组织结构图

7、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。P

A、项目建设的总目标 B、如何实现项目的目标 C、项目建设的指导思想 D、如何组织项目的建设

8、在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。P

A、业主 B、分包单位 C、施工总承包管理单位 D、施工总承包单位

9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同实施工程中工程师同意采用承包人的合理化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由（）。P

A、发包人与承包人另行约定分担或分享 B、发包人承担或享有

C、发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享 D、承包人承担或享有

10、施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按使用的标准定型选用外，一般应按（）要求进行专项设计。P

A、施工质量 B、设计及施工 C、施工工艺 D、现场安全

11、施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果得不到目标要求，则应（），并重新编制成本计划。P

A、重新分解落实成本目标 B、寻找降低成本的途径 C、对项目成本进行再分解 D、修订企业定额

12、可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目工程总承包方的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是（）。P

A、设计单位 B、建设单位 C、项目管理咨询企业 D、房地产公司

13、某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天。在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天，则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。

A、使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后1天B、不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行

C、使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行 D、不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后1天

14、按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应（）P

A、拟定物资采购合同 B、明确采购的要求、采购分工和责任

C、选择合格的产品供应或服务单位 D、进行采购策划，编制采购计划

15、建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使（）。P

A、社会经济的发展与人类生存环境相协调 B、环境能够服务于人类经济社会的发展

C、环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏 D、工程项目施工场界内的污染得到有效防止

16、在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货期限一般以（）的日期为准。P

A、货物送达交货地点 B、供方向承运单位提出申请 C、承运单位签发 D、需方收货戳记

17、对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数学计算错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。P

A、分别调整单价和总价 B、按市场价调整单价 C、以总价为准调整单价 D、以单价为准调整总价

18、某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天，工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、第24天和第27天，则工作F的总时差和自由时差分别为（）。P

A、5；4 B、11；7 C、5；5 D、4；4

19、下列项目信息中，属于组织类信息的是（）。

A、工作量控制信息 B、编码信息 C、前期技术信息 D、合同管理信息

20、施工企业在工程投标阶段编制的估算成本计划是一种（）成本计划。P

A、指导性 B、实施性 C、作业性 D、竞争性

21、下列建设工程项目招投标活动中，属于合同要约行为的是（）。P

A、提交投标文件 B、订立承包合同 C、发出中标通知书 D、发布招标公告

22、下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是（）。P

A、合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议 B、承包人与发包人签订的分包合同

C、承包人安全交底会议纪要 D、承包人技术交底纪要

23、根据《建设工程项目管理规范》，项目管理实施规划应包括（）。P

A、项目管理目标规划 B、项目采购与资源管理规划

C、项目招标和发包工作程序 D、职业健康安全和环境管理计划

24、业主在向中标人授标前，要求中标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由（）承担。P

A、监理人 B、招标人

C、中标人 D、业主

25、施工成本控制的基本步骤为（）。P

A、比较-纠偏-分析-预测-检查 B、比较-分析-预测-纠偏-检查

C、比较-预测-分析-检查-纠偏 D、比较-检查-预测-纠偏-分析

26、根据《建筑安装工程费用项目组成》，工程排污费属于建筑安装工程费中的（）。P

A、企业管理费 B、措施费 C、规费 D、直接工程费

27、下列进度控制措施中，属于管理措施的是（）。P

A、建立进度控制的会议制度 B、分析影响项目工程进度的风险

C、制定项目进度控制的工作流程 D、选用有利的设计和施工技术

28、下列风险因素中，属于组织风险的是（）。P

A、工程资金供应的条件 B、现场防火设施的可用性 C、施工方案 D、业主方人员的能力

29、某项目经理在一栋高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式是（）。P来源安,通学校

A、追究法律责任 B、吊销其建造师资格证书 C、追究社会责任 D、追究经济责任

30、清理高层建筑施工垃圾的正确做法是（）。P

A、将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理 B、将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走

C、将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走 D、将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理

31、在建设工程项目质量的形成过程中，应在建设项目的（）阶段完成质量需求的识别。P

A、设计 B、竣工验收 C、决策 D、施工

32、在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。P

A、制定项目进度控制的措施 B、对项目实施进行总体部署

C、分析和论证进度目标实现的可能性 D、编制施工总进度规划

33、建设工程项目竣工工程质量验收时，对于涉及结构安全和功能的主要分部分项工程应进行（）。P

A、外观检查 B、见证取样检测 C、剥露检验 D、抽样检测

34、施工方应视项目特点和进度控制的需要，编制（）。P

A、项目动用前准备工作计划 B、施工进度计划 C、设计进度计划 D、主要设备采购工作计划

35、在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（）。P

A、全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险 B、全部工程量和通货膨胀的风险

C、工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险 D、通货膨胀的风险，不包括工程量的风险

36、项目干系人的质量控制应围绕着致力于满足（）的质量总目标而展开。P

A、规范规定 B、业主要求 C、参建方各自确定 D、质量监督机构提出

37、建立工程项目质量控制系统时，确定质量责任静态界面的依据是法律法规、合同条件和（）。P

A、设计与施工单位间的责任划分 B、质量管理的资源配置 C、组织内部职能分工 D、质量控制协调制度

38、关于建设工程项目质量控制系统特点的说法，正确的是（）。P

A、项目质量控制系统建立的目的是为了建筑业企业的质量管理

B、项目质量控制系统的目标就是某一建筑业企业的质量管理的目标

C、项目质量控制系统仅服务于某一个承包企业或组织机构

D、项目质量控制系统是一次性的质量工作系统来源安,通学校

39、某工程项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，其中可调部分为：人工费占15%，材料费占60%，其他为不可调部分。结算时，人工费价格指数上涨了10%，材料费价格指数上涨了20%，则该项目应结算的工程价款为（）万元。P

A、56 B、56.35 C、57 D、56.75

40、施工承包合同履约担保的有效期始于（）之日。P

A、投标截止 B、发出中标通知书 C、施工承包合同签订 D、工程开工

41、根据国发【202_】5号文，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理。由（）决定。P

A、建筑业企业 B、建设行政主管部门 C、项目业主 D、项目监理单位

42、对一个建设工程项目而言，项目信息门户的主持者一般是项目的（）。P

A、业主 B、设计单位 C、主管部门 D、施工单位

43、双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（）。P

A、总时差 B、相干时差 C、工作时间 D、自由时差

44、在进行直方图分部位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布集中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力（）。P

A、适中，符合要求 B、偏大，不经济 C、偏小，需要整改 D、处于临界状态，应采取措施

45、在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务是（）。P

A、对环境保护和安全设施的设计提出建议 B、办理有关安全和环境保护的各种审批手续

C、对生产安全事故的防范提出指导意见 D、将保证安全施工的措施报有关管理部门备案

46、施工安全控制程序包括：①安全技术措施计划的落实和实施；②编制建设工程项目安全技术措施计划；③安全技术措施计划的验证；④确定每项具体建设工程项目的安全目标；⑤持续改进。其正确顺序是（）。P

A、②-③-④-①-⑤ B、②-④-①-③-⑤ C、④-②-①-③-⑤ D、④-②-③-①-⑤

47、下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是（）。P

A、工程变更 B、工程暂停 C、材料价格上涨 D、工期延期

48、下列质量管理的职能活动中，属于PDCA循环中“D”职能的活动室（）。P

A、制定实现质量目标的行动方案B、明确项目质量目标C、专职质检员检查产品质量D、行动方案的部署和交底

49、安全事故调查组在查明工程事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，有权提出结论性意见的部门是（）。P

A、企业上级主管部门 B、企业技术研发部门 C、安全生产监督部门 D、劳动行政主管部门

50、施工合同交底是指由合同管理人员组织相关人员（）。P

A、参与起草合同条款 B、参与合同谈判和合同签订

C、研究分析合同中的不妥之处 D、学习合同的主要内容和合同分析结果

51、建设单位在施工阶段进行施工质量控制的目标是（）。P

A、确保竣工项目达到投资决策确定的质量标准 B、确定施工质量达到优良标准

C、确保工程施工质量不出现质量缺陷 D、确保施工活动的正常进行

52、政府建设工程质量监督机构参与建设工程项目竣工验收会议，其目的是（）。P

A、对影响使用功能的相关分部工程进行功能检测 B、对验收的程序、组织、方法、过程等进行监督

C、对建设过程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书 D、对影响结构安全的工程实体质量进行检测

53、某钢结构厂房在结构安装过程中，发现构件焊接出现不合格，施工项目部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主持原因，这种工程质量统计方法是（）。P

A、排列图法 B、因果分析图法 C、控制图法 D、直方图法

54、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m3,计划单价是12元/立方米；到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m?，实际单价为15元/立方米。则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数(SPI)分别为（）。P

A、0.6万元；0.80 B、-0.6万元；0.83 C、-0.48万元；0.83 D、0.48万元；0.80

55、施工项目的安全检查应由（）组织，定期进行。P来源安,通学校

A、项目技术负责人 B、项目经理 C、专职安全员 D、企业安全生产部门

56、运用动态控制原理进行建设过程项目投资控制，首先进行的工作是（）。P

A、分析投资构成，确定投资控制的重点 B、分析并确定影响投资控制的因素

C、进行投资目标分解，确定投资控制的计划值 D、收集经验数据，为投资控制提供参考值

57、在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为（）。P

A、持续改进 B、管理评审 C、系统评审 D、内部审核

58、建设过程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是（）。

A、负责项目的征地拆迁 B、进行并负责工程设计 C、编制项目可行性研究报告 D、办理项目规划许可证

59、项目人力资源管理的目的是（）。P

A、调动项目参与人的积极性 B、建立广泛的人际关系 C、招聘或解聘员工 D、对项目参与人员进行绩效考核

60、建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是（）。P

A、反馈机制 B、持续改进机制 C、动力机制 D、约束机制

61、某混凝土基础工程招标文件中估计工程量为1.2万立方米。合同约定：该工程为全费用单价，每立方米400元，当实际工程量超过估计工程量10%，超过部分调整单价为每立方米350元。工程结束时施工单位实际完成混凝土工程量1.5万立方米，则该混凝土工程款为（）万元。P

A、585 B、600 C、591 D、525

62、当关键线路的实际速度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工种中，选择（）的工作，压缩其作业持续时间。P

A、资源强度小或费用低 B、资源强度小且持续时间短 C、资源强度大或持续时间短 D、资源强度大且费用高

63、预付款担保的主要作用是（）。P

A、促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益 B、确保工程费用及时支付到位

C、保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额

D、保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失P

64、根据《职业健康安全管理体系--规范》，确保组织的职业健康安全管理体系能得到充分理解并有效运行的要素是（）。P

A、运行控制 B、目标 C、文件 D、协商和沟通

65、关于建设工程质量政府监督的说法，正确的是（）。P

A、涉及结构安全和使用功能的施工质量是政府监督检查的重点

B、建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督

C、查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的责任

D、建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段

66、在工程监理过程中，监理人如果发现工程承包人的人员工作不力，可以要求（）P

A、终止承包人合同 B、承包人调换有关人员 C、业主撤换有关人员 D、暂停施工

67、下列为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是（）P

A、编制进度控制工作流程 B、实行班组内部承包制 C、用大模板代替小钢模 D、重视计算机软件的应用

68、施工质量计划的审批包括施工企业内部的审批和（）的审查。P

A、建设行政主管部门 B、项目经理部 C、业主方 D、项目监理机构

69、根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，若合同中没有适用或类似的综合单价，则其相应综合单价应由（）提出，经确认后作为结算的依据。P

A、设计人 B、发包人 C、承包人 D、监理人

70、对建设工程项目进度目标进行分析和论证，其目的是（）。P来源安,通学校

A、论证进度目标是否合理 B、制定进度控制措施 C、论证进度目标实现的经济性 D、确定调整进度目标的方法

二、多项选择题：

71、投标人须知是招标人向投标人传递基础信息的文件，投标人应特别注意其中的（）等内容。P

A、招标工程的范围 B、招标人的责权利 C、施工技术说明 D、投标文件的组成 E、重要时间安排

72、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列工作内容中，属于承包人义务的有（）。

A、支付施工现场邻近的古树保护费用 B、办理夜间施工许可证C、照管未交工工程 D、办理施工许可证

E、办理施工现场爆破作业申请

73、在工程项目施工阶段，监理机构的主要工作任务是（）。

A、参与设计交底 B、签署单位工程质量评定表

C、审查施工组织设计 D、审查施工单位申报的月度和季度计量表

E、对施工单位的检测仪器设备、度量衡进行定期检验和不定期检验

74、下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的有（）。

A、编制资源需求计划 B、明确资金供应条件C、落实经济激励措施 D、审核设计预算E、应用价值工程方法

75、关于质量管理体系八项原则的说法，正确的有（）。

A、将相关资源和活动作为过程进行管理 B、领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向

C、全员参与 D、以事实为依据作出决策

E、以产品为关注焦点

76、下列环境管理体系的构成要素中，属于核心要素的有（）。

A、信息交流 B、环境方针C、环境因素 D、运行控制E、内部审核

77、承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有（）。

A、分析合同漏洞，解释有争议的内容 B、分析签订合同依据的法律法规，了解法律情况

C、分析合同风险，制定风险对策 D、分析合同文件组成及结构，有利于合同查阅

E、分解和落实合同任务，便于实施和检查

78、下列影响建设工程项目质量的因素中，属于可控因素的有（）。

A、人的因素 B、技术因素C、社会因素 D、管理因素E、环境因素

79、工程项目施工成本分析的基本方法有（）。

A、比较法 B、因素分析法C、统计核算法 D、差额计算法E、比率法

80、工程项目成本管理的基础工作包括（）。

A、建立成本管理责任体系 B、建立企业内部施工定额C、及时进行成本核算 D、编制项目成本计划

E、科学设计成本核算账册

81、与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有（）。

A、效率高 B、周期短C、费用少 D、约束力强E、保密性好

82、单位工程施工组织设计的内容包括（）。

A、工程 概况及施工特点 B、作业区施工平面布置设计

C、施工方案 D、单位工程施工准备工作计划E、施工总进度计划

83、建设项目工程总承包方的项目管理目标包括（）。

A、施工方的质量目标 B、工程建设的安全管理目标

C、项目的总投资目标 D、工程总承包方的成本目标E、工程总承包方的进度目标

84、建设工程项目中防止污染的设施，必须与主体工程（），A、同时设计 B、同时申报C、同时验收 D、同时施工E、同时投产使用

85、下列建设工程担保中，由承包人（投标人）提交担保的有（）。

A、支付担保 B、投标担保C、履约担保 D、预付款担保E、工程保修担保

86、建设工程施工质量的事后控制是指（）。

A、质量活动结果的评价和认定 B、质量活动的检查和监控

C、质量活动的行为约束 D、质量偏差的纠正E、已完施工的成品保护

87、关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（）。

A、各类进度计划的编制程序、审批程序属于组织措施的范畴

B、管理措施主要涉及管理的思想、方法和承发包模式

C、风险管理属于进度控制管理措施的范畴 D、应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴

E、在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析来源安,通学校

88、关于施工成本计划编制的说法，正确的有（）。

A、在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费

B、施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金

C、编制施工成本计划可利用控制项目进度的网络进度计划

D、编制施工成本计划的关键是确立目标成本

E、按进度编制的施工成本计划可以用“时间-成本累积曲线”来表示

89、根据《企业伤亡事故分类标准》，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事故有（）。

A、物体打击 B、触电C、机械伤害 D、辐射伤害E、火药爆炸

90、根据《建设工程项目管理规范》，项目经理的权限包括（）。

A、签订承包合同 B、自主选择分包单位C、参与选择物资供应单位 D、主持项目经理部工作

E、制定内部计酬办法

91、根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》，下列建设工程活动中，属于特种作业的有（）。

A、建筑登高架设作业 B、钢筋焊接作业C、卫生洁具安装作业 D、起重机械操作作业

E、建筑外墙抹灰作业

92、某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体有（）等。

A、建设行政主管部门 B、幕墙设计单位C、设备安装单位 D、建设单位E、幕墙玻璃供应商

93、工程项目施工成本控制的依据有（）。

A、工程造价 B、施工组织设计C、工程承包合同 D、进度报告E、工程变更

94、当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求。在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择（）。

A、缩短持续时间而不影响质量和安全的工作 B、有多项紧前工作的工作

C、有充足备用资源的工作 D、缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作

E、单位时间消耗资源量大的工作

95、根据《建设项目工程总承包管理规范》，在项目管理收尾阶段，建设工程总承包方的工作内容有（）。

A、办理项目资料归档 B、进行竣工决算C、对项目人员进行考核评价 D、办理管理权移交E、解散项目部

96、关于关键线路和关键工作的说法，正确的有（）。

A、关键线路上相邻工作的时间间隔为零 B、关键线路上各工作持续时间之和最长

C、关键线路可能有多条 D、关键工作的总时差一定为零

E、关键工作的最早开始时间等于最迟开始时间

97、质量手册是规定建筑业企业建立质量管理体系的文件，其内容包括（）。

A、质量手册的发行数量 B、企业的质量方针和目标C、体系基本控制程序 D、管理标准和规章制度

E、质量手册的评审、修改和控制的管理办法

98、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应满足的条件有（）。

A、主控项目经抽样检验合格 B、一般项目经抽样检验合格

C、具有完整的施工操作依据 D、具有总监理工程师的现场验收证明E、具有完全的质量检查记录

99、运用动态控制原理控制建设工程项目投资，可以采取的纠偏措施有（）。

A、调整施工进度计划 B、调整投资控制的方法和手段

C、应用价值工程的方法 D、制定节约投资的奖励措施 E、优化施工方法

100、承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括（）。

A、索赔证据 B、索赔事件总述 C、索赔合理性论述 D、索赔要求计算书E、索赔意向通知

一、单选

1、DBCAC

6、CDCAB

11、BCDBA

16、CDABD

21、AADCB

26、CBDDC

31、ACDBB

36、BCDDD

41、AADBB

46、CADDD

51、ABBCB

56、CDBAC 61、CACCA 66、BCDCA

二、多项

71、ADE 72、BC 73、DE 74、ABC 75、ABCD

76、BCDE 77、ACE 78、ABDE 79、ABDE 80、ABE

81、ABCE 82、ACD 83、BCDE 84、ADE 85、BCDE

86、ADE 87、ABCD 88、CDE 89、ABCE 90、CDE

91、ABD 92、ABD 93、BCDE 94、ACD 95、ACE

96、BC 97、BCE 98、ABCE 99、BCE 100、ABCD

第二篇：202_一级建造师考试《建设工程经济》真题(文字版)

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元，按季计算并支付利息，季度利率1.5%，则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为(P4)万元。

A.6.00

B.6.O5

C.12.00

D.12.27

2.某人连续5年每年末存入银行20万元，银行年利率6%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为(P10)万元。

A.104.80

B.106.00

C.107.49

D.112.74

3.年利率8%，按季度复利计息，则半年期实际利率为(P15)。

A.4.00%

B.4.04%

C.4.07%

D.4.12%

4.对于完全由投资者自由资金投资的项目，确定基准收益率的基础是(P25)。

A.资金成本

B.通货膨胀

C.投资机会成本

D.投资风险

5.可用于评价项目财务盈利能力的绝对指标是(P26)。

A.价格临界点

B.财务净现值

C.总投资收益率

D.敏感度系数

9.某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第一年400万元，第二年600万元，贷款年利率6%，建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，建设期利息为(P230)万元。

A.12.00

B.120.00

C.54.72

D.42.72

10.施工图预算审查时，将分部分项工程的单位建筑面积指标总结归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标，然后利用这些基本指标对拟建项目分部分项工程预算进行审查的方法称为(P316)。

A.筛选审查法

B.对比审查法

C.分组计算审查法

D.逐项审查法

11.施工企业为职工缴纳危险作业意外伤害保险发生的费用应计入(P231)。

A.措施费

B.规费

C.企业管理费

D.人工费

12.根据《建设工程工程量清单计价规范》(50500-202_),分部分项工程量清单中所列工程量以形成工程实体为准，按(P264)计算。

A.施工方案计算出来的数值

B.实际完成的全部工程量

C.工程完成后的净值

D.工程实体量与耗损量之和

13.某施工企业购入一台施工机械，原价60000元，预计残值率3%，使用年限8年，按平均年限法计提折旧，该设备每年应计提的折旧额为()元。

A.5820

B.7275

C.6000

D.7500

14.商业银行体系能够创造出来的货币的多少，取决于(P342)的大小。

A.存款利率

B.贴现率

C.法定准备金

D.贷款利率

15.某拟建项目的设备投资占总投资的60%以上，拟采用鞥等主要工艺设备已经明确，则编制该项目投资估算进度较高的方法是(P290)。

A.指标估算法

B.比例估算法

C.资金周转法

D.生产能力指数法

16.下列会计要素中，属于流动负债的是(P138)。

A.短期投资

B.预付账款

C.应付账款

D.应付债券

17.在传统计价模式下，编制施工图预算的要素价格是根据()确定的。

A.企业定额

B.市场价格

C.要素信息价

D.预算定额

18.某化工建设项目设计年生产能力5万吨，预计年固定总成本为800万元，产品销售价格1500元/吨，产品销售税金及附加为销售收入的10%，产品变动成本1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是(P46)。

A.100%

B.40%

C.80%

D.55%

19.根据《企业会计准则》，施工企业发生的固定资产日常修理费应作为()予以确认。

A.当期费用

B.待摊费用

C.直接费用

D.维持运营投资

20.根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》，在编制财务报表时，主要项目应单独列报，项目的重要性应当根据企业所处环境，从(P172)加以判断。

A.报表是否对外公告角度

B.企业是否上市角度

C.项目在财务报告中的排列位置

D.项目的性质和金额两个方面

21.在财务评价中，应计入经营成本的费用是(P61)。

A.折旧费

B.摊销费

C.利息支出

D.修理费

22.施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的(P200)筹资。

A.融资租赁

B.短期借口

C.长期借款

D.商业信用

23.某建筑工程直接工程费200万元，措施费为直接工程费的55%，间接费费率8%，利润率10%，综合计税系数3.41%，以直接费为基础计算建设安装工程造价，则该工程含税总造价为()万元。

A.256

B.258

C.257

D.248

24.某建设项目投资规模较大，土建部分工程量较小，从国外引进的 可对该项目概算进行审查最适合的方法是(P306)。

A.联合会审法

B.查询核实法

C.分组计算审查法

D.对比分析法

25.产品的寿命周期成本由产品生产成本和(P86)组成。

A.使用及维护成本

B.使用成本

C.生产前准备成本

D.资金成本

26.对于我国投资项目(P70)。

A.备案制

B.审批制

C.报告制

D.核准制

27，施工定额研究的对象是(P241)。

A.工序

B.整个建筑物

C.扩大的分部分项工程

D.分部分项工程

28.某单位建筑工程初步设计已达到一定深度，建筑结构明确，能够计算出概算工程量，则编制该单位建筑工程概算最适合的方法是(P296)。

A.类似工程预算法

B.概算预算法

C.概算定额法

D.生产能力指数法

29.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-202_)，工程量清单应由(P262)编制。

A.招投标管理部门认可的代理机构

B.具有相应资质的工程造价咨询人

C.具有招标代理资质的中介机构

D.项目管理公司合同管理机构

30.借贷记账法记账规则中，“借贷必相等”的含义是指将一笔经济业务在账户中登记时，(P110)。

A.两个或两个以上账户中的借方金额之和与贷方金额之和必须相等

B.一个账户的借方金额必然等于另一个账户的贷方金额

C.两个或两个以上账户中的借方金额与贷方金额之和必须等于经济业务的价值

D.两个或两个以上账户中的借方金额与贷方金额之差必须等于经济业务的价值

31.某施工企业以1000万元买入一块土地的使用权，准备建设自用办公大楼，该块土地使用权应作为企业的(P135)核算。

A.其他资产

B.流动资产

C.投资性资产

D.无形资产

32.设备经济寿命是指设备从投入使用开始，到(P76)而被更新所经历的时间。

A.加工精度下降导致产品质量不合格

B.运行经济效益开始下降

C.继续使用在经济上不合理

D.因磨损严重而无法正常运行

33.计入建筑安装工程造价的教育费附加的计算基础是(P238)。

A.应纳营业税额和城市维护建设税之和

B.建筑安装工程直接工程费

C.建造合同收入

D.应纳营业税额

34.工程量清单作为招标文件的组成部分，其完整性和准确性应由()负责。

A.监理人

B.招标人

C.招投标管理部门

D.投标人

35.在我国，投资估算是指在(P242/)阶段对项目投资所作的预估算。

A.施工图设计

B.施工准备

C.项目决策

D.初步设计

36.项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入(P231)。

A.措施费

B.规费

C.直接工程费

D.企业管理费

37.设计概算是设计单位编制和确定的建设工程项目从筹建至(P292)所需全部费用的文件。

A.竣工交付使用

B.办理完竣工决算

C.项目报废

D.施工保修期满

38.反映企业一定经营期间经营成果的会计等式是(P108)。

A.资产=收入+所有者权益

B.收入-费用=利润(或亏损)

C.资产=负债+所有者权益

D.收入-负债=利润(或亏损)

41.某施工企业拟租赁一台施工机械，已知该施工机械的价格为72万元，租期为7年，每年末支付租金，租金按附加率法计算，折现率为10%，附加率为4%，则每年应付租金为(P83)万元。

A.13.44

B.20.37

C.12.27

D.14.79

42.项目财务计划现金流量表主要用于分析项目的(P54)。

A.偿债能力

B.财务生存能力

C.财务盈利能力

D.不确定性

43.杜邦财务分析体系中的核心指标是(P191)。

A.销售净利率

B.净资产收益率

C.总资产报酬率

D.总资产周转率

44.某建设项目设备及工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为100万元，建设期两年，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5%，则该项目的涨价预备费的计算基数应为(P229)万元。

A.1900

B.1200

C.700

D.1800

45.下列建设投资中，属于项目静态投资的是(P220)。

A.基本预备费

B.建设期间新增税费

C.涨价预备费

D.建设期利息

46.()元。

A.109.59

B.155.20

C.160.OO

D.164.80

47.国际工程投标报价中，暂定金额的处理方式是(P328)决定其用途。

A.计入承包商工程总报价，由承包商

B.不计入承包商工程总报价，由项目设计方

C.不计入承包商工程总报价，由业主工程师

D.计入承包商工程总报价，由业主工程师

48.企业存货的总成本是存货的取得成本、储存成本和(P214)之和。

A.购置成本

B.存货保险税费

C.订货成本

D.缺货成本

49.某设备4年前的原始成本为10000元，目前的账面价值是4000元，可变现净值为1500元，在进行设备更新分析时，应视为该设备沉没成本的价值(P75)元。

A.2500

B.8500

C.10000

D.1500

50.企业的流动资产包括存货、库存现金、应收账款和(P114)等。

A.短期借款

B.预收账款

C.应付账款

D.预付账款

51.对于合同结果不能可靠地估计，合同成本能够确认的施工合同，其合同收入应按照(P163)确认。

A.合同初始收入

B.实际合同成本+合理利润

C.已经发生的全部成本

D.得到确认的实际合同成本

52.根据我国《企业会计准则》，利润总额的计算公式为(P168)。

A.营业利润+营业外收入-营业外支出

B.营业收入-营业成本+营业外收支净额

C.营业利润+投资收益+营业外收支净额

D.营业利润+投资收益

53.施工企业成本核算或投标报价时，周转性材料消耗量指标应根据(P248)来确定。

A.第二次使用时需要的补充量

B.摊销量

C.最终回收量

D.一次使用量

54.企业收到某机构的捐赠款50万元，该捐赠款应计入企业的(P146)。

A.实收资本

B.营业外收入

C.资本公积

D.留存收益

55.根据我国《企业会计准则》，业务收支以人民币以外的货币为主的企业，可以按规定选择其他货币作为记账本位币，但编制的财务会计报告应当(P103)。

A.根据其作为记账本位币的外币列示

B.按照人民币和外币分别列示

C.将外币折算为美元列示

D.将外币折算为人民币列示

56.某工艺设备原方案的投资额为10万元，经营成本为4.5万元，新方案的投资额为14万元，经营成本为3万元，则增加投资收益率为()。

A.26.1%

B.26.7%

C.37.5%

D.23.6%

57.采用预算单价法编制施工图预算时，出现分项工程的主要材料品种与预算单价或地区单位估价表中规定的材料不一致时，正确的处理方式是()。

A.不可以直接套用预算单价，应根据实际使用材料编制补充单位估算表

B.直接套用预算单价，不考虑材料品种差异的影响

C.直接套用预算单价，根据实际使用材料对材料数量进行调整

D.不可以直接套用预算单价，应根据实际使用材料价格换算分项工程预算单价

58.企业的应收账款增加将导致企业()。

A.时段净资产减少

B.流动资产减少

C.总资产减少

D.坏账的风险增加

59.国际工程投标中，投标人做出最终报价前应对估算人员算出的暂时标价进行对比分析，其目的是()。

A.从宏观上把握标价的合理性

B.分析报价的竞争力

C.预测报价的利润水平

D.检查标价计算是否存在错误

60.某采用工程量清单计价的招标工程，工程量清单中挖土方的工程量为26000立方米，投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为4400立方米，直接工程费为76000元，管理费为18000元，利润为8000元，不考虑其他因素，则投标人甲填报的综合单价应为()元/立方米。

A.36.15

B.29.23

C.39.23

D.23.18

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

第三篇：一级建造师《民航机场工程》考试真题及答案

202_全国一级建造师执业资格考试试卷 民航机场工程

中华人民共和国人事部 人事考试中心制 二0 0 七年 九 月

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中只有1个最符合题意）

1．机场飞行区指标I为1或2的仪表跑道应在（）端设置跑道端安全地区。A．停止道 B．升降带 C．跑道 D．防吹坪

2．机场飞行区指标I由（）长度确定。A．跑道加停止道 B．跑道 C．飞行场地

D．飞机基准飞行场地

3．滑行道与滑行道交叉处应设（）。

A．增补面

B．过渡面

C．扩展面

D．加宽面

4．一机场飞行区指标为4D，并设有防吹坪、净空道、停止道和跑道端安全地区，则升降带须包括跑道和（）。

A．防吹坪

B．净空道

C．停止道

D．跑道端安全地区

5．机场刚性道面的土基强度等级以（）划分。A．加州承载比 B．弯沉值

C．地基回弹模量 D．地基反应模量

6．机场土（石）方的基本施工程序包括土（石）方平整和（）。A．振实 B．夯实 C．密实 D．压实

7．飞机与地面台站、飞机与飞机之间进行双向语音和数据通信联络主要使用（）。A．卫星通信系统 B．短波通信系统 C．高频通信系统 D．甚高频通信系统

8．大型民用机场飞行区电磁环境保护区域是以（）处为圆心、以12km为半径、从地表向上的两个圆柱形所限定的空间范围。

A．接地带

B．航向天线阵

C．跑道入口

D．下滑天线

9．在国际民航新的通信导航、监视和空中交通管理的技术方案中，地空数据链处理系统是基于（）和地／空数据通信的航空器运行监视技术。

A．卫星定位

B．多部雷达融合 C．在线监控

D．计算机网络

10．下列雷达系统中，可用于飞机的着陆引进并能提供终端管制空域内有关气象数据的雷达是（）。

A．精密进近雷达

B．机场监视雷达

C．航管雷达

D．气象雷达

11．航站楼出入口控制系统从结构上分为（）三个层次。

A．感应器、控制器及计算机信息管理系统

B．门禁卡、感应器及报警器

C．门磁锁、感应器及被控制的门

D．感应器、报警器及计算机信息管理系统

12．某机场所在地雨水丰沛，为预防洪涝灾害造成的系统瘫痪，航站楼计算机信息管理系统主服务器的主机与备机应进行（）备份。

A．冷

B．异地

C．集群

D．在线

13．航站楼最基本的广播分区应有：旅客到达区、旅客出发区、旅客（）、行李提取区和工作人员办公区。

A．迎送区

B．候机区

C．办票区

D．安检区

14．飞机自动泊位引导系统主要由停机位距离引导、（）、机型及空机位提示三部分组成。

A．机位探测引导

B．机位中线引导

C．机位滑行引导

D．机位进近引导

15．机场目视助航灯光系统和组成该系统的灯具应满足（）等方面要求。A．构形、颜色、光强和光的有效范围 B．构形、颜色、照度和灯的安装位置 C．照度、颜色、光强和光的有效范围 D．照度、构形、光强和灯的安装位置

16．如果飞机进近航道稍高于正确的航道，驾驶员看到的PAP1系统显示的灯光颜色图形为（）。

17．滑行道中线、边线标志的颜色应为（）。

A．白色

B．黄色

C．红色

D．黑色

18．滑行道桥宽度与桥外滑行道宽度相比较，滑行道桥宽度（）的宽度。

A．必须大于桥外滑行道

B．必须等于桥外滑行道

C．应等于桥外滑行道加道肩

D．应不小于桥外滑行道

19．依据《中华人民共和国民用航空法》，各省、市、自治区人民政府制定的本行政区域内民用机场建设规划应纳入（）。

A．本地区民航发展规划

B．本地区交通发展规划

C．本级交通运输发展规划

D．本级国民经济和社会发展规划

20．在机场场道工程施工中，可选择（）、机制砂或天然砂用作沥青混凝土矿料中的细集料。

A．石屑

B．粘土

C．石灰

D．矿粉

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）

21．机场飞行区指标Ⅱ与所起降飞机的（）有关。

A．最大机身长度

B．最大翼展建设工 程教 育网提供

C．最大前后轮距

D．最大转弯半径

E．最大主起落架外轮外侧间距

22．稳定碎石基础施工（厂拌法）的施工工序是：混合料拌合运输、混合料摊铺、（）和养护。

A．混合料碾压

B．接缝处理

C．提浆

D．夯实

E．振捣

23．可能造成机场场道土基含水量过多的水源来自（）。

A．大气降水

B．冲积水

C．地下水

D．冻胀水

E．结合水

24．国际民航组织根据不同气象条件下的着陆能力规定了三类着陆标准，用（）表示。

A．仪表精度

B．跑道视程

C．飞机性能

D．决断高度

E．跑道灯光

25．航站楼登机提示显示终端应显示包括（）在内的航班信息。

A．航班号

B．到达港

C．航程时间

D．起飞时间

E．登机口

26．下列关于滑行道灯光系统中各种灯特性要求的表述，正确的有（A．滑行道边灯发绿色光

B．滑行道中线灯的直线段灯发绿色光

C．滑行道边灯为闪光灯

D．滑行道中线灯为恒定发光灯

E．滑行道边灯为全向发光灯

27．下列位于飞行区内的设备和装置中，（）具有易折性。

A．跑道中线灯

B．进近灯

C．仪表着陆系统的下滑天线

D．风向指示器

E．目视进近坡度指示器

28．下列设施中，通常位于跑道中线延长线上的是（）。

A．发信台

B．航向信标台

C．下滑信标台。）

D．指点标台

E．航路全向信标台

29．航站楼弱电系统设备间的位置应（）。A．尽可能位于建筑物的中间位置 B．尽可能靠近建筑物电缆引入区 C．尽可能靠近网络接口 D．便于接地

E．处于干线子系统的中间位置

30．助航灯光灯箱和灯盘安装的质量评定标准包括（）。

A．保证项目

B．电缆绝缘项目

C．基本项目

D．允许偏差项目

E．插接头密封项目

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）背景资料：

某机场实施跑道道面沥青混凝土加层整修工程的不停航施工，机场关闭时间为当日23：00～次日6：00。该工程施工项目及每班所需时间见下表。

次序

施工项目

内容

所需时间（小时）

A

施工准备

旧道面修补与接缝处理 旧道面清洗 防反射裂缝施工 喷洒粘层油

B

沥青混凝土铺筑

C

清理现场

D

安全自查

0.5

注：1．A项目结束前1小时，B项目才能开始。

2．A、B项目结束后，C项目才能开始；C项目结束后，D项目才能开始。

问题：

1．确定B项目最早可能开始时间、最迟必须开始时间。

2．确定D项目最迟必须结束时间。

3．按B项目最早可能开始时间，编制每日施工进度计划横道图。

4．工程指挥部最迟应在什么时间内组织有关各方检查当班完成的施工段？每班

施工结束后，施工段经检查应满足哪些条件方可开航？

（二）背景材料：

某地对一民用机场进行扩建，工程项目包括场道工程、助航灯光工程、空管工程和航站楼弱电工程，工程总概算的费用情况分别为：场道工程费用3000万元；助航灯光建筑工程费用500万元，安装费用100万元，设备购置费用600万元；空管建筑工程费用250万元，安装工程费用50万元，设备购置费用300万元；航站楼弱电工程设备购置费450万元，安装工程费用50万元；设计变更增加工程费用300万元；征地费1800万元；建设单位管理费50万元；建设期贷款利息200万元；勘察设计费80万元；监理费30万元；工程质量监督、招投标管理费30万元。建设工 程教育网 提供

考虑到当地的自然条件，在总概算中增列了防洪措施费270万元。

问题：

1.本工程概算中，“工程费用”由哪几项组成？计算其费用总额。

2.本工程概算中，“其他费用”由哪几项组成？计算其费用总额。

3.本工程概算中，“基本预备费”由哪几项组成？计算其费用总额。

4.列出本工程静态部分费用组成和动态部分费用组成，计算本工程总概算额。

（三）背景资料：

某新建民航机场已基本建成完工，建设单位拟开展竣工验收等工作。竣工验收分阶段进行，第一阶段重点对机场进场道路、飞行区排水设施、滑行道桥、仪表着陆系统、跑道灯光系统、PAPI灯、航站楼玻璃幕墙、航站楼广播系统、航站楼旅客问讯及查询系统、旅客过夜用房及机场航空储油库进行检查和验收。在上述项目施工中，飞行区排水设施变更较小；航站楼广播系统有重大变更：滑行道桥的水泥混凝土桥台拆模后发现严重质量缺陷，不能满足安全使用要求，已进行加固处理。

问题：

1．指出在第一阶段验收的工程项目中，属于民航专业工程的项目和需要按规定进行飞行校验的项目。飞行校验实施中，相关施工单位如何配合？

2．对已完工项目，施工单位应如何组织自检自验？

3．简述飞行区排水设施、航站楼广播系统竣工图的绘制方法。

4．对滑行道桥如何进行验收？

202_全国一级建造师执业资格考试试卷

专业工程管理与实务试卷标准答案

（民航A）

（满分160分）

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.B

2.D

3.A

4.C

5.D

6.D

7.D

8.C

9.A

10.B

11.A

12.B

13.C

14.B

15.A

16.D

17.B

18.D

19.D

20.A

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.分）

21.BE

22.AB

23.ABCD

24.BD

25.ABD

26.BDE

27.BCDE

2B.BD

29.BCDE

30.ACD

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）1．（本小题共4分）

B项目最早可能开始时间为0：00（A项目开工1小时后，B项目开工）（2分）；

最迟必须开始时间：0：30（开航前1小时完工，反推D、C、B项）（2分）。

2．（本小题共2分）

D项目最迟必须结束时间：次日5：00（开航前1小时完工）（2分）。

3．（本小题共6分）

（画对表格2分，画对一个横道得1分）

4．（本小题共8分）

工程指挥部最迟应在开航前1小时内（5：00～6：00）组织有关各方检查当班完成的施工段（2分）。

通航条件是：

（1）铺筑后的沥青层碾压密实，平整度好，临时接坡顺直，表面3cm以下温度不大于60℃（2分）。

（2）道面上没有粘结的碎粒和杂（污）物，清扫干净（2分）。

（3）所有施工机械、设备、工具等退至安全地带（2分）。

（二）1．（本小题5分）

“工程费用”由场道工程、助航灯光工程、空管工程和航站楼弱电工程的建筑工程费用、安装工程费用、设备购置费用组成（2分）。

场道工程费用3000万元；

助航灯光工程费用：500+100+600=1200万元：

空管工程费用：250+50+300=600万元；

航站楼弱电工程费用：450+50=500万元：

工程费用总额为：3000+1200+600+500=5300万元（3分）

2．（本小题共6分）“其他费用”由征地费、建设单位管理费、勘察设计费、监理费、工程质量监督费、招投标管理费等组成（5分），建设工 程教育 网提供其费用总额为：

1800+50+80+30+30=1990万元（1分）

3．（本小题共3分）“基本预备费”由设计变更引起的工程费用和防洪措施费组成（2分），其费用总额为：300+270=570万元（1分）

4．（本小题共6分）“静态部分”费用由工程费用（或其组成），其他费用（或其组成）和基本预备费（或其组成）组成（3分）：

“动态部分”费用由建设期贷款利息组成（1分）。

工程总概算额=工程费用+其他费用+基本预备费+建设期贷款利息

=5300+1990+570+200=8060万元（2分）

（三）1．（本小题4分）

承担责任（1分）。拖延工期25天，其中5天是安装公司制定工程进度计划时应该考虑和承担的（2分）。须交索赔金额为1000×5=5000元（1分）。

2．（本小题3分）

安装公司可向业主索赔（1分）。索赔项目有：工期索赔和费用索赔（2分）。

3．（本小题4分）

不妥（1分）。根据民航规定，对投产的导航设备必须进行投产校验（1分），然后根据校验结果，由民航有关部门决定是否予以批准开放使用（2分）。

4．（本小题3分）

安装公司应该对该工程进行质量保修（1分）。工程竣工验收（移交）之日起计算保修期，竣工时间为202_年10月25日（1分）。保修期至202_年10月25日止（1分）。

5．（本小题6分）

业主要求：①正确（1分）。根据多普勒全面信标场地和环境的要求：电源线100m以外埋地引入（2分）。②不正确（1分）。增加了损坏设备的因素。天线需要反射地网支撑，正确顺序是：先装反射网，后安装天线（2分）。

第四篇：202_一级建造师工程法规真题

202_一级建造师工程法规真题

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、下列代理行为中，不属于委托代理的是()

A、招标代理 B、采购代理 C、诉讼代理 D、指定代理

2、下列物权中，不属于用益物权的是()

A、土地所有权 B、土地承包经营权

C、建设用地使用权 D、地役权

3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是()

A、建设用地使用权 B、地役权

C、相邻权 D宅基地使用权

4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()

A、占有权 B、使用权 C、收益权 D、所有权

5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()

A、债 B、所有权

C、知识产权 D、担保物权

6、关于知识产权的说法，正确的是()

A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权

C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权

D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果

7、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算

A、注册商标申请人寄出申请书 B、商标局收到申请书

C、公告发布 D、核准注册

(1)期限不同：发明专利20年，实用新型、外观设计专利为10年;商标权10年。

(2)起点不同：专利权保护期限自申请日起算;商标权保护期限自核准注册日起算。

(3)专利权不予续展，商标权可以续展。

8、保证合同是()订立的合同。

A、债权人与债务人 B、债务人和保证人

C、债权人与保证人 D、债权人与债务人和保证人

9、关于刑事责任的说法，错误的是()

A、拘役是刑罚主刑的一种 B、罚款是刑罚附加刑的一种

C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用

D、死刑缓期二年执行是死刑的一种

10、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理

A、咨询单位 B、总承包单位 C、监理单位 D、建设单位

11、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算

A、竣工验收合格 B、交付使用

C、发包方支付全部价款 D、竣工验收备案

12、施工现场所使用的安全警示标志()

A、可根据建筑行业特点自行制作 B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置

C、必须符合国家标准 D、必须以图形表示

13、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()

A、乙承担损失 B、甲可根据实际情况部分接收

C、双方合同已变更，乙送货构成违约

D、甲拒绝接收，应承担违约责任

14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。

A、文物保护单位 B、建设单位

C、施工单位 D、设计单位

15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。

A、其他设计单位 B、具有相应资质等级的设计单位

C、监理单位 D、装修施工单位

16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A、20 B、30 C、60 D、15

17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为()

A、施工合同中约定采用的推荐性标准 B、建筑法律

C、施工图设计文件 D、工程监理合同

18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()

A、施工人员有权拒绝该指令

B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚

C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展

19、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用

A、建设行政主管部门 B、省级人民政府

C、县级以上人民政府 D、环境保护主管部门

20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()

A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效

B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息

D、垫资违反相关规定，应予以没收

21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。

A、安全监督管理机构 B、建设单位

C、监理单位 D施工企业

22、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()

A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B、工程竣工验收报告

C、施工企业签署的工程质量保修书

D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》

23.根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。

A.旁站检验 B.型式检验

C.平行检验 D.破损检验

24.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。

A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的

B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的 C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的

25.某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。

A.分包单位只承担民事赔偿责任

B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责

C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任

26.实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。

A.建设单位 B.施工总承包单位

C.监理单位 D.各分包单位

27.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.职工患病，在规定的医疗期内 B.女职工在孕期内

C.女职工在哺乳期内 D.在试用期间被证明不符合录用条件

28.建筑施工企业的特种作业人员不包括()。

A.架子工 B.钢筋工

C.起重信号工 D.起重机械司机

29.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。

A.劳动报酬 B.试用期

C.保守商业秘密 D.福利待遇

30-36……………

37.要式合同是指()的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规则 B.当事人双方互相承担义务

C.根据法律规定必须采用特定形式 D.当事人双方意思表示一致即告成立

(38.下列不属于发包人义务的情形是()。

A.提供必要施工条件 B.及时组织工程竣工验收

C.向有关部门移交建设项目档案

D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明

39.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()

A.行政行为超越职权 B行政行为

C.被告不履行或迟延履行法定职责 D.行政处罚显失公平

40.施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。

A.作出决定的公安消防机构 B.公安机关

C.人民法院 D.建设行政主管部门

41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。

A.要约邀请 B.承诺

C.承诺意向 D.新要约

42.施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。

A.合同 B.不当得利

C.无因管理 D.侵权

43.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()

A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C.只能向合同履行地的人民法院起诉

D.必须重新确定受诉人民法院

44.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。

A.施工需要并通过监理单位审查 B.施工需要并按规定通过了审查

C.编制招标文件的要求 D.工程竣工验收备案的要求

45.物权变更自登记时发生法律效力的是()。

A.船舶所有权 B.土地抵押权

C.机动车所有权 D.地役权

46.若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。

A.有权进行修改 B.可以按照规范施工

C.有权拒绝施工 D.应当及时提出意见和建议

47.借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

A.营业执照 B.技术方案

C.施工设备 D.施工业绩

48.工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。

A.一般性标准 B.特殊性标准

C.建议性标准 D.强制性标准

49.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。

A.施工企业 B.建设单位

C.建设行政主管部门 D.建设工程质量监督机构

50.在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。

A.安全许可证 B.销售许可证

C.产品合格证 D.安装许可证

51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。

A.三方共同 B.水泥厂

C.承包商 D.运输公司

52-----57 模糊看不清

58.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月

A.1 B.2

C.3 D.6

59.投标有效期应从()之日起计算。

A.招标文件规定的提交投标文件截止 B.提交投标文件

C.提交投标保证金 D.确定中标结果

60.下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()

A.保险合同纠纷 B.侵权行为纠纷

C.不动产纠纷 D.票据纠纷

61.行政责任的承担方式包括行政处罚和()

A.行政复议 B.行政处分

C.行政赔偿 D.行政许可

62.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()

A.甲与乙、丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙、丙之间的合同均无效

D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

63.关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()

A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B.应当依法报审施工图设计文件

C.不得将建设工程肢解发包

D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续

64.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.不需要进行大修即可继续使用的年限

C.安全使用不低于50年

D.工程竣工验收合格之日起5年

65.关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档

D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账

66.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。

A.技术规范 B.拆装方案

C.设备运至现场的运输方案 D.进度控制横道图

67.根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是()。

A.保证本单位安全生产投入的有效实施 B.及时、如实报告生产安全事故

C.为从业人员缴纳意外伤害保险费 D.建立、健全本单位安全生产责任制

68.建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。

A.吊销资质证书 B.罚款

C.停业整顿 D.降低资质等级

69.根据202_年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当()。

A.在投标时为职工办理意外伤害保险

B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

C.在中标后为职工办理意外伤害保险

D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

70.根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.施工主要技术采用特定专利或专有技术

D.军队建设项目

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.施工企业保证工程质量的最基本要求包括()。

A.不得压缩合同工期 B.按设计图纸施工

C.与监理单位建立友好的沟通关系 D.严格履行企业质量管理认证体系

E.不擅自修改设计文件

72.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有()。

A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责

B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责

E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任

73.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。

A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准

B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准

E.全国重点文物保护单位不得拆除

74.房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。

A.工程概况、房屋使用管理要求 B.保修范围和内容

C.超过合理使用年限继续使用的条件 D.保修期限和责任

E.保修单位名称、详细地址

75.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。

A.货物运输 B.人员伤害

C.房屋权属 D.土地使用权出让

E.建设工程施工合同

【

76.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。

A.该仲裁协议当然无效

B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效

C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁

D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构

E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效

【

77.根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有()

A.投标文件 B.中标通知书

C.符合要约规定的售楼广告 D.拍卖公告

E.招标公告

【

78.关于建设工程保险的说法，正确的有()。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天

E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期

【

79.连带责任保证的法定保证期间属于()。

A.诉讼时效期间 B.可变期间

C.除斥期间 D.指定期间

E.不可变期间

【

80.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 C.被依法追究民事责任的

D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的 【

81.合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有()。

A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行

B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间

C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行

D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行

E.履行费用负担不明确的，由债权人承担

【

82.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括()。

A.事故发生地点 B.人员伤亡数量

C.直接经济损失数额 D.事故发生时间

E.社会影响程度

【

83.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。

A.建筑面积200平方米的房屋 B.城市大型立交桥

C.抢险救灾工程 D.实行开工报告审批制度的建筑工程

E.城市居住小区

84.根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。

A.合同自办理物权登记时生效 B.未办理物权登记合同无效

C.合同生效当然发生物权效力 D.合同自成立时生效

E.未办理物权登记不影响合同效力

当事人之间订立有关设立不动产物权的合同除法律另有规定或者合同另有约定外该合同效力情形表现为（）。A.合同自成立时生效

B.合同自办理物权登记时生效 C.未办理物权登记合同无效

D.未办理物权登记不影响合同效力

E.合同生效当然发生物权效力 【

《物权法》中规定，当事人之间设立不动产物权相关合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，合同效力表现应为（）。合同自办理物权登记时生效 未办理物权登记合同无效 合同生效当然发生物权效力 未办理物权登记不影响合同效力

85.根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。

A.双方约定的其他地方 B.原告住所地

C.被告住所地 D.合同履行地

E.合同签订地

【

86.关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()

A.调解只能在民事诉讼阶段进行

B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行

C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议

D.仲裁实行一裁终局制

E.民事诉讼实行两审终审制 【

87.申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()

A.安全防护设施搭设计划 B.专项安全施工组织设计方案

C.书面委托监理合同 D.安全施工组织计划

E.安全措施费用计划

【

88.建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()

A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的 B.未取得施工许可证擅自施工的 C.将承包的工程转包或者违反分包的 D.发生过安全事故的

E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的 【

89.下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。

A.受自然地域环境限制的

B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的 C.施工主要技术需要使用某项特定专利的 D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的 E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的 【

90.根据代理权获得的方式不同，代理可分为()

A.指定代理 B.隐名代理

C.委托代理 D.居间代理

E.法定代理

91.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()

A.工程规划许可证 B.设计单位资质等级证书

C.工程勘察设计文件 D.中标通知书及施工承包合同

E.用地规划许可证

【

92.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括()

A.分部、分项工程全体施工人员名单 B.竣工验收报告

C.设计变更通知单 D.隐蔽验收记录及施工日志

E.竣工图

【

93.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。

A.建筑材料供应商 B.勘察设计单位

C.施工企业 D.建设单位

E.设备供应商

【

94.关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有()

A.责令改正,没收违法所得

B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款

C.追究刑事责任

D.责令停业整顿,降低资质等级

E.情节严重的,吊销资质证书

【

95.施工企业承揽业务不良行为的认定标准有()

A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B.以欺骗手段取得资质证书的 C.将承包的工程转包或违法分包的

D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的 【

96.申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()

A.中止仲裁程序 B.不予受理反请求

C.审查反请求是否符合受理条件 D.将案件移送相关人民法院

E.继续审理原仲裁申请

【

97.仲裁协议应当具备的内容有()

A.仲裁事项 B.具体的仲裁请求和事实、理由

C.仲裁委员会的住所地 D.请求仲裁的意思表示

E.选定的仲裁委员会

98.具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但()可以停止执行。

A.被申请人认为需要停止执行的 B.申请人申请停止执行的 C.申请人提供担保的 D.行政复议机关认为需要停止执行的 E.被申请人被撤销的 99.根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有()。

A.警告 B.没收违法所得

C.责令企业停产停业 D.吊销营业执照

E.行政拘留

【

100.施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。

A.建立、健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.保证本单位安全生产投入的有效实施

D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

E.编制专项工程施工方案

第五篇：202_年一级建造师考试真题（精选）

202_年一级建造师考试真题—市政公用工程真题及参考答案

一、单项选择题

1.道路无机结合料稳定基层中，二灰稳定土的()高于石灰土。A.板体性 B.早期强度 C.抗冻性 D.干缩性

2.路面结构中的承重层是()。A.基层 B.上面层 C.下面层 D.垫层

3.普通混凝土路面施工完毕并经养护后，在混凝土达到设计()强度的40%以后，允许行人通过。

A.抗压 B.弯拉 C.抗拉 D.剪切

4.刚性挡土墙与土相互作用的最大土压力是()土压力。A.静止 B.被动 C.平衡 D.主动

5.沉预制桩时，锤击过程应采用()。A.重锤高击 B.重锤低击 C.轻锤高击 D.轻锤低击

6.设计强度为C50的预应力混凝土连续梁张拉时，混凝土强度最低应达到()MPa。A.35.0 B.37.5 C.40.0 D.45.0 7.后张法预应力筋张拉后孔道压浆采用的水泥浆强度在设计无要求时，不得低于()MPa。A.15 B.20 C.30 D.35 8.采用喷锚暗挖法施工多层多跨结构隧道时，宜采用的施工方法为()。A.全断面法 B.正台阶法 C.单侧壁导坑法 D.柱洞法

9.下列供热管道的补偿器中，属于自然补偿方式的是()。A.波形补偿器 B.Z型补偿器 C.方型补偿器 D.填充式补偿器 10.由低压和中压B(中压A)管道组成的燃气输配系统属于()系统。A.一级 B.二级 C.三级 D.多级

11.关于沥青碎石(AM)混合料和沥青混凝土(AC)区别的说法，错误的是()。A.沥青混凝土的沥青含量较高 B.沥青混凝土掺加矿质填料 C.沥青混凝土级配比例严格 D.形成路面的孔隙率不同

12.关于排水管道闭水试验的条件中，错误的是()。A.管道及检查井外观质量已验收合格 B.管道与检查井接口处已回填 C.全部预留口已封堵，不渗漏

D.管道两端堵板密封且承载力满足要求

13.现浇混凝土水池的外观和内在质量的设计要求中，没有()要求。A.抗冻 B.抗碳化 C.抗裂 D.抗渗

14.下列现浇钢筋混凝土水池伸缩缝橡胶止水带固定方法中，正确的是()。A.设架立钢筋

B.穿孔后用铁丝绑扎 C.螺栓对拉 D.用AB胶粘结

15.某贮水池设计水深6m，满水试验时，池内注满水所需最短时间为()。A.3.5d B.4.0d C.4.5d D.5.0d 16.一般地表水处理厂采用的常规处理流程为()。A.原水→沉淀→混凝→过滤→消毒 B.原水→混凝→沉淀→过滤→消毒 C.原水→过滤→混凝→沉淀→消毒 D.原水→混凝→消毒→过滤→沉淀

17.下列基坑围护结构中，主要结构材料可以回收反复使用的是()。A.地下连续墙 B.灌注桩 C.水泥挡土墙 D.组合式SMW桩

18.垃圾填埋场进行泥质防水层施工，质量检验项目包括渗水试验和()检测。A.平整度 B.厚度 C.压实度 D.坡度

19.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》规定，工程竣工验收备案的工程质量评估报告应由()提出。

A.施工单位 B.监理单位 C.质量监督站 D.建设单位

20.根据《建设工程清单计价规范》，分部分项工程量清单综合单价由()组成。A.人工费、材料费、机械费、管理费、利润 B.直接费、间接费、措施费、管理费、利润 C.直接费、间接费、规费、管理费、利润

D.直接费、安全文明施工费、规费、管理费、利润

二、多选题

21.深厚的湿陷性黄土路基，可采用()处理。A.堆载预压法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.排水固结法 E.灰土挤密法

22.城市道BCE路土质路基压实的原则有()。A.先轻后重 B.先慢后快 C.先静后振 D.轮迹重叠 E.先高后低

23.沥青混凝土路面的再生利用中，对采用的再生剂的技术要求有()A.具有良好的流变性质 B.具有适当黏度 C.具有良好的塑性

D.具有溶解分散沥青质的能力 E.具有较高的表面张力

24.关于现浇预应力混凝土连续梁施工的说法，正确的有()。A.采用支架法，支架验算的倾覆稳定系数不得小于1.3 B.采用移动模架法时，浇筑分段施工缝必须设在弯矩最大值部位 C.采用悬浇法时，挂篮与悬浇梁段混凝土的质量比值不应超过0.7 D.悬臂浇筑时，0号段应实施临时固结 E.悬臂浇筑时，通常最后浇筑中跨合龙段

25.关于盾构法隧道现场设施布置的手法，正确的有()。A.盾构机座必须采用钢筋混凝土结构

B.采用泥水机械出土时，地面应设置水泵房 C.采用气压法施工时，地面应设置空压机房

D.采用泥水式盾构时，必须设置泥浆处理系统及中央控制室 E.采用土压式盾构时，应设置地面出土和堆土设施

。26.采用顶管法施工时，应在工作坑内安装的设备有()。A.导轨 B.油泵 C.顶铁 D.起重机 E.千斤顶

27.关于供热管道补偿器安装的说法，正确的有()。A.管道补偿器的两端，应各设一个固定支座

B.靠近补偿器的两端，应至少各设有一个导向支座 C.应对补偿器进行预拉伸

D.填料式补偿器垂直安装时，有插管的一段应置于上部

E.管道安装、试压、保温完毕后，应将补偿器临时固定装置的紧固件松开

28.生活垃圾填埋场施工中，应对聚乙烯膜产品的()进行严格检验。A.针入度 B.均匀度 C.厚度 D.韧度 E.强度

29.造成钻孔灌注桩塌孔的主要原因有()。A.地层自立性差 B.钻孔时进尺过快 C.护壁泥浆性能差

D.成孔后没有及时灌注 E.孔底沉渣过厚

30.关于给排水柔性管道沟槽回填质量控制的说法，正确的有()。A.管基有效支承角范围内用粘性土填充并夯实 B.管基有效支承角范围内用中粗砂填充密实 C.管道两侧采用人工回填

D.管顶以上0.5m范围内采用机械回填

E.大口径柔性管道，回填施工中在管内设竖向支撑

三、案例分析(一)背景资料

某城镇雨水管道工程为混凝土平口管，采用抹带结构，总长900m，埋深6m，场地无需降水施工。

项目部依据合同工期和场地条件，将工程划分为A、B、C三段施工，每段长300m，每段工期为30天，总工期为90天。

项目部编制的施工组织设计对原材料、沟槽开挖、管道基础浇筑制定了质量控制保证措施。其中，对沟槽开挖、平基与管座混凝土浇筑质量控制保证措施作了如下规定：

(1)沟槽开挖时，挖掘机司机测量员测放的槽底高程和宽度成槽，经人工找平压实后进行下道工序施工。

(2)平基与管座分层浇筑，混凝土强度须满足设计要求;下料高度大于2m时，采用串筒或溜槽输送混凝土。

项目部还编制了材料进场计划，并严格执行进场检验制度。由于水泥用量小，按计划用量在开工前一次进场入库，并作了见证取样试验。混凝土管按开槽进度及时进场。

由于C段在第90天才完成拆迁任务，使工期推迟30天。浇筑C段的平基混凝土时，监理工程师要求提供所用水泥的检测资料后再继续施工。

问题

1.项目部制定的质量控制保证措施中还缺少哪些项目?

2.指出质量保证措施(1)、(2)存在错误或不足，并改正或补充完善。

3.为什么必须提供所用水泥检测资料后方可继续施工?

(二)背景资料

某公司以1300万元的报价中标一项直埋热力管道工程，并于收到中标通知书50天后，接到建设单位签订工程合同的通知。

招标书确定工期为150天，建设单位以采暖期临近为由，要求该公司即刻进场施工并要求在90天内完成该项工程。

该公司未严格履行合同约定，临时安排了一位具有一级建造师资格证书且有类似工程经验的人担任项目经理。此外，由于焊工不足，该工程项目部抽调具有所需焊接项目合格证，但已在其他岗位工作近一年的人员充实焊工班，直接进入现场进行管道焊接。

为保证供暖时间要求，工程完工后，即按1.25倍设计压力进行强度和严密性试验，试验后连续试运行48小时后投入供热运行。

问题

1.指出建设单位存在的违规事项。

2.指出该公司选用项目经理的违约之处，说明担任本工程项目经理还应具备的基本条件。

3.指出项目部抽调焊工做法中存在的问题，说明正确做法。

4.指出功能性试验存在的问题，说明正确做法。

(三)背景资料

某公司承接一座城市跨河桥A标，为上、下行分立的两幅桥，上部结构为现浇预应力混凝土连续箱梁结构，跨径为70m+120m+70m。建设中的轻轨交通工程B标高架桥在A标两幅桥梁中间修建，结构形式为现浇截面预应力混凝土连续箱梁，跨径为87.5m+145m+87.5m.三幅桥间距较近，B标高架桥上部结构底高于A标桥面3.5m以上。为方便施工协调，经议标，B标高架桥也由该公司承建。

A标两幅桥的上部结构采用碗扣式支架施工，由于所跨越河道流量较小，水面窄，项目部施工设计采用双孔管涵导流，回填河道并压实处理后作为支架基础，待上部结构施工完毕以后挖除，恢复原状。支架施工前，采用1.1倍的施工荷载对支架基础进行预压。支架搭设时，预留拱度考虑承受施工荷载后支架产生的弹性变形。

B标晚于A标开工，由于河道疏浚贯通节点工期较早，导致B标上部结构不具备采用支架法施工条件。

问题

1.该公司项目部设计导流管涵时，必须考虑哪些要求?

2.支架预留拱度还应考虑哪些变形?

3.支架施工前对支架基础预压的主要目的是什么?

4.B标连续梁施工采用何种方法最适合?说明这种施工方法的正确浇筑顺序。

(四)背景材料

A公司中标某城市污水处理厂的中水扩建工程，合同工期10个月，合同价为固定总价，工程主要包括沉淀池和滤池等现浇混凝土水池。拟建水池距现有建(构)筑物最近距离5m，其地下部分最深为3.6m，厂区地下水位在地面下约2.0m。

A公司施工项目部编制了施工组织设计，其中含有现浇混凝土水池施工方案和基坑施工方案。基坑施工方案包括降水井点设计施工、土方开挖、边坡围护和沉降观测等内容。现浇混凝土水池施工方案包括模板支架设计及安装拆除，钢筋加工，混凝土供应及止水带、预埋件安装等。在报建设方和监理方审批时，被要求增加内容后再报批。

施工过程中发生以下事件： 事件一：混凝土供应商未能提供集料的产地证明和有效的碱含量检测报告，被质量监督部门明令停用，造成两周工期损失和两万元的经济损失;事件二：考虑到外锚施工对现有建(构)筑物的损坏风险，项目部参照以往经验将原基坑施工方案的外锚护坡改为土钉护坡;实施后发生部分护坡滑裂事故;事件三：在确认施工区域地下水位普遍上升后，设计单位重新进行抗浮验算，在新建池体增设了配重结构，增加了工作量。

问题

1.补充现浇混凝土水池施工方案的内容。

2.就事件一种的工期和经济损失，A公司可向建设方或混凝土供应商提出索赔吗?为什么?

3.分析并指出事件二在技术决策方面存在问题。

4.事件三增加工作量能否索赔?说明理由。

(五)背景资料

某沿海城市道路改建工程4标段，道路正东西走向，全长973.5m，车行道宽度15m，两边人行道各3m.与道路中心线平行且向北，需新建DN800mm雨水管道973m。新建路面结构为150mm厚砾石砂垫层，350mm厚二灰混合料基层，80mm厚中粒式沥青混凝土，40mm厚SMA改性沥青混凝土面层。合同规定的开工日期为5月5日，竣工日期为当年9月30日。合同要求施工期间维持半幅交通，工程施工时正值高温台风季节。

某公司中标该工程以后，编制了施工组织设计，按规定获得批准后，开始施工。施工组织设计中绘制了以下的总网络计划图：

图中，雨水管施工时间已包含连接管和雨水口的施工时间;路基、垫层、基层施工时间中已包含旧路翻挖、砌筑路缘石的施工时间。

施工组织设计中对二灰混合料基层雨季施工作了如下规定：混合料含水量根据气候适当调整，使运到施工现场的混合料含水量接近最佳含水量;关注天气预报，以预防为主。

为保证SMA改性沥青面层施工质量，施工组织设计中规定摊铺温度不低于160℃，初压开始温度不低于150℃，碾压终了的表面温度不低于90℃;采用振动压路机，由低处向高处碾压，不得用轮胎压路机碾压。

1.指出本工程总网络图计划中的关键线路。

2.将本工程总网络计划改成横道图，横道图模板如下，请将模板复制到专用答题卡上作答。

3.根据总网络图，指出可采用流水施工压缩工期的分项工程。

4.补全本工程基层雨季施工的措施。

5.补全本工程SMA改性沥青面层碾压施工要求。