第一篇：劳务分包合同

劳务分包合同

1、承包方式，大轻包，建筑方简称甲方，施工方简称乙方。

2、下料车间和新建原材料库主体工程

3、具体做法高8米长60米宽18米以实际建筑面积为准。下料

车间原有墙不动，增加大梁、柱子、现浇顶子，原材库东面增加柱子，原材库西面增底梁、柱子、现浇大梁顶板局部做水泥地面。

4、甲方提供水电，住宿、所有材料，吊车，本工程全部用商品灰。

5、乙方自备施工用工具，机械，架子。

6、结算方式：每月按进度结算工程款的80%，余款完工全部结清。

7、工程造价按建筑面积计算、每平方米砌砖按每延米计算，砌墙高度为1。4。

8保证质量，确保安全，增减项双方协商签字为准。如有争议、协商解决。

9、本合同一式两份。

甲方代表：乙方代表：

年月日

第二篇：劳务分包合同

合同编号：

劳务分包合同

劳务发包方：江苏广宇建设集团公司山西分公司土建工程处 劳务分包方：****劳务队

工程名称：晋中市鑫悦房地产开发公司鑫悦花园高层住宅1#楼 施工地址：龙湖街南、辽阳路东侧

劳务分包合同

劳务发包方（甲方）：江苏广宇建设集团公司山西分公司土建工程处

劳务分包方（乙方）：*****劳务队

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》有关规定，为明确甲、乙双方在劳务分包中的权利、义务和责任，经双方协商一致同意，签订本合同。

第一条：工程概况1、2、3、地上十八层及出顶。

4、工、上下力资），附材（铁丝、铁钉、绑丝、pvc穿墙管、胶带纸、脱模剂、电焊条、铁锹、灰桶、施工用线等手头工具，三钢料具保管）施工中所需附材全部由乙方负责，甲方只负责主材及机械。现场文明施工1元/ m²，附材5元/ m²，主体结构102元/ m²。

5、第二条：工期和进场要求：

1、开工日期；

2、竣（交）工日期：

3、有效工期：

4、分阶段工期要求：

5、分包队伍进场日期和人员要求.计划安排，确定人数，甲方认可。

6、其他约定：

第三条：分包队伍素质、条件

1、劳务分包队伍必须是经考察合格，并具备相应资质、有《人营业执照》的施工队

伍。劳务分包队伍不得挂靠在他人名下。

2、劳务分包后，不得违法将工程以任何形式转包，再分包给他人。

3、分包单位与劳务人员必须有以书面形式订立的有效劳动合同。

4、严禁使用未满18周岁的未成年人。

5、分包队伍应进行施工前安全生产教育，并经培训合格后在上岗。

6、分包队伍必须按照务工所在地劳动行政主管部门规定办理的务工手续。

7、从事技术工种和技术、管理人员，上岗前应经过培训，并取得相应的职业技能资

格证书。

8、从事电工、电气焊、起重、架子等特种作业人员必须经过专门培训，并取得特种

作业资格证书。

9、分包队伍应完善内部管理机制和管理规章制度，能实行有效的生产、生活管理。

第四条：对劳务发包方的基本要求

1、能为分包单位提供符合文明施工要求的住宿、办公和餐饮用房和条件。

2、能建立健全劳务安全、卫生制度，执行国家劳务安全、卫生规程和标准，并配合分包方搞好劳动安全，卫生教育。

3、能提供必要的劳动安全、卫生设施和条件，并应符合国家有关规定。

4、对分包队伍的生产、生活应提供必要的帮助，并实施有效的监督与管理。第五条：工程质量标准和具体要求：根据国家规定标准执行，达到优良工程。

第六条：安全生产和文明施工

1、甲、乙双方应签订专项安全文明生产责任状，明确双方义务、责任及奖罚措施。

2、双方必须认真履行有关安全生产的各项法律、法规，发生安全事故时，双方均有义务采取施救措施，保护现场，配合事故的隐患调查和善后处理工作。

3、施工单位有义务从事危险作业人员办理意外伤害保险。

第七条：劳务分包价格

1、除外。

2、单价和计价单位有关条件是：结构、文明施工及附材），阳台面积算一半，飘窗及空调板不计面积。

3、其它约定：

第八条：劳务费结算方式和阶段性付款方法：出±0.000付款，每月按工程进度款的70%支付，每月20号申报工程量，次月15号前付款，主体封顶后付85%，主体验收后付95%，其余5%待主体验收工人退场后三个月付清。

第九条;甲方的义务与责任

1、甲方有义务为乙方提供必要的技术资料、施工机具及应甲方提供的材料和制成品，并能满足合同工期、质量和安全生产的约定要求。

2、乙方施工生产、生活所需的水、电、动力条件。

3、甲方应协助乙方在施工期间与其他协作、配合方的沟通、联系。

4、甲方应按合同规定，足额、及时结算工程款，支付生活费，以保证乙方正常的生

产、生活。

5、由甲方原因造成乙方的停、窝、返工，应对乙方进行赔偿和补偿。

第十条：乙方的义务与责任

1、乙方应按合同约定及时组织人员进场，人数和工种能满足施工需要。

2、乙方应有内部管理制度，并配备必要的工程技术和管理人员，对内实施有效管理。

3、乙方进场后，应无条件服从甲方现场的各项规章和管理规定，服从甲方的生产指

挥调动和管理。

4、乙方在施工中发生和发现的问题应主动向甲方报告，对重大质量问题不得私自处

理和隐瞒不报。乙方负责本方人员的安全技术交底。施工中应严格执行质量标准和操作规程。注意材料节约和成品、半成品保护。因以上原因给甲方造成损失的应负赔偿责任。

5、乙方人员应正确使用、爱护施工机具和安全防护设施，严禁野蛮施工和违章作业，由此造成损害的，乙方负赔偿责任。

6、乙方应加强内部管理，维护党政生产、生活秩序。由于内部管理不善，给甲方造

成不良影响和损失的，乙方应负赔偿责任，事态严重、影响恶劣或经多次整改无效的，甲方有权单方终止合同，将乙方应无条件退场。

第十一条：质量保证和验收；乙方所施工的任何部位，每道工序，必须经过甲方监理及项目部有关人员验收、认可，方能进行下一道工序，否则一切损失有乙方负责承担。

第十二条：材料供应、验收和使用：现场施工所用材料，必须由甲方监理验收、认可后方能使用。第十三条：建筑机械设备的使用与维护：乙方所用机械必须及时保养、维护、修理、修理配件由甲方负责。

第十四条：违约责任和索赔权：第十五条：双方约定的奖罚措施：根据现场具体情况，双方协商确定。

第十六条：合同的生效与终止 本合同生效条件为：签字盖章后生效

本合同终止条件是以下第1、2款。

1、合同全部履行完毕，双方无争议。

2、因自然灾害等不可抗拒因素。

3、国家调整政策使本合同无法以继续履行。

4、第十七条：合同争议双方在履约过程中发生争议时，按以下第1款处理：

1、由上级有关部门进行调解。

2、向施工所在地劳动仲裁委员会申请仲裁。

3、向施工所在地人民法院起诉。

4、第十八条：对产品质量本合同的追溯期和连带责任按国家有关政策执行。

附件

一、1、乙方必须向甲方交纳质量保证金拾万元，±0.000封顶，退还一半，其余年底退还。

乙方1#楼施工能达到甲方的质量及进度要求，2#楼让乙方继续施工，具体协议另议。

2、图纸以外的工程量，按202_年山西定额，乘1.3的系数计算，不能按工程量计算的按每人每天45天计算。

3、现场电工、塔吊工由甲方负责，信号工由乙方负责。

甲方：乙方：

年月日

第三篇：劳务分包合同

模板劳务分包合同

甲方：

乙方：（附加身份证复印件）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xxxxx水电站工程模板劳务分包事项协商达成一致，订立本劳务分包合同。

1、工程概况

1.1工程名称：xxxx水电站工程。

1.2工程质量：优良

2、承包方式

包人工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包治安达标、包胶纸、包超量的铁丝、元钉等辅助材料、包扳手、锤子、尺子等工具用具、包工程保修的方式承包本工程的模板工程施工任务。平面模板综合单价：元/m2，曲面模板综合单价：元/m2，承重脚手架综合单价：元/m。

3、工作内容

3.1模板的制作、安装、拆除（包括脚手架支护、模板拉筋加固、拉筋头割除等）、补缝、刷隔离剂、看护模板、场内运输、整理集中堆放、模板厂地清理保持整洁、模板支立为配合其它班组人员施工、搭自用架子、浇筑砼时看护、每次清理立模后多余材料、并收集拟定地点堆放整齐等全部操作过程所须木工及相关工种的工作内容。

3.2各种辅助、配合、保护等工作，包括安装、温控、金结、细部结构等的各种预留孔洞、槽模板的制安、拆除和预埋件含铜片止水、橡胶止水等的安放等所需的全部工作。

3.3周边护栏、施工时“四口五临边”的安全防护和施工过程中对护栏、安全梯、安全网、安全防护整改、修复等工作。

4、工程质量

4.1质量目标：确保施工质量达到优良标准，若乙方原因达不到有关验收标准，采取的补救措施，所发生的费用均由乙方承担。

4.2乙方应认真按照规范要求、质量验收标准和设计图纸以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的监督、检验，为检查验收提供方便条件。3

4.3模板的接缝和封口、补缝的处理应达到验收要求，实测或观感效果以达到甲方满意为准。

4.4乙方必须施工样板模板工程，并经甲方确认后方可大面积施工；否则，因此发生的损失费用均由乙方承担。

4.5工程的施工质量若达不到约定的质量标准，乙方应在甲方的通知时间内派人立即整改，并使之达到质量的验收标准；若乙方在甲方通知的时间内未派人整改或整改不力，甲方可另派他人进行整改，直到符合约定标准，并承担因质量原因所引起的所有费用和甲方请他人采取补救措施的所有费用（乙方同意甲方在工程结算款中直接扣除），且工期不得顺延。

4.6甲方和工程监理对工程质量的任何验收和检查，不能免除乙方对工程质量所应承担的全部责任。

4.9在工程保修期内，乙方应在接到保修通知后立即派人处理，否则甲方可请他人处理，由此而发生的费用由男方在工程保修金或工程结算款中直接扣除。

5、施工工期

5.1乙方承诺：工程的施工工期完全满足甲方编排的周、月进度计划天数和甲方对总进度计划的要求（包括法定的节假日在内）。

5.2如遇春节、农忙、夏季、寒冬等期间，没有保证施工生产的正常进行，没有确保甲方要求的节点工期，带来的损失将在完工结算30%工程款中扣除。

5.3若甲方要求对工程工期顺延或提前，则乙方承包的施工范围内工程工期应相应顺延或提前，乙方必须无条件服从且不得向甲方索赔任何额外的费用。

6、安全生产工作

6.1乙方应严格按照操作规程组织施工生产，做好施工范围的安全防护措施（搭拆四口五临边的安全防护栏杆、安全梯、安全网、防护棚等），对承包范围内存在的安全隐患，应立即向甲方报告，经整改后方可继续施工。

6.3乙方人员施工，必须佩戴自身的安全防护（安全帽、安全带等），确保安全生产，其相关费用已包括在工程结算单价中。

6.4乙方人员高空作业，在做好安全防护的同时，必须采取相关的防护措施，并派专人值勤，并接受甲方的检查和监督。

6.5施工过程中，若乙方人员违反施工安全的有关规定，则甲方按50元/次对乙方人员进行罚款，罚款的金额在乙方的进度款中扣除。

6.6甲方统一为乙方办理人身意外伤害保险，乙方承担因其自身原因引发的安全事故70%的经济责任，只要是发生安全事故乙方有责任的处质保金没收的罚款。

7、材料、设备的供应和管理

7.1乙方在施工过程中应按甲方的要求实行限额领料制度。电焊条：1.98kg/100m，铁丝：4.0kg/100m2，铁钉：6.25kg/100m2，如因乙方原因超领，超领的材料按采购价计算的费用均由乙方承担，并在工程结算中直接扣除。

7.2工地范围内各种材料（模板、木方、拉筋、拉筋头、木垫块、钢管、电焊机等）的水平运输及6m以内垂直运输工作由乙方负责，超过6m的垂直运输，甲方提供垂直运输机械，其它乙方负责；工地范围外200m以内的材料、设备运输由乙方自己负责，200m以外的材料、设备运输由甲方提供运输工具，乙方组织运输承担自身的人工费，；施工工程中，必须将木方模板(起钉后)、钢管、扣件按施工现场场区布置要求分类分规格堆放，以符合文明施工的要求，因此而发生费用均已包含在工程的结算单价中。模板须保证复用5次以上，因水浸等非人为因素破坏的不计在复用范围内；扣件若发现收班后未进行清理或弃在非施工区域按5元/个进行处罚。

7.3因乙方施工的质量问题而造成的返工或人为的损坏等而引起材料的损失，其材料费用按市场价计算由乙方承担。

7.4工程施工所用的铅丝、胶带纸等辅料由乙方自理，其费用已包括在工程的结算单价中。

7.5进场甲方提供刨床1套、电钻2把、手电锯2把，施工期间机械的维护、保养、看管等相关一切事务归乙方，工程施工完毕乙方将机械完好交付甲方。焊条、铁丝、铁钉等消耗品限额领料，超领费用由乙方承担；扳手、锤子、钻头、刀片、尺子、扫帚、尺条子、腊线等均由乙方自理，其费用均已包含在工程的结算单价中。

7.6工程的模板体系是钢木拼装（胶合板），乙方负责做好模板的制作、定位、改制、拆除及扣件、钢管、模板等周转材料的刷油（或隔离剂）保养等工作，其相关的费用已包含在工程的结算单价中。

7.7在施工过程中，因脚手体系、模板体系的转换及模板的改制，因此而发生的费用已包含在工程的结算单价中。

7.8施工区域范围内的剩余材料均为甲方所有，乙方无权处理，一旦发现除追缴外，视情节将对乙方处以材料市场价两倍以上的罚款并在乙方的工程结算中直接扣除。

7.9甲方供应的材料有可能中断或临时的停电、停水、机械发生故障等，乙方应做好人员的安排工作，其相关的一切费用已包含在工程的结算单价中，甲方对乙方一律不予以补贴任何额外的费用。

8、工程结算造价的确定

8.1工程的结算价以工程的图纸模板面积（㎡）×结算综合价格计算。

28.2模板面积的确定：按施工图纸计算，模板与砼的接触面积确定工程的结算模板面积。

8.3工程的合同造价，按本合同规定的条款按实结算。

8.4承包结算价格中，包括（但不限于）工程施工（含工程的设计变更）所必须的人工费、工地范围内各种材料运输的人工费、工具用具费、小型机械费、元钉及铅丝等辅助材料费、配合费、安全文明施工措施费、劳动保护费、车旅费、夜间施工津贴、配合测量放线和高空降效费、各种孔洞、槽的制安拆等所有辅助所需的人工费、进退场费、确保优良工程所需的人工费、管理费、利润、税金（不含建筑营业税）、不可预见费、风险费、乙方人员进（地区）施工所需的办证费等，即工程完工验收前所需的一切费用（注：为模板支立搭的各种附架、桁架、斜撑等都包含在综合单价里面，结算只计承重脚手架费用）。

8.5甲、乙方在签约前已完全明确施工图设计和工程施工过程中将会遇到与其他单位和工种的协调、配合及现场实际情况对乙方施工可能带来的一切影响，工程结算价已完全考虑所有各种因素对价格的影响，本工程合同单价在任何情况下均不得调整。

9、工程结算办法

9.1、每月甲方的进度产值报表审批下来后，甲方收到业主方进度款后支付给乙方当月模板产值（乙方模板单价乘当月结算模板量）的60%，另30%待XX电站工程验收合格后一次性付清，10%留作质保金，工程1年保质期完后付清。

9.2.甲乙双方结算产值以甲方模板工程量负责人开具的模板结算单数量为准。

11.3若甲方有需要，因此而发生的合同外记日工（需经甲方现场代表签认后方可结算），结算单价为80元/工日。

9.3经甲方和工程监理验收，经整改后评定为合格工程的，乙方同意按合格的价格下浮10%结算。

9.4未结算时，甲方保证乙方人员的生活费用，平均300元/月•人，结算时扣回支付的生活费。

10、其他事项

10.1由于乙方的劳动力或工程的施工质量、进度、安全、文明施工不能按规范及甲方要求施工等方面的要求，甲方可以随时终止合同的执行。同时甲方可直接与他人另签订劳务合同。

10.2甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款1000元，第二次罚款202_元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。

10.3由于业主和甲方的原因，造成本工程停、缓建，乙方不得向甲方提出任何索赔和追加任何费用。

10.4未尽事宜，双方友好协商确定。

10.5本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，甲、乙双方代表签字盖章后生效，工程款清，本合同自行失效。

甲方：乙方：

日期：年月期：年月日日日

第四篇：劳务分包合同

建设工程施工劳务分包合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与发包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），现双方就泥工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3分包范围：

1.4 分包性质：包工不包料（含部分辅料及施工机具）

1.5提供分包劳务内容：

（1）土方工程：基槽（坑）内的清理找平；基础土方机械回填人工配合夯填至图纸设计高程。

（2）基础、主体工程：砌体工程、砼工程全部内容。

（3）楼、地面工程：地面土方平整、夯实、碎石垫层辅垫、砼垫层浇筑及水泥砂浆地面；楼面清理、水泥砂浆整体面层。

（4）建筑装饰装修工程：外墙、内墙全抹灰工作内容。

（5）建筑屋面工程：平屋面：水泥砂浆找平层、保温层、保护层浇筑、密封材料嵌缝。

2、分包工作期限

开始工作日期：年 月 日，结束工作日期：年 月 日 总日历工作天数为：天（含风、雨、雪天及节假日）

3、质量标准

工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工 1

程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达

到合格评定标准。

4、甲方义务

4．1向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，并

满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间

和质量要求；

4.2 按时提供图纸，及时交付应供材料，所提供的施工及安全设施

包括脚手架、竹排、安全网；

4.3按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；

4.4 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关

系。

5、乙方义务

5.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相

应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

5.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月

施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提

交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力

安排计划，经甲方批准后严格实施；

乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划，甲方有权进行处

罚，或安排其他劳务分包人施工（甚至更换乙方）赶工所需费用从乙方

报酬中扣除。

5.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设

计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术

规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管

理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

5.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时

检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上

岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

5.5 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置

标牌，搞好生活区的管理，现场每天必须做到工完料净地清的标准，若

有违反，按情况每次罚款100-500元，做好自身责任区的治安保卫工作；

5.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工

验收；

5.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切

经济损失及各种罚款；

5.8 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转

材料及其他设施；

5.9乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

5.10 乙方应对其作业内容的实施、完工负责，自备以下用具自理，包括：灰桶、板车、锹、木尺条、灰线、安全帽、斗车、电动振动棒、平板器带分线、植拉墙筋（含植胶），搅拌机械的清洗维护等工作；注

意用电安全，并搞好工地环境卫生，应达到现场安全文明标准；负责竣

工清场工作。

5.11 现场生活所需小型临时设施和生产工棚，乙方自行搭设。

6、安全施工与安全防护

6.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准

进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必

要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

6.2 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。发生的安

全事故一律由乙方承担相应法律责任及发生的所有费用。

6.3 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临

街交通要道附近施工时，施工开始前应采取安全防护措施，经甲方认可

后实施，防护措施费用由乙方承担。

6.4 乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其

他保护用品），由乙方自行负责供应，不佩戴安全帽一律不准进入施工

现场。

7、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部

门并报告甲方，同时按双方约定及法律规定对事故及时进行处理。

10、劳务报酬

10.1 本工程的劳务报酬按劳务分包范围内工程房屋的建筑面积计

（）元∕㎡包干计算（本工程劳务报酬为固定劳务报酬，不可调整）；

10.2 本工程单包价在合同签订后一定要按价施工完成，如果中途因工价上调因素完不成的由乙方承担法律责任。

12、劳务报酬的支付

12．1 劳务报酬分段支付：

14、施工验收与配合14．1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。

但甲方与发包人间的工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

14．2 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

15、违约责任

15．1 甲方不按约定支付劳务报酬时，应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。

15．2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付1000元的违约金；

（2）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金10000元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

15．3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

16、争 议

甲方和乙方在履行合同时发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向岳阳市仲裁委员会申请仲裁。

17、禁止转包或再分包

乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除本合同，乙方应承担相应违约责任，并赔偿由此给承包人造

成的各项经济损失，包括不限于因工程质量不达标或工期延误而承包人应向发包人承担的违约金、。

18、合同附则

本合同双方签字（盖章）后生效，合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方：

电话：

订立时间：年 月乙方：电话：日

第五篇：大劳务分包合同

大劳务分包施工合同

甲方：宝应亿丰国际商贸港项目部

乙方：宿州市盛群建筑劳务有限公司

经磋商甲方将宝应亿丰国际商贸港2＃土建部分工程（所有瓦工、木工、钢筋工及甲方与建设单位合同约定的在本工程中配合其他相关工种的全部施工内容）以大劳务分包的形式分包给乙方施工。为明确各自职责，特订立本合同。具体条款如下：

一、乙方承包范围及相关内容

1、总体范围及内容

① 乙方必须完成施工图，建设单位编制预算的统一口径及甲方与建设单位合同约定的全部相关施工内容（不含外墙涂料和节能、防水工程）；施工放线、定位、送检、试验等由甲方负责。② 除塔吊、人货电梯这两种大型机械由甲方提供外，其它现场所需的各种中、小型机械及各种施工工具全部（不含外墙涂料和节能、防水工程）由乙方自理。所有现场机械（乙方自供机械的全部施工机械）的操作用工及信号员均由乙方负责提供，且必须持证上岗。

③ 乙供机械的所有机械操作用工及施工管理人员、生产工人的交通、食宿和工资等全部由乙方承担（下同）。

④ 乙方个人的安全防护设施由乙方自理。

⑤ 乙方必须做好成品保护工作；且不得损坏他人的成品，若造成损坏，由乙方赔偿。

2、瓦工部分相关承包施工范围及相关内容

本工程瓦工部分承包主要施工内容：

基坑及坡壁修整、喷浆护坡（含扎钢筋网）、基坑排水、浇筑砼、砌墙、抹灰、砼面及墙面喷浆、养护，室内操作所需活动脚手架自行搭设、拆除；室外脚手板自行铺设、拆除的所有技工及普工，所有相关工种的全部施工内容，梁、柱、顶棚（需抹灰的顶棚）及内、外墙抹灰，散水坡、屋、楼、地面等施工图中所需工作的全部施工内容和本工程中其他相关工种必要的配合等全面工作。设计变更现场签证另计。

3、木工部分相关承包施工范围及相关内容

（从基坑至屋面的所有木工工程量）对工程结构进行配模制作、安装、止水橡胶带安装、后浇带的钢筋网片制作安装，木工范围

内及上述范围内的全部工程由乙方负责施工。包含铁丝、元钉、电锯、铁撬（钢筋甲方提供）、拖线板、三星卡、套管、对拉螺栓、止水螺栓、大刀片、脱模剂等所有辅材（止水钢板、橡胶止水带、套管材料由甲方提供）等全部相关工作。

如发生几何尺寸超出应取负差范围乙方负责赔偿甲方材料损失。

·相关注意事项

（a）认真检查操作面四周和临时防护，安排专人看护，模版拆除后及时整理、刷隔离剂、下脚料回收堆放整齐，合理利用。（b）模版拆除必须按拆模通知书要求的时间实施。

（c）主体封顶后所有模板、木方上的铁钉全部拔掉，模板、木方、钢管扣件分离，并分别按甲方指定范围内的地点堆放整齐，如未能做到，甲方安排人员实施，产生的费用由乙方按实际发生的150％承担。

（d）地下室施工所用的钢管、扣件、木方、模板等材料必须全部运到地面，按甲方指定地点堆放。

（e）木工在模板支撑和铺设加固时必须使用钢管，不准用木方铺设加固，违者，每发现一次罚202_元。

4、钢筋工部分相关承包施工范围及相关内容

（1）钢筋由甲方现场提供；钢筋以外的全部材料[如二级配电箱以下的电箱、电线、扎丝、焊条、止水钢板安装、垫块、闪光电焊、电渣压力焊、直螺纹连接（套管由甲方提供）及各种焊接（钢筋工程所需焊接的工作）]工、料费用等凡是金属类的工程除主料钢筋以外的材料和人工全部由乙方承担（全部费用由乙方包干施工）。

(2)钢筋翻样、制作、绑扎（含基坑护壁全部工作内容）。

(3)浇筑砼时安排专人跟班看护。

5、其它相关事项

（1）甲方提供的机械、材料全部由乙方负责装、卸及场内、外（塔吊覆盖范围内）运输，并按甲方要求堆放整齐；其费用由乙方承担。

（2）甲方提供电源接到工地及二级配电箱，二级配电箱以下由乙方负责，乙方从甲方二级配电箱接电（甲方提供的机械由甲方负责将电源接到机械），其工、料费用由乙方承担。

（3）甲方将水源接到工地，乙方从甲方指定的水源点接驳，其工费用由乙方承担。

（4）如因甲方原因造成现场停工，甲方补偿乙方工人食宿费用5000元/天。施工现场照明由乙方负责，其工、料费由甲方承担。

（5）乙方配备专职水、电工负责施工现场的水、电工作，并切实做到跟班服务，其工资由乙方承担。

二、工程价款及支付办法

1、本工程按实际建筑面积计算，每平方米性固定包干价。如乙方中途退场，按其实际完成工程量的50％结算给乙方，所造成的损失，由乙方自行承担。（如有设计变更，现场签证，以实结算）

本单价中含乙方所有相关人员的养老保险和医疗保险及福利等全部费用由乙方包干使用。

2、付款按施工进度支付，主体结构完成至四层并验收合格付已完成工程量价款的60％，主体结构完成十二层结构并验收合格付已完成工程量的60％，主体结构封顶付已完成工程量的60％，二次结构完工，主体验收合格付至总造价的80％，竣工验收合格付至总造价的95％，留5％作回访保修金，质保期一年后付清。

3、甲方必须按约定及时给乙方支付，施工过程中甲方每月每人支付1500元的生活费，乙方必须做好员工的工资兑现工作，如发生农民工闹事或到甲方讨款，处罚乙方1000元/人次（在工程进度款中扣除，下同）。

三、施工安全、文明施工

1、乙方必须加强全员的安全施工知识教育，切实抓好安全施工工作。

2、在施工工程中若发生安全、交通事故及违章作业等不良现象，其法律责任和经济损失概由乙方负责，甲方并视其情节给乙方予以处罚。

3、施工人员进场必须戴安全帽，如发现不戴安全帽者第一次处罚乙方50元，第二次处罚乙方100元，第三次处罚乙方200元，三次以上者处罚乙方1000元，并立即清除出场，其金额在乙方工程进度款中扣除（以相片为依据）。

4、班组与班组之间要和谐相处、搞好团结、协调配合工作。在工地上不得打架斗殴，违者罚乙方1000元/次。不是同班组人员和另外班组人员打架双方承包人各处罚1000元，乙方并承担其相关责任。

5、乙方人员不得偷窃工地上任何东西，如发现乙方人员偷窃，按所偷材料购入价的10倍处罚，必要时交公安机关处理。

6、工地设备因乙方责任造成损坏的，乙方按价赔偿并承担采购、运输等费用。

7、施工人员饮酒后不准进入施工现场，违者罚款1000元/次，并

立即清除现场。

8、乙方必须切实做好文明施工工作，做到日做日清，工完料清，若发现做不到位，处罚乙方500元/次（以现场照片为依据）。

四、施工进度、工程质量

1、施工进度，服从甲方计划安排。

2、乙方必须按甲方月进度、周进度计划完成，未能及时完成的视情况而定，是乙方原因，按实际拖延时间罚款5000元/天，因甲方原因赔偿乙方5000元/天

3、质量必须达到合格标准，因乙方施工原因工程出现质量问题，建设单位、现场监理发工作联系单，处罚乙方1000元/次、发停工单处罚乙方202_元/次。如因乙方原因停工通知单达到2次以上或乙方不能胜任，甲方有权责令乙方无条件退场，所完成工程量按50％结算，其损失全部由乙方承担。

4、因乙方施工的质量因素给甲方造成损失，乙方负责按实赔偿。

5、乙方必须严格按照国家施工和验收规范进行施工，并满足江苏省、扬州市工程质量通病控制标准的要求，如违规、违章施工，甲方查实后从严处罚；若造成后果及经济损失，概由乙方自负。

6、乙方负责质量保修期内的保修工作，乙方必须在接到甲方电话（信息）通知后48小时内派人维修，否则，甲方另派他人进行维修，其费用在乙方保修金中扣除，质保期一年。

五、人员配置、配合等事项

1、乙方必须选派一位有指挥协调能力、有施工经验的技术人员负责本工程，并配备施工员、安全员、质检员、信号员，这些人员均必须持证上岗。

2、乙方必须选用具有一定操作技能的人员进场施工，乙方人员在工地产生矛盾等一切事务由乙方自行处理并承担全部相关费用和责任。

3、项目部每周召开生产例会一次，乙方负责人必须准时参加，如缺席处罚乙方1000元/次，迟到一分钟罚50元，罚至500元为止。

4、带班负责人必须固定，并必须每天在工地指挥生产，有事离开工地必须向甲方项目部负责人请假，同意后方可离开，否则处罚乙方202_元/次。

5、不得录用无身份证、有劣迹、亚健康人员、老人及童工。

6、工程不得转包，否则，甲方有权将项目收回另行分包，结账时按实际完成工程量的50％结算给乙方，其损失由乙方全部承担。

六、材料管理工作

1、乙方施工中对工程事宜要及时与甲方沟通，如需甲方提供材料到场必须提前7天向甲方申报，由甲方项目负责人审核后办理。

2、乙方必须参加甲方加强材料管理，杜绝浪费，若造成浪费，由乙方按实赔偿。

3、材料节约或超耗奖、赔办法

①乙方应在确保工程质量的前提下，狠抓材料节约（乙方参与甲方共同对进场材料进行验收，现场用料以量考核，最终以与建设单位结算的量与价核算）。

a、如节约，甲方奖励乙方节约部分的20％。b、如超耗，乙方赔偿甲方超耗部分的20％。

②木方及模板材部分不定材料好用指标，但乙方必须注意材料节约，若造成浪费，乙方负责照价赔偿。

七、履约保证金

乙方在签订施工合同前，向甲方缴纳万元履约保证金，工程主体封顶退万元给乙方，工程竣工交验并达到约定质量标准，将余下万元履约保证金退还给乙方（无息）。

八、临时设施问题

1、生活、帮区域临设

①乙方生活区必须按甲方指定场地搭设，所有生活区临时设施、办公用房、生活用房、照明设施均由乙方承担（包括蒸饭箱、热水器、食堂、宿舍、厕所等）。

②甲方办公区域和乙方生活区的临时道路由乙方负责施工，其人工费、机械费由乙方承担。

③上述临时设施必须是活动板房（材料为阻燃材料），按省文明工地要求建设。

④施工现场的维护墙安装、临时道路及原有道路（因施工需要拆除的道路）修复工作由乙方负责，其人工费、机械费由甲方承担。

九、违约责任

1、甲方做到按合同约定及时付款；如拖延，对实际拖延部分按月息5％补偿给乙方。

2、乙方在确保安全、保证质量的前提下，按时完成施工任务，如有违约行为发生，乙方除仍应继续履行其应尽职责外，并向甲方支付违约金5万元/次，同时承担相关责任。如提前完成，甲方奖励5万元/次。

十、其它事项

1、乙方本人及乙方的施工员、安全员、质检员（以及特殊工种必

须持证上岗）以及各工种负责人必须坚持在施工现场管理，如有特殊情况离开现场，必须向甲方书面请假。如有违反，每发生一次罚款202_元。

2、塔吊覆盖不到位的部分，其相关材料运输的二次转运工作由乙方自行解决，其费用由甲方承担。

3、安全帽（由甲方指定品牌、颜色、做到全场统一）等个人安全防护设施由乙方自备。

4、塔吊司机和人货电梯及所有机械操作工由乙方负责安排操作人员及信号人员，其人工费由乙方承担。塔吊、人货电梯司机工资由甲方承担。

5、乙方食、宿自理，临时用房必须是活动板房（材料为阻燃材料）按省文明工地要求建设。

6、乙方生活区的水、电费由甲方承担。

7、施工中的所有清理工作和费用均由乙方承担。

十一、其他约定

1、本合同未尽事宜，双方可另行协商签定补充协议。

2、本合同履行中如双方发生争执，应友好协商解决，协商不成可向江苏省高邮市人民法院提出诉讼。

本协议一式四份，同等生效，工程保修期满，结清账目后自行终止。

甲方：乙方：

代表：代表：

202_年月日 签订于高邮