第一篇：202_年造价员考试真题精选(9)

1．工程建设定额按定额的不同用途可分为（abe）。

A．预算定额

B．施工定额

C．材料消耗定额

D．劳动定额

E．概算指标

2．工程造价计价依据必须满足'的要求有（ABCE）。

A．定性描述清晰，便于正确利用

B．信度高，有权威性

C．准确可靠，符合实际

D．定量描述清晰，便于正确利用

E．数据化表达，便于计算

3．工程预算定额的作用包括（BDE）。

A．是编制概算指标的依据

B．是施工企业编制、施土计划，确定劳动力、材料、机械台斑需用量计划和统详完产工程量的依据

C．是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据

D．是建筑单位拨付工程价款、建设资金和编制竣工结算的依据

E．是编制施工图预算、确定工程造价的依据

4．工程预算定额的编制依据包括（ACD）。

A．推广的新技术、新结构、新材料、新工艺

B．选择的典型工程施工图和其他有关资料

C．现行的设计规范，施工验收规范，质量评定标准和安全操作规程

D．全国统一劳动定额、全国统丁基础定额

E．人工工资标准、材料预算价格和机械台班预算价格

5．编制预算定额的原则包括（AC）。

A．社会平均水平的原则

B．先进性原则

C．简明实用原则

D．独立自主原则

E．普遍性原则

6．工程概算指标的主要作用包括（CDE）。

A．是编制概算阶段招标标底和投标报价的依据

B．是编制建设项目主雾材料计划的参考依据

C．是考核基本建设投资效果的依据

D．是设计单位编制初步设计概算、选择设计方案的依据

E．是基本建设管理部门编制投资估算和编制基本建设计划，估算主要材料用量计划的依据

7．（ABE）是概算定额编制的依据。

A．预算定额

B．现行的设计标准规范

C．概算指标

D．施工定额

E．人、材、机的价格

8．确定定额时，工人工作必须消耗的时包括（ACE）。

A．不可避免的申断时间

B．违反劳动纪律的损失时间

C．基本工作时间

D．施工本身造成的停工时间

E．休息时间

9．制定人工时间定额考虑的时间有（ABCE）。

A．偶然工作时间

B．休息时间

C．辅助工作时间

D．施工本身谴成的停工时间

E．基本工作时间

10．机械台班产量定额应通过（ACE）确定。

A．工作班延续时间

B．多余工作时间

C．机械正常利用系数

D．司机的工作时间

E．机械1小时纯工作正常生产率

1、ABE2、ABCE3、BDE4、ACD5、AC ACE9、ABCE10、ACE

6、CDE7、ABE8、

第二篇：202_年江苏造价员考试真题

二〇一三年江苏省建设工程造价员资格考试

工程造价基础理论试卷

（注意：请在答题卡上答题）

一．单项选择题（姓40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合

题意。不选或选错不得分）

1．建设工程项目的分类有多种形式，按建设性质划分的是()。

A．非生产性建设项目

B．国家预算拨款项目

C．经营性工程建设项

D．改建项日

2．施工图设计、审查属于工程建设程序的（）阶段。

A．可行性研究报告

B．开工准备

C．初步设计

D．项目建议书 3．推行限额设计时，初步设计阶段的直接控制目标是（）。

A．经批准的投资估算

B经批准的设计概算

C．经批准的施工图预算

D．经确定的工程合同价

4．根据建设部《工程造价咨询企业管理办法》规定，工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动表述错误的是（）。

A．不得超越资质等级范围承接工程造价咨询业务

B．不得跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务

C．不得同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务

D．不得出借资质证书

5．根据建设部《造价工程师注册管理办法》规定，下列正确的表述是（）。

A．不得独立执行工程造价业务

B．本人注册证书和执业印章必须由执业单位保管

C．不得跨工程专业承担工程造价业务活动

D．具有发起设立工程造价咨询企业权利

6．造价工程师制度属于国家统一规划的（）制度范围。

A．技术职称

B．岗位职务

C．执业资格

D．技术职务 7．按我省现行建设工程造价员管理规定，下列错误的表述是（）。

A．受聘于一个工作单位从事与专业水平相符合的工程造价业务

B．在本人承担的相关专业工程造价业务文件上签字，并承担相应的岗位责任

C．中级造价员可以从事5000万元以上建设项目相关工程造价编制

D．定期接受管理机构的资格验证，并完成规定的继续教育学

8．建筑安装工程造价构成中不包括（）。

A．营业税

B．分部分项工程费

C．设备购置费

D．规费 9．不计入人工单价的费用是（）。

A．计时计件工资

B．加班加点工资

c．奖金

D．管理人员工资 10．不属于分部分项工程费的是（）。

A．人工费

B．材料费

C．利润

D．规费

11．我省202_版定额舰定，（）不属于企业管理费的内容。

A．办公费

B．管理人员基本工资 C．勘察设计费

D．固定资产使用费

12,我省202_版定额舰定，（）不属于措施项目费的内容。A．现场安全文明施工措施费

B．生产工具用具使用费 C．已完成工程及设备保护费

D．脚手架费

13．为本建设项目提供和验证设计数据、资料等进行必要的研究试验费用及按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用，应列入（）。

A．材料费

B．工程建设其他费

C．企业检验试验费

D．按质论价费 14．下列定额分类中，按内容分类的是（）。

A．材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额

B．劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额

C．机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额

D．资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额

15．某砌砖班组有10名工人，砌筑2砖厚砖基础需5天完成，砌筑砖基础的时间定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量为（）

25工日，i3，该班组完成的砌筑工程量为（）。

A.62.5m

3B.0.8m3 /日

C.80m3

D.40m3

16．某施工机械的台班产量为500m3，与之配合的工人小组有4人，则人工时间定额为（）。

A．0.2工日／m3

B．0.8工日／m3

C．0 2工日／l00m3

D．0.8工日／l00m3 17．周转性材料在材料消耗定额中，以（）表示。

A．材料一次使用量

B．材料补损量

C．周转使用量减去回收量

D．材料回收量

18．预算定额是按照（）编制的。

A．社会平均水平

B．社会先进水平

C．行业平均水平

D．社会平均先进水平

19．某砌筑工程，工程量为l00m3，每m3砌体需要基本用工1.2工日，辅助用工为30工日，超运距用工是基本用工的15%，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。

A.202.5

B.180

C.184.8

D.189.39 20．采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（）负责。

A．投标人

B．造价咨询人 C．招标人和投标人共同

D．招标人 21．分部分项工程量清单内容包括（）。

A．工程量清单表和工程量清单说明

B．项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量

C．工程量清单表、措施项目一览表和其他项目清单

D．项目名称、项目特征、工程内容等

22．建设项目可行性研究阶段的投资估算误差率一般在()范围内。

A．士5%

B．士10%

C．士15%

D．士20% 24．我省工程量清单计价办法规定，（）不属于规费项目。

A．工程排污费

B．安全文明施工措施费

C．住房公积金

D．社会保障费

27．某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60%，预付备料款为10%，当累计结算工程款为（）时，开始扣回备料款。

A．600万元

B．800万元

C．900万元

D．1000万元

29．发包人指定的履行合同的工程师在授权范围内发出的指令有错误或有异议，正确处理的方式是()。

A．工程师发出的口头指令未及时书面确认，承包人应于工程师发出口头指令3天内提出书面确认要求

B．指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延

C．承包人认为工程师指令不合理，可以在48小时之内向工程师提出修改指令的书面报告

D．紧急情况下，承包人对工程师指令有异议，可以拒绝执行指令

30．《建设工程施工合同示范文本》对材料设备采购有明确的表述，下列表述错误的是（）。A．发包人供应的材料设备单价与约定不符时，由发包人承担所有差价 B．承包人在确保不影响工程质量的前提下，可以自行使用代用材料

C．发包人供应的材料多于约定的数量时，发包人负责将多出部分运出施工现场

D．承包人采购的材料设备与设计和有关标准不符时，工程师应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用

31．施工单位在施工中发生如下事项：完成业主要求的合同外用工花费3万元；由于设计图纸延误造成工人窝工损失1万元；施工电梯机械故障造成工人窝工损失2万元。施工单位可向业主索赔的人工费为（）万元。A．3

B． 5

C．4

D．6 32．罚款、没收违法所得和经济赔偿属于（）。A．行政法律责任

B．刑事法律责任 C．道德法律责任

D．经济法律责任 33．中标通知书（）具有法律效力。A．对招标人和中标人

B．只对招标人

C．只对中标人

D．对招标人和中标人均不

34．（）是合同法的重要基本原则，合同当事人通过协商，自愿确立和调整相互间的权利义务关系。

A．平等原则

B．诚实守信原则

C．自愿原则

D．依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

35．《江苏省建设工程造价管理办法》规定，（）有权查阅工程造价咨询企业和造价从业人员的信用档案。

A．只有政府建设行政主管部门

B．经政府建设行政主管部门批准的单位和个人

C．任何单位和个人

D．必须是司法机关

36．《江苏省建设工程造价管理办法》规定，建设工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由()形成。

A．建设单位与施工企业协商

B．企业自主报价和市场竞争形成 C．审计机关审核后

D．工程造价咨询企业编制

37．《江苏省建设工程造价管理办法》规定，工程造价成果文件上使用非本项目咨询人员的执业印章或者专用章的，县级以上地方人民政府建设行政主管部门可根据情节轻重，处以()的罚款。

A．5千元以上3万元以下

B．3千元以上5千元以下

C．1万元以上3万元以下

D．5千元以上1万元以下

38．采用书面形式订立合同，合同约定的签订地与实际签订地或者盖章地点不符时，人民法院应当()。

A．认定实际签字的地点为合同签订地

B．认定约定的签订地为合同签订地

C．认定盖章的地点为合同签订地

D．人民法院应当认定其合同属于无效合同

39．法人是相对于自然人而言的社会组织，下列表述错误的是()。A．法人必须是能以自己的名义享有权利和义务 B法人能独立地参与起诉、应诉的社会组织 C．法人对其行为所产生的法律后果承担法律责任

D．法人的分支机构不能履行义务时，该法人组织不承担连带责任

40．当建设工程施工合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法遇见的、()的重大变化，当事人可以参照情势变更原则请求人民法院变更或解除合同。A．不可抗力或属于商业风险 B非不可抗力造成的不属于商业风险 C．不可抗力造成的不属于商业风险 D．非不可抗力的属于商业风险

二、多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。不选答案或选了错误答案，本题不得分：若正确答案少选，每个选项得0.5分）

1．在建设项目构成中，属于分部工程是()。

A．管道工程 B．通风工程 C.土方工程 D．基础工程 E．钢筋工程 2．工程造价的特点表现在()。

A．工程造价的大额性 B．工程造价的个别性 C．工程造价的动态性 D．工程造价的层次性 E．工程造价的可控性

3．造价员有下列情形之一为验证不合格，应限期改正()。

A．近三年无工作业绩，且不能说明理由的 B．已丧失工作能力或年龄超过70周岁的 C．到期未参加资格证书验证的 D．已脱离工程造价业务岗位的 E继续教育不满管理部门规定的学时 4．下列()属于工程造价范围内的费用。

A．土地使用费 B．预备费 C．建设期贷款利息 D．铺底流动资金 E．招标代理赞

5．我省202_版费用定额规定，不属于其他项目费的内容有()。A．暂列金额 B．总承包服务费 c．工程按质论价费 D．计日工 E．二次搬运费

6．工程建设其它费用是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用止的整个建设周期除()以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。A勘察设计费 B．建筑安装工程费 C．设备费 D．建设单位管理费 E．工器具购置费 7.劳动定额的编制方法主要有()。

A．技术测定法 B．经验估计法 C．统计分析法 D．比较类推法 E．理论计算法

8．我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费不包括()。A．现场安全文明施工措施费 B．临时设施 C．税金 D．企业管理费 E利润 9.下列关于暂列金额说法正确的是()。

A．招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项

B．竣工结算时暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人

C．包含在合同价内，由承包人暂定并掌握施工的一笔款项

D．招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料单价 E．暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写 10．下列属于总价措施项目费的是()。A．现场安全文明施工 B．垂直运输

C．大型机械进出场及安拆 D．脚手架 E.模板

11．工程竣工结算方式有()方式。

A．建设项目竣工总结算 B．单位工程竣工结算 C．竣工后一次结算 D．分段结算 E.单项工程竣工结算

12．工程承包商可以要求延长工期的因素有()。A．场地条件的变更，设计文件的缺陷

B．由于施工现场管理混乱被建设行政主管部门勒令停工整顿 C．处理不合理的施工图纸而造成的耽搁 D 由业主供应的设备和材料推迟到货 E．由于业主或建筑师的原因造成的临时停工 13．索赔证据要求具备()。

A．差异性 B．关联性 C．及时性 D．可靠性 E．真实性 14．法律责任追究的原则（）。A．坦白从宽原则 B．责任法定原则 C．违法必究原则

D．违法行为与法律责任相适应原则 E．责任自负原则

15．根据合同法规定，建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款，该免责条款无效。

A．合同履行结果只有对方受益 B．不可抗力造成对方财产损失 C．履行合同造成对方人身伤害 D．对方不履行合同义务造成损失 E．故意或重大过失造成对方财产损失

16对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求()撤销该合同。A．建设行政主管部门 B工商行政管理部门 C．仲裁机构 D．人民法院 E 工程造价管理机构

17．《江苏街建设工程造价管理办法》规定，()必须采用工程最清单方式计价。A全部使用国有资金投资 B．国家政策性贷款项目

C．非国有资金投资的建设项目

D．国有资金虽小足5O%但国有投资者实质上拥有控股权的建设项目 E政府财政性资金投资建设项日

18．《江苏省建设工程造价管理办法》规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门给予行政处罚()。

A．因工程造价咨询企业自身过错造成委托人经济损失的 B．工程造价咨询企业出具的报告书质量出现差错

C．发包人或者承包人未将合同副本及变更的实质性内容报送备案的 D．发包人委托不具有相应资质的工程造价咨询企业审核工程结算的

E．国有资金投资项目未使用工程量清单计价方式或者违反计价规范强制性条文的 19．为确保施工企业从业人员社会保障权益落到实处，《江苏省建设工程费用定额》(202_年)将社会保障费列入规费计取，下列()属于社会保障费内容。A．工伤保险 B意外伤害保险 C生育保险 D．人寿保险 E.失业保险

20.《江苏省建设工程造价管理办法》中，表述正确的是()。

A．本办法所称的建设工程，是指各类房屋建筑、交通、水利和市政基础设施，以及与其配套的线路、管道、设备安装工程

B．从事工程造价活动应当遵循合法、客观公正、诚实信用的原则

C．建设工程施工发包与承包价可以采用工程量清单方式计价，也可以采用工程定额方式计价

D．经投资主管部门审批或者核准的国有资金项目的投资估算是该建设项目投资和造价控制的最高限额

E．建设工程施工合同应当具体约定工程进度款支付方式、数额及时间

三、判断题（共20题，每题1分，共20分，判断为“正确”答A;判断为“错误”答B。回答不正确或不回答不得分）

1．为使原有的固定资产保持原有的一性能和作用而定期进行的大修理，属于建设

工程投资。

2．进口设备的原价是指进口设备的离岸价。3．施工定额是企业定额，有利于推广先进技术。

4．劳动定额也称人工定额，是指在正常的施工技术组织条件下，为完成一定数量的合格产品或完成一定量的工作所必需的劳动消耗量标准。

5．“行为”作为法律关系的客体，是指人们在主观意志支配下所实施的具体活动，包括作为和不作为。

6．我省规定，招标人应当在招标控制价发给投标人的3天内，将招标控制价有关资料报送工程所在地工程造价管理机构或招投标监管机构备查。

7．我省规定，招标代理机构可以在资格等级范围内从事工程建设项目的工程量清单与招标控制价的编制与审核工作。

8.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目不予调整，原措施费用没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。9．《江苏省建设工程造价管理办法》属于地方性法规。

10．经过招标投标订立的建设工程施工合同，工程虽经验收合格，但因合同约定的工程价款低于成本价而导致合同无效，发包人要求参照合同约定的价款结算的，人民法院不予支持。11．建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算的，一方当事人要求按定额结算工程价款的，人民法院不予支持，但合同履行过程中原材料价格发生重大变化的除外。

12．电子数据交换是一种由电子计算机及其通讯网络处理业务文件的技术，作为一种新的电子化贸易工具，又称为电子合同。

13．当事人工程变更内容与经过备案的施工合同在实质性内容上不一致的，可以另行签订补充协议作为工程结算和审核的依据。

14．发包人收到工程结算文件后不予答复，视为认可工程结算文件处理。

15．工程造价咨询企业在审核工程结算时，认为部分结算价款不合理，可以更改工程承发包合同约定的条款进行结算审核。

16．当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后，表明当事人的权利和义务的全部结束。17．采用分项详细估算法估算流动资金需分别确定现金应收账款、存货和应付账款的最低周转天数。

18．施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价。

19．因分部分项工程量清单漏项造成增加新的工程量清单项目，且合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定，或者由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行。20．实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同。

第三篇：造价员考试真题以及答案

圣人与常人之间往往只相差一小步，而这一小步却往往需要非凡的毅力才能赶上。每天进步一小步，积累起来就能进步一大步，为了能取得优异的成绩，我们势必付出更多的努力。下面是小编为大家整理的关于，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

造价员考试真题

一、单项选择题

1、建设单位应当在领取施工许可证后及时开工，开工期限为领取施工许可证之日起()。

A、1个月内

B、2个月内

C、3个月内

6个月内

2、下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是()。

A、已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年

B、取得造价工程师注册证书的人员不少于10人

C、企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%

D、企业注册资本不少于人民币100万元

3、下列工程中，不属于分部工程的是()。

A、土建工程

B、屋面工程

C、主体结构工程

D、地基与基础工程

4、建设项目全部完成，可以向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。下列单位中，负责提出竣工验收申请报告的单位应当是()。

A、建设单位

B、总承包单位

C、监理单位

D、建设行政主管部门

5、工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映，各个建设阶段()。

A、次序可以颠倒，但不能交叉

B、次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉

C、次序不能颠倒，也不能进行交叉

D、次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉

6、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是()。

A、成本核算——成本分析——成本考核

B、成本分析——成本考核——成本核算

C、成本考核——成本核算——成本分析

D、成本分析——成本核算——成本考核

7、关于建设工程项目风险的分类，下列不是按照风险来源进行分类的是()。

A、自然风险

B、社会风险

C、经济风险

D、总体风险

8、在合同履行过程中，价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是()。

A、遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行

B、遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行

C、无论价格上涨还是下降都按原价执行

D、无论价格上涨还是下降都按新价执行

9、合同双方发生争议经仲裁裁决以后，一方当事人拒不执行的，另一方当事人可以()。

A、依法撤销裁决

B、再申请仲裁

C、提请诉讼

D、向人民法院申请执行

10、按照《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中，不属于建设工程合同的是()。

A、勘察合同

B、设计合同

C、施工合同

D、工程保险合同

11、在下列四种合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价也较高的合同类型是().A、固定总价合同

B、可调总价合同

C、单价合同

D、成本加酬金合同

12、《建设工程施工合同(示范文本)》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的部分是()。

A、协议书

B、通用条款

C、专用条款

D、附件

13、工程预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张而提前给付的一笔款项。下列选项中，影响工程是否实行预付款的决定因素不包括()。

A、工程性质

B、承包工程量的大小

C、发包人在招标文件中的规定

D、承包人的资质等级

14、EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式。但在下列工作中，不包括在EPC总承包范围之内的工作是()。

A、勘察工作

B、设计工作

C、采购工作

D、施工工作

15、固定资产投资所形成的固定资产价值的内容包括()。

A、建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用

B、设备、工器具购置费用和设备安装费

C、建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用和工程建设其他费用

D、建筑安装工程造价、工程建设其他费用

16、设备进口的关税计算公式是()。

A、关税=离岸价格.进口关税税率

B、关税=原币货价.进口关税税率

C、关税=到岸价格.进口关税税率

D、关税=货价.进口关税税率

17、某新建项目整个生产线在交付使用前进行的负荷联合试运转所发生的费用净支出属于()。

A、设备购置费

B、联合试运转费

C、设备安装费

D、生产准备费

18、下列费用中不属于价差预备费的内容是()。

A、竣工验收时为鉴定工程质量、对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用

B、人工、设备、材料、施工机械的价差费

C、建筑安装工程费及工程建设其他费用调整

D、利率、汇率调整等增加的费用

19、下列对于建设期贷款利息概念的表述正确的是()。

A、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息和融资费用

B、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷等的借款利息和融资费用

C、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、债券等的借款利息和融资费用

D、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息

20、工程造价计价的顺序是()。

A、分部分项工程单价—单位工程造价—单项工程造价—建设项目总造价

B、单位工程造价—分部分项工程单价—单项工程造价—建设项目总造价

C、单项工程造价—分部分项工程单价—单位工程造价—建设项目总造价

D、分部分项工程单价—单项工程造价—单位工程造价—建设项目总造价　　21、下列关于套定额单价的表述，错误的是()。

A、分项工程名称、规格和计算单位必须与定额中所列内容完全一致

B、根据定额进行换算就是以某分项定额为基础进行全部调整

C、定额换算按照定额规定执行

D、可以编制补充定额

22、编制扩大初步设计概算时计算和确定扩大分项工程的人工、材料、机械台班耗用量(或货币量)的数量标准是()。

A、施工定额

B、概算指标

C、概算定额

D、预算定额

23、计算建筑安装工程费用的依据是()。

A、用地指标

B、间接费定额和价格指数

C、各项工程建设其他费用定额等

D、设备价格、运杂费率等

24、投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制的现行定额、费用标准和价格，调整成编制的造价水平及相互比例，属于哪一阶段的操作()。

A、收集整理资料阶段

B、平衡调整阶段

C、测算审查阶段

D、以上均不是

25、已知产量定额为10单位，则时间定额为()。

A、10单位

B、1单位

C、0.5单位

D、0.1单位

26、预算定额中的人工消耗指标包括()。

A、基本用工和人工幅度差

B、基本用工、辅助用工和人工幅度差

C、基本用工、材料超运距用工、辅助用工和人工幅度差

D、基本用工、材料超运距用工、辅助用工

27、某施工机械预计使用8年，一次大修理费为4500元，寿命周期大修理次数为2次，耐用总台班为202_台班，则台班大修理费为()元。

A、6.75

B、4.50

C、0.84

D、0.5628、相关新材料、新工艺、新设备、新技术分部分项工程的人工工日，主要材料的用量，机械台班用量属于工程造价资料积累内容中的()。

A、建设项目工程造价资料

B、单项工程造价资料

C、单位工程造价资料

D、其他

29、投资估算精度相对较高，即可以适用于项目建议书阶段又适用于可行性研究阶段使用的投资估算方法是()。

A、类似项目对比法

B、系数估算法

C、生产能力指数法

D、指标估算法

30、已建年产1000吨某产品的化工生产系统，现采用相似生产线扩建该产品生产系统，扩建规模是原有的两倍。已知生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.08，采用生产能力指数法估计扩建系统的静态投资要比原有生产系统多()。

A、116%

B、63.7%

C、58.7%

D、29.6%　　31、三级概算文件编制形式的组成内容有()。

A、建筑工程概算、安装工程概算、设备工器具费概算

B、工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算

C、建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算

D、分部分项工程费概算、措施项目概算、其他项目概算

32、在工业建设项目总概算中，下列各项工程归属于公用设施中给排水工程的是()。

A、软化水处理设备

B、防洪工程

C、消防工程

D、锅炉房工程

33、(1)了解现场情况;(2)熟悉施工图纸;(3)编制基价直接费计算表;(4)列项计量;(5)编写编制说明;(6)计算预算造价;(7)计算定额直接费;(8)工料分析。以上有关施工图预算的编制工作中，其正确的编制步骤是()。

A、1、2、4、3、7、6、8、5

B、2、1、4、3、7、8、6、5、C、1、2、5、4、3、7、6、82、1、4、3、7、6、8、534、在项目设计阶段，应坚持先进性、适用性、安全可靠性、经济合理性原则来确定()。

A、建设规模

B、建设标准

C、技术方案

D、设备方案

35、限额设计的全过程，实际上就是项目投资目标管理的控制过程，下面不属于该控制过程的是()。

A、目标分解与计划

B、目标实施

C、目标实施检查

D、目标修改

36、《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内，工程建设项目必须进行招标的是()。

A、大型基础设施项目

B、非外国政府贷款项目

C、特定专利项目

D、私人投资项目

37、在建设工程货物招标投标程序中，在资格预审后和疑问解答前的工作是()。

A、编制招标文件

B、发放招标文件

C、勘察现场

D、召开投标答疑会

38、投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，就以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后()。

A、7天

B、10天

C、14天

D、28天

39、按照工程量清单报价的方法编制标底时，可以增列项目的是()。

A、分部分项工程量清单计价

B、措施项目清单计价

C、其他项目清单计价

D、规费与税金计价

40、在建设工程施工投标程序中，确定投标策略后和计算投标报价前需要完成的工作是()。

A、招标环境调查

B、招标文件研究

C、投标答疑会

D、制定施工方案　　41、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，工程招投标开标的时间和地点确定应为()。

A、招标文件中明确的某一时间和某一地点

B、提交投标文件截止的时间和所在的地点

C、招标文件中明确的某一时间和提交投标文件所在的地点

D、提交投标文件截止的时间和招标文件中明确的地点

42、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，建设工程招投标评标方法有()。

A、比较最低投标价法

B、综合评估法

C、综合比较法

D、总费用最低法

43、在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种情况下的工程变更属于()。

A、设计变更

B、施工条件变更

C、进度计划变更

D、工程项目变更

44、《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按()。

A、合同中类似的价格执行

B、合同中已有的价格执行

C、工程师指定的价格执行

D、当地权威部门发布的指导价执行

45、对整个工程的实际总成本与原成本之差额提出的索赔属于()。

A、补偿索赔

B、单项索赔

C、综合索赔

D、道义索赔

46、在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括()。

A、因发包人原因造成返工的工程量

B、因承包商原因造成返工的工程量

C、因不可抗力造成返工的工程量

D、因不利施工条件造成返工的工程量

47、当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单的索赔程序()。

A、只能进行费用索赔

B、只能进行工期索赔

C、可以进行费用和工期索赔

D、不能进行任何索赔

48、建设项目竣工验收时，负责组织项目验收委员会的是()。

A、建设单位

B、监理单位

C、施工单位

D、项目主管部门

49、某建设项目，基建拨款为202_万元，项目资本金为202_万元，项目资本公积金200万元，基建借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目结余资金为()。

A、400

B、900

C、1400

D、190050、下列关于新增固定资产价值的计算说法正确的是()。

A、为了保护环境而正在建设的附属辅助工程计入新增固定资产价值

B、不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目在交付使用后计入新增固定资产价值

C、达到固定资产标准不需安装的设备、工器具在购买后计入新增固定资产价值

D、分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次计入新增固定资产价值　　二、多项选择

1、按照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，我国现行税率包括()。

A、比例税率

B、全额累进税率

C、超额累进税率

D、定额税率

E、浮动税率

2、根据我国《建设工程造价员管理暂行办法》规定，下列关于造价员从业的规定中，正确的有()。

A、造价员可以从事与本人取得的《建设工程造价员资格证书》专业相符的工程造价工作

B、造价员应在本人承担的工程造价业务文件上签字、加盖专业章并承担相应责任

C、造价员资格证书仅在本地区有效

D、造价员跨行业变动工作，无需办理任何手续

E、造价员可以同时受聘于两个单位且以造价员名义从业

3、根据我国《工程造价咨询企业管理办法》规定，下列行为中，应该给予警告，责令限期改正并处以1万元以上3万元以下罚款的有()。

A、涂改、出租资质证书的B、新设立的分支机构不备案的C、跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的D、超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务的E、转包承接工程造价咨询业务的4、基本建设项目按其投资来源可以划分为()。

A、竞争性投资项目

B、非经营性投资项目

C、政府投资项目

D、非政府投资项目

E、经营性投资项目

5、下列关于建设工程项目管理集成化发展趋势的论述中，正确的有()。

A、在项目质量管理方面强调以全面质量管理的观点控制项目管理全过程质量

B、在项目管理组织方面表现为业主应该实行委托项目管理模式

C、在项目管理理念方面应该强调项目目标的寿命周期管理

D、项目进度管理是指项目实施阶段的进度控制

E、项目造价管理的目的是为了使项目建设一次性投资最省

6、下列关于建设工程项目管理类型的论述中，正确的有()。

A、业主方项目管理是全过程的项目管理

B、项目管理单位可以为业主方提供全过程的项目管理

C、工程总承包方的项目管理是指项目施工安装阶段的项目管理

D、设计方的项目管理应该延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段

E、施工方项目管理的目标体系包括QCDSE7、当事人双方对格式条款的理解发生争议的，正确处理方法是()。

A、按通常的理解解释

B、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款一方的解释

C、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款一方的解释

D、按格式条款起草人的理解解释

E、格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

8、下列关于建设工程施工专业分包合同履行的论述中，正确的有()。

A、分包人应当按照协议书约定的日期开工

B、如果分包人要求延期开工，应在约定开工日期前3天提出要求

C、承包人接到分包人延期开工的请求，应在接到请求后的24小时内答复

D、承包人接到分包人延期开工的请求，超过规定时间未予答复的视为同意

E、因非分包人原因不能按期开工，合同工期相应顺延

9、进口设备的交货类别分为()。

A、海上交货类

B、内陆交货类

C、目的地交货类

D、装运港交货类

E、生产地交货类

10、关于工程造价计价表述正确的是()。

A、顺序是：分部分项工程单价——单项工程造价——单位工程造价——建设项目总造价

B、影响工程造价的主要因素是单位价格和实物工程数量

C、发包人工程估价的定额反映的是社会平均生产力水平

D、承包人估价的定额反映的是该企业技术和管理水平

E、若在单位价格中还考虑直接费以外的其他费用，则构成综合单价　　11、在下列工人工作时间中，属于非定额时间的是()。

A、多余和偶然工作时间

B、休息时间

C、施工本身造成的停工时间

D、不可避免的中断时间

E、违反劳动纪律的损失时间

12、施工机械台班单价组成的内容包括()。

A、预算价格

B、大修理费

C、经常修理费

D、安拆费及场外运输费

E、燃料动力费

13、下列属于引进技术和引进设备其他费的有()。

A、引进项目图纸资料翻译复制费

B、出国人员费用

C、联合试运转费

D、来华人员费用

E、单独引进软件的关税

14、下列属于项目建议书阶段编制投资估算的方法是()。

A、比例估算法

B、系数估算法

C、生产能力指数法

D、类似项目对比法

E、工程量估算法

15、由于下面哪几个原因引起的设计和投资变化，需要按照调整概算的有关程序调整概算()。

A、设计定员发生变动

B、主要设备型号和规格发生变动

C、贷款利息率的提高

D、超出基本预备费规定的范围

E、超出工程造价调整预备费

16、在建设工程施工招标文件中，与合同条款内容有关的是()。

A、招标范围及基本要求情况

B、标底的编制方法和要求

C、工期的确定及顺延要求

D、竣工验收与结算的有关要求

E、评标机构的组成和要求

17、按照工程量清单报价的方法编制的标底，其标底审核的主要内容有()。

A、招标文件规定的计价方法

B、招标文件规定的评标方法

C、招标文件的其他有关条款

D、工程量清单单价组成分析

E、清单计价中计日工单价

18、工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括()。

A、设计变更

B、施工条件变更

C、进度计划变更

D、材料单价变更

E、合同条款变更

19、由于发生索赔的原因很多，根据工程施工索赔实践，通常有()。

A、地基变化索赔

B、工期延长索赔

C、暂停施工索赔

D、经济补偿索赔

E、业主违约索赔

20、下列有关无形资产及其的计价说法中，正确的是()。

A、购入的无形资产，按照实际支付的价款计价

B、自创专利权的转让价格可按成本估价入账

C、自创的商标权按实际发生费用计入无形资产

D、自创的非专利技术，一般不作无形资产入账

E、通过有偿使用方式取得的土地使用权，按取得土地使用权方式计价

造价员考试真题答案

一、单项选择

1、C2、A3、A4、A5、B6、A7、D8、A9、D10、D11、A12、B13、D14、A15、C16、C17、B18、A19、A20、A21、B22、C23、B24、B25、D26、C27、B28、D29、D30、B31、C32、C33、B34、C35、D36、A37、C38、A39、B40、D41、D42、B43、B44、A45、C46、B47、C48、D49、C50、C

二、多项选择

1、ABCD2、AB3、ADE4、CD5、ABC6、ADE7、AB8、ADE9、BCD10、BCDE11、ACE12、BCDE13、ABD14、BCD15、DE16、CD17、ACDE18、ABC19、ABCE20、ADE

造价员考试真题以及答案

第四篇：造价员真题2

1．工程建设定额按定额的不同用途可分为（ABE）。

A．预算定额

B．施工定额

C．材料消耗定额

D．劳动定额

E．概算指标

1按照编制程序和用途，可将建设工程定额分为施工定额、预算定额（基础定额）、概算定额、概算指标、投资估算指标

2按照反映的生产要素消耗内容，可将建设工程定额分为人工定额（也称劳动定额）、材料消耗定额和机械台班定额

3按照投资的费用性质，可将建设工程定额分为建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工器具定额以及工程建设其他费用定额等

4按照专业性质，可将建设工程定额分为全国通用定额、行业通用定额和专业专用定额 5按照主编单位和管理权限，可将建设工程定额分为全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额

2．工程造价计价依据必须满足的要求有（ABCE）。

A．定性描述清晰，便于正确利用

B．信度高，有权威性

C．准确可靠，符合实际

D．定量描述清晰，便于正确利用

E．数据化表达，便于计算

3．工程预算定额的作用包括（BDE）。

A．是编制概算指标的依据定额

B．是施工企业编制、施工计划，确定劳动力、材料、机械台班需用量计划和统详完产工程量的依据

C．是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据×概算定额是….D．是建筑单位拨付工程价款、建设资金和编制竣工结算的依据

E．是编制施工图预算、确定工程造价的依据

4．工程预算定额的编制依据包括（ACD）。

A．推广的新技术、新结构、新材料、新工艺

B．选择的典型工程施工图和其他有关资料

C．现行的设计规范，施工验收规范，质量评定标准和安全操作规程

D．全国统一劳动定额、全国统一基础定额

E．人工工资标准、材料预算价格和机械台班预算价格

5．编制预算定额的原则包括（AC）。

A．社会平均水平的原则

B．先进性原则

C．简明实用原则

D．独立自主原则

E．普遍性原则

6．工程概算指标的主要作用包括（CDE）。

A．是编制概市场算阶段招标标底和投标报价的依据

B．是编制建设项目主雾材料计划的参考依据

C．是考核基本建设投资效果的依据

D．是设计单位编制初步设计概算、选择设计方案的依据

E．是基本建设管理部门编制投资估算和编制基本建设计划，估算主要材料用量计划的依据

7．（ABE）是概算定额编制的依据。

A．预算定额

B．现行的设计标准规范

C．概算指标

D．施工定额

E．人、材、机的价格

8．确定定额时，工人工作必须消耗的时包括（ACE）。

A．不可避免的中断时间

B．违反劳动纪律的损失时间

C．基本工作时间

D．施工本身造成的停工时间

E．休息时间

9．制定人工时间定额考虑的时间有（ABCE）。

A．偶然工作时间

B．休息时间

C．辅助工作时间

D．施工本身谴成的停工时间

E．基本工作时间

10．机械台班产量定额应通过（ACE）确定。

A．工作班延续时间

B．多余工作时间

C．机械正常利用系数

D．司机的工作时间

E．机械1小时纯工作正常生产率

1、ABE2、ABCE3、BDE4、ACD5、AC6、CDE7、ABE8、ACE9、ABCE10、ACE 11．施工中必须消耗的材料，是指在合理用料的条件下，生产合格产品所需消耗的材料不包括（BE）。

A．不可避免的材料损耗

B．运输途中损失材料

C．不可避免的施工废料

D．直接用于建筑和安装工程时材料

E．运至施工工地的材料

12．在施工机械工作时间中，不应计入定额时间，或不能作为计算定额基础的时间有（AD）。

A．施工本身造成的停工时间

B．不可避免的中断时间

C．不可避免的无负荷工作时间

D．低负荷下的工作时间

E．工人休息时间

13．组成材料预算价格的费用有（ABCD）。

A．检验试验费

B．采购及保管费

C．材料原价

D．包装费

E．场内运输费×

14．机械台班单价的组成内容包括（BCDE）。

A．施工机械迁移费

B．大修理费

C．经常修理费

D．折旧费

E．安拆费及场外运输费

15．建筑安装工程费用定额的编制原则包括（ABC）。

A．定性与定量分析相结合的原则

B．简明、实用性原则

C．合理确定定额水平的原则

D．定性分析的原则

E．定量分析的原则

16．工程造价指数按造价资料限期长短分类，可分为（ABC）。

A．时点造价指数

B．季指数

C．月指数

D．定基指数

E．环比指数

17．工程建设定额按编制程序和用途分类分为（CDE）。

A．人工定额

B．材料定额

C．施工定额

D．概算定额

E．概算指标

18．下列时间中应该计入定额时间的是（AD）。

A．休息时间

B．多余工作时间

C．施工本身造成的停工时间

D．与施工过程工艺特点有关的工作中断时间

E．与施工过程工艺特点无关的工作中断时间

19．下列费用中不属于人工单价组成内容的有（BCE）。

A．生产工人的劳保福利费

B．生产工人的工会经费和职工教育经费

C．现场管理人员的工次

D．生产工人辅助工资

E．生产工人退休后的退休金

20．由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产工个规定计量单位工程合格产品所需（ABC）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。

A．人工

B．材料

C．机械台班

D．管理费

E．利润．

11、BE12、AD13、ABCD14、BCDE15、ABC16、ABC17、CDE18、AD19、BCE20、ABC 21．（D）是控制工程造价最有效的手段。

A．采用先进技术

B．招标竞价

C．实施工程造价全过程控制

D．技术与经济相结合

22．有效控制工程造价应体现（A）。

A．以设计阶段为重点的建设全过程造价控制

B．直接控制，以取得令人满意的结果

C．人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段

D．知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段

23．既是设计单位编制设计概算或建设单位编制投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础是（A）。

A．概算指标

B．概算定额

C．预算定额

D．施工定额

24．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D）

A．75%-95%

B．35%-75%

C．15%-50%

D．5%-35%

25．若Pt表示静态投资回收期，Pt′表示动态投资回收期，对于一个确定项目来说，（C）。

A．Pt大于Pt′

B．Pt等于Pt′

C．Pt小于Pt′ 静小于动

D．无法确定Pt与Pt′的大

26．设计概算的主要作用可归纳为（ABCD）。

A．是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据

B．是控制施工图设计和施工图预算的依据

C．是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据

D．是考核建设项目’投资效果的依据

E．是建设项目签订贷款合同的依据

27．工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的可分为（ABCD）等。

A．建筑工程定额

B．建筑安装工程费用定额

C．设备安装工程定额工器具定额

D．工程建设其他费用定额

E．施工定额

28．投资估算指标的内容包括（ADE）。

A．建设项目综合指标

B．设备购置费用指标

C．建筑安装工程费指标

D．单项工程指标

E．单位工程指标

29．施工定额中主要材料消耗定额的制订方法有（ABCE）

A．理论计算法

B．统计法

C．试验法

D．类推比较法

E．现场技术测定法

30．人工单价是指直接从事施工生产的工人日工资水平，除生产工人的基本工资外，还包括（ABDE）。

A．生产工人辅助工资

B．职工福利费

C．流动津贴

D．生产工人劳动保护费

E．工资性补贴

31．建设项目投资估算中的固定资产投资估算的内容按（A）划分，包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息；固定资产投资方向调节税。

A．费用的性制

B．费用的大小

C．投资设计费用

D．投资规模

32．流动资金中的流动负债主要考虑的是（C）。

A．存货

B．应收账款

C．应付账款

D．现金

33．依据调查的统计资料显示，利用相近规模的单位生产能力投资乘以建设规模，即得到拟建项目投资。其计算公式为，式中Q1表示（D）。

A．拟建项目静态投资额

B．拟建项目的生产能力

C．不同时期、不同地点的工程造价综合调整系数

D．己建类似项旨的生产能力

34．项目建议书阶段的单位生产能力估算法估算误差较大，可达（C），只能粗略地快速估算。

A．±10%

B．±20%

C．±30%

D．±40%

35．在项目建议书阶段，（C）方法是行之有效的，不但能梗估算编制变得简易可行而且还能大大地提高估算的合理性和可靠性，有时能接近或达到可行性研究阶段的估算精度。

A．生产能力指数法

B．系数估算法

C．类似项目对比法

D．指标估算法

36．项目建议书阶段的单位生产能力估算法主要用于（D）。

A．拟建项目与己建类似建设项目比较接近的项目

B．投资与规模（或容量）呈非线性关系，且单位造价随立程规模《或容量）的增大而减小的项目

C．项目建议书阶段

D．建谨投资与其生产能力之间为线性关系的类型项目

37．在项目建议书阶段投资估算的方法中，（C）是根据已建成的类似项目生产能力：和投资额来粗略估算拟建项目投资额的方法，是对单位生产能力估算法的改进和修正。

A．类似项目对比法

B．系数估算法

C．生产能力指数法

D．单位生产能力估算法

38．使用生产能力指数法（指数估算法）时，要确定适当的生产能力指数取值，不同地区、项目、时期的取值是不相同的。若已建类似项目的生产规模与拟建项目生产规模相差不大，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则x的取值约在（B）之间。

A．0.5~0.6

B．0.6~0.7

C．0.7~0.8

D．0.8~0.9

39．投资估算方法中的系数估算法简单易行，但是精度不高，一般只限用于（A）阶段。

A．项目建议书

B．预可行性研究

C．可行性研究

D．项目施工

40．在项目建议书阶段的投资估算的方法中，（D）简单易行，适用面广，对于一般的通用性项目行之有效，估算结果精确度适中。这种方法既可以在项目建议书阶段使用，也可在可行性研究阶段使用。

A．类似项目对比法

B．单位生产能力估算法

C．系数估算法

D．指标估算法

31、A32、C33、D34、C35、C36、D37、C38、B39、A40、D 41．世界银行投资的项目估算常用的方法是（B）

A．主体专业系数法

B．朗格系数法

C．设备系数法

D．分项专业系数法

42．在项目建议书阶段，投资估算是按项目建议书中的产品方案、项目建设规模、主要生产工艺、初选建厂地点、配套的辅助和公用设施等估算建设项目所需要的投资额，其对投资估算精度的要求为：误差控制在（A）以内。

A．±30%

B．±25%

C．±15%

D．±10%

43．在可行性研究阶段的估算方法中，（A）是可行性研究阶段最有效的一种方法，这种方法要求可行性研究应具有相应的深度，各个专业能够按要求估列相应深度的工程量。

A．工程量估算法

B．指标估算法

C．比例估算法

D．生产能力指数法

44．在项目资金的筹措方式中，（C）是现代企业资金筹措时主要方式。

A．金融机构贷款

B．多方合作

C．发行股票

D．募捐

45．设计概算可分为（C）级概算。

A．一

B．二

C．三

D．四

46．在单位工程设计概算的编制方法中，（A）对于施工图概算特别适用。

A．概算定额法

B．概算指标法

C．预算单价法

D．设备购置费概算法

47．在单位工程设计概算的编制方法中，（A）利用技术条件吾设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。

A．类似工程预算法

B．预算单价法

C．概算定额法

D．概算指标法

48．单位工程设计概算的编制方法中常用于价格波动不大酌定性产品和通用设备产品的是（B）。

A．概算指标法

B．设备价值百分比法

C．预算单价法

D．类似工程预算法

49．对（C）而言，施工图预算目的是控制工程投资、编制标底和控制合同价格。

A．设计单位

B．承包商

C．业主

D．工程造价管理部门

50．对于承包商而言，施工图预算的目的是（D）。

A．检验工程设计在经济上的合理性

B．控制工程投资、编制标底和控制合同价格

C．监督、检查执行定额标准，合理确定工程造价

D．进行工程投标和控制分包工程合同价格

41、B42、A43、A44、C45、C46、A47、A48、B49、C50、D 51．施工图预算的编制方法主要是针对（C）的编制方法而言，可以分为单价法和实物量法。

A．单项工程施工图预算

B．建设项目施丰图总预算

C．单位工程施工图预算

D．分项工程施工图预算

52．在施工图预算的编制方法中，（C）是目前施工图预算普遍采用的方法。

A．综合单价法

B．实物量法

C．工料单价法

D．对比审查法

53．编制工程施工图预算的主要依据是（A）。

A．预算定额

B．概算定额

C．概算指标

D．施工定额

54．项目决策阶段影响工程造价的最主要因素是（B）。

A．建设地点

B．建设规模

C．建设单位

D．建设所占地面积

55．随着国家和地方政府对环保、安全、职业卫生的要求逐步提高，辅助设施相公用设施在项目中的投资比例也逐步提高，一般占项目工程投资的（D）不等。

A．10%～20%

B．10%～50%

C．20%～40%

D．20%～50%

56．确定合理项目投资水平及工程建设造价水平的重要手段是（A）

A．方案比选

B．投资估算的编制

C．投资估算的管理

D．投资估算的评估审查

57．限额设计指标由项目经理或总设计师提出，经主管院长审批下达，其总额度一般只下达直接工程费的（D），以便项目经理或总设计师和室主任留有一定的调节指标。

A．50%

B．60%

C．70%

D．90%

58．以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D）。

A．10～15%

B．20%～5%

C．75%～95%

D．5～35%

59．作为设计任务书下达的投资限额是（A）。

A．投资估算

B．设计概算

C．工程费用估算

D．工程费用概算

60．限额设计中，为预留一定的可调节费用空间，下达的限额指标一般为（D）。

A．限额总目标的80%

B．限额总旨标的90%

C．总目标中直接工程费的80%

D．总目标中直接工程费的90%

51C52、C53、A54、B55、D56、A57、D58、D59、A60、D 61．项目投资决策是选择和决定投资方案的过程，是对拟建项目的（AE）进行技术及经济论证，对不同建设方案进行技术和经济比较，以及作出判断莉决定的过程。

A．必要性

B．程序性

C．科学性

D．应用性

E．可行性

62．项目决策正确与否，直接关系到（ABCD），正确决策是合理确定与控制项目投资的前提。

A．建设项目工程造价的高低

B．项目建设的成败

C．项目运行的成败

D．投资效果的好坏

E．项目决策人的水平

63．项目决策对该项目的投资和建设项目工程造价控制有重大影响，特别是决策阶段确定的（ACDE）、工艺水平、设备选型等，直接关系到投资和工程造价的水平。

A．项目规模

B．项目投资方阿

C．产品方案

D．建设标准

E．建设地点

64．根据国家规定，从满足（AD）的角度，建设项目投资的估算包括固定资产投资估算和流动资金估算两部分。

A．建设项目投资设计

B．产品要求

C．社会需求

D．投资规模

E．也市场发展

65．投资估算在项目建设过程中的作用有（ABDE）

A．项目建设节、可行性研究报告文件中投资估算是研究，分析、计算项目投资经济效益的重要条件，是项目经济评价的基础

B．项目建议书阶段的投资估算是项目主管部门审批项目的依据之一，并对项目的规划、规模起参考作用

× C．项目投资估算是衡量设计方案经济合理性和选择最佳设计方案的依据应该是设计概算

D．项目投资估算是核算建设项目；固定资产投资需要额和编制·固定资产投资计划的重要依据

E．项目可行性研究阶段的投资估算是方案选择和投资决策的重要依据；是确定项侣投资水平的依据

66．投资估算的编制依据主要有（BDE）。

×A．项目涉及的概算指标或定额万有关部门颁布的现行概算定额、概算指标、费用定额等

B．工程勘察与设计文件，图示计量或有关专业提供的主要工程量和主要设备清单

C．项目的技术复杂程度，以及新技术、专利使用情况等

D．类似工程的各种技术经济指标和参数及其他技术经济资料

E．国家、行业和地方政府的有关规定

67．项目建议书阶段的投资估算的方法有（ACDE）等。

A．系数法

B．指标估算法×

C．单位生产能力法

D．类似项目对比法

E．生产能力指数法

68．应用单位生产能力估算法时需要注意的有（ACD）。

A．时间性

B．空间性

C．配套工程类似

D．建设条件相同

E．建设条件不同

69．设计概算的作用有（ABDE）。

A．设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据

B．设计概算是编制建设项目计划、确定和控制建设项目投资的依据

C．设计概算是核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据

D．设计概算是衡量设计方案经济合理性和选择最佳设计方案的依据

E．设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据

70．设计概算的编制原则有（ABE）。

A．严格执行国家的建设方针和经济政策的原则

B．完整、准确地反映设计内容的原则

C．定性与定量分析相结合的原则

D．简明、适用性原则

E．坚持结合拟建工程的实际，反映工程所在地当时价格水平的原则

61、AE62、ABCD63、ACDE64、AD65、ABDE66、BDE67、ACDE68、ACD69、ABDE70、ABE 71．投资估算的内容组成包括（ABDE）。

A．封面

B．签署页

C．目录

D．投资估算分析

E．单项工程估算表

72．审查设计概算的意义包括（BDE）。

A．有利于核定建设项目的工艺水平

B．有利于为建设项目投资的落实提供可靠的依据

C．有利于促进设计概算编制单位严格执行国家有关概算的编制规定和费用标准，从而降低设计概算的编制质量

D．有利于合理分配投资资金，加强投资计划管理，有助于合理确定和有效控制工程造价

E．有利于促进设计的技术先进性与经济合理性

73．在审查设计概算的编制依据时，主要是审查（ABE）。

A．编制依据的合法性

B．编制依据的时效性

C．编制依据的科学性

D．编制依据的合理性

E．编制依据的适用范围

74．审查设计概算的方法有（BCE）。

A．全面审查法

B．查询核实法

C．对比分析法

D．重点抽查法

E．联合会审法

75．施工图预算对设计方的作用有（CD）。

A．根据施工图预算拟定降低成本措施

B．施工图预算可作为确定招标标底的参考依据

C．根据施工图预算进行控制投资厂

D．根据施工图预算进行优化设计，确定最终设计方案

E．根据施工图预算拨付和结算工程价款

76．施工图预算书的封面内容包括（ABDE）

A．程造价和单位造价

B．审核者和编制者

C．审核地点和编制地点

D．编制日期

E．建设单位和施工单位

77．与单价法相比，用实物量法编制施工图预算具有的特点为（ABE

A．工料消耗比较清晰

B．分项工程单价不直观

C．分项工程单价直观

D．计算、统计和价格采集工作量较小

E．其人工、材料、机械价格更能体现市场价格

78．加强施工图预算的审查具有重要的现实意义，表现在（BCE）

A．促进设计的技术先进性与经济合理性

B．合理确定工程造价

C．正确贯彻有关规定

D．提高预算的准确性

E．合理分配投资资金，加强投资计划管理，有助于合理确定和有效控制生程造价

79．审查施工图预算的内容有（ABDE）。

A．审查有关费用项目及其取值

B．审查设备、材料的预算价格

C．审查施工图预算的编制深度

D．审查工程量

E．审查施工图预算的定额予目套用和单价的换算

80．审查施工图预算方法中的全面审查法具有的特点有（ABE）

A．全面、细致

B．质量比较高

C．时间短、效果好

D．经审查的施工图预算差错比较小

E．工作量大

71．ABDE72、BDE73、ABE74、BCE75、CD76、ABDE77、ABE78、BCE79、ABDE80、ABE

第五篇：202_年安徽造价员考试《基础知识》真题

《工程造价基础知识》安徽试卷(202_年)

一、单项选择题(共60题，每题1分)

1、按《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()。

A、15日

B、20日

C、25日

D、30日

2、根据《安徽省建设工程造价员管理实施细则》的规定，造价员被注销其造价员资格证书和专用章，且2年内不得参加造价员资格考试的情形是()。

A、执业期间无工作业绩的 B、无故不参加资格证书验证的

C、3年内累计参加继续教育未达30个学时的 D、近3年内有两起以上(含两起)不良信用行为记录的

3、根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)规定，工程造价咨询企业资质等级分为()。

A、甲级、乙级

B、甲级、乙级、丙级

C、甲级、乙级、暂乙级

D、一级、二级、暂定级

4、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物是指()。

A、单项工程

B、单位工程 C、分项工程

D、分部工程

5、在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性，这是工程项目目标控制的()之一。

A、组织措施

B、技术措施 C、经济措施

D、合同措施

6、下列哪项不属于承包商遇到的风险()。

A、责任风险

B、决策错误风险

C、缔约和履约风险

D、恶劣的自然条件风险

7、在法律上，工程施工合同的成立必须要经过要约和()两个阶段。

A、履约

B、承诺 C、违约

D、要约邀请

8、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应()。..A、按新价格执行

B、按原价格执行

C、按原价和新价的平均价执行

D、按市场价执行

9、法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求的，则()时，合同成立。

A、承诺生效

B、要约生效

C、双方当事人签字或者盖章

D、附生效期限的合同期限届至

10、对于可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使撤销权。

A、0.5

B、1

C、1.5

D、2

11、《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同应当采用()形式。

A、口头

B、书面

C、默示

D、其他

12、《建设工程施工合同(示范文本)》有三个附件，下列(不是附件的组成部分。

A、承包人承揽工程项目一览表

B、发包人供应材料设备一览表

C、承包人供应材料设备一览表

D、房屋建筑工程质量保修书

13、不应计入人工工资单价的费用是()。

A、劳动保险费

B、职工福利费

C、工资性补贴)

D、基本工资

14、按照现行规定，下列哪项费用不属于材料费的组成内容()。

A、运输损耗费

B、检验试验费

C、采购及保管费

D、材料二次搬运费

15、根据《建筑安装工程费用项目组成》文件规定，现场项目经理的工资列入()。

A、现场经费

B、其他直接费

C、直接费

D、企业管理费

16、外贸手续费的计费基数是()。

A、FOB价

B、组成计税价格

建标202_年206号)（C、CIF价

D、抵岸价

17、根据建筑安装工程费用项目组成相关文件的规定，下列属于直接工程费中的材料费的是()。

A、塔吊基础的混凝土费用

B、现场预制构件地胎模的混凝土费用

C、保护已完石材地面而铺设的大芯板费用

D、独立柱基础混凝土垫层费用

18、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标202_年206号)文件的规定，下列属于规费的是()。

A、环境保护费

B、工程排污费

C、安全施工费

D、文明施工费

19、建设单位委托工程造价咨询企业编制工程预算费用属于()。

A、建设单位管理费

B、建设单位开办费

C、勘察设计费

D、企业管理费

20、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标202_年206号)文件的规定，下列属于直接工程费中的人工费是()。

A、六个月以上的病假人员的工资

B、装载机司机工资

C、公司安全监督人员工资

D、电焊工婚、产假期的工资

21、预算定额是指合理的施工组织设计，正常施工条件下，生产一个规定计量单位()所需的人工、材料和机械台班的社会平均消耗量标准。

A、产品

B、规定产品

C、优质产品

D、合格产品

22、编制概算定额的基础是()。

A、施工定额

B、劳动定额

C、预算定额

D、概算指标

23、劳动定额的主要表现形式是（A、施工定额

B、时间定额

C、人工消耗定额

D、预算定额

24、下列时间中定额不予考虑的是（A、休息时间

B、准备与结束时间

C、不可避免的停工时间)。)。

D、多余工作时间

25、根据定额的编制原则，在正常施工条件下，按社会平均水平编制的定额是()。

A、预算定额

B、施工定额

C、概算定额

D、概算指标

26、预算定额中的人工消耗指标包括()。

A、基本用工和辅助用工

B、基本用工、辅助用工和材料超运距用工

C、基本用工、辅助用工和人工幅度差

D、基本用工、辅助用工、材料超运距用工和人工幅度差

27、已知产量定额为10单位，则时间定额为()。

A、10单位

B、1单位

C、0.5单位

D、0.1单位

28、某装修公司采购一批花岗石，运至施工现场，已知该花岗石出厂价为1000元/㎡，运杂费30元/㎡，当地造价管理部门规定材料采购及保管费率为1%，该花岗石的预算价格为()元/㎡。

A、1034

B、1040.3

C、1044.34

D、1054.68

29、某砖混结构墙体砌筑工程，完成10m³砌体基本用工为工日13.5工日，辅助用工2.0工日，超运距用工1.5工日，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为()。

A、14.85

B、17.52

C、18.70

D、20.35

30、当施工图中的分项工程项目不能直接套用预算定额时，就需要换算，其中配合比的换算只换算()。

A、材料消耗量

B、材料预算单价

C、材料消耗量和材料预算单价

D、都不是

31、比例估算法多用于()阶段的投资估算。

A、项目建议书

B、可行性研究

C、招标投标

D、建设项目实施

32、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编制建筑工程设计概算可以采用()。

A、类似工程概算法

B、设备价值百分比法

C、概算指标法

D、概算定额法

33、下列投资估算方法中，适合于对估算精确度要求较高的方法是()。

A、系数法

B、指标估算法

C、生产能力指数法

D、类似项目对比法

34、施工图预算中应进行工料分析，工料分析应以()为编制对象。

A、单位工程

B、单项工程

C、建设项目

D、分部工程

35、按预算定额顺序或施工的先后顺序，逐一地全部进行审查预算的方法应为()。

A、全面审查法

B、筛选审查法

C、分组计算审查法

D、标准预算审查法

36、用实物法编制施工图预算时，“根据定额直接费计算其他直接费、间接费、利润和税金”之前的步骤是()。

A、求出各分项人工、材料、机械消耗数量

B、套用预算定额、求出人工、材料、机械定额用量

C、根据预算定额，套用定额基价，得到定额直接费

D、根据人、材、机的市场价(信息价)计算人工费、材料费和机械费，汇总得到定额直接费。

37、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、10天

B、15天

C、20天

D、30天

38、招标人与中标人签订合同后()内，应向中标人和未中标人退还投标保证金。

A、3天

B、7天

C、5个工作日

D、10个工作日

39、招标投标法关于开标程序，说法正确的是()。

A、开标由招标人主持，邀请所有投标人参加

B、招标人只通知一部分投标人参加开标

C、开标地点应当为招标人与投标人商定的地点

D、招标管理机构作为招标活动的发起者和组织者，应当负责开标的举行

40、工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括()。

A、措施项目清单

B、其他项目清单

C、直接工程费用清单

D、分部分项工程量清单

41、采用工程量清单计价时，要求投标报价根据()。

A、业主提供的工程量，按照现行概算扩大指标编制得出

B、承包商自行计算工程量参照现行预算定额规定编制得出

C、承包商自行计算工程量，结合企业自身所掌握的各种信息，资料及企业定额编制得出

D、业主提供的工程量，结合企业自身所掌握的各种信息，资料及企业定额编制得出

42、工程量清单计价合同价采用固定单价的，双方应在合同中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内综合单价不再调整，风险范围以外的综合单价调整方法，应按下列规定处理。

A、由发包人确定

B、由合同双方在合同中约定

C、由承包人提出经工程师确定

D、由承包人提出经发包人确定

43、在我国目前工程量清单计价过程中，分部分项工程综合单价主要由()组成。

A、人工费、材料费、机械费

B、人工费、材料费、机械费、管理费

C、人工费、材料费、机械费、管理费、利润

D、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金

44、我国建设项目招标投标在完成招标活动的准备工作、招标公告和投标邀请书的编制与发布之后，还要做：(1)编制和发售招标文件;(2)资格预审;(3)召开投标预备会;(4)踏勘现场;(5)建设项目投标;(6)开标、评标和定标等工作。它们依次的顺序是()。

A、(1)(4)(3)(5)(6)(2)

B、(1)(3)(4)(5)(2)(6)

C、(2)(1)(4)(3)(5)(6)

D、(2)(1)(3)(4)(5)(6)

45、投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题需澄清解释，应在收到招标文件后()日内以书面形式向招标单位提出。

A、7

B、10

C、14

D、20

46、招标单位对招标文件所做的任何修改或补充应在投标截止时间至少()日前发给所有获得招标文件的投标单位。

A、15

B、20

C、25

D、30

47、以下关于评标委员会的说法哪些是错误的()。

A、技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

B、从事相关专业领域工作满十年并具有高级职称或者同等专业水平。

C、项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会成员

D、评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数

48、在施工过程中，人工费的控制主要是通过()来解决。

A、节省用工

B、开源节流

C、控制支出和按实签证

D、控制支出和提高效率

49、为了有效地控制造价，当承包方提出工程变更，需由()。

A、工程师确认，发包方签发工程变更指令

B、发包方确认，工程师签发工程变更指令

C、工程师确认并签发工程变更指令

D、发包方确认并签发工程变更指令

50、承包商在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用，须经()同意。

A、发包人

B、工程师

C、设计方

D、工地负责人

51、工程师无正当理由不确认承包商提出的变更工程价款报告时，则变更工程价款报告自行生效的时间是自变更价款报告送达之日起()天后。

A、7

B、10

C、14

D、28

52、索赔是工程承包中经常发生的正常现象，索赔的性质属于()。

A、经济补偿行为

B、经济惩罚行为

C、责任追究行为

D、纠纷诉讼行为

53、因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。工期确认时间根据合同约定为()天。

A、14

B、21

C、28

D、30

54、根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是()。

A、业主

B、承包商

C、总承包商

D、监理咨询机构

55、单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和()。

A、竣工验收资料

B、、造价对比资料

C、竣工结算报告

D、工程竣工图

56、竣工验收的一般程序正确的是()。

A、施工单位提交竣工报告——总监理工程师签字——组建验收委员会——通知工程质量监督机构——组织验收

B、施工单位提交竣工报告——组建验收委员会——通知工程质量监督机构——总监理工程师签字——组织验收

C、施工单位提交竣工报告——组建验收委员会——总监理工程师签字——通知工程质量监督机构——组织验收

D、施工单位提交竣工报告——总监理工程师签字——通知工程质量监督机构——组建验收委员会——组织验收

57、建设项目竣工决算应包括()的全部实际费用。

A、从实际到竣工投产

B、从筹集到竣工投产

C、从立项到竣工验收

D、从开工到竣工验收

58、新增固定资产价值的计算对象是()。

A、独立专业的单位工程

B、独立施工的单位工程

C、独立发挥生产能力的单项工程

D、独立设计的单位工程

59、缺陷责任期的开始计算日期为()。

A、工程完工之日

B、提交竣工验收申请之日

C、通过竣工验收之日

D、通过竣工验收后30天

60、建设项目的实际造价是（A、中标价

B、承包合同价

C、竣工决算价

D、竣工结算价

二、多项选择(20题，每题2分)

1、合同的基本原则是()。

A、公正原则

B、公平原则)。

C、合法原则

D、自愿原则

E、诚实信用原则

2、建设工程项目按项目的投资效益分为（A、公益性项目

B、经营性项目

C、竞争性项目

D、基础性项目

E、非经营性项目

3、建设工程合同按计价方式不同分为（A、单价合同

B、总价合同

C、工程管理合同

D、交钥匙项目合同

E、成本加酬金合同)。)合同形式。

4、下列情形之一的属于无效合同的是()。

A、损害社会公共利益

B、在订立合同时显失公平的 C、因重大误解订立的

D、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益

E、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同、损害国家利益

5、工程造价一般具有的特点是()。

A、具体性

B、动态性

C、单个性

D、大额性

E、层次性

6、建筑安装工程费用中，社会保障费包括()。

A、养老保险费

B、住房公积金

C、失业保险费

D、医疗保险费

E、危险作业意外伤害保险费

7、属于施工机械台班单价费用组成的是（A、经常修理费

B、折旧费

C、大修理费

D、燃料动力费

E、大型机械进退场及安拆费

8、基本预备费的内容包括()。

A、设计变更局部地基处理增加费用

B、预防自然灾害所采取的措施费用

C、利率、汇率调整等增加的费用

D、超长、超重、超宽引起的运输增加费用

E、由于价格变化引起工程的费用)。

9、进口设备抵岸价除FOB价外，还应包括()。

A、国外运费

B、设备运杂费

C、关税及增值税

D、国外运输保险费

E、银行财务费、外贸手续费

10、按定额反映的生产要素消耗内容分类，包括（A、施工定额

B、预算定额

C、概算定额

D、劳动定额

E、材料消耗定额

11、在建筑安装工程造价中，利润的计取基础通常有（A、人工费

B、直接费+间接费)。)。

C、直接工程费+间接费

D、人工费+施工机械使用费

E、人工费+材料费+设备价值

12、施工图预算的编制依据有()。

A、工程量清单

B、工程合同或协议

C、施工图纸及说明

D、施工方案或施工组织设计

E、现行预算定额及有关调价规定

13、在编制设计概算时，三级概算指的是（A、单位工程概算

B、建筑工程概算

C、建设项目总概算

D、单项工程概算

E、设备及安装单位工程概算)。

14、投标文件一般包括()。

A、投标函

B、授权委托书

C、投标保证金

D、商务和技术偏差表

E、具有标价的工程量清单和报价表

15、下列工程建设项目必须进行招标的是()。

A、项目总投资3000万元以上

B、施工单项合同200万元以上

C、重要设备材料采购50万元以上

D、勘察设计、监理100万元以上

E、使用国际组织或者外国政府资金的项目

16、在建设工程标底的编制过程中，必须考虑以下因素（A、建设工程的目标工期

B、建设单位的经济实力)。

C、建筑材料的市场价格的变化

D、建设单位对建筑工程的质量要求

E、应考虑招标工程的自然地理条件因素

17、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理()。

A、未按招标文件的要求密封

B、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致

C、未按招标文件的要求提交投标保证金

D、联合体投标未附联合体各方共同投标协议

E、无单位盖章且无法人或法定代表人授权的代理人签字或盖章

18、由于发生索赔的原因很多，根据工程施工索赔实践，通常有()。

A、地基变化索赔

B、工期延长索赔

C、暂停施工索赔

D、经济补偿索赔

E、业主违约索赔

19、当事人对工程造价发生合同纠纷时，解决的办法有()。

A、双方协商确定

B、向人民法院起诉

C、向有关仲裁机构申请仲裁

D、当事人双方共同前往当地造价管理机构申请调解

E、当事人一方单方面邀请工程造价咨询单位进行调解

20、安徽省建设工程清单计价软件中，点击《工程造价》按钮，进入“工程造价”页面，之前编制的各项费用自动汇总，默认的汇总项目包括()。

A、措施项目清单费

B、其他项目清单费

C、材料与机械价差

D、不含税工程总造价

E、分部分项工程量清单项目费 参考答案

一、单项选择

1、B

2、D

3、A

4、B

5、A

6、D

7、B

8、A

9、C

10、B

11、B

12、C

13、A

14、D

15、D

16、C

17、D

18、B

19、A 20、D

21、D

22、C

23、B

24、D

25、A

26、D

27、D

29、C 30、B

31、B

32、D

33、B

34、A

35、A

36、D

37、D

39、A 40、C

41、D

42、B

43、C

44、C

45、A

46、A

47、B

49、C 50、B

51、C

52、A

53、A

54、B

55、C

56、D

57、B

59、C 60、C

二、多项选择

1、BCDE

2、ACD

3、ABE

4、ADE

5、BCDE

6、ACD

7、ABCD

8、ABD

9、ACDE

10、DE

11、ABD

12、CDE

13、ACD

14、ABCE

15、ABE

28、B

38、C

48、C

58、C

16、ACDE

17、BCDE

18、ABCE

19、ABCD 20、ABCE