第一篇：人工费劳务分包合同

劳 务 分 包 合 同

甲方：盘锦奥玛装饰工程有限公司新生项目部

乙方：身份证号：

经双方友好协商，甲方将新生监狱营房改造工程中的水暖安装、给排水安装、卫生洁具安装委托给乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：新生监狱二监区营房改造

工程地点：新生监狱二监区

工程情况：本工程为旧楼改造

二、承包范围及方式

1.承包内容：

本楼的所有卫生间给排水安装、卫生间洁具安装、本楼的采暖管线拆除安装、散热器拆除安装。以上工程含打眼、锯沟，给排水采暖的灌水试验合打压试验。

2.承包方式：

包人工、包质量（合格）、包工期、包安全生产、文明施工。

3.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术、质量、安全要求；规范和各种现场指示。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。

4.除甲方现场项目部管理人员的指挥错误，引起返工所发生的费用给予增补外，由乙方施工错误造成的损失将不与计算。

三、施工工期及工人进场时间：

本工程工人自202_年10月6日进场施工；202_年10月15日基础工程施工完毕；202_年10月23日器具安装完毕。确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。

四、承包单价：

1.质量、安全、进度、文明施工、作业项目等以上已说明的工作内容和工作范围均在劳务包干范围内。

3.质量、安全、进度、文明施工为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可（验收通过）。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用（即按乙方完成总量60％予以结算）。

4.非施工图的承包范围内甲方用工，按日工作时间10小时计，200元/工日。此零工现金结算，不计入工程总价。

五、双方职责、义务及权利:

（1）甲方

1.提供必要的施工用水，用电。

2.负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。

3.编制施工进度计划，提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交

底和安全生产交底。

4.按工程进度做好材料供应工作。

5.项目部现场管理人员负责对各班组进行生产、技术、安全、质量的检查督促及指导。协调与其它工种之间的关系，协助乙方做好各项工作。

6.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元，不高于500元，直接在乙方每月任务单中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。

（2）乙方

1.组织有法制观念及专业技术，素质好的成建制的职工进场，严禁60岁以上、体弱多病的成年人及未成年人进场。

2.进场人员必须持有居民身份证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照及花名册一份，一经注册不得随意变动，如需调动，报项目部备案。

3.严格遵守安全生产的操作规程，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产。生产中的安全事故，谁造成的由谁负责。

4.所有劳保用品必须符合甲方及当地政府的要求，由乙方自行采购或甲方代购，若委托甲方代购，此费用从乙方工程款中扣除，扣除金额为采购价+5%。

5.按预算到仓库领料。如施工中浪费，造成用料超出施工预算定额，超过部分从人工费中扣除。

6.必须文明施工，严禁材料乱放，施工地段中必须日做日清，控制定量，工完料尽。工完场清。

7.因施工造成工程质量问题的，均由乙方负责处理。

8.垂直运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输.9.乙方必须配合甲方签定正规的劳务备案合同并提供劳务公司的相应资质等。备案费用由乙方负责。

六、质量要求：

1.本工程的质量指标为达到合格，实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求。

2.质量考核分阶段，同时由项目部实行不定期抽查。如遇有哪个分项工程不能实现阶段优质目标，甲方将随时终止合同，并按本合同第四款第三条结帐。

七、材料节约及工具使用：

1.安全帽、卷尺、钢筋剪刀等所有工具劳保用品均由乙方自理。

2.乙方在施工中,必须做到工完场清，谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导，若发现浪费现象，视情节给予罚款每次不少于500元，若遇有场地不清,工完不清，甲方有权责令其班组清理后施工，如果不履行好此项工作，甲方将做出强制手段，指令他人清理，到时其费用支出由责任班组承担。

3．乙方应及时按照甲方要求的时间提交材料进场计划。

八、安全生产文明施工：

按乙方与甲方质安部所签安全生产责任制及条例执行。

九、付款方式：

十、其它：

1.甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。

2.社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中，不得向甲方另行计算。

3.未尽事宜，双方洽商解决，本合同解释权属甲方。

4.如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方应主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算.5.本合同一式肆份，甲乙双方各贰份，签字盖章后生效，工程完工后自动失效。

以下无正文

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

202_年 10 月5日202_年 10月5 日

第二篇：人工费分包合同

建筑装饰工程施工合同

发包方（甲方）：深圳广田装饰集团股份有限公司锦州国际大酒店项目部 ＿

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条 工程概况

l.l 工程名称：＿锦州国际大酒店室内装饰工程＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1.2 工程地点：＿锦州市松山新区科技路78号

1.3 承包范围：23层至27标准层、28、29层商务套间楼层共计7层精壮修部分的瓦、木、油三个工种；玻璃及五金安装；空调、消防、水电等安装工程遗留的墙地面的孔洞封堵；整楼层卫生垃圾清扫、材料堆放管理、临时卫生间管理、垃圾统一堆放到升降机口。

l.4 承包方式：包轻工（包质量、包安全、包工期）。

1.5 工期：本工程自202_年12月3日开工，于202_年07月31日竣工。

1.6 工程质量：

1.7 合同价款（人民币大写）：

第2条 甲方工作

2.1 开工前 3 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 3份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电接口，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第3条 乙方工作

3.1 绝对保证不损害公司利益，维护公司形象，质量第一，安全施工。

3.2参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.3 指派为 乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，文明施工、按前施工、解决由乙方负责的各项事宜。

3.4 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾销纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(配合施工单位)的关系。

3.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.7 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条 关于工期的约定

4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶上采取的措施费用。

4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

第5条 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73一9l)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300一88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2 本工程质量应达到国家质量评定鲁班奖合格标准。

5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其验及返工费用由乙方承担，但工期应予顺延。

5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

第6条 关于工程价款及结算的约定

6.1 双方商定本合同价款采用＿以实际装修面积计算，客房室内部分每平方米 元、23-28层公共走道部分每平方米 元、29层公共走道部分每平方米 元固定价格。

6.2 本合同生效后，甲方按月进度付给进度款，按进度的的 %支付工程款，拨付时间为总包拨付进度款到款后第3天，尾款竣工结算时一次结清。

6.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 7天内审查完毕，到期末提出异议，视为同意。并在56天内，结清尾款。

第7条 关于材料供应的约定

7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，负责垂直运输至各层楼梯口。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2 甲方应出具材料供应计划表，如材料未能如期供应，造成乙方误工等损失，由甲方承担赔偿损失。工期相应顺延。

7.3 凡由于乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若己使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第8条 有关安全生产和防火的约定

8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条 奖励和违约责任

9.l 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为奖励。

9.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.3 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.8 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条 争议或纠纷处理

10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向当地人民法院起诉）。

第11条 其它约定

11.1 施工按第一套深化图纸施工，如有设计图纸变更，增加工程量，由甲方补贴乙方实际相应费用。

第12条 附 则

l2.1 本工程保修期二年。

12.2本合同正本两份，双方各执一份。

12.3本合同履行完成后自动终止。

12.4附件

(1)施工图纸或作法说明

(2)工程项目内容：23层至29层精装部分瓦木油工种施工、出具材料计划清单、现场放线出材料加工尺寸工作（电脑打印版）、成品保护、施工楼层卫生清理及临时卫生间的建设和管理。

(3)工程预算书

(4)甲方提供货物清单每层4个配电箱

(5)会议纪要

(6)设计变更

(7)其他：包含施工工具、所有锯片、磨片、钻头、钻嘴、批头、刀头等施工易损件。

甲方(盖章)： 代理人： 单位地址： 电话： 传真： 邮码： 开户银行： 户名： 帐号：

****年**月**日

乙方(盖章)： 代理人： 单位地址： 电话： 传真： 邮码： 开户银行： 户名： 帐号：

****年**月**日

第三篇：劳务分包合同

合同编号：

劳务分包合同

劳务发包方：江苏广宇建设集团公司山西分公司土建工程处 劳务分包方：****劳务队

工程名称：晋中市鑫悦房地产开发公司鑫悦花园高层住宅1#楼 施工地址：龙湖街南、辽阳路东侧

劳务分包合同

劳务发包方（甲方）：江苏广宇建设集团公司山西分公司土建工程处

劳务分包方（乙方）：*****劳务队

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》有关规定，为明确甲、乙双方在劳务分包中的权利、义务和责任，经双方协商一致同意，签订本合同。

第一条：工程概况1、2、3、地上十八层及出顶。

4、工、上下力资），附材（铁丝、铁钉、绑丝、pvc穿墙管、胶带纸、脱模剂、电焊条、铁锹、灰桶、施工用线等手头工具，三钢料具保管）施工中所需附材全部由乙方负责，甲方只负责主材及机械。现场文明施工1元/ m²，附材5元/ m²，主体结构102元/ m²。

5、第二条：工期和进场要求：

1、开工日期；

2、竣（交）工日期：

3、有效工期：

4、分阶段工期要求：

5、分包队伍进场日期和人员要求.计划安排，确定人数，甲方认可。

6、其他约定：

第三条：分包队伍素质、条件

1、劳务分包队伍必须是经考察合格，并具备相应资质、有《人营业执照》的施工队

伍。劳务分包队伍不得挂靠在他人名下。

2、劳务分包后，不得违法将工程以任何形式转包，再分包给他人。

3、分包单位与劳务人员必须有以书面形式订立的有效劳动合同。

4、严禁使用未满18周岁的未成年人。

5、分包队伍应进行施工前安全生产教育，并经培训合格后在上岗。

6、分包队伍必须按照务工所在地劳动行政主管部门规定办理的务工手续。

7、从事技术工种和技术、管理人员，上岗前应经过培训，并取得相应的职业技能资

格证书。

8、从事电工、电气焊、起重、架子等特种作业人员必须经过专门培训，并取得特种

作业资格证书。

9、分包队伍应完善内部管理机制和管理规章制度，能实行有效的生产、生活管理。

第四条：对劳务发包方的基本要求

1、能为分包单位提供符合文明施工要求的住宿、办公和餐饮用房和条件。

2、能建立健全劳务安全、卫生制度，执行国家劳务安全、卫生规程和标准，并配合分包方搞好劳动安全，卫生教育。

3、能提供必要的劳动安全、卫生设施和条件，并应符合国家有关规定。

4、对分包队伍的生产、生活应提供必要的帮助，并实施有效的监督与管理。第五条：工程质量标准和具体要求：根据国家规定标准执行，达到优良工程。

第六条：安全生产和文明施工

1、甲、乙双方应签订专项安全文明生产责任状，明确双方义务、责任及奖罚措施。

2、双方必须认真履行有关安全生产的各项法律、法规，发生安全事故时，双方均有义务采取施救措施，保护现场，配合事故的隐患调查和善后处理工作。

3、施工单位有义务从事危险作业人员办理意外伤害保险。

第七条：劳务分包价格

1、除外。

2、单价和计价单位有关条件是：结构、文明施工及附材），阳台面积算一半，飘窗及空调板不计面积。

3、其它约定：

第八条：劳务费结算方式和阶段性付款方法：出±0.000付款，每月按工程进度款的70%支付，每月20号申报工程量，次月15号前付款，主体封顶后付85%，主体验收后付95%，其余5%待主体验收工人退场后三个月付清。

第九条;甲方的义务与责任

1、甲方有义务为乙方提供必要的技术资料、施工机具及应甲方提供的材料和制成品，并能满足合同工期、质量和安全生产的约定要求。

2、乙方施工生产、生活所需的水、电、动力条件。

3、甲方应协助乙方在施工期间与其他协作、配合方的沟通、联系。

4、甲方应按合同规定，足额、及时结算工程款，支付生活费，以保证乙方正常的生

产、生活。

5、由甲方原因造成乙方的停、窝、返工，应对乙方进行赔偿和补偿。

第十条：乙方的义务与责任

1、乙方应按合同约定及时组织人员进场，人数和工种能满足施工需要。

2、乙方应有内部管理制度，并配备必要的工程技术和管理人员，对内实施有效管理。

3、乙方进场后，应无条件服从甲方现场的各项规章和管理规定，服从甲方的生产指

挥调动和管理。

4、乙方在施工中发生和发现的问题应主动向甲方报告，对重大质量问题不得私自处

理和隐瞒不报。乙方负责本方人员的安全技术交底。施工中应严格执行质量标准和操作规程。注意材料节约和成品、半成品保护。因以上原因给甲方造成损失的应负赔偿责任。

5、乙方人员应正确使用、爱护施工机具和安全防护设施，严禁野蛮施工和违章作业，由此造成损害的，乙方负赔偿责任。

6、乙方应加强内部管理，维护党政生产、生活秩序。由于内部管理不善，给甲方造

成不良影响和损失的，乙方应负赔偿责任，事态严重、影响恶劣或经多次整改无效的，甲方有权单方终止合同，将乙方应无条件退场。

第十一条：质量保证和验收；乙方所施工的任何部位，每道工序，必须经过甲方监理及项目部有关人员验收、认可，方能进行下一道工序，否则一切损失有乙方负责承担。

第十二条：材料供应、验收和使用：现场施工所用材料，必须由甲方监理验收、认可后方能使用。第十三条：建筑机械设备的使用与维护：乙方所用机械必须及时保养、维护、修理、修理配件由甲方负责。

第十四条：违约责任和索赔权：第十五条：双方约定的奖罚措施：根据现场具体情况，双方协商确定。

第十六条：合同的生效与终止 本合同生效条件为：签字盖章后生效

本合同终止条件是以下第1、2款。

1、合同全部履行完毕，双方无争议。

2、因自然灾害等不可抗拒因素。

3、国家调整政策使本合同无法以继续履行。

4、第十七条：合同争议双方在履约过程中发生争议时，按以下第1款处理：

1、由上级有关部门进行调解。

2、向施工所在地劳动仲裁委员会申请仲裁。

3、向施工所在地人民法院起诉。

4、第十八条：对产品质量本合同的追溯期和连带责任按国家有关政策执行。

附件

一、1、乙方必须向甲方交纳质量保证金拾万元，±0.000封顶，退还一半，其余年底退还。

乙方1#楼施工能达到甲方的质量及进度要求，2#楼让乙方继续施工，具体协议另议。

2、图纸以外的工程量，按202_年山西定额，乘1.3的系数计算，不能按工程量计算的按每人每天45天计算。

3、现场电工、塔吊工由甲方负责，信号工由乙方负责。

甲方：乙方：

年月日

第四篇：劳务分包合同

模板劳务分包合同

甲方：

乙方：（附加身份证复印件）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xxxxx水电站工程模板劳务分包事项协商达成一致，订立本劳务分包合同。

1、工程概况

1.1工程名称：xxxx水电站工程。

1.2工程质量：优良

2、承包方式

包人工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包治安达标、包胶纸、包超量的铁丝、元钉等辅助材料、包扳手、锤子、尺子等工具用具、包工程保修的方式承包本工程的模板工程施工任务。平面模板综合单价：元/m2，曲面模板综合单价：元/m2，承重脚手架综合单价：元/m。

3、工作内容

3.1模板的制作、安装、拆除（包括脚手架支护、模板拉筋加固、拉筋头割除等）、补缝、刷隔离剂、看护模板、场内运输、整理集中堆放、模板厂地清理保持整洁、模板支立为配合其它班组人员施工、搭自用架子、浇筑砼时看护、每次清理立模后多余材料、并收集拟定地点堆放整齐等全部操作过程所须木工及相关工种的工作内容。

3.2各种辅助、配合、保护等工作，包括安装、温控、金结、细部结构等的各种预留孔洞、槽模板的制安、拆除和预埋件含铜片止水、橡胶止水等的安放等所需的全部工作。

3.3周边护栏、施工时“四口五临边”的安全防护和施工过程中对护栏、安全梯、安全网、安全防护整改、修复等工作。

4、工程质量

4.1质量目标：确保施工质量达到优良标准，若乙方原因达不到有关验收标准，采取的补救措施，所发生的费用均由乙方承担。

4.2乙方应认真按照规范要求、质量验收标准和设计图纸以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的监督、检验，为检查验收提供方便条件。3

4.3模板的接缝和封口、补缝的处理应达到验收要求，实测或观感效果以达到甲方满意为准。

4.4乙方必须施工样板模板工程，并经甲方确认后方可大面积施工；否则，因此发生的损失费用均由乙方承担。

4.5工程的施工质量若达不到约定的质量标准，乙方应在甲方的通知时间内派人立即整改，并使之达到质量的验收标准；若乙方在甲方通知的时间内未派人整改或整改不力，甲方可另派他人进行整改，直到符合约定标准，并承担因质量原因所引起的所有费用和甲方请他人采取补救措施的所有费用（乙方同意甲方在工程结算款中直接扣除），且工期不得顺延。

4.6甲方和工程监理对工程质量的任何验收和检查，不能免除乙方对工程质量所应承担的全部责任。

4.9在工程保修期内，乙方应在接到保修通知后立即派人处理，否则甲方可请他人处理，由此而发生的费用由男方在工程保修金或工程结算款中直接扣除。

5、施工工期

5.1乙方承诺：工程的施工工期完全满足甲方编排的周、月进度计划天数和甲方对总进度计划的要求（包括法定的节假日在内）。

5.2如遇春节、农忙、夏季、寒冬等期间，没有保证施工生产的正常进行，没有确保甲方要求的节点工期，带来的损失将在完工结算30%工程款中扣除。

5.3若甲方要求对工程工期顺延或提前，则乙方承包的施工范围内工程工期应相应顺延或提前，乙方必须无条件服从且不得向甲方索赔任何额外的费用。

6、安全生产工作

6.1乙方应严格按照操作规程组织施工生产，做好施工范围的安全防护措施（搭拆四口五临边的安全防护栏杆、安全梯、安全网、防护棚等），对承包范围内存在的安全隐患，应立即向甲方报告，经整改后方可继续施工。

6.3乙方人员施工，必须佩戴自身的安全防护（安全帽、安全带等），确保安全生产，其相关费用已包括在工程结算单价中。

6.4乙方人员高空作业，在做好安全防护的同时，必须采取相关的防护措施，并派专人值勤，并接受甲方的检查和监督。

6.5施工过程中，若乙方人员违反施工安全的有关规定，则甲方按50元/次对乙方人员进行罚款，罚款的金额在乙方的进度款中扣除。

6.6甲方统一为乙方办理人身意外伤害保险，乙方承担因其自身原因引发的安全事故70%的经济责任，只要是发生安全事故乙方有责任的处质保金没收的罚款。

7、材料、设备的供应和管理

7.1乙方在施工过程中应按甲方的要求实行限额领料制度。电焊条：1.98kg/100m，铁丝：4.0kg/100m2，铁钉：6.25kg/100m2，如因乙方原因超领，超领的材料按采购价计算的费用均由乙方承担，并在工程结算中直接扣除。

7.2工地范围内各种材料（模板、木方、拉筋、拉筋头、木垫块、钢管、电焊机等）的水平运输及6m以内垂直运输工作由乙方负责，超过6m的垂直运输，甲方提供垂直运输机械，其它乙方负责；工地范围外200m以内的材料、设备运输由乙方自己负责，200m以外的材料、设备运输由甲方提供运输工具，乙方组织运输承担自身的人工费，；施工工程中，必须将木方模板(起钉后)、钢管、扣件按施工现场场区布置要求分类分规格堆放，以符合文明施工的要求，因此而发生费用均已包含在工程的结算单价中。模板须保证复用5次以上，因水浸等非人为因素破坏的不计在复用范围内；扣件若发现收班后未进行清理或弃在非施工区域按5元/个进行处罚。

7.3因乙方施工的质量问题而造成的返工或人为的损坏等而引起材料的损失，其材料费用按市场价计算由乙方承担。

7.4工程施工所用的铅丝、胶带纸等辅料由乙方自理，其费用已包括在工程的结算单价中。

7.5进场甲方提供刨床1套、电钻2把、手电锯2把，施工期间机械的维护、保养、看管等相关一切事务归乙方，工程施工完毕乙方将机械完好交付甲方。焊条、铁丝、铁钉等消耗品限额领料，超领费用由乙方承担；扳手、锤子、钻头、刀片、尺子、扫帚、尺条子、腊线等均由乙方自理，其费用均已包含在工程的结算单价中。

7.6工程的模板体系是钢木拼装（胶合板），乙方负责做好模板的制作、定位、改制、拆除及扣件、钢管、模板等周转材料的刷油（或隔离剂）保养等工作，其相关的费用已包含在工程的结算单价中。

7.7在施工过程中，因脚手体系、模板体系的转换及模板的改制，因此而发生的费用已包含在工程的结算单价中。

7.8施工区域范围内的剩余材料均为甲方所有，乙方无权处理，一旦发现除追缴外，视情节将对乙方处以材料市场价两倍以上的罚款并在乙方的工程结算中直接扣除。

7.9甲方供应的材料有可能中断或临时的停电、停水、机械发生故障等，乙方应做好人员的安排工作，其相关的一切费用已包含在工程的结算单价中，甲方对乙方一律不予以补贴任何额外的费用。

8、工程结算造价的确定

8.1工程的结算价以工程的图纸模板面积（㎡）×结算综合价格计算。

28.2模板面积的确定：按施工图纸计算，模板与砼的接触面积确定工程的结算模板面积。

8.3工程的合同造价，按本合同规定的条款按实结算。

8.4承包结算价格中，包括（但不限于）工程施工（含工程的设计变更）所必须的人工费、工地范围内各种材料运输的人工费、工具用具费、小型机械费、元钉及铅丝等辅助材料费、配合费、安全文明施工措施费、劳动保护费、车旅费、夜间施工津贴、配合测量放线和高空降效费、各种孔洞、槽的制安拆等所有辅助所需的人工费、进退场费、确保优良工程所需的人工费、管理费、利润、税金（不含建筑营业税）、不可预见费、风险费、乙方人员进（地区）施工所需的办证费等，即工程完工验收前所需的一切费用（注：为模板支立搭的各种附架、桁架、斜撑等都包含在综合单价里面，结算只计承重脚手架费用）。

8.5甲、乙方在签约前已完全明确施工图设计和工程施工过程中将会遇到与其他单位和工种的协调、配合及现场实际情况对乙方施工可能带来的一切影响，工程结算价已完全考虑所有各种因素对价格的影响，本工程合同单价在任何情况下均不得调整。

9、工程结算办法

9.1、每月甲方的进度产值报表审批下来后，甲方收到业主方进度款后支付给乙方当月模板产值（乙方模板单价乘当月结算模板量）的60%，另30%待XX电站工程验收合格后一次性付清，10%留作质保金，工程1年保质期完后付清。

9.2.甲乙双方结算产值以甲方模板工程量负责人开具的模板结算单数量为准。

11.3若甲方有需要，因此而发生的合同外记日工（需经甲方现场代表签认后方可结算），结算单价为80元/工日。

9.3经甲方和工程监理验收，经整改后评定为合格工程的，乙方同意按合格的价格下浮10%结算。

9.4未结算时，甲方保证乙方人员的生活费用，平均300元/月•人，结算时扣回支付的生活费。

10、其他事项

10.1由于乙方的劳动力或工程的施工质量、进度、安全、文明施工不能按规范及甲方要求施工等方面的要求，甲方可以随时终止合同的执行。同时甲方可直接与他人另签订劳务合同。

10.2甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款1000元，第二次罚款202_元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。

10.3由于业主和甲方的原因，造成本工程停、缓建，乙方不得向甲方提出任何索赔和追加任何费用。

10.4未尽事宜，双方友好协商确定。

10.5本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，甲、乙双方代表签字盖章后生效，工程款清，本合同自行失效。

甲方：乙方：

日期：年月期：年月日日日

第五篇：劳务分包合同

建设工程施工劳务分包合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与发包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），现双方就泥工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3分包范围：

1.4 分包性质：包工不包料（含部分辅料及施工机具）

1.5提供分包劳务内容：

（1）土方工程：基槽（坑）内的清理找平；基础土方机械回填人工配合夯填至图纸设计高程。

（2）基础、主体工程：砌体工程、砼工程全部内容。

（3）楼、地面工程：地面土方平整、夯实、碎石垫层辅垫、砼垫层浇筑及水泥砂浆地面；楼面清理、水泥砂浆整体面层。

（4）建筑装饰装修工程：外墙、内墙全抹灰工作内容。

（5）建筑屋面工程：平屋面：水泥砂浆找平层、保温层、保护层浇筑、密封材料嵌缝。

2、分包工作期限

开始工作日期：年 月 日，结束工作日期：年 月 日 总日历工作天数为：天（含风、雨、雪天及节假日）

3、质量标准

工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工 1

程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达

到合格评定标准。

4、甲方义务

4．1向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，并

满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间

和质量要求；

4.2 按时提供图纸，及时交付应供材料，所提供的施工及安全设施

包括脚手架、竹排、安全网；

4.3按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；

4.4 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关

系。

5、乙方义务

5.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相

应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

5.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月

施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提

交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力

安排计划，经甲方批准后严格实施；

乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划，甲方有权进行处

罚，或安排其他劳务分包人施工（甚至更换乙方）赶工所需费用从乙方

报酬中扣除。

5.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设

计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术

规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管

理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

5.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时

检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上

岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

5.5 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置

标牌，搞好生活区的管理，现场每天必须做到工完料净地清的标准，若

有违反，按情况每次罚款100-500元，做好自身责任区的治安保卫工作；

5.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工

验收；

5.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切

经济损失及各种罚款；

5.8 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转

材料及其他设施；

5.9乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

5.10 乙方应对其作业内容的实施、完工负责，自备以下用具自理，包括：灰桶、板车、锹、木尺条、灰线、安全帽、斗车、电动振动棒、平板器带分线、植拉墙筋（含植胶），搅拌机械的清洗维护等工作；注

意用电安全，并搞好工地环境卫生，应达到现场安全文明标准；负责竣

工清场工作。

5.11 现场生活所需小型临时设施和生产工棚，乙方自行搭设。

6、安全施工与安全防护

6.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准

进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必

要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

6.2 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。发生的安

全事故一律由乙方承担相应法律责任及发生的所有费用。

6.3 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临

街交通要道附近施工时，施工开始前应采取安全防护措施，经甲方认可

后实施，防护措施费用由乙方承担。

6.4 乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其

他保护用品），由乙方自行负责供应，不佩戴安全帽一律不准进入施工

现场。

7、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部

门并报告甲方，同时按双方约定及法律规定对事故及时进行处理。

10、劳务报酬

10.1 本工程的劳务报酬按劳务分包范围内工程房屋的建筑面积计

（）元∕㎡包干计算（本工程劳务报酬为固定劳务报酬，不可调整）；

10.2 本工程单包价在合同签订后一定要按价施工完成，如果中途因工价上调因素完不成的由乙方承担法律责任。

12、劳务报酬的支付

12．1 劳务报酬分段支付：

14、施工验收与配合14．1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。

但甲方与发包人间的工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

14．2 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

15、违约责任

15．1 甲方不按约定支付劳务报酬时，应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。

15．2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付1000元的违约金；

（2）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金10000元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

15．3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

16、争 议

甲方和乙方在履行合同时发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向岳阳市仲裁委员会申请仲裁。

17、禁止转包或再分包

乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除本合同，乙方应承担相应违约责任，并赔偿由此给承包人造

成的各项经济损失，包括不限于因工程质量不达标或工期延误而承包人应向发包人承担的违约金、。

18、合同附则

本合同双方签字（盖章）后生效，合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方：

电话：

订立时间：年 月乙方：电话：日