第一篇：绿化工程承包合同(范本)

绿化工程承包合同

合同编号：

发包方：

（以下简称甲方）承包方：

（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的要求，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本合同内容制定如下： 第一条、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围： 第二条、工程内容

1、平整场地，场地打造：景点、树木花草定位。

2、栽植树木、花草。

3、维护保养、消毒、防病、治病、治虫、修剪、输营养液。第三条、工程造价及承包方式

1、工程造价：经双方确定本工程总造价暂定为人民币

万元，大写：。

2、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包所有花草树的成活、保修保养期内的日常管理工作。

第四条、工程质量

1、乙方按施工图和设计及有关工程施工规范要求进行施工，保证工程质量，质量要求为合格。

2、乙方所使用的材料、设备及施工工艺应符合设计要求，并做专项施工方案。第五条、工程工期

本工程从

年

月

日开工，于

年

月

日竣工，为期

个月。第六条、工程价款结算与支付

1、工程进场场地平整改造完成后经验收合格，甲方支付给乙方工程预算合同总价的10%。当花草树木栽植完毕后，支付合同总价的60%。维护保养结束后，经检查验收合格后，付给合同总价20%。剩余10%作为质保金。

2、合同价款调整：本工程采用202_年《四川建设工程工程量清单计价定额》。主要材料价格按甲乙双方签订的《xxx工程材料单价认价表》执行。

3、以甲方签认的材料认价单和现场技术经济签证单或技术核定单等，按202_年《四川建设工程工程量清单计价定额》计算规则计算工程造价，用作进度款和结算依据。

4、工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—202_）执行。

5、合同计价采用202_年《四川建设工程工程量清单计价定额》。

6、发包人按照《四川建设工程202_清单综合单价》规范审核综 2

合单价，承包人不得再次对所报综合单价进行审计。第七条、本工程材料价核定标准

乙方以甲方签认的材料单价和现场技术经济签证单或技术核定单等，按202_年《四川建设工程工程量清单计价定额》计算规则计取工程造价，作为结算依据。第八条、甲方责任

1、负责向相关部门上报工程开工相关资料，合法地完善相关开工手续。保证工程施工的顺利进行。

2、清除影响施工范围内的障碍事宜。

3、按要求提交技术资料，包括施工范围内涉及水电管网等隐蔽工程总平面图。

4、甲方指定

作为现场负责人，专人负责现场与建设关联方的工作联系和相关关系的处理；负责质量、进度检查和监督，处理设计及施工技术；负责为乙方工程相关资料的签认。

5、按规范对主要工序进行中间检查验收。

6、按合同规定及时向乙方支付工程款项及相关费用。

7、工程完工后，乙方向甲方提出竣工验收申请，甲方在七日内组织竣工验收。第九条、乙方责任

1、负责向甲方提供设计效果图一份，施工图五份。

2、按图纸要求做好施工总平面布置，编制施工组织设计及总进度计划和专项方案，及时配备工程机具、材料、组织技术力量和劳动力。

3、按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。

4、乙方指定

作为现场负责人，负责本工程的现场管理、处理技术、质量、安全等一切有关事宜。

5、按要求向甲方提交工程进度表和相关工程资料。第十条、违约责任

1、乙方在保证工程质量和工期完成合同内容，工期推迟，无甲方正常签认资料，每拖延一天罚款200元。

2、乙方完成设计后，甲方与乙方不能正常履行施工合同时，甲方支付乙方设计费

元，并承担合同价10%的违约金。

3、乙方无正当理由而不履行合同的，乙方承担合同价10%的违约金。

第十一条、附则

1、本合同附经甲乙双方签订的《XXX工程材料认价表》壹份。

2、材料由乙方采购，甲方有权根据审批单价确认主景点树树形。

3、本合同如有未尽事宜，经甲乙双方协商同意，可签订补充协议共同遵守，与主合同具有同等法律效力。

4、执行合同中如有意见分歧，应协商解决，若达不成一致意见的则由当地仲裁机关仲裁。

5、本合同一式四份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执二份。

6、本合同自双方正式签字之日起生效，至工程竣工验收工程造价全部结清后自动失效。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

法人代表：

法人代表：

或

或 委托代理人:

委托代理人:

公司开户行：

公司开户行：

公司帐号：

联系电话：

单位地址：

公司帐号：

联系电话：

单位地址： 签订日期：

年

日

月

第二篇：绿化工程承包合同

工程施工合同

发包单位：（以下简称甲方）。承包单位：XXXXXX绿化工程有限责任公司（以下简称乙方）。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程合同条例》等有关规定，甲方委托乙方进行工程施工，为了明确甲、乙双方的权利、义务和责任，经双方认真协商，达成如下合同条款：

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工 程 量：

4、工程内容：

第二条工程造价及承包方式

1、工程造价：人民币大写

（￥：元）。

2、承建形式：

第三条

第四条工程量：见预算表（附后）。工程质量

1、乙方按施工图和设计要求，根据国家有关工程施工验收规范和要求进行施工，保证工程质量。

2、乙方应该对全部现场操作、施工方法、措施的可靠性、安全性负完全责任，现场设专职质量、安全检查员，建立自检制度，做好自检记录。

3、乙方所用材料必须得到甲方的确认后方可用于本工程施工。

第 1 页

第五条工期

1、工期为

2、如遇以下情况工期相应顺延。

（1）开工前甲方不能按时间交出施工场地、清理障碍、接通水

电等原因。

（2）甲方的原因或设计变更。

（3）施工期间遇大雨等天气。

第六条 付款方式

1、乙方进场施工后，甲方付工程总造价的即元

给乙方；工程施工过程中，甲方再付工程总造价%的进度款即元给乙方，竣工验收合格后付工程总造价的%即元，剩余的5%即元为质保金，在质保养护期满验收合格后一次性付清。

2、质保养护期：土建部分为一年，绿化部分为半年。

第七条甲方责任

1、向有关部门报建，申领开工手续。

2、做好工程范围内三通（即水通、电通、路通），清除影响施工的障碍物。

3、委派现场工地代表，加强与乙方的联系，负责质量和监督，处

理设计和施工协调等问题。

4、按规定对主要工序进行中间检查和验收。

5、按合同规定向乙方支付工程费用。

第八条 乙方责任

1、按图纸要求做好施工总平面布置，编制施工组织设计及总进度

第 2 页

计划，及时配备机具、材料、组织技术力量和劳动力。

2、按施工图规范，保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。

3、指定工程负责人，按规定处理技术、质量、安全等相关问题。

4、负责本工程现场的保卫工作及劳动保护。

5、若发生安全责任事故，由乙方自行承担经济和法律责任。

第九条 竣工验收

1、竣工验收按国家规定的程序办理，乙方在工程全部竣工后5天

内提交竣工报告。

2、甲、乙双方一切的工程报告、施工会签、现场签证等文件，需

交甲方一式二份。

3、工程已经具备竣工验收条件，甲方不能按期予以验收和接管，其维护费由甲方负责。

第十条 附则

1、未尽事宜，双方协商解决。

2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字后生效。

甲方（章）：

甲方代表：

开户行：

帐号：

年月日

第 3 页 乙方：XXXXX园林绿化工程有限责任公司 乙方代表： 开户行：XXXX分理处 帐号：XXXXXXXXXXXX 年月日

第三篇：绿化工程承包合同

项目名称：_______________________

建设地点：_______________________

建设单位：_______（以下简称甲方）

施工单位：_______（以下简称乙方）

签约时间：_______年____月______日

签约地点：_______________________

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条　工程概况

（一）工程名称：_______私家花园工程。

（二）建设地点：_____________________

（三）工作内容：约100平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。

第二条　工期

该项目工程总工期_______天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。

（一）如遇下列原因工期顺延：

1、未及时签审施工图纸和施工组织计划；

2、设计变更；

3、甲方未能按期提交施工场地；

4、连续4小时遇雨和停水、停电；

5、未按合同规定时间拨付工程款项；

6、遇不可抗拒因素。

（二）竣工验收：

1、甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；

2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上款。

第三条　工程合同总价及支付方式

（一）结算依据：

1、依照1999年颁布的《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定价；

2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；

3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书；

4、竣工图。

（二）合同金额：

1、本合同暂定造价6万元；

2、工程竣工验收后按实结算。

（三）合同金额的支付时间：

1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。

2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%；、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。

第四条　关于设计调整（更改）

本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。

第五条　质保期

（一）质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部XX年第80号令执行，普通植物保活期半年，贵重植物（1000元以上）保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。

（二）成活率：植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。

第六条　双方的责任

（一）甲方责任：

1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；

2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；

3、负责协助办理施工的各项进场手续；

4、负责协调现场各施工单位间的关系；

5、若施工变更应以书面形式通知乙方；

6、按合同规定时间按时付款。

（二）乙方责任：

1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；

2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；

3、注意与外装饰单位施工现场的配合工作；

4、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；

5、负责施工中的成品保护。

第七条　甲、乙双方现场代表及责任

（一）甲方施工负责人：___________

现场代表：_________________

（二）乙方施工负责人：___________

土建：_____________________

绿化：_____________________

现场代表：_________________

（三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。

第八条　材料的认定及采购

（一）乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

（二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。

第九条　违约责任

（一）甲方违约责任：

1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；

2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；

3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_______‰向乙方支付逾期违约金。

（二）乙方违约责任：

乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。

第十条　争议解决方式

在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。

第十一条　本合同经双方签字盖章后生效。

第十二条　未尽事宜，双方协商解决。

第十三条　本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：____乙方（盖章）：___

法人代表：________法人代表：_______

委托代理人：______委托代理人：_____

____年____月____日

第四篇：绿化工程承包合同

绿化工程承包合同

甲方：

乙方：

为搞好龙泉世纪城绿化工程建设，保证工程按时按质按量完成，依据中华人民共合国《合同法》及相关法律，经甲、乙双方协商同意，签订以下条款：

一、承包范围及内容：XXXXXXXXXXXX绿化施工、养护。

二、承包时间： 1.开工时间： 2.完工时间：

3.养护期： 年

三、承包方式：包工、包料、包养护（含土方工程）

四、双方职责：

（一）甲方1、2、3、协调处理施工过程中的相关问题； 按合同约定的时间组织相关人员进行验收； 按合同约定的付款方式支付工程款。

（二）乙方1、2、根据设计要求，按时、按质、按量组织施工；

自行组织苗木的调运工作，确保品种、规格、质量符合招标文件及合同要求。

3、保持施工场地整洁、卫生，及时清理余土等；

4、做好施工期间的安全保卫工作，并承担一切施工安全事故责任；

5、实施计划并安排好养护期内的工作，必须保证有常驻工地的管护人员。

五、工程量及工程单价（见附件）。总工程价款：

六、工程质量要求1、2、按图纸要求定点放线，确定种植位置；

苗木规格符合设计要求，株形规范、无病虫害、土球完整、长势良好；

3、其他未尽事宜按《城市绿化工程施工及验收规范》要求执行。

七、验收办法

施工结束后，第一次验收于

****年**月**日进行。主要验收苗木品种、规格、数量，出具工程初验单，并责成乙方对死亡苗木进行及时补植，补植必须使用合同约定的品种、规格和质量。

第二次验收于

****年**月**日前进行。进行全面质量核定，核定最终工程时，甲方收回工程初验单后，开具工程验收单，乙方凭此单办理决算。

八、如遇不可抗拒的自然灾害、毁灭损失，由甲方承担。

九、如是由于乙方管理不善或技术导致苗木死亡由乙方承担补种。

十、付款方式

竣工验收即付工程总价款的50%，竣工验收后三个月内付工程总价款的20%，其余20%在竣工验收后的第4-6个月内付清。10%保证金在竣工验收一年后凭税务发票一次付清。

十一、其它未尽事由甲乙双方协商而定。

十二、本协议一式三份，甲方执贰份，乙方执壹份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法人代表：

法人代表：

经 办 人：

经 办 人：

年

日

月

第五篇：绿化工程承包合同

绿化工程承包合同

建设单位(简称甲方):______________________________ 施工单位(简称乙方):______________________________ 根据“中华人民共和国经济合同法”的规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。

第一条:承包工程概况

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包方式:

四、栽植品种及单价:_______________________________

___________________________________

五、工程造价:本合同全部工程造价

元

日

六、工程期限:本工程自

年 月 日开工至

年 月

竣工。

第二条:甲、乙双方住工地代表 甲方代表姓名: 乙方代表姓名:

第三条:施工中双方的权利、义务和责任 3.1甲方:

一、为乙方提供施工所需的临时用房。

二、提供水、电，保证施工正常进行。

三、提供施工现场的工程地质、地下管网线路等有关资料，并协调、处理施工中发生的不可预见问题。

四、绿化工程养护期间应教育本单位群众爱护花草树木，如因人为损伤，损失的苗木由甲方承担经济责任。3.2乙方:

一、必须按合同要求组织施工(绿化工程)。

二、工程绿化负责养护一个月。苗木成活率保证达到90%。

二、乙方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的直接经济损失。

3.3甲、乙双方任何一方，要求变更设计时，必须经双方共同商定后，方可按修改后的设计组织施工，并调整相应投资，签定补充协议。

第四条:工程质量检查及验收

一、栽种完成后，乙方自检并通知甲方一起验收。验收合格，甲方在验收记录上签字。养护期满，甲方再次验收，苗木成活率达到90%即为合格。若达不到合同要求，乙方负责补种或甲方按苗木单价扣款。

二、养护期满，甲方应于当日组织验收。如甲方不能按时验收致使乙方发生损失，应由甲方承担全部责任。

第五条:工程款结算:

一、本合同签定后，由甲方预付工程投资总额的%，共计

元。

二、工程养护期满后，甲方应于

****年**月**日前付清全部余款，共计

元。

第六条:附则

一、此合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

二、本合同自签定之日起生效，全部工程竣工、验收并结清尾款后失效。

三、本协议未尽事宜，经双方共同协商签定补充协议。补充协议所订条款内容不得与本协议所订条款内容矛盾;补充协议与本协议具有同等法律效力。

四、争议的解决:有关本合同的一切争议，首先由甲乙双方共同协商解决，不能解决时交付法院判决。

第七条:违约

甲、乙双方不能按本协议的内容履行各自的义务，致使发生合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付5%违约金，赔偿因其违约给对方造成直接经济损失并应继续履行合同，除非双方协议中止合同。

本合同签定日期:

甲方:(盖章)

地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

年月日

乙方(盖章)

地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话: