第一篇：钢筋班组承包合同

钢筋班组承包合同

随着人们法律意识的建立，越来越多事情需要用到合同，合同是对双方的保障又是一种约束。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编帮大家整理的钢筋班组承包合同，希望能够帮助到大家。

发包方: 霍邱县潘集镇黄一新村建设项目部(以下简称甲方)

承包方: 史开安(以下简称乙方)根据(中华人民共和国经济合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商，达成如下协议。工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点

1.3建筑面积：

1.4结构类型：承包方式：

2.1承包方式：班组劳务承包承包范围：

施工图纸规定的主体结构部分钢筋工程全部工程内容，其中包括：

3.1钢筋加工制作，前台钢筋绑扎(含钢筋翻样)，工程图纸以业主提供的施工蓝图为准。

3.2乙方承包费还应包括以下工作内容和费用：

3.2.1乙方自备钢筋制作及焊接机械、手头工具、扎丝、焊条、焊渣。乙方负责本工种周转材料，码放整齐及配合装卸车。

3.2.2为完成本合同内容的全部费用，包含如人工费、冬雨季施工费、春节及其他节假日期间连续施工造成的费用增加、安全文明施工费、赶工费(含夜间施工费)。

4、乙方在签订合同前应付给甲方保证金玖万元整(90000元)，保证金在工程主体完工后一次性返还给乙方。

5、合同价款：

主体结构以图纸设计建筑面积每平方米 ,(其中含质量 ,进度元每平米，若质量、进度达不到要求相应扣除)，如准许小料加工，承包单价另议。

6、价款支付

6.1、甲方按乙方实有施工人数每人每月支付1000元工资。

6.2、付款方式：在主体三层竣工后付给乙方已完合格工程量的50%(四栋楼三层封顶);主体全部竣工后，付给乙方已完成合格工程量的85%。其余15%在工程全部竣工验收后2个月内付清。因乙方原因主体结构于 未能封顶，乙方每延误一天罚款 1000 元。乙方如中途退场按完成工程量的50%结算工程款。

6.3乙方领取的劳务费必须足量发放到工人手中，要求做工资表工人签字支取，工资表上墙公布，并返回项目经理一份，无工资表返回或弄虚作假，项目部有权不批劳务费。

7、合同工期

7.1开工时间 年 月 日，主体封顶时间： 年 月 日。

7.2乙方必须执行甲方制定的工期计划(包括阶段性计划)除按合同约定的施工力量组织施工外，随时按甲方要求增加施工力量抢工赶工，不得以任何理由拖延工期(包括阶段性工期)，如乙方能力不能使甲方满意时，甲方有权补充自有人力穿插施工并有权自主确定工资额从乙方承包费中扣除。

8、工程质量

本工程约定的工程质量标准为 合格。

9、安全施工

9.1乙方必须认真遵守安全生产的有关规定，严格按国家，安徽及六安市有关安全标准规定和安徽及六安市安全文明工地标准进行施工，随时接受业主，甲方，政府部门安检人员的检查，接受安全交底(落实到个人)，落实防范措施，消除安全隐患，经常对工人进行安全教育，严格落实安全交底要求。

9.2施工期间如发生安全事故，费用在20xx元以内的由乙方负责，在20xx元以上的由甲、乙双方共同承担全部经济责任和法律责任。

9.3乙方还应遵守和执行甲方有关安全生产方面的规章制度并接受甲方有关的检查，甲方有权停止乙方的违规操作，并对其进行处罚，甲方对其罚款不通过乙方承包人的确认，直接从其承包费中扣除。因乙方原因造成政府部门对其安全问题罚款的，应有乙方承担经济责任。

10、文明施工

10.1乙方必须按照安徽省及六安市安全文明工地标准和其他相关标准规定进行施工，包括有关环保，噪音及施工时间方面的管理制度，并承担自身原因造成的罚款。同时，乙方还应认真遵守和执行甲方有关文明施工方面的管理制度并接受甲方检查，甲方有权对其违反规定的行为进行处罚。

10.2现场料具必须按平面布置要求摆放整齐，操作做到工完料清，场地干净。10.3乙方工人食堂宿舍必须符合安徽省及六安市的有关规定，禁止脏乱现象，禁止赌博，酗酒，打架斗殴，严格遵守甲方宿舍食堂管理制度。

11、甲方项目经理

11.1甲方项目经理： 秦纪保

11.2甲方项目经理职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令，标准，图纸，交底等，并代表甲方履行其他合同约定义务。

12、甲方工作

12.1负责提供图纸，组织会审交底，编制进度计划，审查乙方详细施工作业计划。

12.2进行必要的和合同约定的材料供应。

12.3对乙方进度，质量，安全，文明施工进行监督，检查和验收。

12.4负责与业主或总承包及有关部门的一切联系工作。

12.5随时或定期召开施工现场会议。

13、乙方代表

13.1乙方代表： 史开安

13.2乙方代表职责：按甲方批示的施工作业计划、质量、安全目标要求组织施工，履行合同约定的各项义务。乙方代表必须常驻工地。

13.3在甲方总计划，月旬计划，周进度计划等阶段性计划控制下编制、完成详细作业计划。

13.4遵守甲方各种现场管理制度和规定，承担违反制度、规定而导致的一切责任和费用。

13.5做好已完工程，分部，分项工程的成品保护工作。

13.6合理节约使用各种材料。

13.7承担由于自身原因不能履行合同造成的各种损失。

13.8承担由于自身原因造成的安全事故，案例，质量事故造成的经济损失和法律责任。

13.9乙方代表或管理人员按要求参加甲方召开的各种生产例会。

14、乙方进场

14.1本合同约定乙方必保主要工种人员：钢筋工人，杂工人，合计人。

14.2乙方进场人员要求年龄最小18岁，最大不超过55岁，具有小学以上文化程度，听力视力正常，无残疾，无高血压，心脏病，癫痫病，精神失常，无犯罪前科和在逃纪录，甲方有权要求乙方辞退不符要求人员。

14.3乙方要管理教育自身工人遵守甲方各项管理制度，遵纪守法，严禁赌博，打架斗殴，酗酒。由于自身原因和防范措施不力造成的案件、交通事故(含现场内)等灾害事故，经济损失，法律责任及善后处理有乙方独自承担，由此对甲方造成的经济损失有乙方负责赔偿。

14.4乙方进场人员必须按甲方指定地点住宿，未经甲方同意不得任意调整，自行租房，开食堂，外面就餐的安全方面的问题，后果自负。

15、乙方退场

15.1如乙方施工进度和质量明显不符合工期和质量要求，甲方有权指令乙方5日内增加人力，采取赶工措施及质量改进措施，5日内无明显改观的，甲方有权作如下处理：

15.2有权解除合同并要求乙方退场，乙方在接到通知后2日内无条件退场，并保证甲方现场财产和已完工程不受损失，甲方可先支付工人退场费，乙方工人退场后一个月内甲方按乙方已完合格工程量的20%予以结算。

16、其他条款

16.1如果甲方有必要将工程的一部分另行发包，乙方应积极配合，不得提出异议和索赔。

16.2乙方要认真领会本合同内容，了解确认工程情况，合同一经签订，将成为双方工作管理目标依据和法律依据，乙方即将承担自身原因可能造成的风险责任。

17、争议解决

17.1双方协商决定，未果请合同管理部门解决，未果可向仲裁机构申请仲裁。

18、合同生效与中止

18.1合同需由甲乙双方共同签字才能生效。

18.2合同自签字之日起生效，双方结清工程款后中止。

19、合同份数

19.1本合同一式二份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效率。

发包人：

承包人： 签订日期：

甲方：实业集团有限公司乙方：(身份证号码：)

按照《中华人民共和国合同法》和《合同法》的原则，甲方将钢筋工程以包工不包料的形式承包给乙方。鉴于乙方已对本工程的现场环境、地质条件及其他所有相关材料进行了全面、细致的勘察和研究，并对本工程施工的图纸及其他所有相关技术资料进行了详细研究和计算;另鉴于乙方已对甲方有关项目管理的制度规定和本项目建设单位对本工程施工的各项要求进行了充分的了解，并承诺以诚信和善意的态度与甲方、建设单位及本工程涉及的其他任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工。按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程的分包事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程名称：钢筋工程。

二、工程地点：

三、承包范围及工程质式：

实地考察充分了解进场施工前的项目现状及施工条件。

工程质式：

建筑面积约㎡

四、承包方式：包工、包机械、包完成本合同承包项目所需的除钢筋以外的所有辅助材料。

五、承包内容及价格：

本合同的承包价是乙方在报价前对项目现状及工作面现状实地考察后所承诺的全面充分报价。本合同所有承包单价中均包含(包括但不仅限于)完成该分部工程的全部工序的人工费、小型工器具费、除钢筋以外的所有辅助材料费、管理费、利润、劳动保险费、安全风险费、施工措施费、超高费、环境保护安全文明施工、工完场清费、冬雨季及夜间施工费、施工人员及机械调谴费、二次搬运、赶工费、质量达到优良增加费、现场临时停电停水、交叉作业影响、超距离材料运输、人工代替机械、配合验收、人工费涨价风险、材料费涨价风险、机械费涨价风险及其它任何涨价因素引起的所有风险因素费用、整体验收前消缺完善等完成本工程所需的全部费用。乙方保证所承包项目工作范围内的所有

5.1承包内容如下：

5.1.1按结施图纸要求制作与安装，包含钢筋的下料放样、制作、场内作业面的水平运输、垂直运输、安装、绑扎、电渣压力焊、搭接焊接接头、拉墙筋的下料、止水钢板安装、零星构件钢筋的预埋与安装、绑扎固定所需的绑扎铁丝、柱保护层井箍、保护层塑料垫块和砼垫块(砼垫块和塑料垫块均由乙方购买，乙方施工)、垫块铁丝、铁钉、焊条、桩笼制作投放、预埋钢筋等工程内容。(包含高度5米以内的钢筋绑扎架体搭设)

5.1.2负责钢筋材料进场加工后的堆码卸车、成品的保护以及各种使用材料的场内(水平、垂直)运输、清理、堆码、工作面内的清洁卫生，送检试件制作等工作。

5.1.3依据图纸和会审纪要及变更通知等有关资料负责编制抽筋材料用量表，并提前提供各幢号的每层钢筋用量报送甲方作为材料采购计划依据。

5.2承包单价：

5.2.2、柱墙竖向钢筋采用电渣压力焊，电渣压力焊的综合单价元/个。

5.2.3、钢筋搭接焊的综合单价按元/个。(不分钢筋直径，单面搭接焊接10d)

5.2.4、直螺纹套筒单价：(包工包料)

以上所有单价均含5.1条款的承包内容。单价一次性包干，不予调整;以上所有单价均含劳务公司管理费、个人所得税(该税率随国家税收政策的调整而同步调整)、人工工资涨价风险。(劳务公司开具发票的营业税金及价格调节基金等由甲方承担)。

5.2.5、乙方确保钢筋的节约率为10%，若钢筋节约率超过10%，甲方按超过节约率10%以上的部分奖励投标人此部分钢筋制作和安装费的40%;若钢筋节约率未达到10%，按差额的钢筋量的双倍人工费赔偿甲方。钢筋节约率=(发包方的建筑工程结算审核书的钢筋数量/乙方实际钢筋领用量)-1。乙方在进场后一个月内需向甲方提供完整的本工程钢筋抽筋计算书，并负责与发包人核对钢筋工程量，由此发生的相关费用均由乙方自行承担。

六、工期要求：按照施工进度计划及甲方赶工期的临时调整计划乙方要无条件地完成任务。若不能按甲方进度要求施工每拖延一天处违约金1000元，节点或总工期超过五天的，甲方有权拒绝支付工程款，乙方须无条件自行退场。具体工期安排：(以天为单位)

(以上合同工期由项目部根据工程项目结构形式、工期要求自行填写)工期及进度约定：乙方必须保证服从甲方的进度计划安排及为完成进度计计划而采取的所有赶工加班措施，按甲方的进度计划要求及时完成所承包分部工程的工作内容。

劳动力保证承诺：乙方保证确保本项目施工进度计划时段内工人数量不少于XX人，若实际进场施工工人员少于承诺人数，乙方自愿由甲方按所缺少人数处500元/每人每天的违约金。

七、质量要求：

工程质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)并同时满足国家、福建省和福州市、《XX集团施工质量企业标准》、业主质量要求及监理对本工程的验收要求。

若因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，甲方将扣除合同总价的10 %作为本项质量缺陷违约金。

乙方应随时接受甲方、监理代表对工程质量的检查、监督。如分包工程安装质量达不到甲方、监理要求，甲方、监理有权指令乙方限期整改，乙方必须在规定的期限内整改完毕，若乙方在超出整改限期14天后仍未整改的，则甲方有权终止合同并责令乙方退场，乙方应在接到通知后七天内全部退场，并承担由此引起的一切责任和费用，乙方不得以任何借口拒绝。

八、结算

8.1结算

8.1.1结算方式：地下室钢筋结算按照固定单价×钢筋吨数(双方确定的实际翻样单数量)计算;上部结构钢筋结算按照固定单价×上部建筑面积计算。建筑面积按GB/T50353-20xx《建筑工程建筑面积计算规范》计算。

8.1.2钢筋电渣压力焊、钢筋直螺纹套筒连接、钢筋搭接焊接结算按施工设计图现场签证为准。

8.1.3乙方在所承担的项目全部完工后30天内提交结算资料，一式肆份，乙方提交的结算(含所有经济技术资料)经甲方项目部初审，XX公司(经营部)复审报集团投资审计部审核后，形成《结算审核意见书》并加盖经营部章后生效，否则无效，结算生效后返回乙方一份。

8.1.4乙方未按时提交结算书，视为乙方自动放弃并同意甲方单方办理结算，并承担结算总价5‰的编制费。

8.1.5乙方上报的结算金额不得高出甲方最终审定结算额的5%，否则，超出5%部分的按超出总价10%甲方从当期工程款中以违约金方式直接扣除;乙方上报的进度款金额不得高出双方确认最终审定金额的8%，如超出，则按超出金额的10%处违约金，并于当期进度款中扣除。

8.2签证

8.2.1原则上不再对劳务班组进行签证。如遇发生各劳务分包合同规定范围外增加工程量的事件，必须事先告知总公司，并按规定做好签证手续。

8.2.2签证单必须按规定的表格填写完整、字迹清晰，并依据合同及有关协议对计价依据进行描述，必要时应附上简图。现场签证必须有现场施工员二人以上共同签字，并经驻场预算员核对后，再由项目部经理签字确认，报总公司复核审批。

8.2.3要求分包班组必须及时上报项目部审核，若未在发生签证或点工当月内上报的，视为签证或点工所发生费用由该班组自行承担，项目部不予签证，分包班组不得提出任何意见。项目部每月30日前将当月各个班组所发生签证或点工完整资料以电子文档形式(包括图纸、照片)报送总公司审查备案。

8.2.4所有发生的劳务签证必须手续完备，并加盖XX公司经营部公章后方为有效。

九、付款方式：

9.1、本工程无预付款。

9.2、工程款支付方式：转入劳务公司支付(劳务公司管理费1.0%、个人所得税0.6%用由乙方承担，劳务公司开具发票的营业税及附加费由甲方承担)

9.3、工程款项支付时点及比例如下：

9.3.1、带地下室部分工程在整体顶板混凝土浇筑完成，甲方收到完整的资料后7个工作日内进行审核，审核的结果经双方确认后7个工作日内支付当期已完工程量的75%;

9.3.2、八层结构混凝土浇筑完成，甲方收到完整的资料后7个工作日内进行审核，审核的结果经双方确认后7个工作日内支付当期已完工程量的75%;

9.3.3、主体工程施工至8层以后按每4层结构混凝土浇筑完成，甲方收到完整的资料后7个工作日内进行审核，审核的结果经双方确认后7个工作日内支付当期已完工程量的75%;

9.3.4、主体工程封顶后，甲方收到完整的资料后15个工作日内进行审核，审核的结果经双方确认7个工作日内支付当期已完工程量的85%;

9.3.5、零星构件砼浇筑完成后，甲方收到完整的资料7个工作日内进行审核，审核的结果经双方确认后7个工作日内支付当期已完工程量的90%;合同外签证产值当月不予支付，所有签证产值每季度支付一次。必要时甲方可以根据业主的付款情况调整工程价款的支付时间，乙方不得因此而停工或者提出索赔要求。

9.3.6、单体工程竣工验收合格后，甲方收到完整的资料后90个工作日内进行审核，审核的结果经双方确认后15个工作日内支付至结算总价的95%，余款5%待质量保修期满后一个月内付清，质量保修期为六个月。

9.3.7、乙方每次进度款，须现场项目经理、预算、技术、质量、安全、材料人员签字后以转帐形式支付。乙方同意甲方付款时间为每月25日，乙方提交付款申请应在此付款时间节点提前七个日历天提交付款申请资料文件(付款施工节点的预算审核、劳务工人签字的当期《工资发放表》)报甲方审核。

甲方在支付乙方工程款时须扣除乙方的违约金、罚金等款项后按上述条款进行支付。

十、甲方责任：

1、提供施工图一份。

2、按照施工进度计划及时进行分项技术交底。

3、及时组织材料进场。

4、提供用电至二级配电箱，提供办公室(仓库)一间。

十一、乙方职责：

11.1以下乙方责任条款，涉及到需要费用，均已包含在合同价款中，不再另行计取。

11.2乙方清楚本项目的重要性，理解建设单位对工程的视查、检查和资料查阅等要求，并承诺提供必要的一切配合。

11.3乙方负责办妥政府规定的、应该由乙方办理的与本工程有关的全部手续，并使甲方免于承担因此产生的任何责任。

11.4执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的`施工。

11.5不能阻碍通道及他人的施工场地。乙方人员的吃、住、行由乙方负责解决，并承担费用。甲方不提供任何吃、住、行工具，且乙方保证甲方加班时的工人需要。

11.6不能滥用或破坏甲方提供的设施。

11.7遵守有关法律和规定，接受业主、监理和甲方的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。

11.8从甲方指定的水电接驳点接驳用水用电，并义务采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏，以上费用均由乙方负责。

11.9每周向甲方书面报送《下周施工计划》和《本周完成工程周报》，下周施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。

11.10每周例会前一天向甲方提交周报，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间)。

11.11遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和《中华人民共和国完全生产法》有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方、监理、管理单位，严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，费用由乙方承担。由于乙方责任造成的政府部门的处违约金由乙方负责。

11.12已完工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作，如保护期间发生损坏，乙方自费负责修复。

11.13合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等)，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用(另加100%的管理费)从乙方当期工程款中扣回，工期不予延长。

11.14乙方进场的所有工人均要按甲方要求进行打卡，对没有打卡记录的工人(或天数不对)，甲方不对其工资、工伤及所有权利负任何之责任。

11.15凡乙方未能完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方由此引起的一切损失。

11.16工序完成时，进行全面的清理工作，做到工完场清。若发生乙方施工作业区没有完成工完场清现象经甲方通知乙方未及时清理的甲方将安排人员其清理费用按500元/每人每天从乙方工完场清费中以违约金的形式在当期工程款中扣除。若发生找不到责任主体则由共用作业面的的班组共同均摊此项违约金。

11.17在工程施工过程中以及工程移交一年内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，由乙方承担甲方的一切经济损失。

11.18乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。

11.19对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。

11.20乙方须与甲方签订《廉洁合作协议》，并严格遵守之，《廉洁合作协议》见附件。

11.21乙方须自行准备所有钢筋相关加工机械设备，包括：钢筋弯曲机、调直机、切断机等。11.22乙方工人进出场应备案，并办理好乙方管理人员授权委托书。

十二、安全文明管理：

1、乙方必须按甲方制定的安全文明施工管理规定，严格按甲方制定标准要求督促工人组织施工。因乙方班组的机械设备和工人操作行为达不到甲方安全文明标准，每发生一起违反管理规定处罚乙方￥500元(大写：人民币伍佰元整)。

2、如果乙方在施工期间发生安全事故，则由一切经济及法律责任由乙方承担，因此给甲方造成损失

3、工完料净场清，否则每次处违约金1000元。

4、进场材料需按甲方指定地点码放整齐。

十三、履约担保与合同解除：

13.1、合同担保及承诺：

保证金：本合同签订后3天内乙方必须支付履约保证金万元整(大写：人民币)。否则，甲方有权解除本合同，另行选择其他班组进场施工。该履约保证金待地下室到达正负零节点后一个月内返还，履约保证金不计息。

乙方自愿以个人及家庭全部财产(动产与不动产)作为本合同的履约担保，并且保证已将家产担保之事实告知家产共有人(包括配偶)。如未告知不影响甲方主张权利的要求。

乙方配偶或财产共有人对本合同承担无限连带责任，并且担保责任为不可撤消的无条件担保，担期限为工程竣工验收之日起二年内。

乙方承诺在本合同履行过程中若发生工人围堵业主或甲方办公室行为的，每发生一次乙方自愿接受甲方从乙方工程款中扣除违约金XX万元。乙方同时承诺对此项费用及本合同约定的其他所有违约金放弃申请仲裁和向人民法院提起诉讼的权利。

13.2、合同解除：如乙方发生下列情况之一，甲方可以随时解除本合同，并按乙方所完工程量的50%给予结算。乙方必须在收到甲方的退场通知单后3天内付清所属人员的劳务工资并无条件退场，否则。

1、违反法律、法规和治安管理条例的;

2、严重违反甲方的规章制度、违反劳动纪律并屡教不改的;

3、违反操作规程，屡教不改的;

4、施工过程中，连续3次综合考评达不到甲方对进度、质量、安全生产要求的;

5、因技术力量、机械设备或劳动力不足导致进度严重滞后;因乙方原因中途发生较大的质量安全事故;因乙方技术力量不足，施工质量差;

6、多次不服从甲方管理人员合理指挥与调配的;

7、劳动力资源不足严重影响施工进度的;

十四、违约：乙方出现下列情形，甲方有权按规章制度给予处违约金并终止合同和追究所造成的经济损失和法律责任。

1、乙方操作人员不遵守安全生产操作规程。

2、乙方班组人员不听从甲方指挥，不遵守门卫制度和公司项目部规章制度每项次处违约金100元。

3、乙方在施工中造成材料浪费及产品严重污染及损坏其他物品的。

4、不能按时完工，造成延误工期每天处违约金1000元。超过计划3天以上，甲方有权调入其他班组和工人施工，发生的费用从乙方工程款中扣除。

5、乙方不能按时发放工人工资，甲方有权代发，其费用从工程款中扣回，并处代发工资款的15%处违约金。

十五、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份。合同在甲、乙双方签章后即生效。在甲方付清所有工程款给乙方后即告终止。

甲方(签章)：乙方(签章)：丙方：

甲方代表：联系地址：

联系方式：身份证号码：

联系电话：

20xx____年___月____日20xx____年___月____日

甲方：

乙方：

甲方承建的得廷财富广场项目的钢筋工程委托乙方施工，为明确双方职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守。

一、承包范围形式和单价：

1、承包范围：基础到斜屋顶及水箱、化粪池、水沟盖板、栏板及压顶钢筋、柱拉结筋预埋、所有预制混凝土构件中的钢筋和钢筋工程中需要焊接项目如电弧焊、闪光对焊等工作内容。

2、乙方应自备卷扬机、弯角机、断筋机、切割机、铁线、加班灯等所有钢筋制作、绑扎需要的安装材料及电焊条。机具至电箱的电缆、电线、安全帽、雨衣、水胶鞋等(应符合安全生产的规定)。保证达到安全生产措施的一切费用，含工人的劳保费、发生意外的医疗费、养老费及保证文明施工的措施费。材料场内短途转运费等等。

3、工作内容：包括设计图纸、图纸会审及设计变更等所有的钢筋制作安装工程。

4、乙方应提早十天提供分阶段施工抽筋数量表，以便甲方安排钢筋进场。

5、浇捣砼时乙方应派足够的人员进行护筋，以保证钢筋工程的质量。

6、结算方式含上述1~5条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为：，该工程量以审计单位审核数量为准。

二、工期

地下室6天，标准层5天，屋面6天，如不能按上述时间完成拖延一天罚款伍佰元。

三、质量要求：

1、乙方应保证钢筋工程质量达到规范的合格标准，如达不到合格应自行整改至合格为止。

2、乙方应节约材料，圆钢拉拔伸长率应达到10%以上。锰钢不能长料短用，造成材料浪费。违者罚款每次200元。

四、付款方式

1、上部工程主体施工三层完成后付按每栋贰万元工人工资。

2、主体封顶甲方收到建设单位工程款后付给乙方所完成工程量的80%。3、本工程外墙落架甲方收建设单位工程款后付给乙方所完成工作量90%(含原付款额)。

4、工程竣工验收甲方收建设单位工程款后付清。

伍、文明生产、文明施工：

1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规，做好每个到场工人的三级安全教育，把安全责任落实到每个人头上。若发生安全事故，乙方承担30%的经济责任。

2、乙方负责人应负起本班组施工过程中的安全生产管理责任，并负责对本班组全体工人进行班前安全交底，施工过程跟踪管理检查与整改。

3、乙方应指定专人为班组专职安全员(名单报工地项目部)负责本班组安全生产，配合工地安全小组作好各项安全生产工作。

4、乙方工人进场施工应持有四证：“暂住证、婚育证、身份证、劳动就业证。”不得使用无身份证人员，如被发现，每人罚款300元。在工地大便者罚款200元，奖给举报者100元。穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。任何在工地打架者，不论是否有理，每人次罚款500元后并移交当地派出所处理，由此所发生的费用由乙方承担。在工地不准赌博，若有者每人罚款200元。乙方不得使用“老、幼、残”的职工，若有由此造成的一切后果自负。乙方工人在工地不得烧菜煮饭、不得使用电热棒、电炉、煤气灶、取暖器等，否则罚款每次50元。乙方不得使用童工，否则产生的后果自负。乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财务，若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。

5、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。

6、乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法，对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。

7、安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁，配合工地做好本班组范围的各项文明施工，维护工地文明形象。

8、在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施，强化安全管理，按标准执行，确保安全生产、文明施工和临时建筑物，构造物的安全。乙方应负责全部责任(包括一切连带的经济与法律负责等)。

六、述双方达成的付款方式，乙方应优先支付给工人工资，否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决，跟甲方无关。

七、附则：

1、合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。

2、合同在执行过程中，如发生纠纷，双方应本着实事求是的精神，通过协商解决，协商不能解决时，由上级权威机关进行最终裁决。3、方代表身份证复印件，作为本合同附件。

4、协议一式三份，甲乙双方各一份，施工员一份，协议自签定之日起生效，工程款付清自动失效。

甲方：乙方：

身份证号：身份证号：

电话：电话：

____年___月____日____年___月____日

发包方：福建浙商投资有限公司（以下简称甲方）

承包方： 魏兆武（以下简称乙方）

经双方协商，**山项目的钢筋制作安装工程，委托给乙方负责施工，为明确各自的权利、职责和义务，双方达成如下合同条款，以资信守：

第一条：工程概况

1.工程地址：空军**房地产管理局

2、工程名称：招待所、将军楼、食堂。

3、承包形式：单包工（电渣压力焊、平焊、立焊一次性包干，）（包括墙柱拉结筋、门窗过梁及零星构件等）钢筋制作、安装所需的一切机具、工具、电线及绑扎钢盘用的铁丝、切断片、电焊、焊条及钢筋加工厂至安装现场的二次搬运等均由乙方负责配备自行解决。

第二条：结算方式：

钢筋制作、安装以吨计价，含有剪力墙为地下室，每吨600元。±0以上（含±0）为750元，包括电渣压力焊。

第三条：付款方式：

乙方按每一个月完成工程量付80%,封顶后按完成的工程量付95%,余5%等工程全部完成验收后二个月付清。

第四条：工期要求

工程工期按甲方要求配合有关班组工序进行施工，乙方必须要在甲方规定的工期内完工，每施工段基础底板、地梁安装时间为 天，柱墙包括立焊 天、梁板 天;以上定的时间每次超出1天，1000元以上罚款处理（但第一施工底、顶板各增加1天）

第五条：工程质量要求

乙方必须按设计图纸施工及规范规定要求进行施工，质量要求达到合格以上标准，乙方若达不到质量要求，其返工费用由乙方负责承担整改到合格以上。如若发现现场人员制作及人员不足，甲方有权扣罚现金壹仟元，如中途退场所做工程量不决算。

第六条：甲方责任

负责施工安排，配合协调班组衔接、交接等施工工作，提供现在用水、用电以及设备的设置场所，但班组必须配合各道工序。

第七条：乙方责任

1.乙方必须遵守合同和当地的各项施工纪律及安全操作规程，个人进场均应先安全教育，如因乙方违章操作造成的安全事故费用由乙方负责，甲方不负任何责任，如果乙方发现由安全隐患应及时反应给甲方。甲方及时整改i,做到安全第一，必须确保安全生产。

2.乙方所用钢筋材料不得浪费，残料末端不得超过50CM,否则超长部分的废料由乙方负责（则超出50CM用焊条接焊班组自负）

3.每层钢盘安装完成后要清理无用的钢筋归在制作场所内，否则甲方有权另派他人清理，其费用由乙方负责。

4.工地内严禁酗酒、斗殴、赌博、打架者，若发现有类似现象，每次双方各人民币壹仟元以上罚款。造成伤残所发生的医药费用等，应由当事者双方自负（每个人必须要身份证复印件壹份。照片两张送交项目部）。

5.如有关部门需要各种个人证件，乙方必须提供，乙方在工地施工人员必须做好“三宝”自己安全防护工作，发现上班时妹戴安全帽或穿拖鞋者每次罚款50元。

6.乙方必须配合甲方现场管理模式，对工地所有的物品未经同意不能拿出工地。如有发现每次100---1000元罚款。

7.对现场工人用电，公司规定只能提供照明，严禁使用电炉、电饭锅、电炒锅做饭及电烧开水等做饭工具，否则每次罚款100元并没收做饭工具。乙方必须遵守。

8.乙方现场人员必须听从甲方现场管理人员指挥安排，遵守工地的规章制度。

9.乙方施工中途退场，甲方有权不予确认所做的工程量，并追究所造成的损失。

本协议甲、乙双方共同遵守，双方签字之日起具有法律效力，本协议未尽事宜，由双方协商解决。本合同一式二份，双方各执一份。

甲方签章： 乙方代表：

项目主管： 身份证号：

年 月 日 年 月 日

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲方承建的无锡市滨湖区胡埭工业园（无锡市惠鸿热处理有限公司厂房）工程。以包工不包料方式承包给乙方施工，（施工中无零工），经甲乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，为了明确甲乙双方的职责、权利，特制订本协议双方共同遵守。具体条款如下：

一、工程名称：

xxxx

二、工程地点：

宜兴市徐舍镇新民路旁

三、承包范围：

施工图纸范围内钢筋制作安装工程的所有施工内容（并包含室外化粪池、构筑物等所有附属工程的钢筋制作安装）。施工过程中、未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随时变动，均已纳入承包范围以内。

四、工程内容：

宜兴市安全文明工地

1、钢筋配料放样，计算材料用料分析，材料保管，短钢筋800mm以上的充分利用。

2、调直加工、盘圆筋冷拉、绑扎，场内170m以内水平运输、80m（此处不完整，自己对照合同修改）

3、安装与图纸包括的预埋铁件（指土建部分）制作安装。

五、工程承包方式：

本工程采用包工不包料形式承包施工（即包质量、包进度、包材料节约、包安全文明施工、本工程无点工）。

六、质量要求：

严格要求按图施工，符合设计及规范要求，质量等级必须满足合格。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎（焊接）分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的内容执行（随合同附后）。

具体要求：

1、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度和接头位置必须符合设计与规范要求。

2、钢筋绑扎缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%，且不应集中。

3、钢筋绑扎接头搭接长度不少于规定值，受力钢筋接头应互相错开，钢筋应平直，无局部曲折，板筋绑扎时必须弹线。

4、盘圆钢筋冷拉率控制在4%以下，严格控制弯心直径（i级钢筋不少于2.5d，ii级钢筋不少于4d，弯起钢筋中心部不少于5d）。

5、箍筋数量、弯钩角度和平直长度符合要求。

6、受力筋的排距偏差控制在正负5mm，钢筋弯起点唯一不超过20mm。

7、箍筋、构造筋绑扎骨架间距控制在正负20mm，焊接骨架允许偏差控制在正负10mm以内。

8、焊接预埋件中心线位移不超过5mm，水平高差控制在正负5mm。

9、受力钢筋保护层允许偏差：基础控制在正负10mm，梁柱控制在正负5mm,墙板控制在正负3mm。

10、钢筋焊接必须无裂缝，钢筋无明显烧伤。符合钢筋焊接规范规定要求。

11、严格根据主次梁关系控制好梁箍筋高度，根据板厚及钢筋大小严格控制马凳高度，注意在梁柱节点部位对柱箍进行加密，用粗短筋控制梁一排筋与二排筋间的净距。

12、严格按图纸要求预埋墙体拉结筋、构造柱插筋及过梁插筋，在主次梁交接处的主梁内注意按图纸要求放置加密箍及吊筋。

七、施工工期：

1、乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成项目部的进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工时间。

2、楼层制作安装钢筋每层施工时间为2天（以验收通过计算），每延误一天罚款200元，以此推算。

3、乙方必须听从现场工长安排，如有不从，工长有权对班组进行处罚。

八、付款方法：

1、主体结构三层顶封顶付每人元，年底付至发生工程量的70%-80%，并确保工人工资足额发放，确保无因工人工资不到位闹事，余款次年年底付清。

2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求，乙方将自动退场。

3、如乙方未能全部履行完本合同而造成中途终止合同，按实际完成工程量的80%作决算，并自动退场。

九、工程管理双方责任：

a、甲方责任

1、提供有效的施工图纸、会审记录，及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料，作为施工依据。

2、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育，及时解决图纸存在问题。

3、配备垂直运输工具-塔吊。

4、负责审核由乙方提供的配筋料单，及时定量购进各种型号钢材到工地。

5、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。

6、完善外脚手架及安全防护网。

7、负责钢筋加工绑扎质量的跟踪检查、监督，负责钢筋分项工程质量评定及验收。

8、协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成的返工、返修。

9、按合同约定支付工程进度款。

b、乙方责任

1、施工前必须熟悉图纸及规范要求强制性条文，对工人进行安全技术交底，熟练工人应占80%以上，特殊工种操作必须持证上岗，做好对工人的施工质量安全技术交底工作，定期教育学习。

2、服从甲方施工管理人员指挥，严格遵守甲方有关工程管理制度。

3、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议。

4、乙方派名脱产专职管理质量、安全的管理人员配合现场施工。

5、负责钢筋加工机械、冷拉机、对焊机等的安装调试、并派持有上岗证的专人负责开机。

6、认真阅读图纸及有关设计变更，计算出配筋料单，做出备料计划，交甲方钢筋工长审核后执行。材料进场时，协助甲方仓管员、主管工长收货。

7、按图纸计算工程量，严格控制材料用量，钢筋下料现场要用下料单，合理配料，做到材料的合理利用，若发现在施工中浪费材料，甲方有权对班组进行处罚，并从生活费中扣除。

8、按照先长后短、长短结合的优化原则进行下料，下料前仔细分析配料单，严格讲钢筋损耗率控制在2%以内、4.5%以内。

9、每种加工好的钢筋均须挂好牌，且按取用方便原则认真堆放整齐。

10、安排好砼浇筑期间的钢筋工值班工作，确保墙柱插筋不发生移位现象。

11、施工过程中，负责施工质量、工期自查自检，并对已完工的各分项工程进行质量复查。

12、在施工过程中，如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报，不得擅自更改设计，未经允许不得随意进行钢筋代换。

13、配合甲方做班好取样送检工作。

14、密切配合其他班组交叉流水作业，不得故意刁难。

15、文明施工，做好施工组织、管理，钢筋加工场地及绑扎现场均须做到各层段工作工完场清，负责清理干净调入模板内的垃圾，余料废料也要及时归拢成堆，并分类按有序整齐原则堆放。

16、验收前做好成品的保护工作，损坏翻修费用由乙方负责。

17、施工过程中，本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责。

18、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求，甲方将按实际发生工程量的80%结账，结账后仅付工人路费，年底结清。

19、本工程所有施工内容，乙方与第三方签的任何协议或合同，属乙方责任，与甲方无关。

十、工程变更

1、如有设计变更，技术变更，造成工程量增减，乙方必须以现场签证单的形式及时报项目部审核，经审批签字、盖章生效。

2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造假增加较大，原合同条款不能言表的，应协商签订补充协议。

3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更材料、停水、停电等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的，可办理工期延缓签证。

十一、保修责任：

保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另请人保修，费用在余款中扣除。

十二、奖罚制度：

1、必须服从甲方现场各项管理制度，进入工地需佩戴安全帽，不得穿拖鞋，宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度，违者将按甲方有关制度处罚，并从工程进度款中扣除。

2、本工程的施工质量必须要达到合格，如单项工程按付款方式分阶段进行评定，经甲方三级检查、评定，合格才验收。

3、柱墙梁板钢筋在正式隐蔽验收时，未能一次顺利通过且导致砼浇筑时间拖后者，每层每个流水段罚款200元。

4、以钢筋抽筋表为依据，合理，有计划使用钢筋，不得随意裁剪各种型号、规格钢材，造成超标准浪费材料，违者视情节轻重进行处罚，每次罚款100元以上。

5、楼墙柱过梁插筋根部在浇砼后有跑到墨线以外者，每发现1根罚款100元。（即每根钢筋偏位2/3者）

6、文明施工，使用刚才要统一堆放，有计划使用，不得随便乱放、弃置，违者一经发现每次罚款50元。

7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故，乙方要赔偿人工、材料费及施工工期等造成的经济损失，同时处以500元以上的罚款。

8、拆模后如发现有保护层不足露筋者，每处罚款50元。

9、工程施工完成后经甲方核定钢筋总损耗量大于4%时，超出部分的材料费全部由乙方自负。

10、在工地打架、斗殴、惹是生非、中伤他人，违者每次罚款500-20xx元，情节严重者扭送公安机关处理。

11、有进度延误现象或钢筋加工绑扎质量存在问题时，由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款，并在当次进度款支付时扣除。

12、宿舍不得乱搭线，使用高瓦率电器。

甲方签字：

日期：

联系电话：

乙方签字：

日期：

联系电话：

第二篇：钢筋班组承包合同

钢筋班组承包合同

甲方：

乙方：

甲方承建的钢筋工程委托乙方施工，为明确双方职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守。

一、承包范围形式和单价：

1、承包范围：工作内容。

2、结算方式含上述条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为：按中标数量19元/平方计算，该工程量以审计单位审核数量为准。

二、质量要求：

1、乙方应保证钢筋工程质量达到规范的合格标准，如达不到合格应自行整改至合格为止。

三、付款方式

1、上部工程主体施工层完成后付按每栋万元工人工资。

2、主体封顶甲方收到建设单位工程款后付给乙方所完成工程量的80%。

3、工程竣工验收甲方收建设单位工程款后付清。

四、文明生产、文明施工：

1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规，做好每个到场工人的三级安全教育，把安全责任落实到每个人头上。若发生安全事故，乙方承担30%的经济责任。

2、乙方负责人应负起本班组施工过程中的安全生产管理责任，并负责对本班组全体工人进行班前安全交底，施工过程跟踪管理检查与整改。

3、乙方应指定专人为班组专职安全员（名单报工地项目部）负责本班组安全生产，配合工地安全小组作好各项安全生产工作。

4、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。

5、方应负责所属班组进场人员遵纪守法，对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。

6、安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁，配合工地做好本班组范围的各项文明施工，维护工地文明形象。

7、在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施，强化安全管理，按标准执行，确保安全生产、文明施工和临时建筑物，构造物的安全。乙方应负责全部责任（包括一切连带的经济与法律负责等）。

五、附则：

1、合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。

2、合同在执行过程中，如发生纠纷，双方应本着实事求是的精神，通过 协商解决，协商不能解决时，由上级权威机关进行最终裁决。

3、方代表身份证复印件，作为本合同附件。

4、协议一式二份，甲乙双方各一份，协议自签定之日起生效，工程款付清自动失效。

甲方：乙方：

签定时间：年月日签定时间：年月日

第三篇：钢筋班组承包合同

钢筋班组承包合同

甲方：重庆新市建设有限公司

乙方：

千万要特别确定与主体的层数完成天数、包括哪些具体内容、二次构造的钢筋在制作和绑扎如何衔接、时间、植筋情况、甲方承建的 重庆市北碚区上也机械厂自用办公楼 钢筋 工程委托乙方施工，为明确双方职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守。

一、承包范围形式和单价：

1、承包范围：按照设计施工图的全部钢筋施工内容：基础（包括人工挖孔桩的钢筋笼的制作、吊车、安装）到屋面花架、柱拉结筋制作、所有预制混凝土构件、构造柱等的钢筋制作和安装以及钢筋工程中需要焊接的项目等工作内容，包工期、包质量、包安全的一次性包干，其价款不再调整。

2、乙方应按需自备钢筋调直机、弯角机、断筋机、切割机、车丝机、一机一小配电箱、焊机等所有钢筋制作、绑扎需要的材料及焊接材料。机具至二级配电箱的电缆、电线、一机一小配电箱、安全帽、雨衣、水胶鞋等（应符合安全生产的规定）。保证达到安全生产措施的一切费用，含工人的劳保费；发生意外的医疗费、养老费及保证文明施工的措施费。材料场内装卸、转运费、堆码、清理等。

3、工作内容：包括设计图纸、图纸会审及设计变更等所有的钢筋 1

制作安装工程。

4、乙方应提早二十天提供分阶段施工抽筋数量表，以便甲方安排钢筋进场。

5、浇捣砼时乙方应派足够的人员进行护筋，以保证钢筋工程的质量。

6、结算方式含上述1~5条款中的所有工作内容和相关责任及费用，综合单价为：按建筑面积每平方米39元计算，以实际完成面积为准。

二、工期

工期为90天，如不能按上述时间完成拖延一天罚款伍佰元。

三、质量要求：

1、乙方应保证钢筋工程质量达到规范的合格标准，如达不到合格应自行整改至合格为止。

2、乙方应节约材料，锰钢不能长料短用，造成材料浪费。违者罚款每次1000元。

四、付款方式

1、按每月完成工程量的80%付工程款。

2、本工程外墙落架甲方收建设单位工程款后付给乙方所完成工作量90%。

3、钢筋工程竣工验收甲方收建设单位工程款后付清。

五、安全生产、文明施工：

1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规，做好每个

到场工人的三级安全教育，把安全责任落实到每个人头上。若发生人身伤害安全事故，乙方承担事故相应赔付经济责任。

2、乙方负责人应负起本班组施工过程中的安全生产管理责任，并负责对本班组全体工人进行班前安全交底，施工过程跟踪管理检查与整改。

3、乙方应指定专人为班组专职安全员（名单报工地项目部）负责本班组安全生产，配合工地安全小组作好各项安全生产工作。

乙方工人进场施工应持有四证：“暂住证、婚育证、身份证、劳动就业证。”不得使用无身份证人员，如被发现，每人罚款300元。在工地大便者罚款200元，奖给举报者100元。穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。任何在工地打架者，不论是否有理，每人次罚款500元后并移交当地派出所处理，由此所发生的费用由乙方承担。在工地不准赌博，若有者每人罚款200元。乙方不得使用“老、幼、残”的职工，若有由此造成的一切后果自负。乙方工人在工地不得烧菜煮饭、不得使用电热棒、电炉、煤气灶、取暖器等，否则罚款每次50元。乙方不得使用童工，否则产生的后果自负。乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财务，若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。楼层上动火作业不经甲方动火批准者，罚款500元，动火作业不采取安全防护措施者，罚款500元。

4、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。

5、乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法，对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。

6、安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁，配合工地做好本班组范围的各项文明施工，维护工地文明形象。

7、在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”，认真采取有效措施，强化安全管理，按标准执行，确保安全生产、文明施工和临时建筑物，构造物的安全。乙方在施工过程中，必须按照安全生产法律法规进行施工操作，若因此造成的安全事故概由乙方自行负责。

六、劳资纠纷：

甲乙双方达成的付款方式，乙方应优先支付给工人工资，否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决，跟甲方无关。

七、附则：

1、合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。

2、合同在执行过程中，如发生纠纷，双方应本着实事求是的精神，通过协商解决，协商不能解决时，由上级权威机关进行最终裁决。

3、乙方代表身份证复印件，作为本合同附件。

4、协议一式三份，甲二份、乙方一份，协议自签定之日起生效，工程款付清自动失效。

甲方（盖章）：乙方（签字）：

身份证号：

签定时间：年月日签定时间：年月日

第四篇：钢筋班组承包合同

良渚文化村白鹭郡西三期工程

钢筋班组承包合同

浙江华临建设有限公司

良渚文化村白鹭郡西三期项目部

甲方：

乙方： 身份证号：

家庭住址： 电话：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《浙江华临建设有限公司企业标准》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本劳务承包合同。

一、工程名称：良渚文化村白鹭郡西三期工程

二、工程地点：良渚镇白鹭郡

三、承包方式：包清工（辅材归乙方自理）包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、工程承包分项项目内容：

地下室及主体施工图以及图纸会审纪要，变更联系单，技术交底等等要求完成所有涉及钢筋的分项工程（同时还包括地下室地面、顶板及屋面钢筋网片绑扎；二次结构的预埋；预制构件钢筋制作安装、钢筋对焊、套丝接头材料等小料的加工及制作）及现场标化配套工作。本工程止水钢板焊 元/米，竖向压力焊的焊接费用由项目部承担，但质量、安全、进度管控由其班组负责。小料加工与制作双方同意由张亚军承包，其费用由乙方自行承担。

1、操作工序：钢筋翻样、编制钢筋料单和材料计划单、进场材料卸料按标化要求整齐堆放、二次材料搬运，参加地下室及楼层翻样、钢筋制作、绑扎、焊接、竖向立焊、机械连接、挂保护垫块、操作面完成后清理检查、验收、浇捣砼时守筋工作，保护层垫块插扎丝、现场每天做好落手清。材料要合理使用，控制钢筋损耗率（根据本工程实际情况，废料产生量规定每100吨原材料钢筋为1吨废料）。超过此损耗，乙方按照浪费的钢筋材料量4000元/吨向甲方赔偿并从工程款中扣除。塔吊、井架基础的制作安装，料台预埋件的制作，二次结构钢筋制作及绑扎；各部位垫块的制作和多余钢筋的清理等。

2、施工机具及铺材，甲方电源到二级配电箱及提供钢筋外，其余辅材及机具均由乙方自理。如：钢筋加工机具、电焊机、电焊条、面罩、扎丝、机械接头套（包括垫块扎丝）剪刀切割片，三级配电箱、电缆线、照明、电灯线、灯管、扫帚等由乙方负责。各类机具必须符合万科的相关规范要求（如机具防护罩等）。

3、劳保用品：安检合格的安全帽、手套、雨衣、雨鞋、电焊面罩。防暑物品由乙方负责。（注：安全帽由甲方按安全标准和公司要求统一购买（15元/顶），费用由乙方承担。）

4、对讲机由乙方面自购，但型号必须与项目部要求统一；

5、垂直运输，为乙方提供施工必需的垂直运输，未在塔吊范围的区域，合同签订后，费用不作调整。

五、质量标准及验收要求：

1、严格控制原材料进场质量，钢筋配制前按图放样，精确计算下料尺寸，编制下料单，并由施工员进行认真复核后交钢筋配料车间进行配制。配料时重点控制对焊质量及钢筋弯曲圆心半径，对焊工必须持证上岗，对焊按规定断取焊接试件并送样试验，合格后方可用对焊钢筋配制构件钢筋，梁、柱的箍筋要严格按防震要求配制，配制时控制好弯钩部分的平直长度不少于10d。钢筋绑扎时要按图纸要求有序绑扎，相互交叉的钢筋次序不能错乱，平板双层钢筋设置马凳，均匀分布的钢筋如板筋、箍筋要划线绑扎确保数量及间距均匀，最后要垫好足够数量的保护层垫块，防止钢筋与模板紧贴。对粗钢筋的竖向连接，直接在20mm及以上的三级钢筋采用套丝对接。

2、有关施工人员根据配料单对成型钢筋进行绑扎，班组负责人必须熟悉掌握施工图要求，并按施工图对配料单和半成品钢筋进行全面校对和复核，确认无误后方可根据技术交底要求及施工验收规范规定进行绑扎，完工后通过自检合格交项目质检员复核无误，办理隐蔽工程签证手续，方可进行下道工序的施工。

3、乙方必须保证严格按国家及万科的有关标准规范施工，并确保过程控制中的每一次验收均达到优良等级，由于乙方原因造成的返工，返工的工资不计算外，另依据甲方公司有关制度，赔偿70-100%的材料款。乙方在施工过程中，必须接受监理单位、建设单位及甲方的监督检查。上道工序未达到要求，不准进入下道工序施工。否则，甲方有权处以200--500元/次罚款，由此造成的一切损失由乙方负责。

4、混凝土浇筑时，必须安排责任心强的人员进行守模，发现问题及时整改。

5、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕，应清除作业面内的杂质和油污。

六、工期要求：

在施工中必须根据项目部进度任务单要求配备足够的技术力量和施工人员，及时完成生产任务，无条件服从项目部设立的进度计划及临时要求的加班安排，交叉时间，不准以任何理由与借口予以拒绝，抓好工程进度。无故拖延工期视情况罚款500~1000元/天。

七、保证金的交付与退还：

乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和万科的有关制度，愿交履约质量、安全、进度保证金共计拾万元，第一次工程款支付中予以扣除，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还（不计利息）。如乙方不能履行合同或出现重大安全事故，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

八、承包单价：

按时保质保量完成工作范围内的所有施工任务，经质量主管部门验收合格，按蓝图标注的建筑面积计算。单价统一按 元/平方米计算,（有斜屋面的房子按下层楼栋面积计算，元/㎡）。承包单价内包括以下费用：

1、涉及工程承包范围内所需的全部费用，一次包死，不作调整。

2、本承包单价为乙方完成本合同施工承包范围内工程按“杭州市标化”要求、施工质量达到标准要求的完全加工（包括农民工所有社会保障及劳动福利待遇）。

3、乙方操作工人及管理人员的养老保险、医疗保险等个人福利及工伤事故中保险公司赔付之外的分担的费用。

4、乙方操作工人及管理人员教育培训、办理各种证件等所需的费用。

5、工地不按排职工住宿及食堂，单价内包括班组对职工的住宿、就餐、车费补贴费用。

九、付款办法：

1、乙方职工每天的工作安排和考勤表在门卫统一公布，接受项目部与职工的检督，每月月底由班组将考勤表上报项目部。

2、全标段±0.00完成，业主工程款到位之后付至产生工程量的60%(扣除乙方的罚款单)。

3、全标段中间结构验收，业主工程款到位之后付至产生工程量的70%(扣除乙方的罚款单)。

4、工程竣工验收合格后，业主工程款到位之后付至工程款的90%(扣除乙方的罚款单)。

5、剩余10%在12个月后结清。(扣除乙方的罚款单)至此，甲乙双方终止合同。

6、乙方每次书面上报工程量，先上报栋号长、安全员核实签字后，施工员签字确认，再上报项目经理、项目负责人审批同意后交财务，财务在上述手续齐全后扣除乙方的罚款单和其他应扣款后在支付给乙方工程款。

7、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算单，须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。

8、在万科的各项检查中，乙方应按公司及项目部要求无条件组织人员进行突击清理和整顿施工现场达到符合检查条件为止，乙方不得以任何理由向甲方要求另增费用。

注：罚款单只需项目部管理人员签字后就可实行扣除，且在当月工程款中扣除，乙方具有知情权，但无须签字认可。

十、甲方的责任和义务：

1、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

2、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

3、甲方提供二级分配电箱及水源。

4、全面负责工程质量、进度及文明施工管理工作，按时提供图纸、转发设计变更、建设或监理单位联系单，并进行技术和安全交底。

5、对分部、分项工程进行质量检查和验收，对乙方在施工过程中所出现的质量、进度、文明施工、材料节约、安全隐患、协调配合态度等问题具有处罚权、有权对乙方所派的任何不能够胜任本职工作或劳动态度不端正的人员具有清退权，智商低于正常人的不得进入施工现场。

6、甲方负责提供外墙脚手架。施工层内墙脚手架（不考虑楼层高度）由乙方自行搭拆，甲方提供脚手架用的材料。

7、负责与建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的工作联系与协调。

8、有权要求乙方无条件加夜班进行施工作业。

9、甲方发现乙方工期赶不上，有权要求乙方增加作业人员，经催促无效的情况下，甲方有权请其它班组进行支援施工，支援每工日按实际支付的工资从乙方合同价款内扣除。

十一、乙方的责任和义务：

1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，并交甲方备案。

2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

3、项目部通知开会，必须到场。如确有事情，必须做好请假，连续请假两次，罚款500元。

4、履行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在没有安全保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

5、妥善保管和正确使用甲方提供的各类施工机具，损坏或遗失照价赔偿。

6、服从甲方现场施工员、栋号长、安全员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量，如有延误，甲方有权对乙方进行罚款。

7、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置正确，不得任意堵塞或移动。

8、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、保持现场整洁文明卫生。对项目部指定的分管范围内的卫生必须保持干净。

9、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或办公区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

10、乙方对与确定劳动关系的工人必须认真审查，严禁使用残疾人员和身体不易从事本工种作业的人员；保证施工人员的政治素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁不得高于59虚岁，严禁使用童工；乙方人员需持本人身份证（女人还必须有计划生育证），并将其人员登记上花名册（注上身份证号码），必须办理暂住证、就业证、计划生育证及胸卡等，费用乙方自负。

11、宿舍禁止使用无接地的插线板、电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖器等大功率电器，禁止乱拉乱接电源，一旦发现，甲方处以2000元罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任。

12、每次施工水平放线，钢筋班组必须派专人参加，不计点工，作为技术交底的组成部分。若未能参与放线则每次由班组补偿项目部300元/层，在当月的工资款中扣回。

13、钢筋原材料进场，乙方必须无条件派人进行卸货。

14、如非甲方原因致工地停工（春节期间、建设单位原因等），乙方必须无条件配合，并安排好自身相关的事项工作且不会向甲方提出任何素赔或追加任何费用。

15、甲方如工程进度需要，在春节或节假日需加班，乙方应无条件执行，否则没收保证金。

16、如建设单位因工程款未到位及其他不可抗拒原因而造成停工，甲方不承担任何停工费用。

17、限额用料：乙方在钢筋翻样时必须合理考虑原材料的使用率，钢筋制作、绑扎、机械连接、焊接过程中必须合理使用材料；因乙方施工过程中浪费而造成混凝土浇筑超量，其超量的混凝土由乙方赔偿。

十二、违约责任：

(一)乙方违约责任：

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同文件所述分包内容进行任何形式的转让和分包；不得以甲方名义对外签定经济合同，不得损害甲方经济利益。如乙方违反该规定发生经济纠纷，乙方自行妥善解决，另外甲方予以重罚，直至清退出场。

1、乙方不得与建设方、监理方私下约定任何有可能损害甲方利益的行为，如被甲方发现将予以重罚，直至清退出场。

2、如因乙方原因，致使建设方或第三方遭受损失，乙方应承担由此造成的损失。

3、乙方人员未按约定时间进场，由此延误天数占工期比例扣除工期保证金，乙方在合同约定进场时间三天内仍未进场，甲方可终止合同并提出索赔。乙方无故撤走部分或全部工人并因此对工期造成影响时，甲方有权拒付其未领的劳费，终止合同。

4、乙方进场人员不符合要求，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时甲方有权暂时不安排施工任务（窝工损失由乙方自负），并书面通知乙方直至合同终止。

5、乙方责任造成的质量事故和返工重做的，其工料损失费概由乙方承担，甲方还可按延误工期情况扣除进度保证金。

6、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的；乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；乙方承包人经常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重不足影响甲方其他工序的等等违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

7、非甲方原因要求退场，扣履约保证金，另完成的工程款按70%结算，如乙方原因未按甲方要求完成施工任务，每延迟一天工期罚500元。

十三、安全质量奖罚制度

项目部每月组织一次由各分包班组一起参加对各分包班组的质量安全进行检查评比，从中评出一个好的班组，找出一个差的班组，对好的班组奖励2000元，以至鼓励，对差的班组进行2000元的罚款处理，以示警告。

十四、治安管理制度

1、机械违章操作发生事故，按公司章程罚款100~1000元。

2、没有按照甲方规定使用材料而造成浪费的视情节给予不低于1000元处罚。

3、发现现场材料堆放乱、不及时做好文明施工的每次罚200元，在项目部规定时间内没完成材料清理归拢的，项目部派人完成的每人200元/每天，在乙方当月工程款中扣除。

4、不戴安全帽（包括不扣帽带）每人每次罚款100元。

5、下班前不整理好机具罚款50元/次。

6、在现场随地大小便罚款100元/次。

7、在楼层内随意烧火罚款100元/次

8、工地发生班组打架斗殴，双方医药费自负外班组各罚款500－2000元。受伤人员乙方自负，当发生群欧时各班组安全保证金归甲方所有。

9、发现现场有违章者而不听现场管理人员指挥者，项目部有权要求乙方清退违章者，乙方负责人对违章者不作为的处以500元罚款。

10、承包班组管理人员不服从项目部管理人员指挥的每次处罚不低于200元。

11、现场检查出的质量问题需要返工的，没有在甲方规定时间内完成的，每次处罚不低于500元。

12、现场发现工人盗窃扣件、钢筋、钢管等物品的，当事人每个扣件罚款200元，钢筋、铁件等按市场价双倍罚款。乙方负责人罚款500~2000元，此款现金付款或在每月工程款中双倍扣除。

13、乙方职工在施工现场外发生的一切事故与甲方无关。

以上罚款权在项目部，乙方具有知情权，但无须签字认可

十五、安全生产及安全事故处理:

1、群体员工进入现场施工所需（身份证或暂住证等）必须齐全，并于进场当天交资料室进行复印登记，如不及时登记被造成工伤事故责任自负，公司概不承担一切责任。每个员工进场当天均需到项目部办理暂住证，不管人数多少，做到进一个办一个的原则，如因此而使项目经理被公安机关约谈或者被停工处理，按公安机关双倍金额进行罚款。每个职工所需的劳保用品费用均由乙方自负。

2、施工人员必须遵纪守法，讲究社会公德。现场严禁随地大小便，必须做到文明施工，达到标化工地及万科的相关规范要求。

3、本项目施工过程中每天必须做到工完场清，多余材料集中归笼堆放。

4、乙方在组织施工过程中，应严格执行安全操作规范，遵守甲方的各项安全规定，不得违章作业，且必须无条件服从甲方的各项安全管理（例如：未戴安全帽及未扣帽带的人员，给予100元/人次的处罚）。承包人应自觉管理好本班组施工人员的人身安全，杜绝重大伤亡事故的发生，如有发生乙方应承担由于违章所引起的责任。

5、配合项目部做好该班组施工人员的登记工作，以及三级安全教育卡和个人安全责任书的签订工作，严禁使用50岁以上人员高空作业。

6、乙方要对设备安全负责；要对机电设备经常检查、维修、防护等。甲方仅配合接电工作，享有对乙方机电设备安全检查的权利，发现安全隐患的，乙方应及时整改，不整改或者整改不到位的，甲方负责整改，费用由乙方承担。

7、乙方必须按安全规范及甲方的安全技术交底施工，杜绝各类安全隐患，在施工过程中，由乙方原因造成安全事故由乙方承担责任。

8、乙方有向甲方报告现场安全隐患的义务，并有权拒绝在不安全的施工段内施工。

9、寝室严禁使用不带接地的插线板，严禁乙方人员在工地生火做饭，或者使用电饭煲，热的快等电器设备（项目部提供插线板，押金30元/个，员工退场时可那插线板退换押金）。

10、乙方应严格做到工完、料尽、场清，经甲方检查达不到规定要求的，甲方负责安排专人进行清理，按实际支付工资金的2倍在乙方当月工资表中扣除。

11、搞好班组间的相互配合和团结工作，遵纪守法，不论何理由，乙方和乙方工人不得在工地内打架斗殴，聚众滋事，喝酒装疯等，否则甲方处以乙方罚款，金额以500元起步，不封顶。情节严重者交当地司法机关处罚。对于班组与班组间，乙方与甲方的摩擦一律以协商解决，坚决杜绝打架斗殴，聚众滋事的行为。

12、对其施工人员的偷盗行为负责，甲方发现一起乙方施工人员偷盗行为，对乙方处罚以500元起步，不封顶，并直接从工程款中扣除。

13、认真做好文明施工工作，爱护现场施工设施，保持施工区和安全区的文明，确保达到文明施工样板工地，清洁员负责走道、厕所，场内外路面及垃圾堆场清洁工作，该费用由甲方承担。

14、保证文明施工，多余钢筋、材料不得堆放在脚手架上，随意堆放在楼面上，严禁从电梯口，楼梯口，预留洞口，楼层边往下抛，必须从货梯上下，并堆放在原钢筋堆放处，否则甲方发现一起按200元每次处罚，现场禁止随地大小便，否则按每次400元处罚。

15、不论任何理由，乙方不得自行停工，否则甲方对乙方处以1000元/天的罚款。

16、安全帽由项目部统一发放，乙方承担15元/只费用。

18、严禁在施工时飞物伤人和落物伤人。如乙方原因发生坠落物伤人或飞物伤人，甲方严查事故原因，根据情节对乙方处以不低于1000元的罚款，并由乙方承担一切相应责任。

19、工伤事故申报：乙方必须及时对每位进场员工向项目部资料科进行登记，如因登记不及时造成的工伤后果由乙方承担。

20、工伤事故处理：工伤事故由乙方出面负责处理，工伤赔偿金费用甲乙承担划分如下：2万元以内的（含2万元）由乙方自行承担。2万元以上的，超出部分，在扣除工伤保险金额后由甲乙双方承担比例6:4。

21、乙方有下列情况之一（工作之余，上下班途中，姿势斗殴，工作中违规违章，饮酒上岗或在工地外就餐食物中毒，带病上岗，没有在甲方处登记注册或未签订劳动合同私自上岗的，非协议中的施工现场，自行拉接电线的，无视规定拆除脚手架，特殊工种未持证上岗作业）造成的安全事故的，由乙方承担一切责任及费用。

十六、乙方不得以任何借口擅自停工、滋事，发生一次甲方对乙方罚款贰万。

十七、乙方承诺：

1、对于因建设单位的原因造成的工程断续施工或者停工，乙方承诺：不会向甲方提出任何素赔或追加任何费用。

2、项目部周、月及监理工作例会内容作为本协议的补充条款，与协议内容具有同等效力。

3、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。自合同签定、保证金收到之日起合同生效。至工程款项结清日起本合同自动失效。

十八其他：

工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费，乙方特殊工种上岗培训等项费用由乙方自理，若乙方拒绝办理而收到地方主管部门的罚款，也由乙方承担。

甲方： 乙方：

委托代表人： 委托代表人：

年 月 日 年 月 日

第五篇：钢筋班组承包合同

钢筋班组劳务合同

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方为明确各自在施工中的权义、责任。特订立本合同如下：

一、工程概况

工程名称：广宗县美景花园5#楼及地下车库 工程地点：广宗县兴广路路西

二、合同承包模式

1、本工程土建合同采用班组劳务承包。

2、除本合同条件的规定外，合同内协商的单价不得另行调整和变更。

三、承包范围及内容

1、从设计图纸内容,变更通知所含以及基础到主体的所有现浇砼结构和所有预制砼的钢筋制作、安装、电焊、清理、堆叠、浇筑砼时全面负责看护工作。

2、本工种所需的所有材料进场后二次搬运、垂直运输等所有工作。

3、施工过程中,每个施工段的质量、安全、文明自检、互检、整改以及甲方、监理的验收工作。

4、钢筋制作场地,运输过程中,支模现场,安装现场等所有的文明施工工作及与其他班组工种间的配合工作。

5、因本工种施工的杂物, 建筑垃圾的清理以及创建文明工地的配合工作。

6、除大型机械设备甲方供应外，小型设备、钢筋加工机具手头工具乙方自备。

四、合同价款和工程款支付方式 1.合同单价：

①美景花园5#楼（地上7层）所有钢筋工程按建筑面积43.00元/m2，根据实际工程量由甲方审核后据实结算。

②美景花园地下车库（含5#楼地下两层）所有钢筋工程按建筑面积93.00元/m2，根据实际工程量由甲方审核后据实结算。2.付款方式：

a.美景花园 5#楼施工完成至地下一层浇筑后5日内甲方付给乙方伍万元为进度款；施工完成至地上三层层浇筑后5日内甲方付给乙方已完成工程量70%为进度款；主体全部封顶待钢筋活完成后材料归码完成5日内付至已完成工程量的95％进度款；剩余5%为质保金期主体验收合格后一月内付清。b.地下车库工程按照甲方进度安排分段进行施工支付，每段施工完成浇筑后5日内甲方付给乙方已完成工程量80%为进度款；主体全部封顶待钢筋活完成后材料归码完成5日内付至已完成工程量的95％进度款；剩余5%为质保金期主体验收合格后一月内付清。

五、工程质量

1、乙方进场前应认真熟悉图纸，配备有一定专业技术的工长专人负责技术工作，并对自身以下班组的技术指导和交底工作。图纸中发现的问题及时与项目部沟通协调，做好各项配合工作。对项目部下达的任务、指令应及时作好安排，努力完成。

2、本工程质量标准：必须一次交验合格，严格钢筋绑扎质量，力争优质结构，造形象工程。不允许跳格绑扎、钢筋间距整齐，美观，不允许有钢筋移位和露筋现象，支撑要求合理并牢固。确保几何尺寸，如移位和露筋后，由本班组自行负责处理达到质量要求。

3、施工工艺应符合规范和图纸要求，严格进行自检制度，自检合格后报项目部检查，如因检查验收不合格，一切返工损失由乙方全部负责，项目部有权进行经济处罚，并将罚款上交项目部。

六、工程进度

本工程进度乙方必须按项目的工程进度计划和指令，保质保量的完成，如因乙方未能按规定计划进行，甲方有权进行经济处罚。

七、甲方责任和义务

1、为满足工程施工需要，甲方向乙方提供结施、建施施工图纸一套由乙方自己复印，甲方向乙方职工提供民工住房。

2、甲方在乙方进场施工前有义务对乙方进行技术交底和安全教育，并对现场工作和工程进度、质量要求作全面的指导、安排。甲方对工程上的任何指令、任务，向乙方宣布后即刻生效，乙方接到指令和任务，应无条件执行。

3、甲方有权对乙方不称职的现场管理人员和不听指挥的职工调离本项目部，乙方在收到该指令三日内严格执行。

4、甲方应根据乙方的材料需用计划，按时提供原材料，并有一定的库存，保证乙方进度、质量的需要。

八、乙方的权力和义务

1、乙方应按照施工图纸及施工规范、图集和本合同约定的要求组织施工管理人员和职工进行学习、掌握，同时对本班组传达甲方的施工任务、工程质量标准、现场施工管理、安全管理等各项规章制度和要求，并对甲方的施工任务、工程质量、安全、进度全面负责。

2、乙方应对本班组人员严格负责，加强质量安全教育，遵章守法，爱惜公共财物，教育职工应服从项目部的同意管理和指挥调度。

3、乙方应根据对工程进度，向项目部提供可行的进度计划和材料计划。现场内材料进场、应积极配合组织人员进行下车，现场材料乙方应有义务堆码整齐、有序，做到文明施工。

4、乙方在施工现场应教育职工合理使用原材料，不得大材小用，长材短用，浪废原材料，钢筋损耗不能大于1%，如违规操作一经甲方发现，甲方有权对乙方进行处罚。

5、乙方应在分项工程施工完毕后，由负责技术的人员严格进行自检和复检，严格按照项目部的各项专项方案施工，特别是承重架、大模板工程。检查完毕后，报项目部复查。如因不按项目部指令和方案施工，造成一切质量、安全损失由乙方承担全部经济损失，同时项目部并处一定数目的罚款。

6、现场内本班组所需的机具用具。（重点运输机械除外）由乙方自理；同时本班组所用的个人劳动保护用品，由乙方自行采购并具有合格证，如安全帽、安全带、手套等。在现场内并按要求佩戴。

7、乙方在施工中发现图纸中存在问题，不及时上报甲方，擅自施工，由此造成的损失，由乙方自行承担全部责任，并赔偿损失。

8、积极配合甲方对操作人员进行现场技术教育、技术交底，作好本班组人员入场前的民工三级教育。

9、严格贯彻执行、遵守现场的管理制度，机械操作必须按操作规程规范操作。积极组织劳动力，确保项目的质量、安全和工期任务。

10、乙方在合同签订后应积极组织施工力量，确保工期任务，同时除春节外，平时节假日应有充足的人员上班不得停工。

11、进场的工人必须身体健康，未成年及年满55周岁以上者，禁止进入施工现场。同时如有高血压、冠心病、癫痫病等，严禁进入施工现场。

九、安全文明施工及要求

1、施工现场内在工作区域乙方应负责卫生清理，保持场内的整洁，特别是加工房内废弃物、木屑等及时清理，防止扬尘，无噪音污染，做好环境保护工作。

3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。对本班组人员应加强教育，现场内作到文明施工，搞好团结工作，防止打斗事件，如经发现，项目部有权进行经济处罚。

4、严禁在施工中乱抛、乱放物品，特别是在操作层内严禁向建筑外抛投物品，防止高空落物伤人，危机安全。现场内的材料堆放整齐，并用塑料布覆盖，保持文明施工。

1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，班组人员进场前必须作好三级教育和交底工作，严格按照安全操作规程施工，高空作业必须系好安全带，严禁酒后上班作业。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故，由违章者自负全部责任。

2、严格遵守和国家及河北省的各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。随时接受项目部的检查，班组与班组加强沟通，对查出的问题及时进行整改，加强安全巡视，进行保养维护。

4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予50元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以500——1000元罚款。

5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除没收炊具外并处以200元以上一次罚款。

6、严禁打架斗殴、嫖娼、赌博，如有发现先给予双方处以500——2000元罚款，然后根据调查结果，责任方承担的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。

十、本合同一式二份，合同签订后，该协议具有同等法律效力，如因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商未成，提交总包单位当地合同仲裁委员会或当地法院仲裁。

甲方： 乙方：

签订日期：签订日期：