下载文档第一篇：湖北省建设工程竣工结算管理
湖北省建设工程竣工结算管理
暂行办法
(1998.6.11)
为强化建设工程的造价管理,提高投资效益，维护建筑市场的正常秩序，遏制建设工程实施过程中的腐败现象和不正当竞争行为，现根据《湖北省建筑市场管理条例》精神，特制定本办法。
第一条 本办法建设工程竣工结算，指建设工程完工后，有关单位和部门，根据国家对工程造价的规定，编制、审查、确认工程竣工结算书的过程。包括实行工程建设总承包、设计概算包干、施工图预算包干以及其他形式的建设工程竣工结算。
第二条 本办法所指建设工程，包括建筑工程、安装工程、仿古园林工程、绿化工程的新建、扩建、改建以及装饰、房屋维修等工程。
第三条 凡在我省行政区域内，从事本办法第二条建设工程活动的企、事业单位，社会团体、股份制企业以及其他有关单位，均执行本暂行办法。
第四条 竣工结算是建设工程实施和造价管理的重要环节，建设工程竣工结算实行全省统一管理。各级建设行政主管部门负责管理本行政区域建设工程竣工结算。各级建设工程造价(定额)管理站，是本行政
区域内建设工程竣工结算管理具体执行机构。专业工程竣工结算由各专业部、省主管厅局会同有关部门管理。
第五条 工程开工前，建设、施工方应在协商一致的基础上，签订施工合同。施工合同应明确工程总造价、计价依据、定额外费用结算办法、施工期间价差调整等有关事宜，并送交当地建设工程造价(定额)管理站审查备案。
第六条 建设工程竣工结算可以单项工程为对象，也可以单位工程为对象。在建设工程完工后，工程质量等级核定之前，施工单位负责编制并向建设单位提供竣工结算书。
第七条 竣工结算书应由交接双方经办人签字，并注明交接日期。竣工结算书应包括以下资料: l.竣工结算计价表；
2.竣工结算的工程量计算底稿； 3.设计变更通知书及附图； 4.基础处理核定单；
5.甲方现场签证的工程量核定单；
6.经甲方签定的材料设备采购、租赁清单及购货发票复印件，租赁协议书复印件；
7.经批准的开工报告、工期延期联系单； 8.经甲方现场签字的工程造价调整资料； 9.工程造价管理部门的造价调整文件；
第八条 施工单位编制的竣工结算，应提交建设单位审查认可。具备工程造价自审能力的建设单位，可自行组织竣工结算审查。建设单位不具备工程造价自审能力的工程，可委托持有建设行政主管部门核发《湖北省工程造价咨询单位资质证书》的社会中介单位负责组织审查。
第九条 竣工结算书审查后，审查单位应编制竣工结算审查说明书，并提交给施工单位。
竣工结算审查说明书包括以下内容: l.工程名称、地点； 2.设计单位、施工单位；
3.工程规模(生产能力或建筑面积)、工程性质及用途； 4.工程特征:结构形式、层次、跨度、檐高； 5.送审竣工结算造价； 6.审查认定的竣工结算造价；
7.调整造价的主要内容(按单位工程列出)(1)直接费；(2)价差；(3)间接费及利税；(4)定额外费用；(5)其他。8.送审竣工结算书存在的主要问题； 9.其他需要说明的有关问题。
第十条 竣工结算书的编制和审查，应由执业造价工程师或相应资格的专业技术人员负责。编制、审查人员应在编审的竣工结算书上载明本人姓名和资格证号码。
竣工结算编审人员，应严格执行国家的工程造价管理法规，政策。信守合同，遵守职业道德，不得高估冒算，巧立名目，压级压价，也不得粗制滥造、共同作弊。
第十一条 建设单位委托社会中介组织承担竣工结算审查业务，双方应签订委托合同，明确双方的责任、义务、工程造价编审质量、时间要求和双方认为需要载明的其他事项。
工程造价咨询单位不得超越资质等级和业务范围承担竣工结算审查业务。
第十二条 建设单位收到竣工结算30 天内(造价在1000 万元以上的工程为50天)，应当提出审查处理意见，交施工单位确定。由于建设单位原因，施工图预算未经审定或中间结算末按规定编审，需要延长审查时间，应征得施工单位同意。
第十三条 经过审查和商洽不能办理结算手续的，双方任何一方可向工程造价管理机构提出协调处理要求。对协调处理决定不服，可向上级建设行政主管部门申请复议，也可以向法院提出起诉。如在协调处理意见收到15 天内，既不申请复议和起诉，又无其他正当理由，可视为建设单位已经认可竣工结算。
第十四条 委托给中介组织审查的竣工结算，若其中一方有异议者，应由工程造价管理机构进行复审和审定，其他中介组织不得承担工程竣工结算的复审业务。
第十五条 经审查认定的竣工结算书应由编审双方和建设单位签字，并整理归档。建设单位、施工单位归档资料除竣工结算书外，还应包括本办法第七条所规定的其他竣工结算资料。
第十六条 建设工程竣工结算实行监督审核制度。经建设单位和编审双方签字的竣工结算书，由施工单位报送当地建设工程造价(定额)管理站监督审核。
第十七条 报送监督审核的竣工结算资料应提供竣工结算审查说明书和竣工结算书。
第十八条 竣工结算监督审核可以根据工程特点和具体情况采取下列方法进行；
1.逐项审查法(全面审查法)； 2.重点审查法； 3.类似工程比较法； 4.其他科学有效的审查法；
竣工结算监督审核，必须保证审查质量和时间要求。第十九条 竣工结算监督审核应着重下列方面: 1.竣工结算审查说明书提出的送审竣工结算书存在的主要问题； 2.定额套用是否正确； 3.材料价格是否合理；
4.是否符合有关工程费用标准及造价政策。
第二十条 竣工结算监督审核应在规定的时间内完成：
建设工程造价(定额)管理站从接到符合要求的工程结算审查资料起，工程造价在400 万元(含400 万元)以内的工程，7 天完成，工程造价在400 万元以上工程,15 天完成，超高层等特殊工程，可适当延长监督审核时间。
第二十一条竣工结算监督审核后，建设、施工单位10 天内完成工程造价价款的结算，从第11 天起，末结算的工程价款，建设单位按银行计划外流动资金贷款利率支付拖欠工程款利息；建设单位在收到本办法第十三条工程造价管理机构协调处理意见并认可后，从收到协调处理意见第25 天起，末结算的工程价款，按银行计划外流动资金贷款利率支付拖欠工程款利息。
第二十二条竣工结算监督审核确认的工程造价为最终结算价格，最终结算价格超过(低于)合同工程造价的部分，由建设单位.施工单位按照国家规定程序批准的建管规费项目和标准，在建设工程造价(定额)管理站集中办理规费缴纳手续。建设工程造价(定额)管理站集中收取费用后，按规费内容分别划给相应部门，每月清算一次。竣工结算督查审核不另行收取审察费用。
第二十三条竣工结算督查审核是建设工程竣工验收的重要环节，建设工程造价(定额)管理站在单位工程竣工验收报告单上签具监督审核意见盖章后，单位工程竣工验收方可进入工程质量等级核定环节。
第二十四条对违反本办法有关条款者，不予办理工程质量验收，并按照《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程造价管理暂
行规定》、《湖北省建设工程造价咨询服务管理暂行规定》的罚则进行处罚。
第二十五条本办法由湖北省建设厅负责解释。第二十六条本办法自发布之日起施行。
第二篇：建设工程竣工结算办法
附件12-8:
建设工程竣工结算办法
为了加强建设工程造价管理，规范建设工程造价计价行为，合理确定工程造价，维护工程建设当事人的合法权益，根据有关法律、法规，结合实际，特制定本办法：
一、适用范围：
凡是在我司（以下简称发包人）从事的建设工程竣工（价款）结算活动，均适用本办法。
二、工程竣工结算编审：
1、工程竣工验收后，除发包人与承包人另有约定的外，承包人应当于工程竣工验收合格之日起的30日内，向发包人提交完整、真实的竣工结算文件；承包人如未在规定时间内提供完整、真实的竣工结算文件，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自行承担。竣工结算文件的种类和内容，依照国家规定以及合同约定执行。
2、单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查；实行总承包的工程，由总承包人对具体承包人编制的工程竣工结算进行审查，汇总编制总承包工程竣工结算，发包人审查，发包人只对总承包人编制的工程竣工结算进行审查，不与具体承包人发生任何结算关系。
3、单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由分（承）包人编制，发包人可直接进行审查，也可以由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发包人、承包人双方签字盖章后有效。
4、工程竣工结算以合同工期为准，实际施工工期比合同工期提前或延后，发包人、承包人双方应按合同约定的奖惩办法执行。
5、按 工程施工要求及计费标准规定的有关费用或单价计取方式进行核算： 若承包人报送的结算价高出一审结算审定价5%,发包人将按超出部分的7%扣除违约金，该款项在结算中扣除。若根据发包人要求，本工程经一审审定后需送至发包人集团复审的工程，若一审审定后送审价高出复审审定价1%，则发包人将按照超出部分的7%扣除违约金，该款项在结算中扣除，同时并降低分包商在发包人供应商库的排名。
三、工程竣工结算审查期限：
1、合同约定了工程竣工结算审查期限的按合同约定执行。
2、合同条款没有约定工程竣工结算审查期限的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起，一般不得超过60天。若超过60天，承包人有权按照己方所报结算值主张工程款。
3、发包人应按上述规定期限进行核对（审查）并提出审查意见。
四、工程竣工结算管理：
1、甲方有权要求有注册造价工程师的单位，可以自行编制建设工程施工图预算、工程量清单、竣工结算等工程造价成果文件；没有注册造价工程师的单位，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制。
2、工程造价成果文件由负责编制的注册造价工程师签名并加盖执业专用章和编制单位印章。编制单位和负责编制的注册造价工程师对其编制的工程造价成果文件承担法律责任。
五、竣工结算资料组成：
1、工程结算申请单及结算申请书
2、竣工结算编制说明、结算费用报告及结算明细；
3、竣工验收资料全套
4、发包人、承包人双方确认的工程经济签证单
5、合同、协议、承诺书、附件等
6、竣工验收证明书；
7、其他结算资料。
结算申请书
致：
由我司承包的 合同（合同编号：），已按合同要求施工完毕，并已通过竣工验收，具备结算条件，特申请结算。
申请结算金额为：人民币 元（大写：）（请填写工程造价，不是余款）。
现我司作如下承诺：
1、结算资料完全按合同要求报送，我司已对资料进行全面核实，所提报资料无遗漏内容，并对结算资料的真实性、完整性负责。自本次资料报送后，我司承诺绝不补报结算资料，所报资料如有错漏我司愿意承担全部责任。我司在上述提报资料中少报、漏报、或者错报的工程量应计算的工程价款及其他全部费用，我司承诺全部放弃，不再要求贵司支付。对于恶意漏报减项内容的资料，我司同意按照漏报减项造价的5％向甲方交纳违约金。
2、若我司报送的结算价高出一审结算审定价5%,我司将按超出部分的7%支付违约金予贵司，该款在结算中扣除。若根据贵司要求，本工程经一审审定后需送至贵司集团复审，若一审审定后送审价高出复审审定价1%，我司将按照超出部分的7%支付违约金予贵司，该款在结算中扣除。
附结算资料
单位名称：（盖章）日 期：
第三篇：湖北省建设工程价款结算实施办法)（推荐）
湖北省建设工程价款结算实施办法
湖北省建设厅文件
鄂建[202_]5号
省建设厅关于印发《湖北省建设工程
价款结算实施办法》的通知
各市、州、林区、省直管市建委（建设局）：
为维护我省建设市场秩序，规范建设工程价款结算行为，根据财政部、建设部下发的《建设工程价款结算暂行办法》（财建[202_]369号）文件规定，结合我省实际，制订了《湖北省建设工程价款结算实施办法》。现印发给你们，请与《建设工程价款结算暂行办法》一并贯彻执行。
附件：《湖北省建设工程价款结算实施办法》
二00六年一月十一日
湖北省建设工程价款结算实施办法
第一条 为加强和规范建设工程价款结算，维护建设市场正常秩序，认真贯彻实施《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建[202_]369号）（以下简称《结算暂行办法》），根据国家有关规定，结合我省实际，制订本实施办法。
第二条 凡在我省行政区域内的建设工程价款结算活动，均应执行《结算暂行办法》和本实施办法。
第三条 各级建设行政主管部门应加强对建设工程施工合同和建设工程价款结算活动的监督管理。
第四条 建设工程合同价款应当根据招标文件和中标人的投标文件约定。非招标工程的合同价款依据审定的工程预算书，由发、承包人在合同中约定。合同价款在合同中约定后，任何一方不得擅自改变。
第五条 发、承包人在签订工程施工合同后七日内，由承包人将工程施工合同提交县级以上工程所在地建设行政主管部门或其委托的管理机构备案。办理备案时，应提交工程施工合同、招标文件、中标通知书、中标人的商务标及中标价的电子数据等资料。
第六条 发、承包人在施工合同条款中对涉及工程价款结算的事项，应按照《结算暂行办法》第七条规定的事项进行约定，合同条款中未约定、约定不全或约定不明的，各管理机构应督促发、承包人补充完善。
第七条 建设工程施工合同有下列情形之一的，根据《合同法》第五十二条第（五）项、《湖北省建筑市场管理条例》第十三条、《湖北省建设工程招标投标管理办法》第二条第三款等规定，不予备案：
一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
二、无资质的单位或个人借用有资质的建筑施工企业名义的；
三、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；
四、未按招标文件和中标人的投标文件约定订立合同价款的；
五、违反有关法律法规规定的。第八条 发包人有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人可向人民法院请求解除建设工程施工合同：
一、未按约定支付工程价款的；
二、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；
三、不履行合同约定义务的。
第九条 承包人有下列情形之一，致使合同无法继续履行，发包人可向人民法院请求解除建设工程施工合同：
一、拒绝发包人的变更通知；
二、施工质量不能满足设计和施工规范要求的。
第十条 建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，按照以下情形分别处理：
一、修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人可要求承包人承担修复费用；
二、修复后的建设工程经竣工验收不合格，发包人不予支付工程价款；
三、因建设工程不合格造成的损失，有过错的，应承担相应的经济责任。
第十一条 使用工程量清单计价方式的，宜采用固定单价合同。如采用固定总价合同，应符合下列条件：
一、施工工期在6个月以内;
二、施工图设计文件必须符合国家规定的设计深度要求；
三、工程量不大且能精确计算。
第十二条 当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他双方认可证据，确认实际发生的工程量。无争议部分的竣工结算依照约定办理。
第十三条 发包人和承包人应在合同中对有关工程价款的索赔事项进行约定。未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给另一方造成经济损失的，由受损方按合同约定提出索赔，索赔金额按合同约定支付。
第十四条 发、承包双方应及时报告索赔事件，根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔申请书，申请书中应包含索赔项目（分部分项名称）、索赔事件及依据、事件发生起算日期和估算损失等相关内容。
第十五条 发、承包双方应在施工合同约定的期限内办理工程价款结算，合同未约定期限的，按照《结算暂行办法》规定的期限办理，其结算资料应报当地造价管理部门备案。否则，不予办理竣工验收备案，工程不得交付使用，有关部门不予办理权属登记。
报送的结算资料应包括下列文件：
1、竣工图纸；
2、施工合同、补充协议；
3、招标文件及投标、中标书；
4、设计变更、图纸答疑、隐蔽工程验收单、施工组织设计等文件；
5、工程量计算式及钢筋翻样表；
6、竣工结算及编制说明；
7、主要人工、材料、机械设备用量及价格表；
8、其他工程价款结算附件。第十六条 竣工结算审查必须以在建设行政主管部门备案的建设工程施工合同为依据。否则，结算审查结论无效。
第十七条 竣工结算审查委托给中介咨询单位审查的，咨询单位的审查初步成果应书面征求发、承包双方的意见；发、承包各方在收到咨询单位审查初步成果征求意见书后15日内，应做出同意或修改的意见并通知咨询单位。逾期无反馈意见的，视为已经确认。对审查报告有异议的，可申请工程造价管理部门调解，调解不成的可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第十八条 竣工结算审查完成后，应在规定期限内支付工程款。发包单位不得以工程审计或其他理由拖延付款。施工总承包单位、专业承包单位在取得工程进度款、竣工结算价款后，应优先支付农民工、劳务分包单位的工资和劳务工程款。
第十九条 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第二十条 欠付工程价款的利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
一、建设工程已实际交付使用的，以交付使用之日为准；
二、建设工程没有交付的，以《结算暂行办法》第十六条规定的提交竣工结算文件后审查完成之日为准；
三、建设工程未交付使用，工程价款也未结算的，以当事人起诉或仲裁之日为准。
第二十一条 各地造价管理部门应根据《结算暂行办法》和本实施办法对合同价款、工程预付款、工程进度款、工程竣工结算价款进行监督管理，会同有关部门对工程价款支付情况、结算情况进行检查，监督发、承包人严格按照合同的约定履行工程价款结算。
第二十二条 从事工程价款结算活动的当事人，发现工程价款结算活动中有不符合《结算暂行办法》和本实施办法规定的，有权向工程所在地建设行政主管部门举报或者投诉，建设行政主管部门应依法及时核查处理。
第二十三条 各级建设行政主管部门应加强对建设工程造价计价活动的监督管理，及时发现和查处建设工程价款结算活动中的违法违规行为。对违反《结算暂行办法》和本实施办法规定的当事人，应将其违规行为及时记入信用档案，作为重点监督对象，并在相关媒体上公示。情节严重的，建设行政主管部门应依法查处。第二十四条 承担有关工程结算业务的工程造价人员，应具有相关专业的执业或从业资格，其出具的办理拨付工程价款和工程结算的文件，应加盖执业或从业专用印章。
第二十五条 合同文本内容如与《结算暂行办法》和本实施办法不一致的，以《结算暂行办法》和本实施办法为准。
第二十六条 本实施办法自公布之日起执行。
第四篇：工程竣工结算协议书
工程结算协议书
发包人：
承包人：
依据双方202_年 8 月 24 日签订的工程劳务分包合同约定的承包范围，该工程于202_年 2月1日竣工并通过竣工验收，双方对本工程的质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经双方友好协商，达成如下最终协议：
一、工程结算范围（参照承包范围）
二、工程结算造价
大写：壹佰叁拾陆万伍佰柒拾陆圆小写 ： 本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。
三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共 2 份，发包人 1 份，承包人1份
发包人：（公章）承包人：（公章）
年月日
第五篇：工程竣工结算报告
工程竣工结算报告
工程成本(预测)分析 第1页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 一 材料费
1、建筑工程
2、装饰工程
3、安装工程 二 人工费
1、建筑工程
2、装饰工程
3、安装工程
4、支模工资 三 机械费 四 周转材料租赁费
1、模板
2、架材 五 措施费
1、塔吊(卷扬机)
2、垂直运输费.六 检测、办证费
工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页 2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它.十三 公司收取的管理费 预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息.十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费 预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页 2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金.十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费 预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费.十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费 预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资.九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设.八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注.七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页.2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元.工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
预算工程造价 元.工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页 2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它.十三 公司收取的管理费 预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息.十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费 预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金.十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费 预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费.十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费 预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资.九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设.八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注.七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页.2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元.工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
预算工程造价 元.工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页 2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费
.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它 十三 公司收取的管理费.预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页
2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息 十二 项目临设费及其它.十三 公司收取的管理费 预算工程造价 元 工程成本预测总合计 元 工程成本(预测)分析 第2页 2序号 项 目 名 称 单位 单价 合价(元)平米造价(元/M)备 注 七 外架搭设 八 现场管理人员工资 九 规费 十 税金 十一 资金利息.
