第一篇：钢筋班组施工协议书

钢筋班组施工协书议

甲方：福清三建邵武.紫金城项目组（以下简称甲方）

乙方：肖文身份证号码：***639（以下简称乙方）

双方本着“保证质量；安全施工”，遵循平等，自愿公平和诚实的原则，在意见取得一致的基础上，经双方协商同意订立如下协议，以便共同遵守执行：

一.工程名称：邵武.紫金城南区10#.11#楼。

二.承包方式：以单包公形式施工包括绑扎钢筋的铁丝，及一切施工机具。

三.工程施工内容：

1.按工程施工图纸和业主要求施工。

2.柱、梁、板的保护层安放。以及地下室底板和顶板的钢筋马凳的制作和安装。

3.地下室底板、顶板的所有梁筋和板筋按规范焊接（电焊条乙方自购）本工程内所有的剪力墙，墙筋按图纸一次性成形施工，不可断接，否则产生费用由乙方自负。

4.地下室底板、顶板的后浇带的止水钢板的安放和焊接，以及钢筋铁丝网的制作和安装。

5.钢筋材料进场的搬卸车，并按甲方指定的场地规范堆码，以及本工程内所有与本工种有关材料的二次搬运。

6.钢筋污染的洗刷和除锈，废钢筋的收集和归堆。

7.每层钢筋安装完成后，剩余的钢筋必须收回到加工场地，若发现钢筋未能及时收回每次罚款500元。

8洗砼前后，工作面的钢筋清理、整理、浇砼时的看护。

四．施工工具：甲方负责无偿提供外架；塔吊；施工电梯及施工电源和钢筋卸车。其他所需的一切辅助材料及所有施工机械包括内架等设备全部由乙方负责，施工人员的食宿等日常用品一律由乙方自理。其中机械费及辅助材料约占总价15%。

五.工程质量：乙方必须按照设计图纸和施工规范组织施工，工程质量必须达到合格，在施工中若出现质量隐患造成返工；误工乙方应负全部责任，一切工料费由乙方负责，甲方直接从乙方结算款中扣回。

六.工期要求：每层工期为一天。（开工日期以甲方通知为准，乙方必须按合同规定时间内完工，否则每拖一天工期应扣500元违约金）。

七．承包单价：地下室；基础；斜屋面工程按甲方购买钢筋的数量每吨400元，上部工程按建筑面积每平方米17元，以上单价均包括梁柱电焊在内。

八.付款办法：甲方按已完成的工程进度确认工程量后付给乙方75%进度款，工程封顶后付至90%，全部零碎做清楚后一个月内结清。

九.乙方责任：

1.违约责任：乙方因自身施工力量不足造成施工质量与进度无法保障（停工；怠工）现象，经甲方通知仍不能改进达到甲方要求时，甲方有权单方面给予清退（终止施工合同），另选施工班组接替进场施工，乙方不得以任何借口阻扰或干预接替的新班组，乙方此前本工程所投入资金作为违约金不予退还，乙方应无条件在三天内退出施工现场。

2.安全责任：乙方应严格按照国家现行标准规定的安全施工规范条例从事工程活动，必须服从工程监理及甲方对安全事项的指导及检察工作。在施工过程中若发生一切安全事故所造成的经济损失；赔偿与法律责任由乙方自负。

3.质量责任：乙方必须严格执行国家现行的各种施工技术规范操作施工，必须服从施工监理；业主及甲方对工程质量的检查与监督，在工程施工过程中，若出现工程质量问题，所造成的经济损失及法律责任由乙方承担。

4.乙方在施工中；所用材料应按规定下料，钢筋的总耗损量应控制在3%以内。若超过乙方应负责赔偿。

十.其他事项：

1.工地严禁出现打架及使用童工，禁止出现小偷小摸等现象，违者罚款。

2.偷东西者每发现一次，轻者给予罚款500元（不包括工程部处罚），情节严重者交送当地派出所追究刑事责任。

3.打架者每出现一次，轻者每人给予罚款1000元，（不包括工程部处罚），情节严重者每人给予罚款3000元（不包括工程部处罚），并交送当地派出所追究刑事责任。

4.乙方在施工中不可以浪费材料，做到当日材料当日清，若发现乙方浪费则乙方需按价赔偿。

5.乙方不得挪用；挤占甲方支付的工人工资，若发现乙方不按时发放农民工工资，造成工人上访，则每次扣罚壹万元人民币，并承担相应的法律责任。

6.乙方白天应安排好足够劳力，晚上尽量不加班，若需要加班，所需要加班所需的电等照明设备由乙方负责并按规定拉设，同时施工人员应提供三证（婚育证；务工证；暂住证）否则造成罚款由乙方自负，应持特种操作证上岗。

十一.本协议壹式贰份，甲乙双方各执一份。本协议自甲乙双方签字后生效，尾款结清自然失效。

甲方代表：乙方代表：

签约地点：签约地点：

签约时间：202_-10-29签约时间：202_-10-29

第二篇：钢筋班组施工协议书

钢筋班组施工协议书

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程钢筋施工事项协商一致，订立本协议。以明确双方权利与义务，确保工程顺利进行。

一、工程概况：

xxxxxxxxxxxxx建设项目，其中地下一层，地上18层2栋、29层1栋、局部商业用房；框架剪力墙结构。

二、承包范围：

xxxxxxxxxxxxx建设项目1#楼钢筋制作安装（包括地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容）。

方式：清包工施工，包质量、安全、进度、文明及模板工程所需的人工、辅助材料（除钢筋、预埋铁件以外的所有材料）、辅助机械等。

具体内容：

1、钢筋的上、下车及堆码工作，自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条及其它施工中本班组所用的零星材料等。

2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接、二级箱以下安全标准电线电箱等。

3、工程中所有钢筋的工作内容:报价范围内的钢筋工程，地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容（包括钢筋翻样、配料、调直、除锈、垂直及水平运输、制作、堆码、安装、报检、原材料的卸车堆码以及与二次结构有关的拉结筋、腰梁、过梁、构造柱及挑架/ 8

的预埋钢筋的焊接、配料、调直、除锈、制作、安装、施工操作面完成后的余料、废料、焊渣、垃圾的清理、运输等工作）。

4、除采用塔吊外，场内一切材料，场内运输均由乙方负责。各项工序完成做好落手清工作。甲方只负责把二级配电箱送到底层、楼层每一层设一只二级配电箱，其它电缆线及移动配电箱、灯管、照明设备等均由钢筋班组承担。

三、工期要求：

乙方必须根据甲方阶段性计划安排施工，安排人员及材料，不得无故拖延工期。若因乙方原因造成工期拖延，相应损失由乙方承担。

四、质量标准：

本工程质量标准为合格结构工程。甲方按现行施工验收规范和《质量验收统一标准》检查执行，凡没达到合同约定的标准，由此引起的返工费（材料、人工、机械费）一律由乙方承担。

五、费用及付款：

价格：总价按实际钢筋吨位 元/t计价。该价格为综合报价，包括一切费用且不可调整。包括钢筋工程人工费、材料费、机械使用费、管理费、劳保用品费等。甲方另外增加用工必须由经办施工员和项目经理签字有效。

工程量在当月底结算，在次月15日前支付上月工程款的80%，主体结构封顶后支付10%，结算后余款在半年内付清。每次结算前都必须对乙方的进度，质量、安全、文明施工、节约材料违约金等进行考核，经各主管核实认可有效。乙方申请工程材料款时提供工人花名册及工资表。

六、履约保证金和劳务款结算支付程序

1、乙方向甲方交付履约保证金计 元，该保证金必须打入甲方指定的银行帐户，且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据，除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、/ 8

收据等均无效，由此产生的一切法律后果由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人（包括甲方及甲方管理人员）的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。

2、保证金的返回：主体封顶后30日内，甲方退还保证金总额的 50 %给乙方（不计利息）；主体工程验收合格、二次结构及装饰部分等所有工作内容完成后30日内，且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下，甲方返还余下的 50 %工程履约保证金（不计利息）。

3、工程进度款的结算方式：乙方每月 25 日向甲方提交本月实际完成工程量的报表，甲方收到进度报表后 10 个工作日内审核完毕，审核完毕后 5 个工作日内按审定工程进度款的 80 %支付乙方月进度款。（如建设单位因进度质量等对项目扣款，项目部同样对乙方执行）

4、劳务工程结算款支付的特别约定：

（1）乙方在结算劳务工程款时，必须严格按照甲方的财务制度及付款规定、程序办理。

（2）乙方委托（身份证号码：）作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。乙方自愿委托 直接到甲方收取劳务工程款，收到甲方支付的劳务工程款后，视为乙方收到。

（3）甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收，在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单，并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认，再由该项目施工员根据结帐申请单开具工单、结帐单，开票员根据相关人员签字认可的结帐申请单、工单和结帐单再开具内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续，则视为乙方放弃收取相应工程款的权利，由此产生的后果由乙方自行承担。

（4）乙方要求甲方支付工程款时，必须同时具备经甲方项目经理和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证，即：工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证/ 8

等。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证，必须由甲方项目经理签字确认；未经甲方项目经理签字确认，以上单据不具有法律效力，视为无效单据，甲方不予认可。

（5）乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续，否则视为乙方放弃结帐，超过3个月后结帐的，甲方有权不予认可。

（6）乙方明确地知道，甲方任何工作人员(包括但不限于施工管理人员、项目经理、工长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必须经甲方分管、主管领导审核确认后，并在5日内到甲方加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由乙方自行承担，甲方不承担任何法律责任。

5、劳务工程尾款：本工程主体(含二次结构)完成后一个月内支付至劳务款总额90%；工程竣工验收合格后一个月内将工程尾款(10%)全额支付给乙方（不计利息）。

七、甲方责任

1、甲方对乙方进场人员进行“安全、质量、治安、企业内部规章制度、法纪法规和文明礼貌”教育；

2、对乙方人员进行施工技术交底及安全技术交底；

3、按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料，按时提供大型机具。

4、对乙方人员进行技术和质量的指导、监督、验收并提出针对性的整改要求；

5、为乙方提供住宿并提供就餐方便；

6、提供符合标准的劳动安全卫生条件。

八、乙方责任

1、在主体施工时必须配备有经验的施工人员负责钢筋放样，放样结果报项目部专业工长审核。班组应严格按图及变更联系单施工，/ 8

结构施工中对图纸发生凝问，钢筋班组长应立即通知项目部施工员，若因钢筋班盲目操作造成的工料费用及工期罚款均由乙方承担。

2、乙方必须按工程进度要求安排人员和机械进场施工。特殊作业人员必须持有上岗证，严禁无证上岗。甲方有权要求乙方调离不服从管理和不称职人员。

3、贯彻落实甲方的各项交底及指令，每天上班前必须做好质量、安全、技术交底，并认真组织实施；

4、确保完成甲方下达的工期计划，服从甲方管理人员指挥，若有违反每次罚款202_元，情节严重加倍处罚。

5、乙方应向甲方提供进场人员花名册、身份证复印件、并承担办证所产生的费用；

6、乙方人员应遵守法律、法规及甲方的规章制度，自觉接受甲方、业主、监理和上级部门的监督和检查。

7、乙方签订本协议后15天内提交施工计划（含人员材料计划），报甲方认可，并应严格按计划实施。

8、基础、主体及关键施工阶段，每天下午17：00时，各班组必须到现场会议室召开碰头会议，便于相关班组的工作面交接与下道工序配合与协调并在会议记录中签字。若承包人与班组长都未参加碰头会每次支付甲方违约金100元（违约金直接从保证金内扣除）。

9、主体结构施工期间，由于木工、钢筋工、砼工等班组同时作业、故在分项隐蔽验收、或在轧筋隐蔽验收前砼浇捣后需要多次清理。为使该工序及时清理，避免扯皮，现经三个班组统一意见，落实专人负责清理。清理内容（1）木工：木模安装隐蔽验收前平板，梁底、楼梯建筑垃圾冲洗清理干净。（2）钢筋：钢筋柱、剪力墙电焊渣、轧丝箱、废手套垃圾等冲水清理。（3）泥工：浇捣时有少许落地砼及浇前施工缝清理、浇后垃圾清理并将外漏浆冲洗干净。/ 8

10、若乙方在施工中质量和进度实在难以达到甲方要求，甲方有权终止本协议，并清退该班组，乙方所做工程量，待工程完工验收合格后按70﹪结算。若乙方在本分项工程完成前，无理停工或未能按规定执行本协议或严重违反甲方的有关规章制度，则甲方有权解除本协议，乙方须补偿甲方因终止雇用乙方导致的任何损失。工程余款待本工程全部完成验收合格后按70﹪结算。

11、施工中凡属甲方提供的设备，材料等的使用计划，乙方应考虑周到，把计划提前一周上报甲方，否则由此引起的损失乙方自负。

12、乙方使用的各种机械，脚手架及防护措施，应由甲方主管部门进行验收确认符合安全标准后，方可使用。甲方供应给乙方的设备及材料。由乙方负责管理及堆放。在施工过程中必须做好设备的维修及保养。工程完工后须把剩余的材料分类整理向甲方如数移交。

13、本协议签订后，不得转包分包。如发生，乙方支付甲方违约金10000元。甲方有权终止乙方合同，工程款待验收合格后支付70℅。

九、安全文明施工：

1、认真贯彻执行安全法规，预防为主，杜绝安全事故的发生；

2、坚持特殊工种持证上岗制度；

3、入场人员必须做好“三级安全教育”；

4、在施工过程中，乙方必须遵守有关操作规程，因乙方原因造成的安全事故一切责任由乙方负责。

5、严禁使用童工，乙方进场人员年龄应在18周岁以上，55周岁以下，身体健康，无慢性疾病，有一定木工技术的人员。

6、乙方应在每天工完后做到工完场清，坚持“落手清”制度，如违反每一次处罚200元；

7、做好场容场貌标化、材料堆放整齐； / 8

8、做好宿舍清洁卫生、抓好防火防盗管理。乙方人员若有打架、赌博、偷盗等事故发生，甲方有权立即清退出场，或报当地公安机关处理。

9、乙方工人进场后必须服从项目部管理。工地场所内严禁赌博、偷盗、打架斗殴，以及男女混居等行为，每发现一次每人各处罚金500元。进入施工现场必须带好安全帽，佩戴胸卡。严禁把家属和小孩带入生活区和工地现场，每发现一次罚款500元。如乙方有女职工则由乙方自理住宿。

10、所属房间不得烧饭做菜，除照明、手电、手机充电器、电视机、电风扇外不得其它任何电器，否则每查处一次，甲方罚乙方200元。

11、遵守甲方项目部其他管理制度，若违反按相应制度处罚。

12、所有班组人员劳保用品，安全帽均需统一，并编号，费用由乙方承担。

十、合同的变更、解除与终止

1、因生产任务发生变化或由于不可抗力因素致使本合同无法履行，可变更 合同；

2、因乙方内部管理混乱，不能保证工程质量和进度;乙方无力履行合同;不服从甲方的管理，严重违章违纪，经教育不改者，甲方可直接解除合同；

3、甲方有权解释合同。

十一、合同争议：若双方因执行合同发生争议，应本着友好协商的精神进行解决，若协调不成，提请法院判决。

十二、本协议一式三份，甲方贰份，乙方一份，经甲乙双方签字后即刻生效，工完款清后自动失效。/ 8

甲方： 乙方：

（附身份证复印件）

甲方代表： 联系电话：

日期： 日期： / 8

第三篇：钢筋班组施工协议

钢筋班组施工协议书

甲方：路桥施工队

乙方：

由甲方承包的 省道201线（泉州沿海大通道）晋江仙石A合同段路桥结构工程，经甲方同意由乙方承担其K4+860、K5+283箱涵钢筋的施工任务（乙方以包工包料形式承接施工）。为了便于施工管理，确保工程质量，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同条例》的有关内容，本着平等、互利互惠的原则以及本工程的具体情况，经双方协商订立如下合同条款，共同遵守执行。

一、工程项目、地点、工程内容、工程数量、合同价款、承包方式

1、工程项目：

2、施工地点：

3、工程内容：K3+052钢筋砼箱涵原材钢筋的采购、制作安装等一切有关的工程细目。

4、工程数量：乙方根据图纸要求负责施工K3+052砼箱涵钢筋69.375吨，总工程量按现场实际施工量计算。

5、合同价款：单价为每吨伍仟肆佰叁拾元正（￥5430元/吨）设备、人员进出场费由乙方负责，以上单价均不含税。

6、承包方式：包工包料、包机械、包安全、包工艺质量（钢筋制作安装应经项目质检员、结构监理工程师检验合格）的承包方式。

二、付款方式

工程结算以图纸工程量计量。乙方钢筋原材进场后甲方支付给乙方合同价款的70%作备料款，余款30%在该箱涵砼施工结束后，1个月内一次付清。

三、工期

1、合同签定后，接到甲方通知3天内，乙方应及时组织材料、设备、工人进场进行施工作业。

2、具备施工条件下，涵洞底板钢筋安装为2个工作日；墙身及顶板钢筋安装为3个工作日。因甲方原因及不可预见因素造成工期延误时工期顺延。

四、质量要求

必须严格按照有关标准、规范及监理与甲方依据合同发出的指令进行施工，随时接受相关部门的检查检验，杜绝工程质量事故。验收达到合格标准。如工程质量达不到本合同约定的质量标准，乙方无偿为甲方返工、整改，直至工程质量达到约定标准，由此造成的损失由乙方负责。

五、安全目标

1、乙方为该项目安全生产第一责任人。必须严格按照有关规定及工艺要求进行施工，特殊工种必须持证上岗，采取严格有效的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。（非乙方责任造成的事故，由责任方承担责任和有关费用。）

2、发生事故，乙方应按有关规定立即通知甲方代表,发生的费用由事故责任方承担。

六、双方的一般责任

(一)、甲方代表

甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：

1、甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前五天通知乙方。

2、甲方向乙方提供生产技术指导，施工计划、有关的质量、安全生产要求及施工进度要求。

3、甲方按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务.4、甲方有权对乙方违反规章制度、岗位操作规程的行为进行教育并给予经济处罚，直到解除合同，对乙方的罚款直接从乙方工程款中扣除。

(二)、乙方代表

乙方工程负责人，驻工地施工现场负责人。按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：

1、乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方签字后送交甲方，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；

2、乙方代表按甲方代表批准的施工方案和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。

七、双方的权利和义务

(一)、甲方工作

甲方按协议条款约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：

1、甲方应提供施工图纸、施工规范与要求；协调好外部关系，确保工程顺利进行。使施工场地具备施工条件。

2、将施工所需电从施工场地外部接至约定地点，并保证施工期间的需要,电费由甲方支付。由甲方统一向乙方提供在施工现场员工宿舍、生活用水、供电设施。场地内水电设备的维护由乙方负责。

3、负责现场施工放样测量,定位放线和水平标高测量，做到施工场地的道路畅通。

4、组织乙方进行熟悉图纸，向乙方进行施工交底。

5、作业区内的道路、上下平台联络道的推通维护、整平由甲方负责。

(二)、乙方工作

乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作：

1、乙方在承包期内应遵守国家法律、法规，遵守甲方的规章制度，服从甲方安排与调度，禁止从事有损害甲方利益的活动，否则甲方有权对乙方进行违约罚款直至解除合同。

2、乙方必须严格按照甲方的施工计划进行作业。若无法保证完成甲方下达的生产任务，甲方有权安排其他工程队进行施工。

4、乙方进场的施工的机械设备应确保综合性能良好。

5、乙方必须管理好、维护好甲方所供的辅助设备及设施，如有损坏乙方应及时修理、修补，否则按价赔偿损失。

6、乙方领用的各种手脚架等材料，只能用于本工程的施工使用。如被甲方发现挪作它用，甲方有权按乙方领用金额的两倍扣罚，产生后果由乙方负全责。

7、按工程需要提供看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

8、保证施工现场清洁符合有关规定。工作面结束清理现场须达到甲方合理的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

9、若甲方需调用乙方人员设备，应征得乙方同意，但涉及到抢险、救护时，乙方无条件服从。

10、乙方在施工中引起的一切经济、民事及其他刑事责任，由乙方自行承担。

11、乙方应根据甲方要求或甲方所提供的设计图纸进行施工，做好施工安全工作，并负责配合质检员、监理对钢筋成品、半成品抽检。

12、乙方所进施工人员、机械设备的能力及数量应满足现场施工进度、质量及安全要求，否则甲方有权要求乙方增加施工设备及人员。

八、工程量的核实确认

1、按图纸工程量+1%损耗量。

2、甲方要求乙方提供的（增加）用于模板加固等，经现场材料员签认的数量为准。

3、甲方代表对乙方超出要求施工增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予计量。

九、争议和违约

(一)、争议

甲乙双方因合同发生争议，要求调解、仲裁、起诉的，可按协议条款的约定，采用以下一种或几种方式解决：

1、双方及时调解，协商解决；

2、向建设项目所在地人民法院起诉。

(二)、发生争议

除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

1、合同确已无法履行；

2、双方协议停止施工；

3、调解要求停止施工，且为双方接受；

4、仲裁机关要求停止施工；

5、法院要求停止施工。

(三)、违约

1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及无法履行合同的行为，应承担违约责任，相应顺延工期；

2、乙方不能按合同工期完工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

3、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十、合同的生效与终止。

本合同自双方签订之日起生效，竣工时结算完毕、甲方付清所有工程款后，合同终止。

十一、其他事项

1、乙方不得将本工程转包给他人施工，否则甲方有权收回施工权，并对乙方处以罚款。

2、甲方有权监督乙方及时发放工人工资，必要时有权予以代发。

3、本合同结算方式按现金支付。

4、本合同未尽事项，如有甲乙双方提出的增加部分，应提前书面通知乙方，并经双方签证后，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

电话：电话：

账号：

202_年月日202_年 月日

第四篇：钢筋班组施工承包合同

钢筋班组施工承包合同

一、工程名称：**家园17#----22#

二、工程地址：

三、发包方：｛以下简称甲方｝

四、承包方：｛以下简称乙方｝

五、承包工作内容：乙方承包本工程所有钢筋下料、加工、绑扎、成品及半成品的保护等工

作。乙方负责提代详细钢筋料单，按工程部位、分类分项合计。

六、承包费用及结算方式：甲方与乙方按照平等自愿、协商一致的原则为乙方定承包价款，经协商本分项工程定价为：{}。按蓝图图纸标明建筑面积计算，基础底板按标准层面积计算一层。注：不含二次结构。

七、付款方式：按建设单位拨款形象进度，每月付工程量的80%，主体结束验收合格后付工

程量的90%，余款内墙抹灰完成后付清。

八、合同内容：

1、质量：甲方为乙方提供质量要求和技术交底，乙方必须严格按照施工规范施工，服从工地质量管理人员的安排，杜绝发生质量事故，在日常质检和分项工程竣工时，该分项工程质量必须达到国家验收规范标准。经建设单位、监理单位检查验收并达到质量验收要求后，方可进行下道工序施工。

2、安全：甲方为乙方提供劳动设施，为乙方做好安全技术交底和岗前安全教育。乙方必须严格遵守安全操作规范，服从工地安全员的管理，杜绝违章作业、杜绝发生各类安全事故。乙方工人应及时发现和上报自己操作区域内的一切安全事故隐患，严禁在存有安全隐患的区域内作业。如乙方违反安全制度，必须接受工地安全员对违反者的经济处罚，如乙方人员因违章作业照成事故，一切责任由乙方负责。

3、文明施工：乙方除保质保量完成本职工作外，还必须做到文明施工。乙方如有下列一项未达到文明施工要求，扣该承包方承包款1000元，（1）乙方必须做到施工场地文明，对工作区内做到工完料净。严禁将施工材料乱放。钢筋损耗必须控制在1%内，绑扎丝用量按绑扎钢筋量每吨3.5公斤提供。（2）乙方必须保证其材料堆放地的材料堆放整齐、文明，保证本组工人宿舍及宿舍院内卫生整洁。（3）甲方提供施工大型机具，小型机具有乙方自己解决。乙方必须保证所用机具不丢失、不损坏，且运作正常、保养良好。（4）工地严禁酗酒、打架闹事、盗窃等不良行为。如果出现打闹事件一次，对责任班组每人次罚款1000元，造成后果由责任方自负，甲方概不负责。

4、工期：乙方必须严格按照施工队统一制定的施工进度进行。不得拖期，不影响下道工序施工，如在规定期内未完成要求的工程量，每发生一次，扣罚乙方所承包款的2%，并由乙方承担所有误工和托期损失。中途退场按已完成工程量的50%进行结算。

5、工地要求：（！）甲方根据有关施工规定为乙方提供规定范围内的施工方便，确保工程顺利完工。钢筋进场乙方必须配合卸料。（2）乙方必须服从工地的各项管理规定。（3）乙方必须服从质量、安全、文明施工、临时用电等甲方各口管理人员的具体要求和安排，否则管理人员将对其进行合理处罚。（4）甲方提供床铺、临设，乙方必须爱惜，不得乱划、乱写、乱钉等，若有损坏毁坏的乙方必须照价赔偿。乙方必须节约用电、用水。（5）乙方在签约后的施工过程中，不得中途停工或半路退出，否则不予结算并扣除乙方所有的承包款。

九、本协议一式两份，签字生效。未尽事宜，协商解决。

甲方代表：乙方代表：

年月日

第五篇：班组协议书(钢筋组)

班组协议书（钢筋组）

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及有关的法律、法规，甲、乙双方本着公平、自愿、城信务实的原则，就本工程施工事项达成一致意见，供双方遵守，并具同等法律效力。

一、工程概况：

1、2、工程地址： 工程名称：

3、工程内容：割机、断钢机、弯钢机、调直机、焊接机具等一切自用机械电缆线设备、照明设备c、安装所用扎丝、铁马凳、垫块、二装、构造柱、压带、压顶、小柱、过梁等一切钢筋制安。d配合上、下车（自用材料）自身卫生、清理现场、原材料、半成品、成品、废品等堆码整齐。

4、工程承包方式：人工费、个人安全设备、加工机具和小材料。

5、开工日期：

6、交工日期：

7、质量标准：

8、单价： a、砖砼按13元/㎡（按施工图计算）

b、框架按23元/㎡（按施工图计算）

c、基础、增加圈梁按/m计算费用

二、组织领导：

1)甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活等工作。

2)乙方必须确保进场人员的身体健康、技术能力强，严禁使用童工。特殊工种必须持有上岗证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，必须保证本组技术实力和队伍的稳定性。

3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方各项规章制度及文明施工要求。

4)合同期内，未经双方协商一致并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则由此导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方全部承担。

三、双方责任：



1、甲方责任：

1)提供乙方进场人员的作业条件，协助办理临时证件。

2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、材料使用等各项规章制度的建立、监督与实施。

3)提供施工必要的机械设备（塔机、门架）外其余的小型设备和工具由乙方自备。4)保证材料供应（材料运至施工现场内），如确因特殊原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。



2、乙方责任：

1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，执行国家现行《施工技术验收规范》。服从建设、临理单位、项目管理人员及甲方管理人员的监督和指挥，确保工程质量达到合格等级以上。

2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时必须进行三级安全教育，必须认真学习、执行《安全操作规程》以及安全方面的管理制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，乙方并承担因违反安全操作规程和安全制度而造成的所有安全事故的一切责任。

3)做到文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、项目部、甲方及其施工人员的关系。若违反，甲方按每次100-300元处罚。4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场（每月不少于28个工作日），未经甲方同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担，并作每次200-500元罚款。

5)严格按照甲方规定，不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并全数回收，做到工完场清，不准从楼层上往下抛洒建筑垃圾，否则每次按300-500元以上的罚款。6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护保养与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用以及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。7)乙方必须做到分部分项上下交接工作上清下接，如有质量及不文明施工班组者，甲方有权按排人员进行现场质量文明清理，其费用在乙方承包金额中乘以2倍后扣除。

8）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以扣款处理，所扣款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场，提前离场及被清离场者，只付已做工程量50%。

9）提前一周提供下周材料计划，并以书面上交项目主管人员。

10）使用各种成品及半成品材料必须先套材、放样、后下料制作。

11)乙方提供标示、标牌、操作规程牌必须达到验收标准。



四、质量和检查：

1、工程质量应达成甲方与项目部签订协议的质量标准，质量标准的评定以国家现行的质量检验为依据，工程质量达不到约定的质量标准，甲方有权书面通知乙方解除本合同，乙方立即退场并承担违约责任，甲方有权追究乙方由此造成的一切损失。

2、钢筋箍筋弯度、平直长度、搭接长度、弯钩长度必须控制在《规范规定》范围内。

3、现场必须用废旧钢筋另做马凳铁，不准私自切割可用在楼层上的钢筋。

4、钢筋损耗率损耗在1%以内，超出量部份由承包人承担赔偿。

5、钢筋如扫描不合格时发生的任何费用损失由乙方负责，由甲方组织相关单位验收合格后方可进行浇筑砼。

6、现场用的钢材、自用材料上下车费由乙方承担，其费用不另行计算。

7、属业主、甲方、项目部分包范围内，乙方必须无条件配合好。施工管理、惩罚、乙方按甲方与项目部签订的合同按费用比例同步执行。

8、发生质量事故，由乙方责任造成，其返工损失由乙方承担，按实际损失计算，因此而引起的工期推延损失也由乙方承担（每天1000-50000元），造成在的工期拖延按甲方与项目部签定的合同由乙方承担赔偿和罚款。发生安全事故导致工期拖延仍然按以上处罚办理。如因甲方责任造成的乙方有权向甲方索取相关损失。

9、若因质量等问题造成验收不能通过时，产生的一切费用均由乙方承担。

五、安全及保险：

1、乙方应遵守建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受相关职能部门和安全人员的检查，凡因乙方不遵守安全操作规程，造成的人身伤亡以及直接经济损失由乙方自行负责，人身安全意外伤害保险由甲方统一购买，费用由乙方承担；

2、工地范围内严禁出现打架事件，发生一次打架双方各扣工资5000元，并处罚打架班组长202_元，甲方在发放班组工资时扣除。

3、工地内严禁赌博，对参与者一次扣工资200元，并写书面检讨上墙，甲方在发放班组长工资中扣除。情节严重的予以辞退。

4、乙方人员要严格执行《安全法》和甲方制定的《安全生产、文明施工责任书》有关规定。《四川省劳动安全条例》JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》、JGJ132-202_《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》及上级有关劳动安全、消防、道路交通的安全规范、法规和规定。健全和完善并认真执行安全生产规章制度。

5、乙方人员上岗作业前，由乙方联系人员会同甲方负责人、安全员进行入场三级教育，并经受教育者签名为证。

6、乙方要提供必须的安全防护措施及设备，经甲方验收合格后工作才能上岗作业，如发现不安全因素，乙方应无条件整改。

7、乙方必须严格执行操作规程，保证安全生产。在签订《协议》时，乙方必须与甲方签订《安全生产文明施工责任书》、《工程治安消防安全责任书》和流动人口管理办法，作为本《合同》的附件一并执行。

8、所有材料、钢材、箍筋、成型的和不成型的，包括各种大小机械、施工用具、用品，一律按指定位置堆码整齐，如违规，按每次每处罚款乙方500-1000元，直到纠正为止。

9、不论施工场内场外乱拉大小便，逮到一次罚款200元，现场或楼层上有大小便但未逮到人还是罚款50元，在乙方承包费中扣除。

10、乙方人员必须遵守工地规章制度，工地不准住人，不得酒后上班、代病上班、穿拖鞋上班、不戴安全帽上班，高空作业必须拴安全绳，非专业人员不得擅自操作机械设备，遵守防盗、防火制度，如发生按每次100-500元处罚。

11、工程施工中，任何大小事故的责任和经济损失全由乙方承担，甲方概不负责。

12、不论场外场内施工及交工阶段现场和楼栋的自身清洁卫生由乙方承担，如违犯或不做按相关规定处罚，甲方另找人做产生的费用由乙方承担。

13、乙方无条件配合水电、消防、弱电预埋工作，如因不配合一次罚款乙方100-500元。

六、人工工资支付：

1、包干方式：承包内容中的建筑面积包干（屋面基础、二装、塔机基础已包含在内，不另计费）。

2、费用标准与结算方式：按设计施工图面积计算。

3、乙方承包费按建筑面积每平方米13元包干，承包费中包括了人工工资、各种大小机械及配件、周转材料、低值易耗材料、施工用具用品及各种费用。即承包费包括了乙方所有费用。

4、付款方式：主体三层完工后，按完成工程量的70%给付人工费，工程全部竣工后，付给乙方总额的90%。其余10%在工程全部竣工验收后3个月内付清。

5、乙方必须按约定工期竣工，属乙方原因造成工期拖延按甲方与项目部签定的合同费用处理乙方。

6、乙方所有施工人员的任何保险费用由乙方自行承担。

7、因设计变更产生的费用以实际工程量计量，安分项报价如无分项报价按市场价结算。

8、不可抗力因素的情况发生时，按甲方与项目部签定的合同与乙方同步执行。

9、因设计变更产生的202_元以内（含202_元）的经济费用不与乙方作经济增减。若超出202_元，乙方按实际发生的变更量计算人工费，价格按市场价降15%向甲方结算。

七、工程施工检查要求：

1、施工班组进行施工前，必须与甲方现场管理人员进行安全技术交底工作。

2、每一道工序完成后，乙方施工人员必须做到工完场清，并按规范要求和技术交底进行自检，自检互检合格后，乙方通知甲方施工管理人员一起进行检查，合格后双方签字生效。

3、对在检查中发现属乙方施工原因造成的问题，必须及时无条件地返工整改。因返工造成材料浪费的，乙方除赔偿返工的材料损失外，每处再按200—202_元进行扣款处理。

八、其它：

1、乙方须确保支付人工工资，保证不发生劳动工资投拆事件。月工资支付表（必须劳动者本人签字）每月15日前交甲方备案。

2、由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。

3、乙方派为现场全权代表，负责日常管理，协调工作，落实现场及班组的管理制度具体到人头。（附各工种负责人人员配备表，在施工中途不得擅自更换）。

4、乙方负责人定期到工地与甲方主管领导检查该项目各班组生产进度、质量、安全等方面的情况，不断总结，拿出不断提高的管理措施。

5、乙方班组人员不服从甲方管理人员指挥安排、检查、监督的，除警告乙方现场代表外，另罚款100元/人/次，情节严重的甲方可追加罚款。乙方班组对甲方现场管理人员指挥安排另有良好建议的，应由乙方现场代表与甲方现场管理负责人交涉，但不得以此贻误工作。

6、对乙方不能达到工程质量、工期要求的，甲方有权书面要求乙方限期调整、整改或返工，返工的人工费、材料费及机械损失均由乙方负责。三次出现类似情况的班组，甲方有权要求其无条件退场。

7、工期、质量没有达到约定要求，延误工期造成的经济损失，质量返修发生的费用和相关损失，由责任方负责。

8、违反安全施工管理规定，乙方必须承担相关责任并更换有关人员，甲方将给予乙方一定违约处罚。

9、工人违反劳动纪律、治安、消防管理制度造成的经济损失，由乙方负责。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效率，经双方签字后即生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

年月日