下载文档第一篇：二级建造师历年考试真题及答案解析
二级建造师历年考试真题及答案解析免费下载
202_年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题：http://url.cn/ejORs7
更多精品备考资料及资讯202_年二建高效备考交流群：338463100（入群即送一套白金课程，备考资
料，历年真题）
1关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法。正确的是（）。A.项目经理部具备法人资格
B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D.项目经理部是施工企业内部常设机构 正确答案是 B，回答正确
解析 项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。
2（单项选择题）单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，丙向乙说明无法供供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况，关于甲、乙行为的说法，正确的是（）A.乙的行为属于法定代理 B.甲有权拒绝接受这批普通水泥 C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务 D.甲应承担付款义务 正确答案是 D，回答正确
解析 《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立 合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。3（单项选择题）根据《物权法》，土地承包经营权属于（）A.所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.准物权
正确答案是 B，回答正确
解析 用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权 利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。4（单项选择题）关于不动产物权设立的说法，正确的是（）
A.经依法登记，发生设立效力 B.合同签字盖章，发生设立效力
C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D.未经登记，不动产交易合同无效 正确答案是 A，回答正确
解析 不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登 记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除 外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。
5（单项选择题）工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。A.专利权 B.商标权 C.著作权 D.发明权
正确答案是 C，回答正确
解析 在建设工程中常见的知识产权主要是专利权、商标权、著作权、发明权和其他科技成 果。计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于著作权保护的客体。6（单项选择题）根据《担保法》，下列财产不可以抵押的是（）A.厂房
B.可转让的专利权 C.生产原材料
D.公立幼儿园的教育设施 正确答案是 D，回答正确 解析 下列财产不得抵押：（1）土地所有权；
（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；
（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育 设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；
（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产;（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。
7（单项选择题）根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（）A.生产设备 B.建设用地使用权 C.正在建设的建筑物 D.集体所有的宅基地
正确答案是 D，回答正确
解析 下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；
（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育 设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产;（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。
8（单项选择题）某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A.行政处分 B.违约责任 C.行政处罚 D.交纳罚金
正确答案是 B，回答正确
解析 民事责任可以分分为违约责任和侵权责任两类。违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任。
9（单项选择题）以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（）。A.政府对市场主体的守法诚信评价 B.社会中介信用机构的综合信用评价 C.市场主体的自我综合信用评价 D.行业协会协助政府部门的综合信用评价 正确答案是 B，回答正确
解析 社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导，以守法、守信（主要指经济信用，包 括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括 经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价。
10（单项选择题）承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（）。A.按份责任 B.补充责任 C.连带责任 D.公平责任
正确答案是 C，回答正确 解析 无
11（单项选择题）建设工程招标的基本程序主要包括：
①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④旅行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；
⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。A.①②③④⑤⑥⑦⑧ B.③②④⑦①⑤⑧⑥ C.②③①④⑦⑤⑥⑧ D.④③②⑦①⑤⑧⑥ 正确答案是 D，回答正确
解析 建设工程招标的基本程序主要包括：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招 标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、中标和签订合同，以及终止招标等。
12（单项选择题）按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为（）。A.昼间60dB（A），夜间50dB（A）B.昼间65dB（A），夜间50dB（A）C.昼间70dB（A），夜间55dB（A）D.昼间75dB（A），夜间60dB（A）正确答案是 C，回答正确 解析
按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523—202_的规定，建筑施工过 程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间 70dB（A）,夜间55 dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。
13（单项选择题）根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请只想仲裁裁决的案件，由（）管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院 B.仲裁机构所在地高级人民法院
C.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院 D.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院 正确答案是 D，回答正确
解析 仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依 照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法 解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。
14（单项选择题）在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）。A.撤回投标 B.提高投标保证金额 C.撤销投标
D.及时书面告知招标人 正确答案是 D，回答正确
解析 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再 具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。15（单项选择题）关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）A.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包 B.个人可以承揽分包工程业务
C.建设单位有权直接指定分包工程承包人 D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位物权拒绝 正确答案是 A，回答正确
解析 分包工程发包人将工程分包后，未 在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。
16．在施工成本控制的步骤中，通过检杳，可以估算整个项目完成时的()，为决策提供支持。A．施工成本 B．报价成本 C．直接成本 D．合同成本
17．下列关于工程变更的说法中正确的是()。A．如果计划完整，工程变更可以避免
B、工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等 C．一旦出现变更，工程量、工期、成本不一定发生变化 D．工程变更不能作为施工成本控制的依据
18，按照国际惯例，通常发生逾期支付情况，在索赔款额的计算中可包括()。A．高于利息的50％ B．利息 C．滞纳金 D．50％的利息
19．设置措施项目清单时，确定材料二次搬运等项目主要参考()A．施工技术方案 B．施工规程 C．施工组织设计 D．施工规范
20、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5（立方米），工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K二o．85，则其台班产量定额为()。
A．12．8（立方米）／台班 B．15（立方米）／台班 C．102（立方米）／台班
D．120（立方米）／台班
21．()网络计划是前后工作之间有多种逻辑关系的肯定型网络计划 A．单代号时标 B．双代号时标 C．双代号搭接 D．单代号搭接
22．下列选项中，属于施工方进度控制技术措施的是()。A．编制资源需求计划 B．进度控制职能分工
C．选用对实现进度目标有利的施工方案 D．对工程进度进行风险分析
23，施工方进度控制的任务是依据()对施工进度的要求控制施工进度。A．监理规划 B．施工任务委托合同 C．施工任务单 D．施工组织设计
24．针对大型建设工程项目，需要编制()等层次的施工进度计划。A．控制性、实施性 B．指导性
C．指导性、控制性 D．控制性、指导性、实施性
25．对于我国大型或特大型建设项目，控制性施工进度计划的编制任务可以由()承担。A．业主 B．设计单位 C．总承包商 D．物资供应商
26．建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，是在项目()确定的。A．施工阶段
B．设计准备阶段 C．设计阶段 D．决策阶段
27．按施工质量计划的要求，控制准备工作状态，为施工作业过程或工序的质量控制打好基础属于()的内容。A．事前控制 B．事中控制 C．事后控制 D．反馈控制
28．()是比较普遍采用的施工质量计划文件。A．《工程施工组织设计》 B．《施工项目管理实施规划》 C．《质量手册》 D．《施工质量计划》
29，对危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前必须经()的验收，合格后方可使用。A．专业管理部门 B．施工单位 C．业主 D．监理单位
30．在正确合理的工程设计的前提下，建设工程质量不合格主要归结为()。A．投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格 B．工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格
C．投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格 D．投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格
31隐蔽工程在隐蔽前应由()通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。A．建设单位 B．临理单位 C．施工单位 D．政府质量监督部门
32、造成经济损失（）万元以上或重伤３人以上或死亡２人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．5 D．10 C．15 D．20
33、下列施工质量事故处理方式中，（）是指经过适当的加固补强、修复缺陷，自检合格后重新进行检查验收。A．返工处理 B．返修处理 C．让步处理 D．降级处理
34．在我国的行政法规中，为了加强对建设工程质量的管理，特别在()中明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。A．《建筑法》
B．《建设工程质量管理条例》 C．《建设工程质量验收统一标准》 D．《合同法》
35．应该在()办理工程质量监督申请手续。A．工程开工当日 B．开工后七天内 C．开工后三天内 D．工程项目开工前
36、单位工程质量监督报告需要在竣工验收之日起（）提交竣工验收备案部门。A．3天内
B．7天内 C．5天内 D．10天内
37、由企业的最高领导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指（）。A．质量目标
B．质量方针 C．质量战略 D．质量体系
38．在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是()A．当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请 B．企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请 C．企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请
D．认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请
39．职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有()。A．正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员 B．员工、临时工作人员、合同方人员、防问者和其他人员 C ．承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员 D，业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员
40．建筑产品的单件性要求，每一个建筑产品都要根据其特定要求进行施工，其表现包括）（A．不能使用同一施工队伍、同一施工工艺、同一生产设备、同一家承包商进行生产 B．施工生产组织及机构变动频繁，生产经营的“随机性”特征特别突出 C．生产过程中试验性研究课题多，给职业健康安全与环境管理带来不少难题 D．对于同一地区的不同建设工程项目；可以制定相同健康安全与环境管理计划）。
第二篇：202_~202_二级建造师水利水电历年真题及答案解析
二级建造师考试
《水利水电》历年真题及答案解析
（202_—202_年）
目录
202_年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析...................2 202_年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析..................15 202_年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析..................28 202_年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析..................34 202_年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析..................44 202_年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析..................50 202_年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析..................55 202_年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析..................65 202_年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析..................74
202_年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析
一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)
场景(一)某水利枢纽工程由拦河坝、电站等建筑物组成。拦河坝为碾压土石坝，最大坝高60m，坝前设护砌工程，坝后排水工程中采用软式排水管。工程共划分为拦河坝、电站等六个单位工程。
施工单位在工程开工前根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》(水建管[202_]202号)的规定，编制了施工质量与安全事故应急预案。
根据场景(一)，回答下列问题：
1.本枢纽工程中的专门性水工建筑物是()
A.水电站厂房B.大坝C.溢洪道D.放水涵洞
2.本工程拦河坝属于()
A.低坝B.中坝C.高坝D.超高坝
3.在施工单位的施工质量与安全事故应急预案中，对电动机着火宜采用()灭火。
A.二氧化碳B.干粉C.砂子D.泥土
4.本工程采用的软式排水管属于()
A.土工织物B.土工膜C.土工特种材料D.土工复合材料
5.拦河坝单位工程中，不允许进行工程分包的是()工程。
A.土坝坝体填筑B.坝前护砌C.坝后排水D.坝顶混凝土道路
6.在电站混凝土单元工程质量评定表的表尾，施工单位签字的是()人员。
A.自验B.初验C.复验D.终验
7.《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于()应急预案。
A.专项B.部门C.地方D.企事业单位
场景(二)按水利工程建设程序，某丘陵地区拟建一座进水闸，水闸由闸室和上、下游连接段组成。闸室采用分离式底板，底板厚1.2m，闸底板混凝土用砂的细度模数控制在2.3～3.0之间。下游连接段包括翼墙、护坦、海漫、防冲槽等。闸室建在岩基上，地基需要进行固结灌浆处理。根据施工组织设计安排，基岩采用爆破开挖，炮孔径为50mm，孔深2m。本工程施工采用围堰导流。
根据场景(二)，回答下列问题：
8.本工程海漫的构造要求包括()
A.表面粗糙B.透水性差C.整体刚度大D.块石上小下大
9.本工程闸底板混凝土采用的砂属于()
A.粗砂B.中粗砂C.中砂D.细砂
10.本工程导流方式宜采用()导流。
A.明渠B.束窄河床C.分期D.闸室
11.本工程的爆破方法属于()爆破。
A.浅孔B.深孔C.中孔D.中深孔
12.本工程地基固结灌浆的浆液浓度应遵循()的原则。
A.先浓后稀B.先稀后浓C.先浓后稀再浓D.先稀后浓再稀
13.本工程属于立项过程的是()
A.规划阶段B.项目建议书阶段C.初步设计阶段
施工准场景(三)某地区拟建造一座排涝泵站，泵站设计净扬程为5.0m，设计选用5台机组，采用湿室型泵站，泵房进深为5.1m;地面以上部分采用砖混结构，选用MU7.5粘土砖及M5.0混合砂浆砌筑。泵房屋面采用现浇钢筋混凝土粱板结构，配筋使用HPB235钢筋。
施工单位根据有关规定和施工合同约定制定了该项目的质量与安全管理制度，并提交监理单位审核。前池基础未经验收施工单位就自行覆盖，监理单位要求钻孔探测，结果质量合格。
根据场景(三)，回答下列问题：
14.本工程水泵铭牌上的效率是指泵的()效率。
A.最高B.平均C.最小D.正常
15.本工程混合砂浆中使用的石灰属于()材料。
A.天然B.气硬性胶凝C.有机胶凝D.高分子
16.本工程屋面使用的钢筋是()钢筋。
A.热轧光圆B.热轧带肋C.冷拉热轧D.冷轧带肋
17.本工程屋面大梁施工时，其承重模板设计起拱值宜取跨度的()
A.0.2%B.0.3%C.0.4%D.0.5%
18.本工程因前池基础钻孔探测增加的费用和工期延误责任由()承担。
A.发包人B.施工单位C.监理单位D.监理单位和施工单位共同
19.本工程施工现场的项目负责人，对工程现场的质量工作负()责任。
A.领导B.直接领导C.间接领导D.全部领导
20.本工程施工现场项目负责人安全生产考核合格证书有效期为()年。
A.1B.2C.3D.4
21.本工程建设过程中，可由监理单位主持的验收是()验收。
A.分部工程B.单位工程C.阶段D.竣工备阶段
场景(四)某水利枢纽工程可行性研究报告已批复。该工程主坝为混凝土重力坝，坝基为X级岩石，石方爆破开挖采用电力引爆。主坝坝基采用固结灌浆和帷幕灌浆。坝体廊道混凝土强度等级为C25，抗渗等级为W10。上下游围堰为过水围堰。
根据场景(四)，回答下列问题：
22.W10表示抵抗静水压力的能力为()
A.0.1KPaB.0.1MPaC.1KPaD.1MPa
23.本工程坝基岩石坚固系数为()
A.8～10B.10～12C.12～14D.14～16
24.本工程初步设计静态总投资宜控制在可行性研究报告相应估算静态总投资的()以下。
A.115%B.116%C.117%D.118%
25.初步设计概算的间接费包括()
A.夜间施工增加费B.冬雨季施工增加费C.企业管理费D.现场管理费
26.本工程若发生突发性质量事故，事故单位向有关部门电话报告应在()小时内。
A.2B.3C.4D.5
27.本工程下游围堰堰顶高程计算公式为：Hd=hd+ha+δ，其安全超高δ取()m。
A.0B.0.3C.0.4 D.0.5 场景(五)某工程建设单位拟对某堤防进行除险加固，项目有堤防填筑及老闸拆除等。堤防采用黏土心墙防渗。工程项目施工通过公开招标方式确定承包人，采用《堤防和疏浚工程施工合同范本》，施工合同中明确工程施工的进场道路由发包人提供。
根据场景(五)，回答下列问题：
28.本工程堤防清基开挖线放样可采用()
A.轴距杆法B.水准仪测点法C.经纬仪套测法D.套绘断面法
29.本工程土方开挖可能产生的变形破坏是()
A.管涌B.蠕动变形C.流土D.接触冲刷
30.堤防防渗土料压实质量在现场采用()控制。
A.相对密度B.表观密度C.堆积密度D.干密度
31.本工程老闸拆除专项施工应在施工前提交()核签。
A.总监理工程师B.监理工程师C.施工项目经理D.安全监督员
32.堤防单位工程完工验收主要成果性文件是单位工程验收()
A.签证B.鉴定书C.质量评定表D.工作报告
33.本工程进场道路由承包人负责维修、养护和管理，费用由()承担。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.进场道路施工单位
场景(六)某溢洪道工程建于岩基上，为2级水工建筑物。闸室为开敞式结构，每孔净宽10m，闸墩净高13.8m，其启闭机工作桥为现浇混凝土梁板结构。上游施工围堰为均质土围堰。工程采用散装水泥。工程施工基本结束时，施工单位按水土保持方案实施了水土防治措施。闸墩混凝土浇筑施工时发生了质量事故，造成直接经济损失22万元。
根据场景(六)，回答下列问题：
34.本工程施工围堰质量检验项目及评定标准应报()核备。
A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督机构
35.根据《水利水电工程施工组织设计规范))(S1303—202_)的有关规定，本工程围堰边坡稳定安全系数应大于()
A.1.0B.1.O5C.1.2D.1.3
36.本工程工作桥梁模板拆除时，其混凝土强度应达到设计强度的()%以上。
A.50B.70C.85D.100
37.根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范))(S162—94)，本工程闸基帷幕灌浆施工期间，其附近()m内不得进行爆破作业。
A.40B.30C.50D.100
38.本工程闸墩混凝土浇筑施工发生的质量事故属于()
A.特大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故
39.本工程项目竣工验收时，向验收委员会提交历次质量缺陷的备案资料的是()
A.质量监督机构B.项目法人C.监理单位D.施工单位
40.本工程应编制水土保持方案()
A.报告书B.报告表C.报告单D.报告函
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
场景(七)某土石坝工程最大坝高58m，采用沥青混凝土防渗墙，坝后设置排水设施。开工前，施工单位编报了施工组织设计、土料料场规划、施工现场施工质量与安全事故应急预案。沥青混凝土防渗墙施工前，施工单位进行了现场铺筑试验。工程验收执行《水利水电建设工程验收规程》(S1223—1999)。
根据场景(七)，回答下列问题：
41.本水库大坝的作用有()等。
A.拦截水流B.输水C.抬高水位D.灌溉E.配水
42.本工程土料料场规划的基本内容包括()规划。
A.空间B.移民安置C.时间D.料场质量E.料场储量
43.本工程建设过程中的验收包括()验收。
A.单元工程B.分部工程C.阶段D.单位工程E.竣工
44.本工程沥青制备场所应有()措施。
A.除尘B.防污C.防噪D.防火E.防爆
45.本工程沥青混凝土现场铺筑试验的主要目的是()
A.确定沥青混合料的施工配合比B.确定沥青混合料的施工工艺参数C.确定沥青混合料的施工含水率
D.确定沥青混合料的施工压实度E.检查施工机械的运行情况
场景(八)南方某穿堤涵闸施工时需修建围堰。施工单位在编制施工组织设计时，对施工技术措施进行了详细周密的分析，并编制了施工放样计划、混凝土施工措施计划、应急预案，绘制了施工总平面图。
根据场景(八)，回答下列问题：
46.本工程施工放样可采用经纬仪直接进行()测量。
A.体积B.水平角C.竖直角D.低精度视距E.面积
47.混凝土施工措施计划中，骨料预冷可采用的主要方法有()
A.水冷法B.风冷法C.冰冷法D.真空汽化法E.液氮预冷法
48.本工程施工总平面图上应注明()A.施工用地范围B.围堰、堤防及穿堤涵闸的平面位置与外轮廓尺寸
C.半永久性坐标位置D.场内取土和弃土区域位置E.人力、物料、设备调配柱状图
49.本工程施工质量与安全事故应急措施预案中，可将质量与安全事故分为()级。
A.IB.ⅡC.ⅢD.ⅣE.V
50.本工程闸墩所用钢筋在使用前，应作()试验。
A.拉力B.冷弯C.钢号D.抗压E.螺接工艺
三、案例分析题(共3题，每题20分)
【案例一】
背景
某堤防除险加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定：
(1)当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时，其超出工程量清单估算工程量15%以上的部分所造成的延期由发包人承担责任;
(2)工期提前的奖励标准为10000元/天，逾期完工违约金为10000元/天。经监理单位批准的施工进度计划如下图(假定各项工作均衡施工)。
在施工过程中发生了如下事件：
事件1：由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路，新闸门比批准的施工进度计划推迟10天运抵现场。
事件2：在C工作中，闸墩部分钢筋安装质量不合格，承包人按监理单位要求进行了返工处理，导致C工作推迟5天完成。
事件3：在D工作中，由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场，导致D工作推迟6天完成。
事件4：在G工作中，由于设计变更使堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的120%，导致G工作48天完成。
事件5：在F工作中，承包人采取赶工措施，F工作20天完成。
问题：
1.确定施工进度计划的工期，并指出关键工作。
2.分别分析事件
1、事件
2、事件
3、事件4对工期的影响。
3.分别指出事件
1、事件
2、事件
3、事件4承包人是否有权提出延长工期，并说明理由。
4.根据施工中发生的上述事件，确定该工程的实际完成时间是多少天，以及承包人因工期提前得到的奖励或因逾期应支付的违约金是多少。
【案例二】
背景
某城市围堰堤为1级堤防，在原排涝西侧200m新建一座排涝泵站(包括进水建筑物、泵室、穿堤涵洞、出水建筑物等)，总装机容量1980kW，合同工期为16个月，自202_年11月至202_年2月。该地区主汛期为6、7、8三个月，泵室、穿堤涵洞等主体工程安排在非汛期施工。施工过程中发生如下事件：
事件1：施工单位施工组织设计中汛前以泵室、进水建筑物施工为关键工作，穿堤涵洞、出水建筑物施工相继安排。
事件2：穿堤涵洞的土方开挖及回填工作量不大，施工单位将该土方工程分包给具有相应资质的单位。厂房、管理房的内外装饰(包括玻璃幕墙、贴面)分包给具有相应资质的单位。
事件3：竣工验收前，项目法人委托检测单位对堤身填筑和混凝土护坡质量进行抽检。
事件4：202_年3月份的施工进度计划中，3月3日穿堤涵洞周边堤防土方回填至设计高程，3月4日～3月14日进行堤外侧现浇混凝土护坡施工。
问题：
1.事件1中，施工安排是否妥当并简述理由。
2.事件2中，分包是否允许并简述理由。
3.事件3中，工程质量抽检的内容至少应包括哪几项?
4.事件4中，进度安排是否合理并简述理由。
【案例三】
背景
某穿堤建筑物施工招标，A、B、C、D四个投标人参加投标。招标投标及合同执行过程中发生了如下事件：
事件1：经资格预审委员会审核，本工程监理单位下属的具有独立法人资格的D投标人没能通过资格审查。A、B、C三个投标人购买了招标文件，并在规定的投标截止时间前递交了投标文件。
事件2：评标委员会评标报告对C投标人的投标报价有如下评估：C投标人的工程量清单“土方开挖(土质级别Ⅱ级，运距50m)”项目中，工程量2万m3与单价500元/m3的乘积与合价10万元不符。工程量无错误。故应进行修正。
事件3：招标人确定B投标人为中标人，按照《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同。合同约定：合同价500万元，预付款为合同价的10%，保留金按当月工程进度款5%的比例扣留。施工期
参考答案及解析
一、单项选择题
1.A【解析】专门性水工建筑物，只实现其特定的用途。专门性水工建筑物又分为水电站建筑物、水运建筑物、农田水利建筑物、给水排水建筑物、过鱼建筑物等。而水电站厂房属于水电站建筑物。
2.B【解析】我国《碾压式土石坝设计规范》规定：高度在30m以下的为低坝;高度在30～70m之间的为中坝;高度超过70m的为高坝。
3.A【解析】发电机和电动机等旋转电机着火时，可用二氧化碳等不导电灭火剂灭火，但不宜用干粉、砂子、泥土灭火以免损伤绝缘。
4.D【解析】土工复合材料是为满足工程特定需要把两种或两种以上的土工合成材料组合在一起的制品。包括复合土工膜、塑料排水带、软式排水管等。
5.A【解析】水利建设工程的主要建筑物的主体结构不得进行工程分包。主要建筑物是指失事以后将造成下游灾害或严重影响工程功能和效益的建筑物，如堤坝、泄洪建筑物、输水建筑物、电站厂房和泵站等。
6.D【解析】单元(工序)工程表尾填写：施工单位由负责终验的人员签字。如果该工程由分包单位施工，则单元(工序)工程表尾由分包施工单位的终验人员填写分包单位全称，并签字。重要隐蔽工程、关键部位的单元工程，当分包单位自检合格后，总包单位应参加联合小组核定其质量等级。
7.B【解析】《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于部门预案，是关于事故灾难的应急预案。
8.A【解析】海漫构造要求：表面粗糙，能够沿程消除余能;透水性好，以利渗流顺利排出;具有一定的柔性，能够适应河床变形。
9.C 【解析】砂的粗细程度用细度模数(Mx)表示，Mx越大，表示砂越粗。Mx在3.7～3.1之间为粗砂，Mx在3.0～2.3之间为中砂，Mx在2.2～1.6之间为细砂，Mx在1.5～O.7之间为特细砂。
10.A【解析】明渠导流是在河岸或河滩上开挖渠道，在基坑的上下游修建横向围堰，河道的水流经渠道下泄。这种施工导流方法一般适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形。
11.A【解析】孔径小于75mm、深度小于5m的钻孔爆破称为浅孔爆破。
12.B【解析】固结灌浆孔应按分序加密，浆液应按先稀后浓的原则进行。
13.B【解析】水利工程建设项目的实施，必须通过建设程序立项。水利工程建设项目的立项报告要根据国家的有关政策，已批准的江河流域综合治理规划、专业规则、水利发展中长期规划。立项过程包括项目建议书和可行性研究报告阶段。
14.A【解析】水泵铭牌上的效率是对应于通过设计流量时的效率，该效率为泵的最高效率。
15.B【解析】气硬性胶凝材料只能在空气中硬化、保持或发展强度，适用于干燥环境，如石灰、水玻璃等。
16.A【解析】钢筋混凝土用热轧钢筋有HPB235、HRB335、HRB400、HRB500四个牌号。牌号中HPB代表热轧光圆钢筋，HRB代表热轧带肋钢筋，牌号中的数字表示热轧钢筋的屈服强度。
17.B【解析】当承重模板的跨度大于4m时，其设计起拱值通常取跨度的0.3%左右。
18.B【解析】前池基础未经验收施工单位就自行覆盖，属于施工单位自己的责任，应由施工单位承担。
19.B【解析】各单位在工程现场的项目负责人对本单位在工程现场的质量工作负直接领导责任。
20.C【解析】水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为3年。
21.A【解析】根据《水利水电建设工程验收规程》规定，分部工程验收应由项目法人(或委托监理单位)主持。
22.D【解析】材料抵抗压力水渗透的性质称为抗渗性(或称不透水性)，用渗透系数K表示，K值越大，表示其抗渗性能越差;对于混凝土和砂浆材料，其抗渗性常用抗渗等级W表示，如材料的抗渗等级为W4、W10，分别表示试件抵抗静水水压力的能力为0.4MPa和1MPa。
23.B【解析】岩石根据坚固系数的大小分级，前10级(V～XⅣ)的坚固系数在1.5～20之间，除V级的坚固系数在1.5～2.0之间外，其余以2为级差。坚固系数在20～25之间，为XV级;坚固系数在25以上，为XⅥ级。
24.A【解析】概算静态总投资原则上不得突破已批准的可行性研究报告估算的静态总投资。由于工程项目基本条件发生变化，引起工程规模、工程标准、设计方案、工程量的改变，其静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资在15%以下时，要对工程变化内容和增加投资提出专题分析报告。超过15%以上(含15%)时，必须重新编制可行性研究报告并按原程序报批。
25.C【解析】间接费指施工企业为建筑安装工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费用。它构成产品成本。由企业管理费、财务费用和其他费用组成。
26.C【解析】突发性事故，事故单位要在4小时内电话向上述单位报告。
27.A【解析】上下游围堰为过水围堰，对于过水围堰，安全超高可不予考虑。
28.D【解析】清基开挖线放样可根据具体条件分别 采用套绘断面法或经纬仪扫描法。
29.B【解析】在野外常见到的边坡变形破坏主要有松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡四种类型。此外尚有塌滑、错落、倾倒等过渡类型，另外泥石流也是一种边坡破坏的类型。蠕动变形，是指边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象，有表层蠕动和深层蠕动两种类型。
30.D【解析】在现场用相对密度来控制施工质量不太方便，通常将相对密度转换成对应的干密度来控制。
31.A【解析】施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程;②土方和石方开挖工程;③模板工程;④起重吊装工程;⑤脚手架工程;⑥拆除、爆破工程;⑦围堰工程;⑧其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
32.B【解析】单位工程验收的成果性文件是单位工程验收鉴定书。
33.B【解析】承包人主要义务和责任之一：承包人负责对发包人提交的交通设施在合同实施期内维修、养护和管理工作，并承担费用。承包人施工所需的其他场内临时道路和交通设施，由承包人负责修建、维护、养护和管理，并
承担费用。
34.D【解析】围堰是保护大坝或厂房等水工建筑物干地施工的必要挡水建筑物，一般属临时性工程，但也可与主体工程结合而成为永久工程的一部分。临时工程质量检验及评定标准，由项目法人组织监理、设计及施工等单位根据工程特点，参照《单元工程评定标准》和其他相关标准确定，并报相应的工程质量监督机构核备。
35.B【解析】土石围堰边坡稳定安全系数：3级，安全系数K不小于1.2;4～5级，安全系数K不小于1.05。
36.D【解析】钢筋混凝土结构的承重模板，要求达到下列规定值(按混凝土设计强度等级的百分率计算)时才能拆模：①悬臂板、梁：跨度≤2m，70%;跨度>2m，100%。②其他梁、板、拱：跨度≤2m，50%;跨度2～8m，70%;跨度>8m，100%、。
37.B【解析】已完成灌浆或正在灌浆的地区，其附近30m以内不得进行爆破作业。如必须进行爆破作业，应采取减震和防震措施，并应征得设计或建设、监理部门同意。
38.D【解析】一般质量事故指对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用并不影响使用寿命的事故。
39.B【解析】质量缺陷备案资料按竣工验收的标准制备。工程竣工验收时，项目法人应向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷备案资料。
40.A【解析】水土保持方案分为“水土保持方案报告书”和“水土保持方案报告表”。“水土保持方案报告书”是指在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，在动工之前向水行政主管部门递交的防治因生产建设活动造成水土流失的措施和工作计划。
二、多项选择题
41.AC【解析】挡水建筑物，是用来拦截水流、抬高水位及调蓄水量的建筑物，如各种坝和水闸以及沿江河海岸修建的堤防、海塘等。
42.ACDE【解析】料场规划的基本内容包括空间规划、时间规划和料场质与量的规划。
43.BCDE【解析】堤防工程验收包括分部工程验收、阶段验收、单位工程验收和竣工验收。与其他水利工程一样。
44.ABDE【解析】沥青混凝土制备场所，要有除尘、防污、防火、防爆措施，并配备必要的消防器材。
45.ABE【解析】沥青混凝土防渗墙正式施工前，应进行现场铺筑试验，以确定沥青混合料的施工配合比、施工工艺参数，并检查施工机械的运行情况等。
46.BCD【解析】经纬仪是进行角度测量的主要仪器。它包括水平角测量和竖直角测量，水平角用于确定地面点的平面位置，竖直角用于确定地面点的高程。另外，经纬仪也可用于低精度测量中的视距测量。
47.ABDE【解析】骨料预冷的方法有：水冷法、风冷法、真空汽化冷却法、液氮预冷法。
48.ABCD【解析】施工总平面图的主要内容：①施工用地范围。②一切地上和地下的已有和拟建的建筑物、构筑物及其他设施的平面位置与外轮廓尺寸。③永久性和半永久性坐标位置，必要时标出建筑场地的等高线。④场内取土和弃土的区域位置。⑤为施工服务的各种临时设施的位置。
49.ABCD【解析】按事故的严重程度和影响范围，将水利工程建设质量与安全事故分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。对应
相应事故等级，采取Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级应急响应行动。
50.AB【解析】钢筋应有出厂证明书或试验报告单。使用前，仍应作拉力、冷弯试验。需要焊接的钢筋尚应作好焊接工艺试验。
三、案例分析题案例
【一】
1.施工进度计划工期为125天;关键工作为B、C、D、F(或拆除旧闸门、加固闸墩、安装新闸门、吊装桥面及铺装面层)。
2.事件1：A工作为非关键工作，延误的时间未超过其原有总时差，对工期没有影响。
事件2：C为关键工作，影响工期5天。
事件3：D为关键工作，影响工期为6天。
事件4：G为非关键工作，但其原有总时差5天，影响工期3天。
3.事件1：无权。理由：尽管由发包人承担责任，但未影响工期。
事件2：无权。理由：造成延期是承包人的责任。
事件3：无权。理由：造成延期是承包人的责任。
事件4：有权。理由：延期由发包人承担责任，根据合同约定，可向发包人提出2天的延期要求。
4.该工程的实际完成时间为128天，承包人应支付逾期违约金10000元。
【解析】本案例
案例(二)
1.施工安排不妥。理由：从度汛安全考虑，施工安排穿堤涵洞、出水建筑物施工应当为关键工作。
2.不允许土方工程分包，理由：该穿堤涵洞周边的堤防土方开挖回填属于该1级堤防的主体工程，不得分包。允许厂房、管理房的内外装饰工程分包，理由：其专业性较强，在排涝泵站工程中不属于主体工程，可以通过相应程序申请分包。
3.堤身填筑质量抽检的内容至少有干密度和外观尺寸。混凝土护坡质量抽检的内容至少有混凝土强度。
4.不合理。理由：新填土方固结沉降尚未完成，容易引起现浇混凝土护坡开裂。
【解析】本案例
人负责提供的图纸是发包人的义务和责任，所以本案例中，修改后的施工图纸未能按时提交，承包人据此提出有关索赔要求是合理的。
202_年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)
1.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准))(S1252—202_)的规定，某泵站工程等别为Ⅱ等，其次要建筑物级别 应为()级。
A.2B.3C.4D.5
2.某水闸底板混凝土所用砂的细度模数(Mx)为2.6，该砂属于()砂。
A.粗B.中C.细D.特细
3.干硬性混凝土拌合物的和易性指标是()
A.维勃稠度B.分层度C.坍落度D.黏聚度
4.某水电工程坐落在河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河段，设计采用全段围堰法导流，此工程宜采用()导流。
A.束窄河床B.明渠C.涵管D.隧洞
5.钻孔爆破时，衡量浅孔和深孔的临界孔深是()m。
A.3B.4C.5D.6
6.测定混凝土面板堆石坝的堆石干密度一般采用()法。
A.环刀B.烘干C.灌砂D.灌水
7.根据水利水电工程施工安全用电要求，在特别潮湿场所的照明电源的最大电压为()V。
A.12B.24C.36D.38
8.根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，水利水电工程完成建设目标的标志是()
A.合同工程完工验收B.专项验收C.后评价D.竣工验收
9.根据《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[202_]271号)，大坝首次安全鉴定应在竣工验收后()年内进行。
A.1B.3C.5D.7
10.某中型泵站工程基础施工期间采用深井降水，此深井降水用电负荷应为()类。
A.一B.二C.三D.四
11.水利工程的质量缺陷备案表应由()组织填写。
A.质量监督单位B.监理单位C.项目法人D.施工单位
12.水利工程施工质量检验中，见证取样资料应由()单位制备。
A.质量监督B.质量检测C.监理D.施工
13.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(S1176—202_)，某中型水闸工程外观质量评定组人数至少应为()人。
A.3B.5C.7D.9
14.水利工程安全生产条件市场准入制度自()年起实施。
A.2003B.2004C.2005D.202_
15.某水库工程验收工作中，属于政府验收的是()验收。
A.分部工程B.单位工程C.合同工程完工D.下闸蓄水
16.根据《水利水电建设工程验收规程》(S1223—202_)，项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起(个工作日内，决定是否同意验收。
A.10B.15C.20D.30
17.水利工程监理单位平行检测的费用由()承担。
A.项目法人B.监理单位C.施工单位D.检测单位
18.根据《水工混凝土施工规范》(D1/T5144—202_)，袋装水泥储运时间超过()个月，使用前应重新检验。
A.3B.4C.5D.6
19.水利水电工程注册建造师的执业工程范围共分为()个专业。
A.17B.19C.21D.23
20.在水利水电工程注册建造师执业工程规模标准中，堤防工程的执业工程规模标准根据其()确定。
A.等别B.级别C.投资额D.保护面积
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
21.根据《水土保持法》，建设项目中的水土保持设施应与主体工程同时()
A.批准B.设计、C.施工D.投产使用E.验收
22.土坝坝身控制测量包括()
A.坝轴线测设B.平面控制测量C.坡脚线放样D.高程控制测量E.清基开挖线放样
23.反映钢筋塑性性能的基本指标有()A.屈服强度B.伸长率C.极限强度D.冷弯性能E.冷拉性能
24.抛投块料截流按不同的抛投合龙方法分为()
A.塞堵B.平堵C.盖堵D.立堵E.混合堵
25.在水库加固工程蓄水安全鉴定工作中，必须进行鉴定的工程项目包括()
A.大坝B.溢洪道C.电站引水洞进口工程D.电站厂房E.下游消能防冲工程
26.水利工程建设项目的施工招标应当具备的条件包括()
A.初步设计已经批准B.招标设计已经完成C.监理单位已确定D.已办理报建手续E.施工现场“四通一平”已完成 27.在工程建设实施阶段，质量监督机构监督的对象包括()等单位。
A.建设B.设计C.施工D.监理E.运行管理
28.水利水电工程施工单位管理人员中，属于安全生产考核对象的有()
A.施工单位主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.项目总工程师E.特殊工程施工人员
29.根据《小型水电站建设工程验收规程》(S1168--96)，小型水电站工程验收工作分为()验收。
A.分部工程B.单位工程C.阶段D.机组启动E.竣工
30.下列属于泵站出水建筑物的有()
A.沉砂建筑物B.前池C.冲砂建筑物D.出水池E.压力水箱
三、案例分析题(共4题，每题20分)
【案例一】
背景
发包人与承包人签订堤防加固项目的施工合同，主要内容为堤身加固和穿堤涵洞拆除重建。为保证项目按期完成，将堤身划分成2个区段组织流水施工，项目部拟定的初始施工进度计划如下图(单位：天)。
在实施中发生如下事件：
事件1：项目部在审查初始的施工进度计划时，提出了优化方案，即按先“Ⅱ堤段”、后“Ⅰ堤段”顺序组织施工，其他工作逻辑关系不变，各项工作持续时间不变，新计划已获监理单位批 准并按其组织施工。
事件2：由于设计变更，“Ⅱ段堤身填筑”(F工作)推迟5天完成。
事件3：质检时发现工段砌石存在通缝、叠砌和浮塞现象，需返工处理，故推迟3天完成。
事件4：
3.根据事件4，分别指出
4.指出上述哪些事件中，施工单位可以获得费用补偿。【案例三】
背景
一排水涵工程施工招标中，某投标人提交的已标价工程量清单(含计算辅助资料)见下表。
计算辅助资料中，人工预算单价如下：
A：4.23元/工时;高级工：3.57元/工时;
B：2.86元/工时;初级工：2.19元/工时。
问题：
1.根据水利工程招标投标有关规定，指出有计算性错误的工程项目或费用名称，进行计算性算术错误修正并说明适用的修正原则。修正后投标报价为多少?
2.指出“钢筋制作与安装”项目中“制作”包含的工作内容。
3.计算辅助资料中，A、B各代表什么档次人工单价?除人工预算单价外，为满足报价需要，还需编制的基础单价有哪些?
【案例四】
背景
某新建排涝泵站装机容量为8×250kW，采用堤后式布置于某干河堤防背水侧，主要工程内容有：①泵室(电机层以下);②穿堤出水涵洞(含出口防洪闸);③进水前池;④泵房(电机层以上);⑤压力水箱(布置在堤脚外);⑥引水渠;⑦机组设备安装等。施工期为当年9月～次年12月共16个月，汛期为6月～8月，主体工程安排在一个非汛期内完成。
施工过程中发生如下事件：
事件1：泵室段地面高程19.6m，建基面高程15.6m。勘探揭示19.6～16.0m为中粉质壤土;16.0～13.5m为轻粉质壤土;13.5～7.0m为粉细砂，富含地下水;7.0m以下为重粉质壤土(未钻穿)。粉细砂层地下水具承压性，施工期水位为20.5m，渗透系数为3.5m/d。施工时采取了人工降水措施。
事件2：泵室基坑开挖完成后，泵室天然地基由项目法人组织有关单位进行了联合验收，并共同核定了质量等级。
事件3：在某批(1个验收批)钢筋进场后，施工、监理单位共同检查了其出厂质量证明书和外观质量，并测量了钢筋的直径，合格后随机抽取了一根钢筋在其端部先截去了300mm后再截取了一个抗拉试件和一个冷弯试件进行检验。
事件4：该排涝泵站为一个单位工程，共分10个分部工程，所有分部工程质量均合格，其中6个分部工程质量优良(含2个主要分部工程)，施工中未发生过较大质量事故，外观质量得分率为81.6%，单位工程施工质量与检验资料齐全，施工期及试运行期的单位工程观测资料分析结果符合相关规定和要求。
问题：
1.按照施工顺序安排的一般原则，请分别指出
2.B【解析】砂的粗细程度用细度模数(Mx)表示，Mx越大，表示砂越粗。Mx在3.7～3.1之间为粗砂，Mx在3.0～2.3之间为中砂，Mx在2.2～1.6之间为细砂，Mx在1.5～0.7之间为特细砂。
3.A【解析】对于干硬性混凝土拌合物(坍落度小于10mm)，采用维勃稠度(VB)作为其和易性指标。
4.D【解析】隧洞导流是在河岸边开挖隧洞，在基坑的上下游修筑围堰，施工期间河道的水流由隧洞下泄。这种导流方法适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。
5.C【解析】孔径小于75mm、深度小于5m的钻孔爆破称为浅孔爆破。孔径大于75mm、孔深大于5m的钻孔爆破称为深孔爆破。
6.D【解析】堆石因其空隙大，干密度一般用灌水法测定。
7.A【解析】在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
8.D【解析】竣工验收是工程完成建设目标的标志，是全面考核建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。
9.C【解析】根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[202_]271号)，大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔6～10年进行一次。
10.A【解析】水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。
11.B【解析】质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备，作为工程竣工验收备查资料存档。质量缺陷备案表由监理单位组织填写。
12.D【解析】对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。
13.B【解析】工程外观质量评定的评定组人数应不少于5人，大型工程宜不少于7人。
14.C【解析】《关于建立水利建设工程安全生产条件市场准入制度的通知》(水建管[202_]80号)自202_年3月9日起实施。
15.D【解析】水利水电建设工程验收按验收主持单位可分为法人验收和政府验收。法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、水电站(泵站)中间机组启动验收、合同工程完工验收等;政府验收应包括阶段验收、专项验收、竣工验收等。
16.C【解析】合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告。项目法人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。
17.A【解析】监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的费用由发包人承担。
18.A【解析】袋装水泥储运时间超过3个月，散装水泥超过6个月，使用前应重新检验。
19.C【解析】水利水电工程注册建造师的执业工程范围共分为21个专业。
20.B【解析】堤防工程不分等别，其执业工程规模标准根据其级别确定。
二、多项选择题
21.BCD【解析】建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。
22.BD【解析】坝身控制测量包括平面控制测量和高程控制测量。
23.BD【解析】反映钢筋塑性性能的基本指标是伸长率和冷弯性能。
24.BDE【解析】采用抛投块料截流，按不同的抛投合龙方法可分为平堵、立堵、混合堵三种。
25.ABCE【解析】蓄水安全鉴定的范围是以大坝为重点，包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物的进水口工程、涉及工程安全的库岸边坡及下游消能防护工程等与蓄水安全有关的工程项目。
26.ABC【解析】水利工程建设项目的施工招标应当具备的条件：①初步设计已经批准;②建设资金来源已落实，投资计划已经安排;③监理单位已确定;④具有能满足招标要求的设计文件，已与设计单位签订适应施工进度要求的图纸交付合同或协议;⑤有关建设项目永久征地、临时征地和移民搬迁的实施、安置工作已经落实或已有明确安排。
27.ABCD【解析】工程建设、监理、设计和施工单位在工程建设阶段，必须接受质量监督机构的监督。
28.ABC【解析】施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经水行政主管部门安全生产考核合格后方可任职。
29.CDE【解析】小型水电站工程验收工作分为阶段(中间)验收、机组启动验收、竣工验收。
30.DE【解析】泵站进出水建筑物一般包括引水渠、沉砂及冲砂建筑物、前池、进水池、出水管道和出水池。
三、案例分析题
案例(一)
原工期：20+5+120+142+110+60=457(天)。现工期：20+8+142+120+90+60=440(天)。新施工进度计划的关键线路：A→E→F→C→E→H。
2.事件2是由于设计变更导致的工期延误，责任在发包方，由于F工作是关键工作，因此可延长5天工期。
事件3是施工质量问题，责任在承包方，因此不予工期补偿。
3.G工作：110X0.4=44(天);C工作：120X0.4=48(天);K工作：120×0.6=72(天)。
G工作：225天时应该完成50天，晚了6天，但未超过其10天的时差，因此不影响工期。
C工作：225天时应该完成50天，晚了2天，由于是关键工作，会延误2天工期。
K工作：140天时应该完成120天，晚了133天，由于其总时差为245天，因此不影响工期。
【解析】本案例
前两个月土方填筑已完成8万m3。
所以，11月份土方款：5.8×16+0.2×16 X 0.9=92.8+2.88=95.68(万元)。
本月工程进度款：95.68+0.3×380+0.3X 120=45.68(万元)。
保留金预留：245.68X0.05=12.28(万元)。
实际付款金额：245.68—12.28一(44.6/4)=222.25(万元)。
3.还应当包括设计单位。
施工单位不能自定分包单位，需将拟分包单位报 监理及建设单位，经项目法人书面认可，同意后方可分包;且需与分包单位签订分包合同。
4.事件1属于勘测问题，责任在业主，施工单位可获得10万元补偿;事件2属于设计问题，责任在业 主，施工单位可获得1万元补偿;事件3属于施工问题，责任在施工单位，施工单位不能获得补偿。
【解析】本案例
2.钢筋制作包括钢筋生产、施工架立筋、搭接、焊接和加工。
3.A代表工长;B代表中级工。还应编制土方工程、混凝土工程、钢筋制作与安装等基础单价。
【解析】本案例
决定是否参加。
本案例
202_年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．下列地基处理方法中，能形成复合地基的方法是(A)。A．挤实法 B．换填法C．排水法 D．强夯法
2．按比例尺分类，1:10000地形图属于(A)比例尺地形图。A．大 B．较大C．中 D．小
3．下列胶凝材料中，属于无机水硬性胶凝材料的是(D)。A．石灰 B．沥青C．水玻璃 D．水泥
4．导流设计流量是指在导流时段内按导流标准选择相应洪水重现期的(D)流量。A．平均 B．设计C．校核 D．最大
5．水利水电工程土基开挖施工中，当开挖临近设计高程时，应预留厚度为(B)m的保护层，待上部结构施工时再人工挖除。
A．0．1～0．2B．0．2～0．3C．0．3～0．5 D．0．5—0．7 6．根据《水利水电工程等级划分及洪水标准))(SL252—202_)的规定，小(1)型水库的总库容是(B)×10 m。A．10～100 B．1—10C．0．1～1 D．0．01～0．1 7．在土石坝工程施工中，对条形反滤层进行质量检查和控制时，要求每隔50m设一 取样断面，每个取样断面每层取样数最少应为(C)个。A．2 B．3C．4 D．5 8．根据水工混凝土施工规范的相关规定，混凝土非承重侧面模板拆除时，混凝土强度至少应达到(B)×10 Pa。A．20 B．25C．30 D．35 9．拌制钢纤维混凝土的正确投料顺序是(A)。
A．砂、石、钢纤维、水泥、外加剂、水B．砂、石、水泥、钢纤维、外加剂、水 C．砂、石、水泥、外加剂、钢纤维、水D。砂、石、水、水泥、外加剂、钢纤维
10。固定式启闭机安装时，机架与电动机之间的衬垫数量在一个部位最多只能有(C)个。A．4 B．3C。2 D． 1 11．水利水电工程脚手架扫地杆离地面的距离一般为(A)cm。A．20—30 B．30～40C．40～50 D．50～60 12．根据水库大坝安全鉴定有关规定，病险水库是指通过规定程序确定为(C)类坝的水库。
A．一 B．二C．三 D．四
13．下列施工用电负荷属一类负荷的是(A)。
A．隧洞施工照明 B．坝基石方开挖C．混凝土浇筑施32 D．钢筋加工厂
14．根据水利工程概算编制有关规定，施工企业利润应按直接工程费和间接费之和的(B)％计算。
５６
A．5 B．7C．9 D． 15 15，根据《水电站基本建设工程验收规程》的规定，中型水电站的竣工验收应由(C)组织。A．项目法人 B．地方政府C．项目审批部门 D．电网经营管理单位
16.根据水利水电工程施工质量检验有关规定，见证取样资料应由(D)制备。A。质量监督部门 B．项目法人C．监理单位 D．施工单位
17．水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为(C)年。A． 1 B．2C。3 D．5 18．水利工程监理单位的监理人员中，不划分专业的是(D)。A．监理单位负责人 B．监理员C．监理工程师 D．总监理工程师
19．某2级水闸工程采用土围堰挡水施工，根据《水利水电工程施工组织设计规范》，其围堰边坡稳定最小安全系数为(B)。
A．1．0 B．1．05C．1．1 D．1．15 20．水利水电工程注册建造师执业工程范围不包括(D)专业。A．钢结构 B．爆破与拆除C．预拌商品混凝土 D．隧道
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题 意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)21．某中型泵站施工过程中，质量监督部门应对监理单位的(DE)进行监督检查。A．质量监理工作B．进度监理工作C．投资监理工作D．监理资格E．质量检查体系 22．水利水电工程截流龙口宽度主要根据(DE)确定。
A．截流延续时间B．龙口护底措施C．龙口裹头措施D．截流流量E．龙口抗冲流速 23．测定反滤料的干密度可采用(CE)。
A．燃烧法B．烘干法C．灌水法D．蒸发皿法E．灌砂法
24．根据现行水利工程建设程序有关规定，水利工程项目进行施工准备应具备的条什 包括(ABCE)。
A．初步设计已经批准B．项目法人已经建立C．已办理报建手续D．项目已列入水利建设投资计划 E．有关土地使用权已经批准
25。根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》(202_年版)，资格审查办法 可以采用（）制。
A．合格B．摇号C．有限数量D．等级E．资格后审 26。地质断层按断块之间相对错动的方向可划分为(ACD)。A．正断层B．反断层C．逆断层D．平移断层E．顺移断层
27．根据水利水电工程验收有关规定，下列关于大型拦河水闸工程验收的说法中正确 的是(AC)。
A．应进行蓄水验收B．由竣工验收主持单位决定是否进行蓄水验收C．应进行竣工验收技术鉴定
D．由竣工验收主持单位决定是否进行竣工验收技术鉴定E．在建设项目全部完成后3个月内进行竣工验收
28．根据《防洪法》的规定，防洪区包括(CDE)。
A。主河槽B．河道滩区C。洪泛区D．蓄滞洪区E。防洪保护区
29．根据《水土保持法》的规定，建设项目实施过程中，为防治水土流失而采取的水土保持措施包括(ACDE)等措施。A．防冲B．防淤C．储存D．利用E．植物
30．水利水电工程注册建造师施工管理签章文件目录表中，施工组织文件包含的文件名称有(AB)报审表。A．施工组织设计B．现场组织机构及主要人员C．施工进度计划D．施工技术方案E．施工安全措施文件
三、案例分析题(共4题，每题20分)(一)背景资料
某施工单位承包一涵洞工程施工并与项目法人签订了施工承包合同。合同约定：
(1)合同总价420万元；
(2)工程202_年9月25日开工，工期12个月；
(3)工程预付款按10％计，并在各月工程进度款内平均扣回；(4)保留金按当月工程进度款5％的比例预留。施工过程中发生如下事件：
事件1：202_年10月初，涵洞基坑开挖后发现地质条件与原勘察资料不符，涵洞地基为风化岩，且破碎严重。监理单位指示1。监理单位确定采用灌浆方案，并及时发出了书面变更通知。
事件2：202_年11月份，施工单位完成并经监理工程师审核的工程量清单项目费用为50万元，水泥固结灌浆工程费用为10万元。
事件3：202_年9月6日，合同工程完成后，施工单位向监理单位提出了合同工程完工验收申请，随后，监理单位主持进行了验收。
问题：
1．计算工程预付款。
2．计算11月份的工程进度款、保留金预留、预付款扣回和实际付款金额。3．指出事件1中关于变更处理的不妥之处，并说明正确做法。4．指出事件3中的不妥之处并改正。解答：
1.420*10%=42万元
2.进度款为50+10=60万元，保留金为60*5%=3万元，预付款扣回42/12=3.5万元 实际付款金额为60-3-3.5=53.5万元
3.施工单位提出变更方案是不对的，应由原设计单位提出变更方案，施工单位的意见可作为重要参考。
4.监理单位主持进行了验收是不对的，监理单位接到验收申请后，应进行工程质量检查，检查合格后将工程完工验收申请提交建设单位，由建设单位组织工程验收。
(二)背景资料
某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如下图(单位：天)。合同约定：工期提前奖金标准为20000元／天，逾期完工违约金标准为20000元／天。
施工中发生如下事件：
事件1：A工作过程中发现局部地质条件与项目法人提供的勘察报告不符，需进 行处理，A工作的实际工作时间为34天。
事件2：在B工作中，部分钢筋安装质量不合格，施工单位按监理单位要求进行 返工处理，B工作实际工作时间为26天。
事件3：在C工作中，施工单位采取赶工措施，进度曲线如下图。
事件4：由于项目法人未能及时提供设计图纸，导致闸门在开工后
1.关键线路：ABCDE工期，185天
2.事件一，责任方为业主，A是关键工作，会造成总工期拖延4天 事件二，责任方是承包商，B是关键工作，会造成总工期拖延6天
事件四，责任方是业主，G不是关键工作，当前情况下，C完成已经155天（AB拖延10天，但C赶工在155天完成），所以闸门在开工后153天才运抵不影响工期
3.C实际时间用的时间155-60=95天，某水利水电工程施工企业在对公司各项目经理部进行安全生产检查时发现如下 情况：
情况一：公司
202_年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析
一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.堤防工程的级别根据工程的（）确定。
A．规模
B等别
C保护对象
D防洪标准 2.快硬硅酸盐水泥的抗压强度等级以（）d龄期强度来表示。
A 3
B 7
C 14
D 28 3.国家（）等水准测量是普通水准测量。
A 一、二
B 二、三
C 三、四
D二、三、四 4.含碳量为0.5%的钢属于（）碳钢。
A 低
B 中
C 高
D超高 5.水利水电工程施工中，按岩石坚固系数的大小将岩石分为（）级。
A 6
B 10
C 12
D16 6.帷幕灌浆施工过程中，控制浆液浓度变化的原则是（）
A 先浓后稀
B 先稀后浓
C 先稀后浓再稀
D 先浓后稀再浓 7.均质土坝土料压实的现场施工质量采用（）控制。
Ａ相对密度
Ｂ 饱和密度
Ｃ 堆积密度
Ｄ 干密度
８．根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（ＳＬ３９８-２００７）水利水电现场的噪声作业至少每（测定一次Ａ声段。
Ａ 周Ｂ 旬
Ｃ 月
Ｄ 季度 ９．旋转电机着火时，宜采用（）灭火。
A 二氧化碳灭火器
B 干粉灭火器
C 泡沫灭火器
D 砂子
10.根据《水利工程建设程序管理规定》（水建1998 16号），水利工程建设项目生产准备阶段的工作应由（完成。
A 项目主管部门
B 项目法人
C 运行管理单位
D 施工单位
11.根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》（水建管[202_] 271号），水库大坝首次安全鉴定应在竣工验收后（年内进行。
A 1
B 3
C 5
D10 12.低温季节混凝土施工时，提高混凝土拌合料温度不能直接加热（）A 砂
B 水
C 石子
D 水泥
）））
13.水利工程建筑及安装工程费用中，高空作业安全保险费属于（）A 直接费
B 间接费
C 现场经费
D 其他直接费
14.根据《水利工程质量监督管理规定》（水建 [1997] 339号），水利工程建设项目的质量监督期到（）截止。A 合同工程完工B 颁发合同工程完工证书C 工程竣工验收D 竣工验收委员会同意工程交付使用 15.水利水电工程施工质量检验的见证取样资料应由（）制备。
A 施工单位
B 监理单位
C 项目法人
D 质量监督机构
16.根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-202_），水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。
A 1
B 2
C 3
D 5 17.组织水力发电工程竣工验收的单位或部门是（）A 项目法人B 项目审批部门 C 水行政主管部门D 电网经营管理单位
18．《水利工程建设监理单位资质管理办法》（水利部令
A．直接费B．直接工程费C．间接费 D．利润E．税金
27．根据《水利水电工程标准施工招标文件》（202_年版），水利工程施工合同附件应包括（）。A．合同协议书B．履约担保C．预付款担保函D．投标保证金E．拟分包项目情况表 28．水利水电工程质量是工程在（）等方面的综合特性的反映。A．安全性B．经济性C．适用性D．外观E．环境保护
29．水利水电工程施工质量评定结论须报质量监督机构核备的有（）。A．重要隐蔽单元工程B．关键部位单元工程C．单位工程D．工程外观 E．工程项目 30．水利水电工程注册建造师执业工程范围包括（）等。A．桥梁B．隧道C．消防设施D．无损检测E．起重设备安装
三、案例分析题（共4题，每题20分）
（一）背景资料
某水库除险加固工程内容有：（1）溢洪道的闸墩与底板加固，闸门更换；（2土坝粘土灌浆、贴坡排水、护坡和坝顶道路重建。施工项目根据合同工期、设备、人员、场地等具体情况编制了施工总进度计划，形成的时标网络图如下（单位：天）
施工中发生了如下事件：
事件1：由于发包人未能按期提供场地，A工作推迟完成，B、G工作
事件4：D工作的进度情况如下表： 问题：
1.指出计划工期和关键线路，指出A工作和C工作的总时差。计划工期210天，关键线路A-G-H-I-J-E A工作和C工作的总时差0和10天
2.分别指出事件1~事件3的责任方，并说明影响计划工期的天数。事件1为发包人，影响5天。事件2为施工方，影响2天。事件3为施工方，影响2天
3．根据事件4，计算D工作在
体填筑。岸坡石方开挖采用钻孔爆破法施工，爆破开挖布置如图所示；隧洞爆破线路的康铜桥丝电雷管的电阻极差不超过0.5Ω；起爆电源开关钥匙有每天负责爆破作业的班组长轮流保管。
施工过程中发生如下事件：
事件1：某天装药作业时因现场阴暗，爆破作业班长亲自控线接电安装照明设施，照明灯置于距爆破作业10m处，作业中发生安全事故，造成1人死亡，2人受伤。
事故发生后，项目法人及时向水行政主管部门、地方人民政府进行了报告。
事件2：随着汛期临近，围堰上游水位上涨，基坑靠近堰脚处发生险情，地面出现涌水，夹带有许多泥砂，并有逐渐加剧的趋势。
问题：
指出施工方案1中—工作的合理施工顺序。
③导流隧洞开挖→⑦河道截流→①围堰填筑→⑥基坑排水→坝体填筑→围堰拆除→⑤下闸蓄水。指出图中参数Wp、L1、L2、h的名称；改正施工方案2中关于爆破作业的不妥之处。Wp-底盘抵抗线、L1-堵塞段长度、L2-装药长度、h-超钻深度 康铜桥丝电雷管的电阻极差不超过0.25Ω
起爆电源开关钥匙有每天负责爆破作业的负责人轮流保管。
改正事件1中的错误做法；根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》的规定，确定事件1的事故等级；事故发生后，项目法人还应向哪个部门报告。
根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》的规定为四级，项目法人应及时向安全监督以及上级水行政主管部门或流域机构报告 判断事件2的基坑险情类型，指出其抢护原则。
由于在围堰堰脚，地表又涌水故基坑险情类型为管涌，制止涌水带沙，给渗水以出路。
（三）背景资料
某河道疏浚工程批复投资1500万元，项目法人按照《水利水电工程标准施工招标文件》编制了施工招标文件，招标文件规定不允许联合体招标。某投标人递交的投标文件部分内容如下：
1.投标文件由投标函及附录、授权委托书（含法定代表人证明文件）、项目管理机构、施工组织设计、资格审查资料、拟分包情况表和其他两项文件组成。
2.施工组织设计采用80m/h挖泥船施工，排泥区排泥，设退水口门，尾水由排水渠排出。33.拟将排水渠清理项目分包，拟分包情况表后附了分包人的资质、业绩及项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、、安全管理人员属于分包单位人员的证明材料。
该投标人中标，并签订合同。施工期
4.根据背景资料，施工期
注：1.检验日期为终检日期，由施工单位负责填写； 2.评定日期由项目法人（监理单位）填写； 3.△者为主要检查或检测项目 问题：
根据事件1，结合本规程施工条件，施工单位在堤基处理方面的质量控制要求有哪些？ 改正表1中A、B、两项内容填写的不妥之处。根据事件2，支出表1中①~⑤项所代表的数据和内容。
根据事件3，分析指出该分部质量结论在哪些方面不符合优良等级标准；指出该分部工程质量评定组织的不妥之处。根据事件4，指出该单位工程验收工作组组成方面的不妥之处。1.按设计要进行清理，包括堤身、铺盖、压载基面，清理边线比设计边线宽30-50cm，将淤泥、杂草、腐殖土、泥炭、树根等清理干净，将井窖、树坑、坟冢、坑塘等分层回填，如为冬天上冻应清除冻结层，然后平整压实。
2.A、单元工程桩号为CS10+000~CS10+100，高程为▽18.5m~▽18.75m，B、1000m.33.①92.0%②93.3%③13④检查项目达到质量标准，铺料厚度和铺料边线合格率为90.0 %以上，压实干密度合格率92.8 %，⑤优良
4.该分部工程质量所含418个单元工程质量全部合格，其中276个单元工程质量等级优良，优良率66%，主要单元工程和重要隐蔽单体工程质量优良率为86.6%，且未发送过质量事故。经施工单位自评，监理单位复核，工程质量监督机构核定，本分部工程质量等级为合格。
5，质量和安全监督机构列席、法人验收监督管理机构没有，每家出代表不超过3人，要求中级职称或职业资格人员。
参考答案
一、单项选择题
1．D2．A3．C4．B5．C 6．B7．D 8．D9．A10．B 11．C12．D13．C14．D15．A 16．A17．B18．B19．C20．B
二、多项选择题
21．ABCD22．AC23．ABD24．CE25．BCD 26．BCDE27．ABC28．ABCD29．AB30．CDE
三、案例分析题(一)1．计划工期为210 d。
关键线路为A、G、H、I、J、E。A工作的总时差为0。C工作的总时差10 d。
2．事件1的责任方是发包人，使计划工期拖延5 d。事件2的责任方是承包人，不影响计划工期。事件3的责任方是承包人，使计划工期拖延2 d。
3．D工作
1．根据事件1，结合本工程施工条件，施工单位在堤基处理方面的质量控制要求：
(1)堤防基线的永久标石、标架埋设必须牢固，施工中须严加保护，并及时检查维护，定时核查、校正。(2)严禁在堤身两侧设计规定的保护范围内取土。
(3)当堤基冻结后有明显冰冻夹层和冻胀现象时，未经处理，不得在其上施工。
(4)堤基表层不合格土、杂物等必须清除，堤基范围内的坑、槽、沟等，应按堤身填筑要求进行回填处理。2．表中⑧项内容应该为CS——Ⅱ——16，CS10＋000～CS10+100，△ 18．5 m～△ 18．75 m。
3表中⑩项内容应该为土方填筑量为1 000 m。3．表中①项所代表的数据是92．0%。表中②项所代表的数据是93．3%。表中③项所代表的数据是13。
表中④项所代表的内容是自评合格，报项目法人(监理单位)复核。表中⑤项所代表的内容是合格。
4．根据事件3，该分部工程质量结论不符合优良等级标准的方面包括：(1)所含单元工程质量的优良等级未达到70%以上；
(2)主要单元工程和重要隐蔽单元工程质量优良率未达到90%以上。该分部工程质量评定组织的不妥之处：由工程质量和安全监督机构核定质量等级。
5．该单位工程验收工作组组成方面的不妥之处：
(1)验收工作组中不应有质量和安全监督机构、法人验收监督管理机关等单位的代表；(2)验收工作组中还应有主要设备制造(供应)商的代表。
202_年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析
一、单项选择题
1.水泵铭牌上所标注的扬程是水泵的（B）扬程。A.最大B.设计C.最小D.实际
2.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-202_），水利水电工程永久性水工建筑物的级别共分为（C）级。A.三B.四C.五D.七
3.下列地形图数字比例尺中，属于中比例尺的是（C）。A.1:500B.1:5000C.1:50000D.1:500000 4.缓凝剂适用于（D）混凝土
A.低温季节施工B.有早强要求C.采用蒸汽养护D.长距离运输
5.某工程采用不过水土石围堰，基坑上游围堰挡水位为30m，下游围堰挡水位为29.4m，上下游水位差为0.6m，波浪爬高为0.5m，安全超高为1.0m，该工程上游围堰堰顶高程至少应为（B）。A.31.0mB.31.5mC.31.6mD.32.1m 6.某土石坝地基采用固结灌浆处理，灌浆总孔数为200个，如用单点法进行简易压水实验，实验孔数最少需（B）个。
A.5B.10C.15D.20 7.对土坝条形反滤层进行质量检查时，每个取样断面每层取样个数最少需（B）个。A.2B.4C.6D.8
8、某水利工程受弯构件，受压区钢筋采用绑扎接头，接头面积占总受力面积（c）A.25%B.30%C.50%D.70%
9、关于高处作业错误的是（B）
A、坠落高度基准面2米或2米以上有可能坠落的进行高处作业，均称高处作业。
B、高处作业分为一、二、三、四级高处作业C、强风、雪天、带电高处作业为特殊高处作业 D、进行三级高处作业应事先制定专项安全技术措施。
10、水利水电建设程序中不属于前期工作的是（C）A.项目建议书B.可行性研究报告C.招标设计D.初步设计
11、根据水利部关于病险水库出险加固项目建设管理规定，重点小型水电项目应在中央财政补助资金下达之日起（A）内完成。
A.1年B.2年C.3年D.5年
12、某水闸底板厚1.6m,其钢筋示意图如下，编号（D）钢筋不单独计列，应摊入有效重量的单价中。A.1B.2C.3D.4 13.《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》中，应不加修改引用的是（C）。A.招标人须知B.评标办法C.通用合同条款D.申请人须知 14.下列水利工程合同中，属于建设工程合同的是（A）合同。A.勘察B.监理C.材料供应D.设备采购
15.从事水利工程（D）的人员可以担任该项目的兼职质检监督员。A.监理B.设计C.施工D.运行管理
16.根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-202_），质量监督机构的代表应该参加（D）验收委员会或工作组。A.分部工程B.单位工程C.合同工程完工D.阶段
17.根据《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-96），小水电工程试生产期限最短为（C）个月。A.1B.3C.6D.12 解析：小水电工程试生产期限为6个月至4年。
18.根据《防洪法》，在蓄滞洪区内建造的房屋屋顶形式应该采用（A）。A.平屋顶B.坡屋顶C.曲屋顶D.尖屋顶
19.根据《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-202_），坝体反滤料压实检查项目中不包括（B）。A.干密度B.含水率C.含泥量D.颗粒级配
20.根据《注册建造师执业工程范围》，下列专业中，属于水利水电工程专业工程范围的是（A）。A.钢结构B.桥梁C.隧道D.海洋石油
二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项，错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）21.土石坝设置防渗设施的作用包括（ABDE）等。
A.减少通过坝体的渗流量B.减少通过坝基的渗流量C.增加上游坝坡的稳定性D.降低浸润线E.降低渗透坡降 22.下列材料中，属于土工复合材料的有（BC）。
A.土工布B.塑料排水带C.软式排水管D.土工膜袋E.土工格室
25.根据《水利工程建设程序管理暂行规定》（水建【1998】16号），水利工程项目开展施工准备须具备的条件包括（BC）。A.施工现场的征地、拆迁已完成B.初步设计已经批准C.项目法人已经建立D.监理单位已经选定E.施工单位已经选定26.下列过程中，应遵照使用《堤防和疏浚工程施工合同范本》的有（ABD）。A.3级堤防B.4级堤防C.5级堤防D.中型疏浚E.小型疏浚
27.根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》，资格审查的办法有（AD）。A.合格制B.优选制C.符合制D.有限数量制E.无限数量制 28.堤防工程干砌石护坡质量抽检的主要内容包括（ACE）。A.厚度B.缝宽C.平整度D.干密度E.密实程度
29.根据《中华人民共和国水土保持法》的有关要求，防止水力侵蚀的措施包括（CE）。A.轮封轮牧B.工程措施C.植物措施D.保护耕地E.设置人工沙滩
30.根据《注册建造师施工管理签章目录》（试行），下列水利水电工程施工管理文件中，属于注册建造师签章文件的有（ABCE）。
A.验收申请报告B.法人验收质量结论C.施工管理工作报告D.合同工程完工验收鉴定 E.代表施工单位参加工程验收人员名单确认表
三、案例分析题（共4题，每题20分）。
（一）背景资料
某河道治理工程施工面向社会公开招标。某公司参加了投标，中标后与业主签订了施工合同。在开展工程投标及施工过程中有如下事件：
事件1：编制投标报价文件时，通过工程量复核，把措施项目清单中围堰工程量12000m，并编制了单价分析表如下。
围堰填筑单价分析表
3事件2：该公司拟订胡××为法定代表人的委托代理人，胡××组织完成投标文件的标志，随后为开标开展了相关准备工作。
事件3:202_年11月，围堰施工完成，实际工程量为13000m，在当月工程进度 款支付申请书中，围堰工程结算费用计算为13000×7.38=95940（元）。
事件4：因护坡工程为新型混凝土砌块，制作与安装有特殊技术要求，业主向该公司推荐了具备相应资质的分包人。
问题：
1.指出围堰填筑单价分析表中A、B、C、D分别代表的费用名称。
2.事件2中，该公司为开标开展的相关业务准备工作有哪些？
3.事件3中，围堰工程结算费用计算是否正确，说明理由；如不正确，给出正确结果。
4.根据《水利建筑工程施工分包管理规定》（水建管[202_]304号），事件4中该公司对业主推荐分包人的处理方式有哪几种？并分别写出其具体做法。
要点简析：
1.A:人工费，B：现场经费，C:利润，D：税金
2.参见P137废标和不予受理的有关规定。
3.不正确，临时工程采用总价合同，其结算费用采用总价结算。12000×7.38=88560元
4.要点参见P139
（二）
背景资料：
某水闸工程由于长期受水流冲刷和冻融的影响，闸墩混凝土碳化深度最大达5.5cm，交通桥损坏严重。工程加固处理内容包括：闸墩采用渗透型结晶材料进行表层加固；拆除原交通桥桥面板，全部更换为浇“T”型梁板等。
在工程加固过程中，监理单位在质量检查中发现“T”型梁板所使用的φ32钢筋焊接件不合格，无法保证工程安全，施工单位对已经浇筑完成的“T”型梁板全部报废处理并重新浇筑，造成质量事故，直接经济损失15万元。
质量评定项目划分时，将该水闸加固工程作为一个单位工程，交通桥作为一个分部工程，每孔“T”型梁板作为一个单元工程，每个混凝土闸墩碳化处理作为一个单元工程。在《单元工程评定标准》中未涉及混凝土闸墩碳化处理单元工程质量评定标准。
工程完工后，项目法人主持进行单位工程验收，验收主收工作包括对验收中发现的问题提出处理意见等内容。
问题：
1.写出混凝土闸墩碳化处理单元工程质量评定标准的确定程序。
2.“T”型梁板浇筑质量事故等级属于哪一类，请说明理由。
3.分别指出“T”型质量事故对①“T”型梁板单元工程；②交通桥分部工程；③水闸单位工程的质量等级评定结果（合格与优良）有无影响，并说明理由。
4.本工程进行单位验收，验收工作除背景材料中给出的内容除外，还应该进行哪些主要工作？
要点简析：
1、要点参见P158
2、P145:一般质量事故，直接经济损失15万元介于10～30万元之间。
3、要点参见P156，考核质量等级评定标准。
4、要点参见P179
（三）资料：
为方便施工，加快施工进度，施工单位在未经复核的情况下，当现浇桥面板混凝土强度达到设计强度的70%里即拆除脚手架及承重模板。一辆特重起重机在桥上进行吊装作业时，桥面发生坍塌，造成3人死亡，直接经济损失300万元。事故发生后，施工单位按项目管理权限及时向当市水行政主管部门进行了报告，并在当地政府的统一指导下，迅速组建“事故现场应急处置指挥机构”负责现场应急救援和统一领导与指挥。
问题：
1.根据《水工混凝土工程施工规范》（SDJ207-82），说明桥面板拆模时机是否正确，为什么、2.根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，水利工程建设质量与安全事故分为哪几级？并指出本工程的事故等级。
3.事故发生后，施工单位上报程序有无不妥之处？并简要说明理由。
4.背景材料中“事故现场应急处置指挥机构”由哪些部门或单位组成？
要点简析：
1.不正确，根据《水工混凝土工程施工规范》（SDJ207-82）现浇桥面板混凝土强度应达到设计强度的100%。
2.四级，具体见P166；根据死亡人数3人，本工程事故等级为3级（重大质量与安全事故）。
3.有不妥之处，除向市水行政主管部门报告外，还要向事故所在地人民政府报告，另该事故为生产安全事故，还
应同时向事故所在地安全生产监督局报告。
4.要点参见P167，“事故现场应急处置指挥机构”到达现场的各级应急指挥部和项目法人、施工等工程参建单位组成。
（四）背景资料：
承包人承担某堤防工程，工程项目的内容为堤段Ⅰ（土石结构）和堤段Ⅱ（混凝土结构），合同双方依据（堤防和疏漏工程施工合同范本）签订了合同：签约合同价为600万元，合同工期为120天。合同约定（1）工程预付款为签约合同的10%；当工程进度款累计达到签约合同价的60%时，从当月开始，在2个月内平均扣回；（2）工程进度款按月支付，保留金（质量保证金）在工程进度款中按5%预留。
经监理机构批准的施工进度计划如下图。
由于发包人未及时提供施工图纸，导致“堤段Ⅱ混凝土浇筑”推迟5天完成，增加费用5万元。承包人在事件发生后向发包人提交了延长工期5天，补偿费用5万元的索赔申请报告。
根据工程量统计表绘制的工程进度曲线如下。
备注：此图网友提供的不清楚，供大家参考
问题：
1.指出网络计划的工期和关键线路（用节点表示）。
2.承包人向发包人提出的索赔要求合理吗？说明理由，承包人提交的索赔申请的做法有何不妥？写出正确的做法。索赔申请报告中应包括的主要内容有哪些？
3.指出“堤段Ⅰ堤身填筑”工程进度曲线A、B分别代表什么？并计算C、D值。
4.计算3月份应支付的工程款。
要点简析：
1采用断线法寻找关键线路，计算关键线路长度即为网络计划的工期。
2提出费用索赔是合理的，工期索赔合理与否取决于网络分析计算的结果（将网络图中的堤段二混凝土浇筑的持续时间改为原来时间加5天，重新计算该网络图计算工期，然后和合同工期比较来判断）；P134：索赔事件发生后向监理机构提交索赔申请报告，并抄送发包人；主要内容应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据。
3.按照工程进度曲线的要点回答即可。
4可先计算出预付款的扣回月份和扣回额，然后依据网络图按照最早开始时间推求出3月份完成的工程项目，计算出工程进度款，然后从该工程进度款中减去保留金，再减去预付款扣回额，即为3月份应支付的工程款。
202_年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析
一、单项选择题
1.某一工程规模这小（1）型的水库，其库容为（）万m3 A.50B.500C.5000D.50000
2.重力坝的基础灌浆廊道应设置在()
A.上有坝踵处B.下游坝踵处C.坝体纵向轴线处D.坝体横向中心线处
3.水泵铭牌上标出的扬程是水泵的()扬程。
A.实际B.设计C.最大D.平均
4.混凝土砂率是指混凝土中砂用量占()总量的百分数。
A.石子B.砂.石子C.砂.石子.水泥D.砂.石子.水泥.水
5.下列围堰抢险方法中，适用于漏洞险情的是()
A.反滤围井B.反滤层压盖C.塞堵D.筑子堤
6.以端进法抛投块料进占戗堤的截流方法是()法。
A.立堵B.平堵C.塞堵D.盖堵
7.对堆石坝垫层料进行渗透稳定性检查时，其颗分取样部位应为()
A.较低处B.中心处C.界面处D.较高处8.经纬仪照准操作的正确步骤是()
A.目镜调焦-粗瞄目标-物镜调焦-准确瞄准目标B.粗瞄目标-物镜调焦-目镜调焦-准确瞄准目标
C.物镜调焦-粗瞄目标-目镜调焦-准确瞄准目标D.粗瞄目标-目镜调焦-物镜调焦-准确瞄准目标
9.对运入加工现场的钢筋进行检验取样时，钢筋端部应至少先截去()取试样。
A.300B.400C.500D.600
10.下列岩石中，属于水成岩的是()
A.花岗岩B.石灰岩C.玄武岩D.石英岩
11.根据《关于进一步做好病险水库除险加固工作的通知》(水建管[202_]49号)，库容为202_万m3的水库加固工程，应在其主体工程完验收后()年内进行竣工验收。
A.1B.2C.3D.5
12.下列提高混凝土拌合料温度的措施中，错误的是()
A.热水拌合B.预热细骨料C.预热粗骨料D.预热水泥
13.下列水电工程建设项目费用中，属于项目建设管理费的是()
A.工程前期费B.工程设计费C.工程勘察费D.施工料研费
第三篇：二级建造师历年真题
【二级建造师历年真题】 http:///file/3480
202_年全国二级建造师执业资格考试《市政公用工程管理与实务》真题 http:///file/3507
202_年全国二级建造师考试《建筑工程实务》真题及答案.pdf[/url] http:///file/3506
202_年全国二级建造师考试《建设工程施工管理》真题及答案.pdf[/url] http:///file/3505
202_年全国二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案.pdf[/url]http:///file/3413
202_年二级建造师建筑工程真题及答案详解.pdf[/url] http:///file/3400
202_年二级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案详解.pdf[/url] http:///file/3423
202_年二级建造师施工管理真题及答案解析(文字版).pdf[/url] http:///file/3390
202_年二级建造师法规及相关知识真题及答案解析(文字版).pdf[/url] http:///file/3504
202_年二级建造师考试《建筑工程》真题及答案解析(文字版.pdf[/url]http:///file/3499
202_年二级建造师《公路工程》考试真题.pdf[/url]
202_年二级建造师《市政公用工程》真题及答案.pdf[/url] http:///file/3503
202_年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题.pdf[/url] http:///file/3502
202_年二级建造师《建设工程施工管理》真题.pdf[/url] http:///file/3501
202_年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题.pdf[/url] http:///file/3497
202_年二级建造师《施工管理》真题及答案（文字版）.pdf[/url] http:///file/3500
202_年二级建造师《机电工程》真题及答案.pdf[/url] http:///file/3498
202_年二级建造师《法规及相关知识》真题及答案（文字版）.pdf[/url]http:///file/3379
202_年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题.pdf[/url] http:///file/3377
202_年二级建造师《建设工程施工管理》真题.pdf[/url] http:///file/3376
202_年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题.pdf[/url] http:///file/3375
202_年二级建造师《机电工程》真题及答案.pdf[/url]
202_年二级建造师《市政公用工程》真题及答案.pdf[/url] http:///file/3357
202_年二级建造师《建筑工程》考试试题及答案.pdf[/url] http:///file/3360
202_年二级建造师机电实务.pdf[/url] http:///file/3363
202_年二级建造师考试《建设工程施工管理》真题.pdf[/url]
第四篇：202_年二级建造师水利水电考试真题及答案解析
202_年5月二级建造师《水利水电管理与实务》考试真题
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.水泵铭牌上的效率是指泵的(A)效率。
A 最高 B平均 C 最小 D 正常
2.经纬仪照准操作的正确步骤是(A)
A 目镜调焦→ 粗瞄目标→ 物镜调焦→ 准确瞄准目标
B粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→ 准确瞄准目标
C物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标
D粗瞄目标→物镜调焦→目镜调焦→准确瞄准目标
3.中小型水利工程的普通混凝土配合比设计，骨料的含水状态一般以(B)为基准
A 饱和面干 B 干燥 C 气干 D 湿润
4.水工结构预应力混凝土的强度等级最小应为(C)
A C20 B C25 C C30 D C35
5.在龙口建造浮桥，沿龙口前沿抛投块料，使堆筑戗堤均匀上升的截流方法是(A)
A平堵法 B 立堵法 C 塞堵法 D 盖堵法
6.水利工程施工中，根据土的开挖方法和难易程度等将土分为(B)类
A 3 B 4 C 5 D 6
7.确定大体积混凝土浇筑的分块尺寸和铺层厚度的主要因素是混凝土(A)
A 运输浇筑能力 B 施工人员数量 C 施工现场环境 D 温度控制措施
8.水闸闸墩混凝土的温度裂缝，宜在(B)的情况下进行修补
A 高温季节，裂缝开度较大 B 低温季节，裂缝开度较大
C 高温季节，裂缝开度较小 D 低温季节，裂缝开度较小
9.水利施工现场的消防通道宽度最小应为(B)m。
A 3.0 B 3.5 C 4.0 D 4.5
10.水利工程施工现场照明使用的行灯电源电压最高为(D)V。
A 6 B 12 C 24 D 36
11.水利工程一般设计变更经审查确认后，应报(C)核备
A 项目法人 B 监理单位 C 项目主管部门 D 原设计审批部门
12.根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[202_]91号)，实施代建制的项目应在(B)中提出实行代建制管理的方案。
A 项目建议书 B 可行性研究报告 C 初步设计报告 D 工程开工申请报告
13根据《水利建设市场主体信用评价暂行办法》(中水协[202_]39号)，水利建设市场主体信用等级中，A级表示信用(D)。
A 好 B 一般 C 很好 D 较好
14.根据水利部202_年第57号公告颁布的《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》，水利工程工序施工质量验收评定中，监理单位申请后，应在(D)小时内进行复核
A 1 B 2 C 3 D 4
15.根据《小型水电站建设工程验收规程》(SL168-202_)，下列验收中，不属于小型水电站工程法人验收的是(B)。
A 分部工程验收 B 分项工程验收 C 单位工程验收 D 合同工程完工验收
16.根据《水利工程建设项目施工监理规范》(SL 288-202_)，监理单位对混凝土质量进行跟踪检测时，其试样应不少于承包人检测数量的(C)
A 3% B 5% C 7% D 10%
17.根据《中华人民共和国防洪法》，河道工程在汛期安全运用的上限水位是(C)
A 汛限水位 B 设计水位 C 保证水位 D 警戒水位
18.根据《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范(DL/T5199-202_)，防渗墙槽孔的清孔质量检查不包括(A)
A 孔深、孔斜 B 孔内泥浆性能 C 孔底淤积厚度 D 接头孔刷洗质量
19.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099-1999)，竖井单向自下而上开挖，距贯通面(B)m时，应自上而下贯通。
A 3 B 5 C 8 D 10
20.某单项合同额为1000万元的农村饮水工程，其注册建造师执业工程规划标准为(B)型。
A 大(2)B 中 C 小(1)D 小(2)
二.多项选择题(共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
21.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-202_)，确定临时水工建筑物级别的依据包括(BCE)等。
A 气候环境 B 保护对象 C 失事后果 D 抗震烈度 E 使用年限
22.水利工程实施中，钢绞线质量检验的主要指标包括(CDE)。
A 含碳量 B 屈服强度 C 极限强度 D 伸长率 E冷弯性能
23.水利工程施工中，确定截流龙口宽度及其防护措施的主要依据有(AB)。
A 龙口流量 B 龙口抗冲流速 C 截流方法 D 龙口附近地形 E 截流延续时间
24.下列混凝土拌合方式中，属于二次投料法的是(AB)。
A 预拌水泥砂浆法 B预拌水泥净浆法 C预拌水泥裹砂法 D预拌水泥石法 E 预拌砂石法
25.下列作业类别中，属于特殊高处作业有(ABE)。
A 雨天高处作业 B 夜间高处作业 C 雾霾高处作业 D 高原高处作业 E 抢救高处作业
26.根据《水利工程建设程序管理暂行规定》(水建【1998】16号，)水利工程项目可以进行施工准备的必要条件包括(ABE)。
A 初步设计已经审批 B 项目法人已经建立 C 施工详图设计满足施工需要 D 建设资金已落实 E 有关土地使用权已经批准
27.根据《防洪法》，防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为(BCD)。
A 泄洪区 B 洪泛区 C 蓄滞洪区 D 防洪保护区 E 行洪区
28.根据《关于贯彻质量发展纲要，提升水利工程质量的实施意见》(水建管【202_】581号)，水利工程建设质量方针包括(BCDE)
A 坚持质量第一 B 坚持以人为本 C 坚持安全为先 D 坚持诚信守法 E 坚持夯实基础
29.根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》(水建管【202_】178号)，小型病险水库除险加固项目政府验收包括(CE)。
A 分部工程验收 B 单位工程验收 C 蓄水验收 D 合同工程完工验收 E 竣工验收
30.下列验收管理文件中，属于水利水电工程注册建造师施工管理签章文件的有(ABCE)
A 验收申请报告 B 法人验收质量结论 C 施工管理工作报告 D 建设管理工作报告 E 代表施工单位参加工程验收人员名单确认表
案例
(一)背景资料
某中型水库除险加固工程主要工程内容包括：加固放水洞洞身，新建放水洞进口竖井、改建溢洪道出口翼墙，重建主坝上游砌石护坡，新建防浪墙和重建坝顶道路等工作。签约合同价为580万元，合同工期8个月，202_年12月1日开工，合同约定：(1)为保证安全度讯，除新建防浪墙和重建坝顶道路外，其余工作应在202_年5月15日前完成;(2)工程预付款为签约合同价的10%，当工程进度款累积达到签约合同的50%时，从超过部分的工程进度款中按40%扣回工程预付款，扣完为止，工程进度款按月支付，按工程进度款的5%扣留工程质量保证金。
承包人依据合同制定并经监理单位批准的施工网络进度计划如图1(单位：天，每月按30天计);
202_年12月1日工程如期开工，施工中发生如下事件：
事件1：因设计变更，导致“改建溢洪道出口翼墙”于202_年3月15日才开始，并因工程量增加，该工作持续时间将延长10天，项目部据此分析对安全度汛和工期的影响，重新编制了满足合同工期的施工进度计划。
事件2：承包人通知监理单位对防浪墙地基进行了检查。监理人员按约定的时间内到达现场。由于工期紧，承包人对防浪墙地基进行了覆盖。事后承包人按监理单位要求对防浪墙地基进行重新检查，承包人提出增加检查费用2万元的要求。
事件3：截至202_年5月底，承包人累计完成工程进度款为428万元，承包人提出了6月份工程进度款支付申请报告，经监理单位确认的工程款为88万元。
问题：
1.指出本工程施工网络进度计划的完工日期和“重建主坝上游砌石护坡”工作计划完成日期。
2.根据事件1，分别分析设计变更对安全度汛目标和合同工期的影响。
3.根据事件2，指出承包人做法的不妥指出，并说明原因。
4.根据事件2，指出增加检查费用由谁承担，并说明原因。
5.根据事件3，计算6月份承包人实际获得的工程进度款。(保留一位小数)
参考答案：
1.按网络节点进度计划可知：节点1：202_.12.1;节点2:202_.1.26;节点3:202_.3.11;4节点：202_.5.11(要求202_.5.15完工);节点5:202_.6.23;节点6:202_.7.28
202_年7月28日;202_年5月11日
2.事件1造成改建溢洪道出口翼墙开工延误50天，工作延长10天，总共延误60天，该工作总时差为55天
对安全度汛没有影响;致使合同工期延误5天
3.私自覆盖做法错误，按有关规定，对于隐蔽性工程，承包人首先自检，自检合格后通知监理单位共同抽检，抽检合格后由监理单位下达下一道工序开工令;
4.承包人，因为承包人私自覆盖。
5.工程预付款为 万元，当工程进度款累积达到290万开始扣除，截止202_年5月底，扣回的工程预付款为： 万元，因此6月份扣回的工程预付款为：58-55.2=2.8万元;
6月份的工程质量保证金： 万元
6月份实际支付88-4.4-2.8=80.8万元。
(二)背景资料
某新建排灌结合的泵站工程，共安装6台机组(5用1备)，设计流量为36m³/s，总装机功率为2700kw，泵站采用肘形进水流道，平直管出水流道，下部为块基形墩墙式结构，上部为排架式结构。某施工企业承担该项目施工，签约合同价为2900万元，施工过程中有如下事件：
事件1：为加强施工安全管理，项目部成立了安全领导小组，确定了施工安全管理目标和要求，部分内容如下：
(1)扬尘、噪音、职业危害作业点合格率95%
(2)新员工上岗前三级安全教育率98%
(3)特种作业人员持上岗证率100%
(4)配备1名专职安全生产管理员
事件2：项目部编制了施工组织设计，其部分内容如下：
(1)施工用电由系统电网接入，现场安装变压器1台;
(2)泵室基坑深7.5m，坡比1:2，土方使用明挖施工;
(3)泵室墩墙、电机层施工采用钢管脚手架支持，中间设置工通道;
(4)混凝土浇筑垂直运输采用塔式起重机。
事件3：项目监理部编制了监理规划，其中涉及本单位安全责任的部分内容如下：
(1)严格按照国家的法律法规的技术标准进行工程监理;
(2)工程施工前认真履行有关文件的审查义务;
(3)施工过程中履行代表项目法人对安全生产情况进行监督检查的义务。
问题：
1.根据《泵站设计规范》(GB50265-202_)，指出本泵站工程等别、规模及主要建筑物级别。
2.事件1中，新员工上岗前的“三级安全教育”是指哪三级?指出施工安全管理目标和要求中的不妥之处，并改正。
3.指出事件2中可能发生生产安全事故的危险部位(和设备)?
4.事件3中，监理单位代表项目法人对安全生产情况进行监督检查的义务包括哪些方面?
参考答案：
1.按流量、装机功率确定为：III等工程，中型，3级
2.厂级教育、车间级教育、班组级教育(企业、项目、班组);扬尘、噪音、职业危害作业点合格率95%，应为100%，新员工上岗前三级安全教育率98%，应为100%
3.变压器，基坑开挖、脚手架工程、塔式起重机
4.一是在发现施工过程中存在安全事故隐患时,应当要求施工单位整改.二是在施工单位拒不整改或者不停止施工时等情况下的救急责任,监理单位应当履行及时报告的义务.(P226)
(三)背景资料
某河道治理工程施工1 标建设内容为新建一座涵洞，招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》(202_年版)编制，工程量清单采用清单计价格式。招标文件规定：
1.除措施施项目外，其他工程项目采用单价承包方式。
2.投标最高限价490万元，超过限价的投标报价为无效报价。
3.发包人不提供材料和施工设备，也不设定暂估价项目。
投标截至时间10天前，招标人未接到招标文件异议，在招标和合同管理过程中发生如下事件：
事件1： 投标人A提交的投标报价函及附件正本1份，副本4份，函明投标总报价优惠5%，随同投标文件递交了投标保证金，投标保证金来源于工程所在省分公司资产。评标公示期结束后第二天，未中标的投标人A向该项目招标投标行政监督部门投诉，以投标最高限价违反法规为由，要求重新招标。
事件2：投标人B提交了已标价工程量清单(含已标价工程量清单计算附件)，投标报价汇总如表3所示。
投标报价汇总表
合同编号：XX-SG-01 项目名称：某河道治理工程施工1标
序号工程项目或费用名称单位工程量单价(元)合价(元)
1土方开挖m33000015450000
2土方回填m32000010200000
3干砌块石护坡(底)m360015090000
4浆砌块石护坡(底)m3***00
5混凝土工程(含模板)m***
6Ct20060001200000
7基础处理工程 10050050000
8设备制造与安装工程元 500000
9措施项目项***00
10D元 500000
合计4790000
事件3：合同中关于砌体工程的计量和支付有如下约定：
1.砌体工程按招标图纸所示尺寸计算的有效砌筑体以m3为单位计量;
2.浆砌块石砂浆按有效砌筑体以m3为单位计量
3.砌体工程中的止水设施、排水管、垫层及预埋件等费用，包含在砌体项目有效工程量单价中，不另行支付;
4.承包人按合同要求完成砌体建筑物的基础清理和施工排水等工作所需的费用包含在措施项目费用中，不另行支付。
问题：
1.依据背景资料，根据《中华人民共和国招标投标实施条例》、《水利水电工程标准施工招标文件》(202_年版)的相关规定，指出事件1中投标人A投标行为的不妥之处，并说明正确的做法。
2.指出“投标报价汇总表”中的C和D所代表的工程项目或费用名称。
3.事件2中，已标价工程量清单计算附件包含的内容有哪些?
4.指出并改正事件3合同约定中的不妥之处。
参考答案：
1.函明投标总报价优惠5%做法不妥，最终报价应该是优惠后的价格，优惠后的总价应该按修改的工程量清单中的相应报价，并附修改后的单价分析表或措施项，而不是直接从总价下浮多少;投标保证金来源于工程所在省分公司资产做法不妥，投标保证金必须从公司基本账户汇出;评标公示期结束后第二天做法不妥，应该在评标公示期间提出;以投标最高限价违反法规为由做法不妥，因为根据有关规定，投标报价不得高于投标最高限价。
2.C钢筋工程，D其他项目费用
3.分类分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目清单计价表、工程单价汇总和计算表、工程单价费(税)率汇总表等
4.1)砌体工程应该按照施工图纸计算的有效砌体体积;2)浆砌块石砂浆包含在砌体工程有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付;4)承包人按合同要求完成砌体建筑物的基础清理和施工排水等工作所需的费用，包含在砌体工程有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付。
(四)背景资料
某新建排涝泵站设计流量为16m³/s，共安装4台机组，单机配套功率400KW，泵站采用正向进水方式布置于红河堤后，区域涝水由泵站抽排后通过压力水箱和穿堤涵洞进入红河，涵洞出口设防洪闸挡洪。红河流域汛期为每年6-9月份，堤防级别为1级。本工程施工期 为19个月，202_年11月-202_年5月。施工中发生如下事件：
事件1： 第一个非汛期施工的主要内容有：1.堤身土方开挖、回填，2.泵室地基处理，3.泵室混凝土浇筑，4.涵身地基处理，5.涵身混凝土浇筑，6.泵房上部施工，7.防洪闸施工，8.进水闸施工。
事件2：穿堤涵洞第五节涵身施工过程中，止水片(带)施工工序质量验收评定如表4所示：
止水片(带)施工工序质量验收评定表 表4
单位工程名称/工序编号/
分部工程名称涵洞工程施工单位/
单元工程名称、部位第5单元施工日期/
项次检验项目质量标准检查(测)记录合格数合格率
A1片(带)外观表面平整、无乳皮、锈污、油渍、砂眼、钉孔、裂纹等所有外露的止水片均表面平整、无乳皮、锈污、油渍、砂眼、钉孔、裂纹等//
2基座符合设计要求(按基础面要求
验收合格)6个点均符合设计要求6100%
3片(带)插入深度符合设计要求2个点均符合设计要求2100%
4沥青井柱位置准确、牢固、上下层衔接好、电热元件及绝热材料埋设准确，沥青填塞密实/ /
5接头符合工艺要求15个接头均符合工艺要求15100%
B1片(带)
偏差宽允许偏差±5mm4.5、5.0、3.5、3.0、6.0480%
高允许偏差±2mm1.0、2.0、1.5、-3.0、0.5480%
长允许偏差±20mm15、17、10、30375%
2搭接长度金属止水片≥20mm，双面焊接15、20、23、25375%
橡胶、PVC
止水带≥100mm85、95、100、105、105、110、120、115675%
金属止水片与PVC止水带接头栓接长度≥350mm(螺栓栓接法)///
3片(带)中心线与接缝中心线安装偏差
允许偏差±5mm3.0、3.5、4.03100%
施工单位意见 A 检验结果 C 符合本标准的要求;B 逐项检验点合格率 D，且不合格点不集中分布。工序质量等级评定为：E
XX年XX月XX日
监理单位复核意见/
事件3：202_年3月6日，该泵站建筑工程通过了合同工程完成验收，项目法人计划于202_年3月26前完成与运行管理单位的工程移交手续。
事件4：档案验收前，施工单位负责编制竣工图。其中，总平面布置图(图A)图面变更了45%;涵洞出口段挡土墙(图B)由原重力式变更为扶臂式;堤防混凝土预制块护坡(图C)碎石垫层厚度由原设计的10cm变更为15cm。
事件5：202_年4月，泵站全部工程完工。202_年5月底，该工程竣工验收委员会对该泵站工程进行了竣工验收。
问题：
1.从安全度汛角度考虑，指出事件1中第一个非汛期最重要的四项工程。
2.根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程》(SL632-202_)，指出表4中A、B、C、D、E所代表的名称或数据。
3.根据《水利水电工程验收规程》(SL 223-202_)，指出并改正事件3中项目法人的计划完成内容的不妥之处。
4.根据《水利工程建设项目档案管理规定》(水办[202_ ]480号)，分别指出事件4中图A、图B、图C 三种情况下的竣工图编制要求。
5.根据《水利水电工程验收规程》(SL223-202_)，指出事件5中不妥之处，并简要说明理由。
参考答案：
1.第一个汛期安全度汛主要考虑堤防的安全性，所以非汛期必须完成：④涵身地基处理，⑤涵身混凝土浇筑，⑦防洪闸施工，①堤身土方开挖、回填
2.A代表主控项目，B代表一般项目，C代表100.0%，D代表78.6%，E代表：合格
3.202_年3月26日前完成与运行管理单位的工程移交手续不妥，工程移交应在工程投入使用验收后进行移交，在工程竣工验收鉴定书印发后60个工作日内必须完成移交。
4.图A和图B应重新绘制竣工图，要求如下：在说明栏内注明变更依据，在图标栏内注明竣工阶段和绘制竣工图的时间、单位、责任人，监理单位应在图标上方加盖并签署“竣工图确认章”;图C在原施工图上修改，要求如下：在说明栏内注明变更依据，加盖并签署竣工图章。
5.202_年5月底该工程竣工验收委员会对该泵站工程进行了竣工验收不妥;因为泵站工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并经过一个排水或抽水期后1年内进行。
第五篇：202_全国二级建造师考试真题及答案
202_年二级建造师考试真题及参考答案汇总
建筑工程实务真题及答案
一、单项选择题(共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1影响钢筋混凝土+C配箍率 2建筑物高度相同+C 圆形
3关于建筑石膏技术+D防火性能差 4水泥强度等级+B 3d和28d 5水准测量中+B HA+A-B 6最适合泵送+D 100 7立面铺贴+ D 满粘法
8根据相关规范门窗+ A 人造木板门 9关于建筑幕墙+D 在有镀膜 10闸浴间+A混凝土
11脚手架+D 安装红色的灯
12关于外用电梯+B 外用电梯底笼 13无需办理+C 现场食堂
14施工现场污水+B 市政管理
15关于施工现场临时用水+A 高度超过
16下列选项《民用建筑节能》+C 建材研制 17根据《建设工程项目管理》+ A 质量计划 18下列选项属于分部工程+ 屋面工程
19根据《建筑工程施工质量》+B 建设单位 20混凝土悬臂+D 100
二、多项选择题(共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上的符合题意的。至少1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)21对混凝土构件+B环境类别C混凝土强度 D混凝土保护层 22地基验槽+B持力层C有浅埋D浅部E设计 23关于大体积+A控制D掺入 24高强螺栓+A喷B砂轮C
25工程实施过程+A地基B主体D装饰
26根据《危险性较大》+A建设单位B总监C项目设计D项目专职 27影响施工现场+A施工条件B周边
28可以使用36v+B高度低于2.2米C 高温D有导电 29根据《建设工程施工专业分包》+A组织D确保 30根据《建筑内部装修》+A合格B防火D燃烧
三、案例分析题(共4题，每题20分)
案一 在施工过程中
（1）按照累加数列错位相减取大差法
5分（2）计划工期T=136 5分
（3）施工单位技术负责人审批，报总监理工程师同意批准后实施
5分
（4）（1）索赔成立，因为按照施工合同法，不可抗力造成的工程清理恢复费用应有建设单位承担。
（2）不成立。因为按照施工合同法，不可抗力造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担
（3）不成立，不可抗力造成的人员伤亡由各单位自己承担（4）成立。不可抗力造成的工期延后工期顺延 5分 案二:(1):事件一 4分
建设单位责任：对材料质量负责，提前24小时通知施工单位，支付保管费，检测费，入不提前通知，材料损失施工单位不负责
承包单位责任：材料进场核验是否于建设单位提供的一览表符合，不合格材料不得进场，负责材料送检(2):事件二 4分
原审核人审核，原审批人审批后形成《施工组织设计修改记录表》(3):事件二 4分
不合理,，将装饰班组由不同施工作业划分不同施工过程，按不同施工段按层组织流水施工
(4):事件三 ： 4分
凿除墙体空鼓部分，清理基层，涂刷界面挤，保证厚度分层施工，及时养护，重新组织验收
(5):事件四 4分
建设单位已投入使用，竣工日期即为使用日期，202_年9月18日 案三:(1)事件一 5分 不合理，建设单位不应当将一个本应该由施工单位自己完成的工作再分包给其他单位
(2)事件二 5分 书本上有。交叉作业（3）事件三中。5分 书本有。骨架隔墙
（4.）事件四 5分
按照原来数量的一倍进行抽检,原不合格重检，10%，不少于6间，离地0.8—1.5,离墙面0.5 , 案四: 预付款:1000*10%=100(万元), 2分 预付款起扣点:1000*60%=600(万元), 2分 6月份开始扣回预付款，6、7月份每月扣50万 4分
截止8月末累计支付工程款:80+160+170+180+160+130=880万元., 2分
结算之前累计支付工程款:1000*90%=900, 2分 万元,竣工结算:1000+5=1005万元 2分 保修金:1005*5%=50.25万元 2分 结算方式，单项、单位、总决算 4分
法规真题及答案
一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
1.取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A 登记
B 注册
C 备案
D 所在单位考核合格
2.行政法规的制定主体是（）。A 全国人民代表大会
B 全国人民代表大会常务委员会 C 国务院
D 最高人民法院
3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（）A 抵消
B 提存
C 混同
D 免除
4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（）年。A
1B 2 C 4 D 20 5.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（）。A 汇票
B 仓单
C 建设用地
D 应收账款
6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。A 转让
B 抵押
C 出资入股
D 投保火灾险
7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为202_万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。A 100 B 200 C 600
D 1000 8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式
B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包 C 建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D 国家提倡对建筑工程实行总承包
9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B 将专业工程分包给不具备资质的承包人 C 将劳务作业分包给不具备资质的承包人
D 未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人
10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。A 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标 B 该联合体成员签订共同投标协议
C 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标 D 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头
11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。A 评标价
B 投标报价
C 招标控制价
D 标底
12.在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是()。A 评标委员会成员的名单在评标结算前保密
B 评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名
C 项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取 D 评标委员会成员由二人组成。
13.经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人受到甲推出此次投标的书面通知，关于甲行为的正确说法是（A）。A 属于在投标有效期内撤回投标文件（属于要约的撤回）B 属于放弃中标
C 甲的要求不能被接受，必须继续参加投标 D 甲可向招标人申请退还部分投标保证金
14.关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（）。A 生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用
B 建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任 C 建设项目安全设施的使用单位应当对安全设施设计负责 D 某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内
15.生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（）。A 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员 B 3年内不得担任监理单位的主要负责人
C 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人 D 终身不得担任任何施工企业的主要负责人.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。A 本企业负责人
B 当地安全生产监督管理部门 C 县级以上地方人民政府
D 含（自治州。直辖市）安全生产监督管理部门.某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据（建设工程安全生产管理条例）此次事 故应由（）上报有关主管部门 A 幕墙分包企业
B 施工总承包企业
C 监理单位
D 建设单位.根据国务院（特种设备安全保障条例）从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（）批准。
A 县级以上人民政府
B 省级政府特种设备安全监督部门 C 国务院
D 国务院特种设备安全监督部门
19.房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是()。A 要求施工企业购买其指定的不合格消防器材
B 申请施工许可证时无须提供保证工程安全施工措施的资料 C 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确
D 甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门 20.关于建设单位安全责任的说法，正确的是(D)。A 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求
B 建设单位有权压缩合同约定的工期
C 建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业 D 建设单位应当根据工程需要 根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A 意外伤害保险属于非强制险 B 保险由建设单位办理
C 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费 D 保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止 22 基坑支护工程专项施工方案须经（）签字后实施。A 施工企业项目经理和现场监理工程师 B 施工企业负责人和建设单位负责人 C 建设单位负责人和总监理工程师 D 施工企业技术负责人和总监理工程师 企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（）月。（P85）A 1
B 2
C 3
D 6 根据建设工程质量管理条例对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。A 增加工程内部装修
B 建筑主体和承重结构变动
C 增加工程造价总额
D 改变建筑工程局部使用功能 建设工程施工总承包企业将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（）。
A 分包工程质量由分包企业负总责
B 分包工程质量由分包企业单独承担责任 C 总承包企业对分包工程质量承担连带责任
D 分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任 因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（）。A 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用
B 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔 C 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔 D 施工企业不负责保修，由建设单位自行承担维修 27 必须经总监理工程师签字的工作是（）。A 开工前的放线定位
B 分项工程验收
C 下一步工序
D 建设工程竣工验收 某施工企业在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的赔偿要求（）。A 只能由生产厂家承担
B 只能由供应商承担
C 只能施工企业自行承担
D 可向生产厂商提出赔偿
29.需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将相关资料向（）报批。A 公安消防机构
B 建设工程安全监督机构
C 建设行政主管部门
D 上级主管部门
30下列争议中，属于劳动争议的是（）。
A 企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议 B 公司股东李某因股息分配产生的争议 C 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议
D 进程务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议
劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（）年。（P132）A 6个月
B 1年
C 2年
D 5年
劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的规定，该处理结果为（）。（P126）A 该试用期限为劳动合同期限 B 按无效劳动合同处理
C 按无固定期限合同处理
D 按完成一定工作任务为期限的合同处理
用人单位与劳动者约定已一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。A 固定期限
B 无固定期限
C 以完成一定任务为期限
D短期
下列违约责任中，属于民事责任承担方式的是（）。A 警告
B 罚款
C 支付违约金
D 没收财产
35下列合同中，受合同法调整的是（）。A 婚姻
B 收养
C 买卖
D 行政
在合同法中，要约生效的时间为（）。A 要约人发出要约时
B 要约达到受要约人时
C 受要约人做出承诺时
D 受要约人承诺到达时
在建设工程招投标法中，投标的法律性质是（）。A 要约
B 要约邀请
C 反要约
D 承诺
受要约人超过承诺期发出的承诺，若要约人未做出认可该承诺的通知，责该承诺视为（）。
A 承诺超时
B 承诺延误
C 新承诺
D 新要约
在合同法中，以下情形属于无效合同的是（）。A 当事人无履约能力
B 当事人对合同有重大误解
C 违反法律规定的强制性规定
D 违反法定的形式
关于可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（）年内行驶。A 1个月
B 3个月
C 6个月
D 1年
关于待定合同的说法，正确的是（）。A 善意相对人不享有撤销的权利
B 效力特定合同的相对人拥有催告权
C 待定合同是生效合同
D 待定合同是无效合同
甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元货款，因乙怠于行使到期债权，又不能偿还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的（）。
A 丙不能以自己名义起诉甲
B 丙起诉甲实在行使代位权 C 丙起诉甲以50万元为限
D 丙的起诉费用由自己支付
下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（）。A 受让人明知债务人以不合理低价转让财产
B 债务人放弃到期的债权 C 债务人将巨额财产赠予他人
D 债务人将其全部财产转让
甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。A 甲公司名称变更
B 乙公司的法人代表变更
C 合同签约人变更
D 买卖数量变更
某项目设计费用为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得支持的价款为 A 24
B 27
C 30
D 42 46 关于担保的说法，正确的是（）。（实在看不清楚）D 以汇票作为
某建设单位出具的银行保函中，保证人为（）。A 监理单位
B 银行
C 建设单位
D 施工企业
定金合同以（）之时生效。A 当事人签字
B 合同备案
C 定金实际交付
D 主合同成立
王某在施工工地工作时 不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（）。A 行政调解
B 法院调解
C 仲裁调解
D 人民调解
一裁定终局体现了仲裁的（）特点。（P200)听老师说的也是独立特点 A 专业
B 自愿
C 独立
D 快捷
仲裁的保密性特点体现在他（）为原则。A 不开庭审理
B 不允许代理人参加
C 不公开审理
D 不允许证人参加
二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的选择中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错选、多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（BDE）一并发包 A代建
B 施工 C 监理
D 设计
E 设备采购
62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为ABDE A不违反法律
B、不违背社会公德 C．。。
D 不与第三人利益相冲突 E不与社会公共利益相冲突
63、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（ACE）A 建筑物
B 建设用地使用权 C 生产设备、材料
D 在建工程 E 在建船舶
64、项目监理在实施监理过程中，其主要监理依据有（BCD）A ISO质量体系
B工程建国家强制性标准 C工程设计文件
D施工企业管理制度
E建设工程施工合同
65、投标有效内，投标人有（AC）行为的，其投标保证金予以没收。A 撤回投标文件
B 补正投标文件 C放弃中标
D 澄清投标文件 E．说明（解释）投标文件
66、施工作业施工人员安全生产义务（ABC）A 使用劳动生产安全用具 B接受安生生产培训 C发现事故立即报告 D 抢救
E为自己。。
67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（BC）
A发生安全事故应由工人自负
B该条款为无效条款
C 施工企业应受行政处罚
D。。E施工企业负责人应受行政罚款
68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（BCD）
A对建设工程项目的安全生产负总责
B 落实安全生产责任制
C 制定安全生产规章制度和操作规程
D确保安全生产费用的专项使用 E根据工作特点组织制定安全施工措施 69、取得安全生产许可证的条件是（AB）
A 特种作业人经考核合格
B 职工参加工伤保险 C通过了安全生产管理体系认证
D 进行了安全评价 E 已办理安全。。
70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（ABDE）A保修范围
B保修期限
C质量保证金的退还方式
D质量保证金预留比例 E保修责任
71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（AE）A 建立进货验货制度 B．。产品。。
C 对使用有瑕疵的产品进行说明
D 为扩大销售，对。。
E快过期的产品降价销售
72、某交通施工穿越噪声敏感区域。。，下列说法正确的是（BCE）A 禁止一切夜间施工
B 因特殊需要进行夜间施工的，须获批准 C必须公告安民 D．。
E在开工15日前。。。。行政主管部门报告
73、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有（DE）A 扣身份证
B扣押职称
C。。
D签订专业技术培训服务违约金
E签订竞业
74、建设工程合同属于（CD）
A有名合同
B实践合同 C 要式合同
D有偿合同 E单务合同
75、应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（ACE），有权行使抗辩权 A 经营状况严重恶化
B法定代表人并追究刑事责任 C．丧失信誉
D企业负有较大债务 E转移财产试图躲避债务
76、合同权利文件终止时，不影响（ABC）之效力 A结算条款
B 清理条款 C 仲裁条款
D 担保条款 E．。
77、民事违约责任的承担方式有（ABC）
A赔偿损失
B采取。。C定金。
D 精神损失赔偿 E 赔礼道歉
78、建设单位。。，根据《民事诉讼法》。。，建设单位可以将（BC）列为其被告 A。代理机构
B总承包企业 C 分包企业
D实际施工人 E 建设行政主管部门
79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（BE）A当事人必须在开庭前提出回避申请
B当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出 C．。代理人的家属仅担当翻译人的，无需回避
D人民法院的回避决定个，可以口头或书面形式提出
E 申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作 80、关于仲裁协议的说法，正确的有（ADE）A 仲裁协议应当是书面形式
B仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可 C仲裁协议必须在争议发生前达成
D没有仲裁协议，也就无法进行仲裁
E仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权
施工管理真题及答案
