第一篇：2009年一级建造师考试法律法规真题和答案

2009年一级建造师考试真题和答案《建设工程法规及相关知识》

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1国家-级建造师执业资格的注册管理机构是（）。

A．省级建设行政主管部门

B．人事部或其授权机构

C．建设行业协会

D．建设部或其授权机构

2国家一级建造师的主要执业范围是（）。

A．担任建设工程项目施工的项目经理

B．担任建设工程项目评估人员

C．从事建设工程项目咨询工作

D．从事建设工程项目预算工作

3民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人（）。

A．言行要有法律根据

B．作出承诺

C．语言规范

D．表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致

4以下关于时效中止的正确表述是（）。

A．因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止

B．因原告起诉，诉讼时效中止

C．因被告应诉，诉讼时效中止

D．因证人要求，诉讼时效中止

5大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按（）顺序办理相应手续。

A．工程发包--报建登记--签订施工承包合同--申领施工许可证

B．报建登记--申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同

C．申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同--报建登记

D．报建登记--工程发包--签订施工承包合同--申领施工许可证

6．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（）。

A．注册资本．专业技术人员和技术装备

B．流动资金．专业技术人员和突出业绩

C．注册资本．专业管理人员并依法设立

D．流动资金．专业管理人员和资格证书

7．施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（）。

A．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任

B．分包单位可以不承担法律责任

C．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任

D．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

8．下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（）。

A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务

B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改

C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改

D．工程监理单位可以转让工程监理业务

9．建设工程实施监理前，（）应当将委托的工程监理单位．监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。

A．建设行政主管部门

B．行业协会

C．监理单位

D．建设单位

10．依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。

A．50

B．100

C．200

D．500

11．招标投标活动应当遵循的原则是（）。

A．公开、公平、公正和最低价中标

B．自愿、公平、公正和等价有偿

C．公开、公平、公正和诚实信用

D．自愿、公平、等价有偿和诚实信用

12．招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于（）的规定。

A．招标人

B．投标人

C．评标人

D．招标人和投标人

13．《招标投标法》规定的招标方式是（）。

A．公开招标．邀请招标和议标

B．公开招标和议标

C．邀请招标和议标

D．公开招标和邀请招标

14．投标人应当具备（）的能力。

A． 编制标底

B．组织评标

C．承担招标项目

D．融资

15．同一专业的单位组成联合体投标，按照（）单位确定资质等级。

A．资质等级较高的 B．资质等级较低的 C．联合体主办者的 D．承担主要任务的

16．某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）。

A．有效

B．无效

C．经澄清说明后有效

D．在招标人同意接受的情况下有效

17．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）。进行。

A．当天公开

B．当天不公开

C．同-时间公开

D．同一时间不公开

18．安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（）。

A．同时设计，同时施工，同时竣工验收

B．同时设计，同时施工，同时投入使用

C．同时论证，同时评价，同时投资

D．同时投资，同时施工，同时评价

19．生产经营单位使用涉及生命安全．危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。

A．专业检测机构检测合格，取得安全标志

B．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C．专业检验机构检验合格，申请安全使用证

D．健立专门安全管理制度，定期检测评估

20．安全生产监督检查人员的职权之一是（）。

A．财务报表审查权

B．责令紧急避险权

C．现场调解裁决权

D．设备物资检验权

21．建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（）的应急救援人员。

A．专职

B．兼职

C．专职和兼职相结合 D．消防单位

22．《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。

A．编制安全技术措施及专项施工方案

B．审查安全技术措施及专项施工方案

C．报告安全生产事故隐患

D．承担建设工程安全生产监理责任

23．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。

A．办公区与生活区

B．备料区与作业区

C．办公、生活区与备料区

D．办公、生活区与作业区

24．施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A．１次

B．2次

C．3次

D．4次

25《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。

A．使用许可证和产品合格证

B．产品许可证

C．生产许可证

D．生产许可证和产品合格证

26．建设工程质量，（）实行政府监督管理。

A．可以

B．必须

C．不必要

D．不需要

27．建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时,应当向建设单位出具（）。

A．质量保证书

B．咨询评估书

C．使用说明书

D．质量保修书

28．《建设工程质量管理条例》规定，（）对分包工程的质量承担连带责任。

A．监理单位与分包单位

B．建设单位与分包单位

C．总承包单位与分包单位

D．设计单位与分包单位

29．《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限应当由（）。

A．法律直接规定

B．发包人与承包人自主决定

C．法律规定和发承包人双方约定

D．发包人规定

30．《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。

A．2年和3年

B．5年和合理使用年限

C．2年和5年

D．2年和合理使用年限

31．工程建设标准是指建设工程设计．施工方法和安全保护的（）及有关工程建设的技术术语、符号、代号、制图方法的一般原则。

A．常用的技术规定

B．特殊的技术要求

C．统-的技术要求

D．强制的技术要求

32．涉及保障人体健康，人身财产安全的标准应当是（）。

A．国家标准

B．行业标准

C．强制性标准

D．推荐性标准

33．《环境影响评价法》规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

A．2年

B．3年

C．4年

D．5年

34．环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（）进行。

A．分别

B．同时

C．交叉

D．顺序

35．建设工程一切险保险合同于 2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为 2004年 3月 20日。为保证工程如期开工，承包人于 2004年 3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。

A． 2004年3月1日

B． 2004年3月20日

C．2004年3月10日

D．2004年3月18日

36．下列各项，属安装工程一切险除外责任的是（）造成损失。

A．电路短路．过电压

B．离心力引起的结构断裂

C．结构缺陷及合同罚款

D．一般性盗窃

37．某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（）通知用人单位。

A．10日

B．20日

C．15日以书面形式

D．30日以书面形式

38．安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。

A．执行国家劳动安全卫生规程和标准

B．为劳动者办理意外伤害保险

C．对劳动者进行劳动安全卫生教育

D．对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

39．对《环境保护法》关于污染者付费的不正确理解是（）。

A．谁污染，谁治理

B．付费即可免责

C．谁开发，谁保护

D．污染者必须承担治理污染．保护环境的责任

40．下列各项，《水污染防治法》未作禁止规定的是（）。

A．向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物

B．向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废物

C．向水体排放热水

D．向水体排放、倾倒放射性固体废物

41．下列各项，《固体废物污染环境防治法》未作禁止规定的是（）。

A．境外废物进境倾倒.堆放.处置

B．进口不能用做原料的固体废物

C．进口可以用做原料的废物

D．经中国境内转移危险废物

42．在城市市区噪声动感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。

A．经附近居民所在单位的同意

B．在居民小区代表监视下施工

C．公告附近居民

D．经居民小区业主委员会同意

43．《消防法》未作持证上岗要本的人员是（）。

A．电焊作业人员

B．气焊作业人员

C．消防器材经销人员

D．自动消防系统操作人员

44.《消防法》未作禁止性规定的是（）。

A．携带火种进人生产，储存易燃易爆危险物品的场所

B．使用明火作业

C．销售未经合法检验机构检验的消防产品

D．使用不符合标准的消防器材

45．《建设工程勘察设计管理条例》规定，（）未经县级以上建设行政主管部门或者交通.水利等有关部门审查批准的，不得使用。

A．勘察文件

B．设计方案

C．施工图设计文件

D．施工组织设计文件

46．企业的设立、变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下不属于办理登记的是（）。

A． 企业分立

B．法定代表人更换

C．对外投资

D．公司破产

47.有限责任公司经营规模较大的，设立监事会，其成员最低为（）。

A．3人

B．5人

C．7人

D．9人

48．纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外。从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。

A．千分之三

B．千分之五

C．万分之三

D．万分之五

49．承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。

A．受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

B． 承诺中增加的建议性条款

C．承诺中要求增加价款

D．受要约人对合同履行方式提出独立的主张

50．《合同法》规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人（）。

A．可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权

B．可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权

C．可以向仲裁机构以债务人的名义行使债务人的债权

D．行使代位权的必要费用，由债权人负担

51．《合同法》规定，先履行一方行使抗辩权的做法是（）。

A．有权中止合同的履行

B．有权终止合同的履行

C．无权中止履行合同

D．有权变更合同的履行

52．甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。

A．视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿

B．视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿

C．视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿

D．直接要求甲承包人赔偿

53.《合同法》规定，违约责任除另有规定外，实行（）原则。

A．过错责任

B．严格责任

C．损害赔偿

D．公平合理

54.当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。

A．只能采用违约金

B．由违约一方选择采用违约金或定金

C．由非违约方选择采用违约金或定金

D．同时采用违约金和定金

55．一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。

A．5

B．6

C．7

D．8

56．依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。

A．建设资金未能按计划到位的施工暂停

B．发包人改变项目建设方案的工程停建

C．传染病流行导致施工暂停

D．征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误

57．合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从（）之日开始。

A．合同订立

B．合同开始履行

C． 一方向仲裁机构申请撤销合同

D．仲裁机构裁定为可撤销合同

58．担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（）。

A．保证

B．抵押

C．留置

D．定金

59．甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。

A．甲方未将变更事项通知丙方，损失由甲乙双方承担

B．甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半

C．丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任

D．甲方未将变更事项据知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任

60．按照《担保法》的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。

A．建筑物

B．构筑物

C．依法可以转让的股票

D．土地

61．下列选项，属债权合同的是（）。

A．监护合同

B．买卖合同

C．行政合同

D．劳动合同

62．以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（）。

A．仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员

B．由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员

C．仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名

D．仲裁庭由当事人各方选定。名仲裁员组成

63．当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（）。

A．鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的 B．鉴定程序严重违法的 C．鉴定结论经过质证认定的 D．鉴定结论明显依据不足的

64．合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。

A．可以委托工商行政管理部门执行

B．不可以强制执行

C．授权人民法院强制执行

D．移交检察机关强制执行

65．中国仲裁协会是（）。

A．国家行政机关的组成部分

B．国家司法机关的组成部分

C．国家事业单位的组成部分

D．依法成立的社团法人

66．以下各项，施工合同质量纠纷成因表述错误的是（）。

A．建筑材料没有注册商标

B．监理制度不严格

C．建设单位不顾实际地降低造价，缩短工期

D．施工单位在施工过程中偷工减料

67．《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（A．情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告

B．处中标项目金额5％以上10％以下的罚款

C．对单位直接负责人处单位罚款金额1％以上5％以下的罚款

D．情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照

68．行政处分的方式是（）。

A．没收非法财产

B．吊销营业执照

C．行政拘留

D．记过、撤职、开除等

69．下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。

A．有期徒刑

B．警告

C．没收违法所得

D．拘留

70．下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（）。

A．有损害事实发生

。）

B．违反职业道德规范

C．存在违法或损害行为

D．违法行为与损害事实有因果关系

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71．以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（）。

A．合同

B．志愿服务

C．侵权行为

D．不当得利

E．无因管理

72.工程建设法律关系的构成要素是指（）。

A．主体

B．形式

C．客体

D． 内容

E．目标

73.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（）等。

A．著作权

B．专利权

C．商标权

D．商业秘密

E．肖像权

74．实用新型取得专利权的条件包括（）。

A．新颖性

B．竞争性

C．创造性

D．垄断性

E．实用性

75.建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（）。

A．将建筑工程肢解发包

B．承包人将其承包的建筑工程分包他人

C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

D．分包人将其承包的工程再分包

E．两个不同资质等级的单位联合共同承包

76.《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，己经（）。

A．取得建设工程规划许可证

B．确定建筑施工企业

C．已签订委托监理合同

D．办理工程质量、安全监督手续

E．审查通过施工图设计文件

77．《招标投标法》规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（）。

A．逾期送达的 B．未送达指定地点的 C．未按规定格式填写的

D．无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 E．未按招标文件要求密封的

78.下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（）。

A．投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价

B．投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以低价位中标

C．两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标

D．投标者借用其他企业的资质证书参加投标

E．投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标

79.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括（）的培训。

A．取得专业技术资格证书

B．必要的安全生产知识

C． 有关的安全生产规章制度

D．岗位的安全生产操作技能

E．专业学历教育

80．从业人员在安全生产活动中的义务包括（）。

A．正确佩戴和使用劳动防护用品

B．掌握本岗位工作所需的安全生产知识

C．制定安全生产事故的处理程序

D．绝对服从作业指挥

E．发现事故隐患立即向新闻媒体披露

81.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具.机械设备.施工机具及配件必须（）。

A．由专人管理

B．堆放在特定位置

C．定期检查.维修和保养

D．建立相应的资料档案

E．按照国家规定及时报废

82.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料包括（）。

A．建设项目立项批准文件

B．工程竣工验收备案表

C．工程竣工验收报告

D． 施工单位签署的工程质量保修书

E．施工中有关质量检测数据和试验资料

83．《建设工程质量管理条例》规定。任何单位和个人对建设工程的质量事故.质量缺陷都有（）。

A．检举权

B．处理权

C．控告权

D．投诉权

E．检验权

84．施工单位必须按照工程设计要求.施工技术标准和台同约定，对（未经检验或检验不合格的，不得使用。

A．建筑材料

B．周转材料

C．建筑构配件

D．设备

E．商品混凝土

85.工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（）。

A．验收程序是否合法

B．施工单位质量行为是否合法

C．竣工验收资料是否齐全

D．实体质量是否存有严重缺陷

E．竣工结算是否完成

86．《合同法》规定，要约邀请包括（）等。

A．拍卖公告

B．招标公告

C．递交投标文件

D．招股说明书

E．寄送价目表

87.《合同法》规定，合同内容一般包括（）等条款。

A．标的 B．数量.质量

C．价款或者报酬

D．签订地点

E．解决争议的方法

88．当事人对合同质量约定不明确的．（）。

A．有国家标准的，按国家标准执行

B．没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行）进行检验，C．没有国家标准.行业标准，有地方标准的，按地方标准执行

D．没有国家标准.行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行

E．国家鼓励企业采用国际质量标准

89．当事人在订立合同过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

A．不履行合同意向

B．假借订立合同，恶意进行磋商

C．因经营状况严重恶化而不签订合同

D．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

E．有其他违背诚实信用原则的行为

90.《合同法》规定，有（）情形的，合同无效。

A．乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同

B．恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益

C．以合法形式掩盖非法目的 D．损害社会公共利益

E．违反法律.行政法规的强制性规定

91．《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（A．在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

B．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行

C．逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行

D．逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行

E．逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行

92．《合同法》规定，合同效力表述正确的有（）。

A．不得约定解除合同的条件

B．可以约定合同生效的条件

C．附生效条件的合同，自条件成就时合同生效

D．附解除条件的合同，自条件成就时失效

E．附生效期限的合同，自期限届至时生效

93．《合同法》规定，合同变更表述正确的有（）。

A．变更必须采用书面形式

B．当事人可以将合同转让给他人

C．当事人经过协商可以改变某些条款的约定

D．必须以明确的新条款内容更换相应条款内容

E．变更的条款对当事人双方有约束力

94．《合同法》规定，解除合同表述正确的有（）。

A．当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同

B．当事人协商一致可以解除合同

C． 因不可抗力致使不能实现合同目的）。

D．一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理

E．合同解除后，当事人均不再要求有方承担任何责任

一、单选

1-20 DADAB ADBDC CADCB CCBAB

21-40 BADAD BDCCD CCDBC CDBBC

41-60 CCCBC CABBA ADBBD CAAAC

61-70 BACCD ADDAB

二、多选

71-75 ACDE ACD ABCD ACE ACD

76-80 ABCE AB ABE BCD AB

81-85 ACDE BCDE ACD ACDE ACD

86-90 ABDE ABCE ABCE BDE BCDE

91-94 ABD BCDE ACE BCD

第二篇：2009、2011一级建造师法律法规真题及答案

09 年一级建造师建设工程法规考试真题

一、单项选择题(共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意)。

1.关于推荐性标准，下面说法正确的是()。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】A 【解析】根据《标准化法》第七条的规定，国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。《标准化法》第十四条规定，强制性标准，必须执行。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。违反了关于强制性标准的规定，要承担相应的民事、行政乃至刑事法律责任。对于推荐性标准，虽然不是国家强制执行的，但是一经约定采用，即在当事人之间将产生法律约束力。

2.某工程在9 月10 日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9 月15 日发包人与承包人共同 检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9 月17 日发包人将依 法单方解除合同的通知送达承包人，9 月18 日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为()。

A.9 月10 日 B.9 月15 日 C.9 月17 日 D.9 月18 日

【答案】C 【解析】《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。《合同法》第九十六条规定，当事人一方依照本法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。

3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的()，按照法定标准给予征地补偿。

A.原用途 B.生产能力 C.经济价值 D.区位

4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决，C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是()。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

6.关于表见代理的错误说法是()。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3 年。

A.安全 B.重大死亡

C.死亡 D.重伤

8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的 债务，则下列说法正确的是()。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采 取的强制执行措施是()。

A.冻结 B.查封 C.拍卖 D.提存

10.某工程项目标底是900 万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700 万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。

A.700 万元 B.800 万元

C.900 万元 D.1000 万元

11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3 个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是()。

A.劳动合同 B.借款合同

C.劳务分包合同 D.房屋租赁合同

13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

14.按照合同的约定，2007 年1 月1 日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7 月1 曰至8 月1 日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12 月3 日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007 年12 月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是()。

A.2007 年7 月1 日至8 月1 日之间诉讼时效中止

B.2007 年12 月31 日起诉讼时效中止

C.2007 年12 月3 日诉讼时效中断

D.2007 年7 月1 日至8 月1 日之间诉讼时效中断

15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当()。

A.对王某实行货币补偿 B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换 D.对王某实行房屋产权调换

16.《建筑业企业资质管理规定》属于()。

A.行政法规 B.一般法律

C.司法解释 D.部门规章 17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是()。A.旅工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。

A.物证 B.勘验笔录

C.书证 D.视听资料

19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误 B.投资失控

C.质量事故 D.施工组织环

20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地 B.合同签订地

C.乙方所在地 D.建设工程所在地

21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止

B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是()。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”

B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证

C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。

A.承包人可申请法院撤销合同

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利

D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。

A.向法院申请撤销裁决 B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉 D.向人民法院申请执行

26、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）

A、共同投标协议在中标后提交

B、甲公司与乙公司必须是同一专业 C、甲公司与乙公司必须是一资质等级

D、联合体是以一个投标人的身份投标

27、某项目2008 年3 月1 日确定了中标人，2008 年3 月8 日发出了中标通知书，2008 年3月12 日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。

A、有名合同，双务合同，有偿合同 B、有名合同，双务合同，不要式合同

C、无名合同，单务合同，要式合同 D、有名合同，单务合同，要式合同

28、某项目2008 年3 月1 日确定了中标人，2008 年3 月8 日发生了中标通知书，2008 年3 月12 日中标人收到中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。

A、2008 年3 月16 日 B、2008 年3 月31 日

C、2008 年4 月7 日 D、2008 年4 月11 日

29、依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是（）。

A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容。

B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D、采用竞争性超标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

30、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2 亿元，则要求投标方提供的投标证金数额最高应为（）。

A、240 万 B、120 万 C、80 万 D、20 万

31、下列选项中不能提起行政复议的行为是（）。

A、某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级

B、某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载 车辆进行扣押。

C、某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分

D、某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

32、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。

A、施工单位可以不接受

B、建设单位的要求施工单位必须接受

C、建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受

D、建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

33、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008 年3 月1 日上午9 点，某投标人由于交通拥堵于2008 年3 月1 日上午9 点5 分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。

A、招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B、经招标办审相查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C、经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序。

D、由评标委员会按废标处理

34、某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20 万元损失，则以下说法正确的是（）。

A、建设单位可以向建筑公司索赔20 万元

B、建设单位只能向安装公司索赔20 万元

C、建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10 万元

D、建设单位不可以向安装公司索赔20 万元。

35、某公司因情况紧急，于3 月2 日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取拆前保全措施，3 月3 日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押，如果该公司在（）前未起诉，法院将解除该财产保全。

A、3 月22 日 B、3 月18 日 C、3 月13 日 D、3 月12 日

36、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（）。

A、提交投标文是承诺 B、发放招标文件是要约

C、签订书面合同是承诺 D、发放中标通知书的承诺

37、按照《建设工程安全生产管理条全》的规定（）不属于建设单位安全责任范围。

A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B、向施工单位提供准确的地下管理线资料

C、对拆除工程进行备案

D、为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

38、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，基保不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。

A、要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书

B、要求提交质量保证体系和质量责任制度文件

C、抽查施工中主要建筑材料的质量

D、检查劳动俣同履行及劳动保护情况

39、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）

A、厂矿的职能部门 B、有限责任公司

C、政府机关 D、某高等学校

40、在下列担保方式中，不转移对担何财产占有的是（）。

A、定金 B、质押 C、抵押 D、留置

41、某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成，就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（）。

A、应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任

B、应由总承包单位对建设单位承担责任

C、应由分包单位对建设单位承担责任

D、由建设单位自行承担责任

42、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。

A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准准，降低建设工程质量

B、建设单位不得任意压缩合同工期

C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

43、建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50 万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。

A、渎职罪 B、重大劳动安全事故罪

C、重大责任事故罪 D、工程重大安全事故罪

44、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款的25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。

A．若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少

B．甲必须收回房屋并向乙方交付

C．丙取得该房屋的所有权

D．乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

45．甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008 年5 月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A．甲建筑公司或乙建筑公司 B、甲建筑公司

C、乙建筑公司 D、甲建筑公司和乙建筑公司

46、在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（）。A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建设公司未能按合同约定时间开工

B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C、因发生洪灾，建筑公司无法在全中同约定的工期内竣工

D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工现场

47、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构，但在审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。

A、项目招标计划 B、项目施工组织设计

C、安全管理实施方案 D、合理用能的专题论证

48、某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定该抵押合同（）。

A、在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B、由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同

C、自当事人双方签字盖章后即生效

D、借贷双方协理完抵押登记手续后生效

49、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（）。

A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

50、受要约人在要约规定的期限内发生的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限，按照《合同法》的规定，下列选项中正确的是（）。

A、应视为受要约人撤回承诺

B、应视为受要约人撤销承诺

C、若要约人未做出任何表示，则该了在诺有效

D、因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效

51、甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理，在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。

A、移送二审法院裁决 B、按撤诉处理

C、按缺席判决 D、进入再审程充

52、民事责任的承担方式中不包括（）。

A、恢复原状 B、消除危险 C、赔礼道歉 D、没收财产

53、王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的（）。

A、正当防卫权 B、紧急避险权 C、拒绝权 D、知情权

54、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。

A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发性争议，工程质量签定合同的，签定日期为 竣工日期

B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人施延验收的，以承包人提交验收报告之日为 竣工日期

C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

55、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋承重墙已出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案就由（）人民法院管辖。

A、甲市 B、乙市 C、丙市 D、丁市

56、下列关于格式条款的说法中，正确的是（）

A、格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准

B、只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款 C、对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释

D、对格式条款有两种以上解释的，应作出利于条款起草方的解释

57、某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内取接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为（）。

A、丁级 B、丙级 C、乙级 D、甲级

58、按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（）审核。

A、建设行政主管部门 B、公安消防机构

C、消防检测机构成 D、质量监督机构

59、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）

A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D、帅施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担。

60、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7 日内将3000 吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务，合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。

A、施工单位与贸易公司应共同向供应商追究责任

B、供应商应向施工单位承担违约责任

C、供应商应向贸易公司承担违约责任

D、施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

61、工程保险中属于强制保险的是（）

A、安装工程一切险 B、职业责任险

C、建筑工程一切险 D、意外伤害险

62、按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）。

A、可以在减少保证范围的前掉下再承担保证责任

B、必须在原担保范围内继续承担保证责任

C、可以拒绝再承担保证责任

D、同意后，才继续承担保证责任

63、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（）的同意

A、城乡规划行政主管部门 B、环境保护行政主管部门

C、土地行政主管部门 D、建设行政主管部门

64、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的促裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法陆军起广诉，要求确认该分包合同无效，根据我国相关法律规定，人民法院（）。

A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉

B、不予受理

C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会

D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

65、施工人员工对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（）的监督下现场取样并送检。

A、设计单位 B、工程质量监督机构 C、监理单位 D、施工企业质量管理部门

66、建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建 设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括（）。

A、施工组织设计已编制完成并批准 B、材料、设备等物资供应合同已签订

C、施工项目管理规划已编制完成 D、勘察设计所需资金已经落实

67、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司，在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。

A、乙建筑公司 B、丙土方公司

C、甲房地产开发公司和乙建筑公司共同 D、甲方地产开发公司

68、某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关似吊销其资质证书，以下有关行政处罚程序的表述错误的是（）。

A、这起行政处罚不适用听证程序 B、行政机关应负责组织听证

C、行政机关应在担组织听证的费用 D、施工单位有权要求举行听证

69、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3 年后，办公楼主体结构出现质理问题，下面说法正确的是（）。

A、主体结构的最低保修期限应是50 年，施工单位需要承担保修责任

B、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

70、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（）。

A、询问证人甲时，其他证人不得在场

B、审判人员和当事人可以对甲进行询问

C、甲应当出庭作证

D、甲可以旁听法审理

二、多项选择题(共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5 分)

71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。

A.应急救援人员 B.单位主要负责人

C.从业人员 D.安全生产管理人员

E.特种作业人员

【答案】BD 【解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条第四项的规定，主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格是建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件之一。

72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

【答案】BDE 【解析】工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别；工程勘察劳务资质不分级别。取得工程勘察综合资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制；取得工程勘察专业资质的企业，可以承接同级别相应专业的工程勘察业务；取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井工程勘察劳务工作。工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质。工程设计综合资质只设甲级；工程设计行业资质和工程设计专项资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别。工程监理企业的资质等级分为甲级、乙级和丙级，并按照工程性质和技术特点划分为若干工程类

73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000 吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于新要约

74.下列选项中，属于无效合同的有()。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C..施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括()。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作

B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察

D.按约定的时间完成勘察任务

E.提供完整的勘察报告

76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有()。

A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。

A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚

B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资

E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有()。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

80.下列关于提存的说法中，正确的有()。

A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物 E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭

81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4 月1 日甲付给乙100万元预付款，5 月12 日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4 月1 日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以()，以维护自己的合法权益。

A.行使同时履行抗辩权 B.终止合同

C.中止履行合同并通知对方 D.请求对方提供适当担保

E.转让合同

82、在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。

A、评标委员会由5 人以上的单数组成。

B、评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C、评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D、评标专家在相关领域工作满8 年且具有高级职称或同等专业水平

E、评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

83、在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。

A、继续按照工程设计图纸施工 B、按照技术标准修改工程设计

C、追究设计单位违法责任 D、及时提出意见和建议

E、通过建设单位要求设计单位予以变更

84、根据我国未能律规定，下列合同转让行为无效的是（）。

A、甲将中标的某项目全部转让给乙 施工单位

B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位

C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D、甲不顾合同约定的不得转让债务权条款，将自己对乙单位一笔债权转让给丙公司

E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位。

85、根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（）

A、有充分的证据

B、有明确的被告

C、属于人民法院受理民事诉讼的范围

D、原告是与本案有间接利害关系的公民

E、有书面的起诉书

86、以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）

A、某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷

B、村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷

C、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷

D、建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷

E、钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

87、根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有（）。

A、土地所有权 B、宅基地使用权 C、荒山承包经营权

D、学校图书馆 E、被扣押的汽车

88、按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（）。

A、行为人意思表示真实 B、行为人必须具有完全民事行为能力

C、行为内容合法 D、行为形式合法 E、行为不违反社会公共利益

89、在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。

A、混凝土连续浇筑

B、特殊需要必须连续作业

C、自来水管道爆裂抢修

D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E、路面塌陷抢修

90、某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（）。

A、该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同

B、《建设工程质量管理条例》

C、《建设工程晏全在生产管理条例》

D、该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同

E、《工程建设标准强制性条文》

91、根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的（）。

A、成本 B、红利 C、费用 D、损失 E、收益

92、根据我国《行政诉讼法》的规定，可以投定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是（）

A、地方政府规章 B、法律 C、部门规章 D、行政法律 E、地方性法律

93、施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。

A、明确法定代表人对本企业的安全责任要责任

B、设置安全处室对安全负责

C、对内部职工进行安全培训，持证上岗

D、落实各岗位人员的安全生产责任

E、制定企业内部安全生产绩效考核标准

94、下面关于项目招标的说法错误的是（）。

A、施工单项合同估算价在200 万元人民币以上的项目必须招标

B、个人投资的项目不需要招标

C、施工主要技术采用和持定专利的项目可以招标

D、涉及到公众安全的项目必须招标

E、符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100 万元人民币以上的项目必须招标

95、甲乙双方的合同纠纷于2006 年7 月2 日开庭仲裁，7 月4 日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7 月5 日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7 月6 日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。

A、该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B、该调解书自2006 年7 月5 日产生法律效力

C、若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁

D、申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E、该调解书自2006 年7 月6 日产生法律效力。

96、某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同，根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有磁对各单位执行建筑节能强制性标准待业的表述，正确的是（）。

A、监理单位对节能工程实施监量时，不得违反有关法律、法规和标准

B、建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

C、民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得过对原建筑进行节能改造

D、施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准

E、在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收。

97、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）

A、有防水要求的卫生间为2 年

B、给排水管道为5 年

C、电气设备安装工程为2 年

D、供热与供冷系统，为2 个采暖期、供冷期

E、装修工程为2 年

98、对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（）申请行政复议。A、市建设行政主管部门 B、市人民政府

C、省级建设行政主管部门 D、省级人民政府

E、国务院建设行政主管部门

99、施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算生产争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（）

A、建设工程没有效付的，为提交验收报告之日

B、建设工程已实际交付的，为交付之日

C、建设工程没有交府的，为提交竣工结算文件之日

D、建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为人民未能陆军判决之日

E、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

100、甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标，甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（）等内容。

A、招标范围

B、招标方式和发布招标公告的媒介

C、招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容

D、资格预审文件

E、评标委员会的组成和评标报告

2011年全国一级建造师执业资格考试 建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）

2011年法规命题考虑到了新教材发放过晚的问题，新增考点基本没有涉及，绝大部分题目都是出在新旧教材重合的部分。

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A．国务院主管部门

B．最高人民法院 C．国务院

D．全国人大常委会 【答案】C

【解析】P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。

2．某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。A．合法行为

B．无权代理 C．不正当竞争

D．滥用代理权 【答案】A

【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条(教材P92“

三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。

注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。

3．被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B．由被代理人独自向第三人承担责任 C．由第三人自己承担损失

D．由代理人独自向第三人承担责任 【答案】A

【解析】P16倒数第4段。

4．施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。

A．10

B．20 C．30

D．50 【答案】B 【解析】P37“

（三）抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。

5．建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。

A．相邻权

B．地役权

C．土地出租权

D．建设用地使用权 【答案】B

6．施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。

A．抵押权

B．质权

C．留置权

D．所有权 【答案】C

7．在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。A．侵权

B．合同

C．无因管理

D．不当得利 【答案】A

8．施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A．建设单位或工程监理单位

B．施工项目技术负责人 C．施工企业质量管理人员

D．质量监督部门 【答案】A

【解析】P271倒数第2段。

9．因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。

A．原企业的资质等级确定

B．降低一级原企业的资质等级确定

C．最低资质等级核定

D．实际达到的资质条件核定 【答案】D

【解析】P62“3.企业发生合并、分立、改制的资质办理”第2段。

10．2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。

A．赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同

B．张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C．王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁

D．李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长 【答案】A

【解析】P137案例上一段。

11.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）A、竣工验收合格后

B、提交竣工验收报告时 C、竣工验收时

D、交付使用时 【答案】B

【解析】本题是命题热点。P297“

一、建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。

12.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。A、按中标无效处理

B、视为放弃投标 C、按废标处理

D、视为放弃中标项目 【答案】D

【解析】P96最上面“

三、履约保证金”第三行。

13.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A、560

B、1360 C、800

D、1120 【答案】B

【解析】P148第3段。休息日安排劳动者加班，应支付不低于200%的工资报酬；法定节假日安排工作的，支付不低于300%的工资报酬。

14.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。

A、施工企业项目经理、现场监理工程师

B、施工企业技术负责人、建设单位负责人 C、施工企业技术负责人、总监理工程师

D、建设单位负责人、总监理工程师 【答案】C

【解析】P229正中间“

二、编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点，有三个要点应把握，轮番命题：哪两个人签字？哪三类专项施工方案要经过专家论证？谁组织专家论证？

15.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任 B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D、分包单位只对总承包单位承担责任 【答案】C

【解析】P101“

四、总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有越出越烂的迹象。

16.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）

A、甲应支付相应部分报酬

B、甲不得中途要求乙停止制作 C、甲应支付全部约定报酬

D、甲不用赔偿乙的损失 【答案】A

【解析】P161最下面“3.依法赔偿损失的义务”第一行。

17.下列责任种类中，属于行政处罚的是（）A、管制

B、赔偿损失 C、返还财产

D、罚款 【答案】D

【解析】P45~46，A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。民事责任、行政责任、刑事责任种类的区分，每年考1分。

18.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（）A、第三人就完成的工作成果向定作人负责 B、承揽人不再承担责任

C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任 D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责 【答案】D

【解析】P160下面“

（二）承揽人须以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作”第4行。

19.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）

A、甲可向法院申请恢复原判决的执行 B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼 C、由法院执行和解协议

D、由法院依职权恢复原判决的执行 【答案】A

【解析】P323正中间“

（三）执行和解”，考过4、5次了。

20.某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）

A、应追究王某的刑事责任

B、可追究王某的民事责任 C、不应追究王某的行政责任

D、应追究王某的劳动责任 【答案】无正确答案

【解析】本题不严密，考核P276“

四、构成犯罪的追究刑事责任”及 P81“

七、注册执业人员因过错造成质量事故应承担的法律责任”。

《建设工程质量管理条例》72条规定：“违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业１年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，５年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。”本条款规定了注册执业人员违法执业的行政责任。本案中，王某的违法行为导致质量事故发生，应作出责令停止执业1年的行政处罚，C错。

《刑法》137条规定：“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”注意，本案中王某的违法执业行为，并未构成犯罪，因此，不承担刑事责任。A错。

D错，法律责任中不存在劳动责任的说法。P141正中间“

（二）用人单位可以单方解除劳动合同的规定”，《劳动合同法》39条规定，劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的，用人单位可以随时解除劳动合同。应注意到：劳动合同的解除权是形成权，并非债权请求权，不能等同于一种民事惩戒措施。何况本案中，劳动者已经离职，不存在随时解除劳动合同的问题。

本题，命题人明显是将B设置为正确选项。命题的依据是《侵权责任法》第6条或教材P45“

一、民事责任的种类”第3行，“侵权责任是指行为人因过错侵害他人人身、财产而依法应当承担的责任”。但本案不符合民事侵权的构成要件，王某不是适格的责任承担主体，我认为建设单位可以就工程质量问题向施工单位主张，而不同意那种建设单位可以直接要求项目经理王某赔偿损失的观点。

也许命题人的理解是建设单位就质量问题向施工单位主张后，施工单位可以依法向有过错的劳动者追偿。我也不同意，因为与大多数人理解相反，我国《劳动法》、《劳动合同法》从未规定过劳动者在工作中有过错造成单位损失，单位可以要求赔偿或追偿的制度！这不是法律漏洞，法律不作该规定自有道理。

21、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度

B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝 C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工

D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。【答案】A

【解析】P184，BC考核

（一）第2段，A考核

（二）第2段，D考核

（三）第1段。

22、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）。A、对本单位的安全生产工作提出建议 B、接受安全生产教育和培训

C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业 D、拒绝违章指挥和强令冒险作业 【答案】B

【解析】P223，从业人员的义务有且仅有三项：遵章义务、培训义务、事故隐患报告义务。

23、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A、提供虚假资质证明

B、向评标委员会成员行贿 C、因不可抗力提出不能履行合同

D、与招标代理机构串通 【答案】C 【解析】P95“

（一）中标人的确定范围”第2段第3行。

24、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议单位在申 请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。A、100

B、200 C、1000

D、600 【答案】D

【解析】P52倒数第一段。

25、关于建设工程分包的说法，正确的是（）A、劳务作业的分包可以不经建设单位认可 B、承包单位可将其承包的全部工程进行分包 C、建设工程主体结构的施工可以分包

D、建设单位有权直接指定分包工程的承包人 【答案】A

【解析】P103倒数第6行。

26、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（）。A、甲不能同时担任该两个项目的项目经理

B、经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理 C、经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

D、经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理 【答案】B

【解析】P75正中间“

（二）执业岗位范围”第1段。

27、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B、有完整的技术档案和施工管理资料

C、建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件 【答案】C

【解析】P287倒数第一行起，命题热点。

28、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）A、安全生产法

B、宪法

C、建筑法

D、建设工程安全生产管理条例 【答案】A

【解析】超纲，《安全生产许可证条例》第一条规定：“为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，制定本条例。”这题如果改为“建设部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的直接上位法依据”，那就漂亮了，而且教材上P212倒数第2段有。

29、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。A、费用和工期损失全部由承包商承担 B、费用和工期损失全部由业主承担 C、费用由承包商承担，工期给予顺延 D、费用由业主承担，工期不顺延 【答案】A

【解析】P120倒数第1行，本题与06年二级32题几乎完全一样。

30、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）A、要约撤回

B、要约撤消 C、承诺撤回

D、承诺撤消 【答案】A

【解析】P117第一行。价目表为要约邀请，而材料采购单为要约。取消的通知先于要约达到或与要约同时到达，为要约撤回。从今年教材和命题情况看，建造师考试对要约、承诺法律行为的要求已经大幅降低。

31.甲乙双方签订总价为100万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为（）万元.A、10

B、30

C、50

D、20 【答案】D

【解析】P38正中间“

四、定金”的第2段最后一句。命题热点。

32.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。A、双方达成的补充协议

B、双方签订的备案合同 C、类似项目的结算价格

D、市场的平均价格 【答案】B 【解析】P87“

（九）签订合同”第2段第4行。第一年考核阴阳合同，这是最简单的考法。今后会逐步深入。

33、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）A、主体结构工程为10年

B、供热与供冷系统为3年

C、屋面防水工程为3年

D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年 【答案】B

【解析】本题考核法定最低保修期，P297倒数第一段。供热与供冷系统约定为3年，必定包含两个完整的采暖期、供冷期，这个点精讲时分析过。

34、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A、3

B、1

C、2

D、5 【答案】A

【解析】P290“

三、建设工程环保竣工验收”第2段。

35、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起

Ａ、第一次付款期限届满

Ｂ、最后一次付款期限届满 Ｃ、每次付款期限届满

Ｄ、提交工程款支付申请 【答案】B

【解析】P315倒数第3段。

36、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）

A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认

B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效

D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任 【答案】D

【解析】本题超纲，易引起巨大争议。因为根据《担保法》24条：“债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定（教材P36第4行）。”本题貌似应选B或C。但根据最高人民法院《关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》（法释〔2000〕44号）30条：“保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人同意的，如果减轻债务人的债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人的债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。”本题应选D。

这是极重要的知识点，要怪也许不该怪命题人，教材作者写担保法，不应该不参考相应的担保法解释。

37、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）

A、工期不予顺延

B、建筑物受损由施工企业承担

C、施工机具损毁由施工企业自行承担

D、施工人员受伤由建设单位承担 【答案】C

【解析】P135“

四、违约责任的免除”第2段。有关不可抗力的具体风险负担原则，教材没有详细展开，有兴趣的同学可以参考我的博文：

http://www.teniu.cc/Teacher_Blog_View.aspx?id1=347&id=1238。

38、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（）

A、企业未取得施工许可证擅自施工的

B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C、企业将承包工程转包或违法分包的

D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的 【答案】B

【解析】P79倒数第3段。

39、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是（）A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼 B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼 C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼

D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为 【答案】C

【解析】本题是2005年司法考试卷二44题，即使对司考的考生来说，也难了。为什么建造师考试会考这种坑爹的题，只能解释为命题人因为自己会做这个题，得瑟起来hold不住了。AC，当事人认为行政机关具体行政行为侵犯自身合法权益的，可以提起行政复议或行政诉讼，A为行政许可，C为行政征用，均属于具体行政行为。B错，注意本案中，作出具体行政行为的是乙市政府，甲省政府的批复不属于具体行政行为。

40、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）

A、现场施工人员

B、分包单位

C、建设单位

D、总承包单位 【答案】D

【解析】P220倒数第3行，必考。

41.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）.A．施工企业应同意建设单位自行采购

B．设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受 D、施工企业可拒绝建设单位的要求 【答案】D

【解析】P99“1Z302020建设工程承包制度”第4段。

42．某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法，正确的是（）.A、建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任 B、挂靠的个人承担全部责任 C、建筑施工企业承担全部责任

D、建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任 【答案】A

【解析】P105“

二、承包单位违法行为应承担的法律责任”第2段第3行，这个点已经考过好几次。

43、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。A、张某应当向施工企业赔偿损失

B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿 D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿 【答案】D

【解析】原题为2008年司法考试四川灾区延期考试卷三31题，考核表见代理。

44、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（）。A、同时受聘于两个或两个以上单位的

B、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的 C、因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的 D、年龄超过60岁的 【答案】B

【解析】P73倒数第一段。

45、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。

A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商 C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 D、设计深度由设计单位酌定 【答案】B

【解析】P283“

五、依法规范设计对建筑材料等的选用”第3行，无特殊要求，不得指定；有特殊要求，可以指定。

46、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。A．返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息 B、认定垫资违法，利息予以没收 C、返还垫资但不支付利息 D、返还垫资并双倍支付利息 【答案】C

【解析】P124“4.工程垫资的处理”。

47、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A．20

B．30 C、60

D．45 【答案】D

【解析】P293“

（二）工程竣工结算审查期限”。

48、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。A、负责项目管理的技术人员

B、项目负责人 C、技术负责人

D、安全员 【答案】A

【解析】P220第2~3行。

49、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（）。

A、提起反诉

B、提出和解

C、提出管辖权异议

D、部分变更诉讼请求 【答案】C

【解析】P309案例上一段。

50、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A．5

B、15

C、10

D、30 【答案】B

【解析】P296“1Z307045竣工验收备案的规定”标题下第1行。

51.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A.推荐性

B.国家

C.强制性

D.行业 【答案】C

【解析】P256“(一)”第1段，2010年刚刚考过的点。

52.根据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）A派遣单位与用工单位

B用工单位与劳动者 C用工单位与当地人民政府

D派遣单位与劳动者 【答案】A

【解析】P144“

（二）劳动合同与劳务派遣协议”第2段第一句。注意，本题是考核劳务派遣协议的主体，不是考核劳动合同的主体。

53.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期 A定额

B标准

C法定

D合同 【答案】D

【解析】P252第一段。

54.生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A 1

B2

C4

D3 【答案】D

【解析】P243“

（六）应急预案的修订”第一行。

55.建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A半年

B二年

C一年

D三年 【答案】C

【解析】P224“

二、每年至少进行一次全员安全生产教育培训”第一段。

56.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。A竣工验收

B签订施工合同

C进场开工

D领取施工许可证 【答案】D

【解析】P280“

六、依法办理工程质量监督手续”第一段。

57.甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）

A查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求

B仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉 C裁定驳回乙的上诉，维持原判决

D裁定撤销一审判决，发回原法院重审 【答案】C

【解析】超纲，原题为2008年司法考试卷三36题。教材中无明确表述，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》（法发（92）22号）第148条：当事人一方向人民法院起诉时未声明有仲裁协议，人民法院受理后，对方当事人又应诉答辩的，视为该人民法院有管辖权。

58.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）

A建设单位和设计单位共同所有

B设计单位和甲设计师共同所有 C建设单位和甲设计师共同所有

D建设单位独自所有 【答案】B

【解析】详见07年一级第3题的解析。

59.根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是（）

A延期每次不超过3个月

B应当由施工企业提出申请 C延期没有次数限制

D超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效 【答案】A

【解析】P53倒数第2段。

60．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A县级人民政府

B省级人民政府

C国务院

D省级文物行政部门 【答案】B

【解析】P207“

（三）在文物保护单位保护范围和建设控制地带从事建设活动的相关规定”第5~6行。

61.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）A工程总承包

B专业分包

C专业承包

D劳务承包 【答案】C

【解析】P59正中间“

（一）施工企业的资质序列”第一段。我国只有施工总承包资质，没有工程总承包资质；只有专业承包，没有专业分包；只有劳务分包，没有劳务承包。

62.关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）

A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行 B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行 C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力

D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理 【答案】D

63.某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是（）

A、鉴定申请应当在庭审结束前提出

B、鉴定报告由造价主管部门出具 C、法院对鉴定请求不予支持

D、鉴定期间计入审限 【答案】C

【解析】超纲。考核最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》（法释（2004）14号）第二十二条：“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”。新教材已经删除该知识点。

A错，当事人申请司法鉴定，应在举证期限内提出；B错，司法鉴定应当由当事人共同委托或法院委托的司法鉴定机构作出；D错，鉴定期间不计入审限（超纲）。

64.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定 B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请 C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定

D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行 【答案】A

【解析】P331最下面“

三、涉外仲裁案件的证据、财产保全”第一段。为2005年司法考试卷三第47题，原题为“中国甲公司与某国乙公司”，题目都抄错了，这里如果不是涉外仲裁，应选择C。民诉258条：“当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或财产所在地的中级人民法院裁定。”

65.根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）

A：某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课 B：甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

C：建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D：监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位 【答案】B

【解析】AC错，债务转移需债权人同意；B正确，债权转让须通知债务人，但无须债务人同意。D错误，监理合同依法不得转让。

66.关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（）A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定 B.联合体属于非法人组织

C.联合体各方独立承担相应的责任

D.联合体的成员可以对同一工程单独投标 【答案】B

【解析】P93~94.67.仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。A.发出

B.当事人收到 C.申请撤销期限届满

D.作出 【答案】D

【解析】P329“

四、仲裁裁决”第一段最后一句。

68.根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间（）A、6个月

B、1年 C、2年

D、3年 【答案】C

【解析】P330倒数第6行。

69.关于投标有效期的说法，正确的是（）

A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长 B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容 C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力 D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还 【答案】B 【解析】P90“

（四）投标有效期”，这些地方不是靠背书能解决的，都需要理解。

70.安全生产许可证的有效期为（）年 A、1

B、2

C、3

D、5 【答案】C

【解析】P213倒数第5行。

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71.当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有（）A、没有仲裁协议的

B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的 C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D、仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的 E、仲裁所依据的证据是伪造的 【答案】ABDE

【解析】P330正中间“

一、申请撤消仲裁裁决的法定事由”。2009年二级法规考了不予执行的6种情形，今年一级轮到考撤消的6种情形。注意，其中异同在第4、5两项。对生效仲裁裁决的翻案有两个程序：撤消仲裁裁决、不予执行仲裁裁决。C，只能申请不予执行而不得申请撤消。这个点我在建工之家答疑帖中详细做过解析，精讲时也举过例子，对建造师要求高了点。

72.根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有（）A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 B、将承揽的工程转包或违法分包；

C、施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的 D、未按照节能设计进行施工

E、未履行保修义务或拖延履行保修义务的 【答案】DE

【解析】P108正中间“

一、施工单位不良行为记录的认定标准”。A属于资质不良，B属于承揽业务不良,C属于安全不良。

73.关于工程质量检测的说法，正确的有（）

A：检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字 B：工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构 C：检测机构不得与建设单位有隶属关系

D：检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E：检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责 【答案】ADE

【解析】P272正中间“

（二）工程质量检测单位的资质和检测规定”。B不宜选，考核第一段第一句，认为检测机构非营利没有依据。A考核第三段第2句，正确。C考核第五段第2行，错误。D考核第五段第1句，正确。E考核P273第2行。

这个地方第一次考，应该考。

74.工程监理单位和被监理工程的（）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务； A、建设单位

B、造价咨询单位

C、施工企业

D、建筑材料、构配件供应单位 E：设备供应单位 【答案】CDE 【解析】P284倒数第2段，必考。

75.严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖，说法正确的有（）A、A区法院对该案有管辖权

B、严某有权向B区法院起诉 C、B区法院的移送管辖是错误的 D、A、B区法院均无管辖权 E、A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的 【答案】ABCE

【解析】P307~308。本题原题为2008年司法考试卷三82题，出的比较灵活，同时考核合同纠纷管辖、专属管辖和移送管辖的基本概念。

首先，本案不属于不动产纠纷，不适用专属管辖。应按照普通的合同纠纷管辖处理，严某有权选择在被告住所地B区或合同履行地A区法院起诉，因此ABC三项应选而D项错误。

其次，移送案件，法院认为不属于本院管辖的，应当报请其上级法院指定管辖，不得再自行移送。

76.下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（）A、直接涉及国家主权的条文

B、直接涉及人民生命财产安全的条文 C、直接涉及人体健康的条文

D、直接涉及环境保护的条文 E、直接涉及公共利益的条文 【答案】BCDE

【解析】P263倒数第一段。

77.下列义务中中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务是（）A、安全技术措施审查

B、安全设备合格审查 C、专项施工方案审查

D、施工招标审查 E、安全生产事故隐患报告 【答案】ACE

【解析】考核P256三个标题。监理单位的法定安全监理义务，有且仅有三项。要求全面把握。

78.根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有（）A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的 B、主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的

C、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成 D、施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的 E、分包单位将承包的建设工程再分包的 【答案】ACDE

【解析】P104“

四、转包和违法分包的界定”。

79.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更

B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延 C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享

D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延 E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意 【答案】ABCD

【解析】考核《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999）通用条款第29.1~29.3款，法规教材中无明确表述，全靠基本法理推断。

80.下列关于投标保证金说法，正确的有（）A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金 B、投标保证金是投标文件的有效组成部分

C、投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定 D、投标保证金应当在投标截止时间前送达 E、投标保证金的金额一般由双方约定 【答案】ABCD

【解析】P90最下面“

（一）投标保证金的形式与金额”。

81.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有（）。A.甲有权要求乙承担民事责任

B.甲有权要求丙承担民事责任 C．甲无权要求丁承担民事责任

D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿 E．丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿 【答案】ABDE

【解析】本题命题技术高超，体现了命题人出色的归纳能力。ABD考核P101“

四、总分包的连带责任”。C错，考核法释（2004）14号文第二十五条“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼”，但也应强调，该条款已从新教材中删除，无答题依据。E貌似没有法律依据，其实正确，丙丁分包合同违法无效，应依照P129“(四)无效合同的法律后果”来处理：“无效合同，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失”。

82.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.意外伤害保险为非强制保险

B.被保险人为从事危险作业人员 C.受益人可以不是被保险人

D.保险费由分包单位支付 E.保险期限由施工企业根据实际自行确定 【答案】BC

【解析】本题考核P236“1Z306034办理意外伤害保险的规定”标题下第2段。A错误，意外伤害险为法定强制保险；B正确。D错误，保险费由总承包单位承担；E错误，意外伤害险保险期限法定，为开工日至竣工验收合格。C超纲，但可以合理推断。

83.关于租赁合同的说法，正确的有（）

A.租赁必须转让所有权

B.租赁期限超过20年的部分无效 C．租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式 D.交付租赁物是租赁合同的成立要件

E.当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁 【答案】BC

【解析】A错误，租赁合同为设立用益物权的合同，这是其与买卖合同的本质区别。D错误，租赁合同为诺成合同，不以交付租赁物为要件。BCE考核P170最下面“1.定期租赁”，注意E埋伏了一个巨大的陷阱：如果租赁期限为6个月以上，租赁合同为要式合同；如果租赁期限为6个月以内，租赁合同为不要式合同。只有双方口头约定租赁7个月，则合同履行6个月以后，视为不定期租赁；而如果双方口头约定租赁期限为5个月，显然为定期租赁。这里的逻辑比较搞，需要细心体会。

84.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有（）。A无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的 B.投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的 C.投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案 D．未按招标文件要求提交投标保证金的

E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的 【答案】ABDE

【解析】P87第4段。

85.施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行检查。

A．生产（制造）许可证

B.施工资质证书 C．产品销售许可证

D.施工许可证 E.产品合格证 【答案】AE

【解析】P257倒数第1段。

86.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A．合同订立之日

B.实际竣工之日 C．开工之日

D.保修期届满之日 E．合同约定竣工之日 【答案】BE

【解析】P125第5行。

87.根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有（）。A．土地所有权

B.农村集体宅基地土地使用权 C.学校游泳馆产权

D.荒地承包经营权 E.被扣押的房屋 【答案】ABE

【解析】P37第2段。注意“（3）学校的教育设施不得抵押”，说明非教育设施可以抵押，这个点是司法考试常考的，但建造师是第一次考。

88.施工企业被建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（）进行，不合格的不得使用。A.工程设计要求

B.企业标准

C.施工技术标准

D.通行惯例

E.合同约定 【答案】ACE

【解析】P271“1Z307023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定”标题下第2段。

89.建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时（）。A.立项

B.竣工

C.设计

D.施工

E.投入使用 【答案】CDE

【解析】本题考核环境保护设施的“三同时”制度。P181倒数第1段。

90.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有（）。A．2人死亡事故

B.10人死亡事故 C．3人死亡事故

D.20人重伤事故 E．1000万元经济损失事故 【答案】CDE

【解析】P239倒数第2段。这里B，应认定为重大事故；E表述不严谨，应为“直接经济损失”。

91.下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（）。A 发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷.B.发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷

C.发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷 D.发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷

E.发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷 【答案】ABCE

【解析】P295第一段。

92.法人应当具备的条件有（）A.依法成立

B.有自己的场所

C.有必要的财产或者经费

D.有自己的名称、组织机构 E.能够独立承担无限民事责任 【答案】ACD

【解析】P10“

一、法人应当具备的条件”。

93.当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为（）。

A.合同自成立时生效

B.合同自办理物权登记时生效 C.未办理物权登记合同无效

D.未办理物权登记不影响合同效力 E.合同生效当然发生物权效力 【答案】AD

【解析】本题考核P21最上面第2段，物权效力与合同效力相区分原则：物权效力由物权法评价；合同效力由合同法评价。合同效力与物权效力无关，留意上课举过的例子。

94.下列行为中，构成无因管理的有（）A.甲接受委托帮助他人保养施工机具 B.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火

C.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治 D.戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示

E.总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位 【答案】BC

【解析】本题考核P23“

三、无因管理”的基本概念。无因管理，指没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，为避免他人利益受到损失，自觉为他人管理事务或提供服务。A不应选，因存在委托。E属于不当得利。D争议极大，建议不选。

D原题为2008年司法考试卷三55题，我们先分析原题：

下列行为中，哪些构成无因管理：D.丁见门前马路下水道井盖被盗致路人跌伤，遂自购一井盖铺上。

原题中司法部给出的D为正确选项，我们可以这样理解：这个人买井盖是为了防止路人掉下去，从这个角度来说属于公益，所以他不能找路人要钱。从这一点上来说不属于无因管理。但是买井盖防止路人掉下去这个事情从义务上来说应该属于市政，无论有没有一个人买井盖，市政都负有这样的义务。这个人替市政花了钱，理应要求市政支付必要费用。如果市政不给钱，相当于该市政花的钱他没花，从这个角度来说，市政不当得利了。但本题中将购买井盖改为插树枝，情况就大不相同，我们都知道无因管理是债法规定的内容，叫做“无因管理之债”。而债要求存在特定的相对人，本案中，我们发现这个人并未发生管理费用和直接损失，也不存在其可以主张费用的债务人。所以应推定这属于公益行为，并不构成无因管理。

95.根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险.【答案】ABCD

【解析】本题考核P212倒数第一段。A符合（6），B符合（7），C符合（2），D符合（8）。

96.根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（）。A.基础设施工程

B.设备安装、装修工程

C.门禁监控系统

D.电气管线、给排水管道工程 E.供热与供冷系统 【答案】ABDE

【解析】P297倒数第一段。

97.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A.建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告 B.已办理该建筑工程用地批准手续

C.城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证 D.已经确定建筑施工企业 E.建设资金已经落实 【答案】BCDE

【解析】最后几题难度开始降低。但这时人因为筋疲力尽，难免疑神疑鬼，反而会漏选。

98.根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）之前。A.作业人员进入新的岗位

B.作业人员进入新的施工现场 C.企业采用新技术

D.企业采用新工艺 E.企业申请办理资质延续手续 【答案】ABCD

【解析】本题考核P224“三”和“四”，这两个点以往一级从未考过，二级考过一次。上课没有讲到这个点，是因为很难编制好的题型。这种题，看似轻描淡写，但足以体现命题人的功力。

第三篇：2009年一级建造师考试法律法规真题和答案

200年

1、《建筑业企业资质管理规定》属于（）。A、行政法规B、一般法律 C、司法解释D、部门规章 【答案】【答案】D 【解析】【解析】P4。我国规范性文件名称有如下规律：

**法—————法律

行政法规

**条例————法规

地方法规（带地名）

部委规章

**规定/办法——规章

地方政府规章（带地名）

2、关于表见代理的错误说法是（）。

A、表见代理的行为人没有代理权 B、表见代理是无效代理 C、表见代理在本质上属于无权代理 D、善意相对人有理由相信行为人有代理权 【答案】【答案】B 【解析】【解析】P16。表见代理属于无权代理,但法律规定其有效。

3、按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支 付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，(通讯中断)，导致承包 方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付 拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（）。A、2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B、2007年12月31日起诉讼时效中止 C、2007年12月3日诉讼时效中断 D、2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断 【答案】【答案】C 【解析】【解析】分析如下：诉讼时效自2007年1月1日承包方知道其权利受到侵害时起算。2007年7月1日-8月1日发生的大洪水，因为是发生在时效的头1年半时间，而不是 “最后六个月”，因此，不发生诉讼时效中止。2007年12月3日，一方起诉，故导 致诉讼时效中断。

4、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司，在工程开工前，应当 由（）按照有关规定申请领取施工许可证。A、乙建筑公司B、丙土方公司 C、甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D、甲房地产开发公司 【答案】【答案】D 【解析】【解析】送分题。P50“

一、施工许可证的申请主体”标题下一行。

5、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料，施工期间，建设单位要求 施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的

是（）。A、施工单位可以不接受 B、建设单位的要求施工单位必须接受 C、建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D、建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受 【答案】【答案】A 【解析】【解析】P99，这一节要认真看，该题型会成为今后几年的命题热点。

6、某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿 责任由双方各自承担50%，施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工 程20万元损失，则以下说法正确的是（）。A、建设单位可以向建筑公司索赔20万元 B、建设单位只能向安装公司索赔20万元 C、建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D、建设单位不可以向安装公司索赔20万元 【答案】【答案】A 【解析】【解析】联合体各方对承包合同的履行负连带责任。属于必考内容。

7、某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施 工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（）。A、应由分包单位与总承包单位建设单位承担连带责任 B、应由总承包单位对建设单位承担责任 C、应由分包单位对建设单位承担责任 D、由建设单位自行承担责任 【答案】【答案】A 【解析】【解析】总分包的连带责任，也是必考内容。

8、根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招 标人要求投标人延长投标有效期时，（）。A、投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金 B、投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金 C、投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D、投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金 【答案】【答案】B 【解析】【解析】P90“

（四）投标有效期”最后 1 段，注意认真掌握有关程序。

9、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的 投标保证金额最高应为（）元。A、240万B、120万元C、80万D、20万 【答案】【答案】C 【解析】【解析】P90倒数第2段，每年考1个单选题。

10、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。A、共同投标协议在中标后提交B、甲公司与乙公司必须是同一专业 C、甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D、联合体是以一个投标人的身份投标 【答案】【答案】D 【解析】P93“掌握联合体的投标” 错误，共同投标协议是联合体投标书的组【解析】，A 成部分，应随同投标文件提交（倒数第一行）；BC 错误，联合体组成单位不要求 同一专业也不要求同一资质等级；D 正确，请查看联合体的定义。

11、某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得 成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）。A、700万元B、800万元 C、900万元D、1000万元 【答案】【答案】B 【解析】【解析】“投标禁止行为”每年考一个单选题。本题答题依据：P92“

四、以低于 成本报价竞标”。

12、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由 于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。A、招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理 B、经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序 C、经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序 D、由评标委员会按废标处理 【答案】【答案】A 【解析】【解析】开标应当在投标截止时间的同一时间公开进行。逾期送达的投标文件，不予受理。

13、某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008 年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。A、2008年3月16日B、2008年3月31日 C、2008年4月7日D、2008年4月11日 【答案】【答案】C 【解析】【解析】P87“

（九）签订合同”第一段，命题热点。

14、王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行 使法律赋予的（）。A、正当防卫权B、紧急避险权 C、拒绝权D、知情权 【答案】【答案】B 【解析】P221~222“从业人员安全生产权利和义务”每年一道单选。注意掌握紧【解析】急避险，属必考内容。

15、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008 年5月5日。乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负 有安全生产监督管理职责的部门报告。

A、甲建筑公司或乙建筑公司 B、甲建筑公司

C、乙建筑公司 D、甲建筑公司和乙建筑公司

【答案】【答案】B 【解析】【解析】P220 倒数第三行。

16、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建设单位安全

责任范围。A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B、向施工单位提供准确的地下管线资料 C、对拆除工程进行备案 D、为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障 【答案】【答案】D 【解析】P251“建设单位的安全责任”每年雷打不动必考一个单选题，注意掌握【解析】 各个小标题。D没有依据。

17、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（）。A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告 C、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 D、提出保证施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 【答案】【答案】B 【解析】【解析】本题和上题都是必考的最经典题型，注意掌握。A属于施工单位的安全 责任，B属于监理责任，C属于建设单位安全责任，D属于设计单位安全责任。

18、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说 法是（）。A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 【答案】【答案】D 【解析】【解析】本题以前考过，几乎一字未改。P231 倒数第 2 段。

19、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）。A、自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B、自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止 C、自实际施工之日起至竣工结算完毕止 D、自工程开工之日起至竣工验收合格止 【答案】【答案】D 【解析】【解析】P236.必考

20、根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格 遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效

期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A、安全B、重大死亡 C、死亡D、重伤 【答案】【答案】C 【解析】【解析】P213 倒数第 2 行，与考前预测题型一模一样。

21、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B、建设单位不得任意压缩合同工期 C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构 D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标 【答案】【答案】C 【解析】P277~280“建设单位的质量责任”每年一题，一般考综述题。本题也是【解析】 经典题型。ABD考核第4项责任，07年考过。C考核第8项责任。

22、根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（）分析，并提出相应的技术处理方案。A、工期延误B、投资失控 C、质量事故D、施工组织 【答案】【答案】C 【解析】【解析】P284第一行。本题命题角度刁钻，注意掌握。

23、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（）的监 督下现场取样并送检。A、设计单位B、工程质量监督机构 C、监理单位D、施工企业质量管理部门 【答案】【答案】C 【解析】【解析】P271 倒数第 2 段，每年必考一题，角度各不相同。注意认真掌握各题 型。

24、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其 中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。A、要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书 B、要求提交质量保证体系和质量责任制度文件 C、抽查施工中主要建筑材料的质量 D、检查劳动合同履行及劳动保护情况 【答案】【答案】D 【解析】【解析】P95（3）（4）明显属于劳动行政部门职责。、。D

25、建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我 国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的 条件，其中包括（）。A、施工组织设计已编制完成并批准 B、材料、设备等物资供应合同已签订 C、施工项目管理规则已编制完成

D、勘察设计所需资金已经落实 【答案】【答案】D 【解析】【解析】P97正中间（1）~（4）。

26、某建设工程勘察单位业务实力较强，就在全国范围内承接勘察业务。按照我 国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为（）。A、丁级B、丙级 C、乙级D、甲级 【答案】【答案】C

27、关于推荐性标准，下面说法正确的是（）。A、不管是什么级别的推荐性标准，都可以不执行 B、如果是推荐性地方标准，也必须要执行 C、如果是推荐性行业标准，也必须要执行 D、如果是推荐性国家标准，也必须要执行 【答案】【答案】A

28、建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施 是（）。A、污水处理设施的设计、施工、生产要同时进行 B、造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施 C、建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施 D、污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 【答案】【答案】D 【解析】【解析】P183 倒数第 5 行，三同时制度为命题热点，要深入掌握。

29、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究 报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构，但在审查过程中，发现该项目没 有（），最终该项目未能通过。A、项目招标计划B、项目施工组织设计 C、安全管理实施方案D、合理用能的专题论证 【答案】【答案】D

30、按照国家工程消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将 建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（）审核。A、建设行政主管部门B、公安消防机构 C、消防检测机构D、质量监督机构 【答案】【答案】B 【解析】【解析】注意消防法有大改。

31、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用 途的，必须取得出让方和（）的同意。A、城乡规划行政主管部门B、环境保护行政主管部门 C、土地行政主管部门D、建设行政主管部门

【答案】【答案】A 【解析】【解析】P124正中间“

3、土地使用权出让合同”最后一段。

32、根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根 据被征收土地的（），按照法定标准给予征地补偿。A、原用途B、生产能力 C、经济价值D、区位 【答案】【答案】A 【解析】【解析】P125“

一、国有建设用地”第2段。

33、王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不 同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（）。A、对王某实行货币补偿B、对张某实行货币补偿 C、对张某实行房屋产权调换D、对王某实行房屋产权调换 【答案】【答案】D 【解析】【解析】本题超纲。

34、工程保险中属于强制保险的是（）。A、安装工程一切险B、职业责任险 C、建筑工程一切险D、意外伤害险 【答案】【答案】D 【解析】【解析】P143正中间往上“2强制保险合同与自愿保险合同”

35、下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是（）。A、股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任 B、股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责 任 C、股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任 D、股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责 任 【答案】【答案】A 【解析】【解析】P153正中间,考核有限责任公司的定义。题目还是有点小问题，股东应 当以其“认缴的”出资额为限而不是“实际出资额”对公司承担责任。

36、王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（）。A、劳动合同B、借款合同 C、劳务分包合同D、房屋租赁合同 【答案】【答案】A 【解析】P161最下面“【解析】

（二）不受合同法调整的主要关系类型”。C作为干扰项和A 放在一起很有意思。

37、根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）。A、有名合同，双务合同，有偿合同 B、有名合同，双务合同，不要式合同 C、无名合同，单务合同，要式合同

D、有名合同，单务合同，要式合同 【答案】【答案】A 【解析】P114“合同的分类”必考一题，07年考过一样的题，只不过把多选改成【解析】 了单选。

38、受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致 使到达要约人的时间超过承诺期限，按照《合同法》的规定，下列选项中正确的 是（）。A、应视为受要约人撤回承诺 B、应视为受要约人撤销承诺 C、若要约人未做出任何表示，则该承诺有效 D、因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效 【答案】【答案】C 【解析】【解析】P167“

四、承诺超期与承诺延误”。

39、下列关于格式条款的说法中，正确的是（）。A、格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准 B、只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款 C、对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释 D、对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释 【答案】【答案】C 【解析】【解析】P169最上面1、2二段。07年考过，以后还要考。

40、下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（）。A、施工单位没有按照合同约定的时间完成工程 B、建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款 C、施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查 D、建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人 【答案】【答案】D 【解析】P170 正中间“

一、缔约过失责任概念和构成要件”【解析】。承担缔约过失的前 提是双方“无约可违”，故 AB 可以排除，C 未成立第 3 个要件“受害方有损失”，己方无损失也不得追究缔约过失责任，唯有 D 同时具备三个要件：（1）发生在订 立合同过程中，（2）对方有过错，（3）己方有损失。

41、某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（）。A、承包人可申请法院撤销合同 B、承包人可放弃撤销权,继续认可该合同 C、承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D、承包人享有撤销权而发包人不享有该权利 【答案】【答案】C 【解析】【解析】P132。

42、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000 吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约

定交货，则（）。A、施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任 B、供应商应向施工单位承担违约责任 C、供应商应向贸易公司承担违约责任 D、施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任 【答案】【答案】C 【解析】【解析】P181“

二、合同履行的主体”即（合同相对性原理），每年必考一题。

43、甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无 法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（）。A、丙可以行使代位权，代乙向甲行使债权 B、丙必须以乙名义行使乙的债权 C、丙可以行使不安抗辩权 D、甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务 【答案】【答案】A 【解析】【解析】P184“

一、法律规定”中合同法73条。

44、依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是（）。A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定 的内容 B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容 D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同的内容 【答案】【答案】A 【解析】【解析】P130，每年必考一题。今年命题角度非常怪异，题目也不严密。A表述 也有问题，只不过比其他选项更恰当罢了。这里，竞争性招标方式订立的合同，并非不允许变更合同的内容，而是其与经过备案的中标合同实质性内容不一致 的，必须经过招标主管部门备案或批准。

45、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承 包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月 17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人 同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。A、9月10日B、9月15日 C、9月17日D、9月18日 【答案】【答案】C 【解析】【解析】P133 最下面“

（三）解除合同的程序”。本题考核法定解除与约定解除 的不同，题目非常好。法定解除，自通知到达对方时发生效力（无须对方同意）。

46、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约 须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋 卖给丙，并与丙办理了过户登记手续，则下列说法中错误的是（）。A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B、甲必须收回房屋并向乙方交付

C、丙取得该房屋的所有权 D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任 【答案】【答案】B 【解析】P135。本题是司法考试考过的题，也不是非常严密，因为未交代清楚丙【解析】 购房时是否知情，合同是否有效。A说法正确，约定的违约金畸高的，违约方可 以请求法院或仲裁机构适当减少。B错误，如丙买房时不知情，甲丙房屋买卖合 同有效，甲无权索回房屋并交付乙。

47、在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（）。A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工 B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延 C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工 D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地 【答案】【答案】C 【解析】【解析】考核 P197 不可抗力的定义。不可抗力是“①不能预见、②不能避免并 ③不能克服的客观情况。”ABD 均是当事人之间发生的事情，不属于“客观”的 外界的情况。

48、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。A、厂矿的职能部门B、有限责任公司 C、政府机关D、高等学校 【答案】【答案】B 【解析】【解析】考核 P35 最下面“

（三）保证人资格”

49、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证金，但保证合同中未约定保 证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。A、丙的保证方式为一般保证 B、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 C、如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任 D、如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证 责任 【答案】【答案】C 【解析】本题非常经典。A 错误，保证方式没有约定的情况下，按照连带保证承【解析】 担责任。B 错误，连带责任保证未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期限 届满之日起 6 个月内。C 正确。D 考核主债权转让无须保证人的同意。

50、按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人 和保证人后，保证人（）。A、可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任 B、必须在原担保范围内继续承担保证责任 C、可以拒绝再承担保证责任 D、同意后，才继续承担保证责任 【答案】【答案】B 【解析】【解析】本题与上题几乎出重，真是匪夷所思。

51、在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。

A、定金B、质押 C、抵押D、留置 【答案】【答案】C 【解析】【解析】本题为对担保方式的综合考核，注意掌握。

52、某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未 到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借款的资金。按照相关法律 规定，该抵押合同（）。A、在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效 B、由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同 C、自当事人双方签字盖章后即生效 D、借贷双方办理完抵押登记手续后生效 【答案】【答案】B 【解析】【解析】P37最上面第三段。

53、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（）。A、提交投标文件是承诺B、发放招标文件是要约 C、签订书面合同是承诺D、发放中标通知书是承诺 【答案】【答案】D 【解析】命题热点，注意掌握。招标公告（或投标邀请书）是要约邀请；投标文【解析】 件是要约；中标通知书是承诺。

54、施工单位所取建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（）。A、主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任 B、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责 任 C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任 【答案】【答案】B 【解析】【解析】P295 第 3 段，是司法解释中必考的点。

55、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经签定合格的，鉴 定日期为竣工日期 B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告 之日为竣工日期 C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣 工日期 【答案】【答案】A 【解析】【解析】P122 最上面第 2 段.本考点是司法解释中的热点问题，务必掌握。

56、甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过

程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方 当事人。双方签收后乙公司又反复，则下列说法正确的是（）。A、甲公司可以向人民法院申请强制执行 B、人民法院应当根据调解书进行判决 C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解 【答案】【答案】A 【解析】【解析】P334法院调解。

57、在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商 在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属 于（）。A、物证B、勘验笔录 C、书证D、视听资料 【答案】【答案】C 【解析】【解析】P310.上课强调过网络数据本身并不属于视听资料，只有下载存储于电 子计算机中的才是视听资料。

58、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝 土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（）。A、询问证人甲时，其他证人不得在场 B、审判人员和当事人可以对甲进行询问 C、甲应当出庭作证D、甲可以旁听法庭审理 【答案】【答案】D 【解析】【解析】P313正中间“2.证人的质证”。这个题出的好，知识点也重要，上课没 有讲到过是不应该。

59、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房 地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发 现该房屋的承重墙出现严格开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。A、甲市B、乙市 C、丙市D、丁市 【答案】【答案】B 【解析】【解析】P307倒数第一段。不动产纠纷实行专属管辖。

60、某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉 前保全措施。3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行 了扣押。如果该公司在（）前未起诉，法院将解除该财产保全。A、3月22日B、3月18日 C、3月13日D、3月12日 【答案】【答案】B 【解析】【解析】P242最上面“

2、诉前财产保全”第2段第4行。

61、甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未 经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。A、移送二审法院裁决B、按撤诉处理 C、按缺席判决D、进入再审程序 【答案】【答案】B 【解析】【解析】P319正中间“4.宣判”第2段。

62、某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）。A、冻结B、查封 C、拍卖D、提存 【答案】【答案】A 【解析】【解析】P323 倒数第 3 段，第二次考。题目出的有点问题。

63、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履 行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合 同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）。A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉 B、不予受理 C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会 D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理 【答案】【答案】B 【解析】【解析】P325倒数第一段。

64、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生 纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙 方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A、仲裁委员会所在地B、合同签订地 C、乙方所在地D、建设工程所在地 【答案】【答案】A 【解析】【解析】P330正中间“

一、申请撤消仲裁裁决的法定事由”第2段。

65、甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒 不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（）。A、向法院申请撤销裁决B、向人民法院起诉 C、向上级仲裁机构申诉D、向人民法院申请执行 【答案】【答案】D 【解析】【解析】P330最下面“

一、仲裁裁决的强制执行力”

66、下列选项中不能提起行政复议的行为是（）。A、某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级 B、某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公 司超载车辆进行扣押 C、某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分 D、某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

【答案】【答案】C 【解析】【解析】P339 倒数第 1,2 段。

67、某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉 讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是（）。A、举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证” B、建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证 C、施工企业对没有违法的事实负有举证责任 D、作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供 【答案】【答案】B 【解析】【解析】P256最上面“

一、行政诉讼证据的特别规则”。这个点绝对重要，还要 考。

68、民事责任的承担方式中不包括（）。A、恢复原状B、消除危险 C、赔礼道歉D、没收财产 【答案】【答案】D 【解析】【解析】P45“

二、民事责任的承担方式”，综述题。D属于刑罚。

69、某施工单位因野蛮施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资 质证书，以下有关行政处罚程序的表述错误的是（）。A、这起行政处罚不适用听证程序 B、行政机关应负责组织听证 C、行政机关应承担组织听证的费用 D、施工单位有权要求举行听证 【答案】【答案】A 【解析】P263“

3、听证程序”【解析】。这个点没考透，再考的话，考哪些处罚适用听证 程序。

70、建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行 为涉嫌构成（）。A、渎职罪B、重大劳动安全事故罪 C、重大责任事故罪D、工程重大安全事故罪 【答案】【答案】C 【解析】【解析】P46。本题命题人想得较浅，他问“王某”犯何罪，意思是强调“自然 人犯罪”，BD是单位犯罪，应排除。本案属疑案，以下分析属个人意见，仅供讨论参考： 本案问的是王某构成何罪，但关键问题却在于施工单位是否构成犯罪。根据刑法修正案

（六），王某在生产、作业中违反有关安全管理规定（挪用措施 费），因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的，构成重大责任事故罪。该 罪属自然人犯罪。而施工单位安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，（经人提出拒不整 改），因而发生重大伤亡事故或其他严重后果的，构成重大劳动安全事故罪。该

罪属单位犯罪，但由直接负责的主管人员或直接责任人员承担刑事责任。注意，上述“重大劳动安全事故罪”定义，括号中的内容并非刑法原文，但在司 法实践中，这是认定该罪名是否成立的一个关键要件。因此，我认为本案还应查明具体案情，即是否存在“经人提出拒不整改”情节，如果没有，则单位无罪，王某独立构成重大责任事故罪。如果有，则应按照“重 大劳动安全事故罪”追究施工单位刑事责任，王某的行为则构成“重大责任事故 罪”和“重大劳动安全事故罪”的法条竞合（非想象竞合），依特别法优先于一 般法，定“重大劳动安全事故罪”。

3022

2二、多项选择题（共3030题，每题2分，每题的备选项中，有2 个或2个以上符合题

1意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.50.5分）71、有五位先生通过了建造师执业资格考试,目前打算申请注册。下列情形中不 予注册的有（）。A、李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致安全生产事故而受到刑事处罚 B、赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作 C、王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别 注册 D、周先生拖欠农民工工资 E、张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分 【答案】【答案】ABC 【解析】【解析】P73最下面“

（五）不予注册”。

72、按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的（）。A、行为人意思表示真实B、行为人必须具有完全民事行为能力 C、行为内容合法D、行为形式合法 E、行为不违反社会公共利益 【答案】【答案】ACDE 【解析】【解析】P16最下面“

三、民事法律行为的成立要件”，考小标题。

73、以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（）。A、取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制 B、劳务分包与施工总承包是建设业企业资质划分中两个独立的序列 C、工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级 D、工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资 质 E、工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别 【答案】【答案】BDE 【解析】【解析】P59，综述题。全考在上课划的点上

74、某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（A、该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同 B、《建设工程质量管理条例》 C、《建设工程安全生产管理条例》 D、该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同。

110）、《工程建设标准强制性条文》 【答案】【答案】ABCE 【解析】【解析】P285第3段。BC属于“法律、法规”范畴。

75、下面关于项目招标的说法错误的是（）。A、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标 B、个人投资的项目不需要招标 C、施工主要技术采用特定专利的项目可以不招标 D、涉及到公众安全的项目必须招标 E、符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的 项目必须招标 【答案】【答案】ABD 【解析】P82~83，综述题。每年必考一题。必须招标的项目，要求既属于招标项【解析】目范围，又达到法定的规模标准。两个条件缺一，就无须招标。这里的逻辑非常 重要，务必掌握。接下来应该考P49正中的（三）了。A错误，如果该项目不属于招标项目范围，则规模再大也无须招标。B错误，个人投资项目如果属于基础设施、公用事业关系到公众利益、公共安全 的项目，且达到法定的规模标准，仍应招标。C正确，但表述不是十分严密，施工招标项目，如果主要技术采用特定专利，则 “经有关部门批准”可以不招标。D错误，涉及到公众安全的项目虽然属于招标项目范围，但如该项目规模较小，低于法定标准，不需要招标。E表述仍有些小问题，但大致正确。

76、在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。A、评标委员会由5人以上的单数组成 B、评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家 C、评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系 D、评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平E、评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责 【答案】【答案】ACDE 【解析】【解析】P57~58有关“评标委员会”的综合考核。B明显无法律依据。

77、甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲 向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（）等内容。A、招标范围 B、招标方式和发布招标公告的媒介 C、招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容 D、资格预审文件 E、评标委员会的组成和评标报告 【答案】【答案】ABCE 【解析】【解析】P95 倒数第一段，第一次考。

78、施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。A、明确法定代表人对本企业的安全负主要责任 B、设置安全处室对安全负责 C、对内部职工进行安全培训，持证上岗 D、落实各岗位人员的安全生产责任 E、制定企业内部安全生产绩效考核标准 【答案】【答案】ABCD 【解析】【解析】P75“

一、安全生产责任制度”（1）~（3）。注意A，教材原文如此，因 此选了。但教材写的有问题，该处表述与后面P78“

（一）主要负责人”第一段的 表述明显冲突。我认为后一表述更为合理。

79、某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建设施工企业 安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的 人员包括（）。A、应急救援人员B、单位主要负责人 C、从业人员D、安全生产管理人员 E、特种作业人员 【答案】【答案】BE 【解析】【解析】P212 倒数第一段。D 漏了“专职”，建议不选

80、在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责 人采取的正确做法是（）。A、继续按照工程设计图纸施工B、按照技术标准修改工程设计 C、追究设计单位违法责任D、及时提出意见和建议 E、通过建设单位要求设计单位予以变更 【答案】【答案】DE 【解析】【解析】P270。

81、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）。A、有防水要求的卫生间为2年B、给排水管道为5年 C、电气设备安装工程为2年D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 E、装修工程为2年 【答案】【答案】CDE 【解析】【解析】P297 倒数第一段“保修范围和最低保修期限”。必考。

82、在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不 需要有关主管部门证明的是（）。A、混凝土连续浇筑B、特殊需要必须连续作业 C、自来水管道爆裂抢修 D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E、路面塌陷抢修 【答案】【答案】ACE 【解析】【解析】P184倒数第三段。这个点还要考到。

83、某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用

建设节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的 职责。下面有关对各单位执行建设节能强制性标准行为的表述，正确的是（）。A、监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准 B、建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 C、民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造 D、施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E、在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收 【答案】【答案】ABD

84、关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（A、实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人 B、施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业 C、要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准 D、要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗 E、在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除 【答案】【答案】ABCD 【解析】【解析】P116综合考核。

85、某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工 程档案的整理、移交，下列说法中正确的有（）。A、总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆 移交 B、分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交 C、建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交 D、勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交 E、分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移 交 【答案】【答案】BC 【解析】【解析】P120综合考核。

86、根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准 予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的（）。A、成本B、红利 C、费用D、损失 E、收益 【答案】【答案】ACD 【解析】【解析】P150最下面“

3、企业所得税的税基”第3行。这个点上课没讲到。87、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出 订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原 来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，是下列说法正确的是（）。A、水泥厂的价目表属于要约邀请 B、甲建筑公司的订购表示属于要约 C、水泥厂的价目表属于要约 D、水泥厂新报价属于承诺）。

113

E、水泥厂新报价属于新要约 【答案】【答案】ABE 【解析】【解析】P116~P117。考核要约邀请、要约、承诺的基本概念，需要上课认真听 的。

88、下列选项中，属于无效合同的有（）。A、供应商欺诈施工单位签订的采购合同 B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同 C、施工单位将工程转包给他签订的转包合同 D、分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同 E、施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同 【答案】【答案】BC 【解析】【解析】P128，考核无效合同的类型。B 属于恶意串通、损害集体利益；C 属于违反法律强制性规定，这两类均无效。此外，A 是可撤消合同；D 是效力待定合同；E 是有效合同。

89、甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲 付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经 调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化，此时甲可以（），以 维护 自己的合法权益。A、行使同时履行抗辩权B、终止合同 C、中止履行合同并通知对方D、请求对方提供适当担保 E、转让合同 【答案】【答案】CD 【解析】P183倒数第一行~P184合同法68、69条，考核不安抗辩权的适用、程序。【解析】注意E，此种情况下转让合同无法律依据。由于该买卖合同是双务合同，甲转让 合同需取得对方同意。

90、根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C、甲将中标的某项目的劳务作业分包给具有相应资质的丁企业 D、甲不顾合同约定的不得转让债权条款,将自己对乙单位的一笔债权转让给丙 公司 E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位 【答案】【答案】ABD 【解析】P131~132，综合考核合同转让行为。注意掌握。A，法律规定不得转让；【解析】 D，合同约定不得转让；B，债务转移需要对方同意；E，债权转让无须对方同意。C，不严密，如发包人同意，则该劳务分包行为有效（但上课说过，合同转让是 内容不变主体变。分包行为其实并不是债务转移而属于代为清偿行为，因分包单 位丁并未成为总包合同的当事人，法律关系主体并未变更），有争议的选项，考 试中一律不选。

91、下列关于提存的说法中，正确的有（）。A、自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

114

B、自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人 C、自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人 D、如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之 前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物 E、债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭 【答案】【答案】ACE 【解析】【解析】P194最下面“

四、提存”。综合考核债务提存的有关规定。明年考抵消（尤其注意最后1段新增加的合同法解释

（二）23条）或混同。

92、关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（）。A、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予 以增加 B、违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行 C、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约 金条款或定金条款 D、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约 金条款及定金条款 E、约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按 实际损失金额调减 【答案】【答案】ABC 【解析】【解析】P135“

（二）违约金与定金”的综合考核。

93、根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有（）。

A、土地所有权B、宅基地使用权 C、荒山承包经营权D、学校图书馆 E、被扣押的汽车 【答案】E【答案】ABDE 【解析】【解析】P37 第 2 段。

94、施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算 产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（）。A、建设工程没有交付的，为提交验收报告之日 B、建设工程已实际交付的，为交付之日 C、建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 D、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日 E、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 【答案】【答案】BCE 【解析】【解析】P124“3.利息”最后一段。是重点内容，必须掌握。

95、按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（）。A、必须使用自己的机具设备完好勘察工作 B、参加主体结构隐蔽工程的施工验收C、按约定的工作范围进行勘察 D、按约定的时间完成勘察任务E、提供完整的勘察报告 【答案】【答案】CDE 【解析】P223“【解析】

（二）勘察合同双方当事人的主要权利义务”第1项，这个题偏的

不行。不会再考了。

96、以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）。

A、某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷 B、村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷 C、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷 D、建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷 E、钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷 【答案】【答案】ACD 【解析】【解析】P303 倒数第三段。

97、根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（）。A、有充分的证据B、有明确的被告 C、属于法院受理民事诉讼的范围 D、原告是与本案有间接利害关系的公民 E、有书面的起诉书 【答案】【答案】BC 【解析】【解析】P317倒数第2段，起诉的四项条件，是命题热点，注意掌握。E注意，不 是法定的起诉条件。法律有规定特殊情况下可以口头起诉。这个题目没出好，内涵挖掘不够。我来出题的话就会这么出：（1）“原告应与本案有直接利害关系”： 甲向乙借款100万元，丙提供连带保证。甲到期未归还借款，乙认为甲仍有偿还 能力，何况即使甲真的不能偿还，6个月内还可以要求丙代为偿还，故不愿起诉。而丙判断甲资金链断裂，已不可能偿还。问：丙能否直接起诉甲，要求甲归还借 款给乙？ 答案:担保人丙追偿权不成立，无诉权。（只要乙未要求丙承担连带保证责任，乙 与本案就只能是“间接”利害关系）（2）“应有明确的被告”（注意并不要求被告“与本案有直接利害关系”）甲夜间路过一小区居民楼，被高空抛下的物体砸伤。甲无法确定是何人所为，故 起诉小区的物业管理单位，要求赔偿医药费。问：本案应否受理？ 答案：“有明确的被告”，也具备其他三项起诉条件，应当受理。

98、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双 方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交 由双方签收。根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。A、该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力 B、该调解书自2006年7月5日产生法律效力 C、若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁 D、申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请 E、该调解书自2006年7月6日产生法律效力 【答案】【答案】AE 【解析】【解析】P329正中间“

三、仲裁和解与调解”，命题热点。仲裁调解书具有强制 执行力，自当事人签收后生效。

99、对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向

116

（）申请行政复议。A、市建设行政主管部门B、市人民政府 C、省级建设行政主管部门D、省级人民政府 E、国务院建设行政主管部门 【答案】【答案】BC 【解析】【解析】P340“

一、行政复议申请”第三段。07年考时间、09年考地点。

100、根据我国《行政处罚法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的 规范性文件是（）。A、地方政府规章B、法律 C、部门规章D、行政法规 E、地方性法规 【答案】【答案】BD 【解析】P260“【解析】

（二）行政处罚的设定”，这个点连续两年考到，需要认真掌握讲 义中归纳的表格。

第四篇：2010一级建造师法律法规真题 - 副本（推荐）

2010年一级建造师考试《法律法规》真题及答案

一、单项选择题(共70 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意)

1、根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）B。

A、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B、国务院建设主管部门 C、中国建筑业协会建造师分会

D、国务院发展和改革委员会

2、根据《民法通则》,当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（B）年 A、1

B、2

C、4

D、20 【

3对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（A）A、国务院建设主管部门

B、省、自治区、直辖市人民政府 C、建设行业协会

D、人事部或其授权机构 【答案】

4、民事法律关系的内容是指（A）

A、民事权利和民事义务

B、民事权利和民事责任 C、民事规范和民事责任

D、民事义务和民事责任 【答

5、根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（A）。A、委托代理人B、法定代理人C、指定代理人D、职务代理人 【答

6、根据《物权法》，建设用地使用权属于（B）。

A、所有权

B、用益物权

C、担保物权

D、留置权 【答案

7、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（B）。A

A、已经取得安全生产许可证

B、办理了工程质量监督手续 C、有满足施工需要的施工图纸

D、已经取得规划许可证 【答案】A

8、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（C）D

A、建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列；

B、建筑业企业根据各自的工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别； C、个资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级；

D、房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级等三个等级。【答

9、甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6 月5 日甲公司向乙公司支付50 万元预付款，7 月5 日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6 月3 日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6 月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（D）。A、后履行抗辩权；B、同时履行抗辩权C、撤销权D、不安抗辩权

10、下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（C）D A、继承纠纷B、对罚款不服发生的纠纷C、总分包之间的合同纠纷D、劳动合同纠纷、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（B）D。A、交通运输工具B、正在建造的船舶、航空器 C、生产设备、原材料D、正在建造的建筑物

12、同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照（D）单位的业务许可范围承揽工程 A． 资质等级较高的；B、联合体牵头C、承担主要任务的D、资质等级较低的13、、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（D）C。

A、未经行政复议程序，不能提起行政诉讼B、法院审理行政诉讼案件不适用调解

C、行政诉讼坚持谁主张谁举证原则D、在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据

14、施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30 标准。对该单位工程应以（A）为标准进行质量验收。A． 施工图纸B、技术规范C、监理通知D、施工合同

15、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（B）D。

A、证人只提交书面证词无须出庭作证B、数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问 C、证人在庭审时应当旁听D、证人有义务出庭作证

16、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4 万元、定金为6 万元。采购方依约支付了6 万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（A）C万元。A、16 B、10 C、12 D、4

17、施工单位招聘临时工的最低年龄为（D）A岁。A、16 B、14 C、20 D、18

18、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（A）。

A、水泥厂的答复文件到达施工单位时

B施工单位发出订购水泥的要约时 C、水泥厂发出答复文件时

D、施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

19、根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（B）C年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A、3 B、2 C、5 D、4

20、施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（B）。A、技术负责人B、法定代表人

C、安全管理部门负责人D、项目负责人

21、某建筑施工单位有50 名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当（B）D。A、配备兼职安全生产管理人员B、配备专职安全生产管理人员 C、因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

22、某建设单位与施工单位签订起工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，该赶工奖罚协议为（D）合同。A、显失公平B、附条件C、可变更、可撤销D、附期限

23、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（C）之日B。

A、合同备案B、评标委员会提交评标报告C、中标通知发出D、发包人确定中标人

24、关于法院采取诉讼财产保全与讼前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是（C）。

A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B、申请人对于前者应当提供担保，而对后者不需提供担保

C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保

25、某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000 万元，则其投标保证金最高应为（A）D

万元。

A、40 B、4

C、20

D、10

26、关于和解的说法，错误的是（A）。

A、和解协议具有强制执行的效力B、当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段D、当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书【

27、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（B）C支付。

A、总承包单位和分包单位按一定比例共同B、分包单位C、总承包单位D、建设单位

28、施工单位向电梯生产公司订购两部A 型电梯，并要求5 日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1 周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于（D）。A、要约邀请B、承诺C、部分承诺D、新要约

29、建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（B）A。A、只能向有管辖权的人民法院起诉

B、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 C、应由甲仲裁委员会进行仲裁

D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁

30、下列建设项目中，可以不招标的是（C）。

A、个人捐资的教育项目中合同估算价为80 万元的监理合同 B、外商投资的供水项目中合同估算价为1000 万元的施工合同

C、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80 万元的材料采购合同 D、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同

31、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是(B)。A、工程项目采用的材料、设备 B、工程项目技术人员的劳动合同

C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D、工程项目的安全、质量

32、某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（D）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A、城建档案管理部门B、相关管线产权部门C、市政管理部门D、建设单位

33、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是(D)。

A、分包单位只对总承包单位负责

B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 C、建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

D、总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

34、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援案应由(C)编制。A、总承包单位和分包单位各自B.建设单位统一组织 C、总承包单位统一组织D.监理单位统一组织

35、《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括(A)建筑。A、厂房B、医疗C、住宅D、教育

36、下列劳动合同条款，属于必备条款的是(A)C。A、福利待遇B、试用期C.劳动条件D、补充保险

37、根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是(A)。A、国务院负责安全生产监督管理的部门B、国务院铁路、交通、水利等有关部门 C、国务院D、国务院建设行政主管部门

38、划拨土地使用权只能由(A)人民政府依法批准。A、县级以上B、镇级以上 C、中央D、省级以上

39、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（B）。A、项目安全生产管理人员B、项目技术员C、企业主要负责人D、项目经理

40、停建、缓建建设工程的档案，暂由(B)保管。

A、当地质监部门B、建设单位C、施工单位D、城建档案馆

41、关于代位权行使的说法，正确的是(D)B。

A、债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B、债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 C、代位权是债权人行使的抗辩权

D、债权人自己负担行使代位权的必要费用

42、下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是(D)。A、安全生产法B、建筑业企业资质管理规定

C、工程建设项目施工招标投标办法D、安全生产许可证条例

43、根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向（A）履行债务。

A、胜诉方B、金融机构C、败诉方D、执行法院

44、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（D）。

A、尽管未约定利息，施工单位要求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

B、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

C、尽管未约定利息，施工单位要求低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

D、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资力气，不予支持。

45、根据《税收征收管理法》）C 日内，向税务机关申报办理变更税务登记。A、60 B、45 C、30 D、15

46、根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（A）B A、国家安全生产监督管理行政主部门B、国务院 C、省级建设行政主管部门D、住房和城乡建设部

47、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（D）的市场价格履行。

A、合同签订地B、履行义务一方所在地C、材料所在地D、订立合同时履行地

48、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》，该合同属于（B）合同。A、施工承包B、承揽C.信托D、委托

49、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是（D）。A、投标保证金最高不得超过50 万元

B、招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 C、投标保证金不得采用银行保函方式

D、中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金

50、某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是（C）D。A、由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判 B、法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告 C、法院应当判决行政机关重新作出行政处罚 D、法院可以直接判决减少部分罚款金额

51、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（B）。A、受益人B、投保人C、被保险人D、保险人 52、2008 年4 月1 日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009 年1 月1 日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（D）B。A、2011 年1 月1 日B、2010 年1 月1 日C、2010 年4 月1 日D、2009 年4 月1 日

53、承运人按照合同约定将货物运输到制定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（D）

A、抵押权B、质押权 C、抵消权D、留置权

54、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（C）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A、7 B、10 C.15 D、3

55、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为（B）合同。

A、有效B、无效C、效力待定D、可变更、可撤销

56、按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳（C）的同时，还应缴纳城市维护建设税。

A、企业所得税B、利息税C、营业税D、个人所得税

57、仲裁裁决作出后，当事人应录履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（A）申请执行。

A、人民法院B、公安机关C、政府主管部门D、仲裁委员会

58、某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位，并签订租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过（C）A同意。

A、股东会B、工会C.董事会D、监事会

59、甲公司欠某供应商500 万元贷款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500 万元债务的清偿问题的说法，正确的是（B）。

A、应当由甲公司承担全部债务B、应当由乙、丙公司承担连带债务 C、乙公司与丙公司均不承担清偿责任D、应当由乙公司承担全部债务

60、根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（D）。

A、招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 B、招标人预先内定中标人

C、招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利 D、招标人从几名中标候选人中确定中标人

61、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是（C）。A、投标人须知B、技术条款C、施工组织设计D、合同主要条款

62、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（D）B。A、禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所

B、修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准 C、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 D、自动消防系统的操作人员必须持证上岗

63、建设工程施工合同应以（C）为合同履行地。A、原告住所地B、合同签订地C、施工行为地D、被告住所地

64、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（A）。

A、暂时停止施工，并及时报告建设单位B、整改，并及时报告建设单位

C、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D、整改，并及时报告有关主管部门

65、根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（C）A。

A、监理合同B、法律、法规C、施工合同中约定采用的推荐性标准D、工程施工图纸

66、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向（D）主张维修费用。

A、设计单位B、物业管理单位C、大楼使用者D、建设单位

67、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（A）。A、应当认定投标文件无效B、可以认定投标文件有效

C、征得投标人同意后可以认定投标文件有效D、征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

68、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（B）C30 天。A、招标文件发出日B、投标文件截止日C、投标有效期D、中标日期

69、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（D）B合同。

A、可变更B、可撤销 C、无效D、效力待定

70、建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（C）个月向原安全生产许可证颁发

A、6B、2 C、3 D、4

二、多项选择题（共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）

71、根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有（BD）。BCE A、合同被确认无效B、发生在订立合同的过程中

C、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务D、在订立合同时显失公平E、受害方的依赖利益遭受损失

72、某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应（BCD）ABCD

A、编制安装方案 B、出具自检合格证明

C、具有起重设备安装工程专业承包资质 D、派出本单位专业技术人员现场监督

E、自行验收

73、关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是（CD）ABC。A、双方当事人基于同一双务合同互负债务B、债务履行有先后顺序 C、有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化 D、应当先履行债务的当事人未提供适当担保 E、债务履行不分先后

74、根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有（AC。ABDE A、工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准 B、工程建设重要的行业专用的信息技术标准

C、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准

D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准

75、当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，双方不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则（CE）。BCE

A、接受履行方有权选择履行地点B、给付货币的，在接受货币一方所在地履行 C、交付不动产的，在不动产所在地履行 D、履行义务一方有权选择履行地点

E、其他标的，在履行义务一方所在地履行

76.关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有(BA)ABDE。A、建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准 B、履行地点为项目所在地 C、合同标的是财产

D、违约责任是当事人违反合同义务的责任 E、有关施工组织设计的内容即为履行方式条款

77、劳动争议仲裁委员会的组成成员应有(BC)ADE。

A、工会代表B、律师C、同级人民法院代表D、企业方面代表E、劳动行政部门代表

78、关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有(BD)。DE

A、在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求 B、建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交

C、建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交

D、在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收 E、未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织竣工验收

79、根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有(AC)。ACD

A、工程设计图纸B、施工单位偷录的谈判录音

C、工程质量鉴定报告D、被告法定代表人的陈述E、律师代理意见

80、施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有(BC)。ABCE A、鉴定人员不具备相关的鉴定资格B、鉴定程序严重违法 C、鉴定结论明显依据不足D、建设单位也不同意鉴定结论 E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用

81、下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（be）BE。A、货物运输合同C、买卖合同D、租赁合同E、施工合同 82、某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有(AD)。AD

A、公司股东B、公司董事长C、公司财务经理D、公司职工代表E、公司总经理

83、工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方（AE）。AE

A、继续履行合同B、降低工程质量标准

C、提高合同价款D、提前支付所有工程款E、支付逾期利息

84、关于物权的说法，正确的有（AD）BDE。

A、建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 B、所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C、国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

D、用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 E、两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上

85、根据《合同法》，要约失效的情形有（DC）。ABD A、受要约人拒绝要约的通知到达要约人

B、受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更

C、要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知 D、发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人

E、受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知

86、根据《合同法》，(CD)之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决BD。A、地方性法规与地方政府规章 B、部门法规

C、部门规章与地方性法规D、地方政府规章与部门规章 E、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定

87、某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有（CDE）CDE。

A、人身损害赔偿请求权B、任意撤销权C、担保权D、抗辩权E、抵消权 88、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有（BDE）。BCDE A、施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

C、未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E、分包单位将其承包的建设工程再分包

89、关于招标代理机构的说法，正确的有（BD）ABD。A、招标代理机构是社会中介组织

B、未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务 C、工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

D、工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系 E、由评标委员会指定招标代理机构 90、根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当(BDE)。BDE A、同时招标B、同时设计C、同时竣工D、同时施工E、同时投产使用

91、下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有（BCE）ACE。A、在保险合同成立前，被保险人发生伤害B、被保险人在施工现场外发生伤害

C、被保险人在施工现场斗殴而发生伤害D、被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 E、被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤 92、根据《合同法》，当事人一方可以解除合同的情形有（BCE）CE。A、当事人一方发生合并、分立B、作为当事人一方的公民死亡 C、由于不可抗力致使合同不能履行D、法定代表人变更

E、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

93、关于联合体投标的说法，正确的有（AB）ABCD。

A、多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B、中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任 C、联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D、联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

E、由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围

94根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中属于无效合同的是（CD）BCD。A、建设单位直接与专业施工单位签订的合同

B、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 C、承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同

95、根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有（AC）BE。A、消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证 B、自动消防系统的操作员必须持证上岗

C、建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用 D、消防器材的经销人员必须持证上岗

E、企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人

96、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（AC）。ACE、A、因使用不当造成的质量问题B、质量监督机构没有发现的质量问题 C、第三方造成的质量问题D、监理单位没有发现的质量问题 E、不可抗力造成的质量问题

97、关于工程竣工验收的说法，正确的有（CDE）。

A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 B、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期

C、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期。

D、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期

98、根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的有（CE）ACE。A、抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移

B、除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移 C、抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保 D、抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保 E、抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有

99、下列工程施工过程之中，属于侵权责任的情形有（CDE）CDE A、施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金 B、施工单位违约造成供货商重大损失 C、工地的塔吊倒塌造成供货商重大损失

D、施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 E、分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏

100、拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交（CD）ABCD等资料。

A、建设用地规划许可证B、土地使用权批准文件 C、拆迁计划和拆迁方案D、拆迁补偿安置资金证明 E、建设工程规划许可

第五篇：2018年一级建造师法律法规真题及答案

2018年一级建造师法律法规真题及答案

1．根据《民法总则》，法人分为（）。

A．企业法人和非企业法人B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人D．营利法人，非营利法人和特别法人 参考答案：D，第8页。

2．关于代理的说法，正确的是()。

A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D．表见代理是有权代理 参考答案：C，第12页。

3．关于物权的说法，正确的是（）。

A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B．用益物权人可以是该物的所有权人 C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D．物权的变动只能基于合同关系 参考答案：C，第18页。

4．关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。

A．实用新型以申请时所附的说明书为准B．建设工程发明以其附图为准

C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D．三类专利均以权利要求的内容为准 参考答案：C，第27页。

5．关于留置的说法，正确的是()。

A．留置权属于债权B．债权人不负责保管留置物C．建设工程合同可以适用留置权 D．留置权基于法定而产生 参考答案：D，第34页。

6．关于财产保险合同的说法，正确的是()。

A．保险合同不可以转让B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D．被保险人应当与投保人一致 参考答案：C，第35页。

7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。A．解除合同B．继续履行C．罚款D．合同无效 参考答案：B，第41页。

8．根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。A． 对于限制人身自由的行政强制措施不服的B． 国防、外交等国家行为 C． 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D． 行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定 【答案】A P348 9．关于和解的说法，正确的是()。

A．和解只能发生在诉讼前B．当事人申请仲裁后，不可以自行和解 C．和解达成协议，必须以书面形式作出D．和解达成的协议具有合同效力 【答案】D P341-P342 10．下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。A．建设行政主管部门处理的行政争议B．劳动争议 C．农林承包经营合同争议D．建设工程施工合同争议 【答案】D P303 11．关于施工许可的说法，正确的是()。

A．省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管 B．农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C．限额以下小型工程应当申请取施工许可证D．施工分包合同签订后，申请领取施工许可证 【答案】A P46 12．根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。

A．3B．2C．5D．6 【答案】A P104 13．根据《招标投标法》，中标通知书自()发生法律效力。A．发出之日B．作出之日C．盖章之日D．收到之日 【答案】A P81 14．根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。

A．在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的B．患职业病的 C．工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的D．高空作业跌落的 参考答案：A，第232页。

15．建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。A．竣工验收合格B．建筑节能合格C．建筑节能达标D．能耗验收合格 参考答案：A，第190页。

16．施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是()。

A．施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B．施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误 C．施工企业的设备损坏，导致工期延误D．施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误 参考答案：A，第128页，关于不可抗力。17．关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是()。A．有保证工程进度的基本制度B．建设工程所需投资已经全部到位

C．依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位D．已经与施工企业签订了合作协议 参考答案：C，第49页。

18．发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。

A．编制招标文件B．印刷、邮寄招标文件C．招标人办公D．招标活动 参考答案：B，第79页。

19．关于劳动争议解决方式的说法，正确的是()。

A．用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解 B．用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解 C．企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成 D．用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁 参考答案：B，第150页。

20．根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定中止执行情形的是()。A．执行案件申请入撤销请的

B．作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的 C．追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的

D．作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的 参考答案：D，第331页。

21．根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是（）。A．申请人年龄达到60周岁

B．申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至中请注册之日止不满5年 C．申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D．申请人甲请注册之日5年前担任项目经理期间，所负贵项目发生过重大质量和安全事故 参考答案：B，第67。

22，关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A．检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B．检测报告必须由检测机构法定代表人签署 C．检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D．检测数据和检测报告仅供施工企业参考 参考答案：A，第272。

23．注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。A．泄露商业秘密的B．对设计变更有异议的C．经常外出参会的 D．拒绝执行监理工程师指令的 参考答案：A，第106页。24．施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是()。

A．经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期 期 润 B．经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工C．经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利D．经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期 参考答案：A，第273-274页。

25． 根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是()。A．询价B．单一来源采购C．直接确定D．框架协议 【答案】B P75 26．根据《建设工程安全生产管理条例》，工程安全术措施或者专项实施方案的审查的是（）。A．是否达到工程使用功能要素B．是否适用施工要求C．是否符合工程建设强制性标准 D．是否达到造价控制目标

参考答案：C，第255页，关于工程监理单位的责任。27．关于合同形式的说法，正确的是（）。

A．合同必须用书面形式B．口头形式属于合同其他形式C．未依法采取书面形式订立的合同无效 D．合同可以采用数据电文形式 参考答案：D，第110页。

28．关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。

A．一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行 B．仲裁裁决只在国内生效

C．当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖 D．申请仲裁裁决强制执行的期间为2年 参考答案：D，第337页。

29．关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。A．分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责 B．分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C．总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任 D．分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿 参考答案：B，第270页。

30．某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。A．效力待定B．可撤销C．无效D．有效 参考答案：C，第121页。31，关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。

A．建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任 B．施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修 持 C．建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支D．建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务 参考答案：B，第274页。

32．根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。A．经招标人搜权的招标代理机构B．建设行政主管部门 C．经招标人授权的评标委员会D，招标投标有形市场 参考答案：C，89页。

33．根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的()。A．2%B．5%C．10%D．20% 参考答案：C，第89页。

34．根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。A．20%B．40%C．50%D．30% 参考答案：D，第183页。

35．施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

A．合同正常履约B．未发生违约行为C．获得发包人奖励D．获得建设行政主管部门表彰 参考答案：D，第105页。

36．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。

A．工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准 B．工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准 C．工程管理人员是否熟悉强制性标准

D．工程项目的安全、质量是否符合强制性标准 参考答案：C，第266页。

37．根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。A．监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系 B．监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任 C．未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 D．施工图深化文件是监理工作的主要依据 参考答案：B，第285页。

38．关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是()。A．定作人不得中途变更承揽工作的要求 B．定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料 C．承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果 D．定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失 【答案】D，第153-156 39．关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A．施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担 B．施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担 C．施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担 D．施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用 【答案】C P274 40．关于仲裁的说法，正确的是()。

A．没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理 B．对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权 C．只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D．仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理 【答案】A，P332-333 41．根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()。A．施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B．施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位 C．建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人 D．监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位 【答案】B P124 42．下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。A．查明事故发生的间接经济损失B．追究责任人的法律责任 C．提交事故调查报告D．提出对受伤人员的赔偿方案 【答案】C P247 43．关于施工合同变更的说法，正确的是()。

A．合同变更应当办理批准、登记手续B．合同变更内容约定不明确的，推定为未变更 C．工程变更必将导致合同变更D．合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致 【答案】B P123 44．关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。

A．买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用 B．出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C．合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物 D．约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物 【答案】D P157 45.某起生产安全事故造成9人死亡、51人重伤，直接经济损失2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）。

A．特别重大事故B．重大事故C．较大事故D．一般事故 参考答案：B，第240页。

46．施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是（）。A．已经完成的建设工程质量不合格的B．不履行合同约定的协助义务的 C．将承包的建设工程非法转包，违法分包的D．合同约定的期限内没有完工的 参考答案：C，第127页。

47．施工企业主要负责人对安全生产的责任括()。

A．工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况 B．督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 C．在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动 D．保证本企业安全生产投入的有效实施 参考答案：D，第207页。

48．根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A．50%B．60%C．70%D．80% 参考答案：C，第190页。

49．施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是()。

A．放弃诉讼请求B．与对方当事人进行和解C．提起上诉D．提供证据 参考答案：D，第312页。

50．甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是()。

A．乙对丙的行为承担责任B．乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C．甲与乙对丙的行为承担连带责任D．乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任 参考答案：B，第13页。

51．根据《建没工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。

A．分包单位B．总承包单位C．建设单位D．现场安全责任人 【答案】B P244 52．某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。

A．6000元B．12000元C．15000元D．18000元 【答案】C P137 53．关于招标价格的说法，正确的是()。

A．招标时可以设定最低投标限价B．招标时应当编制标底

C．招标的项目应当采用工程量清单计价D．招标时可以设定最高投标限价 【答案】D P78 54．下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是()。A．共同抬高投标报价B．借用他人资质证书 C．行贿评标专家谋取高分D．低价中标、高价索赔 【答案】B P87 55．担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。

A．施工企业同意更换项目负责人B．建设单位与施工企业产生了合同纠纷 C．因不可抗力暂停施工D．建设单位同意更换项目负责人 【答案】D P69 56．关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。A．纪念建筑物属于国家所有B．近代现代代表性建筑属于国家所有 C．时刻属于国家所有D．古文化遗址属于国家所有 【答案】D P196-197

57、关于承揽工程业务的说法，正确的是()。A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质

B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求 C.施工企业与项目经理签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程 D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体 参考答案：A，第100页。

58.某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是()。

A，施工企业应当对塔吊部件进行维修B，施工企业应当对塔吊做相应改造 C．施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司 D．施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任 参考答案：D，第165页。

59．根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围档的，一般情况下可能承担的法律责任是()。

A，处以20万元罚款B，责令施工企业限期改正 C．吊销施工企业营业执照D．降低施工企业资质等级 参考答案：B，第238页。60，设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。

A．16B．5C．8D．13 参考答案：A，第128页。

二，多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0．5分)61．关于法定代表人的说法，正确的有()。

A．公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人 B．因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任 C．法定代表人代表法人从事民事活动 D．法定代表人为特别法人 E．法人应当有法定代表人 参考答案：CE，第7-8页

62.根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的 B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的

C.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的 D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的 【答案】CE P132 63.关于地役权的说法，正确的有()。

A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权 B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率

C.地役权未经登记不得对抗需役地人D.地役权由需役地人单方设立 E.地役权属于用益物权 【答案】AE P18 64.下列施工合同中，属于无效合同的有()。A.施工企业借用他人资质签订的

B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的 C.建设工程依法必须进行招标而未招标的 D施工企业超越资质等级与建设单位签订的 E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的 【答案】ABCD P121 65.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租、使用的情形有()。A.经检验未达到安全技术标准规定的 B.属于国家不鼓励使用的 C.没有完整安全技术档案的 D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 【答案】ACE P257 66.抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。

A.转让行为无效B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存D.转让所得价款只能提前清偿债务 E.转让行为有效 【答案】CE P33 67.下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。

A.不同投标人的投标文件由同一人编制B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异 C.不同投标人的投标文件相互混装D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标 E.投标人之间约定部分投标人放弃投标 【答案】ABC P86 68.下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B.路人帮助把受伤工人送至医院 C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人 D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业 【答案】CD P20-21 69.施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有()。A.工程已实际交付的，为交付之日B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日 C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日 D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日

E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日 【答案】ABE P116 70.法的形式的含义包括()。

A.创制机关的性质及级别B.法律规范的地域效力C.法律规范的内涵 D.法律规范的期间效力E.法律规范的效力等级 【答案】ABE P3 71.下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有()。A.逾期送送达的B.投标人未提交投标保证金的C.投标人的法定代表人未到场的 D.未按招标文件要求密封的E.投标人对招标文件有异议的 参考答案：AD P84 72.下列争议中，属于劳动争议范围的是()。

A.家庭与家政服务人员之间的争议B.个体工匠与学徒之间的争议 C.因确认劳动关系发生的争议E.因终止劳动合同发生的争议 D.因工作时间发生的争议 参考答案：CDE P149 73.在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()。A.法律规定B.当事人的陈述C.施工企业偷录的谈判录音 D.工程设计图纸E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告 参考答案：BCDE P312 74.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。

A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的B.未经建设单位同意将工程分包的 C.分包单位将分包工程再分包的D.将钢结构工程分包的 E.分包单位将劳务作业分包的 参考答案：ABC P95 75.关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有()。

A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案 B.施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料 C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录D.工程检验评定资料应当由施工企业提交 E.工程检验评定资料无需在竣工时提交 参考答案：AC 76.关于劳动合同订立的说法，正确的有()。

A.试用期包含在劳动合同期限内B.固定期限劳动合同不能超过10年 C.商业保险是劳动合同的必备条款D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立 E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同 参考答案：AE P130-131 77.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。

A.项目名称B.施工场所和期限C.产生噪声的原因D.可能产生的环境噪声值 E.所采取的环境噪声污染防治措施 参考答案：ABDE P175 78.关于质量保证责任的说法,正确的有()。A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用 B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束

C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担 D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金

E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金

参考答案：BDE P299-300 79.根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。A.劳动者不能胜任工作B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度D.劳动者被依法追究刑事责任 E.劳动者患病 参考答案：BCD P135 80.下列情形中，依法可以不招标的项目有()。A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目 B.采购人的全资子公司能够自行建设的

C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的 D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的 参考答案：ACE P75