第一篇:2010年一级建造师考试真题及答案
2010年一级建造师《专业工程管理与实务(建筑工程)》考试真题
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.在建筑结构中,从基础到上部结构全部断开的变形缝是()。P9 A.伸缩缝
B.沉降缝
C.防震缝
D.温度缝
2.如图所示,Pl、P2分别为两个相互垂直力的合力。关于P1、P2的关系,正确的是()。P9
A.P1=P2 B.P2=3P1 C.P1 D.P2>3P1 3.下列常见建筑结构体系中,适用房屋建筑高度最高的结构体系是()。P16 A.框架
B.剪力墙
C.框架一剪力墙
D.筒体
4.大跨度混凝土拱式结构建(构)筑物,主要利用了混凝土良好的()。P19 A.抗剪性能
B.抗弯性能
C.抗拉性能
D.抗压性能
5.关于建筑物体形系数和耗热量比值的关系,正确的是()。P22 A.体形系数越大,耗热量比值越大
B.体形系数越大,耗热量比值越小
C.体形系数越小,耗热量比值越大
D.耗热量比值与体形系数无关
6.在混凝土工程中,配制有抗渗要求的混凝土可优先选用()。P39 A.火山灰水泥
B.矿渣水泥
C.粉煤灰水泥
D.硅酸盐水泥
7.节水型卫生坐便器的用水量最小应不人于()L。P55 A.3 B.5 C.6 D.8
A.200 B.250 C.300 D.350
16.建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达()h。134 A.0.5—1.0 B.0.5~1.5 C.0.5~2.0 D.1.5—3.0 17.关于轻质隔墙工程的施工做法,正确的是()。P155 A.当有门洞口时,墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装·
B.抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接
C.在板材隔墙上直接剔凿打孔,并采取保护措施
D.在设备管线安装部位安装加强龙骨
18.当设计无要求时,关于无粘接预应力筋张拉施工的做法,正确的是()。P138 A.先张拉楼面梁,后张拉楼板
B.梁中的无粘接筋可按顺序张拉
C.板中的无粘接筋可按顺序张拉
D.当曲线无粘接预应力筋长度超过30m时宜采用两端张拉
19.吊顶工程施工中,明龙骨饰面板的安装应符合()的规定。P154 A.确保企口的相互咬接及图案花纹吻合
B.玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用刚性连接
C.装饰吸声板严禁采用搁置法安装,D.饰面板与龙骨嵌装时,饰面板应事先加工成坡口
20.《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 50210--2001)规定,幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用()连接。P164 A.铆接
B.螺栓
C.双面焊
D.单面焊
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)21.关于非抗震设计的框架结构,不同部位震害程度的说法,正确的有()。P15 A.柱的震害轻于梁
B.柱顶震害轻于柱底
C.角柱的震害重于内柱
D.短柱的震害重于一般柱
E.填充墙处是震害发生的严重部位之一
22.关于在混凝土中掺入减水剂所起的作用,正确的是()。P47 A.若不减少拌合用水量,能显著提高拌合物的流动性
B.当减水而不减少水泥时,可提高混凝土强度
C.分段拆除架体高差达3步
D.及时取出、放下已松开连接的杆件
E.遇有六级及六级以上大风时,停止脚手架拆除作业
30.施工现场平面管理的依据应包括()对施工现场的管理要求。P292 A.政府主管部门
B.建设单位
C.上级公司
D.施工平面图
E.行业协会
三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)(一)背景资料
某办公楼工程,地下一层,地上十层,现浇钢筋混凝土框架结构,预应力管桩基础。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同,合同工期为29个月。按合同约定,施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划如图1-1所示(时间单位:月),该计划通过了监理工程师的审查和确认。
合同履行过程中,发生了如下事件:
事件一:专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批,遭到了监理工程师拒绝。在桩基施工过程中,由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工,监理工程师向施工总承包单位下达了停工令,施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令,拒绝签收停工令。事件二:在工程施工进行到第7个月时,因建设单位提出设计变更,导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工,施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定,赶工费标准为18万元/月。
事件三:在H工作开始前,为了缩短工期,施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如图1-2所示(时间单位:月)。
问题
1.施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标,施工总承包单位应重点控制哪条施工线路? 2.事件一中,监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。
3.事件二中,施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。
4.事件三中,流水施工调整后,H工作相邻工序的流水步距为多少个月?工期可缩短多少个月?按照图1-2格式绘制出调整后H工作的施工横道图。
1、符合合同工期(2分),计划工期为29个月的那条,1、2、3、5、6、7、8加箭线。(2分)
2、监理工程师做法妥当(1分),应为总承包编制送审(1分);监理送达总包妥当建设单位(1分),总承包做法不妥当(1分),建设单位建设单位只与总包有合同关系,和分包单位无合同关系。(1分)
3、索赔为0(2分),G工作总时差为2个月,大于停工1个月。(2分)
4、K1=2个月K2=1个月(2分),可缩短到5个月(1分)图(5分)。
事件三:施工总承包单位为了提醒、警示施工现场人员时刻认识到所处环境的危险性,随时保持清醒和警惕,在现场出入口和基坑边沿设置了明显的安全警示标志。
事件四:本工程二层多功能厅设计为铝合金龙骨中密板材隔墙,下端为木踢脚。装饰装修公司在施工前编制了装饰装修施工方案,明确了板材组装顺序和节点处理措施。
问题
1.指出事件一中的不妥之处,分别说明理由。
2.除地质勘察报告外,基坑支护结构形式选型依据还有哪些?本工程深基坑开挖专项施工方案补充了哪些主要内容? 3.事件三中,施工现场还应在哪些位置设置安全警示标志(至少列出五项)? 4.事件四中,板材组装应按什么顺序进行?板材安装节点应如何处理?(四)背景资料
某商业用房工程,建筑面积15000m2,地下一层,地上四层。施工单位与建设单 位采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了工程施工合同。合同约定:工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日;工程承包范围为图纸 所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中,发生了如下事件:
事件一:2009年5月12日,工程所在地区发生了7.5级强烈地震,造成施工现场部分围墙倒塌,损失6万元;地下一层填充墙部分损毁,损失10万元;停工及修复共30天。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件二:用于基础底板的钢筋进场时,钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证,施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后,即准备用于工程。监 理工程师下达了停工令。
事件三:截止到2009年8月15日,建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件四:工程竣工结算造价为5670万元,其中工程款5510万元,利息70万元,建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后,建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项,欠款总额为1670万元(含上述利息及建设单位违约金),随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
事件五:工程竣工后,项目经理部按“制造成本法”核算了项目施工总成本,其构成如下:直接工程费4309.20万元,措施费440.80万元,规费11.02万元,企业管理费332.17万元(其中施工单位总部企业管理费为220.40万元)。
问题
1.事件一中,施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
2.事件二中,施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作? 3.事件三中,建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。
4.事件四中,施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的? 5.按“制造成本法”列式计算项目施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。
2010年建筑工程网友版答案
1、沉降缝
2、P1
3、筒体
4、抗压性能
5、体形系数大,耗热量比值大
6、火山灰水泥 7、6L
8、丙烯酸酯
9、大气稳定
10、难燃性
11、基础底板上
12、采用多道内支撑排桩.....13、分段分层
14、上下皮砌块的竖向灰缝不足150mm时....15、钎探300MM
16、耐火极限 0.5-2.0
17、在设备管线安装部位安装加强龙骨...18、板中的无粘结筋可按顺序张拉....v
19、确保企口的相互咬接及图案花纹吻合 20、螺栓
21、角柱的危害重于内柱、填充墙处震害发生的严重部位之
一、短柱危害重于一般柱
22、若不减少...水....提供流动性;....提高强度;.....节约水泥;耐久性改善
23、拉伸强度和延伸率低;温度稳定性较差、耐老化性能差)
24、营业税、城市维护建设税、教育附加税
25、对不同材料基本交接处的加强措施项目...隐蔽验收;设计无要求时....;当抹灰厚度大于35mm时....26、新建筑物的混凝土抹灰基层...;旧墙面在涂饰前...;厨房、卫生间墙面采用耐水腻子
27、浇筑前清洁工作采用....;加工好的玻璃...抽取1%...28、未采取有效的降排水....;边坡顶部堆载过大;开挖次序方法不当
29、先拆除上部杆件....;及时取出....;遇六级风.....30、建设单位、施工平面图、主管部门、上级公司)案例一:
1、符合合同工期(2分),计划工期为29个月的那条,1、2、3、5、6、7、8加箭线。(2分)
2、监理工程师做法妥当(1分),应为总承包编制送审(1分);监理送达总包妥当建设单位(1分),总承包做法不妥当(1分),建设单位建设单位只与总包有合同关系,和分包单位无合同关系。(1分)
3、索赔为0(2分),G工作总时差为2个月,大于停工1个月。(2分)
4、K1=2个月K2=1个月(2分),可缩短5个月(1分)图(5分)。案例二:
1、安全专项施工方案:建筑幕墙安装施工、塔吊、施工电梯、模板、脚手架 每项1.5,都对5分
2、孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案,然后按批准后的方案进行处理(2分)。先将孔洞处的不密实的混凝土凿掉,要凿成斜形(外口向上)(1分),用清水冲刷干净,并保持湿润(1分),然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后(1分),认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土(1分)。
3、不应由管道安装工独立完成施焊工作(1分);焊接工人要持证上岗(1分);未办理动火手续(1分);不应对作业环境未作了解前进行焊接(1分);随意堆放易燃材料不对(1分)。
4、幕墙隐蔽工程验收:预埋件、后置埋件、防雷装置、幕墙四周、内表面与立体结构之间的封堵、隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定、单元式幕墙的封口节点 每项(1分)案例三
2010年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题
一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.根据《注册建造师管理规定》,负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。
A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B.国务院建设主管部门
C.中国建筑业协会建造师分会 D.国务院发展和改革委员会 2.根据《民法通则》,当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A.1 B.2 C.4 D.20 3.对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。A.国务院建设主管部门
B.省、自治区、直辖市人民政府 C.建设行业协会
D.人事部或其授权机构
4.民事法律关系的内容是指()。A.民事权利和民事义务
B.民事权利和民事责任 C.民事规范和民事责任
D.民事义务和民事责任
5.根据《民法通则》,施工单位的项目经理属于施工:单位的()。A.委托代理人
B.法定代理人 C.指定代理人
D.职务代理人
6.根据《物权法》,建设用地使用权属于()。A.所有权
B.用益物权 C.担保物权 D.留置权
7.根据《建筑工程施工许可管理办法》,下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。
A.已经取得安全生产许可证
B,办理了丁程质量监督手续
C.有满足施工需要的施工:图纸
D.已经取得规划许可证
8.根据《建筑业企业资质管理规定》,关于我国建筑业企业资质的说法,错误的是()A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列
是()。A.国务院
B.国务院负责安全生产监督管理的部门 C.国务院建设行政主管部门
D.国务院铁路、交通、水利等有关部门 17.关于和解的说法,错误的是()。A.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段
B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C.和解协议具有强制执行的效力
D.当事人和解后可以请求法院调解,制作调解书
18.下列与工程建设有关的规范性文件中,由国务院制定的是()。A.工程建设项目施工招标投标办法
B.安全生产许可证条例 C.安全生产法
D.建筑业企业资质管理规定
19.某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议。双方约定:双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》,该赶工奖罚协议为()合同。A.附期限
B.附条件
C.显失公平
D.可变更、可撤销
20.某施工项目材料采购合同中,双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金,供货方违约后,采购方有权主张的最高给付金额为()万元。A.10 B.4 C.16 D.12 21.下列劳动合同条款,属于必备条款的是()。A.福利待遇
B.劳动条件 C.试用期
D.补充保险
22.某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位,并签订了租赁合同。根据《公司法》该合同须经过()同意。A.监事会
B.工会
C.股东会
D.董事会
23.根据《民事诉讼法》及相关规定,人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。A.金融机构
B.败诉方
C.执行法院
B.工程项目采用的材料;设备
C.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D.工程项日的安全、质量
31.关于行政诉讼法律规定的说法,正确的是()。
A.在行政诉讼过程中,被告有权自行向原告和证人收集证据 B,未经行政复议程序,不能提起行政诉讼 C,法院审理行政诉讼案件不适用调解 D。行政诉讼坚持谁主张谁举证原则
32.甲公司欠某供应商500万元货款,现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法,正确的是()。A.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
B.应当由乙、丙公司承担连带债务 C.应当由甲公司承担全部债务
D.应当由乙公司承担全部债务
33.施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯,并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》,电梯生产公司的回函属于()。A.要约邀请 B。承诺
C.新要约
D.部分承诺
34。根据《合同法》,债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭,提存物扣除提存费用后归国家所有。A.2 B.3 C.4 D. 5 35.某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》,该单位应当()。A.配备兼职安全生产管理人员
B.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 C.因为规模较小,不需要配备安全生产管理人员 D.配备专职安全生产管理人员,36.工程施工过程中应当采取消防安全措施,下列说法中错误的是()。
A.修建道路有可能影响消防队灭火救援的,有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准
B.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 C.自动消防系统的操作人员必须持证上岗
D.禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所
37.水泥厂在承诺有效期内,对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复,则该水泥买卖合同成立的时间为()。A.施工单位发出订购水泥的要约时
B.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 C.水泥厂发出答复文件时
D.水泥厂的答复文件到达施工单位时
A.证人只提交书面证词无须出庭作证 B.证人有义务出庭作证 C.证人在庭审时应当旁听
D.数个证人证明同一事实时,可以同时接受询问
46.施工项目进行公开招标,投标保证金有效期应当超过()30天。A.招标文件发出日
B.投标文件截止日 C.中标日期 D.投标有效期
47.关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法,正确的是()。
A.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
B.建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利
C.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的,有权向分包单位追偿 D.分包单位只对总承包单位负责
48.划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。A.中央 B.省级以上 C.镇级以上 D.县级以上
49.根据招标投标相关法律法规,下列招标投标行为中,不构成招标人与投标人串通投标的是()。
A.招标人从几名中标候选人中确定中标人 B.招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 C.招标人预先内定中标人
D.招标人与投标人事先商定压低标价,中标后再给中标人让利
50.建设单位与施工单位的合同中约定:“双方在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷,建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁,施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁,双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法,正确的是()。A.只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 B.只能向有管辖权的人民法院起诉 C.应由甲仲裁委员会进行仲裁
D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请,就由谁进行仲裁 51.建设工程施工合同应以()为合同履行地。A.原告住所地
B.合同签订地 C.被告住所地
D.施工行为地 52.根据《物权法》,下列各项财产作为抵押物时,抵押权白登记时设立的是()。A.正在建造的建筑物 B.生产设备、原材料 C.交通运输工具
D.正在建造的船舶、航空器
月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A.3 B.2 C.4 D.6 61.根据《建设工程安全生产管理条例》,分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。
A.总承包单位和分包单位按一定比例共同 B.分包单位 C.建设单位 D.总承包单位
62.根据《建设工程质量管理条例》,下列文件中,不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。A.工程施工图纸
B.法律、法规 C.监理合同
D.施工合同中约定采用的推荐性标准
63.某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝,经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修,之后应向()主张维修费用。A.建设单位 B.设计单位
C.物业管理单位
D.大楼使用者
64。某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线,欲查明相关情况,应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A.相关管线产权部门 B.市政管理部门
C.城建档案管理部门
D.建设单位
65.在保险合同中,负有支付保险费义务的当事人是()。A.受益人
B.保险人
C.被保险人
D.投保人
66.承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后,托运人拒绝支付运输费用,承运人可以对相应的运输货物行使()。A.留置权
B.抵押权 C.抵消权
D.质押权
67.某工程施工联合体参加资格预审并获通过后,投标文件中其组成成员发生变化,虽未经招标人同意,但新联合体仍然符合资格预审条件要求,则招标人()。
A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效
B.承包人送交竣工验收报告后,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
C.承包人送交竣工验收报告后,发包人拖延验收的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
D.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的,以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期
E.建设工程未经验收,发包人擅自使用的,以建设工程转移占有之日为竣工日期
75.关于建设工程施工合同一般条款的说法,正确的有()。A.建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准 B.合同标的是财产
C.履行地点为项目所在地
D.违约责任是当事人违反合同义务的责任 E.有关施工组织设计的内容即为履行方式条款
76.关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法,符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。
A.建设工程项目由几个单位承包的,各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷,并及时向建设单位移交
B.在施工合同中,建设单位应对工程文什套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求
C.在组织工程竣工验收前,建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收
D.末取得工程档案验收认可文件,建没单位不得组织竣工验收
E.建设工程实行总承包的,各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交
77.关于物权的说法,正确的有()。
A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移
O,建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上
78.根据《消防法》,关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法,正确的有()。
A.消防设计图纸审核不合格的,不得颁发施工许可证 B.自动消防系统的操作员必须持证上岗
C.建设工程未经消防验收或消防验收不合格的,不得擅自使用 D.消防器材的经销人员必须持证上岗
E.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人
79.下列伤害情形中,属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有()。A.在保险合同成立前,被保险人发生伤害 B.被保险人在施工现场外发生伤害
C.被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 D.被保险人在施工现场斗殴而发生伤害 E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤
D.同时施工 E.同时投产使用
87.根据《合同法》,缔约过失责任的构成要件有()。A.发生在订立合同的过程中 :
B.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务 C.受害方的信赖利益遭受损失 D.合同被确认无效
E.在订立合同时显失公平
88.下列工程施工过程中,属于侵权责任的情形有()。A.工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤 .
B.施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 C.施工单位违约造成供货商重大损失
D.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏 E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金
89.根据《立法法》,()之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。A.部门规章
B.地方政府规章与部门规章
C.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 D.部门规章与地方性法规 E.地方性法规与地方政府规章
90.某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下,随之转移的其他权利有()。A.担保权 B.任意撤销权 C.抗辩权
D.抵消权
E.人身损害赔偿请求权
91.根据担保法律制度,关于抵押的说法,正确的有()。A.抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的,物权不发生转移
B.除受让人代为清偿债务以外,抵押人未通知抵押权人转让抵押物的,物权不发生转移
C.抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的,抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保
D.抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分,归抵押人所有 E.抵押物灭失后,抵押人须另行提供抵押担保
92.当事人就合同履行地点约定不明确,不能达成补充协议,又不能根据合同有关条款和交易习惯确定的,则(),A.给付货币的,在接受货币一方所在地履行 B.履行义务一方有权选择履行地点
C.交付不动产的,在不动产所在地履行 D.接受履行方有权选择履行地点
E.其他标的,在履行义务一方所在地履行
93.关于不安抗辩权成立条件的说法,正确的是()。A.应当先履行债务的当事人未提供适当担保
A.公司股东 B.公司董事长
C.公司职工代表 D.公司总经理 E.公司财务经理
2010年一级建造师法规答案
D.施工总承包单位
9.根据《建设工程施工合同(;示范文本)》(GP一99—0201),合同实施过程中工程师同意采用承包人的合理化建议,由此所发生的费用或获得的收益应由()。
A.发包人与承包人另行约定分担或分享 B.发包人承担或享有
C.发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享 D.承包人承担或享有
10.施工生产要素的质量控制中,对模板、脚手架等施工设施,除按适用的标准定型选用外,一般应按()要求进行专项设计。A.施工质量
B.设计及施工 C.施工工艺 D.现场安全
11.施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果达不到目标要求,则应(),并重新编制成本计划。A.重新分解落实成本目标
B.寻找降低成本的途径
C.对项目成本进行再分解
D.修订企业定额
12.可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目工程总承包方的委托,提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是()。A.设计单位
B.建设单位
C.项目管理咨询企业
D.房地产公司
13.某工程网络计划中,工作M的总时差为5天,自由时差为3天;在计划执行情况的检查中,发现只有工作M的实际进度拖后了4天。则关于工作M实际进度的说法,正确的是()。
A。使总工期拖后l天,使后续工作最早开始时间拖后1天 B.不影响总工期,也不影响后续工作的正常进行
C。使总工期拖后1天,但不影响后续工作的正常进行 D.不影响总工期,但使后续工作最早开始时间拖后1天
14。按照工程建设项目物资采购管理程序,物资采购首先应()。A.拟定物资采购合同
B.明确采购的要求、采购分工和责任 C.选择合格的产品供应或服务单位
D.进行采购策划,编制采购计划
15。建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境,使()。A.社会经济的发展与人类生存环境相协调 B.环境能够服务于人类经济社会的发展
C。环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏 D.工程项目施工场界内的污染得到有效防治
16.在建筑材料采购合同中,委托运输部门运输、送货或代运的产品,其交货
D.职业健康安全和环境管理计划
24.业主在向中标人授标前,要求中标人对施工方案进行修改,由此引起的费用增加由()承担。A.监理人
B.招标人 C.中标人
D.业主
25.施工成本控制的基本步骤为()。A.比较→纠偏→分析→预测→检查
B.比较→分析→预测→纠偏→检查 C.比较→预测→分析→检查→纠偏
D.比较→检查→预测→纠偏→分析
26.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号文),工程排污费属于建筑安装工程费中的()。A.企业管理费
B.措施费 C.规费
D.直接工程费
27.下列进度控制措施中,属于管理措施的是()。A.建立进度控制的会议制度
B.分析影响项目工程进度的风险 C.制定项目进度控制的工作流程 D.选用有利的设计和施工技术
28.下列风险因素中,属于组织风险的是()。A.工程资金供应的条件
B.现场防火设施的可用性 C.施工方案
D.业主方人员的能力
29.某项目经理在一栋高层建筑的施工中,由于工作失误,致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失,施工企业对该项目经理的处理方式是()。A.追究法律责任
B.吊销其建造师资格证书 C.追究社会责任
D.追究经济责任
30.清理高层建筑施工垃圾的正确做法是()。
A.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理 B.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走 C.将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走 D.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理
31.在建设工程项目质量的形成过程中,应在建设项目的()阶段完成质量需求的识别。A.设计
B.竣工验收 C.决策
C.57 D.56.75 40.施工承包合同履约担保的有效期始于()之日。A.投标截止
B.发出中标通知书
C.施工承包合同签订
D.工程开工
41.根据国发[2003]5号文,取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理,由()决定。A.建筑业企业
B.建设行政主管部门 C.项目业主
D.项目监理单位
42.对一个建设工程项目而言,项目信息门户的主持者一般是项目的()。A.业主
B,设计单位 C.主管部门 D.施工单位
43.双代号时标网络计划中,波形线表示工作的()。A.总时差
B.相干时差 C.工作时间
D.自由时差
44.在进行直方图分布位置的观察分析时,如果质量特性数据的分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大距离,说明生产过程的质量能力()。A.适中,符合要求
B.偏大,不经济
C.偏小,需要整改
D.处于临界状态,应采取措施
45.在建设工程项目决策阶段,建设单位职业健康安全与环境管理的任务是()。
A.对环境保护和安全设施的设计提出建议 B.办理有关安全和环境保护的各种审批手续 C.对生产安全事故的防范提出指导意见
D.将保证安全施工的措施报有关管理部门备案
46。施工安全控制程序包括:①安全技术措施计划的落实和实施;②编制建设工程项目安全技术措施计划;③安全技术措施计划的验证:④确定每项具体建设工程项目的安全目标;⑤持续改进。其正确顺序是(),A.②一⑧一④一①一⑤
B.②一④一①一③一⑤ C.④一②一①一⑧一⑤
D.④一②一⑧一①一⑤
47.下列索赔事件中,承包人可以索赔利润的是()。A.工程变更
D.0.48万元:0.80 55.施工项目的安全检查应由()组织,定期进行。A.项目技术负责人
B.项目经理
C.专职安全员
D.企业安全生产部门
56.运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制,首先进行的工作是()。A.分析投资构成,确定投资控制的重点 B.分析并确定影响投资控制的因素
C.进行投资目标分解,确定投资控制的计划值 D.收集经验数据,为投资控制提供参考值
57.在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中,组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价,称为()。A.持续改进 B.管理评审 C.系统评审
D.内部审核
58.建设工程项目总承包模式下,承包人要完成的工作是()。A。负责项目的征地拆迁
B.进行并负责工程设计
C.编制项目可行性研究报告
D.办理项目规划许可证
59.项目人力资源管理的目的是()。A.调动项目参与人的积极性 B.建立广泛的人际关系 C.招聘或解聘员
D.对项目参与人员进行绩效考核
60.建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是()。A.反馈机制 B.持续改进机制 C。动力机制
D.约束机制
61.某混凝土基础工程招标文件中估计工程量为1.2万立方米。合同约定:该工程为全费用单价,每立方米400元;当实际工程量超过估计工程量10%时,超过部分调整单价为每立方米350元。工程结束时施工单位实际完成混凝土工程量1.5万立方米,则该混凝土工程款为()万元。A.585 B.600 C。591 D.525 62.当关键线路的实际进度比计划进度拖后时,应在尚未完成的关键工作中,选择()的工作,压缩其作业持续时间。A.资源强度小或费用低
B.资源强度小且持续时间短
C.论证进度目标实现的经济性
D.确定调整进度目标的方法
二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
71.投标人须知是招标人向投标人传递招标基础信息的文件,投标人应特别注意其中的()等内容。A.招标工程的范围
B.投标人的责权利 C.施工技术说明
D.投标文件的组成 E.重要时间安排
72.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201),下列工作内容中,属于承包人义务的有()。
A.支付施工现场邻近的古树保护费用
B.办理夜间施工许可证 C.照管未交212212程 D.办理施工许可证
E.办理施工现场爆破作业申请
73.在工程项目施工阶段,监理机构的主要工作任务有()。A.参与设计交底
B.签署单位工程质量评定表 C.审查施工组织设计
D.审查施工单位申报的月度和季度计量表
E.对施工单位的检测仪器设备、度量衡进行定期检验和不定期抽验 74.下列建设工程项目进度控制措施中,属于经济措施的有()。A.编制资源需求计划 B.明确资金供应条件 C.落实经济激励措施
D.审核设计预算 E.应用价值工程方法
75.关于质量管理体系八项原则的说法,正确的有()。A.将相关资源和活动作为过程进行管理 B.领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向 C.全员参与
D.以事实为依据做出决策 E.以产品为关注焦点
76.下列环境管理体系的构成要素中,属于核心要素的有()。A.信息交流 B.环境方针 C.环境因素 D.运行控制 E.内部核审
77.承包人在履行和实施合同前进行合同分析,其目的和作用有()。
C.同时验收
D.同时施工 E.同时投产使用
85.下列建设工程担保中,由承包人(投标人)提交担保的有()。A.支付担保
B.投标担保 C.履约担保
D.预付款担保 E.工程保修担保
86.建设工程施工质量的事后控制是指()。A.质量活动结果的评价和认定
B。质量活动的检查和监控 C.质量活动的行为约束
D。质量偏差的纠正 E.已完施工的成品保护
87.关于建设工程项目进度控制措施的说法,正确的有()。A.各类进度计划的编制程序、审批程序属于组织措施的范畴 B.管理措施主要涉及管理的思想、方法和承发包模式 C.风险管理属于进度控制管理措施的范畴 D.应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴
E.在工程进度受阻时,应首先对有无设计变更的可能性进行分析 88.关于施工成本计划编制的说法,正确的有()。A.在编制施工成本支出计划时,无需考虑不可预见费
B.施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金 C.编制施工成本计划可利用控制项目进度的网络进度计划 D.编制施工成本计划的关键是确立目标成本
E.按进度编制的施工成本计划可以用“时间一成本累积曲线”来表示
89.根据《企业伤亡事故分类标准》,下列事故中,属于与建筑业有关的职业伤害事
故有()。
A.物体打击
B.触电
C.机械伤害
D.辐射伤害 E.火药爆炸
90.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326—2006),项目经理的权限包括()。
A.签订承包合同
B.自主选择分包单位
C.参与选择物资供应单位
D.主持项目经理部工作 E.制定内部计酬办法
91.根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》,下列建设工程活动中,属于特种作业的有()。
98.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,检验批质量验收合格应满足的条件有()。
A.主控项目经抽样检验合格
B.一般项目经抽样检验合格 C.具有完整的施工操作依据
D.具有总监理工程师的现场验收证明 E.具有完全的质量检查记录
99.运用动态控制原理控制建设工程项目投资,可以采取的纠偏措施有()。A.调整施工进度计划
B.调整投资控制的方法和手段 C.应用价值工程的方法
D.制定节约投资的奖励措施 E.优化施工方法
100.承包人向发包人索赔时,所提交索赔文件的主要内容包括()。A.索赔证据 B.索赔事件总述
C.索赔合理性论述
D.索赔要求计算书. E.索赔意向通知
2010一级建造师《项目管理》答案
2010年一级建造师《建设工程经济》考试真题
一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元,按季度计算并支付利息,季度利率1.5%,则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为()万元。A.6.00 B.6.05 C.12.00 D.12.27 2.某人连续5年每年年末存入银行20万元,银行年利率6%,按年复利计息,第5年末一次性收回本金和利息,则到期可以收回的金额为()万元。A.104.80 B.106.00 C.107.49 D.112.74 3.年利率8%,按季度复利计息,则半年期实际利率为()。A.4.00%
B.4.04% C.4.07%
D.4.12%
4.对于完全由投资者自有资金投资的项目,确定基准收益率的基础是()。A.资金成本
B.通货膨胀
C.投资机会成本
D.投资风险
5.可用于评价项目财务盈利能力的绝对指标是()。A.价格临界点
B.财务净现值
C.总投资收益率
D.敏感度系数
6.某项目财务现金流量表的数据见表1,则该项目的静态投资回收期为()年。
A.5.33 B.5.67 C.6.33 D.6.67 7.某工业项目建设投资额8250万元(不含建设期贷款利息),建设期贷款利息620万元,全部流动资金700万元,项目投产后正常年份的息税前利润500万
B.贴现率
C.法定准备率
D.贷款利率
15.某拟建项目的设备投资占总投资的60%以上,拟采用的主要工艺设备已经明确,则编制该项目投资估算精度较高的方法是()。A.指标估算法
B.比例估算法
C.资金周转率法
D.生产能力指数法
16.下列会计要素中,属于流动负债的是()。A.短期投资
B.预付账款 C.应付票据
D.应付债券
17.在传统计价模式下,编制施工图预算依据的要素价格是根据()确定的。A.企业定额
B.市场价格
C.要素信息价
D.预算定额
18.某化工建设项目设计年生产能力5 7i吨,预计年固定总成本800万元,产品销售价格1500TrY吨,产品销售税金及附加为销售收入的10%,产品变动成本1150元/吨,则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是()。A.100%
B.40% C.80%
D.55%
19.根据《企业会计准则》,施工企业发生的固定资产日常修理费应作为()予以确认。
A.当期费用
B.待摊费用 C.直接费用
D.维持运营投资
20.根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》,在编制财务报表时,重要项目应单独列报,项目的重要性应当根据企业所处环境,从()加以判断。A.报表是否对外公告角度
B.企业是否上市角度
C.项目在财务报表中的排列位置 D.项目的性质和金额两个方面
21.在项目财务评价中,应计入经营成本的费用是()。A.折旧费
B.摊销费
C.利息支出
D.修理费
22.施工企业从建设单位取得工程预付款,属于企业筹资方式中的()筹资。
C.具有招标代理资质的中介机构 D。项目管理公司合同管理机构
30,借贷记账法记账规则中,“借贷必相等”的含义是指将一笔经济业务在账户中登记时,()。
A.两个或两个以上账户中的借方金额之和与贷方金额之和必须相等 B.一个账户的借方金额必然等于另一个账户的贷方金额
C.两个或两个以上账户的借方金额与贷方金额之和必须等于经济业务的价值 D.两个或两个以上账户的借方金额与贷方金额之差必须等于经济业务的价值 31.某施工企业以1000万元购入一宗城市土地的使用权,准备建造自用办公大楼,该项土地使用权应作为企业的()核算。A.其他资产 B.流动资产
C.投资性地产
D.无形资产
32.设备经济寿命是指设备从投入使用开始,到()而被更新所经历的时间。A.加工精度下降导致产品质量不稳定 B.运行经济效益开始下降 C.继续使用在经济上不合理 D.因磨损严重而无法正常运行
33.计入建筑安装工程造价的教育费附加的计算基础是()。A.应纳营业税额和城市维护建设税之和 B.建筑安装工程直接工程费 C.建造合同收入 D.应纳营业税额
34.工程量清单作为招标文件的组成部分,其完整性和准确性应由()负责。A.监理人
B.招标人
C.招投标管理部门
D.投标人
35.在我国,投资估算是指在()阶段对项目投资所作的预估额。A.施工图设计
B.施工准备 C.项目决策
D.初步设计
36.项目竣工验收前,施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入()。A.措施费
B.规费
C.直接工程费
D.企业管理费
37.设计概算是设计单位编制和确定的建设工程项目从筹建至()所需全部费 用的文件。
A.竣工交付使用
B.办理完竣工决算 C.项目报废
工程建设其他费为100万元,建设期两年,建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5%,则该项目的涨价预备费的计算基数应为()万元。A.1900 B.1200 C.700 D.1800 45。下列建设投资中,属于项目静态投资的是()。A.基本预备费
B.建设期间新增税费 C.涨价预备费
D.建设期利息
46.某斗容量1m3正铲挖土机的机械台班产量为4.96(定额单位100m3),小组成员两人,则挖100m3土的人工时间定额为()工日。A.0.40 B.4.96 C.2.48 D.0.20 47.国际工程投标报价中,暂定金额的处理方式是()。A.计入投标人工程总报价,由业主决定其用途 B.不计入投标人工程总报价,由业主决定其用途 C.不计入投标人工程总报价,由承包商决定其用途 D.计入投标人工程总报价,由承包商决定其用途
48.企业存货的总成本是存货的取得成本、储存成本和()之和。A.购置成本
B.存货保险费用 C.订货成本
D.缺货成本
49.某设备4年前的原始取得成本是10000元,目前的账面价值是4000元,可变现净值为1500元。在进行设备更新分析时,应视为该设备沉没成本的价值为()元。A.2500 B.8500 C.10000 D.1500 50.企业的流动资产包括存货、库存现金、应收账款和()等。A.短期借款
B.预收账款 C.应付账款
D.预付账款
51.对于合同结果不能可靠地估计、合同成本能够收回的施工合同,其合同收入应按照()确认。A.合同初始收入
B.实际合同成本+合理利润 C.已经发生的全部成本
D.检查标价计算是否存在错误
60。某采用工程量清单计价的招标工程,工程量清单中挖土方的工程量为2600立方米,投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为4400立方米,直接工程费为76000元,管理费为18000元,利润为8000元,不考虑其他因素,则投标人甲填报的综合单价应为()元/立方米。A.36.15 B.29.23 C.39.23 D.23.18
二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
61.建设项目财务盈利能力分析中,动态分析指标有()。A.财务内部收益率
B.财务净现值
C.财务净现值率
D.动态投资回收期 E.投资收益率
62.建设项目敏感性分析中,确定敏感因素可以通过计算()来判断。A.盈亏平衡点
B.评价指标变动率
C.不确定因素变动率
D.临界点 E.敏感度系数
63.绘制现金流量图需要把握的现金流量的要素有()。A.现金流量的大小
B.绘制比例 C.时间单位 D.现金流入或流出 E.发生的时点
64.企业分配利润时,向投资者分配利润的形式有()。A.普通股股利
B.转作股本的普通股股利 C.转作资本的普通股股利
D.优先股股利 E.法定盈余公积金
65.公司型合资结构是项目投资结构基本的法律形式之一,关于该形式下项目发起人与项目合资公司之间关系的说法,正确的有()。A.发起人根据股东协议认购合资公司股份 B.发起人在项目中的利益都是间接的
C.合资公司是与发起人完全分离的独立法律实体 D.发起人直接拥有项目资产的产权 E.发起人在项目中的利益都是直接的
66.估算设备工器具购置费时,国产标准设备运杂费的构成包括()。
第二篇:2013年水利水电一级建造师考试真题答案
2013年水利水电一级建造师考试真题及答案完整版本
(总160分)
一、单项选择题
1、三级:965立方米每秒的水闸的次要建筑物的等级
2、减少水化热
3、隧洞导流:适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。
4、管井降水:适用于渗透系数大的地层
5、流土:在渗流作用下,非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象 6、100%:1级、2级坝和高坝的压实度应为98%~100%。设计地震烈度为8度取大值。
7、摆喷:
8、刨毛:对于汽车上坝或光面压实机具压实的土层,应刨毛处理,以利层间结合。
9、坝面加水:非黏性土料
10、项目行业的评价
11、开工审批单位
12、项目法人:蓄水安全鉴定,由项目法人负责组织实施
13、一年:
14、抽查:水利工程建设项目质量监督方式以抽查为主
15、安全文化:水利安全生产“三项建设为”法制体制机制、保障能力和监管队伍建设。
16、部门:《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于部门预案
17、水土保持
18、一般:AAA级很好,AA级好,A级较好,BBB级一般,CCC级信用差。
19、混凝土搅拌系统:属二类负荷
20、中型:小(2)型水库执业建造师规模
二、多项选择题:
21、外部变形观测:四等网、测点与变形点牢固结合、布设在裂缝两侧
22、土石坝渗流分析:确定渗流量、允许渗透坡降、确定清润线
23、滑升模板:水闸闸墩、堆石坝砼面板、斜坡砼施工
24、水闸施工:先深后浅、先重后轻、先主后次
25、疏浚:超欠比1:1.5、允许偏差30cm26、五牌一图:工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌不要警示牌
27、能力考核:文化程度、专业知识、工作经历、业绩
28、水电划分:单元、分部、分项、单位
29、法人验收:单位、完工、分部
30、移民安置:政府领导、分级负责、县为基础、项目法人参与
三、实务问答题
(案例一):
问
一、减少混凝土发热量的措施?
答案:
1、减少每立方混凝土的水泥用量:
(1)根据坝体的应力场和结构设计要求对坝体进行分区,对于不同分区采取不同等级的混凝土(2)采取低流态或无塌落度干贫混凝土(3)改善骨料级配,增大骨料粒径,对少筋混凝土可埋设大块石(4)大量掺粉煤灰(5)采用高效减水剂等外加剂
2、采用低热量水泥
问二:应急指挥部组成?
工程项目建设质量与安全事故应急处置指挥部的组成如下:
指挥:项目法人主要负责人;
副指挥:工程各参建单位主要负责人;
成员:工程各参建单位有关人员。
应急救援预案应当包括紧急救援的组织机构、人员配备、物资准备、人员财产救援措施、事故分析与报告等方面的方案。
问
三、施工单位应向哪些单位报告?
上级主管单位以及事故发生地县级以上水行政主管部门报告(水利局或流域管理部门)。
水利工程建设过程中发生生产安全事故的,应当同时向事故所在地安全生产监督局报告;特种设备发生事故,应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。
问
四、特种作业包括哪些?
1、垂直运输机械作业人员
2、安装拆卸工
3、爆破作业人员
4、起重信
号工、5、登高架设作业人员。还包括电工、金属焊接工等
(案例二)
问一:C工作拖欠了50%的工程量,推迟了15天,E工作拖欠了50%的工程量,推迟了30天,F工作拖欠了25%的工程量,推迟了30天,由于C是关键工作故延误工期15天,E,F工作由于非关键工作,且未超过其总时差,故不影响工期。
问二:120天检查时,D工作拖延了10%的工程量,总赶工时间为20天。问三:第4个月工程价款为285万元,预付款扣回57万元,保证金扣留14.25元,应付款为213.75万元。
问四:紧急情况下施工单位停工的程序?
1、可以先停工,然后及时向总监书面报告;
2、维护好工地现场,争取较好的施工环境。
3、要及时做好相关记录,调查取证并向监理业主单位报告。
(案例三:)
问一:土料特性的复核内容?
主要检查土质情况、土块大小、杂质含量和含水量、土体塑形、颗粒级配等。
问二:计算空格内容并判断是否合格?
A=1.6/1.68=0.95,B=1.63/1.68=0.97
因为共检测7点,合格6点,合格率85.7%,一级堤防粘性土压实度合格率大于85%,所以判定合格。
问三:堤防应顺坡铺填,分段接缝应错开;新老坡结合部位应在铺土前刨毛,以利层间结合。
问四:竣工验收委员组成不妥之处?
(1)工程完工后,组织竣工验收不妥,竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后进行;
(2)项目法人和设计单位不应参加委员会,而应作为被验收单位参加验收会议。
(3)验收委员会同意质量为优良不妥,因为竣工验收会议只对竣工工程提出质量是否合格或不合格。工程项目质量达到合格以上等级的,竣工验收的质量结论意见也判定合格。
案例四:
问一:投标人须知中需招标人澄清的问题?
1、指定分包商不妥;
2、投标人拒绝延期不妥,应当延长。
3、没收投标保证金不妥,投标人拒绝延长投标有效期,有权收回投标保证金。
4、投标备选方案不对,理由是投标备选方案只有中标人的备选方案招标人才有可能考虑。
招标人澄清问题的方式?
应在投标截止15日前,以书面形式,通知所有购买招标文件的投标人,不得指明问题来源。
问二:指出公式中A、B、Ft、F0代表什么?
A表示的是定值权重
B表示的是可变因子的变值仅重
Ft表示的是可变因子的现行价格指数
F1表示的是基本价格指数。
问三:质量保证金为306*0.05=15.30万元;
预付款、质保金不计入P0,而变更要计入P0
问四:水泥的最终调价金额与质保金扣留额?
质保金扣回:(300+6)*5%=15.30万元
水泥调价:⊿P=(300+6)*(0.9+103/100-1)=0.92万元
问五:技术条款有哪些不妥?
(1)钻孔灌注桩按施工图纸所示尺寸计算的桩体有效体积以立方米为单位计量,由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
(2)除合同另有约定外,承包人按合同要求完成灌注桩成孔成桩试验、成桩承载力检验、校验施工参数和工艺、埋设孔口装置、造孔、清孔、护壁以及混凝土拌合、运输和灌注等工作所需的费用,包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中,发包人不另行支付。
(3)灌注桩的钢筋按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量,由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。
案例五:
问一:不妥之处,为什么?
1.溢洪涵闸施工布置不妥。溢洪涵闸不应与灌溉隧洞同时施工,工期应错开,两者互为导流建筑物;
2.迎水面护坡不妥,应在2010年汛前完工,因为需要满足安全度汛的要求。
问二:顺序为f-d-b,e-c-a,为防止不均匀沉降,应采用间隔浇筑方式。问三:止水浇筑时的措施:
浇筑止水缝部位混凝土的注意事项包括:
1.水平止水片应在浇筑层的中间,在止水片高程处,不得设置施工缝。
2.浇筑时,不得冲撞止水片,当混凝土将淹没止水片时,应清除其表面污垢;
3.振捣器不得触及止水片。
4.嵌固止水片的模板应适当推迟拆模。
问四:涵洞洞身开仓数量和位置?
仓位布置情况:底板一仓,边墙和顶板一仓。
问四:混凝土不合格的情况有:
1.错用配料单已无法补救,不能满足质量要求。
2.混凝土配料时,任意一种材料计量失控或漏配,不符合质量要求。
3.拌合不均匀或夹带生料。
4.出机口混凝土坍落度超过最大允许值。
问五:填土与涵洞结合部位措施:
(1)在两侧台背回填前应组织监理进行隐蔽验收,在险收前应对底部的杂物、积水等进行清除,验收合格后方能进行回填施工;
(2)回填施工前还应该对涵洞表面的乳皮进行清除,边刷泥浆边填土。
(3)靠近涵洞两侧对于的部位应采用小型机械或人工进行夯实;
(4)回填时回填层厚宜减薄;
(5)应两侧分层填土,均匀上升。
问六:分部工程质量为合格,因为主要单元工程质量优良率低于90%的优良标准,混凝土试件质量为合格。
第三篇:2015年一级建造师水利水电考试真题及答案
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
2015年一级建造师水利水电考试真题及答案
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.反映水泥砂浆保水性的技术指标是()。
A.沉入度
B.泌水度
C.分层度
D.坍落度
2.如图所示土围堰的防渗形式属于()。
A.斜墙式
B.斜墙带水平铺盖式
C.垂直防渗墙式
D.灌浆帷幕式
3.形状如图所示的高压喷射灌浆凝结体,其喷射形式属于(独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc)。
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
A.旋喷
B.摆喷
C.定喷
D.提喷
4.自航耙吸式挖泥船处理疏浚泥土的方法属于()。
A.吹填法
B.边抛法
C.水上抛泥法
D.水下抛泥法
5.根据《水电水利工程锚喷支护施工规范》(DL/T5181—2003),边坡工程采用非张拉型锚杆支护,其中任意一根锚杆的抗拔力不得低于设计值的()。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%
6.根据《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018—2004),下列关于闸门验收的说法,错误的是()。
A.闸门安装好后,应在无水情况下作全行程启闭试验
B.启闭试验时,应在橡胶水封处浇水润滑
C.有条件时,工作闸门应作动水启闭试验
D.有条件时,事故闸门应作动水启闭试验
7.按生产规模划分,生产能力为150m3/h的混凝土拌合系统,属于()拌合系独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
统。
A.大(1)型
B.大(2)型
C.中型
D.小型
8.明挖爆破工程发出的信号为鸣10s、停、鸣10s、停、鸣10s,该信号属于()。
A.预告信号
B.准备信号
C.起爆信号
D.解除信号
9.根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91号),水利工程建设项目代建单位负责对水利工程建设项目()的建设过程进行管理。
A.施工准备至竣工验收
B.初步设计至竣工验收
C.可行性研究至竣工验收
D.可行性研究至后评价
10.根据《水利工程施工监理规范》(SL288—2014),实施阶段监理工作的内容中,开工条件的控制不包括()。
A.签发开工通知
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
B.分项工程开工
C.单元工程开工
D.混凝土浇筑开仓
11.下列人员中,实行注册管理的有()。
A.岩土工程师
B.水利工程建设监理工程师
C.水利造价工程师
D.水利工程质量检测员
12.根据主体工程开工的有关规定,项目法人应当自工程开工之日起15个工作日内,将()。
A.开工情况的书面报告上报上一级主管单位审批
B.开工情况的书面报告上报上一级主管单位备案
C.开工报告上报上一级主管单位备案
D.开工报告上报上一级主管单位审批
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
13.根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》(水精[2014]3号),下列情形中,可申报“文明工地”的是()。
A.工程发生过一般质量安全事故的
B.项目建设单位未按照国家现行基本建设程序要求办理相关事宜的
C.项目建设过程中,发生重大合同纠纷,造成不良影响的
D.参建单位违反诚信原则,弄虚作假情节严重的14.根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号),水电建设工程质量事故分类中不包括()质量事故。
A.较大
B.重大
C.特大
D.特别重大
15.下列人员中,属于特种作业人员的是()。
A.钢筋工
B.安装拆卸工
C.混凝土工
D.测量放样工
16.根据《水利工程设计变更管理暂行办法》(水规计[2012]93号),涉及工程规模发生较大变化的设计变更应事先征得()的同意。
A.原可行性研究报告批复部门
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
B.原初步设计审查部门
C.施工图设计审查部门
D.项目主管部门
17.根据《水利工程建设项目勘察(测)设计招标投标管理办法》(水总[2004]511号),招标人采用未中标人投标文件中的技术方案,若招标文件规定给予补偿的,招标人应在与中标人签订合同后()个工作日内予以补偿。
A.14
B.10
C.7
D.5
18.根据《防洪法》,在蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告且逾期不改正的,最多可处以()万元罚款。
A.3
B.5
C.7
D.10
19.根据《水库工程管理设计规范》(SL106—96),下列关于平原区水库管理范围的说法中,正确的是()。
A.大型水库,从下游排水沟外沿向外不少于50m
B.中型水库,从下游排水沟外沿向外不少于10m
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
C.大型水库,从上游坝轴线向上不少于150m
D.中型水库,从上游坝轴线向上不少于100m
20.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007),单位工程施工质量等级为合格,其外观质量得分率至少应达()。
A.85%
B.80%
C.75%
D.70%
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.碾压混凝土坝渗流分析的主要内容包括()。
A.确定渗透压力
B.确定渗透坡降
C.确定渗流流速
D.确定浸润线的位置
E.确定渗流量
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
22.大坝混凝土粗骨料最大粒径为80mm时,施工中粒径组合分级宜包括()。
A.D10
B.D20
C.D40
D.D80 E.D120
23.大中型水电工程项目设计阶段包括()。
A.预可行性研究
B.可行性研究
C.初步设计
D.招标设计
E.施工图设计
24.根据《水电工程验收管理办法》(国能新能[2011]263号),下列验收中,应由国家能源局负责的是()。
A.工程蓄水验收
B.工程截流验收
C.水轮发电机组启动验收
D.枢纽工程专项验收
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
E.竣工验收
25.根据《水利工程基本建设项目竣工决算审计规程》(SL557—2012),竣工决算审计是()的重要依据。
A.竣工结算调整
B.竣工验收
C.竣工财务决算审批
D.施工单位法定代表人任期经济责任评价
E.项目法人法定代表人任期经济责任评价
26.水利工程项目施工管理机构中,必须是承包人本单位的人员有(A.财务负责人员
B.进度管理人员
C.质量管理人员
D.资料管理人员
E.安全管理人员
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc)等。
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
27.根据水利部对水利工程质量管理体制建设的总体要求,水利工程质量工作格局包括()等。
A.政府监管
B.项目法人负责
C.企业主体
D.市场调节
E.行业自律
28.根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》(水安监[2011]374号),“三类人员”安全生产知识考核主要测试申请人对()等知识的掌握情况。
A.文化
B.法律法规
C.安全生产管理
D.施工技术
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
E.安全生产技术
29.下列验收管理文件中,需注册建造师签章的有()。
A.验收申请报告
B.法人验收质量结论
C.施工管理工作报告
D.代表施工单位参加工程验收人员名单确认表
E.验收鉴定书
30.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(DL/T5397—2007),下列情况中,导流建筑物洪水设计标准可选用上限值的是()。
A.河流水文实测资料系列较长(大于20年)
B.工程处于暴雨中心区
C.采用新型围堰结构型式
D.处于关键施工阶段,失事后可能导致严重后果
E.导流工程规模、投资和技术难度用上限值和下限值相差不大
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
(一)【背景资料】
某平原区枢纽工程由泵站、节制闸等组成,采用闸、站结合布置方式,泵站与节制闸并排布置于调水河道,中间设分流岛,如图1所示。泵站共安装4台立式轴流泵,装机流量100m3/s,配套电机功率4×1600kW;节制闸最大过闸流量960m3/s。建筑物地基地层结构从上至下依次为淤泥质黏土、中粉质壤土、重粉质壤土、粉细砂、中粗砂等,其中粉细砂和中粗砂层为承压含水层,承压水位高于节制闸底板高程。节制闸基础采用换填水泥土处理。泵站基坑最大开挖深度为10.5m,节制闸基坑最大开挖深度为6.0m(包括换土层厚度)。
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
该枢纽工程在施工期间发生如下事件:
事件一:为方便施工导流和安全度汛,施工单位计划将泵站与节制闸分两期实施,在分流岛部位设纵向围堰,上、下游分期设横向围堰,如图1所示。纵、横向围堰均采用土石结构。在基坑四周布置单排真空井点进行基坑降水。
事件二:泵站厂房施工操作平台最大离地高度38.0m,节制闸启闭机房和桥头堡施工操作平台最大离地高度35.0m。施工单位采用满堂脚手架进行混凝土施工,利用塔吊进行混凝土垂直运输,其中厂房外部走廊采用外悬挑脚手架施工。厂房内桥式起重机安装及室内装饰工程采用移动式操作平台施工,泵站机组利用桥式独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
起重机进行安装;节制闸启闭机房施工时进行闸门安装(交叉作业),闸门在铺盖上进行拼装。
事件三:施工单位为加强施工安全生产管理,在施工区入口处悬挂“五牌一图”,对施工现场的“三宝”、“四口”、“五临边”作出明确规定和具体要求。
问题
1.指出本枢纽工程等别、主要建筑物级别以及施工围堰的洪水标准范围。2.根据事件一,本枢纽工程是先施工泵站还是先施工节制闸?为什么?
3.事件一中基坑降水方案是否可行,为什么?你认为合适的降水方案是什么?
4.根据事件二的施工方案以及工程总体布置,指出本工程施工现场可能存在的重大危险源(部位或作业)。
5.事件三中提到的“四口”指的是什么?
(二)【背景资料】
某水库除险加固工程的主要内容有泄洪闸加固、灌溉涵洞拆除重建、大坝加固。独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
工程所在地区的主汛期为6~8月份,泄洪闸加固和灌溉涵洞拆除重建分别安排在两个非汛期施工。施工导流标准为非汛期5年一遇,现有泄洪闸和灌溉涵洞均可满足非汛期导流要求。
承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)与发包人签订了施工合同。合同约定:
(1)签约合同价为2200万元,工期19个月(每月按30天计,下同),2011年10月1日开工。
(2)开工前,发包人按签约合同价的10%向承包人支付工程预付款,工程预付款的扣回与还清按R=A(C-F1S)/(F2-F1)S计算,其中F1=20%,F2=90%。
(3)从第一个月起,按工程进度款5%的比例扣留工程质量保证金。
(4)控制性节点工期如表2-1所示:
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
施工中发生以下事件:
事件一:工程开工前,承包人按要求向监理人提交了开工报审表,并做好开工前的准备,工程如期开工。
事件二:大坝加固项目计划于2011年10月1日开工,2012年9月30日完工。承包人对大坝加固项目进行了细化分解,并考虑施工现场资源配备和安全度汛要求等因素,编制了大坝加固项目各工作的逻辑关系表(如表2-2)。其中大坝安全度汛目标为,重建迎水面护坡、新建坝身混凝土防渗墙两项工作必须在2012年5月底前完成。
根据表2-2,承包人绘制了大坝加固项目施工进度计划如图2所示。
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
经检查发现图2有错误,监理人要求承包人根据表2-2对图2进行修订。
事件三:F工作由于设计变更工程量增加12%,为此承包人分析对安全度汛和工期的影响,按监理人的变更意向书要求,提交了包括变更工作计划、措施等内容的实施方案。
事件四:截至2013年1月底累计完成合同金额为1920万元,2013年2月份经监理人认可的已实施工程价款为98万元。
问题
1.写出事件一中承包人提交的开工报审表主要内容。
2.指出表2-1中控制性节点工期T的最迟时间,说明理由。
3.根据事件二,说明大坝加固项目施工进度计划(图2)应修订的主要内容。
4.根据事件三,分析在施工条件不变的情况下(假定匀速施工),变更事项对大坝安全度汛目标的影响。
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
5.计算2013年2月份发包人应支付承包人的工程款(计算结果保留2位小数)。
(三)【背景材料】
某新建水库工程由混凝土面板堆石坝、溢洪道、引水发电系统等主要建筑物组成。其中,混凝土面板堆石坝最大坝高95m,坝顶全长222m,坝体剖面图如图3所示。
承包人甲中标承担该水库工程的施工任务,施工过程中发生如下事件:
事件一:由于异常恶劣天气原因,工程开工时间比原计划推迟,综合考虑汛前形势和承包人甲的施工能力,项目法人直接指定围堰工程由分包人乙实施。承包人甲同时提出将混凝土面板浇筑分包给分包人丙实施的要求,经双方协商,项目法独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
人同意了承包人甲提出的要求,并签订协议,协议中要求承包人甲对两个分包人的行为向项目法人负全部责任。
事件二:当大坝填筑到一定高程时,为安全度汛,承包人甲对堆石坝体上游坡面采取了防渗固坡处理措施。
事件三:混凝土面板采用滑模施工,脱模后的混凝土及时进行了修整和养护。
问题
1.指出图3中A、B、C所代表的坝体分区名称及相应主要作用。
2.根据《水利建设工程施工分包管理规定》(水建管[2005]304号),指出事件一中项目法人行为的不妥之处,并说明理由。
3.根据《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-94),列举事件三中承包人甲可采取的防渗固坡处理措施。
4.指出事件三中混凝土面板养护的起止时间和养护的具体措施。
(四)【背景资料】
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
某水利工程施工招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制。招投标及合同管理过程中发生如下事件:
事件一:评标方法采用综合评估法。投标总报价分值40分,偏差率为-3%时得满分,在此基础上,每上升一个百分点扣2分,每下降一个百分点扣1分,扣完为止,报价得分取小数点后1位数字。偏差率=(投标报价—评标基准价)/评标基准价×100%,百分率计算结果保留小数点后一位。评标基准价=投标最高限价×40%+所有投标人投标报价的算术平均值×60%,投标报价应不高于最高限价7000万元,并不低于最低限价5000万元。
招标文件合同部分关于总价子目的计量和支付方面内容如下:
①除价格调整因素外,总价子目的计量与支付以总价为基础,不得调整;
②承包人应按照工程量清单要求对总价子目进行分解;
③总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量;
④承包人实际完成的工程量仅作为工程目标管理和控制进度支付的依据;
⑤承包人应按照批准的各总价子目支付周期对已完成的总价子目进行计量。某独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
投标人在阅读上述内容时,存在疑问并发现不妥之处,通过一系列途径要求招标人修改完善招标文件,未获解决。为维护自身权益,依法提出诉讼。
事件二:投标前,该投标人召开了投标策略讨论会,拟采取不平衡报价,分析其利弊。会上部分观点如下:
观点一:本工程基础工程结算时间早,其单价可以高报; 观点二:本工程支付条件苛刻,投标报价可高报;
观点三:边坡开挖工程量预计会增加,其单价适当高报;
观点四:启闭机房和桥头堡装饰装修工程图纸不明确,估计修改后工程量要减少,可低报; 观点五:机电安装工程工期宽松,相应投标报价可低报。
事件三:该投标人编制的2.75m3铲运机铲运土单价分析表如表4所示。
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
问题
1.根据事件一,指出投标报价有关规定中的疑问和不妥之处。指出并改正总价子目计量和支付内容中的的不妥之处。
2.事件一中,在提出诉讼之前,投标人可通过哪些途径维护自身权益?
3.事件二中,哪些观点符合不平衡报价适用条件?分析不平衡报价策略的利弊。
4.指出事件三费用A的名称、计费基础以及机械B和机械C的名称。
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
5.根据事件三,计算2.75m3铲运机铲运土(Ⅱ类土,运距200m)单价分析表中的直接费、施工管理费、企业利润(计算结果保留小数点后2位)。
6.事件三2.75m3铲运机铲运土(Ⅱ类土,运距200m)单价分析表列出了部分定额工作内容,请补充该定额其他工作内容。
(五)【背景资料】
某水库枢纽工程由大坝、溢洪道、电站等组成。大坝为均质土坝,最大坝高35m,土方填筑设计工程量为200万m3,设计压实度为97%。建设过程中发生如下事件:
事件一:溢洪道消力池结构如图5所示,反滤层由小石(5~20mm)、中粗砂和中石(20~40mm)构成。施工单位依据《水闸施工规范》(SL27—2014)的有关规定,制订了反滤层施工方案和质量检查要点。
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
事件二:大坝工程施工前,施工单位对大坝料场进行复查,复查结果为:土料的天然密度为1.86g/cm3,含水率为24%,最大干密度为1.67g/cm3,最优含水率为21.2%。
事件三:溢洪道施工前,施工单位对进场的钢筋、水泥和止水橡皮等原材料进行了复检。事件四:根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)中关于施工质量评定工作的组织要求,相关单位对重要隐蔽单元工程进行了质量评定。
事件五:建设过程中,项目法人按照《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)的规定,组织了水电站工程单位工程验收,施工单位、监理单位和设计单位作为被验单位参加了验收会议。
问题
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
1.根据事件一,指出消力池结构示意图中①、②、③、④代表的填筑材料(或构造)名称;说明反滤层施工质量检查的要点。
2.根据事件二,计算土坝填筑需要的自然土方量是多少万m3(不考虑富余、损耗及沉降预留,计算结果保留1位小数)。
3.根据《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129—2001),除事件二中给出的内容外,料场复查还应包括哪些主要内容?
4.根据《水闸施工规范》(SL27—2014)及相关规定,指出事件三中钢筋复检的内容。
5.指出事件四中关于重要隐蔽单元工程质量评定工作的组织要求。
6.指出事件五中的不妥之处,并说明理由。
2015年一级建造师考试 《水利水电工程管理与实务》 参考答案
一、单项选择题
1.C、2.C、3.C、4.B、5.C、6.D、7.C、8.C、9.A、10.B、11.A、12.B、13.A、14.D、15.B、16独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
.A、17.D、18.B、19.A、20.D
二、多项选择题
21.ABCE、22.BCD、23.ABDE、24.ADE、25.ABCE、26.ACE、27.ACDE、28.BCE、29.ABCD、30.BCDE
三、案例分析题
(一)【答案】
1.枢纽工程等别为Ⅱ等,主要建筑物级别为2级,施工围堰洪水标准范围为10~20年一遇。2.先施工节制闸。根据事件一分期实施方案和工程总体布置,本工程分两期实施主要是方便施工导流,先施工节制闸,利用原有河道导流(泵站无法进行施工导流);在泵站施工时可利用节制闸导流。
3.不可行。因为粉细砂和中粗砂层渗透系数较大,地基承压含水层水头较高(承压水位高于节制闸底板高程),因此不宜采用单排真空井点降水。宜采用管井降水方案。
4.施工现场可能存在的重大危险源(部位或作业)有:30米以上的高处作业(泵站厂房、启闭机房、桥头堡施工操作平台)、“四口”部位(楼梯口、通道口、独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
预留洞口、电梯井口)、临时用电设施、塔吊、外悬挑脚手架、移动操作平台、易发生事故的交叉作业、桥式起重机等。
5.“四口”是指楼梯口、通道口、预留洞口、电梯井口。
(二)【答案】
1.承包人提交开工报审表的主要内容是按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程进度安排。
2.控制性节点工期T的最迟时间为2012年5月30日。施工期间泄洪闸与灌溉涵洞应互为导流,因灌溉涵洞在第二个非汛期施工,泄洪闸加固应安排在第一个非汛期,而6月份进入主汛期(在5月30日前应具备通水条件)。
3.图2修订的主要内容包括:
(1)A工作增加节点②(A工作后增加虚工作)
(2)节点⑤、⑥之间增加虚工作(B工作应是F的紧前工作)(3)工作H与C先后对调
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
(4)工作H、C时间分别为50和90
或:承包人修订后的大坝加固项目施工进度计划
4.按计划,F工作最早完成日期为2012年5月10日,在施工条件不变情况下,增加12%的工程量,工作时间需延长12天(100×12%=12),F工作将于2012年5月22日完成,对安全度汛无影响。
5.(1)2月份监理人认可的已实施工程价款:98万元(2)工程预付款扣回金额:220-211.43=8.57万元 截至2013年1月底合同累计完成金额1920万元,相应工程预付款扣回金额按公式计算结果为211.43万元。
截至2013年2月底合同累计完成金额2018万元,相应工程预付款扣回金额按公式计算结果为225.43万元。
225.43万元>220万元(2200×10%)(3)工程质量保证金扣留额:98×5%=4.9独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
万元
(4)发包人应支付的工程款:98-8.57-4.9=84.53万元(或:98-(2200×10%-211.43)-(98×5%)=84.53万元)。
(三)【答案】
1.A代表垫层区,主要作用是为混凝土面板提供平整、密实的基础。
B代表过渡区,主要作用是保护垫层,防止垫层在高水头作用下产生破坏。C代表主堆石区,主要作用是承受水荷载。
2.不妥1:对围堰工程的分包,项目法人直接指定分包人。理由:对于指定分包,必须经项目的上级主管部门同意方可指定分包人。
不妥2:项目法人同意承包人甲提出的要求(或同意混凝土面板浇筑分包给分包人丙实施)。理由:混凝土面板作为主要建筑物的主体结构,不得进行工程分包。
不妥3:协议中要求承包人甲对两个分包人的行为向项目法人负全部责任。理由:指定分包人乙直接对项目法人负责;混凝土面板浇筑为违法分包。
3.承包人可采取的防渗固坡处理措施有:碾压砂浆、喷射混凝土、喷洒阳离子独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
乳化沥青。
4.混凝土面板养护应从混凝土的初凝后开始,持续养护至水库蓄水为止。养护的具体措施:铺盖草袋等隔热保温用品,及时洒水(保湿)。
(四)【答案】
1.(1)投标报价规定中的疑问和不妥之处有: ① 不应设定最低投标限价;
② 参与计算评标基准价的投标人是否需通过初步评审,不明确; ③ 投标报价得分是否允许插值,不明确;
(2)总价子目的计量与支付内容中的不妥之处有:
① 除价格调整因素外,总价子目的计量与支付应以总价为基础不妥;
改正:总价子目的计量与支付应以总价为基础不因价格调整因素而改变。
② 总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量不妥;
改正:除变更外,总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
2.投标人可依据下述途径维护自身权益:
① 发送招标文件澄清或修改函; ② 发送招标文件异议; ③ 向行政监督独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
部门投诉。
3.(1)观点
一、观点三和观点四符合不平衡报价适用条件。
(2)不平衡报价的利:既不提高总报价、不影响报价得分,又能在后期结算时得到更理想的经济效益。
不平衡报价的弊:投标人报低单价的项目,如工程量执行时增多将造成承包人损失; 不平衡报价过多或过于明显可能导致报价不合理,引起投标无效或不能中标。
4.费用A指零星材料费,计费基础是人工费和机械使用费之和; 机械B指拖拉机; 机械C指推土机。
5.直接费=人工费+材料费+机械使用费=11.49+43.19+420.38=475.06(元/100m3)。施工管理费=直接费×11.84%=475.06×11.84%=56.25(元/100m3)企业利润=(直接费+施工管理费)×7%=(475.06+56.25)×7%=37.19(元/100m3)6.运送、空回、卸土推平。
(五)【答案】
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
1.①为中粗砂,②为小石,③为中石,④为排水孔(或冒水孔)。
反滤层施工质量检查要点为:反滤料的厚度、粒径、级配、含泥量;相邻层面铺筑时避免混杂。
2.料场土的干密度:ρd=1.86/(1+24%)=1.50g/cm3或(1.50t/m3)填筑控制干密度:1.67×97%=1.62g/cm3或(1.62t/m3)设料场需要备的方量为V(万m3),根据干土质量相等: 1.50×V=1.62×200 V=1.62/1.50×200=216.0万m3 [或: V=1.67×0.97×1.24/1.86×200=216.0万m3] 3.料场还需复查的内容为:
(1)覆盖层或剥离层厚度;
(2)料场的分布、开采及运输条件;
(3)料场的水文地质条件;
(4)料层厚度、分布情况和有效储量。
4.钢筋的复检内容为:拉力(或强度)、延伸率、冷弯、重量偏差、直径偏差。
5.重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格,监理单位抽独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频
检后,由项目法人(或委托监理)、监理、设计、施工、工程运行管理(施工阶段已有时)等单位,组成联合小组,共同检查核定其质量等级并填写签证表,报工程质量监督机构核备。
6.施工、监理和设计单位作为被验单位不妥;应是验收工作组成员单位。
独家白金书
一对一高效视频
下载学习
www.teniu.cc
第四篇:2009年一级建造师《水利水电》考试真题及答案
2009年全国一级建造师资格考试专业工程管理与实务
(水利水电工程专业)
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选中,只有1个最符合题意)
1.经纬仪的操作步骤是()。
A.照准--整平--对中--读数
B.照准--对中--整平--读数
C.整平--对中--照准--读数
D.对中--整平--照准--读数
2.尺寸为1.5m×1.0m×0.8m(长×宽×高)的箱体平放在水深为2.8m的水池底面,箱体顶面受到的静水压力为()kN(水的重度取10kN/m3)。
A.20
B.27
C.30
D.42
3.渗透系数k的计算公式为:k=Q1/AH,式中1表示()。
A. 通过渗流的土样面积
B通过渗流的土样高度
C.实测酶水头损失
D.实验水压
4.细度模数为2.0的砂属于()。
A.粗砂
B.中砂
C.细砂
D.特细砂
5.水利水电工程施工导流建筑物级别最高是()级。
A.1 B.2 C.3 D.4
6.水闸公路桥T形梁的预应力属于()荷载。
A.永久作用
B.可变作用
C.偶然作用
D.施工期临时
7.用浆液灌入岩体裂隙中以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆称为()灌浆。
A.接缝
B.固结
D.回填
8.某土坝工程级别为2级,采用黏性土填筑,其设计压实度应为()。
A.90%~92%
B.92%~96%
C.96%~98%
D.98%~100%
9.混凝土面板堆石坝坝体干密度一段用()测定。
A.灌水法
B.挖坑取样法
C.环刀取样法
D.灌砂法
10.混凝土重力坝浇筑块成型后的偏差,不应超模板安装允许偏差的()。
A.20%~30%
B.30%~40%
C.40%~50%
D.50%~100%
11.在工程建设实施阶段,依审批权限向主管部门提出主体工程开工申请报告的是()。
A.项目法人
B.监理单位
C.施工单位
D.质量监督机构
12.某施工单位承担一水电站工程项目施工,其中施工单位可以分包的工程项目是()。
A.坝体填筑
B.大坝护坡
C.电站厂房
D.尾水渠护坡
13.某水电站进水口边坡施工中发生质量事故,经调查,事故造成直接经济损失约20 万元,处理后不影响工程正常使用和寿命。根据有关规定,该事故属于()。
A.重大质量事故
B.较大质量事故
C.一般质量事故
D.质量缺陷
14.质量监督机构对堤防加固工程进行质量监督的方式应以()为主。
A.抽查
B.巡视
C.旁站
D.平行检验
15.某水库除险加固工程建设工地拟申报水利系统文明建设工地。根据申报条件,其已 完工程量一般应达全部建安工程量的()以上。A.20% B.30%
C.50%
D.70%
16.水电工程特大质量事故的处理方案由()提出。
A.监理单位
B.设计单位
C.质监总站
D.施工单位
17.某大型泵站工程项目法人完成竣工财务决算编制工作的规定期限为完建后()。
A.1 B.3 C.5 D.6
18.某水库电站施工中暂停施工通知应由()签发。
A.主管部门负责人
B.项目法人单位负责人
C.监理单位负责人
D.总监理工程师
19.某地交通部门在河道上修建跨河桥梁,该交通部门应在()报请批准前。将其 工程建设方案报请有关水行政主管部门审查同意。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.初步设计
D.开工申请
20.某水利工程一单项工作直接工程费与间接费之和为300元,根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116号文),企业利润应为()元。
A.15 B.18 C.21 D.24
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中;有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.混凝土坝的混凝土铺料间隔时间主要受混凝土()的限制。
A.初凝时间
B.终凝时间
C.运输条件
D.温控要求
E.铺层厚度
22.堤防土方施工进行距离丈量时,在视距为()m时可采用视距法测定。
A.25 B.35 C.45 D.55 E.65
23.高压喷射灌浆的喷射形式有()。
A.压喷
B.旋喷
C.摆喷
D.循环喷
E.定喷
24.反铲挖掘机每一作业循环包括()等过程。
A.挖掘
B.运土
C.回转
D.卸料
E.返回
25.防止土石坝产生渗透变形的工程措施有()等。
A.设置水平与垂直防渗体
B.设置上游堆石戗堤
C.设置排水沟或减压井
D.在有可能发生管涌的地段铺设反滤层
E.在有可能产生流土的地段增加渗流出口处的盖重
26水利工程建设项目稽察工作的基本原则是()。
A.客观
B.公正
C.高效
D.服务
E.公平
27.某水电站工程建设过程中,项目法人依法与相关各方签订合同。下列合同中属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.施工合同
D.监理合同
E.启闭机采购合同
28.根据《水利工程建设安全生产管理规定》,设计单位安全责任主要落实在()等 万面。
A.资质等级 B.设计标准 C.设计文件
D.设计人员 E.安全生产条件
29.根据《水电工程建设监理规足》,水电监理单位资格等级分为()。
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.丁级 E.专业监理
30.根据《水法》,在河道管理范围内限制进行的活动包括()。
A.修码头
B.建设桥梁
C.铺设跨河管道
D.铺设跨河电缆
E.弃置阻碍行洪的物体
三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
(一)背景资料
某水闸施工合同上游连接段分部工程施工计划及各项工作的合同工程量和单价(钢筋混凝土工程为综合单价)见图。合同约定:(1)预付款为合同价款的10%,开工前支付,从
第1个月开始每月平均扣回;(2)保留金自第1个月起按每月工程进度款的5%扣留。
施工中发生以下事件:
事件1.土方开挖时发现上游护底地基为软弱土层,需进行换土处理。经协商确定,增 加的“上游护底换土”是“土方开挖”的紧后、“上游护底”的紧前工作,其工作量为1000m
3,单价为22.5元/m3(含开挖、回填),时间为10d。
事件2.在翼墙浇筑前,为保证安全,监理单位根据有关规定指示承包人架设安全网一 道,承包人为此要求增加临时设施费用。
问题
1.计算工程预付款额及新增“上游护底换土”后合同总价(单位为元,保留2位小数。下同)。
2.若实际工作量与合同工程量一致,各项工作均以最早时间开工且均习施工,工程第1 天开工后每月以30天计,计算第2个月的工程进度款、预付款扣还、保留全扣留和实际支 付款。
3.施工单位提出的增加临时设施费的要求是否合理?为什么?
4.指出上游翼墙墙后回填土施工应注意的主要问题有哪些?
(二)背景资料
津江水电站工程流道混凝土施工中,施工单位为了便于进度检查与调整,编制了双代号 时标网络图如下:
施工过程中发生如下事件:
事件1.项目部第12天末组织了进度检查,检查结果以进度前锋线表示在上图中。
事件2.为了便于进度调整,项目部组织技术人员对可压缩工作的最短工作时间及赶工 费用进行了全面分析,结果如下:
工作名称 钢筋制作 模板制作 钢筋安装 模板安装 预埋件安装
工作代码 „„ Q Ⅰ J 1 M
计划工作时间(天)最短工作时间(天)4 5 7 4 2 赶工费用(万元/天)6 1 2 1 3 问题
1.指出该网络图的关键线路,说明1(⑧→⑩)实线和波浪线长度各表示的含义。
2.根据图示进度前锋线,说明进度检查时D、E、G三项已完成多少天工作量、推迟 或提前天数以及对计划工期的影响。
3.发包人要求工程按计划完工,在不改变逻辑关系的前提下,分析并指出最优调整方 案及增加的总费用。
(三)背景资料
某水利枢纽工程项目包括大坝、水电站等建筑物。在水电站厂房工程施工期间发生如下 事件:
事件1.施工单位提交的施工安全技术措施部分内容如下:
(1)爆破作业,必须统一指挥,统一信号,划定安全警戒区,并明确安生警戒人员。在引爆时,无关人员一律退到安全地点隐蔽。爆破后,首无须经安全员进行检查,确认安全 后,其他人员方能进入现场。
(2)电站厂房上部排架施工时高处作业人员使用升降机垂直上下。
(3)为确保施工安全,现场规范使用“三宝”,加强对“四口”的防护。
事件2
.水电站厂房施工过程中,因模板支撑体系稳定性不足导致现浇混凝土施工过程 中浇筑层整体倒塌,造成直接经济损失50万元。事故发生后,施工单位及时提交了书面报 告,报告包括以下几个万面内容:
(1)工程名称、建设地点、工期、项目法人、主管部门及负责人电话;
(2)事故发生的时间、地点、工程部位以及相应的参建单位名称;
(3)事故发生的经过和直接经济损失;
(4)事故报告单位、负责人以及联系方式。
事故发生后,项目法人组织联合调查组进行了事故调查。
问题
1.指出并改正爆破作业安全措施中的不妥之处。
2.为确保升降设备安全平稳运行,升降机必须配备的安全装置有哪些?
3.施工安全技术措施中的“三宝”和“四口”指什么?
4.根据《水利工程质量事故处理暂行规定》,确定事件2的事故等级;补充完善质量事 故报告的内容,指出事故调查的不妥之处,说明正确的做法。
(四)背景资料
清河泵站设计装机流量150m3/s,出口防洪闸所处堤防为1级。招标人对出口防洪闸工 程施工标进行公开招标。有关招标工作计划如下:5月31日提交招标备案报告,6月1日发 布招标公告,6月11日~15日出售招标文件,6月16日组织现场踏勘,6月17日组织投标 预备会,7月5日开标,7月6日~10日评标定标。
招标工作完成后,A单位中标,与发包人签订了施工承包合同。工程实施中发生如下事 件:
事件1.Ⅰ-Ⅰ段挡土墙(示意图如下)开挖设计边坡1:1,由于不可避免的超挖,实际 开挖边坡为1:1.15。A单位申报的结算工程为50×(S1+S2+S3),监理单位不同意。
事件2.原定料场土料含水量不能满足要求,监理单位指示A单位改变了挡土墙墙后填 土料场,运距由1km增加到1.5km,填筑单价直接费相应增加2元/m3,A单位提出费用变 更申请。
注: 1.图中除高程以m计外,其余均以mm计:
2.图中水流方向为垂直于纸面,且开挖断面不变:
3.Ⅰ-Ⅰ段挡土墙长50m。
问题
1.根据《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号)的有关规定,满足清河泵站出口 防洪闸工程施工标要求的企业资质等级有哪些?
2.上术施工标招标工作计划中,招标人可以不开展哪些工作?确定中标人后,招标人 还需执行的招标程序有哪些?
;3.为满足Ⅰ-Ⅰ段挡土墙土方开挖工程计量要求,A单位应进行的测量内容有哪些?
4.Ⅰ-Ⅰ段挡土墙土方开挖工程计量中,不可避免的施工超挖产生的工程量能否申报结 算?为什么?计算Ⅰ-Ⅰ段挡土墙土方开挖工程结算工程量。
5.料场变更后,A单位的费用变更申请能否批准?说明理由。若其他直接费费率取2 %,现场经费费率取4%,根据水利工程概(估)算编制有关规定,计算填筑单价直接费增 加后相应的其他直接费、现场经费、直接工程费。
(五)背景资料
某平原地区大(1)型水库(骆阳湖)泄洪闸闸孔36孔,设计流量4000m3/s,校核流 量7000m3/s。该泄洪闸建于上世纪六十年代末,2006年进行除险加固。主要工程内容有:
(1)桥头堡、启闭机房拆除重建;(2)公路桥桥面及栏杆翻修,(3)闸墩、闸底板混凝土 表面防碳化处理;(4)闸底板、闸墩向上游接长5m;(5)原弧形钢闸门更换为新弧形钢闸 门,(6)原卷扬启闭机更换为液压启闭机;(7)上游左右侧翼墙拆除重建等七项。主要工程量:混凝土4.6万m3,土方42万m3,金属结构1086t,总投资1.22亿元。
施工导流采用全段围堰法,围堰为土围堰,级别为3级,长410m,堰项高程30.3m,施工期水库设计静水位27.8m,波浪高度1.5m,围堰采用水中倒土双向进占法施工,总填 筑方量30万m3。
面布置示意图如下,图中①、②、③、④、⑤为临时设施(混凝土拌合系 统、油库、机修车间、钢筋加工厂、办公生活区)代号。
混凝土表面防碳化处理采用ST-9608聚合物防水防腐涂料。闸底板和闸墩向上游接长 5m采用锚固技术使新、老闸底板和闸墩连为一体。
问题
1.根据有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则,给出示意图中代号①、②、③、④、⑤所对应临时设施的名称。
2.指出上述七项加固内容中设计工作方面最关键的一项并简述理由。
3.指出上述七项加固内容和临时工程中施工方面最关键的两项并简述理由。
4.复核围堰堰顶高程是否满足《水利水电工程施工组织没计规范》(S1303-2004)的 规定。
5.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应在上图中的哪些地点和设施附近设 置安全警示标志?
第五篇:2010年一级建造师机电工程考试真题及答案
http://
2010年一级建造师《机电工程》考试真题及答案
一、单选题
1.定态流动的流体在流动过程中,不随空间位置变化的物理参数是()。
A.流速
B.流量
C.黏度
D.压力
正确答案:C
2.当异步电动机接入三相对称交流电时,旋转磁场在(A.定子铁芯
B.定子绕组
C.转子绕组
D.笼形绕组
正确答案:B
3.高程控制网的测量方法有()。
A.导线测量、三角测量
B.水准测量、电磁波测量
C.电磁波测量、三边测量
D.三边测量、水准测量
正确答案:B
4.有强烈振动的重型机械设备宜采用()地脚螺栓。
A.粘接
B.固定
C.胀锚
D.活动
正确答案:D
5.安装精度控制方法中的修配法的作用是()。)中产生。
http://
A.抵消过大的安装累计误差
B.抵消设备运转时产生的作用力影响
C.抵消摩擦面间油膜的影响
D.抵消零部件磨损的影响
正确答案:A
6.根据导线连接要求,在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处,导线接头的数量应为()。
A.0个
B.1个
C.2个
D.3个
正确答案:A
7.自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中,应采取防止()的措施。
A.断路
B.静电
C.屏蔽
D.接地
正确答案:B
8.金属表面预处理等级为Sa21/2级的除锈方式是()。
A.手工除锈
B.喷射除锈
C.火焰除锈
D.化学除锈
正确答案:B
9.大型原油罐绝热层施工中,依托焊接在管壁上的保温支架,将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是()。
A.拼砌法
B.充填法
C.捆扎法
D.粘贴法
http://
正确答案:C
10.立式圆筒金属储罐壁板组焊的正确顺序是()。
A.先焊环缝,再焊纵缝
B.先焊纵缝上段,后焊纵缝下段
C.先焊罐外侧,清焊根后焊缝内侧
D.先焊罐内侧,清焊根后焊罐外侧
正确答案:C $pager$
11.焊缝外观检验时,用焊接检验尺测量焊缝的()。
A.余高、凹陷、裂纹、错口
B.余高、错口、凹陷、焊瘤
C.错口、气孔、裂纹、焊瘤
D.余高、焊瘤、夹渣、咬边
正确答案:B
12.发生火灾时,干式自动喷水灭火系统的喷头先喷洒()。
A.水
B.泡沫
C.干粉
D.气体
正确答案:D
13.空调设备进行自动监控的目的是()。
A.实施超限调整
B.防止设备损坏
C.节约能源
D.设备自动处理
正确答案:C
14.焊接工艺评定所使用的焊接设备,应具有符合要求的测量仪表有电流表、电压表和()。
http://
A.气体流量计
B.液体流量计
C.有功功率表
D.无功功率表
正确答案:A
15.用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是()。
A.兆欧表
B.液体流量计
C.样板
D.万用表
正确答案:D
16.施工现场临时用电工程的定期检查应复测()。
A.对地绝缘值
B.接地电流值
C.对地放电值
D.接地电阻值
正确答案:D
17.根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》,机械设备的负荷试运转应由()单位负责。
A.施工
B.建设
C.设备制造
D.设计
正确答案:B
18.管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应()。
A.便于检修
B.紧贴墙壁
C.靠近楼板
D.紧贴管架
正确答案:A
http://
19.根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》,对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时,表面无损检验应()。
A.在热处理前进行一次
B.在热处理后进行一次
C.在焊后及热处理后各进行一次
D.在热处理后及压力试验后各进行一次
正确答案:C
20.根据《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》,户外用的紧固件应使用()。
A.冷镀锌制品
B.烤蓝制品
C.热镀锌制品
D.黑铁制品
正确答案:C $pager$
二、多选题
21.根据国家现行标准,孔和轴之间配合的类型有()。
A.动配合 B.间隙配合 C.静配合 D.过盈配合 E.过渡配合 正确答案:BDE
22.碳质量分数含量小于2%的黑色金属有()。
A.生铁
B.低碳钢
C.中碳钢
D.高碳钢
http://
E.重金属
正确答案:BCD
23.划分机械设备安装基准线的依据有()。
A.设备中心线
B.设备布置图
C.土建单位提供的标高线
D.工艺系统原理图
E.有关建筑物的边缘线
正确答案:BCE
24.成套配电装置柜体安装完毕后,应()。
A.再全面复测一次
B.拧紧地脚螺栓
C.做好安装记录
D.将设备擦拭干净
E.检查柜内照明
正确答案:ACD
25.管道施工前,与管道连接的设备安装就位固定完毕,设备的(符合设计要求。
A.周长偏差
B.标高
C.中心线
D.直线度
E.管口方位
正确答案:BCE
26.空调工程的风管应与()连接。
A.出风口
B.风阀
C.风机盘管
D.热泵机组
E.冷水机组)应
http://
正确答案:ABC
27.电气工程接地材料的现场检查验收的内容有()。
A.质量符合国家标准
B.产品合格证
C.外包装无明显的机械损伤
D.型号符合设计规定
D.数量符合订货合同
正确答案:BCDE
28.吊装方案编制的主要依据有()。
A.规程规范
B.合同条款
C.被吊装设备的设计文件
D.施工组织设计
E.工程进度计划
正确答案:ACD
29.特种设备的制造、安装、改造单位应具备的条件是()。
A.具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力
B.拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人
C.具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段
D.拥有健全的质量管理制度和责任制度
E.通过ISO9000质量体系认证
正确答案:BCD
30.在5℃~10℃气温条件下仍可用于施工的耐火材料有()。
A.黏土结合耐火浇注料
B.水泥耐火浇注料
C.水玻璃耐火浇注料
D.耐火泥浆
E.耐火喷涂料
正确答案:BDE
http://
$pager$
三、案例分析题
(一)背景资料
某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资质,通过招投标承接一高层建筑机电安装工程,工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中,针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组,制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。在工程施工中,发生了以下事件:
事件1:出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后,施工单位为了赶工期,立即进行吊装,因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件2:对工作压力为1.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时,发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤,建设单位委托安装公司进行补焊处理。
事件3:项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后,即进行抽真空充氨试运转。
问题
1.氨制冷站施工前应履行何种手续?
2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。
3.事件1吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料?
4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。
http://
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?
正确答案:
1.(本小题2分)
手续:将拟安装的压力容器、压力管道安装情况书面告知(1分)直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门(1分)。参见教材P323。
2.(本小题3分)
安装公司对补焊处理不合法(1分),理由:因为安装公司不具备压力容器的制造或现场组焊资质(2分)。
3.(本小题5分)
出租单位将起重机现场安装完毕后应组织验收(2分)。
应提供的资料:产品合格证(1分)、备案证明(1分)、吊车司机上岗证(1分)等。参见教材P277。
4.(本小题5分)
试运转不可行(1分),因为氨制冷系统管道是输送有毒流体的管道(2分)强度试验后,还要进行泄露性试验(2分)。
5.(本小题5分)
缺少的内容包括:项目部应急工作的组织及相应职责(1分);发生事故时应采取的有效措施(1分);应急避险的******程序(撤离逃生路线)(2分);相关人员的应急培训程序(1分)。
(二)背景资料
某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统,并与某安装公司签订了安装合同,业主在将设备运往施工现场的途中,适逢大雨,设备被雨水浸润。应业主要求,安装公司解体清洗了该批机泵,测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸,对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数,检查了各部件的配合间隙,重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。
http://
为了追回耽误的时间,安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料,经设计单位同意和业主确认,工期节省了14天,增加费用4万元。
此外,业主特批12万元赶工费,安装公司采取了有效赶工措施,按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后,安装公司着手进行泵的试运行。
在试运行中,一台离心泵振动超标,经查,原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞,业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任,对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由,提出异议,但被业主驳回。
问题
1.安装公司除合同价款外,应得到的费用总额为多少?并列出具体费用项目。
2.安装公司对机泵进行的解体检查中,哪些属于形状精度检查?哪些属于位置精度检查?
3.泵系统试运行前应具备的条件有哪些?
4.业主对安装公司的处罚是否合理?说明理由。
参考答案:
1.(本小题5分)
施工单位实际应得到的补偿款为:赶工费12万元(1分),灌浆料增加费4万元(1分),解体机泵增加费6万元(1分);扣减罚款0.5万元(1分)。
6+4+12-0.5=21.5(万元)(1分)
2.(本小题5分)
属于形状精度检查的有:轴颈的圆柱度(1分),联轴节处轴的几何尺寸(1分)。
http://
属于位置精度检查的有:机械密封处的轴向跳动(1分),叶轮口环的径向跳动(1分)和轴向跳动(1分)。
3.(本小题7分)
试运行前应具备的条件有:
(1)设备及附属装置,管理系统施工完毕,记录及资料齐全,符合要求(1分)。
(2)试车需要的能源、介质、润滑油脂,检测仪器等符合要求(1分)。
(3)试车方案已经批准(1分)。
(4)试运行组织已建立,分工明确(1分)。
(5)参见试运行的人员熟悉试运行方案和具体操作方法,试运行步骤(1分)。
(6)设备及周围环境应处理干净(1分)。
(7)消防道路畅通,消防设施的配置符合要求(1分)。
4.(本小题3分)
建设单位对施工单位的处罚是合理的(1分)。
监理单位工作的失误不免除施工单位应尽的质量责任(2分)。
$pager$
(三)背景资料
某施工单位承接一高层建筑的泛光照明工程。建筑高度为180m,有3个透空段,建筑结构已完工,外幕墙正在施工。泛光照明由LED灯(55W)和金卤灯(400W)组成。LED灯(连支架重100kg)安装在幕墙上,金卤灯安装在透空段平台上,由控制模块(256路)进行场景控制。施工单位依据合同、施工图、规范和幕墙施工进度计划等编制了泛光照明的施工方案,施工进度计划见表1(细实线),劳动力计划见表2.
方案中LED灯具的安装,选用吊篮施工,吊篮尺寸为6000×450×1180mm,牵引电动机功率为1.5KW×2,提升速度为9.6m/min,载重630kg(载人2名)。按进度计划,共租赁4台吊篮。
http://
因工程变化,建筑幕墙4月底竣工,LED灯具的安装不能按原进度计划实施,施工单位对LED灯和金卤灯的安装计划进行了调整,见表1(粗实线)。调整后的LED灯安装需租赁6台吊篮,作业人员增加到24人,施工单位又编制了临时用电施工组织设计。
http://
http://
问题
1.吊篮施工方案中应制订哪些安全技术措施和主要的应急预案?
2.泛光照明施工进度计划的编制应考虑哪些因素?
3.绘出进度计划调整后的劳动力计划,并说明应如何控制劳动力成本。
4.计划调整后,为什么要编制临时用电施工组织设计?
参考答案
1.(本小题5分)
应制订高处作业安全技术措施(1分),施工机械安全技术措施(1分),施工用电安全技术措施(1分),高处作业时吊篮发生故障的应急预案(2分)。
2.(本小题6分)
应考虑幕墙竣工时间对LED灯的安装限制和影响(2分),LED灯和金卤灯安装在施工中可以平衡调剂(2分),施工人员和施工机械在工地连续均衡施工(2分)。
3.(本小题6分)
调整劳动力计划(3分)
劳动力成本控制:减少作业人员进出场时间(1分),严格劳动定额管理(1分),提高作业人员技术素质(1分)。
4(本小题3分)
因为租赁吊篮(1.5KW×2)6台(1分),临时用电设备大于5台(2分),所以要编制临时用电施工组织设计。参见教材P319。
(四)背景资料
某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程,新生产线与原生产线相距不到10m,要求扩建工程施工期间原生产线照常运行,工
http://
程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装;电气及自动化仪表安装;一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装;煤粉仓及煤粉输送管道保温;无负荷调整试运转。
项目部组建后立即着手下列工作:
(1)根据工程内容安排各专业的施工顺序。
(2)根据本工程的特点分析紧急状态并制订应急预案。
(3)制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重50t,安装高度1.2m,拟采用90t汽车吊吊装,在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t。
(4)制订安装质量保证措施和质量标准,其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求:在垫铁安装方面,每组垫铁数量不得超过6块,平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放,最厚的放在最下层,最薄的放在最顶层,安装找正完毕后,最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。
(5)制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大,安装位置标高20m,故组对成两段吊装,就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄,无通风孔,故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔,并采用36V安全行灯作为内部照明。
问题
1.安排本工程的施工顺序。
2.本安装工程中的紧急状态主要应包括哪些?
3.通过吊装载荷计算,说明球磨机吊装方案是否可行。
4.纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题。
5.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患?为什么?应采取哪些解决措施?
http://
正确答案:
1.(本小题7分)
球磨机安装(1分)→其他辅机安装(1分)→煤粉仓制作安装(1分)→非标管道制作安装(1分)→电气及自动化仪表安装(1分)→保温(1分)→无负荷调试(1分)
2.(本小题6分)
火灾(1分)??******?(1分)、大型设备吊装事故(1分)、毒害气体中毒(1分)、高处坠落(1分)、触电(1分)。
3.(本小题4分)
考虑动载荷系数的计算载荷=50t×1.1=55t(2分),计算载荷55t大于吊车吊装能力52t(1分),故方案不可行(1分)。参见教材P133.
4.(本小题4分)
(1)每组垫铁总数不得超过5块(1分);(2)最薄的一块垫铁应放在中间(1分);(3)垫铁之间应点焊牢固(1分);(4)垫铁不得与设备底座点焊(1分)。参见教材P51.
5.(本小题9分)
仓内人员易发生有毒气体中毒(1分),因为焊接时产生有毒有害气体(1分),且仓内空间有限、通风不良(1分)。
仓内人员易发生触电事故(1分),因为金属容器内36V电压过高(1分)。
措施:(1)仓内应采取自然甚至强制通风(1分);(2)设畅通的临时出入口(1分);(3)设置监护人员(1分);(4)更换行灯,使电压不超过12V(1分)。参见教材P267案例。
$pager$
(五)背景资料
某机电安装工程公司通过公开招标承接了一小区机电工程总承包项目,中标价8000万元,工期270天,承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。招
http://
标文件规定,为满足设计工艺要求,建设单位建议安装公司将该工程机械设备和电气设备分别由A、B制造单位供货并签订合同,设备暂估价4200万元,在工程竣工后,以实际供货价结算。合同约定:总工期为277天,双方每延误工期1天,罚款5000元,提前1天奖励5000元:预付款按中标价25%支付,预付款延期付款利率按每天1‰计算。
施工过程中发生了以下事件:
事件1:预付款延期支付30天,致使工程实际开工拖延5天。
事件2:因大型施工机械进场推迟3天,进场后又出现故障,延误工期4天,费用损失3万元。
事件3:由于锅炉房蒸气出口处设计变更,造成安装公司返工,返工费2万元,延误工期2天,因蒸气输送架空管道待图延期5天。
事件4:在自动化仪表安装时,发现电动执行机构的转臂不在同一平面内动作,且传动部分动作不灵活,有空行程和卡阻现象。经查,系B制造单位供货质量问题,安装公司要求B制造单位到现场进行处理、更换,耽误工期2天。
事件5:锅炉试运行时,监理工程师发现,安装公司未按技术规程要求进行调试,只有10%的安全阀进行了严密性试验,存在较大的质量、安全隐患,随即签发了工程暂停令,要求安装公司整改,安装公司整改后被指令复工。
问题
1.该工程项目目标工期应为多少天?说明理由。
2.事件1~事件4发生后,安装公司可否向建设单位提出索赔?分别说明理由。
3.纠正锅炉安全阀严密性试验的不妥之处。
4.安装公司进行设备采购时,重点应考虑哪几方面问题?
http://
5.计算建设单位实际应补偿安装公司的费用,按事件分别写出计算步骤。
参考答案:
1.(本小题3分)
工期目标应为277天(1分)
理由:按照合同文件的解释顺序,合同条款与招标文件在内容上有矛盾时,应以合同条款为准(2分)。
2.(本小题8分)
事件1可以提出索赔。
理由:工期预付款延期支付合同约定,属建设单位责任,建设单位应向安装公司支付延期付款利息,同时赔偿工期损失(2分)。
事件2不可以提出索赔。
理由:大型机械推迟进场,施工机械出现故障,是安装公司自身责任(2分)。
事件3可以提出索赔。
理由:是建设单位原因造成的,可以提出相应的工期和费用索赔(2分)。
事件4不可以提出索赔。
理由:虽是建设单位建议由B制造单位供货,但是安装公司与B制造单位签订的合同(2分)。
3.(本小题4分)
锅炉安全阀按规定应100%进行严密性试验(2分),锅筒和过热器的安全阀在锅炉蒸气进行严密性试验后,必须进行最终的调整(1分),调整检验合格后,应做标记(1分)。
4.(本小题6分)
重点考虑的问题是:
(1)考查工厂取得的资格证书、装备和技术具备的制造能力,保证产品的质量(1分);
(2)交货期、支付及支付条件,执行合同信誉(1分);
(3)编制设备监造大纲,明确设备监造的主要技术内容(1分);
(4)派有经验、有资格的相应专业技术人员到制造厂现场进行监造工作(1分);
(5)明确设备的包装、运输、交付规定及具体内容(2分)。
http://
5.(本小题9分)
建设单位应补偿安装公司总费用为65万元。(1分)
按事件分别计算:
(1)事件1延期付款利息:8000×25%×10%×30=60(万元)(1分)
工期赔偿费用:0.5×5=2.5(万元)(1分)
(2)事件2罚款:0.5×4=2(万元)(1分)
(3)事件3返工费:2(万元)(1分)
工期赔偿费:0.5×(2+5)=3.5(万元)(1分)
(4)事件4罚款:0.5×2=1(万元)(1分)
故:安装公司应得到补偿费用:60+2.5-2+2+3.5-1=65(万元)(来源:123建造师网(http://)
2分)