第一篇：电力施工合同书

电力施工合同书

甲方：运城空港开发区云湖文化产业开发有限公司 乙方：运城空港新区新港水电服务有限公司

受甲方委托，确定该工程交由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：

一、工程概况：

1、工程名称：云湖村。

2、工程地点：东花园。

3、工程工期：自合同签订之日起5日内完成。

二、施工工程量

1、安装VLV电缆线500米，电缆沟开挖回填。

2、安装一块配电柜。

3、具体详见附表。

三、工程价款及付款方式：

1、本工程价款附清单壹份，总价款为60000元整。

2、付款方式：合同签订后，甲方支付乙方50000元的材料购置款，待工程验收合格后由甲方一次性将剩余工程款付给乙方。

四、甲方职责

1、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解

决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。

2、根据国家现行规范组织工程验收。

3、协助施工单位抓好安全文明生产。

五、乙方职责

1、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通（车辆、人身）事故由乙方负责。

2、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。

六、其它

1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。

甲方：运城空港开发区云湖乙方：运城空港新区新港

文化产业开发有限公司水电服务有限公司

代表签字 ：代表签字 ：

签订日期：年月日

第二篇：电力施工合同书

电力施工合同书

（**********楼10KV配电工程）

建设单位：**********地产有限公司

施工单位：*****************公司

电力施工承包合同书

建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程法规》、《电力行业标准》、《电力安装工作规程》及国家电网的相关法律法规和有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，甲方将**********楼建设项目的电力安装工程承包给乙方，制定以下条款：

一、工程名称：***************楼10KV配电工程

二、工程地点：************

三、工程内容：

（公变部分）以甲方采用供电公司居民用电方案为基础，向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工；工程内容如下：从取10KV电源始端至建筑各住户低压配电箱计量装置前的所有内容。包括：按甲方提供的住户数配置单位面积的供电容量（按国家商房规定），并以为据向供电公司报装，满足住宅小区的供电容量设备，办理住宅小区每户的用电资料及计量表和资料；设备要有国家电网入网许可证及供电公司认可，甲方备案；安装位置及方式要提前告知甲方；低压柜至住户表箱配置及施工以供电公司设计图纸为准为准；经甲方允可、协

商，方能施工；含土建及电缆井沟道建设。

（专变部分）以甲方采用供电公司商业用电方案为基础，向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工；工程内容如下：由公变预留专变高压出线柜为10KV电源接入点，接入至专变箱式变电站，低压出线至地下室低压电缆分接箱，电梯双电源切换箱，和消防双电源切换箱。发电机低压出线连接至电梯双电源切换箱，消防及给排水双电源切换箱。（含所有终端配电箱，配套发电机组不在本工程范围内）计量方式采用高供低计。

承包内容：

1、**************楼项目的永久性用电工程，由供电公司提供的供电接入点到*********小区配电房及94户三相用户表、86户居民用户表止。

2、所有公变、专变的电力安装工程。其中包含的开关、高压电缆、变压器及高、低压配电柜、户表等所有材料设备、地下室动力（给排水电、消防和公共用电三级电箱接点，发电机组双切换箱、接入电梯房的电缆、低压配电箱、备用照明）。

3、所有土建工程由乙方负责，如有遗漏的子项目分部工作内容有乙方按要求完工。

四、承包方式：以总价包干形式；包安全、质量、报装、施工、检验合格、验收合格、通电；包工程的全部设备材料及附助材料、施工措施费、电力设计费、施工协调费、检测验收费、乙方应缴的各项税费、即户表前的一切费用（含户表）；

五、设备及材料购置：本工程所有设备材料由乙方负责提供。

七、工期要求：工程工期为100个工作日（从合同签订日起开始计算）。由于乙方原因延误工期，每延误一天扣建工程款1000元人民币；由于甲方原因延误工期，由乙方发来联系函，甲方确定延期时间，予以从原工期中顺延。

八、甲方工作

1．协调解决施工中出现的交叉及接口等协调事宜

2.配合乙方做好与当地政府部门的报装资料提供、协调工作 3．参与质量检验，验收管理工作

九、乙方工作

乙方应承担以下工作，如造成工期延误和财产损失，则应由乙方予以赔偿，而且不能顺延工期：

1.负责本工程所需全部材料和设备的验收，标识，使用。运抵现场物质全部由乙方负责物质仓储；

2.负责按照设计文件及本合同要求进行施工，并在确保工程质量的情况下，保质保量按时完成施工任务，资料及时交甲方备案存档； 3.遵守现场有关安全，文明施工的规章制度，全面负责施工人员及设备的安全，使施工工地保持良好的秩序。

4.乙方负责做好已完工尚未交付给甲方的工程保护工作，保护期间发生损坏，丢失造成的费用由乙方负责；

5.负责甲方单位和质监部门对工程进行监督或协调，确保工程按设计要

求安装施工。

十、合同价款：

2栋1-16层，1栋1-11层总面积：22189.92 ㎡（不含架空层建筑面积），本工程一切包干价 58 元／㎡，总造价1287015.00元人民币，大写：（壹佰贰拾捌万柒仟零壹拾伍元整）。

十一、付款方式：合同签订后设计阶段费用甲方代付电力公司。设计完成，乙方主要材料到场，甲方向乙方支付总合同金额的30%，工程安装调试完成、通过电力部门验收合格、具备送电条件付合同总金额的 60%，乙方办理完送电及资产移交手续，甲方在5日内支付剩余全部工程款。

十二、安全文明施工

乙方在施工全过程中应认真贯彻电力建设关于安全施工的有关规程、规定和方法，制定切实可行的安全施工措施,实现安全文明施工,并对本工程的安全生产负责.如乙方在施工过程中发生人员伤亡事故,其一切责任均由乙方自行承担.事故造成甲方损失也应由乙方负责赔偿.十三、工期延误及处理

1.在施工过程中，如遇下列情况，应顺延工期 由于人力不可抗拒的自然灾害造成的工期延误 由于设计变更工程量调增较大造成的工期延误

2.乙方应在以上情况发生5天内，就延误的内容和因此发生的费用调整

向甲方代表报告，经甲方代表5天内答复确定工期是否顺延

十四、检查及返工

1.乙方应认真按照电力建设施工及验收技术规范，设计要求和甲方代表依据合同发出的指令组织施工，随时接受甲方和相关部门的检查，为检查提供便利条件，并按上述部门的要求进行返工和整改，承担由于自身原因导致返工整改的费用。

2.以上检查合格后，又发现因乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

十五、工程质量

乙方竣工工程的质量应符合电力工程安装、施工及验收规范达到电力行业质量检验评定优良级标准；设计要求，质量验收不合格应进行返工，整改并承担返工费用，工期不予顺延。

十六、争议与仲裁

在合同在执行中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商达不成协议时，可向建设工程所在地的人民法院提起诉讼，但在诉讼期间不影响合同的继续履行。

十七、其它

1.本合同自甲乙双方签字之日起生效。

2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

代表：（签字）

年

月

代表：（签字）年

月

日 日

第三篇：电力委托施工合同书（范文模版）

委托施工合同书

哈尔滨电力实业集团公司呼兰分公司

为确保工程顺利进行，明确双方权力、义务、经济责任，应甲

方要求，经双方协商，签订如下协议：

甲方：黑龙江伸马房地产开发有限公司

乙方：哈尔滨电力实业集团公司呼兰分公司

一、（1）建设单位：黑龙江伸马房地产开发有限公司

（2）工程名称：伸马梧桐湾用电工程（0.4KV电缆部分）

（3）工程地址：利民开发区

（4）工程内容：新设电缆转接箱40台，新设0.4KV电缆

二、施工图，预算结算及工期

甲方负责提供施工图（施工图须经哈局生技批准）经甲乙双方会审后，方可制定预算（也可一次性决定工程造价），工期根据施工现场情况甲乙双方协商决定。

三、工程资金结算方法

（1）预算资金：1,060,045.14元

（2）结算资金：900,000.00元

四、执行预决算

甲方在收到乙方给付的预算书，并经预审，再把施工现场全部电缆铺设完毕（根据工程量）给付工程款的50%，在正式送电时，把余下的50%工程款全部付清。

五、双方权利及义务

甲、乙双方应严格执行双方约定的各项条款，甲方有权监督工程款在工程上的使用情况，甲方应积极配合乙方协调施工现场各方面关

系，乙方必须做到文明施工、保证质量，严格按工艺标准进行施工。交工时必须达到图纸要求的各项指标，双方应通力合作、相互配合，各自严格履行职责，双方各设专人负责工程有关技术业务等问题的日常联系工作。

六、竣工验收与保修

1、工程竣工后，乙方即提出竣工验收报告，由甲方组织有关电业监察部门进行验收（也可由乙方代办）。

2、竣工送电前，如果需要带电作业接过引，乙方协调电业部门统一安排带电作业时间，其费用由甲方单独与带电作业单位结算。

3、工程验收合格后，由乙方负责协调当地电力部门验收送电。

4、乙方对所承包的工程实行一年的保修期。

七、争议的处理

合同协议条款生效后，甲、乙双方应认真履行，在工程建设过程中双方因协议发生争议，首先请当地电力主管部门调解。经调解后，双方未达成协议的，可向工程所在地的建设行政管理部门申请解决。

八、其它

电力工程建设施工过程中及工程完工送电时，甲乙双方应严格执行安全施工及电力安全有关的规章制度，因违章造成的人身及其它事故各负其责。因自然因素造成乙方不能按时完工，工期顺延。

九、本合同为一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

十、工期202_年月日

至202_年月日

甲方代表：公章：

乙方代表：公章：

签约日期：202_年月日

第四篇：电力施工

甲方：辽宁省XXXXXX供电公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力XXXX供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条 工程概况

一工程名称：

二工程内容：

三工程地点：

四设计单位：

五工 期：

六质量标准：

七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

第二条 合同使用的语言文字、标准和适用法律

一合同语言：汉语

二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。

三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

第三条甲乙方驻工地代表

一甲方项目负责人：

二乙方项目负责人：

三工程甲方代表 ：负责施工全过程工程质量检查。

第四条 甲方工作

一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

二负责组织辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

第五条乙方工作

一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。

二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。

六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第六条 工程质量等级

一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

二质量评定部门：辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

第七条 验收和重新检验

一甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力XXXXXX供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

三 隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。

第八条 工程预付款

本工程开工前不预付工程款。

第九条 工程款支付

一工程款支付方式：支票

二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。

第十条 竣工决算

一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

二 乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。

三 保修金和支付方式：按工程决算款20%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。

第十一条 保修条款

一 保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

二 保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

第十二条 争议

因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由营口市仲裁委员会仲裁。第十三条 安全施工

在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由

乙方承担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。

第十四条 合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

第十五条 附加条款

合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：辽宁省XXXX供电公司

负责人：

经 办 人：

年月日

乙方: XXXX供电公司

法人代表：

经 办 人：

年月日

第五篇：电力工程施工合同书

电力工程施工合同书

工程名称：

建设单位：

施工单位：

年月日

10KV

配电工程施工合同

甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司

乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司

受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。

一、工程概况：

1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。

2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。

3、工程内容:以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。

二、工程的承包及付款方式

1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。

2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。

3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。

三、工期

1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为202_年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。

2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。

四、工程质量及安全

1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。

2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。

五、双方责任

甲方责任：

1、按本协议的要求支付此项工程款。

2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。

3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问

题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。

4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。

5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。

乙方责任；

1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。

2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。

3、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，如因乙方责任发生的安全事故，其责任费用由乙方承担。

4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方原因造成的工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。

六、其他约定

1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因不可抗力原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。

2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应承担违约责任。乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任。

3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷承担全部责任。

4、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。

5、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题，本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已完工程：A：合同确无法履行；B：双方协议停止施工；C：法院要求停止施工。

7、本合同附件具有同等法律效力。

8、本合同经双方签字盖章生效，一式肆份，甲乙双方各两份。

甲方：湖南尚美尔投资有限公司

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：

账号：

乙方：湖南亨通电力有限公司法定代表人： 委托代理人： 开户银行：建行长沙芙蓉路支行 账号：4300***06364签定日期：年月日