第一篇：钢结构安装安全施工协议书

钢结构工程

安全施工协议

甲方： 乙方：

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本合约。在施工工程合同的执行上，本合约具有优先权。一.管理目标：

1.杜绝重大安全事故，工亡事故为零；

2.重伤频率控制在万分之三以下，轻伤频率控制在千分之四以下；

3.现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；

4.现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%； 5.不发生重大中毒事故以及群发性传染病； 6.必须保证施工现场创建文明安全施工工地； 二.安全文明施工要求

1．乙方应按有关规定，采取严格的安全文明施工防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的一切费用由乙方承担。非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用；

2．乙方应熟悉并须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全文明施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全文明施工的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全文明施工的各项活动，切实履行和保障施工操作人员的安全与健康。3．乙方必须尊重并且服从甲方及业主的现行有关安全文明施工的各项规章制度和管理方式，并按合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。4．乙方必须执行下列安全管理制度：

4.1 安全技术方案报批制度：乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方自行编制的单项作业安全施工防护措施，须报甲方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

4.2 乙方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全会议制度，并

4.11 乙方必须严格执行职工因工伤亡报告制度；

4.11.1 乙方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故； 4.11.2 如果发生因工伤亡事故，乙方应在1小时内，以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，为抢救提供必要条件；

4.11.3 乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果由乙方承担； 4.11.4 乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任； 4.11.5 如果发生因工伤亡事故，乙方应积极做好事故的善后处理工作，并承担因此而发生的所有费用；

4.12 乙方必须执行安全工作奖罚制度：乙方要教育和约束自己的施工操作人员严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。4.13 乙方必须执行安全防范制度：

4.13.1 乙方要对工程施工范围内工作人员的安全负责；

4.13.2 乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人人身安全和健康的危险情况，并保证施工现场所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险；

4.13.3 乙方的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款；

4.13.4 施工现场内，乙方必须按甲方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备；

4.13.5 甲方有权要求乙方立刻撤走现场内的任何乙方队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门、甲方发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有甲方的书面同意； 4.13.6 施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作。保障工人有安全可靠、卫生的工作环境。严禁违章作业、违章指挥；

4.13.7 对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所需费用从乙方工程款中加倍扣除；

4.13.8 凡重要劳动防护用品，必须按甲方指定的厂家购买。如：安全帽、安全带、规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事；

5．乙方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，乙方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针；

6．乙方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合作期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件； 五．争议的处理

当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向甲方所在地人民法院起诉。六．其他补充条款：

必须遵守 厂纪厂规，如有违反，自行承担由此造成的一切责任 七.合约书的份数

本合约书正本壹式贰份，具有同等效力，由双方各持壹份。八.有效期

自签定 钢结构工程之日起至保修期满止。

甲方： 乙方：

代表人：

代表人：

年 月 日 年 月 日

第二篇：钢结构施工安全协议书

建设工程安全施工管理协议书

甲方：

乙方：

为了更好地贯彻建设工程安全生产的法律法规，强化建筑施工人员的安全意识，营造人人重视关心安全生产工作、事事落实安全生产责任的氛围，增强建筑施工人员的安全防范工作能力，加强施工现场安全生产管理，保障员工在施工中的人身安全、健康和公共财产，减少各类伤害事故的发生，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商达成如下协议：

一、工程概况：

工程名称：见安装协议。工程地点：见安装协议。工程内容：见安装协议。

质量标准：按《GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范》验收合格，并达到当地优良工程标准，达到客户的满意。

工程期限：见安装协议。

二、安全生产：

（一）甲方权利及义务：

1、有权要求乙方建立安全组织机构，严格贯彻国家和地方有关安全生产工作的方针、政策，严格执行劳动保护法规、条例、规定，遵守甲方安全生产规章制度。

2、有权对安全管理松懈发生的事件、事故做出处理。

3、发生事故后，有权依据有关规定组织、参与事故的调查，有权对事故进行统计上报，并提出处理意见。

4、有权监督、纠正、执罚乙方人员违章、违纪行为，对不听从管理、随心所欲、我行我素、无视安全作业的，甲方有权令其停止作业，并按甲方有关规定进行处罚、处理。

5、有权审查乙方的安全资质和进场人员的安全教育情况。

6、有权按照《安全生产违章经济处罚规定》、《消防安全管理制度》进行执罚，“规定”、“制度”另附。

7、向乙方明确施工作业区的范围、危险源、环境因素及管理要求，向乙方进行安全技术交底。

8、为乙方创造可行的作业环境及安全措施费用（安装协议条款中已包括）

9、应乙方要求，向乙方提供相关的安全资料。

（二）乙方权利及义务

1、乙方为工程施工现场的负责人，也是安全施工的第一责任人，有权对甲方的安全监督管理工作提出合理化建议和改进意见。

2、有权拒绝甲方的违章指挥。对甲方的违章强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。

3、熟悉并严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《西安市建筑工地文明施工安全生产实施办法》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关安全的法律、法规、规范、标准及各项规定、政府文件等，积极地参加有关促进安全生产的各项活动。

4、学习、掌握并执行甲方的有关安全生产的各项规章制度和管理方式。

5、发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒的紧急情况时，乙方有权采取必要的避险措施。

6、应建立健全安全组织机构，建立安全生产责任制，配备必要的劳动保护用品，遵守乙方有关的规章制度。

7、在编制施工组织设计和施工方案时，乙方必须有安全技术保证措施，对参加施工的人员必须进行入场安全教育和安全技术交底，履行签字手续。

8、成立施工现场安全领导小组，并设专职安全员。安全领导小组有责任组织施工人员的入场安全培训教育，编制事故应急救援预案，并配备必要的资源。

9、为施工作业人员配发合格的劳动保护用品。对施工现场配备必要的安全防护措施、安全标志和警示牌。夜间施工时，现场必须有符合安全要求的照明条件。

10、施工期间所使用的各种安全设备、工具等均应自备，施工现场用电实行三相五线制，三级配电二级保护，各级电气设备实行“一机一闸一箱漏电”，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

11、特种作业必须持证上岗，机械操作人员必须做到“定机定人定岗”，严禁乱拉电气设备及线路。大型特种机械进出场及作业时，要有专人指挥，并按操作规程执行。

12、严格执行各类防火防爆制度。易燃易爆场所严禁吸烟、动用明火，消防器材不准挪作它用。

13、定期向甲方汇报安全情况、工程进度和施工安排。

14、施工现场保持环境整洁，工程废弃物要集中收集，按规定处理。

15、执行甲方与本工程有关的总体工程施工组织设计及各工种安全技术操作方案、施工现场安全纪律签约书和工程项目安全生产应急预案等。

16、执行安全生产检查、整改制度，执行三级教育制度。项目经理、分包工程负责人及特种作业人员必须持证上岗。

17、接受甲方或甲方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

18、接受并执行安全生产中使用的防护设施、设备验收制度。

19、自备的施工机械设备必须符合国家标准，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。定期对施工的机械设备和劳保用品进行检查和必要的检验，保证其处于良好的工作状态。

20、执行《因工伤亡事故报告制度》，如在施工现场发生人身伤亡事故，须立即向总承包方及有关部门报告，并全力抢救伤员，保护事故现场，积极配合总承包方及上级部门。政府部门对事故调查和现场勘查，应如实配合提供，不得提供伪证。

21、乙方应按合同规定，加强安全技术管理。施工过程中发生的一切安全事故，均由乙方自行负责并承担经济费用。由于乙方管理不善或者因乙方职工过失造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、工地火灾以及其它人为事故，其全部责任（包括法律责任）均由乙方负责。不能因乙方为个人而非组织单位，而免除以上责任，乙方为承担以上责任与风险的自然人。

22、乙方承诺已为现场施工人员购买了包括工伤保险在内的各项保险，不再向甲方提出类似保险费用等问题。

（三）乙方发生人员伤亡时，不管事故责任在何方，乙方必须及时做好善后处理工作。甲方已将安全费用划拨在乙方安装协议中，统一交付乙方负责人使用和分配；作为安装负责人，乙方承担因此造成的损失及赔偿费用等风险金。

三、违约责任及处理

1、甲乙双方因违反本合同要求造成事故发生，依据有关规定，对违约方进行处理（包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等）。

2、发生事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、甲乙双方任何一方造成的事故，由责任方承担责任及损失费用。

4、甲乙双方共同造成的事故，依据双方责任大小承担相应的责任，并按规定追究有关责任人的责任。

5、发生事故后，弄虚作假、隐瞒事实、不报、迟报或谎报，一经查实，按规定处罚。

6、因乙方原因造成的甲方人员和现场监理人员伤亡事故的，乙方应负责救护，并承担伤亡事故结算的一切费用。

7、关于违约责任的认定及赔偿方式，由甲、乙双方共同协商解决；协商不成，任何一方可向西安市仲裁委员会提起诉讼。

四、其他

1、本协议自双方签章后生效，施工验收合格壹年期满后协议失效。

2、本协议一式二份，双方各执一份。

3、本协议未尽事宜，由双方协商解决。

4、本协议适用于与远大公司签订的所有安装协议，作为安装协议的附件。本协议与工程安装协议具有同等法律效力。

甲方：

乙方： 法定代表人：

法定代表人： 委托代理人：

工程负责人： 住址：

住址： 日期：

日期：

第三篇：钢结构安装施工合同

钢结构安装施工合同(一)

甲方：***公司

乙方：**施工队

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经甲乙双方友好协商，甲方将***除尘设备有限公司厂房钢结构安装工程委托乙方施工，结合本工程实际情况，为明确双方权利、责任，签订如下合同条款：

一、工程名称：石家庄除尘设备有限公司厂房钢结构安装工程

二、工程地点：###

三、工程内容：厂房钢结构运输安装

四、工期：2010年12月20日至2011年3月20日

五、工程造价及拨款方式

1、本工程采用吨位包干价，钢结构单价400元/t;C型钢、天沟安装550元/t(包括雨水管安装、C型钢打孔、除锈、刷漆)，工程量暂估1700吨(工程完工工程量据实结算)，合同款价70万元(大写：柒拾万元整)。甲方负责提供安装所用的高强螺栓、油漆(超出部分乙方自行承担);乙方负责提供运输安装所用车辆、吊装设备及其他设备、使用副材(焊条、氧气、乙炔等)、施工人员工资、施工住宿费等。

2、付款方式：钢架部分安装完成30%后7日内甲方支付

工程款十万元，完成60%后7日内甲方支付工程款十万元，钢架全部安装完毕后支付工程款十万元。屋面系统(檩条、水平支撑等)安装完成50%后7日内甲方支付工程款十万元，安装全部完成后7日内甲方支付工程款十万元。所有构件安装完毕验收合格后7日内付至工程总造价的80%，甲方全部工程交工，建设方验收合格后7日内付至95%，其余5%作为安装质保金，壹年无质量问题，一次付清。

六、质量与验收

1、严格按照图纸要求和国家及省市现行的标准、规定、规程及施工组织设计进行施工。因质量问题或操作失误造成的一切损失均由乙方承担。

2、因甲方原因或自然因素(如雨雪、停电、四级风以上等)影响工期，工期顺延;因乙方原因不能按期完工，拖延一天，给付甲方工程总造价千分之三的违约金。

3、质保期为壹年，如在质保期内发生质量问题，乙方在接到通知后施工人员48小时内到达现场进行维修，维修费用乙方承担。

七、安全：乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

八、乙方责任

1、乙方在现场施工期间严格遵守甲方现场规章制度，服从甲方调度安排，接受甲方及监理人员的质量监督和管理，达到业主所要求的文明工地的标准。

2、采取有效措施，确保施工安全，杜绝人员伤亡及设备

事故，如有发生，全部责任及损失费用乙方承担。乙方必须对施工人员投保安全事故险，保险单作为合同附件。

3、乙方所有施工人员必须持证上岗。

4、其他条款中规定的乙方责任。

九、仲裁

双方在合作协议中如发生争议，应本着互谅、互让的精神进行协商，协商不成，则通过合同签订的仲裁机构解决，仲裁结果为最后裁定，对双方均有约束力，应无条件履行。仲裁费用由败诉方承担。

十、其他

1、本合同双方签字后生效，工程竣工、工程款结清后自

行失效。

2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方：

代表：代表：乙方：

年月日年月日

钢结构安装施工合同(二)

合同编号：

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就钢结构安装事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程坐落地点：

3、承包性质：

4、承包范围：

二、质量约定：

三、安装合同价款约定(含税)：

1、临时设施费及工人生活所需各项费用;

2、施工人员的工资、劳保费、医疗保险费等;

3、乙方在施工生产中使用的机械及施工工具、用具费;

4、钢结构、檩条、天沟等安装吊装费;

5、特殊工种的配合及场地清理用工费用;

6、超高费及其它不可预见费用等;

7、冬雨季施工所增加的费用;

8、移动脚手架的租赁费用及固定脚手架手搭拆的费用;

9、钢结构焊接所需的与材质相匹配的焊材费用;

10、施工现场压制彩板的人工费用等。

三、工期要求：

1、年月日至年月日，总工期天。

四、付款方式与结算方式：

1、合同签定后进场前两天内，甲方支付给乙方合同总额的作为预付款。

2、主体结构、檩条安装完成后甲方支付给乙方合同总额的款。

3、彩板、附件全部安装完成后甲方支付给乙方合同总额的款。

4、工程验收合格天内，乙方提供竣工结算报告与甲方进行结算后天内，甲方支付至乙方合同总额的90%进度款：其余工程款在壹年后经检查验收合格无质量问题，扣除应扣款项后结清。

5、本工程结算工程量以现场实际发生量为准进行结算。

五、工程质量、验收与保修

1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担，如造成工期延长，延长一天扣工程价款的百分之一。

3、本工程保修期限为：屋面、墙面防水工程质保期为五年。

4、乙方在保修期内对工程质量负责无偿保修。甲方按乙方结（转载自出国留学网http://www.teniu.cc，请保留此信息。）算总价的10%预留作为工程质保金。在保修期内乙方应在接到维修通知两天内派人维修，如乙方不及时派人维修(或因此造成的损失的)甲方有权另找施工单位进行维修，其维修和损失费用从乙方的质量保证金中扣除，不足部分由乙方另行支付。

六、双方责任：

一)甲方责任

1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

2、负责提供施工图纸壹套，提供必要技术资料。

3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

5、负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，有权书面通知承包人暂停、更改、甚至返工。

6、负责组织工程的验收工作。

7、因乙方原因在施工过程中，确实无法达到甲方对工期、质量、安全文明施工过程的指标，甲方有权要求乙方无条件退场，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

8、办理乙方合理的变更、签证的审核工作。

9、负责与业主、设计单位及有关部门的工程联系与协调。

10、负责竣工结算工作。

二)乙方责任

1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，保险保单复印件作为本合同附件。并将其有效证件复印件交甲方备案，特殊工种施工人员必须持证上岗。

3、在施工过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于10%，服从发包人的统筹安排，统一调动。

4、当发包人因故不能保证连续施工时，承包人在不影响发包人施工任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

5、承包人必须严格遵守《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)，按施工图纸及说明做好承包工作内容的施工，并确保所采购材料、设备为合格产品，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。

6、承包人应与甲方现场项目人员共同验收进场材料，对数量进行确认后按实领用并签字，如有丢失、损坏无正当理由，由承包人负责承担超出定额领用材料的费用。

7、承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。

8、承包人负责现场施工过程中垂直运输及钢结构吊装与其他专业的协调。

9、承包人自费解决施工过程中所有施工人员的住宿房屋、食宿用具、生活用水用电等。

10、接受甲方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、甚至返工的要求，并承担因自身原因延误的工期及费用损失。

11、高度重视安全生产，建立有效的安全保障体系，定期对施工人员进行安全交底，接受甲方对安全交底记录及相关记录的检查。

12、承包人派遣在现场的负责人及施工人员不允许与甲方、监理、总包发生任何冲突，如因此原因给发包人造成的一切损失由承包人承担。

13、乙方负责进场所有材料的清点和管理工作，清点时与所附发货清单对照，如发现不符，及时通知甲方，如因乙方清点不细或丢失造成的材料不够，由乙方负责，如需甲方补做，所需费用从乙方工程款中按实扣除。

14、本工程需统一着装及佩戴统一安全帽，由甲方负责采购，按成本价给乙方，从工程款中扣除。

七、违约责任

1、因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权划分出部分工作量，由其他施工队伍完成，其费用由发包人跟后续的施工队伍商定从承包人的总承包费用中直接支付给后续队伍，但发包人应在此时，与承包人就结算事宜达成书面协议，共同对划分出的工程量进行签认。

2、因承包人责任造成质量事故和延误工期，其损失一概由承包人承担。

3、承包人未按照建设单位、监理及总包单位的安全、文明施工要求安排作业，致使发生安全事故及作业区卫生状况脏乱差，承包人应承担由此导致的罚款费用及一切后果。

4、承包方必须独立完成承包项目的所有内容，不得转包或再分包，若有违反承担全部责任。

5、承包方现场负责人刘东松必须亲自在现场指挥施工，如无故不到场，按每天2000元处以罚款。

八、其它

1、因一方不履行合同而造成对方经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。

2、在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向提起诉讼。

3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

4、本合同任何一项条款禁止单方改动，如需改动，双方代表人同时签字，并盖双方合同章(或公章)方可生效，否则视为无效条款。

5、本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后自行终止。

6、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力。

7、本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人(盖章或签字)法定代表人(盖章或签字)

委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：签订日期：签订日期：

Hi!出国留学网(www.teniu.cc)已经为你找到更多与本文《钢结构安装施工合同》相关的文章。

第四篇：钢结构施工协议书

钢结构施工承包合同书

建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）

为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围： 第四条：承包方式：

1、包工包料。

2、工程造价按 元/ m2,面积暂定 m2总造价人民币 元（大写）。

如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用，墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。

第六条：工程期限：乙方收到甲方通知后 天内必须进场，进场后施工期限为 天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。

第七条：工程结算

1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款 %，计 万元。

2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的 %，计 万元。

3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的 %，计 万元。

4、竣工验收合格一星期内，付工程款的 %，计 万元。

5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。

6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。

第八条：工程质量验收

1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。

2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。

第九条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。第十条：补充条款 第十一条：合同生效及分数

1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。

2、本合同正本贰份，双方各执一份；副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。

第十二条：附则

1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。

2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。

3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。

建设单位（盖章）施工单位（盖章）代表（签字）代表（签字）甲方负责人电话 乙方负责人电话

第五篇：行车安装施工安全协议书

鲍店煤矿更新厂

料场行车安装施工安全协议书

为确保施工期间安全生产，特签订安全责任书，甲乙双方均应依据签定的责任书内容要求履行各自职责。

甲方：鲍店煤矿更新厂

乙方：光明起重集团有限公司

1、甲方权利和义务：

（1）在乙方作业期间，当甲方发现乙方存在的违章作业及严重安全隐患不能保证施工安全时，有权进行制止，并要求乙方立即整改。

（2）甲方对乙方在施工期间进行部分协调，当乙方提出帮助要求时，甲方根据具体情况进行力所能及的协助。

2、乙方权利和义务

（1）乙方施工队伍进入现场作业之前，由乙方负责对施工人员进行一般安全知识培训，负责施工安全技术措施的编写、传达学习。

（2）向甲方提供所需的相关资料，包括：单位施工资质、人员作业资格相关证件。

（3）认真抓好工程施工期间的安全管理工作，严格遵守《安全规程》，严格按照施工措施要求组织施工，认真落实现场安全管理，遵守甲方安全管理制度，严格按章作业，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象，接受甲方安全管理。

（4）施工中遇到的问题及时向甲方沟通，由甲方派出人员协调处理。

（5）工程施工中要自觉坚持“安全第一”的思想，在确保安全施工的前提下，抓好工程进度和工程质量。

3、安全责任

工程施工过程中，由于乙方不遵守安全规程和安全技术措施要求，违章指挥和违章作业造成的安全事故，由乙方负完全责任，甲方概不负责。

4、本合同有效期限：

本合同自签订之日起生效至施工工程结束。

双方代表签字：

甲方代表：（签字）

签订时间：

乙方（光明起重集团有限公司）代表：（签字）

签订时间：