第一篇：实战增加（大全）

警务实战类增加题目

一、判断题

1.除非接受过专业的排爆知识和技能培训，否则不要触碰可疑爆炸物。（√）

2.多数恐怖分子是精神不正常的人。（×）

3.宗教极端主义的本质是歪曲教义，企图通过暴力手段推翻现有社会政治秩序，或者通过暴力来支持信仰、生活方式、法律体系的观点、立场和行为。（√）

4.当收到炸弹袭击威胁后，如根据现有情报信息不足以判断其真假，则应进一步收集相关情报信息，在充分证明恐怖袭击威胁的真实性后再作出进行疏散的决定。（×）5.国家禁止任何单位或者个人违反法律规定持有、制造（包括变造、装配）、买卖、运输、出租、出借枪支。（√）6.公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。（√）7..某日，民警在执勤时，发现陈某在机动车道上骑自行车，便要对其违章行为进行处罚，陈某拒绝接受处罚并与之发生争执，民警遂对陈某使用手铐，并将陈某按倒在地，造成陈某手腕表皮挫伤及头部外伤。民警使用手铐的行为是合法的。（×）8.民警谢某、倪某在抓捕一吸毒人员的过程中，先对其口头警告后鸣枪示警。在警告无效的情况下，谢某开枪击伤其腿部，后将其抓获。谢某使用武器的行为符合《人民警察使用警械和武器条例》的规定。（×）

9.各级公安机关的政工人事部门负责协同侦查部门对配备枪支单位中申请佩带、使用枪支的人民警察进行资格审核。(×)10.对配备、使用枪支的人民警察必须进行专门培训考核。(√)11.理论和实弹射击考核不合格的，由县级以上政工人事部门通知治安管理部门收回佩带使用枪支的人民警察所持有的公务用枪持枪证，个人保管的枪支由所在单位收 回。(√)12.便衣民警甲、乙在巡逻时发现一名酗酒男子持刀追砍一女子，因情况紧急，甲、乙两人口头表明身份便直接对该男子进行制止，将该男子制服后，出示了执法证件。甲、乙的做法是正确的。(√)13.公安民警现场制止违法犯罪行为时应当根据现场警情的性质，危害程度、影响范围、涉及人数、当事人身份及警情敏感性等综合因素采取相应的处臵措施，一旦决定不得再改变处臵措施。(×)14.公安民警采取强制手段现场制止犯罪行为时，只有在口头制止无效的情况下，才能进行徒手制止、使用警械制止或使用武器制止。(×)15．对正在以非暴力方式实施违法犯罪行为的，公安民警只能口头制止。(×)16.在处臵某故意伤害案件时，民警小孙对犯罪嫌疑人王某进行徒手制止。在制止的过程中，王某拿出腰刀砍向小孙，小孙便用拳头击打王某的头部致王某重伤，本案中，民警小孙不应击打王某头部。(×)

二、单项选择题

1.202_年至202_年5月，“东突”恐怖分子在西至乌鲁木齐、东至北京、南至昆明发动了多起恐怖事件，这说明“东突”恐怖分子的作案方式具有（B）特性 A稳定性 B随机性 C时空性 D强制性

2联合国是一个重要的国际组织，承担多种职能，其中职能之一是推动国际反恐合作。为发挥该职能，联合国成立了指导机构，该机构的名称是（A）

A联合国反恐委员会 B联合国反恐宣言处 C联合国安理会 D联合国维持和平行动 3.随着信息技术的发展，恐怖组织越来越多的利用网络传输信息，以策划恐怖活动。恐怖分子利用网络技术对国家 的电脑网络反动攻击，导致支持国家政治、经济和社会生活的信息高速公路发生瘫痪。这种恐怖袭击就是（A）A网络恐怖主义 B政治恐怖主义 C经济恐怖主义 D个人恐怖主义

4.202_年4月25日，总书记在中央政治局第14次集体学习中指出，要坚持（B），深入开展各种形式的群防群治活动，筑起铜墙铁壁，使暴力恐怖分子成为“过街老鼠，人人喊打”

A从严从快、严厉打击 B专群结合、依靠群众 C群众导向 D依法打击

5.202_年3月1日，发生在中国云南省昆明市昆明火车站，造成上百人伤亡的事件定性为（A）。A暴力恐怖袭击事件 B严重刑事案件 C暴力事件 D打砸抢烧事件

6.恐怖活动组织，恐怖活动人员名单由国家反恐怖工作领导机构认定，由（C）公布。

A国家安全委员会 B国务院 C公安部 D最高人民法院

7.张某等4人因口角与周某等5人发生纠纷，进而双方扭打互殴，几乎所有人头面部都受伤流血，民警接警报后到达现场。下列说法正确的是(C)。

A民警可以立即使用武器制止双方继续殴斗 B民警在警告无效后可以使用武器

C民警应该使用驱逐性、制服性警械制止双方继续殴斗 D民警及可以使用警械，也可以鸣枪示警

8.民警倪某和谢某对具有违法嫌疑的陆某进行口头传唤，陆某不肯配合，并大声辱骂民警，引来大批围观群众，二人对陆某使用手铐强制传唤。民警使用手铐的行为（B）。A合法，因为陆某辱骂了民警

B合法，因为执行强制传唤时陆某可能有脱逃、反抗等危险行为

C违法，因为陆某没有违法犯罪的情况 D违法，因为陆某并没有对民警实施暴力

9.人民警察判明有法定的暴力犯罪行为的紧急情形，经警告无效后，才能使用武器，但属于下列（D）情形的除外。A累犯 B持枪犯罪 C严重**犯罪

D警告后可能导致更严重的危害后果

10.某派出所民警王六在集体探讨中提问：负责核发公务用枪持枪证件的单位是哪个部门？答案应是（A）A省级以上人民政府公安机关治安管理部门 B设区的市级公安机关治安管理部门 C县、不设区的市公安机关治安管理部门 D公安部

11.公安民警现场制止违法犯罪行为时，发现强行冲越人民警察为履行职责而设臵的警戒线的，经警告无效可以（C）A使用口头制止 B使用徒手制止 C使用警械制止 D使用武器制止

12.公安民警现场制止违法犯罪行为时，发现非法举行集会、游行、示威的、经警告无效可以（C）A使用口头制止 B使用徒手制止 C使用警械制止 D使用武器制止

13.犯罪嫌疑人甲在实施盗窃犯罪时，被群众发现，群众欲将其扭送至公安机关时，其持刀反抗，杀害一名群众。民警王某赶到现场后，经警告无效，果断开枪击中其腿部，甲扔掉凶器失去继续犯罪的能力。此时，民警应当立即停止射击，并（B）。A收回枪支 B持枪戒备 C鸣枪警告 D关闭强制保险 14.黄某为吸毒人员，其在贩卖毒品时，被民警张某、陈某抓获，陈某对其进行人身检查时，怀疑身上可能带有注射针筒、刀片的物品便带手套检查。本案中陈某对注射针筒、刀片持谨慎态度是为了防止（C）。A证据灭失 B证据毁损

C受伤或者感染疾病 D被诬告

15.甲、乙两个采沙公司为争夺河段的采沙权，纠集人员在约定的时间、地点斗殴，双方伤亡较重，民警小周赶到现场鸣枪警告时，将行人张某误伤，此时，处警民警除了开展必要的救治工作、保护现场工作外，应当立即向所属的公安机关（B）。

A书面报告 B口头报告 C详细报告 D综合报告

三、多项选择题

1.202_年11月12日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议公报指出，中国决定设立国家安全委员会，以完善（AB），确保国家安全。

A国家安全体制 B国家安全战略 C国家战略 D边疆安全

2.爆炸是恐怖袭击的一种重要手段，警方在接到相关的情报后，需要学会识别可疑爆炸物，在不触动可疑物的前提下，可以采用以下（ABC）方式进行识别。

A看 B听 C嗅 D用警用装备试探

3.当发生恐怖事件后，警察必须组织相关人员撤离。紧急撤离危险现场应注意，（ABCD）。A保持镇静，判明所处位臵，及时撤离 B善选通道，不要使用电梯

C迅速撤离，不要贪恋财物、重返危险境地 D防护自身，注意避险

4．“东突”恐怖组织是我国面临的主要恐怖主义威胁，该组织自成立以来，主要通过（ABC）袭击方式制造恐怖活动。A爆炸 B暗杀 C纵火 D抢劫

5.胡某携带一把弹簧刀欲进入某工厂找老乡，遭到门卫倪某的阻拦，与之发生争吵，引来数十人围观。后来该工厂的保安队长也赶过来，发现胡某与某通缉犯相貌有点像，便打电话向辖区派出所报案。值班民警陆某赶到现场，发现胡某就是上个月通缉的抢劫犯罪嫌疑人，便给胡某戴上手铐，押回派出所。以下可以作为陆某使用警械的合法理由的是（CD）。A执行拘留任务 B执行逮捕任务 C抓获犯罪重大嫌疑人 D押解犯罪嫌疑人 6.倪某素知宋某家有钱，且每天白天只有一老妇看家，随起抢劫意念。为使抢劫顺利；倪某先盗窃军用手枪1支、子弹10发，将手枪、子弹藏于身上，来到宋某家。适逢老妇偶然外出，倪某推门入室，发现室内无人，于是切得现金及其他财物总价值1万余元。准备逃离时老妇回来了，倪某被发现后逃离现场，正好遇到巡逻的民警陆某，倪某随向陆某开枪，陆某见状，开枪将倪某毙。以下可以作为陆某使用武器的合法理由的是（BC）。A倪某盗用军用枪支

B倪某暴力袭击人民警察，危及人民警察陆某的安全 C倪某携带枪支拒捕 D倪某的行为构成了盗窃罪

7.民警孙某和于某执行查车任务，在检查王某驾驶的车辆时，发现有可疑之处，便叫王某下车接受盘查。王某突然转身走到车尾箱后，拿了一个皮包就跑，民警孙某喝令王某站住，王某突然从包里拿出一支手枪朝孙某开枪，孙某随即拔枪还击，最后将王某击伤。孙某可以使用武器的合法理由是（AB）。

A王某携带枪支拒捕

B王某暴力袭击人民警察，危及民警孙某的生命安全 C王某暴力公然抗拒人民警察执行职务 D王某危害了公共安全，需要当场制止 8.张五在对人民警察公务用枪进行督察中，对督查事项 产生疑问。对此，如果你是负责人，据有关规定，你会告诉他督查事项有（ACD）。

A人民警察公务用枪的佩戴情况 B人民警察公务用枪的保养情况 C人民警察公务用枪的使用情况 D人民警察公务用枪的保管情况

9.甲殴打乙，正在巡逻的公安民警王某接到命令到犯罪现场进行处臵。在采取处臵措施前，下列做法正确的是（AC）。A公安民警王某表明其身份并出示执法证件 B公安民警王某不表明其身份，但是出示执法证件 C公安民警王某表明其身份，在处臵过程中出示执法证件 D公安民警王某不表明其身份，也不出示执法证件

10.马某同韩某因琐事发生纠纷，便对韩某实施殴打。民警刘某（只携带了警棍）对马某进行制止时，马某举刀欲砍刘某。此时，刘某可以使用警棍攻击马某的（ABCD）。A头部 B胸部 C背部 D裆部

11．民警任某在破获毒品案件时，对犯罪嫌疑人余某进行人身检查未发现有毒品，任某怀疑余某将毒品藏于体内，因现场无检查设备，任某可以将余某带至（BC）进行安全检查。A居民住所 B公安机关 C指定地点 D以上选项都对

第二篇：关于增加人员

关于增加人员、费用的申请报告

尊敬的领导：

根据贵行的实际情况，我公司要求在下一个合同期员工增加至4

人，主要有以下两个原因：

一、较去年的合同，工作区域增加了营业室及其它零活。有原来的3人在正常的工作时间内已无法按时完成。

二、从人员方面考虑，因人员的缺少，工作量大，增加人员后既保证了员工的正常工作量，平衡了员工的工作心态，又增强了工作积极性，提高了工作质量。

近几年以来，物价上涨飞快，合同上规定的合同额1400元每人

每月，已难以保证各项工作的正常进行，主要表现在以下几点：

1、对员工福利待遇也随之提高；

2、加上保险、福利、以及不可预测费用等也需要往上调整；

3、物业管理费的税费由原来的4.55%上调到现在的5.65%。鉴于目前的实际情况，为确保各项工作的顺利进行，为此，恳请领导核实以上情况，对我们公司的物业管理费进行适当的调整，经过认真核算费用由原来的每人每月1400元，调整到每人每月1600元可保证目前情况下工作需要。

请领导酌情考虑我们的实际情况，给予我们支持。我代表公司的员工们感谢你们，也不辜负领导厚望，兢兢业业完成任务。此致

敬礼

二〇一四年七月三日

第三篇：增加工程量

增加工程量，工期顺延

一、案件基本事实

上诉人（原审被告、反诉原告）：龙祥大酒店公司。

上诉人（原审原告、反诉被告）：萧二建公司。

1994年6月17日，龙祥大酒店公司与萧二建公司签订《中外合资龙祥大酒店土建及预埋管线预埋件工程承包合同》约定，将中外合资龙祥大酒店土建及预埋管线预埋件工程承包给萧二建公事。承包范围包括：L群楼的所有土建及预埋管线预埋件工程，商住楼地面19层，局部22层，地下1层，宾馆地面9层，地下1层，商场3层，地下局部1层以及室外储水池。承包方式采用总价一次包干方式承包，所有取费标准一次确定，其依据为龙祥大酒店公司提供标单内的工程。工程造价一次包死，全部造价为202_万元人民币，任何文件均不作调整依据。因设计变更引起工程量增减，经双方核准后按202_万元（标底报价单）的组价计算办法进行增减工程量的补充调整。因龙祥大酒店公司要求设计变更引起工程量较大变化，人力不可抗拒的自然灾害，以及龙祥大酒店公司同意顺延的其他情况，工期可相应延长。1994年7月9日开工，工程总工期为550（日历天）。如总工期延期，每天按合同总造价202_万元的千分之一点五即30 000元罚款。双方还对其他有关事项作了约定。

1995年11月28日，龙祥大酒店公司与萧二建公司安装分公司（无独立法人资格）签订电气安装工程承包合同约定，承包施工整个建筑结构群中除商场已完成部分外的电气照明、动力控制；其中灯具龙祥大酒店公司提供，不包括设备配套控制箱以及弱电安装。本工程承包方式为包工包料，工程造价为128万元，该工程造价一次包死，任何文件不作调整依据，如施工中龙祥大酒店公司需变更设计，引起的工程量增减，则按实调整，其增减工程量单价需经双方协商后确定价格作为调整依据。该工程于1995年11月28日开工，1996年8月25日竣工。双方还约定，除本合同特别要求外，其余均以萧二建公司与龙祥大酒店公司1994年6月17日签订的主合同为准。

上述合同签订后，萧二建公司于1994年7月9日开始施工，1995年9月11日将商场交付使用，1996年9月25日将宾馆交付使用，1997年5月29日将全部工程交付使用，比《中外合资龙祥大酒店土建及预埋管线预埋件工程承包合同》约定交付期间逾期494天。施工期间，龙祥大酒店公司于1995年5月29日出具工程变更联系单，将商场1～3层的管线和通风安装工程交给萧二建水电安装公司施工，工程量按实结算，经双方共同协商，报有关部门审核认可后结算。经一审庭审质证双方对该项变更认定增加工程量847 157元无异议。一审比照双方签订的电气安装工程承包合同中约定的每天完成工程量为4740元，需要工期179天。双方签订的建筑安装工程承包合同，全部工程竣工日期1996年1月20日，而双方签订的电气安装工程承包合同约定竣工日期为1996年8月25日，两个合同竣工日期相差工期215天。施工期间，萧二建公司于1994年9月8日出具施工联系单，双方原定1994年8月19日前调换变压器，但直到同年9月12日才开始调换，影响工期23天。1994年10月15日，龙祥大酒店公司对三层商场半地下室内部分设备未选型，要求萧二建公司对土建在半地下室内砖砌体暂缓施工，影响工期15天。1995年8月26日，龙祥大酒店公司另行发包的隔墙未联系好生产厂家，影响工期7天。1996年10月28日，龙祥大酒店公司另行发包的轻钢龙骨TK板吊顶改用铝合金T型兴塔板安装龙骨质量不合格，1996年11月29日龙祥大酒店公司才通知马桥轻型建材厂12月1日前来返工，影响工期33天。1997年5月20日，龙祥大酒店公司出具工程变更联系单，变更主楼四—五层部分使用性质，涉及标单内土建工程停止施工，需要工期9天。该工程全部交付使用后，双方为工程款结算产生异议。一审法院根据萧二建公司申请于1999年3月19日委托中国建设银行浙江省分行，对讼争的工程总造价进行鉴定，结论为，工程总造价为人民币21 979 430元（其中建设工程造价为18 684 741元，安装工程造价为3 294 716元）。一审庭审中，除萧二建公司对工程造价有多扣、漏算361 888元外，双方对其他事项无异议。1998年12月16日，萧二建公司以请求判令龙祥大酒店公司偿付工程欠款8 594 692元、利息及违约金2 975 005元以及承担本案诉讼费用为由，向浙江省高级人民法院提起诉讼。1999年1月29日，龙祥大酒店公司以要求萧二建公司承担工期延期494天的14 820 000元违约金为由，提出反诉。

二、一审法院认定与判决

一审法院经审理认为：龙祥大酒店公司与萧二建公司签订的《建筑安装工程承包合同》、《电气安装工程承包合同》，符合法律规定，应认定有效。龙祥大酒店公司与第二建公司海宁工区龙祥工地负责人平锦林签订的《补充协议》，平锦林的签字系代理萧二建公司的，属表见代理，协议应确认有效。双方当事人讼争的工程总造价，应以中国建设银行浙江省分行鉴定的工程总价款21 979 430元为准。萧二建公司认为该报告多扣或漏算361 888元，但未能提供有效证据，故该理由不能成立。萧二建公司称，龙祥大酒店公司未按上报工程量拨付工程款应支付未付款的违约金的请求，经质证龙祥大酒店按核准的工程量按时支付进度款，故萧二建公司的该项诉讼请求，没有事实依据，不予支持。龙祥大酒店公司请求判令反诉被告萧二建公司支付延期总工期494天共计14 820 000元的违约金的诉讼请求，经庭审质证，萧二建公司提供了工程联系单、工程变更联系单、施工联系单、电气安装承包工程合同等证据证明，延期总工期中有481天应为顺延工期，实际延期总工期为13天。反诉被告萧二建公司应支付给反诉原告龙祥大酒店公司的违约金390 000元，反诉请求部分成立。对于龙祥大酒店公司未付部分工程款，从工程（房屋）全部交付使用的1997年5月29日起按每日万分之四计算利息（保修金202_年5月29日开始计算）。据此判决：

（一）龙祥大酒店公司于本判决生效之日起15日内支付给萧二建公司工程款2 837 173．62元，自1997年5月29日起按每日万分之四计算利息至履行完毕（其中保修金140 000元从202_年5月29日起开始计算利息）；

（二）萧二建公司于本判决生效之日起15日内付给龙祥大酒店公司延期交付工程违约金390 000元；

（三）驳回萧二建公司的其他诉讼请求。案件受理费67 858元，由萧二建公司负担50 000元，龙祥大酒店公司负担17 858元。工程鉴定费80 000元由萧二建公司负担20 000元，龙祥大酒店公司负担60 000元。工程质量鉴定费64 461元，由龙祥大酒店公司负担50 000元，萧二建公司负担14 461元。诉讼保全费25 420元，由萧二建公司负担12 710元，龙祥大酒店公司负担12 710元。反诉案件受理费84 110元，由龙祥大酒店公司负担80 000元，萧二建公司负担4110元。

三、上诉及答辩情况

龙祥大酒店公司和萧二建公司均不服一审法院判决，向最高人民法院提起上诉。

龙祥大酒店公司上诉称：请求依法改判一审法院判决第二项判决事项。主要理由是：

（一）萧二建公司确有延期交付工程的事实存在。龙祥大酒店公司与萧二建公司于1994年6月17日签订的《龙祥大酒店土建及预埋管线预埋件工程承包合同》中，约定的一期工程自1994年7月9日开工，工程总工期为550（日历天），萧二建公司依约应于1996年1月9日交付工程，而萧二建公司实际交付工程时间为1997年5月29日，所以萧二建公司延期交付工程时间应为494天。按照双方约定，萧二建公司总工期延期的每天罚款为合同总造价202_万元的千分之一点五，即每天30 000元，按此计算方式萧二建公司应承担延期交付的违约金。

（二）龙祥大酒店公司无延期支付工程款的事实存在。根据龙祥大酒店公司与萧二建公事所签订的合同第21条约定，萧二建公司在每月25日上报当月完成的工程量，经龙祥大酒店公司核准后在次月5号前拨付该月完成的工程量的80%工程款。龙祥大酒店公司在每月核准工程量后，按月足额支付工程款，并提前支付工程款达200多万元。一审已查明确认龙祥大酒店公司按核准的工程量按时支付了工程进度款。

（三）一审法院在工期顺延的事实认定上确有错误。一审法院认为整个工程交付时间应以后一个合同竣工日期为竣工日期，从而判定顺延工期215天，与事实不符，因该电气安装合同是独立于双方签订的《龙祥大酒店土建及预埋管线预埋件工程承包合同》，该合同承包范围仅指整个建筑群中除商场已完成部分外的电气照明、动力控制，是土建及预埋管线预埋件工程合同承包范围外的工程合同。因而不能认定为是双方所签土建合同的继续，不能以该合同所约定的竣工日期即1996年8月25日为土建预埋合同的竣工日期。要根据龙祥大酒店公司与萧二建公司签订的土建及预埋管线预埋件工程承包合同的工期进度，才可确认电气合同的施工时间。在土建合同履行过程中，萧二建公司延误工期也造成了电气安装合同延期竣工。而一审法院据此认定萧二建公司应顺延工期215天与事实不符。1995年5月9日龙祥大酒店公司出具工程联系单所列工程施工范围，应属土建及预埋管线预埋件合同的工程范围，按照该合同所确认的每天工程量即20 000 000元÷550天＝36 364元，联系单所列的增加工程为847 157元，应当顺延的时间为847 157元÷36 364元＝23天，而不是179天。

萧二建公司向最高人民法院提起上诉称：请求撤销一审法院判决有关部分，依法改判，并由海宁龙样大酒店公司承担诉讼费用。主要理由是：一审判决认定事实有较大出入。海宁龙样大酒店工程总造价为2 660．0635万元，一审判决认定为2 197．9430万元，所依据的中国建设银行浙江省分行的审计鉴定结论失实，未按新老计价依据规定结算，多项工程款少算、漏算，而且没有将龙样大酒店公司投标时提供标单外实际完成的工程量审计进去，请求由二审法院主持对工程造价重新鉴定；龙样大酒店公司未按时支付工程款，追加和变更工程量，造成工期延误，责任在龙样大酒店公司一方，请求免除一审判令由萧二建公司承担的39万元违约金；工地的水电系双方共同使用，应该分立合理负担费用，不应全由萧二建公司负担。

四、最高人民法院认定与判决

最高人民法院认为：龙样大酒店公司与萧二建公司于1994年6月17日签订《中外合资龙祥大酒店土建及预埋管线预埋件工程承包合同》约定工程总工期为550天，应在1996年1月20日前完成全部土建及预埋管线预埋件工程；双方于1995年11月28日签订的《电气安装工程承包合同》约定的竣工日期为1996年8月25日，上述两份合同中约定的工程虽是两个工程，但都属于龙祥大酒店建筑安装项目，都是双方的真实意思表示，并且《电气安装工程承包合同》约定的工程不竣工，《龙祥大酒店土建及预埋管线预埋件工程承包合同》的目的就无法实现，影响到该工程的施工进度，因此一审判决将《电气安装工程承包合同》约定的竣工日期认定为该工程的竣工日期，在计算工期时顺延215天，符合双方当事人的意思表示，并无不当，应予维持。龙样大酒店公司于1995年5月29日出具工程变更联系单所涉及的商场1～3层管线安装工程，经鉴定增加工程量为847 157元，这部分工程施工虽先于双方1995年11月28日签订的《电气安装工程承包合同》，但从工程性质看，属于通风和电气管线安装范围，双方约定该部分工程按实结算，但没有单独约定管线安装的日工程量单价；龙样大酒店公司认为应按《土建及预埋管线预埋件工程承包合同》的总造价除以总工期550天得出的每天36 300多元计算，顺延23天；萧二建公司提出应按该份合同中的电气安装部分的日工程量2400多元计算，顺延352天，二者相差甚远。因此，采用其中任何一种计算方法，都与本案的实际情况不符，而且显失公平。一审法院根据这部分工程的性质，参照双方随后签订的《电气安装工程承包合同》中约定的工程量单价4740元计算，折算出相应顺延179天工期，符合工程的实际状况，也不违反《民法通则》规定的公平原则，可予维持。龙样大酒店公司对一审判决认定的其他87天顺延工期没有提起上诉，应予确认。萧二建公司主张工期延误是龙样大酒店公司追加和变更工程量以及不按时支付工程款所造成，但其对龙样大酒店公司按核准的工程量进度支付的工程款项总额不持异议，并且其提出的除一审判决已认定部分外的其他工程变更单等，尚不能证明必然需要顺延相应工期，故请求免除一审判决其因延误13天工期应支付给龙样大酒店公司39万元违约金，证据不足，理由不充分，本院不予支持。关于鉴定结论问题，一审中双方当事人已经对鉴定结论质证，萧二建公司提出漏算、少算36万多元工程款，以及未将龙样大酒店公司提供标单外实际完成的工程量予以审计，因萧二建公司提供的证据不能证明属于鉴定结论中漏算、少算部分，不能推翻一审法院委托中国建设银行浙江省分行作出的工程总造价鉴定结论，因此申请重新鉴定的理由不充分，本院不予支持；至于一些标单以外的工程，双方约定取费标准一次确定，依据为标单内的工程，因此对于萧二建公司要求将鉴定结论中没有体现的部分也计入工程总造价的请求，本院不予支持。因双方所签合同未涉及水电费用问题，萧二建公司在一审诉讼请求中没有提出水电费用的负担，该项请求不属于本案法律关系的内容，一审判决也未判令双方承担该工程所用水电费，故萧二建公司请求二审法院判令由双方共同负担水电费用，缺乏事实依据，本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，最高人民法院于202_年12月29日，以（202_）民终字第123号民事判决判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费151 968元，由龙样大酒店公司负担75 984元，萧二建公司负担75 984元。本判决为终审判决。

第四篇：增加申请书

增加申请书(精选多篇)

申请书

兹有我单位山东江源船舶工程有限公司，因公司生产经营规模扩大，增值税专用发票金额增加，原核定的金额不能满足需要，特此申请增加金额至十万元版，每月二十份，请领导审批，谢谢！

山东江源船舶工程有限公司

202_年1月14日

关于增加新品的申请书

尊敬的华联商场领导：

法妮妮时尚馆专柜自上货以来，每天的营业额不是十分理想。公司经过专门市场调查，发现每天光顾专柜的人流量太少。我公司经过研讨，计划增加法

妮妮时尚护肤品来吸引客源。

法妮妮时尚护肤品是美国椒兰企业集团在中国市场的主打产品，由中国大陆生产基地潍坊椒兰工贸生产。产品自上市以来，在山东、山西、河北、东北三省市场获得了成功，并得到了广大消费者的青睐。法妮妮时尚护肤品的4大优势：

一、定位准确：产品价位大众化，目标人群为18-30岁，与华联现

有化妆品专柜产品不冲突。以“天然、时尚”的情感诉求，多层次细分市场，做足“适合女人味”。

二、品种齐全：包括天然营养系列、天然香薰洗护系列、中药面贴

膜、精油面贴膜、水漾美肌面贴膜、精油浴盐等6大类300多个品种，满足顾客根据自己的喜好选择不同的产品。详细见附件

三、包装时尚，工艺考究：包装设计时尚、淡雅，尽显女性的娇媚，摆放在办公区或家里无疑是一道

靓丽的风景，同行业无人能比！

四、符合法妮妮时尚馆的装修风格，符合商场的经营特色，两者相

得益彰，锦上添花。

增加新品种能给商场带来什么？

1、弥补商场现有化妆品专柜的空白，留住老顾客，为华联商场 的广告宣传带来良好的口碑效应。

2、吸引新客源，增加商场的客流量。法妮妮时尚护肤品是每个

爱美女性的时尚选择，必将引起巨大的轰动效应。为华联商场打造良好的品牌知名度。

法妮妮时尚馆，将密切配合华联商场的管理，严格遵守商场的规章制度。为了使双方达到“互惠互利、合作共赢”的目标，特此申请增加法妮妮时尚护肤品系列。

请领导批准。

申请人：法妮妮时尚馆专柜202_年10月13日

老公提议增加零用钱的申请书

老婆大人：

为进一步增进夫妻感情，确保本人形象不致毁于一旦，适当保留男子汉尊严，本着“挣多挣少，不花最好”的治家原则，现请求将本月零花钱由20元调整为100元，具体理由如下：

一、我的自行车已经伴我多年，要是没记错的话，是孩子没生的头几年买的，现在孩子已经13，每次出行时，我一个人骑已经处于超负荷状态，更何况每天孩子还要与我共乘，其负担可想而知，近一段时间以来，它已经多次向我罢工示意，为此，也曾提出书面报修申请数十次之多，每次你均以“坚持一下再说”为借口，一直未予批准，16日早晨上班途中，它老人家终于不堪重负，趴窝了，我连扛带拽长途奔波了40多家修车铺，均表示已无修理价值，并且卖破烂人家都不收，为此，我只得咬牙，花了1元钱坐车上班，不是我擅自花钱坐车，如果上班迟到，罚的钱要比这坐车的钱要多得多，所以自作主张一把，如有不

妥，可从本次下拨零花钱中扣除，为此，如有可能，我想用30元买个“除铃儿不响哪都响”的二手车改善一下出行条件。

二、17日中午单位停电，科里一行10人出去吃饭，我假装喝多逃避买单的计划意外失手，其实也不是我愣装大眼儿，本来有人买单，因为实在找不开零钱，我一时糊涂，乘着酒劲儿，将手里仅有的20元钱给了他，要知道这20元钱是晚上给孩子交的牛奶钱，没办法，下班前，我只得向老张借了20元钱，这两天他已向我催要多次，你知道，他们家那位和你一样，对老公管得特别细致，尤其是在经济方面，有时他的兜里甚至比我还干净。因为是请客，这20元钱已无要回可能，看在老张老婆和你一个单位的面子上，也看在我常年白吃白喝不买单的面子上，这20元钱你还是批了吧。

三、上个月你过生日，结婚以来我第一次给你送了一束玫瑰花，本来是想讨你欢心，也为这次申请增加零花钱做好铺垫工作，不料你却以乱花钱为由，和我促膝长谈到深夜，直到我说花是从单位花瓶里偷拿的，你才罢休，说实话，那花真是买的，而且花了20块钱，2块钱一枝，本来想买9朵，表示我和你天长地久，可是人家花店老板说还是实心实意好，我就下狠心买了10枝，谁料想竟是那样的结果，可怜的是这20元钱也是从老张那借的，那次我和他说这个月还，现在都快月底了，他催了又催，再加上前面的20元钱，他都有点不耐烦了，这件事就算我一时糊涂，买花也是为了表达我的一片忠心，所以这20元钱你也批了吧。

四、前面三条所涉及的钱款是80元，再加上20元的每月固定零花钱，总计100元。

以上申请，如无不当，请批准为盼。

增加诉讼请求申请书

申请人：xxxx有限公司，住所地xxxx，法定代表人xxx，职务xxx。

被申请人：xxxx有限公司，住所地xxxx，法定代表人xxx，职务xxx。

增加请求事项：

4、判令被xxxx。

事实和理由

xxxxxxxxxx。申请人认为，该费用是因申请人因本案导致的直接损失，根据民事诉讼法的相关规定，特向贵院提出申请，恳请贵院批准。

此致

xxxx人民法院

申请人：xxxxx有限公司

xxxx年xx月xx日

变更诉讼请求申请书

申请人乐××，男，19××年×月××日出生，汉族，美发师，住本市硚口区汉正街385号153栋××号，电话130361116××。

变更后的诉讼请求：

一、判令被告陈××赔偿原告截止定残日的医疗费15589.95元、误工费105000元、护理费4545元、交通费834.5元、住院伙食补助费1335元、必要的营养费1335元、伤残赔偿金70288费7000

元、精神抚慰金33000元和法医鉴定费500元，元；

100000元以内承担连带责任；

四、判令被告陈××事实与理由：

贵院受理的申请人诉陈××现已由贵院现申请人特向贵院提

此致

申请人：

202_.08.10

2、注意变更诉讼请求后，是否会导致法院没有管辖权。

《合同法司法解释》第30条，变更后法院没有管辖权的，驳回起诉，而不是移送

第五篇：岗位职责(增加)

店长岗位职责（增加部分）

完成销售任务并协助好销售过程中涉及的相关工作。1、2、3、4、5、6、7、8、9、在产品的销售中协助导购员及时向相关供应商进行查货，并视销售情况做好留货工作。售中应清晰地向客户说明张贴壁纸时将会涉及消耗的光油/基膜、胶水和施工费用。（如该产品的销售类型定位为我司包施工，则无需向客户特作说明。）售中应明确告知客户产品到货期，咨询好客户的墙面情况并及时做出是否短期内合适贴墙纸的判断，再与客户协调好安装时间，预约好安装师傅。严格按照与客户的约定时间如期实行，如遇非人为因素的延误，应及时向客户解释清楚并请求原谅，再约定其他时间进行施工。在确定墙纸订单后，当天内安排该单销售导购员上门给客户进行尺寸的度量以尽快确定下单数量以及应当收取的定金额。收取定金后，及时上报采购员，督促其及时下单给供应商以保证产品能够及时到达。及时向供应商索取发货运单，以便跟踪产品的物流信息，在确定供应商已经发货的前提下，再次与客户确定安装时间并提前通知客户做好铺贴前的注意事项及准备工作。完成墙纸的铺贴后，应将墙纸的日常保养和维护的信息给客户说明，并在后续时间的定期内给客户做电话回访。做好售后服务，在售后遇到质量问题投诉时应以积极且负责任的态度来处理，调查清楚缘由

分清责任方，无论属哪方过错我们都应以诚恳的态度来对待，不允许以一切有损公司形象的说辞来推卸责任。

导购员的岗位职责（增加部分）

销售中应注意的相关工作

1、在产品的销售中如客户已选中款式，应及时向相关供应商进行查货，并视销售情况做好留货工

作，以避免客户确认订货却出现供应商无货从而导致不利于销售成功的尴尬现象。

2、售中应清晰地向客户说明张贴壁纸时将会涉及消耗的光油/基膜、胶水和施工费用。（如该产品的销售类型定位为我司包施工，则无需向客户特作说明。）

3、售中应明确告知客户产品到货期，咨询好客户的墙面情况并及时做出是否短期内合适贴墙纸的判断，再与客户协调好安装时间，预约好安装师傅。如遇困难或问题及时与店长做好沟通。

4、严格按照与客户的约定时间如期实行，如遇非人为因素的延误，应及时向客户解释清楚并请求

原谅，再约定其他时间进行施工。

5、在确定墙纸订单后，销售导购员应尽可能当天上门给客户进行尺寸的度量以尽快确定下单数量

和应当收取的定金额。尺寸量度应尽量准确计算好损耗，以避免给客户带来不必要的浪费以及为公司增加了库存的压力。

6、确认公司财务人员已收取定金后，及时上报采购员，督促其及时下单给供应商以保证产品能够

及时到达。

7、及时向供应商索取发货运单，以便跟踪产品的物流信息，在确定供应商已经发货的前提下，再

次与客户确定安装时间并提前通知客户做好铺贴前的注意事项及准备工作。

8、完成墙纸的铺贴后，应将墙纸的日常保养和维护的信息给客户说明，并在后续时间的定期内给

客户做电话回访。

9、做好售后服务，在售后遇到质量问题投诉时应以积极且负责任的态度来处理，如处理不了应及

时上报店长，配合店长调查清楚缘由分清责任方，无论属哪方过错我们都应以诚恳的态度来对待，不允许以一切有损公司形象的说辞来推卸责任。