第一篇：2010~2012年度全国一级建造师执业资格考试真题及答案

2010年度全国一级建造师执业资格考试真题及答案

《建设工程法规及相关知识》

一、单项选择题(共70 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意)1．根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．国务院建设主管部门 C．中国建筑业协会建造师分会 D．国务院发展和改革委员会 【答案】B 2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A．1 B．2 C．4 D．20 【答案】B 3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。A．国务院建设主管部门 B．省、自治区、直辖市人民政府 C．建设行业协会 D．人事部或其授权机构 【答案】A 4．民事法律关系的内容是指()。

A．民事权利和民事义务 B.民事权利和民事责任 C．民事规范和民事责任 D.民事义务和民事责任 【答案】A 5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。

A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人 D．职务代理人 【答案】A 6．根据《物权法》，建设用地使用权属于()。

A．所有权 B．用益物权 C．担保物权 D．留置权 【答案】B 7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。A．已经取得安全生产许可证 B．办理了工程质量监督手续 C．有满足施工需要的施工图纸 D．已经取得规划许可证 【答案】A 8．根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列 B．建筑业企业按照各自工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别 C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级

D．房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级 【答案】D 【解析】考P37~39。D 已从10 年一级教材中删除。

9．甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。

A．后履行抗辩权 B．同时履行抗辩权 C．撤销权 D．不安抗辩权 【答案】D 【解析】P183，三类抗辩权的基本概念应当熟练掌握。关键在于准确辨别合同约定的先后履行顺序：后履行一方行使的是先履行抗辩权，而先履行一方行使的是不安抗辩权。10．下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是()。

A．继承纠纷 B．对罚款不服发生的纠纷 C．总分包之间的合同纠纷 D．劳动合同纠纷 【答案】D 【解析】考P231“

一、仲裁的概念和适用范围”第2~3 段，重点，必须掌握。

11．根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A．交通运输工具 B．正在建造的船舶、航空器 C．生产设备、原材料 D．正在建造的建筑物 【答案】D 【解析】超纲。就特殊财产的抵押权效力，《物权法》分别采用了“登记生效主义”（不登记不设立）和“登记对抗主义”（不登记也设立，但不得对抗善意第三人）。本题中D 的抵押权自登记时设立；ABC 的抵押权自抵押合同生效时设立，但未经登记，不得对抗善意第三人。

12．同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。

A．资质等级较高的 B．联合体牵头 C．承担主要任务的 D．资质等级较低的 【答案】D 【解析】P56 最上面“

二、联合体各方资质条件”（3）项。重点，必考。13．关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是()。

A．未经行政复议程序，不能提起行政诉讼 B．法院审理行政诉讼案件不适用调解

C．行政诉讼坚持谁主张谁举证原则 D．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据 【答案】C 【解析】综述题，好题。A，P253 正中间“行政复议与行政诉讼的基本关系”一段。B,P256正中间往下“

三、审理和判决”第1 段。CD，P256 最上面“

一、行政诉讼证据的特别规则”，重点，必考。

14．施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30 标准。对该单位工程应以()为标准进行质量验收。

A．施工图纸 B．技术规范 C．监理通知 D．施工合同 【答案】A 15．关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是()。

A．证人只提交书面证词无须出庭作证 B．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问 C．证人在庭审时应当旁听 D．证人有义务出庭作证 【答案】D 【解析】P237 最上面“

2、证人、鉴定人和勘验人”，09 年、10 年连续考核两次。

16．某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4 万元、定金为6 万元。采购方依约支付了6 万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。

A．16 B．10 C．12 D．4 【答案】C

解析】P198 最上面“

3、违约金与定金的选择”合同法116 条，必考。17．施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。

A．16 B．14 C．20 D．18 【答案】A 【解析】P137 中间往下“

2、未成年工特殊保护”标题下面一行。劳动者法定最低就业年龄为16 周岁。18．水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。

A．水泥厂的答复文件到达施工单位时 B．施工单位发出订购水泥的要约时

C．水泥厂发出答复文件时 D．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 【答案】A 【解析】P166 最下面“1.承诺生效时刻的确认”第1 行：承诺应当在要约规定的期限内到达要约人。第6 行：承诺生效时合同成立。但要注意：如果双方约定采用合同书，则承诺生效时间并非合同成立时间，详见本卷23 题解析。

19．根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A．3 B．2 C．5 D．4 【答案】C 【解析】P194 倒数第一行。提存是重要概念，法律、实务都要考。20．施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是()。

A．技术负责人 B．法定代表人 C．安全管理部门负责人 D．项目负责人 【答案】B 21．某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当()。A．配备兼职安全生产管理人员 B．配备专职安全生产管理人员

C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 【答案】D 22．某建设单位与施工单位签订起工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，该赶工奖罚协议为()合同。

A．显失公平B．附条件 C．可变更、可撤销 D．附期限 【答案】D 【解析】P180 最上面“

三、附期限与附条件的区别”，已成为近年命题热点。附条件的条件是合同双方不能确定是否发生的事实；而附期限的期限是双方确信或一般常识确信要发生的事实。23．某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。

A．合同备案 B．评标委员会提交评标报告 C．中标通知发出 D．发包人确定中标人 【答案】C 【解析】错题。命题人可能想考“承诺生效时合同成立”，如此应选C；

24．关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。A．申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B．申请人对于前者应当提供担保，而对后者不需提供担保

C．申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D．申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保 【答案】C 25．某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000 万元，则其投标保证金最高应为()万元。A．40 B．4 C．20 D．10 【答案】D 【解析】P98 倒数第2 段。勘察设计项目投标保证金：不超过2%，且不超过10 万元；施工项目投标保证金：不超过2%，且不超过80 万元。

26．关于和解的说法，错误的是()。

A．和解协议具有强制执行的效力 B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段 D．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书 【答案】A 【解析】P232 正中间“和解与调解”，每年考一题。09 年考调解，10 年考和解。

27．根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。A．总承包单位和分包单位按一定比例共同 B．分包单位 C．总承包单位 D．建设单位 【答案】C 28．施工单位向电梯生产公司订购两部A 型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。

A．要约邀请 B．承诺 C．部分承诺 D．新要约 【答案】D 【解析】P166 正中间“3.承诺的内容必须与要约的内容一致”，重点。

29．建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。A．只能向有管辖权的人民法院起诉 B．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 C．应由甲仲裁委员会进行仲裁

D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁 【答案】A 【解析】P250 最上面第3 行。重点，必考。30．下列建设项目中，可以不招标的是()。

A．个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同 B．外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

C．使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同 D．上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同 【答案】C 31．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是()。

A．工程项目采用的材料、设备 B．工程项目技术人员的劳动合同 C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D．工程项目的安全、质量 【答案】B 32．某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A．城建档案管理部门 B．相关管线产权部门 C．市政管理部门 D．建设单位 【答案】D 33．关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。A．分包单位只对总承包单位负责

B．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 C．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

D．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 【答案】D 34．某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援案应由()编制。A．总承包单位和分包单位各自 B.建设单位统一组织 C．总承包单位统一组织 D.监理单位统一组织 【答案】C 35．《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。

A．厂房 B． 医疗 C．住宅 D．教育 【答案】A 36．下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。

A．福利待遇 B．试用期 C.劳动条件 D．补充保险 【答案】C 37．根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是()。A．国务院负责安全生产监督管理的部门 B．国务院铁路、交通、水利等有关部门 C．国务院 D．国务院建设行政主管部门 【答案】A 38．划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。

A．县级以上 B．镇级以上 C．中央 D．省级以上 【答案】A 39．下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是()。

A．项目安全生产管理人员 B．项目技术员 C．企业主要负责人 D．项目经理 【答案】B 40．停建、缓建建设工程的档案，暂由()保管。

A．当地质监部门 B．建设单位 C．施工单位 D．城建档案馆 【答案】B 41．根据《合同法》，关于代位权行使的说法，正确的是()。A．债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B．债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 C．代位权是债权人行使的抗辩权

D．债权人自己负担行使代位权的必要费用 【答案】B 42．下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。

A．安全生产法 B．建筑业企业资质管理规定 C．工程建设项目施工招标投标办法 D．安全生产许可证条例 【答案】D 43．根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。

A．胜诉方 B．金融机构 C．败诉方 D．执行法院 【答案】应选A。

44．施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。A．尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持 B．由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

C．尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持 D．由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持 【答案】D 【解析】P209 正中间“3.对垫资的处理”。与07 年真题重复。

45．根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人应当自办理工商变更登记之日起()日内，向税务机关申报办理变更税务登记。

A．60 B．45 C．30 D．15 【答案】C 46．根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是()。A国家安全生产监督管理行政主部门 B．国务院

C．省级建设行政主管部门 D．住房和城乡建设部 【答案】B 47．某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照()的市场价格履行。

A．合同签订地 B．履行义务一方所在地 C．材料所在地 D．订立合同时履行地 【答案】D 【解析】P182 第9 行（2）。重点。

48．某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》，该合同属于()合同。

A．施工承包 B．承揽 C.信托 D．委托 【答案】B 49．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。A．投标保证金最高不得超过50 万元

B．招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 C．投标保证金不得采用银行保函方式

D．中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 【答案】D 【解析】综述题。P55“

（二）投标保证金”每年至少考一题，每句话都能出题，必须逐条认真掌握。50．某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是()。A．由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判

B．法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告 C．法院应当判决行政机关重新作出行政处罚 D．法院可以直接判决减少部分罚款金额 【答案】D 51．在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。

A．受益人 B．投保人 C．被保险人 D．保险人 【答案】B 52．2008 年4 月1 日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009 年1 月1 日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为()。

A．2011 年1 月1 日 B．2010 年1 月1 日 C．2010 年4 月1 日 D．2009 年4 月1 日 【答案】B 53．承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。

A．抵押权 B．质押权 C．抵消权 D．留置权 【答案】D 54．在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。

A．7 B．10 C.15 D．3 【答案】C 55．甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为()合同。A．有效 B．无效 C．效力待定 D．可变更、可撤销 【答案】B 56．按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。A．企业所得税 B．利息税 C．营业税 D．个人所得税 【答案】C 57．仲裁裁决作出后，当事人应录履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。

A．人民法院 B．公安机关 C．政府主管部门 D．仲裁委员会 【答案】A 58．某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位，并签订租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过()同意。

A．股东会 B．工会 C.董事会 D．监事会 【答案】A 59．甲公司欠某供应商500万元贷款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。

A．应当由甲公司承担全部债务 B．应当由乙、丙公司承担连带债务 C．乙公司与丙公司均不承担清偿责任 D．应当由乙公司承担全部债务 【答案】B 60．根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。A．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 B．招标人预先内定中标人

C．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利 D．招标人从几名中标候选人中确定中标人 【答案】D 【解析】P56 下面，串标属于必考内容。本题出的不错，注意D 虽然不合法（招标人应当确定第一中标候选人中标，并无选择确定的权利），但该行为性质上不属于串标。

61．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。

A．投标人须知 B．技术条款 C．施工组织设计 D．合同主要条款 【答案】C 62．工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是()。A．禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所

B．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准 C．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 D．自动消防系统的操作人员必须持证上岗 【答案】B 63．建设工程施工合同应以()为合同履行地。

A．原告住所地 B．合同签订地 C．施工行为地 D．被告住所地 【答案】C 64．工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。A．暂时停止施工，并及时报告建设单位 B．整改，并及时报告建设单位 C．暂时停止施工，并及时报告有关主管部门 D．整改，并及时报告有关主管部门 【答案】A 【解析】P77 最下面“

二、安全隐患报告的责任”。必考。65．根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。A．监理合同 B．法律、法规 C．施工合同中约定采用的推荐性标准 D．工程施工图纸 【答案】A 66．某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。

A．设计单位 B．物业管理单位 C．大楼使用者 D．建设单位 【答案】D 67．某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。

A．应当认定投标文件无效 B．可以认定投标文件有效

C．征得投标人同意后可以认定投标文件有效 D．征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效 【答案】A 68．施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30 天。

A．招标文件发出日 B．投标文件截止日 C．投标有效期 D．中标日期 【答案】C 69．某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。

A．可变更、可撤销 B．有效 C．无效 D．效力待定 【答案】B 70．建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A．6 B．2 C．3 D．4 【答案】C

二、多项选择题（共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）

71．根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有()。A．合同被确认无效 B．发生在订立合同的过程中 C．当事人违反了诚实信用原则所要求的义务

D．在订立合同时显失公平E．受害方的依赖利益遭受损失 【答案】BCE 72．某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()A．编制安装方案 B．出具自检合格证明 C．具有起重设备安装工程专业承包资质 D．派出本单位专业技术人员现场监督 E．自行验收 【答案】ABCD 73．关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是()。

A．双方当事人基于同一双务合同互负债务 B．债务履行有先后顺序

C．有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化 D．应当先履行债务的当事人未提供适当担保 E．债务履行不分先后 【答案】ABC 74．根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。A．工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准 B．工程建设重要的行业专用的信息技术标准

C．工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准

D．工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准 【答案】ABDE 75．当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，双方不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则()。

A．接受履行方有权选择履行地点 B．给付货币的，在接受货币一方所在地履行 C．交付不动产的，在不动产所在地履行 D．履行义务一方有权选择履行地点 E．其他标的，在履行义务一方所在地履行 【答案】BCE 76.关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有()。

A．建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准 B．履行地点为项目所在地

C．合同标的是财产 D．违约责任是当事人违反合同义务的责任 E．有关施工组织设计的内容即为履行方式条款 【答案】ABDE 77．劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。

A．工会代表 B．律师 C．同级人民法院代表 D．企业方面代表 E．劳动行政部门代表 【答案】ADE 78．关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。A．在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求

B．建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交

C．建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交 D．在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收 E．未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织竣工验收 【答案】DE 【解析】ABC 考P120“1.基本规定”第3 段，一级连续考3 年了。DE 考P121 最上面第2 段，今年还要继续考。

79．根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有()。A．工程设计图纸 B．施工单位偷录的谈判录音 C．工程质量鉴定报告 D．被告法定代表人的陈述 E．律师代理意见 【答案】ACD 80．施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有()。

A．鉴定人员不具备相关的鉴定资格 B．鉴定程序严重违法 C．鉴定结论明显依据不足 D．建设单位也不同意鉴定结论 E．经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用 【答案】ABCE 81．下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有()。

A．货物运输合同 B．银行贷款合同 C．买卖合同 D．租赁合同 E．施工合同 【答案】BE 82．某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有()。A．公司股东 B．公司董事长 C．公司财务经理 D．公司职工代表 E．公司总经理 【答案】AD 83．工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是()。

A．继续履行合同 B．降低工程质量标准 C．提高合同价款 D．提前支付所有工程款 E．支付逾期利息 【答案】AE 84．关于物权的说法，正确的有()。

A．建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 B．所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C．国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

D．用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 E．两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上 【答案】BDE 85．根据《合同法》，要约失效的情形有()。

A．受要约人拒绝要约的通知到达要约人 B．受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更

C．要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知 D．发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人

E．受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知 【答案】ABD 【解析】考核P165 中间“

四、要约的失效”。与07年真题几乎相同。

86．根据《合同法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

A．地方性法规与地方政府规章 B．部门规章 C．部门规章与地方性法规 D．地方政府规章与部门规章 E．同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 【答案】BD 87．某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。

A．人身损害赔偿请求权 B．任意撤销权 C．担保权 D．抗辩权 E．抵消权 【答案】CDE 88．根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。A．施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

C．未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E．分包单位将其承包的建设工程再分包 【答案】BCDE 89．关于招标代理机构的说法，正确的有()。A．招标代理机构是社会中介组织

B．未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务 C．工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

D．工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系 E．由评标委员会指定招标代理机构 【答案】ABD 90．根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。

A．同时招标 B．同时设计 C．同时竣工 D．同时施工 E．同时投产使用 【答案】BDE 91．下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有()。A．在保险合同成立前，被保险人发生伤害 B．被保险人在施工现场外发生伤害 C．被保险人在施工现场斗殴而发生伤害 D．被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 E．被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤

【答案】ACE【解析】2009 年教材内容，新教材已删除。

92．根据《合同法》，当事人一方可以解除合同的情形有()。A．当事人一方发生合并、分立 B．作为当事人一方的公民死亡 C．由于不可抗力致使合同不能履行

D．法定代表人变更 E．当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 【答案】CE 93．关于联合体投标的说法，正确的有()。

A．多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B．中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任 C．联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D．联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

E．由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围 【答案】ABCD 94．根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。A．建设单位直接与专业施工单位签订的合同

B．未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 C．承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D．投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

E．招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同 【答案】BCD 重点，需要掌握。

95．根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有()。A．消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证 B．自动消防系统的操作员必须持证上岗

C．建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用 D．消防器材的经销人员必须持证上岗

E．企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人 【答案】BE 96．下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。、A．因使用不当造成的质量问题 B．质量监督机构没有发现的质量问题 C．第三方造成的质量问题 D．监理单位没有发现的质量问题 E．不可抗力造成的质量问题 【答案】ACE 97．关于工程竣工验收的说法，正确的有()。

A．工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

B．工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期

C．承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期。

D．承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 E．建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期 【答案】A．D、E 98．根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的有()。A．抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移

B．除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移 C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保 D．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保

E．抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有 【答案】ACE 99．下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。A．施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金 B．施工单位违约造成供货商重大损失 C．工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤

D．施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 E．分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏 【答案】CDE 100．拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交()等资料。A．建设用地规划许可证 B．土地使用权批准文件 C．拆迁计划和拆迁方案 D．拆迁补偿安置资金证明 E．建设工程规划许可证 【答案】ABCD 【解析】该考点是07 年刚考过的一模一样的题，P126 中间（1）~（5）。不会再考了，因为《拆迁条例》已经于今年废止。

2011年度全国一级建造师执业资格考试真题及答案

《建设工程法规及相关知识》

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A．国务院主管部门

B．最高人民法院

C．国务院

D．全国人大常委会 【答案】C 【解析】P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。

2．某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。

A．合法行为

B．无权代理

C．不正当竞争

D．滥用代理权 【答案】A 【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条(教材P92“

三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。

3．被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。

A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B．由被代理人独自向第三人承担责任 C．由第三人自己承担损失

D．由代理人独自向第三人承担责任 【答案】A 【解析】P16倒数第4段。

4．施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。

A．10

B．20

C．30

D．50 【答案】B 【解析】P37“

（三）抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。

5．建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。

A．相邻权

B．地役权

C．土地出租权

D．建设用地使用权 【答案】B

6．施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。

A．抵押权

B．质权

C．留置权

D．所有权 【答案】C

7.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）

A．工程总承包

B.专业分包

C.专业承包

D.劳务承包 【答案】C 【解析】P59正中间“

（一）施工企业的资质序列”第一段。我国只有施工总承包资质，没有工程总承包资质；只有专业承包，没有专业分包；只有劳务分包，没有劳务承包。

8、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（）A、企业未取得施工许可证擅自施工的

B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的 C、企业将承包工程转包或违法分包的

D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的 【答案】B 【解析】P79倒数第3段。

9.安全生产许可证的有效期为（）年 A、1

B、2

C、3

D、5 【答案】C 【解析】P213倒数第5行。

10、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。A、张某应当向施工企业赔偿损失

B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿 【答案】D 【解析】原题为2008年司法考试四川灾区延期考试卷三31题，考核表见代理。11.下列责任种类中，属于行政处罚的是（）

A、管制

B、赔偿损失

C、返还财产

D、罚款 【答案】D 【解析】P45~46，A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。民事责任、行政责任、刑事责任种类的区分，每年考1分。

12、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）A、要约撤回

B、要约撤消

C、承诺撤回

D、承诺撤消 【答案】A 【解析】P117第一行。价目表为要约邀请，而材料采购单为要约。取消的通知先于要约达到或与要约同时到达，为要约撤回。从今年教材和命题情况看，建造师考试对要约、承诺法律行为的要求已经大幅降低。

13.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A.推荐性

B.国家

C.强制性

D.行业 【答案】C 【解析】P256“(一)”第1段，2010年刚刚考过的点。

14、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）

A、现场施工人员

B、分包单位

C、建设单位

D、总承包单位 【答案】D 【解析】P220倒数第3行，必考。

15.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。

A、560

B、1360

C、800

D、1120 【答案】B 【解析】P148第3段。休息日安排劳动者加班，应支付不低于200%的工资报酬；法定节假日安排工作的，支付不低于300%的工资报酬。16.根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间（）

A、6个月

B、1年

C、2年

D、3年 【答案】C 【解析】P330倒数第6行。17.根据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）

A派遣单位与用工单位

B用工单位与劳动者

C用工单位与当地人民政府

D派遣单位与劳动者 【答案】A 【解析】P144“

（二）劳动合同与劳务派遣协议”第2段第一句。注意，本题是考核劳务派遣协议的主体，不是考核劳动合同的主体。

18.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。A、施工企业项目经理、现场监理工程师

B、施工企业技术负责人、建设单位负责人 C、施工企业技术负责人、总监理工程师

D、建设单位负责人、总监理工程师 【答案】C 【解析】P229正中间“

二、编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点，有三个要点应把握，轮番命题：哪两个人签字？哪三类专项施工方案要经过专家论证？谁组织专家论证？

19、关于建设工程分包的说法，正确的是（）

A、劳务作业的分包可以不经建设单位认可

B、承包单位可将其承包的全部工程进行分包 C、建设工程主体结构的施工可以分包

D、建设单位有权直接指定分包工程的承包人 【答案】A 【解析】P103倒数第6行。

20.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）.A．施工企业应同意建设单位自行采购

B．设计单位提出此要求，施工企业就必须接受 C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D、施工企业可拒绝建设单位的要求 【答案】D 【解析】P99“1Z302020建设工程承包制度”第4段。

21、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）。

A、对本单位的安全生产工作提出建议

B、接受安全生产教育和培训 C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D、拒绝违章指挥和强令冒险作业 【答案】B 【解析】P223，从业人员的义务有且仅有三项：遵章义务、培训义务、事故隐患报告义务。22.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）A、竣工验收合格后

B、提交竣工验收报告时

C、竣工验收时

D、交付使用时

【答案】B【解析】本题是命题热点。P297“

一、建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。

23、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）A、主体结构工程为10年

B、供热与供冷系统为3年

C、屋面防水工程为3年

D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年

【答案】B【解析】本题考核法定最低保修期，P297倒数第一段。供热与供冷系统约定为3年，必定包含两个完整的采暖期、供冷期，这个点精讲时分析过。

24、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（）。

A、甲不能同时担任该两个项目的项目经理B、经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理 C、经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

D、经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理 【答案】B【解析】P75正中间“

（二）执业岗位范围”第1段。

25.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。A竣工验收

B签订施工合同

C进场开工

D领取施工许可证 【答案】D【解析】P280“

六、依法办理工程质量监督手续”第一段。

26.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（）A、第三人就完成的工作成果向定作人负责

B、承揽人不再承担责任 C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责

【答案】D【解析】P160下面“

（二）承揽人须以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作”第4行。27.建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A半年

B二年

C一年

D三年

【答案】C【解析】P224“

二、每年至少进行一次全员安全生产教育培训”第一段。

28.根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）

A：某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课 B：甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

C：建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D：监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】B【解析】AC错，债务转移需债权人同意；B正确，债权转让须通知债务人，但无须债务人同意。D错误，监理合同依法不得转让。

29.关于投标有效期的说法，正确的是（）

A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长 B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容 C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力 D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还

【答案】B【解析】P90“

（四）投标有效期”，这些地方不是靠背书能解决的，都需要理解。30.生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A 1

B2

C4

D3 【答案】D【解析】P243“

（六）应急预案的修订”第一行。

31.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）

A、甲可向法院申请恢复原判决的执行

B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼 C、由法院执行和解协议

D、由法院依职权恢复原判决的执行 【答案】A【解析】P323正中间“

（三）执行和解”，考过4、5次了。

32.甲乙双方签订总价为100万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为（）万元.A、10

B、30

C、50

D、20 【答案】D【解析】P38正中间“

四、定金”的第2段最后一句。命题热点。

33．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A县级人民政府

B省级人民政府

C国务院

D省级文物行政部门

【答案】B【解析】P207“

（三）在文物保护单位保护范围和建设控制地带从事建设活动的相关规定”第5~6行。

34.关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（）

A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定

B.联合体属于非法人组织 C.联合体各方独立承担相应的责任

D.联合体的成员可以对同一工程单独投标 【答案】B【解析】P93~94.35.根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是（）

A延期每次不超过3个月

B应当由施工企业提出申请

C延期没有次数限制

D超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效 【答案】A【解析】P53倒数第2段。

36、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（）。A、同时受聘于两个或两个以上单位的

B、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

C、因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的D、年龄超过60岁的 【答案】B【解析】P73倒数第一段。

37.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。A、按中标无效处理

B、视为放弃投标

C、按废标处理

D、视为放弃中标项目 【答案】D【解析】P96最上面“

三、履约保证金”第三行。

38、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度

B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝 C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工

D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。【答案】A【解析】P184，BC考核

（一）第2段，A考核

（二）第2段，D考核

（三）第1段。

39、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。

A、费用和工期损失全部由承包商承担

B、费用和工期损失全部由业主承担 C、费用由承包商承担，工期给予顺延

D、费用由业主承担，工期不顺延 【答案】A【解析】P120倒数第1行，本题与06年二级32题几乎完全一样。

40、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起

Ａ、第一次付款期限届满

Ｂ、最后一次付款期限届满 Ｃ、每次付款期限届满

Ｄ、提交工程款支付申请 【答案】B【解析】P315倒数第3段。

41．因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。

A．原企业的资质等级确定

B．降低一级原企业的资质等级确定

C．最低资质等级核定

D．实际达到的资质条件核定 【答案】D【解析】P62“3.企业发生合并、分立、改制的资质办理”第2段。

42、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）

A、安全生产法

B、宪法

C、建筑法

D、建设工程安全生产管理条例【答案】A

【解析】超纲，《安全生产许可证条例》第一条规定：“为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，制定本条例。”这题如果改为“建设部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的直接上位法依据”，那就漂亮了，而且教材上P212倒数第2段有。

43、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。

A．返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

B、认定垫资违法，利息予以没收 C、返还垫资但不支付利息

D、返还垫资并双倍支付利息 【答案】C【解析】P124“4.工程垫资的处理”。

44、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A、3

B、1

C、2

D、5 【答案】A【解析】P290“

三、建设工程环保竣工验收”第2段。

45.某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是（）

A、鉴定申请应当在庭审结束前提出

B、鉴定报告由造价主管部门出具 C、法院对鉴定请求不予支持

D、鉴定期间计入审限

【答案】C【解析】超纲。考核最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》（法释（2004）14号）第二十二条：“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”。新教材已经删除该知识点。

A错，当事人申请司法鉴定，应在举证期限内提出；B错，司法鉴定应当由当事人共同委托或法院委托的司法鉴定机构作出；D错，鉴定期间不计入审限（超纲）。

46.仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。

A.发出

B.当事人收到

C.申请撤销期限届满

D.作出 【答案】D【解析】P329“

四、仲裁裁决”第一段最后一句。

47.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）

A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定

B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请

C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定

D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行 【答案】A【解析】P331最下面“

三、涉外仲裁案件的证据、财产保全”第一段。为2005年司法考试卷三第47题，原题为“中国甲公司与某国乙公司”，题目都抄错了，这里如果不是涉外仲裁，应选择C。

民诉258条：“当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或财产所在地的中级人民法院裁定。”

48、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（）。

A、提起反诉

B、提出和解

C、提出管辖权异议

D、部分变更诉讼请求 【答案】C【解析】P309案例上一段。

49．在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。

A．侵权

B．合同

C．无因管理

D．不当得利【答案】A

50.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）

A、甲应支付相应部分报酬

B、甲不得中途要求乙停止制作 C、甲应支付全部约定报酬

D、甲不用赔偿乙的损失 【答案】A【解析】P161最下面“3.依法赔偿损失的义务”第一行。

51.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任 B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D、分包单位只对总承包单位承担责任

【答案】C【解析】P101“

四、总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有越出越烂的迹象。

52.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。

A、双方达成的补充协议

B、双方签订的备案合同

C、类似项目的结算价格

D、市场的平均价格 【答案】B【解析】P87“

（九）签订合同”第2段第4行。第一年考核阴阳合同，这是最简单的考法。今后会逐步深入。

53、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。

A、100

B、200

C、1000

D、600【答案】D【解析】P52倒数第一段。

54、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。

A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商 C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 D、设计深度由设计单位酌定【答案】B 【解析】P283“

五、依法规范设计对建筑材料等的选用”第3行，无特殊要求，不得指定；有特殊要求，可以指定。

55、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）

A、工期不予顺延

B、建筑物受损由施工企业承担

C、施工机具损毁由施工企业自行承担

D、施工人员受伤由建设单位承担

【答案】C【解析】P135“

四、违约责任的免除”第2段。有关不可抗力的具体风险负担原则，教材没有详细展开。

56．某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法，正确的是（）.A、建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任

B、挂靠的个人承担全部责任 C、建筑施工企业承担全部责任

D、建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任

【答案】A【解析】P105“

二、承包单位违法行为应承担的法律责任”第2段第3行，这个点已经考过好几次。

57、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。A、负责项目管理的技术人员

B、项目负责人

C、技术负责人

D、安全员【答案】A【解析】P220第2~3行。

58、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A．20

B．30

C、60

D．45 【答案】D【解析】P293“

（二）工程竣工结算审查期限”。59．2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。

A．赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同

B．张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C．王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁

D．李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

【答案】A【解析】P137案例上一段。

60.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期

A定额

B标准

C法定

D合同

【答案】D【解析】P252第一段。

61、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A．5

B、15

C、10

D、30 【答案】B【解析】P296“1Z307045竣工验收备案的规定”标题下第1行。

62、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B、有完整的技术档案和施工管理资料

C、建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件

【答案】C【解析】P287倒数第一行起，命题热点。

63、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A、提供虚假资质证明

B、向评标委员会成员行贿C、因不可抗力提出不能履行合同

D、与招标代理机构串通

【答案】C【解析】P95“

（一）中标人的确定范围”第2段第3行。

64.甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）

A查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求

B仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉 C裁定驳回乙的上诉，维持原判决

D裁定撤销一审判决，发回原法院重审

【答案】C【解析】超纲，原题为2008年司法考试卷三36题。教材中无明确表述，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》（法发（92）22号）第148条：当事人一方向人民法院起诉时未声明有仲裁协议，人民法院受理后，对方当事人又应诉答辩的，视为该人民法院有管辖权。65、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是（）

A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼

B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼 C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼

D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为 【答案】C【解析】本题是2005年司法考试卷二44题，即使对司考的考生来说，也难了。为什么建造师考试会考这种坑爹的题，只能解释为命题人因为自己会做这个题，得瑟起来hold不住了。AC，当事人认为行政机关具体行政行为侵犯自身合法权益的，可以提起行政复议或行政诉讼，A为行政许可，C为行政征用，均属于具体行政行为。

B错，注意本案中，作出具体行政行为的是乙市政府，甲省政府的批复不属于具体行政行为。66.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）

A建设单位和设计单位共同所有

B设计单位和甲设计师共同所有

C建设单位和甲设计师共同所有

D建设单位独自所有【答案】B【解析】详见07年一级第3题的解析。67.关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）

A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行 B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行 C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力

D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理【答案】D

68.某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）

A、应追究王某的刑事责任

B、可追究王某的民事责任C、不应追究王某的行政责任

D、应追究王某的劳动责任

【答案】无正确答案【解析】本题不严密，考核P276“

四、构成犯罪的追究刑事责任”及 P81“

七、注册执业人员因过错造成质量事故应承担的法律责任”。

《建设工程质量管理条例》72条规定：“违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业１年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，５年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。”本条款规定了注册执业人员违法执业的行政责任。本案中，王某的违法行为导致质量事故发生，应作出责令停止执业1年的行政处罚，C错。

《刑法》137条规定：“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”注意，本案中王某的违法执业行为，并未构成犯罪，因此，不承担刑事责任。A错。

D错，法律责任中不存在劳动责任的说法。P141正中间“

（二）用人单位可以单方解除劳动合同的规定”，《劳动合同法》39条规定，劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的，用人单位可以随时解除劳动合同。应注意到：劳动合同的解除权是形成权，并非债权请求权，不能等同于一种民事惩戒措施。何况本案中，劳动者已经离职，不存在随时解除劳动合同的问题。

本题，命题人明显是将B设置为正确选项。命题的依据是《侵权责任法》第6条或教材P45“

一、民事责任的种类”第3行，“侵权责任是指行为人因过错侵害他人人身、财产而依法应当承担的责任”。但本案不符合民事侵权的构成要件，王某不是适格的责任承担主体，我认为建设单位可以就工程质量问题向施工单位主张，而不同意那种建设单位可以直接要求项目经理王某赔偿损失的观点。

也许命题人的理解是建设单位就质量问题向施工单位主张后，施工单位可以依法向有过错的劳动者追偿。我也不同意，因为与大多数人理解相反，我国《劳动法》、《劳动合同法》从未规定过劳动者在工作中有过错造成单位损失，单位可以要求赔偿或追偿的制度！这不是法律漏洞，法律不作该规定自有道理。

69、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）

A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认

B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效

D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任

【答案】D【解析】本题超纲，易引起巨大争议。因为根据《担保法》24条：“债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定（教材P36第4行）。”本题貌似应选B或C。但根据最高人民法院《关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》（法释〔2000〕44号）30条：“保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人同意的，如果减轻债务人的债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人的债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。”本题应选D。

这是极重要的知识点，要怪也许不该怪命题人，教材作者写担保法，不应该不参考相应的担保法解释。70．施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A．建设单位或工程监理单位 B．施工项目技术负责人

C．施工企业质量管理人员

D．质量监督部门 【答案】A【解析】P271倒数第2段。

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71.工程监理单位和被监理工程的（）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务；

A、建设单位

B、造价咨询单位

C、施工企业

D、建筑材料、构配件供应单位

E：设备供应单位 【答案】CDE【解析】P284倒数第2段，必考。

72.根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）之前。A.作业人员进入新的岗位

B.作业人员进入新的施工现场 C.企业采用新技术

D.企业采用新工艺

E.企业申请办理资质延续手续

【答案】ABCD【解析】本题考核P224“三”和“四”，这两个点以往一级从未考过，二级考过一次。上课没有讲到这个点，是因为很难编制好的题型。这种题，看似轻描淡写，但足以体现命题人的功力。73.根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险.【答案】ABCD【解析】本题考核P212倒数第一段。A符合（6），B符合（7），C符合（2），D符合（8）。74.下列义务中中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务是（）A、安全技术措施审查

B、安全设备合格审查

C、专项施工方案审查

D、施工招标审查

E、安全生产事故隐患报告

【答案】ACE【解析】考核P256三个标题。监理单位的法定安全监理义务，有且仅有三项。要求全面把握。75.施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行检查。

A．生产（制造）许可证

B.施工资质证书

C．产品销售许可证

D.施工许可证 E.产品合格证 【答案】AE【解析】P257倒数第1段。

76.当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有（）

A、没有仲裁协议的 B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的

C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D、仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的 E、仲裁所依据的证据是伪造的

【答案】ABDE【解析】P330正中间“

一、申请撤消仲裁裁决的法定事由”。2009年二级法规考了不予执行的6种情形，今年一级轮到考撤消的6种情形。注意，其中异同在第4、5两项。对生效仲裁裁决的翻案有两个程序：撤消仲裁裁决、不予执行仲裁裁决。C，只能申请不予执行而不得申请撤消。这个点我在建工之家答疑帖中详细做过解析，精讲时也举过例子，对建造师要求高了点。

77.根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有（）A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

B、将承揽的工程转包或违法分包； C、施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的 D、未按照节能设计进行施工 E、未履行保修义务或拖延履行保修义务的

【答案】DE【解析】P108正中间“

一、施工单位不良行为记录的认定标准”。A属于资质不良，B属于承揽业务不良,C属于安全不良。

78.下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（）。A 发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷.B.发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷

C.发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷 D.发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷

E.发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷 【答案】ABCE【解析】P295第一段。79.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。

A.建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告

B.已办理该建筑工程用地批准手续

C.城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证

D.已经确定建筑施工企业

E.建设资金已经落实 【答案】BCDE【解析】最后几题难度开始降低。但这时人因为筋疲力尽，难免疑神疑鬼，反而会漏选。80 根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（）。A.基础设施工程

B.设备安装、装修工程

C.门禁监控系统

D.电气管线、给排水管道工程

E.供热与供冷系统【答案】ABDE【解析】P297倒数第一段。81.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有（）。A无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的 B.投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的

C.投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案

D．未按招标文件要求提交投标保证金的E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的 【答案】ABDE【解析】P87第4段。

82.下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（）A、直接涉及国家主权的条文

B、直接涉及人民生命财产安全的条文 C、直接涉及人体健康的条文

D、直接涉及环境保护的条文 E、直接涉及公共利益的条文【答案】BCDE【解析】P263倒数第一段。

83.施工企业对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（）进行，不合格的不得使用。A.工程设计要求

B.企业标准

C.施工技术标准

D.通行惯例

E.合同约定

【答案】ACE【解析】P271“1Z307023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定”标题下第2段。84.建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时（）。A.立项

B.竣工

C.设计

D.施工

E.投入使用

【答案】CDE【解析】本题考核环境保护设施的“三同时”制度。P181倒数第1段。

85.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更

B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延 C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享

D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延 E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意

【答案】ABCD【解析】考核《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999）通用条款第29.1~29.3款，法规教材中无明确表述，全靠基本法理推断。

86.关于工程质量检测的说法，正确的有（）

A：检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字 B：工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构 C：检测机构不得与建设单位有隶属关系

D：检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E：检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

【答案】ADE【解析】P272正中间“

（二）工程质量检测单位的资质和检测规定”。B不宜选，考核第一段第一句，认为检测机构非营利没有依据。A考核第三段第2句，正确。C考核第五段第2行，错误。D考核第五段第1句，正确。E考核P273第2行。这个地方第一次考，应该考。87.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有（）。A．2人死亡事故

B.10人死亡事故

C．3人死亡事故

D.20人重伤事故 E．1000万元经济损失事故

【答案】CDE【解析】P239倒数第2段。这里B，应认定为重大事故；E表述不严谨，应为“直接经济损失”。88.严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖，说法正确的有（）

A、A区法院对该案有管辖权

B、严某有权向B区法院起诉

C、B区法院的移送管辖是错误的D、A、B区法院均无管辖权

E、A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的

【答案】ABCE【解析】P307~308。本题原题为2008年司法考试卷三82题，出的比较灵活，同时考核合同纠纷管辖、专属管辖和移送管辖的基本概念。

首先，本案不属于不动产纠纷，不适用专属管辖。应按照普通的合同纠纷管辖处理，严某有权选择在被告住所地B区或合同履行地A区法院起诉，因此ABC三项应选而D项错误。

其次，移送案件，法院认为不属于本院管辖的，应当报请其上级法院指定管辖，不得再自行移送。89． 根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有（）。A．土地所有权

B.农村集体宅基地土地使用权 C.学校游泳馆产权

D.荒地承包经营权

E.被扣押的房屋

【答案】ABE【解析】P37第2段。注意“（3）学校的教育设施不得抵押”，说明非教育设施可以抵押，这个点是司法考试常考的，但建造师是第一次考。

90.关于租赁合同的说法，正确的有（）

A.租赁必须转让所有权 B.租赁期限超过20年的部分无效 C．租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式 D.交付租赁物是租赁合同的成立要件

E.当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁

【答案】BC【解析】A错误，租赁合同为设立用益物权的合同，这是其与买卖合同的本质区别。D错误，租赁合同为诺成合同，不以交付租赁物为要件。BCE考核P170最下面“1.定期租赁”，注意E埋伏了一个巨大的陷阱：如果租赁期限为6个月以上，租赁合同为要式合同；如果租赁期限为6个月以内，租赁合同为不要式合同。只有双方口头约定租赁7个月，则合同履行6个月以后，视为不定期租赁；而如果双方口头约定租赁期限为5个月，显然为定期租赁。这里的逻辑比较搞，需要细心体会。

91.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有（）。A.甲有权要求乙承担民事责任

B.甲有权要求丙承担民事责任

C．甲无权要求丁承担民事责任 D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿

E．丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

【答案】ABDE【解析】本题命题技术高超，体现了命题人出色的归纳能力。ABD考核P101“

四、总分包的连带责任”。C错，考核法释（2004）14号文第二十五条“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼”，但也应强调，该条款已从新教材中删除，无答题依据。E貌似没有法律依据，其实正确，丙丁分包合同违法无效，应依照P129“(四)无效合同的法律后果”来处理：“无效合同，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失”。

92.当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为（）。

A.合同自成立时生效

B.合同自办理物权登记时生效

C.未办理物权登记合同无效

D.未办理物权登记不影响合同效力

E.合同生效当然发生物权效力 【答案】AD【解析】本题考核P21最上面第2段，物权效力与合同效力相区分原则：物权效力由物权法评价；合同效力由合同法评价。合同效力与物权效力无关，留意上课举过的例子。

93.根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有（）A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的 B、主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的

C、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成

D、施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的

E、分包单位将承包的建设工程再分包的【答案】ACDE【解析】P104“

四、转包和违法分包的界定”。94.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。

A．合同订立之日

B.实际竣工之日

C．开工之日

D.保修期届满之日

E．合同约定竣工之日 【答案】BE【解析】P125第5行。

95.下列关于投标保证金说法，正确的有（）

A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金

B、投标保证金是投标文件的有效组成部分 C、投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定

D、投标保证金应当在投标截止时间前送达 E、投标保证金的金额一般由双方约定

【答案】ABCD【解析】P90最下面“

（一）投标保证金的形式与金额”。

96.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.意外伤害保险为非强制保险

B.被保险人为从事危险作业人员

C.受益人可以不是被保险人

D.保险费由分包单位支付

E.保险期限由施工企业根据实际自行确定 【答案】BC【解析】本题考核P236“1Z306034办理意外伤害保险的规定”标题下第2段。A错误，意外伤害险为法定强制保险；B正确。D错误，保险费由总承包单位承担；E错误，意外伤害险保险期限法定，为开工日至竣工验收合格。C超纲，但可以合理推断。

97.法人应当具备的条件有（）A.依法成立

B.有自己的场所

C.有必要的财产或者经费

D.有自己的名称、组织机构

E.能够独立承担无限民事责任【答案】ABCD【解析】P10“

一、法人应当具备的条件”。98签订劳动合同时单位不能有下列行为：

1、要求提供担保

2、收钱

3、扣押证件 99.下列行为中，构成无因管理的有（）A.甲接受委托帮助他人保养施工机具

B.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火 C.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治 D.戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示

E.总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位

【答案】BC【解析】本题考核P23“

三、无因管理”的基本概念。无因管理，指没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，为避免他人利益受到损失，自觉为他人管理事务或提供服务。A不应选，因存在委托。E属于不当得利。D争议极大，建议不选。

D原题为2008年司法考试卷三55题，我们先分析原题：

下列行为中，哪些构成无因管理：D.丁见门前马路下水道井盖被盗致路人跌伤，遂自购一井盖铺上。原题中司法部给出的D为正确选项，我们可以这样理解：这个人买井盖是为了防止路人掉下去，从这个角度来说属于公益，所以他不能找路人要钱。从这一点上来说不属于无因管理。但是买井盖防止路人掉下去这个事情从义务上来说应该属于市政，无论有没有一个人买井盖，市政都负有这样的义务。这个人替市政花了钱，理应要求市政支付必要费用。如果市政不给钱，相当于该市政花的钱他没花，从这个角度来说，市政不当得利了。

但本题中将购买井盖改为插树枝，情况就大不相同，我们都知道无因管理是债法规定的内容，叫做“无因管理之债”。而债要求存在特定的相对人，本案中，我们发现这个人并未发生管理费用和直接损失，也不存在其可以主张费用的债务人。所以应推定这属于公益行为，并不构成无因管理。100、下列标的物归属于卖方风险责任的： 1货未交付2因质量问题，买方拒收P166

2012年全国一级注册建造师执业资格考试建设工程法规与相关知识

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意〉

1、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。

A、招标代理

B、采购代理

C、诉讼代理

D、指定代理 答案：D 试题解析：参见教材P13 委托代理与指定代理的不同定义

2、下列物权中，不属于用益物权的是（）。

A、土地所有权

B、土地承包经营权

C、建设用地使用权

D、地役权 【答案】A 试题解析：参见教材P19 BCD属于用益物权，土地所有权属于所有权。

3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月 支付2000元费用，据此，建设单位享有的权利是（）。

A、建设用地使用权 B、地役权

C、相邻权

D、宅基地使用权 【答案】B 【解析】去年考过。考核地役权和相邻权的区分。相邻权无偿、无需对方同意。地役权需通 过双方合同约定，一般为有偿。

4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）。A、占有权

B、使用权

C、收益权

D、所有权 【答案】D 试题解析：国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权利。

5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）。A、债

B、所有权

C、知识产权

C、担保物权 【答案】A 试题解析：参见教材P22

6、关于知识产权的说法，正确的是（）。

A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利 B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权

C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权 D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果

【答案】A 试题解析：参见教材P24 知识产权分类，一类是著作权，包括邻接权，一类是工业产权工业产权范围按照《保护工业产权巴黎公约》我国知识产权主体：著作权（版权）、专利权、商标专用权、发现权、发明权以及其他科技成果权。

7、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自（）之日起计算

A、注册商标申请人寄出申请书

B、商标局收到申请书 C、公告发布

D、核准注册 【答案】D 试题解析：专利权与商标权的区分。1）期限不同：发明专利20 年，实用新型、外观设计专利为10 年；商标权10 年。（2）起点不同：专利权保护期限自申请日起算；商标权保护期限自核准注册日起算。（3）专利权不予续展，商标权可以续展。

8、保证合同是〔 〉订立的合同。

A、债权人与债务人 B、债务人和保证人

C、债权人与保证人 D、债权人与债务人和保证人 【答案】C 试题解析：参见教材P35

9、关于刑事责任的说法，错误的是（）。A、拘役是刑罚主刑的一种

B、罚款是刑罚附加刑的一种

C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用

D、死刑缓期二年执行是死刑的一种 【答案】D 试题解析：法律责任每年考1分。考试的焦点从来都是对一下概念进行区分：行政处罚：刑罚、罚款、罚金、拘留、拘役、没收违法所得、没收财产，对于刑事责任，刑法主刑：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑；刑法附加刑：罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。参见教材P46

10、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（）的质量管理 A、咨询单位 B、总承包单位 C、监理单位 D、建设单位 【答案】B 试题解析：p269 第二项第3 行。建筑法规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责；总承包单位将工程分包的，总承包单位与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

11、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日起计算。

A、竣工验收合格

B、交付使用 C、发包方支付全部价款

D、竣工验收备案 【答案】A 试题解析：参见教材P298

12、施工现场所使用的安全警示标志（）。

A、可根据建筑行业特点自行制作

B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置

C、必须符合国家标准

D、必须以图形表示 【答案】C 试题解析：p231 第一项，概述题

13、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数 量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已经告知要变更合同。关于 双方合同关系的说法，正确的是（）。

A、乙承担损失

B、甲可根据实际情况部分接收 C、双方合同己变更，乙送货构成违约

D、甲拒绝接收，应承担违约责任 【答案】D

试题解析：合同变更需当事人双方①协商一致且②内容明确。合同变更内容约定不明，推定为未变更。P130

14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。

A、文物保护单位 B、建设单位

C、施工单位

D、设计单位 【答案】A 试题解析：参见教材P207

15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（）提出设计方案。A、其他设计单位

B、具有相应资质等级的设计单位 C、监理单位

D、装修施工单位 【答案】B 试题解析：参见教材P280

16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、20

B、30

C、60

D、15 【答案】D 试题解析：参见教材P253

17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为（）。

A、施工合同中约定采用的推荐性标准

B、建筑法律

C、施工图设计文件

D、工程监理合同 【答案】D 试题解析：参见教材P270、285

18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。A、施工人员有权拒绝该指令

B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚 C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展 【答案】A 试题解析：参见教材P222

19、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。A、建设行政主管部门

B、省级人民政府

C、县级以上人民政府

D、环境保护主管部门 【答案】D 试题解析：参见教材P188 20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（）。

A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效 B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息 D、垫资违反相关规定，应予以没收

【答案】B 试题解析：参见教材P124

21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家论证、审查。A、安全监督管理机构

B、建设单位

C、监理单位

D、施工企业 【答案】D 试题解析：参见教材P218

22、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）。A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件 B、工程竣工验收报告 C、施工企业签署的工程质量保修书

D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》

【答案】A 试题解析：参见教材P288

23、根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括（）。A.旁站检验

B.型式检验 C、平行检验

D、破损检验 【答案】B 试题解析：参见教材P233第三条：特种设备检验检测机构是指从事特种设备定期检验、监督检验、型式试验、无损检测等检验检测活动的技术机构，包括综合检验机构、型式试验机构、无损检测机构、气瓶检验机构（以下统称检验检测机构

24下列情形中，投标人B提交的投标保证金不予返还的是（）。

A.在提交投标文件截止之日后撤回投标文件的

B.提交投标文件后，在投标截止B前表示放弃投标的C、开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D、评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的【答案】A 试题解析：参见教材P89投标截止时间后招标有效期终止前，不得补充、修改、替代或撤回投标文件，撤回的没收投标保证金。

25、某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程 中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是〔)。A.分包单位只承担民事赔偿责任

B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责

C、总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

D、如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任

【答案】A 试题解析：参见教材P221

26、实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。A.建设单位

B.施工总承包单位 C、监理单位

D、各分包单位 【答案】B 试题解析：参见教材P220

27、下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是（）。A、职工患病，在规定的医疗期内

B、女职工在孕期内

C、女职工在哺乳期内

D、在试用期间被证明不符合录用条件 【答案】D 试题解析：参见教材P141

28、建筑施工企业的特种作业人员不包括（）。A、架子工

B、钢筋工 C、起重信号工

D、起重机械司机 【答案】B 试题解析：

29、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是 A、劳动报酬

B、试用期 C、保守商业秘密

D、福利待遇

【答案】A 试题解析：

30、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来的员工与甲签订的劳动合同（）。A、效力待定

B、试用期

C、继续有效

D、无效 【答案】C 试题解析：用人单位发生合并或分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由继承其权利和义务的用人单位继续履行。参见教材P140.31、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括： A、先予执行 B、查封 C、拍照

D、制作笔录 正确答案：A 试题解析：人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封，扣押、录音、拍照、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法，参见教材P312

32、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若乙方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）A、和解 B、调解 C、诉讼 D 仲裁

正确答案：C

试题解析：仲裁必须有仲裁协议才可以进行，若合同中约定了调解，调解不成时只能进行诉讼。仲裁三制度：仲裁协议制度、或裁或审制度、一裁终局制度。有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权。试题解析，参见教材P325

33、关于建设工程见证取样，正确的是（）。

A 施工人员对工程设计机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样。B 设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术表中中规定取样的50% C 墙体保温材料必须实施见证取样和送检。

D 见证人员应由施工企业中具备施工经验知识的专业技术人员担当。答案：A

试题解析：参见教材P272分析，所谓见证取样和送检，是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，有施工单位的现场检验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样；30%；不包括墙体保温材料；见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任。

34、按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为（）A、级别管辖 B、指定管辖 C、地域管辖 D、移送管辖 正确答案：C 试题解析：参见教材P306

35、建筑节能分部工程验收会议由（）主持。A、建筑节能工程分包人 B、总监理工程师 C、总承包人

D、建设单位法定代表人 正确答案：B 试题解析，参见教材P291

37、要式合同是指（）的合同。

A、法律上已经确定了一定的名称和规则

B、当事人双方互相承担义务 C、根据法律规定必须采用特定形式

D、当事人双方意思表示一致即告成立 【答案】C

38、下列不属于发包人义务的情形是〔

A、提供必要施工条件

B、及时组织工程竣工验收

C、向有关部门移交建设项目档案

D、罾就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明 【答案】D

39、对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是（）。A、行政行为超越职权

B、行政行为

C、被告不履行或迟延履行法定职责

D、行政处罚显失公平【答案】C 试题解析：参见教材P342 40、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A、作出决定的公安消防机构

B、公安机关

C、人民法院

D、建设行政主管部门 【答案】A 试题解析：参见教材P302第二自然段（4）项。考核行政行为的强制性。【解析】的C2第2自然段〔4〉项。考核行政行为的强制性。

41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂 于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为〔 〉。A、要约邀请

B、承诺

C、承诺意向

D、为新要约 【答案】D

试题解析：参见教材P116-117受要约人超过承诺期限发生承诺的，除要约人及时通知受要约人该承有效的以外，为新要约

42、施工企业在施工中未采取相应防护措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担（）责任。A、合同

B、不当得利 C、无因管理

D、侵权 【答案】D 试题解析：参见教材P22债权制度。

43、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管 辖”的地方。当该合同产生纠纷时，当事人（）。

A、应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

B、既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C、只能向合同履行地的人民法院起诉 D、必须重新确定受诉人民法院

【答案】B 试题解析：参见教材P本题非常有趣，但疑似超纲。同时考核了民事仲裁的协议管辖和民事诉讼的协议管辖。（1）民事仲裁的协议管辖，要求双方具备明确、肯定的申请仲裁的意思表示。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》（释〔2006〕7号）第七条规定：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。

（2）根据《民事诉讼法》第25 条规定：当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。如无约定、约定不明或约定错误，则依照第24 条规定向被告住所地或合同履行地法院起诉。

44、建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足〔 〉。

A、施工需要并通过监理单位审查

B、施工需要并按规定通过了审查 C、编制招标文件的要求

D、工程竣工验收备案的要求 【答案】B 试题解析：参见教材P

45、物权变更自登记时发生法律效力的是（）。A、船舶所有权

B、土地抵押权 C、机动车所有权

D、地役权 【答案】C 试题解析：参见教材P20-21不动产物权，登记设立；动产物权，交付设立。但要注意：这是一般原则，法律另有规定或合同另有约定的除外。根据《物权法》（P20 正中间

（二）第1 段），地役权虽然也属于不动产物权，但采登记对抗主义（而不是登记设立主义），即：地役权可以不登记，自合同生效时设立；但未经登记，不得对抗善意第三人。P21物权变动，订立合同。除法律另有规定或者合同有约定外，自合同成立时生效，未办理物权登记的，不影响合同效力。

46、施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是（）。A、有权进行修改

B、可以按照规范施工

C、有权拒绝施工

D、应当及时提出意见和建议 【答案】D 试题解析：参见教材P271

47、借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

A、营业执照

B、技术方案 C、施工设备

D、施工业绩 【答案】A 试题解析：参见教材P67

48、工程建设国家标准、行业标准均可分为（）。A、一般性标准

B、特殊性标准

C、建议性标准

D、强制性标准和推荐下标准 【答案】D 49根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是（）。A、施工企业

B、建设单位 C、建设行政主管部门

D、建设工程质量监督机构 【答案】B 50、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。A、安全许可证

B、销售许可证 C、产品合格证

D、安装许可证 【答案】C 试题解析：参见教材P232 51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥没有采取任何保护惜施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。A、三方共同

B、水泥厂 C、承包商

D、运输公司 【答案】C 试题解析：参见教材P126正中间

（二），一方违约后，被违约方应依照诚实信用原则，采取适当措施防止损失扩大；不采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题很难，是因为大多数考生对合同履行中的诚实信用原则和被违约方的减损义务毫无概念。

52、关于联合体共同承包的说法，正确的是（）A、联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任

B、不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C、联合体各方对承包合同了才行承担连带责任

D、不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。答案：C

试题解析：参见教材P102 第二项，第三项连带责任就低不就高，防止挂靠参见教材P93 资质等级不同的单位，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级就低不就高，不同类别，不可。

53、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向承建档案馆宋一套符合规定的建设工程档案。A、6个月 B、3个月 C、9 个月 D、一年

正确答案：B

试题解析：参见教材P288

54、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）A、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任 B、由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C、施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款 D、超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任 正确答案：A

试题解析：参见教材P295

55、关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（）A、不得批准开工建设

B、已开工建设的，应当责令停止施工 C、已开工建设的，应当责令限期改正 D、已经建成的，可以正常使用 正确答案：D

试题解析：P197 《节约能源法》规定，不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，责令停止施工、限期改正；已经建成的，不得投入生产或者使用。

56、纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是（）A、有仲裁协议

B、有具体的仲裁请求、事实和理由 C、属于仲裁委员会受理范围 D、当事人双方口头同意仲裁 正确答案：D

【解析】参见教材P326 仲裁协议应当采用书面方式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。

57、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。系列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）A、乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿

B、若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿 C、该质量问题是乙公司造成的，与甲无关

D、对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50% 正确答案：B

58、施工企业与劳动者签订了一份期限为2 年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用依法最长不得超过（）个月

A、1

B、2

C、3

D、6 【答案】B 【解析】参见教材P138

59、投标有效期应从（）之日起计算。

A、招标文件规定的提交投标文件截止

B、提交投标文件 C、提交投标保证金

D、确定中标结果

【答案】A 60、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（）。A、保险合同纠纷

B、侵权行为纠纷 C、不动产纠纷

D、票据纠纷 【答案】C 试题解析：参见教材P307 61、行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。A、行政复议

B、行政处分 C、行政赔偿

D、行政许可 【答案】B 试题解析：参见教材P46 62、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（）。A、甲与乙、丙之间的合同均有效

B、甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效 C、甲与乙、丙之间的合同均无效

D、甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

【答案】A 试题解析：在讲解“恶意串通，损害他人利益的合同”时，必定会举一房两卖的例子，第二个合同是否无效，关键看订立合同时相对人是否知情。如知情，则属于恶意串通损害他人利益，为无效合同；如不知情，则法律应当保护善意相对人的合法权益，不能因此认定为无效。本题换了个马甲，把“房屋”改为“设备”，许多人就认不出来了。

63、关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。

A、不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B、应当依法报审施工图设计件 C、不得将建设工程肢解发包

D、在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续

【答案】D 试题解析：本题D 为去年刚考核的知识点。先报质监后领施工许可证，顺序不能记错 64、在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为〔

A、设计文件规定的该工程的合理使用年限

B、不需要进行大修即可继续使用的年限

C、安全使用不低于50年

D、工程竣工验收合格之日起5年

【答案】A 65、关于工程质量检测的说法，正确的是〔 〉。

A、由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检

B、检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C、.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档

D、检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账 【答案】D 试题解析：参见教材P272本题也是去年刚考过的知识点，正中间

（二），多选改为单选。这考试危害最广的谣言就是：去年考过的，今年肯定不考。其实从任何一年的命题规律上看，都站不住脚。66、根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制（）。A、技术规范

B、拆装方案

C、设备运至现场的运输方案

D、进度控制横道图 【答案】B 67、根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是（）。A、保证本单位安全生产投入的有效实施

B、及时、如实报告生产安全事故

C、建立、健全本单位安全生产责任制

D、为从业人员缴纳意外伤害保险费

【答案】C 68、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（）行政处罚。

A、吊销资质证书

B、罚款

C、停业整顿

D、降低资质等级 【答案】B

试题解析：本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢？整本书背下来，也不见得就能做对；一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的；问你“不包括”哪个，你选最严重的。

69、根据2C11年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的 决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当〔 〉。A.在投标时为职工办理意外伤害保险

B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

C、在中标后为职工办理意外伤害保险

D、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

【答案】B 试题解析：参见教材P222 第五项获得意外伤害保险赔偿的权利 70、根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。

A、拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B、当地投标企业较少 C、施工主要技术采用特定专利或专有技术

D、军队建设项目 【答案】C

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合 题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.施工企业保证工程质量的最基本要求包括（）。

A、不得压缩合同工期

B、按设计图纸施工

C、与监理单位建立友好的沟通关系

D、严格履行企业质量管理认证体系 E、不擅自修改设计文件

【答案】B、E 试题解析：本题考核施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改工程设计。

72、根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有（）。

A、分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责

B、总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任 C、总承包单位对分包单位承包的分包工程质量承担连带责任

D、分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责

E、总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任 【答案】ABC 试题解析：总分包的质量连带责任和安全连带责任，每年都考。连带责任分内部效应和外部效应。在内部：总承包可以依照约定要求分包单位承担责任；但这种内部约定对外不得对抗建设单位。很多同学估计B 不敢选，但要记得上课时一再强调的：多选题不选永远是对的。

73一关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有〔 〕。A、全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准 B、不得建设污染文物保护单位及其环境的设施 C、不得破坏文物保护单位的历史风貌

D、进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准 E、全国重点文物保护单位不得拆除

【答案】AC 试题解析：考核《文物保护法》第十七条~二十条规定。A，文物保护单位控制地带的划定，经省级政府批准。D 去年考过，文物保护单位控制地带内的爆破作业，哪级政府核定公布哪级政府批准，但注意有例外：全国文物保护单位控制地带内的爆破作业，不由国务院批准，而是由省级政府批准。74、房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括（）。

A、工程概况、房屋使用管理要求

B、保修范围和内容 C、超过合理使用年限继续使用的条件

D、保修期限和责任 E、保修单位名称、详细地址

【答案】BD 75、根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有〔

A.货物运输

B、人员伤害

C、房屋权属

D、土地使用权出让 E、建设工程施工合同

【答案】ＣＤ

试题解析：不动产纠纷，适用专属管辖。

76、当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有（）。A.该仲裁协议当然无效

B、当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效

Ｃ、一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁

D、一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构

E、当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效 【答案】BE 试题解析：P326 倒数第2 段。根据《仲裁法》第18 条：仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。77、根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有〔 〉 A、投标文件

B、中标通知书 C、符合要约规定的售楼广告

D、拍卖公告 E、招标公告

【答案】ABC 试题解析：A 属于要约，B 属于承诺,C 属于要约。DE 属于要约邀请。要约：希望和他订立合同的意思投标文件要约邀请：希望他人向自己发出要约，招标文件，招标公告，拍卖公告，商业广告 78、关于建设工程保险的说法，正确的有〔 〕。

A、工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B、建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C、工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D、建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天 E、安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期 【答案】BE 试题解析：参见教材P41本题A 是教材P

41（一）的原文，但我建议不选，理由是A 为《建设工程施工合同示范文本》内容，并非法定内容，也不属于行业惯例。如果承发包双方根本没有采用这个文本呢？如果双方约定本工程不投保一切险呢？

79、义务连带责任保证的法定保证期间属于（）。

A、诉讼时效期间

B、除斥期间

C、不可变期间

D、压可变期间

E、指定期间 【答案】ABE 试题解析：本题为司法考试原题，超纲。

80、下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有 A、在试用期间被证明不符合录用条件的

B、严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 C、被依法追究民事责任的

D、不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 E、严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的【答案】ABE 试题解析：本题为今年6 月份二级刚考过的题。注意D 为预告解除，而并非随时解除的情形。81、合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有（）。

A、质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行

B、履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间 C、价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行 D、履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行 E、履行费用负担不明确的，由债权人承担 【答案】ABCD 【解析】本题略超纲，考核合同法62条。是原第二版教材的考点，第三版教材P122正中间一段，已经删改的七零八落了，所以上课只讲了价格约定不明的情况。82、一根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括（）。A、事故发生地点

B、压人员伤亡数量 C、直接经济损失数额

D、事故发生时间 E、社会影响程度 【答案】ABCD 【解析】选BCE是因为这三项是教材？240第一项的原文表述。但我认为教材根本是在瞎写。根据《条例》第三条，决定事故级别的只有两项：事故伤亡人数和直接经济损失。《条例》 只规定过社会影响恶劣的事故，可以按《条例》规定的程序进行调查，但从未规定过社会影响恶劣，就可以导致事故级别发生变化。83、根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有（）。A、建筑面积200平方米的房屋

B、城市大型立交桥 C、实行开工报告审批制度的建筑工程

D、抢险救灾工程 E、城市居住小区

【答案】AD 84、根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为（）。A、合同自办理物权登记时生效

B、未办理物权登记合同无效 C、合同生效当然发生物权效力

D、合同自成立时生效 E、未办理物权登记不影响合同效力 【答案】DE 试题解析：去年的一级原题。考物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评价；合同效力，由《合同法》评价；物权效力与合同效力无关。

【解析】去年的一级原题。考物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评价；合同效力，由《合同法》评价；物权效力与合同效力无关。85、根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的（）人民法院管辖。

A、双方约定的其他地方

B、原告住所地 C、被告住所地

D、合同履行地 E、合同签订地

【答案】、BCDE 试题解析：考核P307 倒数第3 段。民事诉讼法25 条，协议管辖。86、关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有〔 〉

A、调解只能在民事诉讼阶段进行

B、和解可以在民事纠纷的任何阶段进行 C、仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议

D、仲裁实行一裁终局制

E、民事诉讼实行 【答案】BC 试题解析：参见教材

87、申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括〔 〕 A、安全防护设施搭设计划

B、专项安全施工组织设计方案 C、书面委托监理合同

D、安全施工组织计划 E、安全措施费用计划

【答案】BDE 【解析】参见教材P 253第六项最后一段。88、建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（）。

A、与建设单位或者企业之间相互串通投标的 B、未取得施工许可证擅自施工的C、将承包的工程转包或者违法分包的

D、发生过安全事故的 E、恶意拖欠分包企业工程款或农民工工资 【答案】ABCE 试题解析：取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：

（一）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企的名义承揽工程的；

（二）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；

（三）未取得施工许可证擅自施工的；

（四）将承包的工程转包或违法分包的；

（五）违反国家工程建设强制性标准的；

（六）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的；

（七）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；

（八）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；

（九）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；

（十）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；

（十一）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；

（十二）其它违反法律、法规的行为。

89、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。

A、受自然地域环境限制的B、涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C、施工主要技术需要使用某项特定专利的D、技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E、公开招标费用与项目的价值相比不值得的【答案】ADE 试题解析：BC，属于招标项目经批准转为直接发包（P83 倒数第4 段）的情形；ADE，属于公开招标项目经批准转为邀请招标的情形（P84 第3 段）。这种题型是第一次考，预计今后几年将成为命题热点。90、根据代理权获得的方式不同，代理可分为〔 〕

A、指定代理

B、隐名代理 C、委托代理

D、居间代理 E、法定代理

【答案】ACE 91、建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（）。A、工程规划许可证

B、设计单位资质等级证书

C、工程勘察设计文件

D、中标通知书及施工承包合同 E、用地规划许可证

【答案】ABCE 试题解析：P280 第六项第3 段。去年考了第六项的第1 段，今年同时考了第1 段和第3 段。92、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括（）。A、分部、分项工程全体施工人员名单

B、竣工验收报告

C、设计变更通知单

D、隐蔽验收记录及施工日志 E、竣工图

【答案】BCDE 试题解析：P288

（二）项。从本卷87，91，92 题来看，这些经典考点上的命题，有具体化、变态化的迹象，即不再提纲挈领的考标题，而考其中某一个条件的具体内容。我不认为这种题目会成为法规考试的趋势，换个人命题又会纠正回来。

93、根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的（）有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。

A、建筑材料供应商

B、勘察设计单位 C、施工企业

D、建设单位 E、设备供商 【答案】ACE 94、关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有〔 〉

A、责令改正,没收违法所得

B、对施工企业处工程合同价款 C、处1%以上3%以下的罚款并追究刑事责任

D、责令停业整顿，降低等级

E、情节严重的,吊销资质证书 【答案】ACDE 试题解析：参见教材P26正中间第五项

95、施工企业承揽业务不良行为的认定标准有〔 〕

A、以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B、以欺骗手段取得资质证书的C、将承包的工程转包或违法分包的

D、以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

E、工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的【答案】ACD 试题解析：参见教材B属于资质不良，E属于质量不良。96、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应（A、中止仲裁程序

B、不予受理

C、请求审查反请求是否符合受理条件

D、将案件移送相关人民法院

E、继续审理原仲裁申请

【答案】ACD 试题解析：参见百度《仲裁法》25条和27条。97、仲裁协议应当具备的内容有（）

A、制作调解书

B、具体的仲裁请求和事实、理由

C、仲裁委员会的住所

D、请求仲裁的意思表示 E、选定仲裁委员会 【答案】ADE 98、具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（）可以停止执行。A、被申请人认为需要停止执行的B、申请人申请停止执行的

C、申请人提供担保的 D、行政复议机关认为需要停止执行的 E、被申请人被撤销的【答案】AD 99、根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有〔 ；)。A、警告

B、没收违法所得 C、责令企业停产停业

D、吊销营业执照 E、行政拘留

【答案】ABC 100.施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括 A、建立、健全本单位安全生产责任制

B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C、保证本单位安全生产投入的有效实施

D、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 E、编制专项工程施工方案 【答案】ABCD。）

第二篇：2009全国二级建造师执业资格考试真题及答案（模版）

2009二级建造师执业资格考试试卷

（建设工程法规及相关知识）

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．在我国法律体系中，《建筑法》属于()部门。

A．民法B．商法C．经济法D．诉讼法

2．关于民事法律行为分类，以下说法错误的是()。

A．民事法律行为可以分为要式法律行为和不要式法律行为 B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为

C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D．自然人之间的借款行为属于不要式法律行为

3．引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是()。

A．合同B．扶养 C．不当得利D．无因管理

4．根据《物权法》规定，下列关于抵押权的表述中错误的是()。

A．在建工程可以作抵押物B．即使抵押财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押权

C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产

D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权

5．根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自()起发生效力。

A．买卖合同生效B．转移登记C．交付D．买方占有

6．某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A．20％B．30％C．50％D．80％

7．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。

A．建设用地规划许可证B．建设工程规划许可证C．施工许可证D．安全生产许可证

8．按照建筑法的规定，以下正确的说法是()。

A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

9．关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是()。

A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包

C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任

D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位

10．甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50％。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是()。

A．由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利B．因约定各自承担50％，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任

C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任

11．按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是()。

A施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程 B属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程

C．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程D．经济适用住房工程

12．根据《招标投标法》规定，投标联合体()。

A．可以牵头人的名义提交投标保证金B．必须由相同专业的不同单位组成C．各方应在中标后签订共同投标协议D．各方合并后组建的投标实体

13．按照建筑法及其相关规定，投标人之间()不属于串通投标的行为。

A．相互约定抬高或者降低投标报价B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C．相互探听对方投标报价D．先进行内部竟价，内定中标人后再参加投标

14．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为()。

A．公开招标B．邀请招标C．议标D．定向招标

15．招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中的错误有()处。

A．1B．2C．3D．4

16．根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可任职的岗位是()。A．施工企业的总经理B．施工项目负责人C．施工企业的技术负责人D．施工企业的董事

17．施工单位违反施工程序，导致一幢13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于()事故。

A．特别重大B．重大C．较大D．一般

18．某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该级事故应由()负责调查

。A．国务院 B．省级人民政府C．该区的市级人民政府 D．县级人民政府

19．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当()。

A要求施工单位整改B要求施工单位停止施工C向安全生产监督行政主管部门报告D向建设工程质量监督机构报告

20．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则()。

A．甲公司负主要责任B．乙公司负主要责任C．乙公司负全部责任D．监理公司负主要责任

21．安全生产许可证的有效期为()。

A．2B．3C．4D．5

22．下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是()。

A．建设单位不得将建设工程肢解发包 B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C．建设单位不得任意压缩合同工期 D．涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提出设计方案

23．根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。

A主体结构B．电气C．装饰D．暖通

24．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是()。

A．应当依法取得相应等级的资质证书B不得转让工程监理业务

C可以是建设单位的子公司D．应与监理分包单位共同向建设单位承担责任

25．施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于()起计算。

A.6月1日B．8月30日C.10月8日D．10月20日

26．《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括()

A．工程质量保修制度B．旗五许可制度C．竣工验收备案制度D．工程质量事故报告制度

27．建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．10B.15 C．30D．60

28．按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是()。A．购买的电气材料 B．购买的塔吊设备C．现场制作的预制板D．商品混凝土

29．根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求()。

A．必须有产品质量检验合格证明 B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址

C.应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期 D．应当有警示标志或者中英文警示说明

30．某建筑公司实施了下列行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是()。

A将建筑垃圾倾倒在季节性干涸的河道里B.对已受污染的潜水和承压水混合开采

C.冬季工地上的工人燃烧沥青、油毡取暖D.直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训

31．下列乡纤民用建筑节能的表述正确的是()。

A.对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证

B.对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施

c.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生能源利用系统

D.企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准

32．某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是()。

A.责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火B.将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里

c．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜中

33．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A．2个月B．6个月C．1年D

34．李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业()。

A．应当与其签订固定期限劳动合同B．应当与其签订无固定期限劳动合同

C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工

35．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过()个月。A.1B.2C.3D.6

36．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在本单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为()。

A.随时解除B．预告解除C.经济性裁员D．刑事性裁员

37．按照劳动合同法的规定，企业的集体合同由()与企业订立。

A．企业工会代表企业职工B．企业每一名职工C．企业10名以上职工D.俭业绝大部分职工、38．重大建设项目档案验收应在项目竣工验收()个月前完成。

A.1B.2C．3D.4

39．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的()的滞纳金。

A．没收财产B．罚金C．撤职D.责令停产停业

41．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。

A.重大责任事故罪B．重大劳动安全事故罪 C．工程量大安全事故罪D．以其他方式危害公共安全罪

42．下列属于我国《合同法》调整的法律关系是()。

A．收养合同 B.劳动合同 C．税款代扣合同 D．赠予合同

43．下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是()。

A．格式合同由提供方事先拟定，可以重复使用B提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效

C对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释

44．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括()。

A．寄送的价目表B．投标书c．拍卖公告D.招股说明书

45．甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真件。甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约()的行为。

A．发出B.撤回C.撤销D.变更

46．集磊筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位主张合同无效，要求建筑公司承担()。

A违约责任B．侵权责任C．缔约过失责任D．行政责任

47．某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是()。

A．返还财产B．赔偿损失C．罚金D．折价补偿

48．根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是()。

A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效

B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年

C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果D．超越代理权限签订的合同，若未经被代理人追认，则必定属于效力待定合同

49．某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是()。

A．附条件合同，条件成就合同解除B．附条件合同，条件成就合同生效

C．附期限合同，期限届满合同解除D.附期限合同，期限届满合同生效

50．甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由()承担违约责任。A甲公司向乙公司C．丙公司向乙公司B．乙公司自己D．甲公司和丙公司共同向乙公司

51．某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元／吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元／吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是()。

A．应按合同约定的价格4000元／吨结算B．应按国家确定的最新价格3400元／吨结算

C．应当按新旧价格的平均值结算D．双方协商确定，协商不成的应当解除合同

52．甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是()。

A刘某可以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求B刘某可以通过仲裁方式行使代位权

C刘某行使代位权的必要费用应由甲公司承担 D代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭

53．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是()。

A．施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误

C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D.由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付

54．建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是()。

A双方签收的由人民调解委员会制作的调解书 B双为签收的仲裁调解书

C人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书 D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书

55．民事诉讼的证据不包括()。

A．书证B．物证C．视听资料D．科学试验

56．根据《局事诉讼法》规定，()可以作为民事诉讼证人。

A本案审判员B．涉及本案的鉴定人员C本案原告诉讼代理人D．本案被告的亲属

57．对民事诉讼法的基本特征表述正确的是()。

A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B．除简易程序外均采用合议庭合议制

C．所有民事案件审理及判决结果均应向社会公开‘D．卢个案件须由两级人民法院审理才告终结

58．下列关于诉讼管辖的表述正确的是()。

A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖B．建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖

C．受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院D．届屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则

59．当事人委托溥泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权“全权代理”。则张律师有权代为()。

A.陈述事实、参加辩论B．承认、放弃、变更诉讼请求C进行和解D．提起反诉或上诉

60．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是()。

A．仲裁委员会由当事人自主选定B.仲裁委员会是人民法院的下属事业单位

C.仲裁审理以公开审理为原则D．对生效的仲裁裁决书可请求上级仲裁委员会予以撤销

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

61.根据《行政复议》的规定，下列选项中不可申请行政复议的有()

A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质B.人民法院对保全财产予以查封

C.监察机关给予机关工作人员降级处分D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解E．行政拘留

62.根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括()

A.在法律面前一律平等B．有言论、出版、游行和示威的自由

C.有宗教信仰的自由 D对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权 E.有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利

63.下列各选项中，属于民事法律关系客体的是()。

A．建设工程施工合同中的工程价款 B.建设工程施工合同中的建筑物

C.建材买卖合同中的建筑材料D．建设工程勘察合同中的勘察行为 E．建设工程设计合同中的施工图纸

64．国有建设用地使用权是用益物权，可以采取()方式设立。A.出租 B.出让 C.划拨D．抵押E.转让

65．根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是()。

A.北京故宫修缮工程B.长江汛期抢险工程 C.工地上的工人宿舍D.某私人投资工程E.部队导弹发射塔

66.在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金，投标保证金可以是（）

A.银行保函B.银行承兑汇票C.企业连带责任保证D.现金E.实物

67.按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形（）

A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议B．交纳投标保证金超过规定数额

C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人D.投标人在开标后修改补充投标文件

E．投标人未对招标文件的实质性内容和条件作出响应

68．生产经营单位保证安全生产所必须的资金由()予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任

A．公司董事会 B.公司法定代表人C.个人经营的投资人D.公司股东会E．公司工会

69.施工单位的项目负责人的安全责任主要包括（）

A制定安全生产规章制度和操作规程B确保安全生产费用的有效使用

C组织制定安全施工措施D消除安全事故隐患 E及时、如实报告生产安全事故

70．下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是()。

A总承包单位不得将主体工程对外分包B分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责

C．总承包单位与每一个分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任D施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工 E.在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务

71．建设顼目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）

A同时规划B同时设计C．同时施工D同时竣工验收E．同时投产使用

72．下列属于承担民事责任的方式是()。

A赔偿损失B返还财产C．支付利息D支付违约金E．支付定金D．同时竣工验收

73．下列关于承诺的表述中，正确的有()。

A受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交B承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力C承诺一经送达要约人即发生法律效力 D撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人E承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出

74．对于可撤销合同，具有撤销权的当事人()，撤销权消灭。

A.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的B自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的 C自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的D知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的75.致使承包人单方行使建设工程施工合同解除权的情形包括（）

A发包人严重拖欠工程价款B发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准C发包人坚决要求工程设计变更

D项目经理与总监理工程师积怨太深E．要求承担保修责任期限过长

76．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是()。A建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格B施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔

C．由此延误的工期由施工单位承担违约责任D只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺

E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更

77．6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日只交付了25万元，卖方予以是()。

A买卖合同是主合同，定金合同是从合同B．买卖合同自6月10日成立C．定金合同自6月1日成立

D．若卖方不能交付货物，应返还50万元E．岩俣方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元

78．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需举证证明的事实有()。

A太阳自东方升起，自西方落下 B人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险 C．人所共知的某单位偷工减料

D.已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实E.已被人民院生效裁判所确认的事实

79.根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括（A约定的仲裁协议无效C适用法律确有错误B御裁事项超越法律规定的仲裁范围D原仲裁机构被撤销E申请人死亡

80．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有()。

A．只有注册以后才能执业B一次注册终生有效C.均需接受擘续教育D．不得同时注册于两家不同的单位E．均有各自的执业范围

第三篇：2009全国一级建造师执业资格考试真题(法规)

2009全国一级建造师执业资格考试真题（法规）(共130

分)【试题部分】

一、单选题(70分)--选项当中只有一个是正确的答案

二、多选题(60分)--每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

【试题答案部分】

一、单选题

1.【答案】A

2.【答案】C

3.【答案】A

4.【答案】A

5.【答案】A

6.【答案】B

7.【答案】C

8.【答案】A

9.【答案】A

10.【答案】B

11.【答案】D

12.【答案】A

13.【答案】B

14.【答案】C

15.【答案】D

16.【答案】D

17.【答案】D

18.【答案】C

19.【答案】C

20.【答案】A

21.【答案】C

22.【答案】D

23.【答案】B

24.【答案】C

25.【答案】D

26.【答案】D

27.【答案】A

28.【答案】C

29.【答案】A

30.【答案】C

31.【答案】C

32.【答案】A

33.【答案】A

34.【答案】A

35.【答案】B

36.【答案】D

37.【答案】D

38.【答案】D

39.【答案】B

40.【答案】C

41.【答案】A

42.【答案】C

43.【答案】B

44.【答案】B

45.【答案】B

46.【答案】C

47.【答案】D

48.【答案】B

49.【答案】B

50.【答案】C

51.【答案】B

52.【答案】D

53.【答案】B

54.【答案】A

55.【答案】B

56.【答案】C

57.【答案】B

58.【答案】B

59.【答案】D

60.【答案】C

61.【答案】D

62.【答案】B

63.【答案】A

64.【答案】B

65.【答案】C

66.【答案】D

67.【答案】D

68.【答案】A

69.【答案】B

70.【答案】D

二、多选题

71.【答案】E

72.【答案】E

73.【答案】E

74.【答案】C

75.【答案】E

76.【答案】C

77.【答案】C

78.【答案】C

79.【答案】C

80.【答案】E

81.【答案】D

82.【答案】E

83.【答案】E

84.【答案】D

85.【答案】C

86.【答案】D

87.【答案】E

88.【答案】E

89.【答案】E

90.【答案】E

91.【答案】D

92.【答案】D

93.【答案】D

94.【答案】D

95.【答案】E

96.【答案】E

97.【答案】E

98.【答案】C

99.【答案】E

100.【答案】E

第四篇：2010年全国一级建造师执业资格考试真题及答案详解--法规

2010年一级建造师法规真题含答案

一、单项选择题(共70 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意)

1、根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）。A、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B、国务院建设主管部门 C、中国建筑业协会建造师分会

D、国务院发展和改革委员会 【答案】B

2、根据《民法通则》,当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年 A、1

B、2

C、4

D、20 【答案】B

3对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）A、国务院建设主管部门

B、省、自治区、直辖市人民政府 C、建设行业协会

D、人事部或其授权机构 【答案】A

4、民事法律关系的内容是指（）

A、民事权利和民事义务

B、民事权利和民事责任 C、民事规范和民事责任

D、民事义务和民事责任 【答案】A

5、根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（）。A、委托代理人B、法定代理人C、指定代理人D、职务代理人 【答案】A

6、根据《物权法》，建设用地使用权属于（）。A、所有权

B、用益物权

C、担保物权

D、留置权 【答案】B

7、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（）。A、已经取得安全生产许可证

B、办理了工程质量监督手续 C、有满足施工需要的施工图纸

D、已经取得规划许可证 【答案】A

8、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（）A、建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列； B、建筑业企业根据各自的工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别； C、个资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级；

D、房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级等三个等级。【答案】D

9、甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6 月5 日甲公司向乙公司支付50 万元预付款，7 月5 日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6 月3 日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6 月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（）。A、后履行抗辩权；B、同时履行抗辩权C、撤销权D、不安抗辩权 【答案】D / 13 2010年一级建造师法规真题含答案

10、下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（）

A、继承纠纷B、对罚款不服发生的纠纷C、总分包之间的合同纠纷D、劳动合同纠纷 【答案】D、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（）。A、交通运输工具B、正在建造的船舶、航空器 C、生产设备、原材料D、正在建造的建筑物 【答案】D

12、同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照（）单位的业务许可范围承揽工程 A． 资质等级较高的；B、联合体牵头C、承担主要任务的D、资质等级较低的 【答案】D

13、、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）。

A、未经行政复议程序，不能提起行政诉讼B、法院审理行政诉讼案件不适用调解

C、行政诉讼坚持谁主张谁举证原则D、在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据 【答案】C

14、施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30 标准。对该单位工程应以（）为标准进行质量验收。

A． 施工图纸B、技术规范C、监理通知D、施工合同 【答案】A

15、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（）。

A、证人只提交书面证词无须出庭作证B、数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问 C、证人在庭审时应当旁听D、证人有义务出庭作证 【答案】D

16、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4 万元、定金为6 万元。采购方依约支付了6 万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A、16 B、10 C、12 D、4 【答案】C

17、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。A、16 B、14 C、20 D、18 【答案】A

18、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。A、水泥厂的答复文件到达施工单位时

B施工单位发出订购水泥的要约时 C、水泥厂发出答复文件时

D、施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 【答案】A

19、根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A、3 B、2 C、5 D、4 / 13 2010年一级建造师法规真题含答案

【答案】C

20、施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（）。A、技术负责人B、法定代表人

C、安全管理部门负责人D、项目负责人 【答案】无

21、某建筑施工单位有50 名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当（）。A、配备兼职安全生产管理人员B、配备专职安全生产管理人员 C、因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 【答案】D

22、某建设单位与施工单位签订起工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，该赶工奖罚协议为（）合同。

A、显失公平B、附条件C、可变更、可撤销D、附期限 【答案】D

23、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（）之日。A、合同备案B、评标委员会提交评标报告C、中标通知发出D、发包人确定中标人 【答案】B

24、关于法院采取诉讼财产保全与讼前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是（）。A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B、申请人对于前者应当提供担保，而对后者不需提供担保

C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保 【答案】C

25、某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000 万元，则其投标保证金最高应为（）

万元。

A、40 B、4

C、20

D、10 【答案】D

26、关于和解的说法，错误的是（）。

A、和解协议具有强制执行的效力B、当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解

C、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段D、当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书【答案】A

27、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（）支付。A、总承包单位和分包单位按一定比例共同B、分包单位C、总承包单位D、建设单位 【答案】C

28、施工单位向电梯生产公司订购两部A 型电梯，并要求5 日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1 周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于（）。

A、要约邀请B、承诺C、部分承诺D、新要约/ 13 2010年一级建造师法规真题含答案

【答案】D

29、建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。A、只能向有管辖权的人民法院起诉

B、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 C、应由甲仲裁委员会进行仲裁

D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁 【答案】A

30、下列建设项目中，可以不招标的是（）。

A、个人捐资的教育项目中合同估算价为80 万元的监理合同 B、外商投资的供水项目中合同估算价为1000 万元的施工合同

C、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80 万元的材料采购合同 D、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同 【答案】C

31、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是()。A、工程项目采用的材料、设备 B、工程项目技术人员的劳动合同

C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D、工程项目的安全、质量 【答案】B

32、某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A、城建档案管理部门B、相关管线产权部门C、市政管理部门D、建设单位 【答案】D

33、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。A、分包单位只对总承包单位负责

B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 C、建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

D、总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 【答案】D

34、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援案应由()编制。A、总承包单位和分包单位各自B.建设单位统一组织 C、总承包单位统一组织D.监理单位统一组织 【答案】 C

35、《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。A、厂房B、医疗C、住宅D、教育 【答案】A

/ 13 2010年一级建造师法规真题含答案

36、下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。A、福利待遇B、试用期C.劳动条件D、补充保险 【答案】C

37、根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是()。A、国务院负责安全生产监督管理的部门B、国务院铁路、交通、水利等有关部门 C、国务院D、国务院建设行政主管部门 【答案】A

38、划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。A、县级以上B、镇级以上 C、中央D、省级以上 【答案】A

39、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。A、项目安全生产管理人员B、项目技术员C、企业主要负责人D、项目经理 【答案】B

40、停建、缓建建设工程的档案，暂由()保管。

A、当地质监部门B、建设单位C、施工单位D、城建档案馆 【答案】B

41、关于代位权行使的说法，正确的是()。

A、债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B、债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 C、代位权是债权人行使的抗辩权

D、债权人自己负担行使代位权的必要费用 【答案】B

42、下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A、安全生产法B、建筑业企业资质管理规定

C、工程建设项目施工招标投标办法D、安全生产许可证条例 【答案】D

43、根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向（）履行债务。A、胜诉方B、金融机构C、败诉方D、执行法院 【答案】A

44、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。

A、尽管未约定利息，施工单位要求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持 B、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

C、尽管未约定利息，施工单位要求低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持 D、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资力气，不予支持。【答案】D 5 / 13 2010年一级建造师法规真题含答案

45、根据《税收征收管理法》）日内，向税务机关申报办理变更税务登记。A、60 B、45 C、30 D、15 【答案】C

46、根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）A、国家安全生产监督管理行政主部门B、国务院 C、省级建设行政主管部门D、住房和城乡建设部 【答案】B

47、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市场价格履行。

A、合同签订地B、履行义务一方所在地C、材料所在地D、订立合同时履行地 【答案】D

48、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》，该合同属于（）合同。

A、施工承包B、承揽C.信托D、委托 【答案】B

49、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。A、投标保证金最高不得超过50 万元

B、招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 C、投标保证金不得采用银行保函方式

D、中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 【答案】D

50、某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是（）。

A、由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判 B、法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告 C、法院应当判决行政机关重新作出行政处罚 D、法院可以直接判决减少部分罚款金额 【答案】D

51、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）。A、受益人B、投保人C、被保险人D、保险人 【答案】B 52、2008 年4 月1 日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009 年1 月1 日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。

A、2011 年1 月1 日B、2010 年1 月1 日C、2010 年4 月1 日D、2009 年4 月1 日【答案】B

53、承运人按照合同约定将货物运输到制定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）A、抵押权B、质押权 C、抵消权D、留置权/ 13 2010年一级建造师法规真题含答案

【答案】D

54、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A、7 B、10 C.15 D、3 【答案】C

55、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为（）合同。A、有效B、无效C、效力待定D、可变更、可撤销 【答案】B

56、按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳（）的同时，还应缴纳城市维护建设税。A、企业所得税B、利息税C、营业税D、个人所得税 【答案】C

57、仲裁裁决作出后，当事人应录履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（）申请执行。A、人民法院B、公安机关C、政府主管部门D、仲裁委员会 【答案】A

58、某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位，并签订租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过（）同意。A、股东会B、工会C.董事会D、监事会 【答案】A

59、甲公司欠某供应商500 万元贷款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500 万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。

A、应当由甲公司承担全部债务B、应当由乙、丙公司承担连带债务 C、乙公司与丙公司均不承担清偿责任D、应当由乙公司承担全部债务 【答案】B

60、根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）。A、招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 B、招标人预先内定中标人

C、招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利 D、招标人从几名中标候选人中确定中标人 【答案】D

61、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是（）。A、投标人须知B、技术条款C、施工组织设计D、合同主要条款 【答案】C

62、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（）。A、禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所

B、修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准 C、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 D、自动消防系统的操作人员必须持证上岗/ 13 2010年一级建造师法规真题含答案

【答案】B

63、建设工程施工合同应以（）为合同履行地。

A、原告住所地B、合同签订地C、施工行为地D、被告住所地 【答案】C

64、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）。A、暂时停止施工，并及时报告建设单位B、整改，并及时报告建设单位

C、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D、整改，并及时报告有关主管部门 【答案】A

65、根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（）。A、监理合同B、法律、法规C、施工合同中约定采用的推荐性标准D、工程施工图纸 【答案】A

66、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向（）主张维修费用。A、设计单位B、物业管理单位C、大楼使用者D、建设单位 【答案】D

67、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。

A、应当认定投标文件无效B、可以认定投标文件有效

C、征得投标人同意后可以认定投标文件有效D、征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效 【答案】A

68、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（）30 天。A、招标文件发出日B、投标文件截止日C、投标有效期D、中标日期 【答案】C

69、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。A、可变更B、可撤销 C、无效D、效力待定 【答案】B

70、建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发 A、6B、2 C、3 D、4 【答案】C

二、多项选择题（共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）

71、根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有（）。A、合同被确认无效B、发生在订立合同的过程中

C、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务D、在订立合同时显失公平/ 13 2010年一级建造师法规真题含答案

E、受害方的依赖利益遭受损失 【答案】BCE

72、某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应（）A、编制安装方案 B、出具自检合格证明

C、具有起重设备安装工程专业承包资质 D、派出本单位专业技术人员现场监督

E、自行验收

【答案】ABCD

73、关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是（）。

A、双方当事人基于同一双务合同互负债务B、债务履行有先后顺序 C、有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化 D、应当先履行债务的当事人未提供适当担保 E、债务履行不分先后 【答案】ABC

74、根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有（。A、工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准 B、工程建设重要的行业专用的信息技术标准 C、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准 【答案】ABDE

75、当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，双方不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则（）。A、接受履行方有权选择履行地点B、给付货币的，在接受货币一方所在地履行 C、交付不动产的，在不动产所在地履行 D、履行义务一方有权选择履行地点 E、其他标的，在履行义务一方所在地履行 【答案】BCE

76.关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有()。A、建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准 B、履行地点为项目所在地 C、合同标的是财产

D、违约责任是当事人违反合同义务的责任 E、有关施工组织设计的内容即为履行方式条款 【答案】ABDE

77、劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。

A、工会代表B、律师C、同级人民法院代表D、企业方面代表E、劳动行政部门代表 【答案】ADE

78、关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。A、在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求/ 13 2010年一级建造师法规真题含答案

B、建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交 C、建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交 D、在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收 E、未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织竣工验收 【答案】DE

79、根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有()。A、工程设计图纸B、施工单位偷录的谈判录音

C、工程质量鉴定报告D、被告法定代表人的陈述E、律师代理意见 【答案】ACD

80、施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有()。

A、鉴定人员不具备相关的鉴定资格B、鉴定程序严重违法 C、鉴定结论明显依据不足D、建设单位也不同意鉴定结论 E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用 【答案】ABCE。

81、下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（）。A、货物运输合同C、买卖合同D、租赁合同E、施工合同 【答案】BE

82、某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有()。A、公司股东B、公司董事长C、公司财务经理D、公司职工代表E、公司总经理 【答案】AD

83、工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方（）。A、继续履行合同B、降低工程质量标准

C、提高合同价款D、提前支付所有工程款E、支付逾期利息 【答案】AE

84、关于物权的说法，正确的有（）。

A、建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 B、所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C、国家所有土地的所有权和使用权都不能转移 D、用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 E、两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上 【答案】BDE

85、根据《合同法》，要约失效的情形有（）。A、受要约人拒绝要约的通知到达要约人 B、受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更 C、要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知 D、发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人 E、受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知/ 13 2010年一级建造师法规真题含答案

【答案】ABD

86、根据《合同法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A、地方性法规与地方政府规章 B、部门法规

C、部门规章与地方性法规D、地方政府规章与部门规章 E、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 【答案】BD

87、某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有（）。A、人身损害赔偿请求权B、任意撤销权C、担保权D、抗辩权E、抵消权 【答案】CDE。

88、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有（）。A、施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

C、未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E、分包单位将其承包的建设工程再分包 【答案】BCDE

89、关于招标代理机构的说法，正确的有（）。A、招标代理机构是社会中介组织

B、未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务 C、工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标 D、工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系 E、由评标委员会指定招标代理机构 【答案】ABD

90、根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。A、同时招标B、同时设计C、同时竣工D、同时施工E、同时投产使用 【答案】BDE

91、下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有（）。A、在保险合同成立前，被保险人发生伤害B、被保险人在施工现场外发生伤害 C、被保险人在施工现场斗殴而发生伤害D、被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 E、被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤 【答案】ACE

92、根据《合同法》，当事人一方可以解除合同的情形有（）。A、当事人一方发生合并、分立B、作为当事人一方的公民死亡 C、由于不可抗力致使合同不能履行D、法定代表人变更

E、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 【答案】CE

93、关于联合体投标的说法，正确的有（）。/ 13 2010年一级建造师法规真题含答案

A、多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B、中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任 C、联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D、联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

E、由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围 【答案】ABCD

94根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中属于无效合同的是（）。A、建设单位直接与专业施工单位签订的合同

B、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 C、承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同 【答案】BCD

95、根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有（）。A、消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证 B、自动消防系统的操作员必须持证上岗

C、建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用 D、消防器材的经销人员必须持证上岗

E、企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人 【答案】BE

96、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（）。、A、因使用不当造成的质量问题B、质量监督机构没有发现的质量问题 C、第三方造成的质量问题D、监理单位没有发现的质量问题 E、不可抗力造成的质量问题 【答案】ACE

97、关于工程竣工验收的说法，正确的有（）。

A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

B、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期

C、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期。D、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期 【答案】？

98、根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的有（）。A、抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移

B、除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移 C、抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保 D、抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保

E、抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有 【答案】ACE / 13 2010年一级建造师法规真题含答案

99、下列工程施工过程之中，属于侵权责任的情形有（）A、施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金 B、施工单位违约造成供货商重大损失 C、工地的塔吊倒塌造成供货商重大损失

D、施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 E、分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏 【答案】CDE

100、拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交（）等资料。A、建设用地规划许可证B、土地使用权批准文件 C、拆迁计划和拆迁方案D、拆迁补偿安置资金证明 E、建设工程规划许可证 【答案】ABCD

/ 13

第五篇：2010年全国一级建造师执业资格考试真题及答案详解--建筑

2010年一级建造师考试建筑工程真题

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是（）。

A．伸缩缝

B．沉降缝

C．防震缝

D．温度缝

2．如图所示，P1、P2分别为两个相互垂直力的合力。关于P1、P2的关系，正确的是（）。

A．P1＝PB．P2＝3 P

1C．P1

D． P2>3 P1 3．下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是（）。A．框架

B．剪力墙

C．框架—剪力墙

D．筒体

4．大跨度混凝土拱式结构建(构)筑物，主要利用了混凝土良好的（）。A．抗剪性能

B．抗弯性能

C．抗拉性能

D．抗压性能 5．关于建筑物体形系数和耗热量的关系，正确的是（）。

A．体形系数越大，耗热量比值越大 B．体形系数越大，耗热量比值越小 C．体形系数越小，耗热量比值越大 D．耗热量比值与体形系数无关

6．在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用（）。

A．火山灰水泥

B．矿渣水泥

C．粉煤灰水泥

D．硅酸盐水泥 7．节水型卫生坐便器的用水量最小不大于（）L。A．3

B．5

C．6

D．8

8．当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是（）涂料。

A．过氯乙烯

B．苯—丙乳胶漆

C．乙—丙乳胶漆

D．丙烯酸脂 9．防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的（）性能。A．拉伸

B．大气稳定

C．温度稳定

D．柔韧

10．根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222—1995)，纸面石膏板属于（）建筑材料。

A．不燃性

B．难燃性

C．可燃性

D．易燃性 11．建筑物的基础沉降观测点应埋设于（）。A．基础底板上

B．地下室外墙上

C．首层外墙上

D．易燃性

12．关于基坑支护施工的说法，正确的是（）。

A．锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式 B．设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm C．采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑面作业完成

D．采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护

13．结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑宜采用（）浇筑方案。A．全面分层

B．分段分层

C．斜面分层

D．截面分层 14．关于加气混凝土砌块工程施工，正确的是()。A．砌筑时必须设置皮数杆，拉水准线

B．上下皮砌块的竖向灰缝错开不足150mm时，应在水平灰缝设置500mm长2φ6拉结钢筋

C．水平灰缝的宽度宜为20mm；竖向灰缝宽度宜为15mm D．砌块墙的T字交接处应使用纵墙砌块隔皮露端面，并坐中于横墙砌块

15．建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层()mm，应记录一次锤击数。A．200

B．250

C．300

D．350

16．建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达（）h。A．0.5～1.0

B．0.5～1.5

C．0.5～2.0

D．1.5～3.0 17．关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是（）。

A．当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向加一端顺序安装 B．抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接

C．在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施 D．在设备管线安装部位安装加强龙骨

18．当设计无要求时，关于无粘结预应力张拉施工的说法，正确的是（）。A．先张拉楼面梁，后张拉楼板 B．梁中的无粘结筋可按顺序张拉 C．板中的无粘结筋可按顺序张拉

D．当曲线无粘结预应力筋长度超过70m时宜采用两端张拉

19．吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合（）的规定。A．确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合

B．玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用刚性连接 C．装饰吸声板严禁采用搁置法安装

D．饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口

20．《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)规定，幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用()连接。

A．铆接

B．螺栓

C．双面焊

D．单面焊

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21．关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。A．柱的震害轻于梁 B．柱顶的震害轻于柱底 C．角柱的震害生于内柱 D．短柱的震害重于一般柱

E．填充墙处是震害发生的严重部位之一 22．关于在混凝土中掺入减水剂所起的作用，正确的是()。A．若不减少拌和用水量，能显著提高拌合物的流动性 B．当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度 C．若减水的同时适当减少水泥用量，则可节约水泥 D．混凝土的耐久性得到显著改善 E．混凝土的安全性得到显著改善

23．沥青防水 卷材是传统的建筑防水材料，成本较低，但存在()等缺点。A．拉伸强度和延伸率低 B．温度稳定性较差

C．低温易流淌 D．高温易脆裂 E．耐老化性较差 24．工程造价等于不含税工程造价加上()。A．增值税 B．营业税 C．城市维护建设税 D．教育费附加 E．利润

25．关于抺灰工程的施工做法，正确的有()。

A．对不同材料基体交接处的加强措施项目进行隐蔽验收 B．抺灰用的石灰膏的熟化期最大不少于7d C．设计无要求时，室内墙、柱面的阳角用1：2水泥砂浆做暗护角 D．水泥砂浆抺灰层在干燥 条件下养护

E．当抺灰总厚度大于35mm时，应采取加强网措施 26．关于涂饰工程基层处理，正确的有（）。

A．新建筑物的混凝土或抺灰基层在涂饰前应涂刷抗碱封闭底漆 B．旧墙面在涂饰前应清除疏松的旧装修层，并刷界面剂 C．厨房、卫生间墙面采用耐水腻子 D．金属基层表面进行静电处理

E．混凝土基层含水率在8%－10%时涂刷溶剂型涂料 27．关于玻璃幕墙玻璃板块制作，正确的是（）。A．注胶前清洁工作采用“两次擦”工艺进行

B．室内注胶时，温度控制在15℃－30℃，相对湿度为20%－50% C．阳光控制镀膜中空玻璃的镀膜面朝向室内 D．加工好的玻璃板块随机抽取1%做剥离试验

E．板块打注单组分硅酮胶结构密封胶后进行7－10d的养护 28．造成挖方边坡大面积塌方的原因可能有（）A．基坑（槽）开挖坡度不够 B．土方施工机械配置不合理 C．未采取有效的降水排水措施 D．边坡顶部堆载过大 E．开挖秩序、方法不当

29．关于一般脚手架拆除作业的安全技术措施，正确的有（）A．按照搭设相同的顺序上下同时进行 B．先拆除上部杆件，最后松开连墙件 C．分段拆除架体高差达3步

D．及时取出、放下已松开的连墙杆件

E．遇上六级及六级以上大风时，停止脚手架拆除

30．施工现场平面管理的依据应包括（）对施工现场的管理要求 A．政府主管部门

B．建设单位 C．上级公司

D．施工平面图

E．行业协会

三、案例分析题（共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分）

（一）背景资料

某办公楼工程，地下一层，地上十层，现浇钢筋混凝土框架结构，预应力管桩基础。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29月，按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。

施工总承包单位提交的施工总进度计划如图1－1所示（时间单位：月）。该计划通过了监理工程师的审查和确认。

合同履行过程中，发生了以下事件：

事件一：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师的拒绝。在桩基础施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令，拒绝人签收停工令。

事件二：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月，由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出赶工费索赔、根据合同约定，赶工费标准为18万元/月。

事件三：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工，原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如图1－2所示（时间单位：月）

问题

1、施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求？为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制哪条施工线路？

2、事件一中，监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当？分别说明理由。

3、事件二中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元？说明理由。

4、事件三中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距为多少个月？工期可缩短多少个月？按照图1－2格式绘制出调整后的施工横道图。

（二）背景资料

某办公楼工程，建筑面积35000m2地下二层，地上十五层，框架筒体结构，外装修为单元式玻璃幕墙和局部干挂石材。场区自然地面标高为－2.00m，基础底标高为－6.90m，地下水位标高－7.50m，基础范围内土质为粉质粘土层。在建筑物北侧，距外墙轴线2.5m处有一自东向西管径为600mm的供水管道，进深1.8m。

施工单位进场后，项目经理召集项目相关人员确定了基础及结构施工期间的总体部署和主要施工方法：土方工程依据合同约定采用专业分包：底板施工前，在基坑外侧将塔吊安装调试完成：结构施工至地上八层时安装双笼外用电梯：模板拆至五层时安装悬挂卸料平台：考虑到场区将来回填的需要，主体结构外架采用悬挑式脚手架：楼板及柱模板采用木胶合板，支撑体系采用碗扣式脚手架：核心筒采用大钢模板施工。会后相关部门开始了施工准备工作。

合同书履行过程中，发生了如下事件上：

事件一：施工单位根据工作的总体安排，首先将工程现场临时用电案例专项方案报送监理工程师，得到了监理工程师的确认。随后施工单位陆续上报了其他安全专项施工方案。事件二：地下一层核心筒拆模后，发现其中一道墙体的底部有一孔洞（大小为0.30m×0.50m），监理工程师要求修补。事件三：装修期间，在地上十层，某管道安装工独自对焊工未焊完的管道接口进行施焊，结果引燃了正下方九层用于工程的幕墙保温材料，引起火灾。所幸正在进行幕墙作业的施工人员救火及时，无人员伤亡。

事件四：幕墙施工过程中，施工人员对单元式玻璃幕墙防火构造、变形缝及墙体转角构造进行了隐蔽记录，监理工程师提出了质疑。

问题

1、工程自开工至结构完成，施工单位应上报哪些安全专项方案（至少列出四项）？

2、事件二中，按步骤说明孔洞修补的做法。

3、指出事件三中的不妥之处。

4、事件四中，幕墙还有哪些部位需要做隐蔽记录？

（三）背景资料

沿海地区某高层办公楼，建筑面积125000m2,地下三层，地上二十六层，现浇钢筋混凝土结构，基坑开挖深度16.30m。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。

全同履行过程中，发生了如下事件：

事件一：施工总承包单位将地下连续墙工程分包给某具有相应资质的专业公司。未报建设单位审批：依合同约定将装饰装修工程分别分包给具有相应资质的三家装饰装修公司。上述分包合同均由施工总承包单位与分包单位签订，且均在安全管理协议中约定分包工程安全事故责任全部由分包单位承担。

事件二：施工总承包单位将深基坑支护设计委托给专业设计单位，专业设计单位根据勘察选择了地下连续墙加同命运撑支护结构形式。施工总承包单位编制了深基坑开挖专项施工方案，内容包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、劳动力计划，该方案以专家论证，补充了有关内容后，按程序通过了审批。

事件三：施工总承包单位为提醒、警示施工人员时刻认识到所处环境危险性，随时保持清醒和警惕，在现场出入口和基坑边沿设置了明显的安全警示标志。

事件四：本工程二层多功能厅设计为铁合金龙骨中密度板材隔墙，下端为木踢脚。装饰装修公司在施工前编制了装饰装修施工方案，明确了板材组装程序和节点处理措施。

问题

1、指出事件一中的不妥之处。分别说明理由。

2、除地质勘察报告外，基坑支护结构形式选型依据还有哪些？本工程深基坑开挖专项方案补充了哪些主要内容？

3、事件三中，施工现场还应在哪些位置设置安全警示标志（至少列出五项）？

4、事件四中，板材组装应按什么顺序进行？板材安装节点应如何处理？

（四）背景资料

某商业用房工程，建筑面积15000m2,地下一层，地上四层。施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－59－99－0201）签订了工程施工合同。合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日，工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。

合同执行过程中，发生了如下事件：

事件一：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元：地下一层填充墙部分损毁，损失10万元：停工及修复共30天。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。

事件二：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下了停工令。

事件三：截止到2009年8月15日，建设单位累计安全防护费、文明施工费共计50万元。

事件四：工程竣工结算造价为5670万元。其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额为1670万元（含上主建设单位违约金）随后施工单位行使了工程款优先受偿权。事件五：工程竣工后，项目经理部按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成如下：直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元。企业管理332.17万元（其中施工单位总部管理费为220.40万元）。

问题

1、事件一中，施工单位的索赔是否成立？分别说明理由。

2、事件二中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作？

3、事件三中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理？说明理由。

4、事件四中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款？行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的？

5、按“制造成本法”列式计算上施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。

（五）背景资料

某办公楼工程，建筑面积153000m2，地下二层，地上三十层，建筑物总136.6m，地下钢筋混凝土结构，地上型钢筋混凝土组合结构，基础埋深8.4m。施工单位项目经理根据《建设工程项目管理》规范（GF/T50326-2006）。主持编制了项目管理实施规划。包括工程概况、组织方案、技术方案、风险管理计划、项目沟通管理计划、项目收尾管理计划、项目现场平面布置图、项目目标控制措施、技术经济指标等十六项内容。

风险管理计划中将深基坑土方开挖工作为风险管理的重点之一。评估其施工时发生基坑坍塌的概率为中等，且风险发生后将造成重大损失。为此，项目经理部组织建立了风险管理体系，指派项目技术部门主管风险管理工作。

项目经理指派项目技术负责人组织编制了项目沟通计划，该计划中明确项目经理部与内部作业层之间《项目管理目标责任书》进行沟通和协调：外部沟通可采用电话、传真、协商会等方式运行：当出现矛盾和冲突时，应借助政府、社会、中介机构等各种力量来解决问题。

工程进入地上结构施工阶段，现场晚上11点后不再进行土建作业，但安排了钢结构焊甃。由于受城市旧交通管制，运输材料、构件的车辆均在凌晨3～6点之间进出 现场。项目经理部未办理夜间施工许可证，附近居民投诉：夜间噪声过大，光线刺眼，且不知晓当日施工安排。项目经理派安全员接待了来访人员。之后，项目经理部向政府环境保护部门进行了申报登记，并委托某专业公司进行了噪声检测。

项目收尾阶段，项目经理部项目收尾管理计划，开展了各项工作。问题

1、项目管理实施规划还就包括哪些内容（至少列出三项）？

2、评估基坑土方开挖施工的风险等级，风险管理体系应配合经理部哪两个管理体系进行组织建立？指出风险管理计划中项目经理部工作的不妥之处。

3、指出上述项目沟通管理计划中的不妥之处。说明正确做法。外部沟通还有哪些常见方式？

4、根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90），结构施工阶段昼间和夜间的场界噪声限值分别是多少？针对本工程夜间施工扰民事件，写出项目经理部应采取的正确地做法。

5、项目收尾管理主要包括哪些方面的管理工作？

2010年一级建造师建筑工程实务真题答案

1、沉降缝

2、P1

3、筒体

4、抗压性能

5、体形系数大，耗热量比值大

6、粉煤灰水泥(正确答案为火山灰水泥)7、6L

8、丙烯酸酯

9、大气稳定

10、难燃性

11、基础底板上

12、采用多道内支撑排桩.....13、分段分层

14、上下皮砌块的竖向灰缝不足150mm时....15、钎探300MM

16、耐火极限 0.5-2.0

17、在设备管线安装部位安装加强龙骨...18、板中的无粘结筋可按顺序张拉....19、确保企口的相互咬接及图案花纹吻合 20、螺栓

21、角柱的危害重于内柱、填充墙处震害发生的严重部位之

一、短柱危害重于一般柱

22、若不减少...水....提供流动性；....提高强度；.....节约水泥；耐久性改善

23、拉伸强度和延伸率低；温度稳定性较差、耐老化性能差）

24、营业税、城市维护建设税、教育附加税

25、对不同材料基本交接处的加强措施项目...隐蔽验收；设计无要求时....;当抹灰厚度大于35mm时....26、新建筑物的混凝土抹灰基层...；旧墙面在涂饰前...；厨房、卫生间墙面采用耐水腻子

27、浇筑前清洁工作采用....；加工好的玻璃...抽取1%...28、未采取有效的降排水....；边坡顶部堆载过大；开挖次序方法不当

29、先拆除上部杆件....；及时取出....；遇六级风.....30、建设单位、施工平面图、主管部门、上级公司)【案例一答案】

1、满足合同工期要求。应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。

2、事件一中：监理工程师做法妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案、以及对总包单位下达停工令是妥当的。

施工总承包单位做法不妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，监理单位不得对其下达停工令；而总包单位与与建设单位有合同关系，并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。

3、施工总承包单位可索赔的赶工费为0万元。由于G工作的总时差TFG=29-27=2个月，因设计变更原因导致G工作停工1个月，没有超过G工作2个月的总时差，不影响合同工期，所以总承包单位不能索赔的赶工费。

4、由题意可知，H工作宜组织加快成倍节拍专业流水。

①.确定流水步距： Kb=各流水节拍的最大公约数=1月

②.确定各专业工作队数bj=tj/Kb：

bp=2/1=2，bR=1/1=2，bQ=2/1=2

n1= ∑bj=2+1+2 =5(个)

③.计算工期： T=(m*r+n1-1)*Kb+∑Z1-∑C =(3+5-1)*1=7(月)

④.绘制流水施工进度表（见后面）

H工作相邻工序的流水步距为1个月，工期可缩短11-7=4个月

【案例二】参考答案

1、自开工至主体结构施工完成，施工单位除现场临时用电工程外，还应陆续报以下安全专项施工方案（至少列出四三项）：(实务教材P224)

①供水管线防护工程；

②塔吊、施工外用电梯等特种设备安拆工程

③悬挑卸料平台、悬挑脚手架工程

④核心筒大模板工程

⑤水平砼构件模板支撑系统工程

[注：由于基坑深度不超5m（6.9-2=4.9m）、地下水位(-7.5m)在坑底以下，所以不需要报深基坑支护与降水工程、土方开挖工程安全专项施工方案；建筑幕墙工程应报安全专项施工方案，但不属于自开工至主体结构施工期间]。

2、事件二孔洞修补做法(实务教材P224)：①孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后接批准后方案进行处理；②可先将孔洞处不密实的混凝土造掉，凿成斜形，用清水冲刷干净；③保持湿润72h；④用高一等级的微膨胀细石混凝土浇泥、捣实；⑤认真养护。

3、事件三不妥之处：不应由不具备焊工上岗证的管道安装工单独完成施焊工作；焊接前没有对作业环境作了解；施焊时下方没有设置防护措施；不应随意堆放易燃材料。

4、事件四还有隐蔽记录(实务教材P224)：预埋件或后置埋件，构件连接节点，防雷装置、幕墙四周、内表面与立体结构之间的封堵，隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定，单元式幕墙的封口节点。

【案例三】参考答案

1、事件一中不妥之处有：

①地下连续墙分包给某具有相应资质的专业公司，未报建设单位审批。理由：根据建筑法分包应依据合同约定进行 合同未约定的应经建设单位同意。

②总包单位与分包单位签订分包合同中约定安全事故责任全部由分包单位承担。理由：根据建设工程安全管理条例规定，总包单位与分包单位应对分包工程安全承担连带责任

2、(实务教材P224)（1）除地质勘测报告外，基坑支护结构形式选型依据有土质情况、基坑深度、周边环境

(实务教材P231)（2）、本工程深基坑开挖专项施工方案补充的内容有：放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等等。

3、(实务教材P293)施工现场应在以下位置设置安全警示标志：现场入口处、起重机械设备处、临时用电设施处、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、爆破物、有害气体和液体存放处（至少列出五项）。（实质上多数是:四口、临边处）

4、(实务教材P155)(1)板材组装顺序为:当有洞口时，应以门洞口处向两侧依次进行，档无洞口时，应从一端向另外一端安装。

(2)板材安装节点：①接缝处理：所用接缝材料品种和接缝方法应符合设计要求；设计无要求时板缝处粘贴50-60mm宽的纤维布带，阴阳角处粘贴200mm宽，并用石膏腻子抹平，总厚度应控制在3mm内。②防腐处理：接触砖、石、砼的龙骨和埋置的木楔应作防腐处理。③踢脚处理：木踢板覆盖时，饰面板应与地面留有20～30mm缝隙。

【案例四】参考答案

1、事件一索赔成立。理由是地震属于不可抗力事件；工期顺延；现场围墙费用属于安全文明施工费，只按摊销费索赔；地下一层填充墙费用索赔成立。

2、(实务教材P183)还应出具生产厂家资质证明；进入现场的每一批60t钢材必须封样送检复试；检测钢材的物理机械性能（有时还需做化学性能分析）是否满足标准要求。

3、不合理。理由：（目前安全文明施工费预付没有相关文件规定，只能按惯例回答）

当合同有规定时，按合同规定比例预付；当合同无规定时，应按已完工程进度款比例或已完工程时间进度比例随当期进度款一起支付。

本工程已完工程时间进度6.5个月，占合同时间比例为59.1%，至少安全文明施工费累计预付到120×59.1%=70.1万元。

4、（法规教材P218）可获优先受偿1670-70-90=1510万元。（不包括违约金、利息等损失，主要是因为承包人因发包人违约所造成的包括违约金、利息等损失，即损害赔偿请求权，这部分款项并不属于直接的工程价款本身，可能更具有一般债权的性质，因此不应列入该批复工程价款的范围而受到优先受偿权的保护。）

优先受偿权期限为6个月，自建设工程竣工之日或工程合同约定的竣工之日起计算。

5、制造成本法进行成本核算：(实务教材P183、项目管理P69)

施工直接成本=直接工程费+措施费=4309.2+440.8=4750万元；

施工间接成本=现场管理费=332.17-220.4=111.77万元(不含总部管理费、利润、规费、税金)

项目施工总成本=直接成本+间接成本=4750+111.77=4861.77万元。

【案例五】参考答案

1、(项目管理教材P69)项目管理实施规划还应包括下列内容：总体工作计划、进度计划、质量计划、职业健康安全与环境管理计划、成本计划、资源需求计划、信息管理计划（至少列出三项）。

2、(项目管理教材P61或P208)风险等级为4级；风险管理体系应配合项目经理部的《项目质量管理体系》《职业健康安全管理体系与环境管理体系》进行组织建立；

不妥之处：不应只派项目技术部门主管风险管理工作，应明确管理层人员的工作职责。

3、不妥之处：①内部沟通仅按《项目管理目标责任书》进行沟通和协调；②当出现矛盾或冲突时借助政府社会中介机构等各种力量来解决。

正确做法：

（1）《建设工程项目管理规范》17.4.1条：项目内部沟通应依据项目沟通计划、规章制度、项目管理目标责任书、控制目标等进行。

（2）《建设工程项目管理规范》17.5.4条：解决冲突可采用下列方法：① 协商、让步、缓和、强制和退出等。②使项目的相关方了解项目计划，明确项目目标。

（3）《建设工程项目管理规范》17.4.4条：外部沟通可采用电话、传真、召开会议、联合检查、宣传媒体和项目进展报告等方式

4、(项目管理教材P223)结构施工阶段场界噪声限值：夜间55分贝，昼间70分贝。

(实务教材P251)补办夜间施工许可证；应公告附近社区居民；给受影响的居民予以适当的精神补偿；尽量控制施工噪声。

5、《建设工程项目管理规范》包括竣工收尾、验收、结算、决算、回访保修、管理考核评价等方面的管理。或(项目管理教材P43)包括：办理项目资料归档、进行项目总结、对项目部人员进行考核评价、解散项目经理部。