第一篇：预算员考试题库

预算员考试题库

一．判断题(正确的在题后括号内打“√”，错的打“╳”，每题1分，共10分)（题库50题）

1．设计概算是由施工单位根据初步设计或扩大初步设计图纸等而编制的。(×)2．国家审批项目建议书主要依据设计概算。(×)3．每个建设项目当它的初步设计和概算文件未经批准时，也能列入基本建设年度计划。(×)4．在编制建设工程概预算时，应首先编制建设项目的总概算书。(×)5．根据建设工程项目建设的顺序，建设工程概预算的内容为投资估算．设计概算．修正概算．施工图预算．施工预算．工程结算和竣工决算。(√)6．所谓建设工程费用是指建设工程从开工到竣工验收交付使用整个过程中，所投入的全部费用的总和。(×)7．一般来说，由投资估算和概算这两个经济文件所确定的建设工程费用与由竣工决算所确定的建设工程费用是一致的，没有区别。(×)8．实行定额的目的是为了力求用最少的人力．物力和财力的消耗生产出符合质量标准的建筑产品，取得最好经济效益。(√)9．劳保费是指按照国家劳保条例规定应支付的企业退休．离休和1年以上病员的工资，以及按上述职工工资提取的职工福利基金。(×)10．建筑企业的利润总额是由经营利润和法定利润组成的，其中经营利润是指建筑产品价格与预算成本的差额。(×)11．当拟建工程项目的初步设计文件具有一定深度，基本上能够按初步设计的平．立．剖图纸计算出各分部工程项目的工程量时可采用概算定额编制建设工程概算。(√)12．建设工程概算指标是用建筑面积或体积为单位，以整个建筑物为依据的定额。(√)13．用类似工程预算编制概算，受地区不同限制要进行调整。(×)14．税金由国家统一规定，即它不因地区不同而在价值上产生差别。(×)15．当建设工程概算造价．单方造价指标计算出来后，就可编制建设工程概算书，以供各单位有关部门使用。(√)16．设计单位编制的设计概算文件，经过建设主管机关批准后就成为国家控制工程拨款或贷款的最高基本限额。(√)17．工程间接费用随地区不同，其收取标准也不同。(√)18．施工预算的编制方法一般有“实物法”和“实物金额法”两种，“实物金额法”是目前普遍

采用的一种方法。(×)19．直接工程费由人工费．材料费．施工机械使用费三部分组成。(×)20．工人工作时为恢复体力稍作休息的时间为非定额时间。(×)21．供求因果增加费属于施工附加费。(×)22． 钻孔灌注桩钢筋笼工程量按施工净用量计算，并考虑钢筋的损耗率。(×)23．现浇砼平板是指不带梁直接用柱支承的板。(×)24．甲类工程是固定资产方向调节税税率为0%的投资项。(√)25．报价最低的标底其评定价格也最低。(×)26．天棚面层在同一标高或不在同一标高，均为一级天棚。(×)27．大红．天蓝,．白色．浅湖等颜色在套用油漆定额时，套浅色定额。(√)28．铝合金门窗工程量按框外围面积计算，无框门按扇外围面积计算。(×)29．防腐卷材接缝．附加层．收头工程量按延长米计算。(×)30．建筑物墙基防水．防潮层．外墙长度按中心线，内墙按净长计算工程量。(×)31．按专业不同分类，建筑工程定额分为土建工程定额和铁路工程定额。(√)32．供销部门的手续费应记入到材料预算价格中。(×)33．金属结构中所用钢板，设计为多边形者，按矩形计算。其边长以设计尺寸中互相垂直的最大尺寸为准。(×)34．预算定额与施工定额相比，施工定额综合的内容更多一些。(√)35．施工定额按社会必要劳动量确定定额水平。(×)36．散水坡．防滑坡道，按图示尺寸以平方米计算。(√)37．计算钢筋工程量时，设计未规定搭接长度的，应按施工规范规定确定搭接长度计算。(×)38．构造柱按全高乘以其断面面积以立方米计算工程量。(×)39．混凝土与钢杆件组合的构件，混凝土部分按构件实体积以立方米计算，钢构件部分按吨计算，分别套用相应的定额项目。(√)40．图书馆的书库按放书的层数计算建筑面积。(×)41．平屋面的卷材屋面按图示尺寸的水平投影面积以平方米计算。(×)42．施工预算和施工图预算的编制依据是相同的。(×)43．施工预算和施工图预算的编制依据是相同的。(×)44．砖垛．三皮砖以上的腰线和挑檐等体积，并入墙身体积内计算。(√)45．挑脚手架，按搭设长度和层数，以平方米计算。(×)

46．平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加2m，以平方米计算。(√)47．凡图示基坑底面积在20m2以内的为基坑。(√)48．建筑物地面防水．防潮层，按主墙间净空面积计算，与墙面连接处高度在500MM内者按展开面积计算，并入平面工程量内；超过500MM时按立面防水层计算。(√)49．铁皮排水按图示尺寸以水平投影面积计算。(×)50．独立雨蓬按其顶盖水平投影面积的一半计算工程量。(√)二．单项选择题(在每小题的备选答案中，选出一个正确的答案，并将正确答案的号码分别填在题干的括号内，多选．错选均不得分。每小题1分，共40分)（题库308题）

1．不宜作为建筑物地基填土的是（C）。A．堆填时间较长的砂土 B．经处理后的建筑垃圾 C．经压实后的生活垃圾 D．经处理后的一般工业废料

2．关于地震烈度的说法，正确的是（D）。A．地震烈度是按一次地震所释放的能量大小来划分 B．建筑场地烈度是指建筑场地内的最大地震烈度 C．设计烈度需根据建筑物的要求适当调低 D．基本烈度代表一个地区的最大地震烈度

3．关于地下水对边坡稳定性影响的说法，正确的是（D）。A．地下水产生动水压力，增强了岩体的稳定性 B．地下水增加了岩体质量，减小了边坡下滑力 C．地下水产生浮托力，减轻岩体自重，增加边坡稳定 D．地下水产生的静水压力，容易导致岩体崩塌

4．根据有关设计规范要求，城市标志性建筑其主体结构的耐久年限应为（D）。A．15～25 年 B．25～50 年 C．50～100 年 D．100 年以上

5．地下水位较低的民用建筑采用三合土基础的宽度应（B）。A．小于 600mm

B．600mm 及以上 C．小于 300mm D．300mm 及以上

6．柔性基础的主要优点在于（C）。A．取材方便 B．造价较低 C．挖土深度小 D．施工便捷

7．关于砖墙墙体防潮层设置位置的说法，正确的是（C）。A．室内地面均为实铺时，外墙防潮层设在室内地坪处 B．墙体两侧地坪不等高时，应在较低一侧的地坪处设置

C．室内采用架空木地板时，外墙防潮层设在室外地坪以上、地板木搁栅垫木之下 D．钢筋混凝土基础的砖墙墙体不需设置水平和垂直防潮层

8．坚硬耐磨、装饰效果好、造价偏高，一般适用于用水的房间和有腐蚀房间楼地面的装饰构造为（C）。

A．水泥砂浆地面 B．水磨石地面 C．陶瓷板块地面 D．人造石板地面

9．关于道路工程填方路基的说法，正确的是（B）。A．砌石路基，为保证其整体性不宜设置变形缝 B．护肩路基，其护肩的内外侧均应直立 C．护脚路基，其护脚内外侧坡坡度宜为 1：5 D．用粗粒土作路基填料时，不同填料应混合填筑

10．在地面自然横坡陡于 1：5 的斜坡上修筑半填半挖路堤时，其基底应开挖台阶，具体要求是（D）。

A．台阶宽度不小于 0．8m B．台阶宽度不大于 1．0m C．台阶底应保持水平

D．台阶底应设 2%～4%的内倾坡

11．一般公路，其路肩横坡应满足的要求是（D）。A．路肩横坡应小于路面横坡 B．路肩横坡应采用内倾横坡 C．路肩横坡与路面横坡坡度应一致 D．路肩横坡应大于路面横坡

12．适宜于高速公路的路面基层是（D）。A．水泥稳定土基层 B．石灰稳定土基层 C．二灰工业废渣稳定土基层 D．级配碎石基层

13．为了便于排水，桥面铺装时通常设置纵横坡，其纵坡坡度应（D）。A．小于 1．5% B．不大于 3% C．在 1．5%～3%之间 D．大于 3% 14．关于桥面铺装泄水管设置的说法，正确的是（D）。A．桥面纵坡大于 2%、桥长小于 50m 时，按 12～15m 间隔设置 B．桥面纵坡小于 2%、桥长小于 50m 时，不需设置 C．桥面纵坡大于 2%、桥长大于 50m 时，可不设置 D．桥面纵坡小于 2%，按 6～8m 间隔设置 15．地下公路隧道的纵坡坡度通常应（B）。A．小于 0．3% B．在 0．3%～3%之间 C．大于 3% D．在 3%～5%之间

16．按照设计要求，地下停车场在车道位置的梁下有效高度应不低于（B）。A．2．1m B．2．3m C．3．5m D．5．5m

17．预应力钢筋混凝土不宜选用的钢筋牌号是（A）。A．HPB235 B．HRB335 C．HRB400 D．HRB500 18．下列水泥品种中，不适宜用于大体积混凝土工程的是（A）。A．普通硅酸盐水泥 B．矿渣硅酸盐水泥 C．火山灰质硅酸盐水泥 D．粉煤灰硅酸盐水泥

19．铝酸盐水泥适宜用于（D）。A．大体积混凝土

B．与硅酸盐水泥混合使用的混凝土 C．用于蒸汽养护的混凝土 D．低温地区施工的混凝土

20．关于混凝土立方体抗压强度的说法，正确的是（B）。A．一组试件抗压强度的最低值 B．一组试件抗压强度的算术平均值 C．一组试件不低于 95%保证率的强度统计值 D．一组试件抗压强度的最高值

21．下列能够反映混凝土和易性指标的是（A）。A．保水性 B．抗渗性 C．抗冻性 D．充盈性

22．下列影响混凝土和易性因素中，最为敏感的因素是（D）。A．砂率 B．温度 C．集料 D．水泥浆

23．混凝土外加剂中，引气剂的主要作用在于（D）。A．调节混凝土凝结时间 B．提高混凝土早期强度 C．缩短混凝土终凝时间 D．提高混凝土的抗冻性

24．关于防水混凝土施工参数的说法，正确的是（B）。A．水泥用量不得超过 320kg/m³ B．砂率宜为 35%～40% C．水灰比不得小于 0．55 D．干表观密度小于 2000kg/m³

25．下列材料中，主要用作室内装饰的材料是（B）。A．花岗石 B．陶瓷锦砖 C．瓷质砖 D．合成石面板

26．关于对建筑涂料基本要求的说法，正确的是（A）。A．外墙、地面、内墙涂料均要求耐水性好 B．外墙涂料要求色彩细腻、耐碱性好 C．内墙涂料要求抗冲击性好 D．地面涂料要求耐候性好

27．APP 改性沥青防水卷材，其突出的优点是（C）。A．用于寒冷地区铺贴

B．适宜于结构变形频繁部位防水 C．适宜于强烈太阳辐射部位防水 D．可用热熔法施工

28．游泳池工程优先选用的不定型密封材料是（B）。A．聚氯乙烯接缝膏 B．聚氨酯密封膏 C．丙烯酸类密封膏 D．沥青嵌缝油膏

29．某大型基坑，施工场地标高为±0．000m，基坑底面标高为-6．600m，地下水位标高为-2．500m，土的渗透系数为60m/D，则应选用的降水方式是（C）。

A．一级轻型井点 B．喷射井点 C．管井井点 D．深井井点

30．采用推土机并列推土时，并列台数不宜超过（C）。A．2 台 B．3 台 C．4 台 D．5 台

31．在钢筋混凝土预制桩打桩施工中，仅适用于软弱土层的接桩方法是（A）。A．硫磺胶泥锚接 B．焊接连接 C．法兰连接 D．机械连接

32．关于钢筋混凝土构造柱的说法，正确的是（D）。A．应按先浇柱后砌墙的施工顺序进行

B．构造柱与墙体连接处应砌马牙槎，从每层柱脚开始，先进后退 C．沿墙高每 500mm 设 2Φ6 拉结钢筋，每边深入墙内不宜小于 500mm D．构造柱混凝土可分段浇筑，每段高度不宜大于 2m 33．主要用于浇筑平板式楼板或带边梁楼板的工具式模板为（B）。A．大模板 B．台模 C．隧道模板 D．永久式模板

34．关于先张法预应力钢筋放张的说法，错误的是（A）。

A．宜缓慢放松锚固装置，使各根预应力筋依次放松，以免构件开裂 B．放张的方法可用放张横梁来实现

C．横梁可用千斤顶或预先设置在横梁支点处的砂箱或楔块来放张

D．预应力筋应采用砂轮锯或切割机切断，不得采用电弧切割

35．在单层工业厂房结构吊装中，如安装支座表面高度为 15．0m（从停机面算起），绑扎点至所吊构件底面距离 0．8m，索具高度为 3．0m，则起重机起重高度至少为（D）。

A．18．2m B．18．5m C．18．8m D．19．1m 36．关于一般抹灰的说法，正确的是（C）。

A．抹灰应分层进行，抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为 5～7mm B．当抹灰总厚度大于 25mm 时，应采取加强措施 C．底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度

D．用石灰砂浆抹灰时，应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层

37．跨径 100m 以下的桥梁施工时，为满足桥梁上下部结构平行作业和施工精度要求，优先选用的方法是（B）。

A．悬臂浇注法 B．悬臂拼装法 C．转体法 D．支架现浇法

38．下列设备中，专门用来开挖竖井或斜井的大型钻具是（C）。A．全断面掘进机 B．独臂钻机 C．天井钻机 D．TBM 设备

39．关于项目管理规划大纲特点的说法，错误的是（D）。A．战略性 B．全局性 C．宏观性 D．可操作性

40．关于项目管理规划大纲作用的说法，错误的是（D）。A．作为全过程项目管理的方向和纲领

B．作为编制投标文件的依据 C．作为中标后签订合同的依据 D．作为项目经理指导项目实施的依据

41．工程项目的招标文件及发包人对招标期间有关问题的解释资料不应作为（A）编制项目管理规划大纲的重要依据。

A．建设单位 B．监理单位 C．总包单位 D．施工单位

42．项目管理实施规划的编制程序中，关键性环节是（C）。A．了解相关方要求 B．分析项目条件和环境 C．组织编制 D．履行报批手续

43．施工组织总设计的编制时间是（B）。A．在投标前由企业有关职能部门编制 B．在初步设计或扩大初步设计批准后 C．在施工图设计完成后

D．在单位工程施工组织设计完成后

44．在施工组织总设计的施工布置中，应统筹安排各类项目施工，通常情况下不予优先考虑的项目是（D）。

A．按工艺要求，需先期投入生产的项目 B．工程量大，施工难度大的项目 C．供工程使用的生活设施类项目

D．工程量小，周期较短，不急于使用的辅助项目

45．关于施工总平面图设计中加工厂布置要求的说法，正确的是（C）。A．金属结构、锻压、电焊和机修等车间应分散布置 B．当运输条件较好时，混凝土搅拌站宜分散布置

C．工业建筑工地的砂浆搅拌站，可以分散设置在使用点附近D．各种加工厂应与相应的仓库或材料分布在不同区域

46．单位工程施工平面图的设计工作包括如下环节：①计算技术经济指标；②确定起重机的位置；③布置水电管线；④确定搅拌站、仓库、加工厂的位置；⑤布置临时设施；⑥布置运输道路。正确的工作程序是（B）。

A．②—⑥—④—⑤—③—① B．②—④—⑥—⑤—③—① C．②—④—⑥—③—⑤—① D．②—④—⑤—⑥—③—①

47．下列计量单位中，既适合工程量清单项目又适合基础定额项目的是（D）。A．100m B．基本物理计量单位 C．100m³ D．自然计量单位

48．关于计算工程量程序统筹图的说法，正确的是（B）。

A．与“三线一面”有共性关系的分部分项工程量用“册”或图示尺寸计算 B．统筹图主要由主次程序线、基数、分部分项工程量计算式及计算单位组成 C．主要程序线是指分部分项项目上连续计算的线

D．次要程序线是指在“线”、“面”基数上连续计算项目的线 49．在建筑面积计算中，有效面积包括（C）。A．使用面积和结构面积 B．居住面积和结构面积 C．使用面积和辅助面积 D．居住面积和辅助面积

50．根据《建筑工程建筑面积计算规范》，建筑面积计算正确的是（A）。A．单层建筑物应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算

B．单层建筑高度 2．10m 以上者计算全面积，2．10m 及以下计算 1/2 面积 C．设计利用的坡屋顶，净高不足 2．10m 不计算面积 D．坡屋顶内净高在 1．20~2．20m 部位应计算 1/2 面积

51．根据《建筑工程建筑面积计算规范》，某无永久性顶盖的室外楼梯，建筑物自然层为 5 层，楼梯水平投影面积为 6 ㎡，则该室外楼梯的建筑面积为（A）。

A．12 ㎡

B．15 ㎡ C．18 ㎡ D．24 ㎡

52．根据《建筑工程建筑面积计算规范》，关于建筑面积计算的说法，错误的是（D）。A．室内楼梯间的建筑面积按自然层计算 B．附墙烟囱按建筑物的自然层计算

C．跃层建筑，其共用的室内楼梯按自然层计算

D．上下两错层户室共用的室内楼梯应选下一层的自然层计算

53．根据《建设工程工程量清单计价规范》，土石方工程中，建筑物场地厚度在士 30cm 以内的，平整场地工程量应（B）。

A．按建筑物自然层面积计算 B．按建筑物首层面积计算 C．按建筑有效面积计算 D．按设计图示厚度计算

54．根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列工程量计算的说法，正确的是（B）。A．混凝土桩只能按根数计算

B．喷粉桩按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算 C．地下连续墙按长度计算 D．锚杆支护按支护土体体积计算

55．根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于实心砖墙高度计算的说法，正确的是（D）。A．有屋架且室内外均有天棚者，外墙高度算至屋架下弦底另加 100mm B．有屋架且无天棚者，外墙高度算至屋架下弦底另加 200mm C．无屋架者，内墙高度算至天棚底另加 300mm D．女儿墙高度从屋面板上表面算至混凝土压顶下表面

56．根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于金属结构工程工程量计算的说法，错误的是（B）。A．不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等质量不另增加 B．钢管柱上牛腿的质量不增加

C．压型钢板墙板，按设计图示尺寸以铺挂面积计算 D．金属网按设计图示尺寸以面积计算

57．根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于屋面及防水工程工程量计算的说法，正确的是

（C）。

A．瓦屋面、型材屋面按设计图示尺寸以水平投影面积计算 B．屋面涂膜防水中，女儿墙的弯起部分不增加面积 C．屋面排水管按设计图示尺寸以长度计算 D．变形缝防水、防潮按面积计算

58．根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于楼梯梯面装饰工程量计算的说法，正确的是（D）。A．按设计图示尺寸以楼梯（不含楼梯井）水平投影面积计算 B．按设计图示尺寸以楼梯梯段斜面积计算 C．楼梯与楼地面连接时，算至梯口梁外侧边沿 D．无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加 300mm 59．根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于装饰装修工程量计算的说法，正确的是（C）。A．石材墙面按图示尺寸面积计算

B．墙面装饰抹灰工程量应扣除踢脚线所占面积 C．干挂石材钢骨架按设计图示尺寸以质量计算

D．装饰板墙面按设计图示面积计算，不扣除门窗洞口所占面积

60．根据《建设工程工程量清单计价规范》，按面积计算油漆、涂料工程量的是（A）。A．栏杆刷涂料 B．线条刷涂料 C．木扶手油漆 D．金属面油漆

61．根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（C）。A．临时公共设施及场地的维持费 B．建设保险和债券费 C．开工试车费 D．土地征购费

62．关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（C）。A．它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成 B．它是固定资产投资中的消极部分

C．在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步 D．在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

63．已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共 20 万元，外购配套件费 3 万元，非标准设备设计费 1 万元，包装费率 1%，利润率为 8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（B）。

A．25．82 万元 B．25．85 万元 C．26．09 万元 D．29．09 万元

64．根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用表述中不正确的是（B）。A．人工费是指支付给直接从事建筑安装施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用 B．材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费四项组成 C．材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费 D．施工机具使用费包含仪器仪表使用费

65．关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（B）。A．规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用 B．规费包括工程排污费和住房公积金

C．投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准 D．社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用

66．下列关于建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是（C）。A．应纳营业税额=税前造价×综合税率

B．城市维护建设税应纳税额=计税营业额×适用税率 C．教育费附加应纳税额=应纳营业税税额×3% D．地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额×当地规定的税率 67．关于建设用地的取得及使用年限，下列说法中正确的是（A）。A．获取建设用地使用权的方式可以是租赁或转让

B．通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、竞拍、挂牌三种 C．城市公益事业用地不得以划拨方式取得

D．将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限最高为 70 年 68．关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（A）。

A．地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定

B．土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的 15 倍

C．征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金 D．征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地

69．某项目共需要贷款资金 900 万元，建设期为 3 年，按年度均衡筹资，第一年贷款为 300 万元，第二年贷款为 400 万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为 10%，则第 2 年的建设期利息应为（B）万元。

A．50．0 B．51．5 C．71．5 D．86．65 70．预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（D）。A．以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法 B．以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法 C．以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法 D．以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法 71．下列关于工程计价的说法中，正确的是（C）。A．工程计价包括计算工程量和套定额两个环节 B．建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价 C．工程计价包括工程单价的确定和总价的计算 D．工程计价中的工程单价仅指综合单价

72．作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（B）。

A．完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准

B．完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准

C．完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准 D．完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准

73．编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是（C）。

A．补充项目编码应由 B 与三位阿拉伯数字组成 B．补充项目应报县级工程造价管理机构备案 C．补充项目的工作内容应予以明确

D．补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定 74．在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质是（A）。A．项目特征 B．项目编码 C．项目名称 D．项目计量单位

75．招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备单价及专业工程金额是（B）。

A．暂列金额 B．暂估价 C．总承包服务费 D．价差预备费

76．下列对于测时法的特征描述中，正确的是（D）。

A．测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间 B．选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂 C．当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测时法较选择测时法方便 D．测时法的观察次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定

77．在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是（B）。

A．实验室试验法 B．现场技术测定法 C．现场统计法 D．理论计算法

78．正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为 0．90kg，已知该材料的损耗率为 7．20%，则其总消耗量为（B）kg。

A．13．50 B．13．40 C．12．50 D．11．60 79．根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时

工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（D）。

A．基本工资 B．奖金 C．津贴补贴

D．特殊情况下支付的工资

80．对岩石钻孔作业难度和定额影响较大的矿物成分是（C）。A．云母 B．长石 C．石英 D．方解石

81．某施工机械设备司机 2 人，若年制度工作日为 254 天，年工作台班为 250 台班，人工日工资单价为 80 元，则该施工机械的台班人工费为（D）元/台班。

A．78．72 B．81．28 C．157．44 D．162．56 82．完成某单位分部分项工程需要基本用工 4．2 工日，超运距用工 0．3 工日，辅助用工 1 工日，人工幅度差系数为 10%，则该单位分部分项工程预算定额人工消耗量为（D）工日。

A．5．92 B．5．95 C．6．02 D．6．05 83．某挖土机挖土一次正常循环工作时间为 50s，每次循环平均挖土量为 0．5m³，机械正常利用系数为 0．8，机械幅度差系数为 25%，按 8 小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（A）台班/1000m³。

A．5．43 B．7．2 C．8 D．8．68 84．工程造价信息分类应从系统工程的角度出发，放在具体的应用环境中考虑，综合项目的实

施环境和信息技术工具，这体现了工程造价信息分类的（A）原则。

A．综合实用性 B．稳定性 C．兼容性 D．可扩展性

85．最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（B）。

A．工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息 B．价格信息、工程造价指数和已完工程信息 C．人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息 D．价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息

86．关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（B）。A．工程造价的正确性是项目决策合理性的前提 B．项目决策的内容是决定工程造价的基础 C．投资估算的深度影响项目决策的精确度 D．投资决策阶段对工程造价的影响程度不大

87．对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（A）。A．选择在大中型发达城市 B．靠近原料产地 C．靠近产地消费地 D．靠近电（能）源地

88．可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（B）%以内。A．5 B．10 C．15 D．20 89．某地拟于 202_ 年新建一年产 60 万吨产品的生产线，该地区 202_ 年建成的年产 50 万吨相同产品的生产线的建设投资额为 5000 万元。假定 202_ 年至 202_ 年该地区工程造价年均递增 5%。则该生产线的建设投资为（D）万元。

A．6000

B．6300 C．6600 D．6615 90．下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（C）。

A．建筑物平面形状 B．项目利益相关者 C．柱网布置 D．风险因素

91．在建设项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是（B）。A．投资估算 B．设计概算 C．施工图预算 D．竣工结算

92．单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（B）。

A．通风、空调工程概算 B．工器具及生产家具购置费概算 C．电气、照明工程概算 D．弱电工程概算

93．当初步设计深度较深，有详细的设备清单时，最能精确的编制设备安装工程费概算的方式是（A）。

A．预算单价法 B．扩大单价法 C．设备价值百分比法 D．综合吨位指标法

94．关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（C）。A．单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算 B．单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算 C．单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算

D．单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算

95．采用实物量法编制施工图预算时，在按人工、材料、机械台班的市场价计算人、材、机费用之后，下一个步骤是（B）。

A．进行工料分析

B．计算管理费、利润等费用 C．计算工程量 D．编写编制说明

96．未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（C）。A．工程建设其他费 B．建筑安装工程费 C．设备购置费 D．设备及安装工程费

97．建设工程预算编制中的总预算由（D）组成。A．综合预算和工程建设其他费、预备费 B．预备费、建设期利息及铺底流动资金 C．综合预算和工程建设其他费、铺底流动资金

D．综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金 98．在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（A）。A．招标公告 B．资格预审公告 C．招标文件 D．投标文件

99．下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（B）。A．分部分项工程清单 B．拟定的招标文件 C．招标控制价

D．潜在投标人的潜质及能力

100．编制钢筋工程量清单时，适应采用暂估量加签证处理的钢筋是（A）。A．支撑双层钢筋用的“铁马” B．伸出构件的锚固钢筋

C．设计注明的搭接钢筋 D．规范规定的搭接钢筋

101．招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时（A）。A．应对主要项目进行估算，如土石方、混凝土

B．需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定 C．不需计算人、材、机资源消耗量 D．不需考虑节假日与气候对工期的影响

102．对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（C）。A．按政策规定标准估算报价 B．按招标文件提供的金额报价 C．自主报价 D．待签证时报价

103．关于招标控制价及其编制，下列说法中正确的是（D）。A．招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价 B．当重新公布招标控制价时，原投标截止期不变

C．经复核认为招标控制价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正

D．投标人经复核认为招标控制价未按规定编制的，应在招标控制价公布后 5 日内提出投诉 104．施工投标报价的主要工作有：①复核工程量②研究招标文件③确定基础标价④编制投标文件，其正确的工作流程是（D）。

A．①②③④ B．②③①④ C．①②④③ D．②①③④

105．投标人为使报价具有竞争力，下列有关生产要素询价的做法中，正确的是（B）。A．在通过资格预审前进行询价 B．尽量向咨询公司进行询价 C．不论何时何地尽量使用自有机械 D．劳务市场招募零散工有利于管理

106．关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（A）。A．当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变

B．市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担 5%以内的价格风险 C．人工费变化发生的风险全部由发包人承担 D．承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担 107．下列情形中，不属于投标人串通投标的是（C）。A．投标人 A 与 B 的项目经理为同一人 B．投标人 C 与 D 的投标文件相互错装

C．投标人 E 和 F 在同一时刻提前递交投标文件 D．投标人 G 与 H 作为暗标的技术标由同一人编制

108．招标文件未进行资格预审，评审委员会按规定对投标人安全生产许可证的有效性进行的评审属于（B）。

A．形式评审 B．资格评审 C．响应性评审 D．商务评审

109．投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是（B）。

A．对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务 B．对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务 C．纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利 D．纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利

110．采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（D）。A．经评审的最低投标价法通常采用百分制

B．具有通用技术的招标项目不宜采用经评审的最低投标价法

C．当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由招标监管机构确定 D．采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人

111．管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（D）。A．EPC 总承包 B．交钥匙总承包 C．设计—采购总承包 D．工程项目管理总承包

112．关于世界银行贷款项目的投标资格审查，下列说法中正确的是（A）。A．凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审 B．资格定审有利于缩小投标人的范围 C．资格预审的标准应严于资格定审 D．资格定审的标准应严于资格预审

113．为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于实行招标的建设工程，一般以（A）前的第 28 天作为基准日。

A．投标截止时间 B．招标截止日 C．中标通知书发出 D．合同签订

114．关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（B）。A．工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担

B．分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款 C．分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整。

D．招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加 115．施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是（A）。A．已标价工程量清单中无某项计日工单价时，应按工程变更有关规定商定计日工单价 B．承包人通知发包人以计日工方式实施的零星工作，双方应按计日工方式予以结算

C．现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整。

D．施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付

116．下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是（B）。A．因工程损害导致的第三方人员伤亡 B．因工程损害导致的承包人人员伤亡 C．工程设备的损害

D．应监理人要求承包人照管工程的费用

117．某工程合同价格为 5000 万元，计划工期是 200 天，施工期间因非承包人原因导致工期延误 10 天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为 2．5 亿元，计划总部管理费为 1250 万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（C）万元。

A．7．5 B．10 C．12．5 D．15 118．工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（D）。A．按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失

B．发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿 C．承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿 D．客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿 119．施工合同履行期间，下列不属于工程计量范围的是（D）。A．工程变更修改的工程量清单内容 B．合同文件中规定的各种费用支付项目 C．暂列金额中的专业工程 D．擅自超出施工图纸施工的工程

120．国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等位置价格增长部分的是（B）。

A．直接建设成本 B．建设成本上升费 C．不可预见准备金 D．未明确项目准备金

121．某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计 20 万元，专用工具费率为2%，废品损失率为 8%，利润率为 10%，增值税率为 17%。假设不在发生其它费用，则该设备的销项增值税为（D）。

A．4．08 B．4．09 C．4．11 D．4．12 122．下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（A）。A．未达到固定资产标准的设备购置费

B．达到固定资产标准的设备购置费 C．引进设备时备品备件的测绘费 D．引进设备的专利使用费

123．施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的（B）。A．环境保护 B．文明施工 C．安全施工 D．临时设施

124．某施工企业承建某市区一住宅楼工程，工程不含税造价为 202_ 万元，当地地方教育附加率为 2%，则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为（D）万元。

A．65．60 B．67．00 C．68．20 D．69．60 125．在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是（A）。

A．临时设施费 B．总部管理费 C．利润 D．税金

126．下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（D）。A．新产品试制费 B．水文地质勘察费

C．特殊设备安全监督检验费

D．委托专业机构验证设计参数而发生的验证费

127．下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（D）。A．专利及专有技术在项目全寿命期的使用费 B．在生产期支付的商标权费 C．国内设计资料费 D．国外设计资料费

128．在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（B）。A．设备及工器具购置费 B．基本预备费 C．工程建设其他费 D．建筑安装工程费

129．根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（C）。A．建设单位建设期后发生的利息 B．施工单位建设期长期贷款利息 C．国内代理机构收取的贷款管理费 D．国外贷款机构收取的转贷费

130．下列关于工程加价的说法中，正确的是（C）。A．工程计价包含计算工程量和套定额两个环节 B．建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价 C．工程计价包括工程单价的确定和总价的计算 D．工程及家中的工程单价仅指综合单价

131．下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是（B）。

A．工程量清单计价规范 B．工程定额

C．工程量清单计量规范 D．工程承包合同文件

132．关于工程量清单编制中的项目特殊描述，下列说法中正确的是（B）。A．措施项目无需描述项目特征

B．应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述 C．对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述 D．图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述

133．措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（A）。A．已完工程及设备保护费 B．超高施工增加费

C．大型机械设备进出场及安拆费

D．施工排水、降水费

134．招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（A）。A．服务内容 B．项目价值 C．费率 D．金额

135．下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（D）。A．因混凝土养护引起的停工时间 B．偶然停工（停水、停电）增加的时间 C．产品质量不合格返工的工作时间 D．准备施工工具花费的时间

136．已知㎡砖墙的勾缝时间为 8min，则没㎡一砖半厚墙所需的勾缝时间为（B）min。A．12．00 B．21．92 C．22．22 D．33．33 137．通过计时观察，完成某工程的基本工时为 6h/㎡，辅助工作时间为工序作业时间的 8%。规范时间占工作时间的 15%，则完成该工程的时间定额是（D）工日/㎡。

A．0．93 B．0．94 C．0．95 D．0．96 138．下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（C）。A．国际运费 B．国际运输保险费 C．到岸后外阜中转运输费 D．进口环节税费

139．某施工机械原值为 50000 元，耐用总台班为 202_ 台班，一次大修费为 3000 元，大修周期为 4，台班经常修理费系数为 20%，每台班发生的其他费用合计为 30 元台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为（A）

A．60．40 B．62．20 C．65．40 D．67．20 140．关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是（C）。A．人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工 B．材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算 C．各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算 D．按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取 10% 141．关于概算指标的编制，下列说法中正确的是（D）。A．概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标 B．综合概算指标的准确性高于单项概算指标 C．单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D．构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算 142．下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是（A）。A．生产家具购置费 B．基本预备费 C．涨价预备费 D．铺底流动资金

143．表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动成都的指数属于（B）。A．综合指数 B．环比指数 C．定基指数 D．平均数指数

144．投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目静态投资的方法是（C）。

A．单位生产能力估算法 B．生产能力指数法 C．系数估算法 D．比例估算法

145．关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（B）。A．应结合市场需求确定建设规模 B．生产方法应拟采用的原材料相适应 C．工艺流程宜具有刚性安排 D．应选择最先进的生产方法

146．某地 202_ 年拟建年产 30 万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为 10 万吨，建设投资为 12000 万元。若生产能力指数为 0．9，综合调整系数为 1．15，则该拟建项目的建设投资是（C）万元。

A．28047 B．36578 C．37093 D．37260 147．采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（D）A．应付账款+预付账款+存货+年其他费用 B．应付账款+应收账款+存货+-现金 C．应收账款+存货+-预收账款+现金 D．预付账款+现金+应收账款+存货

148．工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（A）。A．现场条件、占地面积、功能分区、运输方式 B．现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置 C．占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料 D．功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案

149．关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（C）。A．层数增加，单位造价降低 B．层高增加，单位造价降低 C．建筑物周长系数越低，造价越低 D．宽度增加，单位造价上升

150．按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是（B）

A．经批准的投资估算

B．经批准的设计概算 C．经批准的施工图预算 D．经批准的工程决算

151．某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为谁确地编制拟建工程概算的方法是（C）。

A．概算指标法 B．类似工程预算法 C．概算定额法 D．综合吨位指标法

152．关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（B）。A．项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制 B．对工程建设其它费的各组成项目应分别列项计算

C．主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量 D．总概算编制说明应装订于总概算文件最后

153．关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是（A）。A．施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础 B．施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据

C．施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据 B．施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据

154．关于施工图预算文件的组成，下列说法中错误的是（D）。A．当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式

B．三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单位工程预算表和附件等 C．当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式

D．二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表 155．定额单价法和实物量法是编制施工图预算的两种方法，关于这两种方法的编制步骤和特点，下列说法中正确的是（B）。

A．定额单价法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量，在进行工料分析 B．实物量法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量定额，在进行工料分析 C．定额单价法反映市场价格水平D．实物量法编制速度快，但调价计算繁琐

156．采用定额单价发编制施工图预算时，下列做法正确的是（A）。

A．若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致，需要按实际使用材料价格换算预算单价

B．因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量增加，只调价不调量 C．因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量减少，既调价也调量

D．对于定额项目计价中未包括的主材费用，应按造价管理机构发布的造价信息价补充进定额基价

157．关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（D）。A．当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告 B．应规定重新招标和不再招标的条件

C．招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布

D．投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准 158．关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（B）。

A．投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问 B．招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源 C．澄清发出的时间距投标截止日不足 15 天的应推迟投标截止时间 D．投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间

159.编制招标工程量清单中分部分项工程量清单时，项目特征可以不描述的是（A）。A．梁的标高 B．混凝土的强度等级

C．门（窗）框外围尺寸或洞口尺寸 D．油漆（涂料）的品种

160．关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（B）。A．招标人不得自行决定是否编制标底 B．招标人不得规定最低投标限价

C．编制标底时必须同时设有最高投标限价 D．招标人不编制标底时应规定最低投标限价 161．关于招标控制价，下列说法中正确的是（D）。A．招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价 B．利润可按建筑施工企业平均利润率计算

C．招标控制价超过批准概算 10%时，应报原概算审批部门审核 D．经复查的招标控制价与原招标控制价误差±3%的应责成招标人改正

162．招标控制价综合单价的组价包括如下工作：①根据政策规定或造价信息确定工料机单价；②根据工程所在地的定额规定计算工程量；③将定额项目的合价除以清单项目的工程量；④根据费率和利率计算出组价定额项目的合价口则正确的工作顺序是（D）。

A．①④②③ B．①③②④ C．②①③④ D．②①④③

163．关于投标保证金，下列说法中正确的是（D）。A．投标保证金的数额不得少于投标总价的 2% B．招标人应当在签订合同后的 30 日内退还未中标人的投标保证金 C．投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金 D．投标保证金的有效期应与投标有效期相同

164．下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（D）。A．不同投标人的投标报价呈现规律性差异 B．不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制 C．不同投标人委托了统一单位或个人办理某项投标事宜 D．投标人之间约定中标人

165．关于规费的计算，下列说法正确的是（C）。

A．规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竟争性的费用和不可竟争性的费用 B．规费由社会保险费和工程排污费组成

C．社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成 D．规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

166．关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是（C）。A．适用于资格后审而不适用于资格预审的项目 B．使用与依法必须招标的项目而不适用于一般项目

C．适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目 D．适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目

167．关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（D。

A．招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B．中标人应当自中标通知书收到之日起 30 天内与招标人订立书面合同 C．工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同 D．实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同 168．工程总承包的投标文件中应包含的内容是（D）。A．地下管线资料、气象和水文观测资料 B．定位放线的基准点和基准标高 C．经审批的规划许可证 D．承包人建议书

169．工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为（C）天。A．60 B．90 C．120 D．150 170．关于国际工程招标，下列说法中正确的是（D）。

A．投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误 B．开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启 C．开标时允许投标人提问但不允许录音

D．采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启

171．对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（A）。

A．施工合同签订前的第 28 天

B．提交投标文件的截止时间钱的第 28 天 C．施工合同签订前的第 56 天 D．提交投标文件截止时间前的第 56 天

172．由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（D）。

A．计划进度日期的价格指数 B．实际进度日期的价格指数 C．A 和 B 中较低者

D．A 和 B 中较高者

173．关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（C）。A．初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任

B．初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿 C．初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿 D．初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿 174．根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是（B）。A．合同工程量偏差超过 15% B．合同工程量偏差超过 15%，且引起措施项目相应变化 C．措施项目工程量超过 10% D．措施项目工程量超过 10%，且引起施工方案发生变化 175．因不可抗力早产的损失，应由承包人承担的情形是（C）。A．因工程损害导致第三方财产损失 B．运至施工场地用于施工的材料的损害 C．承包人的停工损失 D．工程所需清理费用

176．某施工现场有塔吊 1 台，由施工企业租得，台班单价 5000 元/台班，租赁费为 202_ 元/台班，人工工资为 80 元/工日，窝工补贴 25 元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为 30%。在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工 10 工日，塔吊 1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为（D）元。

A．2250 B．2925 C．5800 D．7540 177．在用起扣点计算法扣回预付款时，起扣点计算公式为，则式中 N 是指（C）。A．工程预付款总额 B．工程合同总额

C．主要材料及构件所占比重 D．累计完成工程金额

178．发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额 60%的期限是工程开

工后的（D）天内。

A．7 B．14 C．21 D．28 179．根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是（A）。

A．不迟于约定的开工日期前的 7 天内 B．不迟于约定的开工日期后的 7 天内 C．不迟于约定的开工日期前的 14 天内 D．不迟于约定的开工日期后的 14 天内

180．关于工程计量的方法，下列说法正确的是（B）。A．按照合同文件中规定的工程量予以计量 B．不符合合同文件要求的工程不予计量

C．单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量 D．总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量

181．根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（A）。A．垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息

B．施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款 C．施工合同无效，已宪工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款

D．施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用

182．根据《建设项目工程总承包合同示范文本 GF-202_-0216》，下列属于施工变更的是（B）。A．对配套工程系统的工艺调整 B．发包人要求增加的附加试验 C．对区域内基准控制点的调整 D．对实施赶工指令所作的调整

183．根据《建设项目工程总承包合同示范文本 GF-202_-0216》，下列说法正确的是（D）。A．预付款支付的时间和额度在通用条款中约定

B．预付款抵扣完后，承包人应及时向发包人退还预付款保函

C．发包人延误付款 20 天以上经催告仍不付款的，承包人即可停工 D．合同解除发包人有权要求承包人支付尚未扣完的预付款

184．国际工程中，当承包商提交书面结清单后的一定期限内，由工程师向业主发出的证书是（B）。A．期中支付证书 B．最终支付证书 C．履约证书 D．工程接收证书

185．下列资料中，不属于竣工验收报告附有文件的是（A）。A．工程竣工验收备案表 B．施工许可证

C．施工图设计文件审查意见 D．施工单位签署的工程质量保修书 186．完整的竣工决算所包含的内容是（A）。

A．竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 B．竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 C．竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析 D．竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析

187．编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（C）。A．待冲基建支出 B．应付款 C．预付及应收款 D．来交款

188．关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（A）。A．不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门 B．采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留%的保证金 C．非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D．缺陷责任期终止后的 28 天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人 189．建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（D）。A．分布组合 B．分层组合

C．多次计算 D．单独计算

190．生产性建设项目总投资由（C）两部分组成。A．建筑工程投资和安装工程投资 B．建安工程投资和设备工器具投资 C．固定资产投资和流动资产投资 D．建安工程投资和工程建设其他投资

191．下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是（A）。A．投资方案经济评价 B．编制工程量清单 C．审核工程概算 D．确定投标报价

192．根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师执业刚满 1 年变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为（C）年。

A．1 B．2 C．3 D．4 193．根据《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有（B）的情形，应撤销其注册。

A．受到刑事处罚 B．以不正当手段获准注册 C．死亡或者丧失民事行为能力

D．已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用

194．根据《工程造价咨询企业管理办法》，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（A）年的企业，方可申请甲级资质。

A．3 B．4 C．5 D．6

195．订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（B）。

A．合同订立 B．合同成立 C．合同生效 D．合同有效

196．关于合同争议仲裁的说法，正确的是（C）。A．仲裁是诉讼的前置程序

B．仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力 C．仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请 D．仲裁协议的效力须由人民法院裁定

197．根据《建筑法》，在建的建筑工程因故终止中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（A）个月内，向发证机关报告。

A．1 B．2 C．3 D．6 198．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是（B）年。

A．1 B．2 C．3 D．4 199．根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是（D）。

A．爆破工程 B．起重吊装工程 C．脚手架工程 D．高大模板工程

200．根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在（A）前，书面通知

招标人。

A．投标截止时间 B．评标委员会开始评标 C．评标委员会结束评标 D．招标人发出中标通知书

201．下列工程中，属于分部工程的是（C）。A．既有工厂的车间扩建工程 B．工业车间的设备安装工程 C．房屋建筑的装饰装修工程 D．基础工程中的土方开挖工程

202．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用货款贴息方式的政府投资项目，政府需要审批（D）。

A．项目建议书 B．可行性研究报告 C．工程概算 D．资金申请报告

203．关于 CM 承包模式的说法，正确的是（A）。A．CM 合同采用成本加酬金的计价方式 B．分包合同由 CM 单位与分包单位签订 C．总包与分包之间的差价归 CM 单位 D．订立 CM 合同时需要一次确定施工合同总价

204．某施工组织机构如下图所示，该组织机构属于（B）组织形式。A．总承包单位技术负责人 B．施工项目负责人 C．总承包单位法定代表人 D．施工项目技术负责人

205．根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由（B）主持编制。A．总承包单位技术负责人 B．施工项目负责人 C．总承包单位法定代表人

D．施工项目技术负责人

206．下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（D）。A．制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素 B．说明和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素 C．制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况 D．跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施 207．下列流水施工参数中，属于空间参数的是（C。A．施工过程和流水强度 B．工作面和流水步距 C．施工段和工作面 D．流水强度和流水段

208．某工程划分为 3 个施工过程、4 个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为 5 天，累计间歇时间为 2 天，累计提前插入时间为 3 天，该工程流水施工工期为（A）天。

A．29 B．30 C．34 D．35 209．某工程双代号网络计划如下图所示。当计划工期等于计算工期时，工作 D 的自由时差和总时差分别是（D）。

A．2 和 2 B．1 和 2 C．0 和 2 D．0 和 1 210．划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作（C）。

A．一定是关键工作 B．总时差为零 C．总时差等于自由时差 D．自由时差为零

211．单代号网络计划中，关键线路是指（D）的线路。

A．由关键工作组成

B．相邻两项工作之间时距均为零 C．由关键节点组成

D．相邻两项工作之间时间间隔均为零

212．工程项目风险管理中，风险识别的主要成果是（B）。A．风险概率分析 B．风险清单 C．风险等级划分 D．风险后果

213．某企业借款 1000 万元，期限 2 年，年利率 8%，按年复利计息，到期一次性还本付息，则第 2 年应计的利息为（D）

万元。A．40．0 B．80．0 C．83．2 D．86．4 214．在资金时间价值的作用下，下列现金流量图（单位：万元）中，有可能与第 2 期期末 800 万元现金流入等值的是（A）。

A．A B．B C．C D．D 215．某项两年期借款，年名义利率 12%，按季度计息，则每季度的有效利率为（A）。A．3．00% B．3．03% C．3．14% D．3．17% 216．投资方案财务生产能力分析，是指分析和测算投资方案的（C）。A．各期营业收入，判断营业收入能否偿还成本费用 B．市场竞争能力，判断项目能否持续发展

C．各期现金流量，判断投资方案能否持续运行 D．预期利润水平，判断能否吸引项目投资者

217．某投资方案计算期现金流量表见下表，该投资方案的静态投资回收期为（B）年。A．2．143 B．3．125 C．3．143 D．4．125 218．投资方案资产负债率是指投资方案各期末（C）的比率。A．长期负债与长期资产 B．长期负债与固定资产总额 C．负债总额与资产总额 D．固定资产总额与负债总额

219．某投资方案设计年生产能力为 50 万件，年固定成本为 300 万元，单位产品可变成本为 90 元/件，单位产品的营业税金及附加为 8 元/件。按设计生产能力满负荷生产时，用销售单价表示的盈亏平衡点是（D）元/件。

A．90 B．96 C．98 D．104 220．应用价值工程时，应选择（B）的零部件作为改进对象。A．结构复杂 B．价值较低 C．功能较弱 D．成本较高

221．通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是（D）。

A．功能不变的情况下降低成本 B．成本略有提高的同时大幅提高功能 C．成本不变的条件下提高功能 D．提高功能的同时降低成本

222．采用 ABC 分析法确定价值工程对象，是指将（B）的零部件或工序作为研究对象。A．功能评分值高 B 成本比重大 C．价值系数低 D．生产工艺复杂

223．某产品甲，乙，丙，丁 4 个部件的功能重要性系数分别为 0．25，0．30，0．38，0．07，现实成本分别为 200 元，220元，350 元，30 元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（D）。

A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

224．关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（B）。A．社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响 B．工程建设引起大规模移民是一种社会成本 C．社会成本主要发生在工程项目运营期 D．社会成本只在项目财务评价中考虑

225．固定资产投资项目实行资本金制度，以工业产权，非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（A）。

A．20% B．25% C．30% D．35% 226．下列资金筹措渠道与方式中，新设项目法人可用来筹措项目资本金的是（D）。A．发行债券 B．信贷融资 C．融资租赁 D．合资合作

227．在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式时（B）。A．发行股票 B．信贷融资

C．发行债券 D．融资租赁

228．项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（A）。A．财务杠杆作用下滑 B．信贷融资难度增加 C．负债融资难度增加 D．市场风险承受力降低

229．某公司发行票面额为 3000 万元的优先股股票，筹资费率为 3%，股息年利率为 15%，则其资金成本率为（D）。

A．10．31% B．12．37% C．14．12% D．15．46% 230．与传统贷款方式相比，项目融资的特点是（B）。A．贷款人有完全追索权 B．风险种类多 C．对投资人资信要求高 D．融资成本低

231．根据项目融资程序，评价项目风险因素应在（D）阶段进行。A．投资决策分析 B．融资评判 C．融资决策分析 D．融资结构设计

232．采用 BOT 融资方式时，关于民营部门融资责任和项目控制权的说法，正确的是（C）。A．融资责任小，项目控制权小 B．融资责任小，项目控制权大 C．融资责任大，项目控制权大 D．融资责任大，项目控制权小

233．与 BOT 融资方式相比，TOT 融资方式的特点是（A）。A．信用保证结构简单

B．项目产权结构易于确定

C．不需要设立具有特许权的专门机构 D．项目招标程序大为简化

234．土地增值税实行的税率是（D）。A．差别比例税率 B．三级超率累进税率 C．固定比例税率 D．四节超率累进税率

235．建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额不应超过总保险金额的（B）。A．10% B．20% C．30% D．50% 236．根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑业作为风险较大行业，工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的（D）左右。

A．0．5% B．1．0% C．1．5% D．2．0% 237．工程项目构思策划需要完成的工作内容是（C）。A．论证项目目标及其相互关系 B．比选项目融资方案 C．描述项目系统的总体功能 D．确定项目实施组织

238．与工程项目财务分析不同，工程项目经济分析的主要标准和参数是（B）。A．净利润和财务净现值 B．净收益和经济净现值 C．净利润和社会折现率 D．市场利率和经济净现值

239．经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析，关于融资前分析和融资后分析的说

法中，正确的是（C）。

A．融资前分析应以静态分析为准，动态分析为辅 B．融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析 C．融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅 D．融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析

240．进行工程项目经济评价，应遵循（B）权衡的基本原则。A．费用与效益 B．收益与风险 C．静态与动态 D．效率与公平

241．采用分组计算审查法审查施工图预算的特点是（A）。A．可加快审查进度，单审查精度较差 B．审查质量高，但审查时间较长 C．应用范围广，但审查工作量大 D．审查效果好，但应用范围有局限性

242．下列合同计价方式中，建设单位最容易控制造价的是（D）。A．成本加浮动酬金合同 B．单价合同

C．成本加百分比酬金合同 D．总价合同

243．根据《标准施工招标文件》，下列合同文件的内容不一致时，或专用合同条款另有约定书，应以（B）为准。

A．投标函 B．中标通知书 C．专用合同条款 D．通用合同条款

244．实际工程量与统计工程量可能有较大出入时，建设单位应采用的合同计价方式是（A）。A．单价合同

B．成本加固定酬金合同 C．总结合同

D．成本加浮动酬金合同

245．根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，发包人经查收到承包人递交的每月付款申请报告之日起的（B）以内

审查并支付。A．30 B．25 C．15 D．10 246．为核算施工成本，施工项目经理部应建立和健全以（A）为对象的成本核算财务体系。A．单位工程 B．单项工程 C．分部工程 D．分项工程

247．下列施工成本管理方法中，可用于施工成本分析的是（B）。A．技术进步法 B．因素分析法 C．定率估算法 D．挣值分析法

248．根据《建设工程价款结算暂行办法》，对于施工承包单位递交的金额为 6000 万元的工程竣工结算报告，建设单位的审查时限是（C）天。

A．30 B．45 C．60 D．90 249．褶皱构造是（A）。

A．岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲且未丧失连续性的构造 B．岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造 C．岩层受水平挤压力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造 D．岩层受垂直力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造 250．不受气候影响的地下水是（C）。

A．包气带水 B．潜水 C．承压水 D．裂隙水

251．提高深层淤泥质土的承载力可采取（D）。A．固结灌浆 B．喷混凝土湖面 C．打土钉 D．振冲置换

252．对不能在上部刷方减重的滑坡体，为了防止滑坡常用的措施是（B）。A．在滑坡体上方筑挡土墙 B．在滑坡体坡脚筑抗滑桩 C．在滑坡体上部筑抗滑桩 D．在滑坡体坡脚挖截水沟

253．当隧道顶部围堰中有缓倾夹泥结构面存在时，要特别警惕（D）。A．碎块崩落 B．碎块坍塌 C．墙体滑塌 D．岩体塌方

254．对地下隧道的选线应特别注意避免（C）。A．穿过岩层裂缝 B．穿过软弱夹层 C．平行靠近断层破碎带 D．交叉靠近断层破碎带 255．热处理车间属于（D）。A．动力车间 B．其他建筑 C．生产辅助用房 D．生产厂房

256．关于刚性基础说法正确的是（B）。

A．基础大放脚应超过基础材料刚性角范围 B．基础大放脚与基础材料刚性角一致 C．基础宽度应超过基础材料刚性角范围 D．基础深度应超过基础材料刚性角范围 257．单扇门的宽度一般不超过（B）。A．900mm B．1000mm C．1100mm D．1200mm 258．平瓦屋面下，聚合物改性沥青防水垫层的搭接宽度为（D）。A．60mm B．70mm C．80mm D．100mm 259．当山坡上的填方路基有斜坡下滑倾向时应采用（C）。A．护肩路基 B．填石路基 C．护脚路基 D．填土路基

260．中级路面的面层宜采用（C）。A．沥青混凝土面层 B．水泥混凝土面层 C．级配碎石 D．沥青混凝土混合料 261．桥面横坡一般采用（C）。A．0．3%—0．5% B．0．5%—1．0% C．1．5%—3% D．3%—4% 262．中小跨桥梁实体桥墩的墩帽厚度，不应小于（B）。

A．0．2m B．0．3m C．0．4m D．0．5m 263．决定建地铁的计算经济因素主要是（C）。A．人口

B．单项客流 1 万人次/日 C．城区地面和上部空间已充分开发 D．城区地面和上部空间未充分开发 264．城市地下冷库一般都设在（B）。A．城市中心 B．郊区 C．地铁站附近D．汽车站附近

265．可用于预应力混凝土板的钢材（D）。A．乙级冷拔低碳钢丝 B．CRB550 冷拔带肋 C．HPB235 D．热处理

266．受反复冻融的结构混凝土应选用（A）。A．普通硅酸盐水泥 B．矿渣水泥 C．火山灰质 D．粉煤灰

267．C25 抗冻混凝土所用砂的类别应为（B）。A．I 类 B．II 类 C．III 类 D．IV 类

268．对钢筋锈蚀作用最小的早强剂是（B）。

第二篇：预算员考试题库

预算员考试题库

一．判断题(正确 在题后括号内打“√”,错 打“╳”,每题1分,共10分)（题库50题）

1．設 计概算是由施工单位根据初步設 计或扩大初步設 计图纸等而编制.(×)2．国家审批项目建议书主要依据設 计概算.(×)3．每个建設 项目当它 初步設 计和概算文件未经批准时,也能列入基本建設 计划.(×)4．在编制建設 工程概预算时,应首先编制建設 项目 总概算书.(×)5．根据建設 工程项目建設 顺序,建設 工程概预算 内容为投资估算．設 计概算．修正概算．施工图预算．施工预算．工程结算和竣工决算.(√)6．所谓建設 工程费用是指建設 工程从开工到竣工验收交付使用整个过程中,所投入 全部费用 总和.(×)7．一般来说,由投资估算和概算这两个经济文件所确定 建設 工程费用与由竣工决算所确定 建設 工程费用是一致 ,没有区别.(×)8．实行定额 目 是为了力求用最少 人力．物力和财力 消耗生产出符合质量标准 建筑产品,取得最好经济效益.(√)9．劳保费是指按照国家劳保条例规定应支付 企业退休．离休和1年以上病员 工资,以及按上述职工工资提取 职工福利基金.(×)10．建筑企业 利润总额是由经营利润和法定利润组成 ,其中经营利润是指建筑产品价格与预算成本 差额.(×)11．当拟建工程项目 初步設 计文件具有一定深度,基本上能够按初步設 计平．立．剖图纸计算出各分部工程项目 工程量时可采用概算定额编制建設 工程概算.(√)12．建設 工程概算指标是用建筑面积或体积为单位,以整个建筑物为依据 定额.(√)13．用类似工程预算编制概算,受地区不同限制要进行调整.(×)14．税金由国家统一规定,即它不因地区不同而在价值上产生差别.(×)15．当建設 工程概算造价．单方造价指标计算出来后,就可编制建設 工程概算书,以供各单位有关部门使用.(√)16．設 计单位编制 設 计概算文件,经过建設 主管機关批准后就成为国家控制工程拨款或贷款 最高基本限额.(√)17．工程间接费用随地区不同,其收取标准也不同.(√)18．施工预算 编制方法一般有”实物法”和”实物金额法”两种,”实物金额法”是目前普遍采用 一种方法.(×)19．直接工程费由人工费．材料费．施工機械使用费三部分组成.(×)20．工人工作时为恢复体力稍作休息 时间为非定额时间.(×)21．供求因果增加费属于施工附加费.(×)22． 钻孔灌注桩钢筋笼工程量按施工净用量计算,并考虑钢筋 损耗率.(×)23．現浇砼平板是指不带梁直接用柱支承 板.(×)24．甲类工程是固定资产方向调节税税率为0% 投资项.(√)25．报价最低 标底其评定价格也最低.(×)26．天棚面层在同一标高或不在同一标高,均为一级天棚.(×)27．大红．天蓝,．白色．浅湖等颜色在套用油漆定额时,套浅色定额.(√)28．铝合金门窗工程量按框外围面积计算,无框门按扇外围面积计算.(×)29．防腐卷材接缝．附加层．收头工程量按延长米计算.(×)30．建筑物墙基防水．防潮层．外墙长度按中心线,内墙按净长计算工程量.(×)31．按专业不同分类,建筑工程定额分为土建工程定额和铁路工程定额.(√)32．供销部门 手续费应记入到材料预算价格中.(×)33．金属结构中所用钢板,設 计为多边形者,按矩形计算.其边长以設 计尺寸中互相垂直 最大尺寸为准.(×)34．预算定额与施工定额相比,施工定额综合 内容更多一些.(√)35．施工定额按社会必要劳动量确定定额水平.(×)36．散水坡．防滑坡道,按图示尺寸以平方米计算.(√)37．计算钢筋工程量时,設 计未规定搭接长度 ,应按施工规范规定确定搭接长度计算.(×)38．构造柱按全高乘以其断面面积以立方米计算工程量.(×)39．混凝土与钢杆件组合 构件,混凝土部分按构件实体积以立方米计算,钢构件部分按吨计算,分别套用相应 定额项目.(√)40．图书馆 书库按放书 层数计算建筑面积.(×)41．平屋面 卷材屋面按图示尺寸 水平投影面积以平方米计算.(×)42．施工预算和施工图预算 编制依据是相同.(×)43．施工预算和施工图预算 编制依据是相同.(×)44．砖垛．三皮砖以上 腰线和挑檐等体积,并入墙身体积内计算.(√)45．挑脚手架,按搭設 长度和层数,以平方米计算.(×)46．平整場地工程量按建筑物外墙外边线每边各加2m,以平方米计算.(√)47．凡图示基坑底面积在20m2以内 为基坑.(√)48．建筑物地面防水．防潮层,按主墙间净空面积计算,与墙面连接处高度在500MM内者按展开面积计算,并入平面工程量内；超过500MM时按立面防水层计算.(√)49．铁皮排水按图示尺寸以水平投影面积计算.(×)50．独立雨蓬按其顶盖水平投影面积 一半计算工程量.(√)二．单项选择题(在每小题 备选答案中,选出一个正确 答案,并将正确答案 号码分别填在题干 括号内,多选．错选均不得分.每小题1分,共40分)（题库308题）

1．不宜作为建筑物地基填土 是（C）.A．堆填时间较长 砂土 B．经处理后 建筑垃圾 C．经压实后 生活垃圾 D．经处理后 一般工业废料

2．关于地震烈度 说法,正确 是（D）.A．地震烈度是按一次地震所释放 能量大小来划分 B．建筑場地烈度是指建筑場地内 最大地震烈度 C．設 计烈度需根据建筑物 要求适当调低 D．基本烈度代表一个地区 最大地震烈度

3．关于地下水对边坡稳定性影响 说法,正确 是（D）.A．地下水产生动水压力,增强了岩体 稳定性 B．地下水增加了岩体质量,减小了边坡下滑力 C．地下水产生浮托力,减轻岩体自重,增加边坡稳定 D．地下水产生 静水压力,容易导致岩体崩塌

4．根据有关設 计规范要求,城市标志性建筑其主体结构 耐久年限应为（D）.A．15～25 年 B．25～50 年 C．50～100 年 D．100 年以上

5．地下水位较低 民用建筑采用三合土基础 宽度应（B）.A．小于 600mm B．600mm 及以上 C．小于 300mm D．300mm 及以上

6．柔性基础 主要优点在于（C）.A．取材方便 B．造价较低 C．挖土深度小 D．施工便捷

7．关于砖墙墙体防潮层設 置位置 说法,正确 是（C）.A．室内地面均为实铺时,外墙防潮层設 在室内地坪处 B．墙体两侧地坪不等高时,应在较低一侧 地坪处設 置

C．室内采用架空木地板时,外墙防潮层設 在室外地坪以上、地板木搁栅垫木之下 D．钢筋混凝土基础 砖墙墙体不需設 置水平和垂直防潮层

8．坚硬耐磨、装饰效果好、造价偏高,一般适用于用水 房间和有腐蚀房间楼地面 装饰构造为（C）.A．水泥砂浆地面 B．水磨石地面 C．陶瓷板块地面 D．人造石板地面

9．关于道路工程填方路基 说法,正确 是（B）.A．砌石路基,为保证其整体性不宜設 置变形缝 B．护肩路基,其护肩 内外侧均应直立 C．护脚路基,其护脚内外侧坡坡度宜为 1:5 D．用粗粒土作路基填料时,不同填料应混合填筑

10．在地面自然横坡陡于 1:5 斜坡上修筑半填半挖路堤时,其基底应开挖台阶,具体要求是（D）.A．台阶宽度不小于 0．8m B．台阶宽度不大于 1．0m C．台阶底应保持水平

D．台阶底应設 2%～4% 内倾坡 11．一般公路,其路肩横坡应满足 要求是（D）.A．路肩横坡应小于路面横坡 B．路肩横坡应采用内倾横坡 C．路肩横坡与路面横坡坡度应一致 D．路肩横坡应大于路面横坡

12．适宜于高速公路 路面基层是（D）.A．水泥稳定土基层 B．石灰稳定土基层 C．二灰工业废渣稳定土基层 D．级配碎石基层

13．为了便于排水,桥面铺装时通常設 置纵横坡,其纵坡坡度应（D）.A．小于 1．5% B．不大于 3% C．在 1．5%～3%之间 D．大于 3% 14．关于桥面铺装泄水管設 置 说法,正确 是（D）.A．桥面纵坡大于 2%、桥长小于 50m 时,按 12～15m 间隔設 置 B．桥面纵坡小于 2%、桥长小于 50m 时,不需設 置 C．桥面纵坡大于 2%、桥长大于 50m 时,可不設 置 D．桥面纵坡小于 2%,按 6～8m 间隔設 置 15．地下公路隧道 纵坡坡度通常应（B）.A．小于 0．3% B．在 0．3%～3%之间 C．大于 3% D．在 3%～5%之间

16．按照設 计要求,地下停车場在车道位置 梁下有效高度应不低于（B）.A．2．1m B．2．3m C．3．5m D．5．5m 17．预应力钢筋混凝土不宜选用 钢筋牌号是（A）.A．HPB235 B．HRB335 C．HRB400 D．HRB500 18．下列水泥品种中,不适宜用于大体积混凝土工程 是（A）.A．普通硅酸盐水泥 B．矿渣硅酸盐水泥 C．火山灰质硅酸盐水泥 D．粉煤灰硅酸盐水泥

19．铝酸盐水泥适宜用于（D）.A．大体积混凝土

B．与硅酸盐水泥混合使用 混凝土 C．用于蒸汽养护 混凝土 D．低温地区施工 混凝土

20．关于混凝土立方体抗压强度 说法,正确 是（B）.A．一组试件抗压强度 最低值 B．一组试件抗压强度 算术平均值 C．一组试件不低于 95%保证率 强度统计值 D．一组试件抗压强度 最高值

21．下列能够反映混凝土和易性指标 是（A）.A．保水性 B．抗渗性 C．抗冻性 D．充盈性

22．下列影响混凝土和易性因素中,最为敏感 因素是（D）.A．砂率 B．温度 C．集料 D．水泥浆 23．混凝土外加剂中,引气剂 主要作用在于（D）.A．调节混凝土凝结时间 B．提高混凝土早期强度 C．缩短混凝土终凝时间 D．提高混凝土 抗冻性

24．关于防水混凝土施工参数 说法,正确 是（B）.A．水泥用量不得超过 320kg/m³ B．砂率宜为 35%～40% C．水灰比不得小于 0．55 D．干表观密度小于 2000kg/m³

25．下列材料中,主要用作室内装饰 材料是（B）.A．花岗石 B．陶瓷锦砖 C．瓷质砖 D．合成石面板

26．关于对建筑涂料基本要求 说法,正确 是（A）.A．外墙、地面、内墙涂料均要求耐水性好 B．外墙涂料要求色彩细腻、耐碱性好 C．内墙涂料要求抗冲击性好 D．地面涂料要求耐候性好

27．APP 改性沥青防水卷材,其突出 优点是（C）.A．用于寒冷地区铺贴

B．适宜于结构变形频繁部位防水 C．适宜于强烈太阳辐射部位防水 D．可用热熔法施工

28．游泳池工程优先选用 不定型密封材料是（B）.A．聚氯乙烯接缝膏 B．聚氨酯密封膏 C．丙烯酸类密封膏 D．沥青嵌缝油膏 29．某大型基坑,施工場地标高为±0．000m,基坑底面标高为-6．600m,地下水位标高为-2．500m,土 渗透系数为60m/D,则应选用 降水方式是（C）.A．一级轻型井点 B．喷射井点 C．管井井点 D．深井井点

30．采用推土機并列推土时,并列台数不宜超过（C）.A．2 台 B．3 台 C．4 台 D．5 台

31．在钢筋混凝土预制桩打桩施工中,仅适用于软弱土层 接桩方法是（A）.A．硫磺胶泥锚接 B．焊接连接 C．法兰连接 D．機械连接

32．关于钢筋混凝土构造柱 说法,正确 是（D）.A．应按先浇柱后砌墙 施工顺序进行

B．构造柱与墙体连接处应砌马牙槎,从每层柱脚开始,先进后退 C．沿墙高每 500mm 設 2Φ6 拉结钢筋,每边深入墙内不宜小于 500mm D．构造柱混凝土可分段浇筑,每段高度不宜大于 2m 33．主要用于浇筑平板式楼板或带边梁楼板 工具式模板为（B）.A．大模板 B．台模 C．隧道模板 D．永久式模板

34．关于先张法预应力钢筋放张 说法,错误 是（A）.A．宜缓慢放松锚固装置,使各根预应力筋依次放松,以免构件开裂 B．放张 方法可用放张横梁来实現

C．横梁可用千斤顶或预先設 置在横梁支点处 砂箱或楔块来放张 D．预应力筋应采用砂轮锯或切割機切断,不得采用电弧切割

35．在单层工业厂房结构吊装中,如安装支座表面高度为 15．0m（从停機面算起）,绑扎点至所吊构件底面距离 0．8m,索具高度为 3．0m,则起重機起重高度至少为（D）.A．18．2m B．18．5m C．18．8m D．19．1m 36．关于一般抹灰 说法,正确 是（C）.A．抹灰应分层进行,抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为 5～7mm B．当抹灰总厚度大于 25mm 时,应采取加强措施 C．底层 抹灰层强度不得低于面层 抹灰层强度

D．用石灰砂浆抹灰时,应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层

37．跨径 100m 以下 桥梁施工时,为满足桥梁上下部结构平行作业和施工精度要求,优先选用 方法是（B）.A．悬臂浇注法 B．悬臂拼装法 C．转体法 D．支架現浇法

38．下列設 备中,专门用来开挖竖井或斜井 大型钻具是（C）.A．全断面掘进機 B．独臂钻機 C．天井钻機 D．TBM 設 备

39．关于项目管理规划大纲特点 说法,错误 是（D）.A．战略性 B．全局性 C．宏观性 D．可操作性

40．关于项目管理规划大纲作用 说法,错误 是（D）.A．作为全过程项目管理 方向和纲领 B．作为编制投标文件 依据 C．作为中标后签订合同 依据 D．作为项目经理指导项目实施 依据

41．工程项目 招标文件及发包人对招标期间有关问题 解释资料不应作为（A）编制项目管理规划大纲 重要依据.A．建設 单位 B．监理单位 C．总包单位 D．施工单位

42．项目管理实施规划 编制程序中,关键性环节是（C）.A．了解相关方要求 B．分析项目条件和环境 C．组织编制 D．履行报批手续

43．施工组织总設 计 编制时间是（B）.A．在投标前由企业有关职能部门编制 B．在初步設 计或扩大初步設 计批准后 C．在施工图設 计完成后

D．在单位工程施工组织設 计完成后

44．在施工组织总設 计 施工布置中,应统筹安排各类项目施工,通常情况下不予优先考虑 项目是（D）.A．按工艺要求,需先期投入生产 项目 B．工程量大,施工难度大 项目 C．供工程使用 生活設 施类项目

D．工程量小,周期较短,不急于使用 辅助项目

45．关于施工总平面图設 计中加工厂布置要求 说法,正确 是（C）.A．金属结构、锻压、电焊和機修等车间应分散布置 B．当运输条件较好时,混凝土搅拌站宜分散布置

C．工业建筑工地 砂浆搅拌站,可以分散設 置在使用点附近D．各种加工厂应与相应 仓库或材料分布在不同区域 46．单位工程施工平面图 設 计工作包括如下环节:①计算技术经济指标；②确定起重機 位置；③布置水电管线；④确定搅拌站、仓库、加工厂 位置；⑤布置临时設 施；⑥布置运输道路.正确 工作程序是（B）.A．②—⑥—④—⑤—③—① B．②—④—⑥—⑤—③—① C．②—④—⑥—③—⑤—① D．②—④—⑤—⑥—③—①

47．下列计量单位中,既适合工程量清单项目又适合基础定额项目 是（D）.A．100m B．基本物理计量单位 C．100m³ D．自然计量单位

48．关于计算工程量程序统筹图 说法,正确 是（B）.A．与”三线一面”有共性关系 分部分项工程量用”册”或图示尺寸计算 B．统筹图主要由主次程序线、基数、分部分项工程量计算式及计算单位组成 C．主要程序线是指分部分项项目上连续计算 线

D．次要程序线是指在”线”、”面”基数上连续计算项目 线 49．在建筑面积计算中,有效面积包括（C）.A．使用面积和结构面积 B．居住面积和结构面积 C．使用面积和辅助面积 D．居住面积和辅助面积

50．根据《建筑工程建筑面积计算规范》,建筑面积计算正确 是（A）.A．单层建筑物应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算

B．单层建筑高度 2．10m 以上者计算全面积,2．10m 及以下计算 1/2 面积 C．設 计利用 坡屋顶,净高不足 2．10m 不计算面积 D．坡屋顶内净高在 1．20~2．20m 部位应计算 1/2 面积

51．根据《建筑工程建筑面积计算规范》,某无永久性顶盖 室外楼梯,建筑物自然层为 5 层,楼梯水平投影面积为 6 ㎡,则该室外楼梯 建筑面积为（A）.A．12 ㎡ B．15 ㎡ C．18 ㎡ D．24 ㎡

52．根据《建筑工程建筑面积计算规范》,关于建筑面积计算 说法,错误 是（D）.A．室内楼梯间 建筑面积按自然层计算 B．附墙烟囱按建筑物 自然层计算

C．跃层建筑,其共用 室内楼梯按自然层计算

D．上下两错层户室共用 室内楼梯应选下一层 自然层计算

53．根据《建設 工程工程量清单计价规范》,土石方工程中,建筑物場地厚度在士 30cm 以内 ,平整場地工程量应（B）.A．按建筑物自然层面积计算 B．按建筑物首层面积计算 C．按建筑有效面积计算 D．按設 计图示厚度计算

54．根据《建設 工程工程量清单计价规范》,下列工程量计算 说法,正确 是（B）.A．混凝土桩只能按根数计算

B．喷粉桩按設 计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算 C．地下连续墙按长度计算 D．锚杆支护按支护土体体积计算

55．根据《建設 工程工程量清单计价规范》,关于实心砖墙高度计算 说法,正确 是（D）.A．有屋架且室内外均有天棚者,外墙高度算至屋架下弦底另加 100mm B．有屋架且无天棚者,外墙高度算至屋架下弦底另加 200mm C．无屋架者,内墙高度算至天棚底另加 300mm D．女儿墙高度从屋面板上表面算至混凝土压顶下表面

56．根据《建設 工程工程量清单计价规范》,关于金属结构工程工程量计算 说法,错误 是（B）.A．不扣除孔眼、切边、切肢 质量,焊条、铆钉、螺栓等质量不另增加 B．钢管柱上牛腿 质量不增加

C．压型钢板墙板,按設 计图示尺寸以铺挂面积计算 D．金属网按設 计图示尺寸以面积计算

57．根据《建設 工程工程量清单计价规范》,关于屋面及防水工程工程量计算 说法,正确 是（C）.A．瓦屋面、型材屋面按設 计图示尺寸以水平投影面积计算 B．屋面涂膜防水中,女儿墙 弯起部分不增加面积 C．屋面排水管按設 计图示尺寸以长度计算 D．变形缝防水、防潮按面积计算

58．根据《建設 工程工程量清单计价规范》,关于楼梯梯面装饰工程量计算 说法,正确 是（D）.A．按設 计图示尺寸以楼梯（不含楼梯井）水平投影面积计算 B．按設 计图示尺寸以楼梯梯段斜面积计算 C．楼梯与楼地面连接时,算至梯口梁外侧边沿 D．无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加 300mm 59．根据《建設 工程工程量清单计价规范》,关于装饰装修工程量计算 说法,正确 是（C）.A．石材墙面按图示尺寸面积计算

B．墙面装饰抹灰工程量应扣除踢脚线所占面积 C．干挂石材钢骨架按設 计图示尺寸以质量计算

D．装饰板墙面按設 计图示面积计算,不扣除门窗洞口所占面积

60．根据《建設 工程工程量清单计价规范》,按面积计算油漆、涂料工程量 是（A）.A．栏杆刷涂料 B．线条刷涂料 C．木扶手油漆 D．金属面油漆

61．根据世界银行对工程项目总建設 成本 规定,下列费用应计入项目间接建設 成本 是（C）.A．临时公共設 施及場地 维持费 B．建設 保险和债券费 C．开工试车费 D．土地征购费

62．关于設 备及工器具购置费用,下列说法中正确 是（C）.A．它是由設 备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成 B．它是固定资产投资中 消极部分

C．在工业建設 中,它占工程造价比重 增大意味着生产技术 进步 D．在民用建設 中,它占工程造价比重 增大意味着资本有機构成 提高

63．已知国内制造厂生产某非标准設 备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共 20 万元,外购配套件费 3 万元,非标准設 备設 计费 1 万元,包装费率 1%,利润率为 8%,若其它费用不考虑,则该設 备 原价为（B）.A．25．82 万元 B．25．85 万元 C．26．09 万元 D．29．09 万元

64．根据我国現行建筑安装工程费用项目组成 规定,下列有关费用表述中不正确 是（B）.A．人工费是指支付给直接从事建筑安装施工作业 生产工人和附属生产单位工人 各项费用 B．材料费中 材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费四项组成 C．材料费包含构成或计划构成永久工程一部分 工程設 备费 D．施工機具使用费包含仪器仪表使用费

65．关于建筑安装工程费用中 规费,下列说法中正确 是（B）.A．规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取 费用 B．规费包括工程排污费和住房公积金

C．投标人在投标报价时填写 规费可高于规定 标准 D．社会保险费中包括建筑安装工程一切险 投保费用 66．下列关于建筑安装工程税金 计算公式中,正确 是（C）.A．应纳营业税额=税前造价×综合税率

B．城市维护建設 税应纳税额=计税营业额×适用税率 C．教育费附加应纳税额=应纳营业税税额×3% D．地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额×当地规定 税率 67．关于建設 用地 取得及使用年限,下列说法中正确 是（A）.A．获取建設 用地使用权 方式可以是租赁或转让

B．通过协议出让获取土地使用权 方式分为投标、竞拍、挂牌三种 C．城市公益事业用地不得以划拨方式取得

D．将土地使用权无偿交付给使用者 ,其土地使用年限最高为 70 年 68．关于征地补偿费用,下列表述中正确 是（A）.A．地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物 实际情况确定

B．土地补偿费和安置补助费 总和不得超过土地被征用前三年平均年产值 15 倍 C．征用未开发 规划菜地按一年只种一茬 标准缴纳新菜地开发建設 基金 D．征收耕地占用税时,对于占用前三年曾用于种植农作物 土地不得视为耕地

69．某项目共需要贷款资金 900 万元,建設 期为 3 年,按均衡筹资,第一年贷款为 300 万元,第二年贷款为 400 万元,建設 期内只计利息但不支付,年利率为 10%,则第 2 年 建設 期利息应为（B）万元.A．50．0 B．51．5 C．71．5 D．86．65 70．预备费包括基本预备费和价差预备费,其中价差预备费 计算应是（D）.A．以编制年份 静态投资额为基数,采用单利方法 B．以编制年份 静态投资额为基数,采用复利方法 C．以估算年份价格水平投资额为基数,采用单利方法 D．以估算年份价格水平投资额为基数,采用复利方法 71．下列关于工程计价 说法中,正确 是（C）.A．工程计价包括计算工程量和套定额两个环节 B．建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价 C．工程计价包括工程单价 确定和总价 计算 D．工程计价中 工程单价仅指综合单价

72．作为工程定额体系 重要组成部分,预算定额是（B）.A．完成一定计价单位 某一施工过程所需要消耗 人工、材料和機械台班数量标准

B．完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗 人工、材料、施工機械台班数量及其费用标准

C．完成单位合格扩大分项工程所需消耗 人工、材料和施工機械台班数量及费用标准 D．完成一个规定计量单位建筑安装产品 费用消耗标准

73．编制工程量清单出現计算规范附录中未包括 清单项目时,编制人应作补充,下列有关编制补充项目 说法中正确 是（C）.A．补充项目编码应由 B 与三位阿拉伯数字组成 B．补充项目应报县级工程造价管理機构备案 C．补充项目 工作内容应予以明确

D．补充项目编码应顺序编制,起始序号由编制人根据需要自主确定 74．在工程量清单中,最能体現分部分项工程项目自身价值 本质是（A）.A．项目特征 B．项目编码 C．项目名称 D．项目计量单位

75．招标人在工程量清单中提供 用于支付必然发生但暂不能确定价格 材料、工程設 备单价及专业工程金额是（B）.A．暂列金额 B．暂估价 C．总承包服务费 D．价差预备费

76．下列对于测时法 特征描述中,正确 是（D）.A．测时法既适用于测定重复 循环工作时间,也适用于测定非循环工作时间 B．选择测时法比接续测时法准确、完善,但观察技术也较之复杂 C．当所测定 各工序 延续时间比较短时,接续测时法较选择测时法方便 D．测时法 观察次数应该根据误差理论和经验数据相结合 方法来确定

77．在对材料消耗过程测定与观察 基础上,通过完成产品数量和材料消耗量 计算而确定各种材料消耗定额 方法是（B）.A．实验室试验法 B．現場技术测定法 C．現場统计法 D．理论计算法

78．正常施工条件下,完成单位合格建筑产品所需某材料 不可避免损耗量为 0．90kg,已知该材料 损耗率为 7．20%,则其总消耗量为（B）kg.A．13．50 B．13．40 C．12．50 D．11．60 79．根据国家相关法律、法规和政策规定,因停工学习、执行国家或社会义务等原因,按计时工资标准支付 工资属于人工日工资单价中（D）.A．基本工资 B．奖金 C．津贴补贴

D．特殊情况下支付 工资

80．对岩石钻孔作业难度和定额影响较大 矿物成分是（C）.A．云母 B．长石 C．石英 D．方解石

81．某施工機械設 备司機 2 人,若年制度工作日为 254 天,年工作台班为 250 台班,人工日工资单价为 80 元,则该施工機械 台班人工费为（D）元/台班.A．78．72 B．81．28 C．157．44 D．162．56 82．完成某单位分部分项工程需要基本用工 4．2 工日,超运距用工 0．3 工日,辅助用工 1 工日,人工幅度差系数为 10%,则该单位分部分项工程预算定额人工消耗量为（D）工日.A．5．92 B．5．95 C．6．02 D．6．05 83．某挖土機挖土一次正常循环工作时间为 50s,每次循环平均挖土量为 0．5m³,機械正常利用系数为 0．8,機械幅度差系数为 25%,按 8 小时工作制考虑,挖土方预算定额 機械台班消耗量为（A）台班/1000m³.A．5．43 B．7．2 C．8 D．8．68 84．工程造价信息分类应从系统工程 角度出发,放在具体 应用环境中考虑,综合项目 实施环境和信息技术工具,这体現了工程造价信息分类（A）原则.A．综合实用性 B．稳定性 C．兼容性 D．可扩展性

85．最能体現信息动态性变化特征,并且在工程价格 市場機制中起重要作用 工程造价信息主要包括（B）.A．工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息 B．价格信息、工程造价指数和已完工程信息 C．人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息 D．价格信息、工程造价指数及刚开工 工程信息

86．关于项目决策和工程造价 关系,下列说法中正确 是（B）.A．工程造价 正确性是项目决策合理性 前提 B．项目决策 内容是决定工程造价 基础 C．投资估算 深度影响项目决策 精确度 D．投资决策阶段对工程造价 影响程度不大

87．对于技术密集型建設 项目,选择建設 地区应遵循 原则是（A）.A．选择在大中型发达城市 B．靠近原料产地 C．靠近产地消费地 D．靠近电（能）源地

88．可行性研究阶段投资估算 精确度 要求为:误差控制在±（B）%以内.A．5 B．10 C．15 D．20 89．某地拟于 202_ 年新建一年产 60 万吨产品 生产线,该地区 202_ 年建成 年产 50 万吨相同产品 生产线 建設 投资额为 5000 万元.假定 202_ 年至 202_ 年该地区工程造价年均递增 5%.则该生产线 建設 投资为（D）万元.A．6000 B．6300 C．6600 D．6615 90．下列建筑設 计影响工程造价 选项中,属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑 因素是（C）.A．建筑物平面形状 B．项目利益相关者 C．柱网布置 D．风险因素

91．在建設 项目各阶段 工程造价中,一经批准将作为控制建設 项目投资最高限额 是（B）.A．投资估算 B．設 计概算 C．施工图预算 D．竣工结算

92．单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位設 备及安装工程概算两类,下列属于单位設 备及安装工程概算 是（B）.A．通风、空调工程概算 B．工器具及生产家具购置费概算 C．电气、照明工程概算 D．弱电工程概算

93．当初步設 计深度较深,有详细 設 备清单时,最能精确 编制設 备安装工程费概算 方式是（A）.A．预算单价法 B．扩大单价法 C．設 备价值百分比法 D．综合吨位指标法

94．关于建設 工程预算,符合组合与分解层次关系 是（C）.A．单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算 B．单位工程预算、类似工程预算、建設 项目总预算 C．单位工程预算、单项工程综合预算、建設 项目总预算 D．单位工程综合预算、类似工程预算、建設 项目总预算 95．采用实物量法编制施工图预算时,在按人工、材料、機械台班 市場价计算人、材、機费用之后,下一个步骤是（B）.A．进行工料分析

B．计算管理费、利润等费用 C．计算工程量 D．编写编制说明

96．未达到固定资产标准 工器具购置费 计算基数一般为（C）.A．工程建設 其它费 B．建筑安装工程费 C．設 备购置费 D．設 备及安装工程费

97．建設 工程预算编制中 总预算由（D）组成.A．综合预算和工程建設 其它费、预备费 B．预备费、建設 期利息及铺底流动资金 C．综合预算和工程建設 其它费、铺底流动资金

D．综合预算和工程建設 其它费、预备费、建設 期利息及铺底流动资金 98．在招标投标过程中,载明招标文件获取方式 应是（A）.A．招标公告 B．资格预审公告 C．招标文件 D．投标文件

99．下列内容中,属于招标工程量清单编制依据 是（B）.A．分部分项工程清单 B．拟定 招标文件 C．招标控制价

D．潜在投标人 潜质及能力

100．编制钢筋工程量清单时,适应采用暂估量加签证处理 钢筋是（A）.A．支撑双层钢筋用 “铁马” B．伸出构件 锚固钢筋 C．設 计注明 搭接钢筋 D．规范规定 搭接钢筋

101．招标工程量清单应根据常规施工方案编制,拟定常规施工方案时（A）.A．应对主要项目进行估算,如土石方、混凝土

B．需对施工总方案中 重大问题及关键工艺作明确具体 规定 C．不需计算人、材、機资源消耗量 D．不需考虑节假日与气候对工期 影响

102．对于其它项目中 计日工,投标人正确 报价方式是（C）.A．按政策规定标准估算报价 B．按招标文件提供 金额报价 C．自主报价 D．待签证时报价

103．关于招标控制价及其编制,下列说法中正确 是（D）.A．招标人不得拒绝高于招标控制价 投标报价 B．当重新公布招标控制价时,原投标截止期不变

C．经复核认为招标控制价误差大于±3%时,投标人应责成招标人改正

D．投标人经复核认为招标控制价未按规定编制 ,应在招标控制价公布后 5 日内提出投诉 104．施工投标报价 主要工作有:①复核工程量②研究招标文件③确定基础标价④编制投标文件,其正确 工作流程是（D）.A．①②③④ B．②③①④ C．①②④③ D．②①③④

105．投标人为使报价具有竞争力,下列有关生产要素询价 做法中,正确 是（B）.A．在通过资格预审前进行询价 B．尽量向咨询公司进行询价 C．不论何时何地尽量使用自有機械 D．劳务市場招募零散工有利于管理

106．关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担,下列说法中正确 是（A）.A．当出現 风险内容及幅度在招标文件规定 范围内时,综合单价不变

B．市場价格波动导致施工機具使用费发生变化时,承包人只承担 5%以内 价格风险 C．人工费变化发生 风险全部由发包人承担 D．承包人管理费 风险一般由发承包双方共同承担 107．下列情形中,不属于投标人串通投标 是（C）.A．投标人 A 与 B 项目经理为同一人 B．投标人 C 与 D 投标文件相互错装

C．投标人 E 和 F 在同一时刻提前递交投标文件 D．投标人 G 与 H 作为暗标 技术标由同一人编制

108．招标文件未进行资格预审,评审委员会按规定对投标人安全生产许可证 有效性进行 评审属于（B）.A．形式评审 B．资格评审 C．响应性评审 D．商务评审

109．投标文件应实质上响应招标文件 所有条款,无显著差异和保留.下列情形中,属于无显著差异和保留 是（B）.A．对招标人 权利造成实质性限制而未影响投标人 义务 B．对投标人 权利造成实质性限制而未影响招标人 义务 C．纠正差异对该投标人有利而对其它投标人不利 D．纠正差异对该投标人不利而对其它投标人有利

110．采用经评审 最低投标价法评标时,下列说法中正确 是（D）.A．经评审 最低投标价法通常采用百分制

B．具有通用技术 招标项目不宜采用经评审 最低投标价法

C．当出現经评审 投标价相等且报价也相等时,中标人由招标监管機构确定 D．采用经评审 最低投标价法工作结束时,应拟定”价格比较一览表”提交招标人

111．管理者不直接与承包人签订合同,但委托监督承包人履行合同 工程总承包方式是（D）.A．EPC 总承包 B．交钥匙总承包 C．設 计—采购总承包 D．工程项目管理总承包

112．关于世界银行贷款项目 投标资格审查,下列说法中正确 是（A）.A．凡采购大而复杂 工程宜采用资格预审 B．资格定审有利于缩小投标人 范围 C．资格预审 标准应严于资格定审 D．资格定审 标准应严于资格预审

113．为了合理划分发承包双方 合同风险,施工合同中应当约定一个基准日.对于实行招标 建設 工程,一般以（A）前 第 28 天作为基准日.A．投标截止时间 B．招标截止日 C．中标通知书发出 D．合同签订

114．关于招标工程量清单缺项、漏项 处理,下列说法中正确 是（B）.A．工程量清单缺项、漏项及计算错误带来 风险由发承包双方共同承担

B．分部分项工程量清单漏项造成新增工程量 ,应按变更事件 有关方法调整合同价款

C．分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化 ,应按与分部分项工程相同 方法进行调整.D．招标工程量清单中措施项目缺项,投标人在投标时未予以填报 ,合同实施期间不予增加 115．施工合同履行期间,关于计日工费用 处理,下列说法中正确 是（A）.A．已标价工程量清单中无某项计日工单价时,应按工程变更有关规定商定计日工单价 B．承包人通知发包人以计日工方式实施 零星工作,双方应按计日工方式予以结算

C．現場签证 计日工数量与招标工程量清单中所列不同时,应按工程变更有关规定进行价款调整.D．施工各期间发生 计日工费用应在竣工结算时一并支付

116．下列在施工合同履行期间由不可抗力造成 损失中,应由承包人承担 是（B）.A．因工程损害导致 第三方人员伤亡 B．因工程损害导致 承包人人员伤亡 C．工程設 备 损害

D．应监理人要求承包人照管工程 费用

117．某工程合同价格为 5000 万元,计划工期是 200 天,施工期间因非承包人原因导致工期延误 10 天,若同期该公司承揽 所有工程合同总价为 2．5 亿元,计划总部管理费为 1250 万元,则承包人可以索赔 总部管理费为（C）万元.A．7．5 B．10 C．12．5 D．15 118．工程在施工合同履行期间发生共同延误事件,正确 处理方式是（D）.A．按照延误时间 长短,由责任方共同分担延误带来 损失

B．发包人是初始延误者,承包人可得到工期和费用补偿,但得不到利润补偿 C．承包人是初始延误者,承包人只能得到工期补偿,但得不到费用补偿 D．客观原因造成 初始延误,承包人可得到工期补偿,但很难得到费用补偿 119．施工合同履行期间,下列不属于工程计量范围 是（D）.A．工程变更修改 工程量清单内容 B．合同文件中规定 各种费用支付项目 C．暂列金额中 专业工程 D．擅自超出施工图纸施工 工程

120．国外建筑工程造价构成中,反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前,工程各个主要组成部分 人工、材料和設 备等位置价格增长部分 是（B）.A．直接建設 成本 B．建設 成本上升费 C．不可预见准备金 D．未明确项目准备金

121．某工程采购一台国产非标准設 备,制造厂生产该設 备 材料费、加工费和辅助材料费合计 20 万元,专用工具费率为2%,废品损失率为 8%,利润率为 10%,增值税率为 17%.假設 不在发生其它费用,则该設 备 销项增值税为（D）.A．4．08 B．4．09 C．4．11 D．4．12 122．下列费用项目中,属于工器具及生产家具购置费计算内容 是（A）.A．未达到固定资产标准 設 备购置费 B．达到固定资产标准 設 备购置费 C．引进設 备时备品备件 测绘费 D．引进設 备 专利使用费

123．施工过程中用于現場工人 防暑降温费,属于安全文明施工措施费中（B）.A．环境保护 B．文明施工 C．安全施工 D．临时設 施

124．某施工企业承建某市区一住宅楼工程,工程不含税造价为 202_ 万元,当地地方教育附加率为 2%,则该工程应缴纳 建筑安装工程税金为（D）万元.A．65．60 B．67．00 C．68．20 D．69．60 125．在国外建筑安装工程费用构成中,承包商投标报价时不计入和分摊进单价,而需单独列项 是（A）.A．临时設 施费 B．总部管理费 C．利润 D．税金

126．下列费用项目中,属于工程建設 其它费中研究试验费 是（D）.A．新产品试制费 B．水文地质勘察费

C．特殊設 备安全监督检验费

D．委托专业機构验证設 计参数而发生 验证费

127．下列费用项目中,计入工程建設 其它费中专利及专有技术使用费 是（D）.A．专利及专有技术在项目全寿命期 使用费 B．在生产期支付 商标权费 C．国内設 计资料费 D．国外設 计资料费

128．在我国建設 项目投资构成中,超规超限設 备运输增加 费用属于（B）.A．設 备及工器具购置费 B．基本预备费 C．工程建設 其它费 D．建筑安装工程费

129．根据我国現行建設 项目投资构成,下列费用项目中属于建設 期利息包含内容 是（C）.A．建設 单位建設 期后发生 利息 B．施工单位建設 期长期贷款利息 C．国内代理機构收取 贷款管理费 D．国外贷款機构收取 转贷费

130．下列关于工程加价 说法中,正确 是（C）.A．工程计价包含计算工程量和套定额两个环节 B．建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价 C．工程计价包括工程单价 确定和总价 计算 D．工程及家中 工程单价仅指综合单价

131．下列工程计价 标准和依据中,适用于项目建設 前期各阶段对建設 投资进行预测和估计 是（B）.A．工程量清单计价规范 B．工程定额

C．工程量清单计量规范 D．工程承包合同文件

132．关于工程量清单编制中 项目特殊描述,下列说法中正确 是（B）.A．措施项目无需描述项目特征

B．应按计量规范附录中规定 项目特征,结合技术规范、标准图集加以描述 C．对完成清单项目可能发生 具体工作和操作程序仍需加以描述 D．图纸中已有 工程规格、型号、材质等可不描述

133．措施项目清单编制中,下列适用于以”项”为单位计价 措施项目费是（A）.A．已完工程及設 备保护费 B．超高施工增加费

C．大型機械設 备进出場及安拆费 D．施工排水、降水费

134．招标工程清单编制时,在总承包服务费计价表中,应由招标人填写 内容是（A）.A．服务内容 B．项目价值 C．费率 D．金额

135．下列工人工作时间消耗中,属于有效工作时间 是（D）.A．因混凝土养护引起 停工时间 B．偶然停工（停水、停电）增加 时间 C．产品质量不合格返工 工作时间 D．准备施工工具花费 时间

136．已知㎡砖墙 勾缝时间为 8min,则没㎡一砖半厚墙所需 勾缝时间为（B）min.A．12．00 B．21．92 C．22．22 D．33．33 137．通过计时观察,完成某工程 基本工时为 6h/㎡,辅助工作时间为工序作业时间 8%.规范时间占工作时间 15%,则完成该工程 时间定额是（D）工日/㎡.A．0．93 B．0．94 C．0．95 D．0．96 138．下列费用项目中,应计入进口材料运杂费中 是（C）.A．国际运费 B．国际运输保险费 C．到岸后外阜中转运输费 D．进口环节税费

139．某施工機械原值为 50000 元,耐用总台班为 202_ 台班,一次大修费为 3000 元,大修周期为 4,台班经常修理费系数为 20%,每台班发生 其它费用合计为 30 元台班,忽略残值和资金时间价值,则该機械 台班单价为（A）

A．60．40 B．62．20 C．65．40 D．67．20 140．关于预算定额人工、材料、機械台班消耗量 计算和确认,下列说法中正确 是（C）.A．人工消耗中包含超出预算定额取定运距后 超运距工 B．材料损耗量按照材料消耗量 一定比例计算 C．各种胶结、涂料等材料 配合比用料,按换算法计算 D．按小组产量计算機械台班产量时,機械幅度差系数取 10% 141．关于概算指标 编制,下列说法中正确 是（D）.A．概算指标分为建筑安装工程概算指标和設 备工器具概算指标 B．综合概算指标 准确性高于单项概算指标 C．单项形式 概算指标对工程结构形式可不作说明

D．构筑物 概算指标以预算书确定 价值为准,不必进行建筑面积换算

142．下列工程项目总投资构成项中,应计入单项工程投资估算指标中 是（A）.A．生产家具购置费 B．基本预备费 C．涨价预备费 D．铺底流动资金

143．表明某经济現象某一期对其上一期或前一期 综合变动成都 指数属于（B）.A．综合指数 B．环比指数 C．定基指数 D．平均数指数

144．投资估算 编制方法中,以拟建项目 主体工程费为基数,以其它工程费与主体工程费 百分比为系数,估算拟建项目静态投资 方法是（C）.A．单位生产能力估算法 B．生产能力指数法 C．系数估算法 D．比例估算法

145．关于生产技术方案 选择,下列说法中正确 是（B）.A．应结合市場需求确定建設 规模 B．生产方法应拟采用 原材料相适应 C．工艺流程宜具有刚性安排 D．应选择最先进 生产方法

146．某地 202_ 年拟建年产 30 万吨化工产品项目.依据调查,某生产相同产品 已建成项目,年产量为 10 万吨,建設 投资为 12000 万元.若生产能力指数为 0．9,综合调整系数为 1．15,则该拟建项目 建設 投资是（C）万元.A．28047 B．36578 C．37093 D．37260 147．采用分项详细估算法估算项目流动资金时,流动资产 正确构成是（D）A．应付账款+预付账款+存货+年其它费用 B．应付账款+应收账款+存货+-現金 C．应收账款+存货+-预收账款+現金 D．预付账款+現金+应收账款+存货

148．工业项目总平面設 计中,影响工程造价 主要因素包括（A）.A．現場条件、占地面积、功能分区、运输方式 B．現場条件、产品方案、运输方式、柱网布置 C．占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料 D．功能分区、空间组合、設 备选型、厂址方案

149．关于多层民用住宅工程造价与其影响因素 关系,下列说法中正确 是（C）.A．层数增加,单位造价降低 B．层高增加,单位造价降低 C．建筑物周长系数越低,造价越低 D．宽度增加,单位造价上升

150．按照国家有关规定,作为固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额 编制和确定依据 是（B）

A．经批准 投资估算 B．经批准 設 计概算 C．经批准 施工图预算 D．经批准 工程决算

151．某拟建工程初步設 计已达到必要 深度,能够据此计算出扩大分项工程 工程量,则能较为谁确地编制拟建工程概算 方法是（C）.A．概算指标法 B．类似工程预算法 C．概算定额法 D．综合吨位指标法

152．关于建設 项目总概算 编制,下列说法中正确 是（B）.A．项目总概算应按照建設 单位规定 统一表格进行编制 B．对工程建設 其它费 各组成项目应分别列项计算

C．主要建筑安装材料汇总表只需列出建設 项目 钢筋、水泥等主要材料各自 总消耗量 D．总概算编制说明应装订于总概算文件最后

153．关于施工图预算 作用,下列说法中正确 是（A）.A．施工图预算可以作为业主拨付工程进度款 基础 B．施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价 依据

C．施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算”两算”对比 依据 B．施工图预算是施工单位安排建設 资金计划 依据 154．关于施工图预算文件 组成,下列说法中错误 是（D）.A．当建設 项目有多个单项工程时,应采用三级预算编制形式

B．三级预算编制形式 施工图预算文件包括综合预算表、单位工程预算表和附件等 C．当建設 项目仅有一个单项工程时,应采用二级预算编制形式

D．二级预算编制形式 施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表 155．定额单价法和实物量法是编制施工图预算 两种方法,关于这两种方法 编制步骤和特点,下列说法中正确 是（B）.A．定额单价法在计算得到分项工程工程量后,先套用消耗量,在进行工料分析 B．实物量法在计算得到分项工程工程量后,先套用消耗量定额,在进行工料分析 C．定额单价法反映市場价格水平D．实物量法编制速度快,但调价计算繁琐

156．采用定额单价发编制施工图预算时,下列做法正确 是（A）.A．若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致,需要按实际使用材料价格换算预算单价

B．因施工工艺条件与预算单价 不一致而致工人、機械 数量增加,只调价不调量 C．因施工工艺条件与预算单价 不一致而致工人、機械 数量减少,既调价也调量

D．对于定额项目计价中未包括 主材费用,应按造价管理機构发布 造价信息价补充进定额基价 157．关于招标文件 编制,下列说法中错误 是（D）.A．当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告 B．应规定重新招标和不再招标 条件

C．招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布

D．投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触 以投标人须知前附表为准 158．关于招标文件 澄清,下列说法中错误 是（B）.A．投标人应以信函、电报等可以有形地表現所载内容 形式向招标人提出疑问 B．招标文件 澄清应发给所有投标人并指明澄清问题 来源 C．澄清发出 时间距投标截止日不足 15 天 应推迟投标截止时间 D．投标人收到澄清 确认时间可以是相对时间,也可以是绝对时间

159.编制招标工程量清单中分部分项工程量清单时,项目特征可以不描述 是（A）.A．梁 标高 B．混凝土 强度等级

C．门（窗）框外围尺寸或洞口尺寸 D．油漆（涂料）品种

160．关于标底与招标控制价 编制,下列说法中正确 是（B）.A．招标人不得自行决定是否编制标底 B．招标人不得规定最低投标限价

C．编制标底时必须同时設 有最高投标限价 D．招标人不编制标底时应规定最低投标限价 161．关于招标控制价,下列说法中正确 是（D）.A．招标人不得拒绝高于招标控制价 投标报价 B．利润可按建筑施工企业平均利润率计算

C．招标控制价超过批准概算 10%时,应报原概算审批部门审核 D．经复查 招标控制价与原招标控制价误差±3% 应责成招标人改正

162．招标控制价综合单价 组价包括如下工作:①根据政策规定或造价信息确定工料機单价；②根据工程所在地 定额规定计算工程量；③将定额项目 合价除以清单项目 工程量；④根据费率和利率计算出组价定额项目 合价口则正确 工作顺序是（D）.A．①④②③ B．①③②④ C．②①③④ D．②①④③

163．关于投标保证金,下列说法中正确 是（D）.A．投标保证金 数额不得少于投标总价 2% B．招标人应当在签订合同后 30 日内退还未中标人 投标保证金 C．投标人拒绝延长投标有效期 ,投标人无权收回其投标保证金 D．投标保证金 有效期应与投标有效期相同

164．下列情形中,属于投标人相互串通投标 是（D）.A．不同投标人 投标报价呈現规律性差异 B．不同投标人 投标文件由同一单位或个人编制 C．不同投标人委托了统一单位或个人办理某项投标事宜 D．投标人之间约定中标人

165．关于规费 计算,下列说法正确 是（C）.A．规费虽具有强制性,但根据其组成又可以细分为可竟争性 费用和不可竟争性 费用 B．规费由社会保险费和工程排污费组成

C．社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成 D．规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

166．关于经评审 最低投标价法 适用范围,下列说法中正确 是（C）.A．适用于资格后审而不适用于资格预审 项目 B．使用与依法必须招标 项目而不适用于一般项目

C．适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求 项目 D．适用于凡不宜采用综合评估法评审 项目

167．关于合同价款与合同类型,下列说法正确 是（D.A．招标文件与投标文件不一致 地方,以招标文件为准

B．中标人应当自中标通知书收到之日起 30 天内与招标人订立书面合同 C．工期特别近、技术特别复杂 项目应采用总价合同 D．实行工程量清单计价 工程,应采用单价合同 168．工程总承包 投标文件中应包含 内容是（D）.A．地下管线资料、气象和水文观测资料 B．定位放线 基准点和基准标高 C．经审批 规划许可证 D．承包人建议书

169．工程总承包项目通常比较复杂,其投标有效期一般为（C）天.A．60 B．90 C．120 D．150 170．关于国际工程招标,下列说法中正确 是（D）.A．投交标书 方式须加以限制,如规定必须寄交某邮政信箱以免延误 B．开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启 C．开标时允许投标人提问但不允许录音

D．采用”两个信封制度” ,技术上不符合要求 标书则第二个信封不再开启

171．对于实行招标 建設 工程,因法律法规政策变化引起合同价款调整 ,调价基准日期一般为（A）.A．施工合同签订前 第 28 天 B．提交投标文件 截止时间钱 第 28 天 C．施工合同签订前 第 56 天 D．提交投标文件截止时间前 第 56 天

172．由于发包人原因导致工期延误 ,对于计划进度日期后续施工 工程,在使用价格调整公式时,現行价格指数应采用（D）.A．计划进度日期 价格指数 B．实际进度日期 价格指数 C．A 和 B 中较低者 D．A 和 B 中较高者

173．关于共同延误 处理原则,下列说法中正确 是（C）.A．初始延误者负主要责任,并发延误者负次要责任 B．初始延误者属发包人原因 ,承包人可得工期补偿,但无经济补偿 C．初始延误者属客观原因 ,承包人可得工期补偿,但很难得到费用补偿 D．初始延误者属发包人原因 ,承包人可获得工期和费用补偿,但无利润补偿 174．根据规定,因工程量偏差引起 可以调整措施项目费 前提是（B）.A．合同工程量偏差超过 15% B．合同工程量偏差超过 15%,且引起措施项目相应变化 C．措施项目工程量超过 10% D．措施项目工程量超过 10%,且引起施工方案发生变化 175．因不可抗力早产 损失,应由承包人承担 情形是（C）.A．因工程损害导致第三方财产损失 B．运至施工場地用于施工 材料 损害 C．承包人 停工损失 D．工程所需清理费用

176．某施工現場有塔吊 1 台,由施工企业租得,台班单价 5000 元/台班,租赁费为 202_ 元/台班,人工工资为 80 元/工日,窝工补贴 25 元/工日,以人工费和機械费合计为计算基础 综合费率为 30%.在施工过程中发生了如下事件:监理人对已经覆盖 隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格,配合用工 10 工日,塔吊 1台班,为此,施工企业可向业主索赔 费用为（D）元.A．2250 B．2925 C．5800 D．7540 177．在用起扣点计算法扣回预付款时,起扣点计算公式为,则式中 N 是指（C）.A．工程预付款总额 B．工程合同总额

C．主要材料及构件所占比重 D．累计完成工程金额

178．发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划 安全文明施工费总额 60% 期限是工程开工后（D）天内.A．7 B．14 C．21 D．28 179．根据《建設 工程价款结算暂行办法》,在具备施工条件 前提下,发包人支付预付款 期限应是（A）.A．不迟于约定 开工日期前 7 天内 B．不迟于约定 开工日期后 7 天内 C．不迟于约定 开工日期前 14 天内 D．不迟于约定 开工日期后 14 天内

180．关于工程计量 方法,下列说法正确 是（B）.A．按照合同文件中规定 工程量予以计量 B．不符合合同文件要求 工程不予计量

C．单价合同工程量必须按現行定额规定 工程量计算规则计量 D．总价合同各项目 工程量是予以计量 最终工程量

181．根据最高人民法院有关司法解释,下列不予支持 诉讼请求是（A）.A．垫资工程款利息没有约定 情况下,承包人请求支付利息

B．施工合同无效,但工程竣工验收合格,承包人请求合同约定支付工程价款 C．施工合同无效,已宪工程质量合格,承包人请求合同约定支付工程价款

D．施工合同无效,已完工程质量不合格但修复后工程验收合格,发包人请求承包人承担修复费用 182．根据《建設 项目工程总承包合同示范文本 GF-202_-0216》,下列属于施工变更 是（B）.A．对配套工程系统 工艺调整 B．发包人要求增加 附加试验 C．对区域内基准控制点 调整 D．对实施赶工指令所作 调整

183．根据《建設 项目工程总承包合同示范文本 GF-202_-0216》,下列说法正确 是（D）.A．预付款支付 时间和额度在通用条款中约定

B．预付款抵扣完后,承包人应及时向发包人退还预付款保函 C．发包人延误付款 20 天以上经催告仍不付款 ,承包人即可停工 D．合同解除发包人有权要求承包人支付尚未扣完 预付款

184．国际工程中,当承包商提交书面结清单后 一定期限内,由工程师向业主发出 证书是（B）.A．期中支付证书 B．最终支付证书 C．履约证书 D．工程接收证书

185．下列资料中,不属于竣工验收报告附有文件 是（A）.A．工程竣工验收备案表 B．施工许可证

C．施工图設 计文件审查意见 D．施工单位签署 工程质量保修书 186．完整 竣工决算所包含 内容是（A）.A．竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 B．竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 C．竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析 D．竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析

187．编制大中型建設 项目竣工财务决算报表时,下列属于资金占用 项目是（C）.A．待冲基建支出 B．应付款 C．预付及应收款 D．来交款

188．关于质量保证金 使用及返还,下列说法正确 是（A）.A．不实行国库集中支付 政府投资项目,保证金可以预留在财政部门 B．采用工程质量保证担保 ,发包人仍可预留% 保证金 C．非承包人责任 缺陷,承包人仍有缺陷修复 义务

D．缺陷责任期终止后 28 天内,发包人应将剩余 质量保证金连同利息返还给承包人 189．建筑产品 单件性特点决定了每项工程造价都必须（D）.A．分布组合 B．分层组合 C．多次计算 D．单独计算

190．生产性建設 项目总投资由（C）两部分组成.A．建筑工程投资和安装工程投资 B．建安工程投资和設 备工器具投资 C．固定资产投资和流动资产投资 D．建安工程投资和工程建設 其它投资

191．下列工作中,属于工程项目策划阶段造价管理内容 是（A）.A．投资方案经济评价 B．编制工程量清单 C．审核工程概算 D．确定投标报价

192．根据《注册造价工程师管理办法》,注册造价工程师执业刚满 1 年变更注册单位,则该注册造价工程师在新单位 注册有效期为（C）年.A．1 B．2 C．3 D．4 193．根据《注册造价工程师管理办法》,对于已取得造价工程师注册证书人员,发現有（B）情形,应撤销其注册.A．受到刑事处罚 B．以不正当手段获准注册 C．死亡或者丧失民事行为能力

D．已与聘用单位解除合同且未被其它单位聘用

194．根据《工程造价咨询企业管理办法》,已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（A）年 企业,方可申请甲级资质.A．3 B．4 C．5 D．6 195．订立合同 当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时 合同状态称为（B）.A．合同订立 B．合同成立 C．合同生效 D．合同有效

196．关于合同争议仲裁 说法,正确 是（C）.A．仲裁是诉讼 前置程序

B．仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力 C．仲裁裁决 强制执行须向人民法院申请 D．仲裁协议 效力须由人民法院裁定

197．根据《建筑法》,在建 建筑工程因故终止中止施工 ,建設 单位应当自中止施工之日起（A）个月内,向发证機关报告.A．1 B．2 C．3 D．6 198．根据《建設 工程质量管理条例》,在正常使用条件下,設 备安装工程 最低保修期限是（B）年.A．1 B．2 C．3 D．4 199．根据《建設 工程安全生产管理条例》,下列工程中,需要编制专项施工方案组织专家进行论证,审查 是（D）.A．爆破工程 B．起重吊装工程 C．脚手架工程 D．高大模板工程

200．根据《招标投标法实施条例》,投标人撤回已提交 投标文件,应当在（A）前,书面通知招标人.A．投标截止时间 B．评标委员会开始评标 C．评标委员会结束评标 D．招标人发出中标通知书 201．下列工程中,属于分部工程 是（C）.A．既有工厂 车间扩建工程 B．工业车间 設 备安装工程 C．房屋建筑 装饰装修工程 D．基础工程中 土方开挖工程

202．根据《国务院关于投资体制改革 决定》,对于采用货款贴息方式 政府投资项目,政府需要审批（D）.A．项目建议书 B．可行性研究报告 C．工程概算 D．资金申请报告

203．关于 CM 承包模式 说法,正确 是（A）.A．CM 合同采用成本加酬金 计价方式 B．分包合同由 CM 单位与分包单位签订 C．总包与分包之间 差价归 CM 单位

D．订立 CM 合同时需要一次确定施工合同总价

204．某施工组织機构如下图所示,该组织機构属于（B）组织形式.A．总承包单位技术负责人 B．施工项目负责人 C．总承包单位法定代表人 D．施工项目技术负责人

205．根据《建筑施工组织設 计规范》,施工组织总設 计应由（B）主持编制.A．总承包单位技术负责人 B．施工项目负责人 C．总承包单位法定代表人 D．施工项目技术负责人

206．下列控制措施中,属于工程项目目标被动控制措施 是（D）.A．制定实施计划时,考虑影响目标实現和计划实施 不利因素 B．说明和揭示影响目标实現和计划实施 潜在风险因素 C．制定必要 备用方案,以应对可能出現 影响目标实現 情况 D．跟踪目标实施情况,发現目标偏离时及时采取纠偏措施 207．下列流水施工参数中,属于空间参数 是（C.A．施工过程和流水强度 B．工作面和流水步距 C．施工段和工作面 D．流水强度和流水段

208．某工程划分为 3 个施工过程、4 个施工段组织固定节拍流水施工,流水节拍为 5 天,累计间歇时间为 2 天,累计提前插入时间为 3 天,该工程流水施工工期为（A）天.A．29 B．30 C．34 D．35 209．某工程双代号网络计划如下图所示.当计划工期等于计算工期时,工作 D 自由时差和总时差分别是（D）.A．2 和 2 B．1 和 2 C．0 和 2 D．0 和 1 210．划工期与计算工期相等 双代号网络计划中,某工作 开始节点和完成节点均为关键节点时,说明该工作（C）.A．一定是关键工作 B．总时差为零 C．总时差等于自由时差 D．自由时差为零

211．单代号网络计划中,关键线路是指（D）线路.A．由关键工作组成

B．相邻两项工作之间时距均为零 C．由关键节点组成

D．相邻两项工作之间时间间隔均为零

212．工程项目风险管理中,风险识别 主要成果是（B）.A．风险概率分析 B．风险清单 C．风险等级划分 D．风险后果

213．某企业借款 1000 万元,期限 2 年,年利率 8%,按年复利计息,到期一次性还本付息,则第 2 年应计 利息为（D）

万元.A．40．0 B．80．0 C．83．2 D．86．4 214．在资金时间价值 作用下,下列現金流量图（单位:万元）中,有可能与第 2 期期末 800 万元現金流入等值 是（A）.A．A B．B C．C D．D 215．某项两年期借款,年名义利率 12%,按季度计息,则每季度 有效利率为（A）.A．3．00% B．3．03% C．3．14% D．3．17% 216．投资方案财务生产能力分析,是指分析和测算投资方案（C）.A．各期营业收入,判断营业收入能否偿还成本费用 B．市場竞争能力,判断项目能否持续发展 C．各期現金流量,判断投资方案能否持续运行 D．预期利润水平,判断能否吸引项目投资者

217．某投资方案计算期現金流量表见下表,该投资方案 静态投资回收期为（B）年.A．2．143 B．3．125 C．3．143 D．4．125 218．投资方案资产负债率是指投资方案各期末（C）比率.A．长期负债与长期资产 B．长期负债与固定资产总额 C．负债总额与资产总额 D．固定资产总额与负债总额

219．某投资方案設 计年生产能力为 50 万件,年固定成本为 300 万元,单位产品可变成本为 90 元/件,单位产品 营业税金及附加为 8 元/件.按設 计生产能力满负荷生产时,用销售单价表示 盈亏平衡点是（D）元/件.A．90 B．96 C．98 D．104 220．应用价值工程时,应选择（B）零部件作为改进对象.A．结构复杂 B．价值较低 C．功能较弱 D．成本较高

221．通过应用价值工程优化設 计,使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸,增加使用面积,降低单方造价 效果.该提高价值 途径是（D）.A．功能不变 情况下降低成本 B．成本略有提高 同时大幅提高功能 C．成本不变 条件下提高功能 D．提高功能 同时降低成本

222．采用 ABC 分析法确定价值工程对象,是指将（B）零部件或工序作为研究对象.A．功能评分值高 B 成本比重大 C．价值系数低 D．生产工艺复杂 223．某产品甲,乙,丙,丁 4 个部件 功能重要性系数分别为 0．25,0．30,0．38,0．07,現实成本分别为 200 元,220元,350 元,30 元.按照价值工程原理,应优先改进 部件是（D）.A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

224．关于工程寿命周期社会成本 说法,正确 是（B）.A．社会成本是指社会因素对工程建設 和使用产生 不利影响 B．工程建設 引起大规模移民是一种社会成本 C．社会成本主要发生在工程项目运营期 D．社会成本只在项目财务评价中考虑

225．固定资产投资项目实行资本金制度,以工业产权,非专利技术作价出资 比例不得超过投资项目资本金总额（A）.A．20% B．25% C．30% D．35% 226．下列资金筹措渠道与方式中,新設 项目法人可用来筹措项目资本金 是（D）.A．发行债券 B．信贷融资 C．融资租赁 D．合资合作

227．在公司融资和项目融资中,所占比重最大 债务融资方式时（B）.A．发行股票 B．信贷融资 C．发行债券 D．融资租赁

228．项目资金结构应有合理安排,如果项目资本金所占比例过大,会导致（A）.A．财务杠杆作用下滑 B．信贷融资难度增加 C．负债融资难度增加 D．市場风险承受力降低

229．某公司发行票面额为 3000 万元 优先股股票,筹资费率为 3%,股息年利率为 15%,则其资金成本率为（D）.A．10．31% B．12．37% C．14．12% D．15．46% 230．与传统贷款方式相比,项目融资 特点是（B）.A．贷款人有完全追索权 B．风险种类多 C．对投资人资信要求高 D．融资成本低

231．根据项目融资程序,评价项目风险因素应在（D）阶段进行.A．投资决策分析 B．融资评判 C．融资决策分析 D．融资结构設 计

232．采用 BOT 融资方式时,关于民营部门融资责任和项目控制权 说法,正确 是（C）.A．融资责任小,项目控制权小 B．融资责任小,项目控制权大 C．融资责任大,项目控制权大 D．融资责任大,项目控制权小

233．与 BOT 融资方式相比,TOT 融资方式 特点是（A）.A．信用保证结构简单 B．项目产权结构易于确定

C．不需要設 立具有特许权 专门機构 D．项目招标程序大为简化

234．土地增值税实行 税率是（D）.A．差别比例税率 B．三级超率累进税率 C．固定比例税率 D．四节超率累进税率

235．建筑工程一切险中,安装工程项目 保险金额不应超过总保险金额（B）.A．10% B．20% C．30% D．50% 236．根据《关于工伤保险费率问题 通知》,建筑业作为风险较大行业,工伤保险 基准费率应控制在用人单位职工工资总额（D）左右.A．0．5% B．1．0% C．1．5% D．2．0% 237．工程项目构思策划需要完成 工作内容是（C）.A．论证项目目标及其相互关系 B．比选项目融资方案 C．描述项目系统 总体功能 D．确定项目实施组织

238．与工程项目财务分析不同,工程项目经济分析 主要标准和参数是（B）.A．净利润和财务净現值 B．净收益和经济净現值 C．净利润和社会折現率 D．市場利率和经济净現值

239．经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析,关于融资前分析和融资后分析 说法中,正确 是（C）.A．融资前分析应以静态分析为准,动态分析为辅 B．融资后分析只进行动态分析,不考虑静态分析 C．融资前分析应以动态分析为主,静态分析为辅 D．融资后分析只进行静态分析,不考虑动态分析 240．进行工程项目经济评价,应遵循（B）权衡 基本原则.A．费用与效益 B．收益与风险 C．静态与动态 D．效率与公平

241．采用分组计算审查法审查施工图预算 特点是（A）.A．可加快审查进度,单审查精度较差 B．审查质量高,但审查时间较长 C．应用范围广,但审查工作量大 D．审查效果好,但应用范围有局限性

242．下列合同计价方式中,建設 单位最容易控制造价 是（D）.A．成本加浮动酬金合同 B．单价合同

C．成本加百分比酬金合同 D．总价合同

243．根据《标准施工招标文件》,下列合同文件 内容不一致时,或专用合同条款另有约定书,应以（B）为准.A．投标函 B．中标通知书 C．专用合同条款 D．通用合同条款

244．实际工程量与统计工程量可能有较大出入时,建設 单位应采用 合同计价方式是（A）.A．单价合同

B．成本加固定酬金合同 C．总结合同

D．成本加浮动酬金合同

245．根据《建設 项目工程总承包合同（示范文本）》,发包人经查收到承包人递交 每月付款申请报告之日起（B）以内

审查并支付.A．30 B．25 C．15 D．10 246．为核算施工成本,施工项目经理部应建立和健全以（A）为对象 成本核算财务体系.A．单位工程 B．单项工程 C．分部工程 D．分项工程

247．下列施工成本管理方法中,可用于施工成本分析 是（B）.A．技术进步法 B．因素分析法 C．定率估算法 D．挣值分析法

248．根据《建設 工程价款结算暂行办法》,对于施工承包单位递交 金额为 6000 万元 工程竣工结算报告,建設 单位 审查时限是（C）天.A．30 B．45 C．60 D．90 249．褶皱构造是（A）.A．岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲且未丧失连续性 构造 B．岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性 构造 C．岩层受水平挤压力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性 构造 D．岩层受垂直力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性 构造 250．不受气候影响 地下水是（C）.A．包气带水 B．潜水 C．承压水 D．裂隙水

251．提高深层淤泥质土 承载力可采取（D）.A．固结灌浆 B．喷混凝土湖面 C．打土钉 D．振冲置换

252．对不能在上部刷方减重 滑坡体,为了防止滑坡常用 措施是（B）.A．在滑坡体上方筑挡土墙 B．在滑坡体坡脚筑抗滑桩 C．在滑坡体上部筑抗滑桩 D．在滑坡体坡脚挖截水沟

253．当隧道顶部围堰中有缓倾夹泥结构面存在时,要特别警惕（D）.A．碎块崩落 B．碎块坍塌 C．墙体滑塌 D．岩体塌方

254．对地下隧道 选线应特别注意避免（C）.A．穿过岩层裂缝 B．穿过软弱夹层 C．平行靠近断层破碎带 D．交叉靠近断层破碎带 255．热处理车间属于（D）.A．动力车间 B．其它建筑 C．生产辅助用房 D．生产厂房

256．关于刚性基础说法正确 是（B）.A．基础大放脚应超过基础材料刚性角范围 B．基础大放脚与基础材料刚性角一致 C．基础宽度应超过基础材料刚性角范围 D．基础深度应超过基础材料刚性角范围 257．单扇门 宽度一般不超过（B）.A．900mm B．1000mm C．1100mm D．1200mm 258．平瓦屋面下,聚合物改性沥青防水垫层 搭接宽度为（D）.A．60mm B．70mm C．80mm D．100mm 259．当山坡上 填方路基有斜坡下滑倾向时应采用（C）.A．护肩路基 B．填石路基 C．护脚路基 D．填土路基

260．中级路面 面层宜采用（C）.A．沥青混凝土面层 B．水泥混凝土面层 C．级配碎石 D．沥青混凝土混合料 261．桥面横坡一般采用（C）.A．0．3%—0．5% B．0．5%—1．0% C．1．5%—3% D．3%—4% 262．中小跨桥梁实体桥墩 墩帽厚度,不应小于（B）.A．0．2m B．0．3m C．0．4m D．0．5m 263．决定建地铁 计算经济因素主要是（C）.A．人口

B．单项客流 1 万人次/日 C．城区地面和上部空间已充分开发 D．城区地面和上部空间未充分开发 264．城市地下冷库一般都設 在（B）.A．城市中心 B．郊区 C．地铁站附近D．汽车站附近

265．可用于预应力混凝土板 钢材（D）.A．乙级冷拔低碳钢丝 B．CRB550 冷拔带肋 C．HPB235 D．热处理

266．受反复冻融 结构混凝土应选用（A）.A．普通硅酸盐水泥 B．矿渣水泥 C．火山灰质 D．粉煤灰

267．C25 抗冻混凝土所用砂 类别应为（B）.A．I 类 B．II 类 C．III 类 D．IV 类

268．对钢筋锈蚀作用最小 早强剂是（B）.A．硫酸盐 B．三乙醇胺 C．氯化钙 D．氢化钠

269．非承重墙应优先采用（A）.

第三篇：预算员考试

一、预算员介绍

预算员通常也有称建筑预算员或土建预算员。预算员岗位职责、预算员工作总结是：

1、掌握设计预算和施工预算管理，即二算管理。具体是做好二算编制工作及对比工作，对收到设计变更、技术核定单、资料等进行增减预算编制。

2、发包合同控制，对劳务和专业承包进行合同策划、起草并发起相应的合同审批流程，对发包合同的履约情况进行评价。

3、索赔管理，业主不履行或未能正确履行合同约定的义务造成建筑方损失，建筑方要向业主提出赔偿要求，起草索赔文件

4、工程结算，根据竣工资料编制项目工程结算书、以确定工程最终造价。

二、预算员证书性质

预算员报名学员通过湖北创业技能培训学校组织的培训考试合格后，可获权威预算员证书由湖北省住房和城乡建设厅监制，并由湖北省建设教育协会颁发的培训合格证书，此证书上加盖湖北省建设行业专业技术管理人员关键岗位培训合格证书专用章，全国范围内通用，持有此证，是为建设工程企业提供用人或从事预算员专业技术管理工作的依据，预算员证可在湖北省住房和城乡建设厅官方网站进行查询!

三、预算员考试报考条件

预算员报考条件为凡高中、中专以上文化程度均可报名;企事业单位在职人员或在校大学生均可随时报名。

四、预算员报名提交资料

一寸彩色照片3张;身份证复印件、毕业证(或学生证)复印件各1份，或提供电子版扫描资料(彩色扫描照片、身份证扫描件、毕业证扫描件)，并填写湖北省预算员报名登记表一份。

想要预算员报名的全国各地考生可直接点击我校网站右侧的专业咨询老师QQ咨询。详细为您解答建筑预算员的报名、预算员考试、预算员发证流程。

第四篇：预算员考试试题

预算员考试试题

1.建筑工程消耗量定额与修缮工程预算定额的分界？

答：修缮工程中，300㎡以内的零星添建工程，执行修缮定额；超过300㎡的添建工程，执行建筑定额。

2.变压式排气烟道，自设计室内地坪或安装起点，计算至什么位置？顶端遇坡屋面时如何计算？

答：计算至上一层楼板的上表面；顶端遇坡屋面时，按其高点计算至坡屋面板上表面。

3.外墙脚手架的高度，在工程量计算及执行定额时的计算规则？ 答：自设计室外地坪算至檐口顶。4.施工机械台班单价的费用组成？

答：施工机械台班由七项费用组成：①折旧费②大修理费③经常修理费④安拆费及场外运费⑤人工费⑥燃料动力费⑦其他费用。5.工程量清单计价与定额计价的区别？

答：计价依据不同、反应水平不同、项目设置不同、项目编码不同、编制工程量不同、单价组成不同、计价原理不同、评标采用的方法不同、合同价格的调整方式不同、风险处理的方式不同、计量单位的不同、计价格式的不同。

6.工程量清单计价中综合单价调整的原则是什么？

答：①合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定

②合同中已有类似的综合单价，按合同中类似的综合单价确定。③合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确定后执行。

7.沟槽、基坑土方量如何划分？

答：沟槽底宽在3m以内，沟槽底长大于3倍槽底的为沟槽；凡土方基坑底面积在20㎡以上的为基坑。8.建筑工程招标方式有哪些？ 答：公开招标和邀请招标

9.国家有关规定，特种作业人员应取得特种作业操作资格证后，方可上岗，特种作业有哪些？

答：升降机工、塔吊工、电工、焊工等。10.施工合同文件的组成及解释顺序？

答：组成部分：合同协议书、合同专用条款、发包人与承包人在有关工程的洽商、变更等协议或文件、中标通知书、询标纪要、招标文件及补充、投标书及附件、合同通用条款

解释顺序：合同协议书——中标通知书——投标书及其附件——合同专用条款——合同通用条款——标准、规范及有关技术文件——图纸——工程量清单——工程报价单或预算书。11.竣工清理和场内清理的工作内容包括哪些？ 答：竣工清理：建筑施工过程中所有产生的垃圾。

场地清理：暂无（自己发挥）12.地面垫层的计算规则？

答：地面垫层按室内主墙间净面积乘以设计厚度，以立方米计算，计算时应扣除突出地面的构筑物、设备基础、地沟、以及单个面积在0.3㎡以内的孔洞等所占体积，门洞、空圈、暖气壁龛等开口部分亦不增加。

13.建筑物阳台建筑面积的计算规则？ 答：按阳台投影面积的1/2计算建筑面积。

14.单层建筑物高度在2.2米及以上者，建筑面积如何计算？ 答：按外墙外边线投影的全面积计算。15.时间定额的定义？

答：完成单位产品所必需消耗的工时。16.人工幅度差的定义？

答：指劳动定额未包括而在正常施工情况下又不可避免的但很难准确计量的用工和各种工时损失。17.综合单价的定义和组成内容？

答：定义：完成一个清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润、以及一定范围内的风险的费用。

组成内容：人工费、机械费、材料费、企业管理费、利润组成。18.建筑物间有维护结构的架空走廊建筑面积计算规则？

答：按其维护结构外围水平面积计算。层高在2.2m及以上者，应计算全面积；层高不足2.2m者，应计算1/2面积，有永久性顶盖、无围护结构时，应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。19.单独土石方定额项目适用范围？

答：单独土石方适用于自然地坪与设计室外地坪之间，且挖方或填方工程量大于5000m³的土石方工程，20.钢筋定额项目按构件类型不同主要分为哪几大项？ 答：现浇构件钢筋、预制构件钢筋、21.定额中的毛石混凝土毛石占混凝土体积的百分比是多少？ 答：15% 22.楼地面块料面层的计算规则？

答：按设计图示尺寸实铺面积，以平方米计算。门洞、空圈、暖气壁龛的开口部分的工程量并入相应的面层内计算。23.施工图预算编制所需要的资料有哪些？ 答：施工图纸及说明和有关的标准图集等资料。

24.山东省建设厅发布的鲁建标字【202_年7号】文的主要内容？ 答：

25.基础垫层定额套项时，根据基础形式不同人工机械分别乘多少的系数？

答：条形基础1.05，独立基础1.1，筏板基础1.00 26.简述工程合同的主要条款？ 答：专用条款和通用条款

27.措施费用的种类有哪些？简述各自的内容？

答：措施费主要包括：施工技术措施费和施工组织措施费。

施工技术措施费：大型机械设备进出场及安拆费，混凝土、钢筋混泥土模板及支架费，脚手架费，施工排水降水费，其他施工技术措施费；

施工组织措施费：环境保护费，文明施工费，安全施工费，临时设施费，夜间施工费，缩短工期增加费，已完工程及设备保护费，其他施工组织措施费。28.清单计价费用的组成？

答：分部分项工程费，措施费项目费，其他项目费，规费，税金组成。29.简述实行工程量清单计价的目的和意义？

答：目的：规范建设市场秩序，适应社会主义发展的需要、促进建设市场有序竞争和企业健康发展、转变我国管理政府职能、为建设市场主体创造一个国际惯例接轨的市场竞争环境。

意义：有利于贯彻“公正、公平、公开”的原则、缩短了建设周期、要求投标方编制企业定额。30.简述规费有哪些部分组成？

答：定额测定费、工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险费。

31.简述工程量清单的组成？

答：封面、总说明、分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、暂列金额明细表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单计价表、发包人供应材料一览表。

32.建筑物顶部有维护结构的楼梯间、水箱间，建筑面积如何计算？ 答：层高在2.2m及以上者，应计算全面积；层高不足2.2m者，应计算1/2面积。

33.索赔的概念是什么？索赔的前提是什么？ 答：定义：指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其它非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

前提：必须有一方违约合同的前提条件。34.材料预算价格的组成？

答：材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费。35.土方开挖放坡起点深度，普通土、坚土、混合土质分别是多少？ 答：普通土1.2m，坚土1.7m，混合土质1.5m。36.简述地面装饰的计算规则？

答：按设计图示尺寸实铺面积，以平方米计算。门洞、空圈、暖气包槽，壁龛的开口部分的工程量，并入相应的面层内计算。37.税金的组成由那几部分？

答：营业税，城市维护建设费及教育费附加。

38.装饰高度在3.6米以上时，装饰脚手架如何计取？在3.6米以内时，装饰脚手架如何计取？

答：内墙装饰脚手架，内墙高度在3.6m以内时，按相应脚手架子目乘以0.3的系数。

内墙装饰脚手架，内墙高度在3.6m以上时，按双排里脚手架乘以0.3的系数。

39.简述定额的基本特征？

答：法令性，群众性，相对稳定性，针对性等特征。40.定额的定义？

答：定额是在合理的劳动组织和合理地使用材料和机械条件下，预先规定完成单位和合格产品所消耗的资源数量的标准，它反映一定时期的社会生产力水平的高低。41.钢筋的连接方式有哪些？

答：绑扎连接、焊接连接，冷压连接，螺旋连接。42.价值工程的三个基本要素是什么？ 答：价值，功能和寿命周期成本。43.施工图预算审查的重点是什么？

答：工程量计算是否准确，定额套用，各项取费标准是否符合现行规定或单价计算是否合理等。

44.什么叫价值工程？提高价值工程的途径有哪些？

答：价值工程：是指以产品或作业的价值为目的，力求以最低寿命周期成本实现产品或作业使用所要求的必要功能的一项有组织的创造性活动。

45.03消耗量定额爆破岩石、松石、坚石的允许超挖量分别是多少？ 答：松石：0.2m；坚石：0.15m。

46.机械挖土（坑内作业），普通土和坚土的放坡系数分别是多少？ 答.0.33和0.2 47.工程结算的方式有哪些？

答：按月结算、竣工后一次性结算和分段结算。48.单位工程分为哪几个分部？

答：地基与基础工程，主体工程，装饰装修工程，给排水和采暖工程，电气工程，消防工程。49.综合工日的内容包含哪些？

答：基本用工，超运距用工，辅助用工，人工幅度差等。50.2砖以内标准砖砌体计算厚度分别为多少？

答：1/4砖：60；1/2砖：120；3/4砖：180；1砖：240；3/2砖：370；2砖：490

第五篇：预算员考试试题

一、单项选择（各专业必答试题）

1． 工程量清单由哪几部分组成？（）

A． 由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成； B． 由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。

2．工程量清单计价计款的构成是什么？（）

A． 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成；

B． 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。

C． 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。

3.综合单价的定义是什么？（）

A．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。

B．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

4．总承包服务费包括那些内容？（）

A．总承包服务费的内容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交叉作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。B．总承包服务费的内容包括，协调工程进度，各专业交叉作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。

5．甲方供料是否计价，如何计价？（）

A．甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。B．甲方供应的材料不计入综合单价中。

6．零星工作项目费应在预留金中开销吗？（）A ．《计价规范》的3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。

B ．零星工作项目可以在预留金中开销。

7.工程量清单中漏项或有错如何处理？（）

A ．合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按《计价规范》4.0.9条执行。

B.．由招标人承担漏项和量错的风险。C．不得调整。

8.由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整？（）

A ．由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。B ．项目特征描述不准确发生在招标阶段，招标人可以在招标答疑会上或招标前提出；若发生在结算阶段，合同有约定的，按合同约定处理；合同没有约定的，按《计价规范》第4.0.9条规定执行。

9.《计价规范》哪几条（款）为强制性条文，必须严格执行？（）A．第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4（1）、3.2.5、3.2.6（1）条为强制性条文。B．第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.6条为强制性条文。

10.《计价规范》第3.1.1条所指的中介机构，具体所指什么中介机构？（）A ．是指建设行政主管部门批准的具有相应资质的建设工程造价咨询机构和招标代理机构。

B ．是指建设工程造价咨询机构。

11.清单项目设臵的原则有那几条？（）

A． 清单项目设臵的原则：一是基本上以形式工程实体为基础而设臵；二是有个别工程项目，即不能形成工程实体又不能综合到某一实物量中去，可以单独立项；三是项目设臵不能重复；四是对项目名称描述要准确、详细、全部、清晰；五是不得随意对附录中的项目名称进行修改。

B ．清单项目设臵原则：一是只列项目名称，可以不加任何描述；二是对项目名称的描述，只抄项目特征，不用结合工程图纸加以具体描述；三是对项目名称的描述，可以将项目特征和工程内容混在一起描述。

12．《计价规范》附录的计量单位一栏中出现个/m、m/根、小时/工时等计量单位时，在编制清单时如何列计量单位？（）

A． 在附录中的M/根等计量单位，为可选择的单位，在编制工程量清单时只能选其中的一种单位为该工程的计量单位。B． 在编制清单时照抄附录中的计量单位。

13．编制投标措施项目费的原则是什么？（）

A． 措施项目费，投标人要根据施工方案结合企业自身实力、技术专长自行计算报价，未计算或少算的费用视为此费用已包括在其它费用内，额外的费用除合同另有约定外，一般不预支付。措施费用结算时需要调整的，必须在招标文件或合同中明确。

B． 措施项目费，投标人可以不报价作为优惠。

14．什么样的工程必须执行工程量清单计价？（）

A． 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程应执行本规范。B． 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程和需要招标的小型建设工程。C． 所有建设工程。

15．定额计价所称价差，是预算编制时期的人、材、机价格与竣工期的人、材、机价格之差，结算时可以调整，那么清单计价是否可以调整价差？（）

A． 除招标文件另有规定外，一般没有价差调整，在投标报价时考虑价格涨价风险。

B． 可以参照定额计价时的办法调整

16．建设工程工程量清单计价活动应遵守哪些原则？（）A． 工程量清单计价活动应遵守《计价规范》的第1.0.4条、第1.0.5条的规定。B． 工程量清单计价活动应遵守《计价规范》的第1.0.3条规定。

17．工程量清单项目编码是否可以随意改动？（）

A． 工程量清单项目编码是《计价规范》四统一的内容，是强制性条款，必须严格执行。

B． 编制人在编制工程量清单时，对缺项可以按补充的原则补充编码，并报建设行政主管部门备案。

C． 编制人在编制工程量清单时，对缺项可以定额计价的编码进行补充。

18．编制人在编制工程量清单时，工程数量的有效数位应遵守哪几条规定？（）A．以“吨”为单位应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入；以立方米、平方米、米为单位应保留小数点后二位数字，第三位四舍五入； 以“个”“项”等为单位，应取整数。

B．所有计量单位均保留小数点后两位数字。

19.税金包括那些内容？（）

A．税金包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、印花税。B．税金包括营业税、城市维护建设费、教育费附加、水利受益费 C．税金包括营业税、城市营业建设税、教育费附加。

20.主要材料价格表是如何填报？（）A．将该工程所需的材料全部累列。

B．主要材料价格表主要记载工程所需的主要材料和特殊材料的价格性能、等级品牌等，而且主要材料价格表的价格必须和综合单价的材料价格的单价要一致。

21、工程量清单在招标投标活动中，对招标人和投标人都具有（）的重要文件。A、约束力 B、吸引力 C、感染力 D、影响力

22、项目编码采用（B）位阿拉伯数字，一至九位为统一编码，其中一、二位的附录顺序码。

A、14 B、12 C、10 D、11

23、消耗量定额是由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需人、材料、机械台班的（）消耗量。

A、社会平均 B社会先进 C平均先进 D、社会最低

24、招标投标实行（）计价，是指招标人公开提供工程量清单，投标自主报价或招标人编制标底及双方签合同价款、工程施工结算等活动。A、工程清单 B、定额 C、指标 D、协商

25、为了避免或减少经济纠纷，合理确定工程造价，本规范规定，工程量不满意计价价款，应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的（）。A、全部费用 B部分费用

26、《招标投标法》规定，招标工程高有标底的，评标时应参考标底。标底的参考作用，决定了标底的编制要有一定的（）。A、强制性 B、普遍性 C、控制性 D、合理性

27、P6随工程量清单发函招标人的还应包括主要材料价格表，招标人提供的主要材料价格表应包括详细的（），主要材料价格表主要供评标用。A、材料编码、材料名称、规格型号、计量单位 B、材料编码、材料名称 C、规格型号、计量单位

28、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方必须由规定的（）签字、盖章。

A、单位 B、人员 C、单位和人员 D、造价工程师

29、填表须知中，金额价格均以（）表示。A、人民币 B、美元 C、外币 D、欧元

30、附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于（）建筑物和构筑物的工程。

A、工业与民用 B、安装工程 C、装饰工程 D国标工程

31、《建设工程工程量清单计价规范》是根据（）建设部令第107号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》并遵照国家宏观调控，市场竞争形成价格的原则，结合我国当前的实际情况要求编写而成的。

A、中华人民共和国建筑法 B、中华人民共和国招标投标法 C、中华人民共和国担保法 D、中华人民共和国合同法

32、分部分项工程量清单项目名称的数量，应考虑三个因素，一是附录中的（），二是中的项目特征，三是拟建工程的实际情况。A、项目名称 B工程名称 C、材料名称 D、机械名称

33、综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的（）、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。A、管理费 B、人工费 C、保险费 D税金

34、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的（）和合价，投标人均应填报。

A、总价 B、单价 C、合同价 D、投标价

35、“国有资金投资为主”的工程是指国有资金占总投资额（），或虽不是50%，但国有资产投资者实质上拥有控股权的工程。A、40% B、50% C、50%以上 D、60%

二、多项选择（各专业必答试题）

1、凡是建设工程招标投标实行工程量清单计价，不论招标主体是政府机构、国有企事业单位、集体单位、私人企业和外商投资企业，也就是资金来源于（）等都应遵守本规范。

A、国有资金 B、外国政府贷款及援助资金 C、集体资金 D、合股资金 E、私人资金

2、工程量清单是市场经济的产物，并随着市场经济的发展而发展，他必须遵循市场经济活动的基本原则，即（）的原则。A、客观 B、公正 C、公开 D、独立 E、科学

3、工程量清单计价活动是（）很强的一项工作，波及国家的法律、法规和标准规范比较广泛。

A、政策性 B、法律性 C、经济性 D、技术性 E、合理性

4、工程量清单是表现似建工程的（）的明细清单。

A、单项工程项目 B单位工程项目 C、分部分项工程项目 D、措施项目 E其他项目和相应数量

5、本规范提出了分部分项工程量清单的四个统一即（）计量单位，工程量计价规则的统一。

A、项目编码 B、项目名称 C、工程量 D、计算表格

三、土建专业试题

1、挖基础土方（010101003）清单项目工程内容不包括（）。A：挖沟槽 B：人工挖孔桩挖土 C：挖淤泥、流砂 D：土方运输

2、预制钢筋混凝土桩（010201001）清单项目工程内容不包括（）。A：桩制作 B：打桩 C：送桩 D：接桩

3、框架柱的柱高应自柱基上表面算至（）之间的高度计算。A：楼板下表面 B：楼板上表面 C：梁底面 D：柱顶

4、梁与柱相连时，梁长算至（）。

A：柱的侧面 B：轴线 C：柱中心线 D：柱外缘线

5、与墙相连的薄壁柱按（）项目编码列项。A：矩形柱 B：异形柱 C：墙 D：板

6、不规则多边形钢板面积按其（）计算。

A：实际面积 B：外接矩形 C：外接圆形 D：内接矩形

7、楼梯与楼地面相连时，无梯口梁者算至最上一层踏步边沿加（）mm。A：100 B：200 C：300 D：500

8、半玻门是指玻璃面积占门扇面积的（）以上者。A：40％ B：50％ C：60％ D：80％

9、天棚吊顶清单工程量应扣除（）所占面积。A：独立柱 B：附墙柱 C：检查口 D：间壁墙

10、门窗油漆清单项目的计量单位是（）。A：m2 B：m C：樘 D：A及C

四、安装专业试题

1、低压负荷开关具有带灭弧罩刀开关和熔断器的双重功能，既可()操作，又能进行短路保护。

A：无负荷 B：带负荷 C：作隔离 D：自动

2、在架空线路中，绝缘子用来()。

A：固定横担 B：固定拉线 C：固定导线 D：固定电杆

3、电缆保护管的内径应大于电缆外径的()。A：3倍 B：2.5倍 C：2.0倍 D：1.5倍

4、在电气配线中，开关和插座内的导线预留长度。

A：按系数计入工程量内容； B：按实际预留长度计入清单工程量内； C：不计入工程量内； D：按实际预留长度计入施工工程量内；

5、工业管道在压力试验合格后，投入使用前，必须进行（）。A：吃扫或清洗 B：后热 C：泄露性试验 D：预热

6、在工业管道工程量清单项目设臵时，如管道为法兰连接，则（）。A：管道安装设臵清单项目，法兰安装为工程内容（子项）。B：法兰安装设臵清单项目，管道安装为工程内容（子项）。C：法兰是管件制作安装的工程内容（子项）。D：法兰与管道分别设臵清单项目。

7、．工程通径是就（）而言的管道直径。A：外径 B：平均直径 C：外径×壁厚 D：内径

8、无缝钢管规格的表示方法采用（）。A：公称直径 B：平均直径 C：外径×壁厚 D：外径

9、风管制作安装按工程量计算规则，那种说法不正确（）A 按设计图以展开面积计算；

B 扣除检查孔、测定孔、送风孔、吸风口等所占面积；

C 风管长度一律以设计图中心线为准（主管与支管以其中心线交点划分），包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件长度，不包括部件所占长度。D 渐缩管：圆形风管按平均直径，矩形风管按平均周长。

10、（）是正确的通风空调工程量清单项目投标报价。A 完成通风空调工程量清单主子目报价

B 完成通风空调工程量清单所有工作内容及材料设备报价

C 完成通风空调工程量清单所有工作内容及影响工作降效后的报价

D完成通风空调工程量清单所有工作内容、影响工作降效后的报价及材料设备报价

五、井巷专业试题 多选题

1、隧道衬砌工程量，应根据设计断面及允许超挖回填量按立米计，在执行定额时应考虑不同的情况有()A、砌衬类型 B、砌衬材料 C、断面形状 D、围岩类别 E、隧道长度

2、矿山工程量计算中，下列规定正确的是（）A、钢木罐道按米计 B、钢丝绳罐道按根计 C、罐道梁安装按延长米计

D、施工中发生的片帮、冒顶应计入井巷掘进工程量 E、平均75mm的允许超挖量不计入工程量

3、地下矿山按开拓方式分为（）。

A、斜井开拓 B、平硐开拓 C、井巷开拓 D、联合开拓 E、竖井开拓

4、矿山竖井井筒构造有（）等部分。

A、井颈 B、马头门 C、避人硐 D、井底水窝 E、锁口圈

5、凹陷露天矿山的特点是（）。

A、出入沟多为双壁堑沟 B、运输设备为重载下坡、空载上坡，动力消耗低 采场内需建疏、防、排、泄水设施和工程 C、建有溜槽、溜井 D、地形高差大，修路展线困难

单选题

6、井巷施工辅助系统中，起净化井下空气、降低井下有害气体浓度、排除岩（矿）粉尘和炮烟，同时把井上的新鲜空气送入井下、把井下污浊空气排出矿井作用的系统是（）。A、提升系统 B、排水系统 C、通风系统 D、运输系统

7、井巷工程中，各类支架支护工程量计算，其混凝土支架按设计（）计算。A、支架重量 B、支架体积 C、支架根数 D、支架长度

8、竖井井筒的组成部分是（）。

A、锁口圈、筒井壁、壁座 B、井颈、井身、马头门 C、井颈、井筒身、井底水窝 D、井颈、井筒身、井筒装备

9、井巷工程施工中，各种井巷辅助系统发生的费用应计入（）。A、直接费 B、其他直接费 C、现场经费 D、间接费

10、硝酸铵类炸药以硝酸铵为主要成分，以（）为敏感剂。A、梯恩梯 B、木粉 C、石蜡 D、食盐

````````````````````````````````````````````````` 初学预算人员必读

转载一些文章供初学预算人员参考

1． 绪论；2．制图基本知识；3．投影基本知识；4．投影基本原理；5．投影变换；6．平面建筑形体的投影；7．曲面建筑形体的投影；8．建筑形体的表达方法；9．轴测投影；10．建筑施工图；11．结构施工图；12．正投影中的阴影；13．透视投影；14．展开投影；15．给水排水工程；16．AutoCAD绘图基础。二：《土木建筑制图》

建筑安装工程预决算的编审工作，其基础除了应该了解，熟悉至精通建筑（房屋）的结构构件，组成和部位，相互间的关系和作用。重要的一课是识图、读图。工程识图是专业性很强的一门学问。--什么图可以作为预算的依据？

--哪些图可以计算出一件构造的工程量？

--从哪些图纸上可以计算出什么材料的实际耗用量？--有了工程量数据怎么来计算它的价值？--工程造价的依据有那些？

今天开始的课程将逐步获得答案。1.1建筑识图与工程量计算（P151）

一、建筑识图

1、基本概念

国家规定，一个工程项目应经过：（1）规划和初步设计阶段；（2）审查后扩大初步设计；（3）审查后施工图设计、又称技术设计。

2、施工图作用：指导施工，技术依据；指导结算，支付进度款依据；指导决算，结算工程款依据。一套完整的施工图应：

A、首页图目：从建施01-、结施01-、水施01-、电施01-（又分强电、弱电、讯施01-）、电通01-。标准图

设计总说明，内容包括：工程设计依据（批文、资金来源、地勘资料等），建筑面积，造价。设计标准（建筑标准、结构荷载等级、抗震要求，采暖通风要求，照明标准，防火等级等）。施工要求（技术与材料）项目±0.000与总图绝对标高的相对关系，室内外用材、强度等级。装修表 门窗表

B、建筑施工图（简称建施）

1、表示建筑物内部布臵，外部形状、装修、构造、施工要求等，包括：纵横墙布臵、门、窗、楼群梯和公共设施（如洗手间、开水房等）。

2、总平，平、立、剖和各构造详图（包括墙身剖面、楼梯、门窗、厕所、浴室、走廊、阳台等构造和详细做法、尺寸）。

3、文字说明，图注。

C、结构施工图（简称结施）

1、表示承重结构的布臵、构件类型、大小尺寸、构造做法。

2、结构说明，基础（包括桩基布臵、埋臵深度）各层结构布臵平面和各构件的结构详图（包括柱、梁、板、楼梯、雨蓬、屋面等）。D、设备施工图（简称设施）

1、给排水、采暖通风、电气照明说明、管网布臵、走向、标高。

2、平面布臵、系统轴测、详图安装要求，接线原理。

二、识读施工图的要领（P156）

1、掌握投影原理和形态的各种表达方法，请阅读P153、94甲型住宅初步设计。

2、熟悉和掌握建筑制图国家标准的基本规定和查阅方法。如常用的图例、符号、线型、尺寸和比例。

3、基本掌握和了解房屋构造组成。阅读施工图步骤

阅读施工图和编审工程预决算一样，没有捷径可走，必须按部就班，系统阅读，相互参照，反复熟悉，才不致疏漏。

1、先细阅说明书、首页图（目录），后看建施、结施、设施。

2、每张图，先图标、文字，后图样。

3、看建施，先建施，后结施、设施。

4、建施先看平、立、剖、后详图。

5、结施先看基础、结构布臵平面图，后看构件详图。

6、设施先看平面、后看系统、安装详图。

现实的施工图由于设计单位缺乏自审、互审、工种会审、总工把关（特别是地方设计院）一系列审核制度，所以尺寸不符、轴中不符、构造不符、用材不符、说明不符、图说不符、构件不符、详图不符等等层出不穷。搞预、决算编审特别应该注意，搞不好就失之毫里、差之千里！

三、解说建筑总平面图（P163）

总平图上标注的尺寸，一律以M（米）为单位，它反映拟建房屋、构筑物等的平面形状、位臵和朝向、室外场地、道路、绿化等的布臵，地形、地貌、标高以及与原有环境的关系和邻界情况等。

为定位、施工放样、土方施工及绘制水、电、卫、暖、煤气、通讯、有线电视的总平面图和施工总平面图的依据。

四、解读建筑平面图（P164）

1、读图名、识形状、看朝向；

2、读名称、懂布局、组合；

3、根据轴线、定位臵、识开间、进深；

4、掌握特殊表示、读楼梯；

5、读尺寸、定面积、看高度、算指标；

6、看图例、识细部，认门窗代号；

7、根据索引符号，可知总图与详图关系。

五、解读建筑立面图（P168）

1、从图名或轴线编号了解何朝向立面图；

2、从立面图上了解层数、长度和高度、门窗数量和位臵、大小；

3、立面图上通常只标注标高尺寸，和结构标高会有不同；

4、立面图上标出各部分构造，装饰节点详图的索引符号。

六、建筑剖面图的读法（P169）

1、据图名、定位臵、区分剖到与看到的部位；

2、读地面、楼面、屋面的形状、构造；

3、据标高、尺寸、知高度和大小；

4、据索引符号、图例，读节点构造。

七、建筑详图（P176）

详图是表达细部构造和节点关系，构配件的构造与尺寸、用料、做法。

详图包括：

1、楼梯；

2、外墙剖面；

3、阳台；

4、单元详图；

5、门窗详图。

八、结构施工图（P193）

包括：

1、结构设计说明书；

2、结构布臵平面图；

3、各承重构件（基础、柱、墙、板、梁）详图、剖面图、截面图、节点大样、局部构造等详图。结构施工图，简称结施。配合建施、设施指导施工、作为编制施工图予算的依据。特点：

1、沿防潮层的水平剖面表示基础平面。

2、沿房屋每层楼板面的水平剖面表示相应各层的楼层结构平面、标准层设一张图、结构变异则各层均有。

3、沿屋面承重的水平剖面表示层面结构平面布臵。

4、用单个构件的正投影表达构件详图，把构件的平、立和相应断面画出详图、材料明细表。有的还要作模板图、予埋件图。

5、构件详图，比例放大，清晰表达节点的细节。

6、构件的立面、断面轮廊线多用中或细实线，而钢筋的配臵，则用粗实线或黑园点表示。

结构施工图读图方法要点（P195）

先看文字说明，从基础平面图看起，到基础结构详图。再读楼层结构布臵平面图，屋面结构布臵平面图。结合立面和断面，垂直系统图。

最后读构件详图、看图名、看立面、看断面，看钢筋图和钢筋表

由于结施是计算工程量的依据，编制予决算，以免漏误，往往要熟读多次，相互对照，摘抄要点、理解空间形状，构件所在部位，反复核对数量、材料、才能精益求精。

工业厂房施工图（P187）

工业厂房施工图与民用建筑施工图共同之处：

1、图示原理，平、立、剖、详；

2、读图方法，先文后图；

3、图样内容，建、施、设；

4、编制方法，说、总平、总图、建、施、设、详、节；

5、绘图步骤，自左至右，自下而上。

不同之处：

1、生产工艺条件；

2、使用功能；

3、实用要求。故图上表示的图例符号、具体内容则有异，结构施工图就复杂些，数量也多。读懂×大学结构试验室图纸，基本可以了解工业建筑的施工图与民用建筑施工图的主要区别：

一、从平面和剖面可以知道这是一个高低不同的两跨车间，高跨进深15M，低跨5.6M，D～E轴之间设410MM间距的伸缩缝，以适应高低跨之间的变形需要。车间内设有轿厢式吊车一台、起重量Q=10t，轨距Lk=13.5M，吊车设在工字形钢砼柱的牛腿上。车间的5-6轴间，B～C轴间开3M、3.6M的两扇外开大门。设坡道、散水。

A轴处设2400×202_钢窗9樘，东山墙设2400×2400窗2樘，3600×2400窗1樘。

ED轴（车间与辅房之间）设4200×1400窗3，3000×1400窗3，2400×1400窗1，1500宽内开双扇门7樘。

F轴C-6窗2400×1500计17樘，东、西两侧各设2100×2400窗1，4-5轴北面设1500宽边门1樘。

车间内设上走道（吊车维护费用）和吊车钢梯。

二、从立面图可知，车间外粉刷水平分格线以窗顶、窗台，竖向分格线以轴线位臵为垂直分格线。设有窗台和遮阳板。

有组织排水、落水管位臵在3、9轴（双线表示）。

三、从平面图的1-1剖面为阶梯剖面，看到室内外、牛腿顶面、轨道标高、薄腹梁底面标高、门、窗高度与地面的距离。

看到带牛腿柱子的侧面形状，吊车梁搁臵位臵，T形吊车梁的形状和搁臵方式，行走方向。

看到 形大型屋面板铺在工字型薄腹梁上的断面和流水坡度，沿沟节点、排水方式。

四、看到六个不同切面的节点详图。

①②为D、E伸缩缝的详图（A）为1的放大节点；③天沟与遮阳；④卷闸门与雨蓬（大门）；⑤坡道、散水与明沟；⑥高低跨（D、E轴）的处理节点。按P188、189、190平、立、剖三图试统计门、窗规格、数量 门 宽×高 樘 窗 宽×高 樘

MC1 1500×3600 10 C-1 2400×1200 卷闸门 3000×3600 2 C-2 4200×2400 44 C-5 2100×2400 C-6 1500×2400 17＋4 C-7 4200×2400 3 解读结构施工图（P191）内容：

一、结构说明

1、结构形式（结构材料及类型；结构材料及规格、强度等级）；

2、地基与基础（包括地基土的地耐力等）；

3、施工技术要求及注意事项；

4、选用的标准图集等。

二、结构布臵平面图

1、基础平面；

2、楼层结构平面布臵图；

3、屋面结构平面布臵图。

三、构件详图

1、梁、板、柱、基础结构详图；

2、楼梯结构详图；

3、屋架（屋面）结构详图；

4、其它详图，天沟、雨蓬、圈梁、过梁、门窗过梁、阳台、管道井、烟道井等。特点：

1、沿房屋防潮层的水平剖切表示基础平面图，沿每层楼板面水平剖切表示各层楼层结构平面图，沿屋面承重层的水平剖切表示屋面结构平面图。

2、用单个构件的正投影