第一篇：全国一级建造师法律法规模拟试题

全国一级建造师法律法规

模 拟 试 卷

一、单项选择题（共70题，每题一分。每题的备选项中，只有一个最符合题义）

1．根据《建造师执业资格制度暂行规定》，（）经注册后，方有资格担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。

A.造价工程师

B.咨询工程师

C.建造师

D.监理工程师

2．具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织为（）。

A．法人

B．自然人

C．法定代表人

D．法人代表

3．（）是引起法律关系产生、变更和终止的原因。

A.法律规范

B.法律事实 C.法律关系主体

D.法律关系客体

4．下列那一项不属于委托代理关系终止的原因（）。

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托或代理人辞去委托

C.代理人死亡

D.被代理人取得或恢复民事行为能力

5．甲公司与乙公司于2002年2月20日签订了一份设备租赁合同，合同约定乙公司应于2002年12月28日付租金。后甲公司履约，而乙公司未按期交付租金。则该笔租金的诉讼时效至（）期满。

A、2003年2月19日

B、2004年2月19日 C、2003年12月27日

D、2004年12月27日

6．在债的发生根据中，（）是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事物的行为。

A.合同

B.侵权行为 C.不当得利

D.无因管理

7．《建筑法》规定，新建、扩建、改建的建筑工程，（）必须在开工前向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取建设工程施工许可证。

A．监理单位

B．建设单位

C．施工单位

D．设计单位

8．根据《建筑法》规定，以下关于承揽工程的规定，哪一项是不准确的（）。

A． 承包建筑工程的单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B． 大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包

C．两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的业务许可范围承揽工程

D．共同承包的各方对承包合同的履行分别承担责任

9．根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）。A、经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包

B、两个以上不同资质等级的单位联合承包工程的，可以按照资质等级高的单位考虑 C、施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责 D、建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

10．建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期超过一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（）。

A、10%

B、30%

C、50%

D、80% 11．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，大型基础设施项目施工单项合同估算价和重要设备、材料的采购单项合同估算价在（）以上时，必须进行招标。

A．200万元和100万元

B．100万元 和50万元

C．200万元和50万元

D．3000万元和100万元

12．在某工程招标过程中，招标人不仅接收了一份在投标截止日期以后送达的标书，而且在评标时，该标书因价格最合理而中标。请问招标人的此做法违反了招投标活动的哪项原则（）。

A．公开原则

B．公平原则 C．公正原则

D．诚实信用原则

13．按照《招投标法》的规定，评标委员会由招标人依法组建，其成员人数（）其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的（）

A.5人以上；2/3

B.5人以上单数；3/4 C.5人以上单数；2/3

D.5人以上；3/4 14.根据《招投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A．15日

B．30日 C．45日

D．60日

15．安全生产法适用于我国领域内（）。

A.道路交通安全

B.铁路交通安全 C.建筑施工安全

D.民用航空安全

16．对于安全生产责任事故的应急救援，根据《安全生产法》的规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当（）。

A.建立应急救援体系

B.设置安全生产管理机构

C.指定兼职的应急救援人员

D.建立应急救援组织

17．根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员可以停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是（）。

A．拒绝权

B．建议权

C．紧急避险权

D．自保权

18．生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。A.生活设施

B.安全设施 C.娱乐设施

D.附属设施

19．在建设工程安全生产管理的基本制度中，（）是“安全第一，预防为主”的具体体现，是建筑安全生产的基本制度。

A．安全生产责任制

B．安全生产检查制度

C．群防群治制度

D．安全责任追究制度 20．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。

A．本单位职工

B．施工现场人员

C．施工现场从事危险作业的人员

D．施工现场从事特种作业人员

21．《建设工程安全生产管理条例》规定，实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位必须经上级主管部门审查同意，并且应当（），方准使用。

A．向上级主管部门领取《爆破物品使用许可证》 B．向建设行政主管部门申请领取施工许可证 C．向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》 D．向公安机关申请办理施工方案的审批手续

22．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，（）

A．分包工程现场的安全生产由分包单位负总责

B．分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任

C．分包单位应当接受监理人员的安全生产管理

D，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

23．根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下有关工程质量监督管理制度中政府对工程质量的监督管理的说法，哪一项是不准确的（）。

A.以保证工程使用安全和环境质量为主要目的 B.以法律、法规和强制性标准为依据 C.以地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为为内容

D.以强制性措施为主要手段

24．建设单位在领取施工许可证之前，应当按照有关规定（）。

A．委托具有相应资质的监理单位实施监理

B．办理工程质量监督手续

C．签订工程施工合同

D．办理保证安全施工措施的备案手续

25．施工人员对涉及结构安全的试块、试件取样时（）。

A．应在建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测

B．应在监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测

C．应在设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

D．应在监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

26．建设工程发生质量事故后，有关单位应当（），向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A．立即

B．在24小时内

C．在15 日内

D．在30 日内

27．《工程建设标准强制性条文》是（）的配套文件。

A．建筑法

B．建设工程质量管理条例

C．建设工程安全生产管理条例

D．环境影响评价法

28．根据《工程建设标准强制性条文》的规定，对于某项重点工程，或工程中某些重点内容进行的检查，属于以下监督检查方式中的（）。

A、重点检查

B、抽查 C、普查

D、专项检查

29．涉及水土保持的建设项目，环境影响报告书中应当包括（）。

A．水土保持方案

B．水土治理方案

C．防止水土流失方案

D．经由水行政主管部门审查同意的水土保持方案

30．建设项目环境影响评价文件的审批部门应当自收到环境影响报告书之日起（）内，做出审批决定并书面通知建设单位。

A．15

B．30

C．45

D．60 31．某一建设工程项目，由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按安装工程一切险投保的情形是（）。

A．土木建筑项目不超过总价的10％

B．土木建筑项目不超过总价的20％

C．土木建筑项目介于总价的20％-50%之间的 D．土木建筑项目超过总价的50％

32．以下哪一项不属于建筑工程一切险承保的危险（）。

A． B． 海啸、洪水、地震、雪崩等自然灾害

建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失和破坏 C． 由于工人、技术人员缺乏经验、疏忽、过失导致的施工拙劣而造成的损失

D．因纠正或修复工程差错而增加的支出

33．劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位（）。

A．可以随时解除劳动合同

B．必须解除劳动合同

C．可以解除合同，当应提前30 日通知劳动者

D．不得解除劳动合同

34．劳动保护，是国家为了劳动者在生产过程中的安全与健康而采取的各项保护措施，使职工肌体不受伤害，保持和提高劳动者持久的劳动能力的（）。

A．组织和管理措施的总称

B．技术和管理措施的总称

C．组织和技术措施的总称

D．技术措施的总称

35．《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向移出地的省环保部门报告，并经（）省环保部门的许可。

A．移入地

B．移出地

C．途经地

D．接受地

36．在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染的，施工单位必须在（）以前，向工程所在地县级以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。

A ．开工15天

B．开工前15天

C．施工前10天

D．开工一周

37．按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须报经（）进行消防验收，否则，不得投入使用。

A．建设行政主管部门

B．建设工程质量监督机构

C ．公安消防机构

D．工商行政管理机关

38．按照国家规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须（），并严格遵守消防安全操作规程。

A．经培训后上岗

B．经教育后上岗

C．持证上岗

D．经注册后上岗

39．根据《税收征收管理法》的规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省级税务机关批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过（）。

A．1个月

B．3个月

C．6个月

D．12个月

40．根据《税收征收管理法》的规定，纳税人以暴力、威胁方法拒不缴纳税款，情节严重的（）.A． 处3年以下有期徒刑或拘役

B．处3年以下有期徒刑或拘役，并处拒缴税款1倍以上5倍以下的罚金 C．处3年以上7年以下有期徒刑

D．处3年以上7年以下有期徒刑，并处拒缴税款1倍以上5倍以下的罚金 41．要约是指

（）。

A.同意和他人订立合同的意思表示

B.希望和他人订立合同的意思表示

C.希望他人向自己发出订立合同的意思表示

D.招标公告

42.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，根据《合同法》规定，要约和承诺的生效是指（）。A.要约通知发出，承诺通知发出

B.要约到达受要约人，承诺通知发出

C.要约通知发出，承诺通知到达要约人 D.要约到达受要约人，承诺通知到达要约人 43．以下哪一项不是承诺的特征（）。

A.承诺必须由要约人做出

B.承诺只能向要约人做出

C.承诺的内容应当与要约的内容一致 D.承诺必须在承诺期限内发出

44．缔约过失责任是指当事人在（）过程中因过错给对方造成的损失所承担的民事责任。

A．订立合同

B.履行合同

C.竣工验收

D.合同保修 45．以下当事人所订立的合同哪一个是无效合同（）。A.无处分权的人处分他人财产的合同

B.一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的合同 C.显失公平的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同

46．当事人在合同中未明确约定价款或报酬的，按（）的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.订立合同时履行地

C.履行合同时合同订立地

D.履行合同时合同履行地

47．合同执行政府定价或政府指导价的，当事人逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按（）执行, 遇价格下降时,按（）执行。A.原价格；新价格

B.新价格；新价格

C.新价格；原价格

D.原价格；原价格

48．在施工合同履行过程中，（）享有“同时履行抗辩权”。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业主和承包商

49．当事人约定由第三人向债权人履行债务的，当第三人不履行合同债务或履行债务不符合约定的，应由（）承担违约责任。

A.债权人

B.债务人

C.第三人

D.公证人

50．甲公司欠乙公司100万元，同时甲公司对丙公司享有150万元到期债权。甲欠乙的债务已至清偿期但无力偿还，却又不积极向丙追索债权，对此，下列表述正确的是（）。

A、乙可以要求丙向自己偿还100万元

B、乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还100万元

C、乙可以自己的名义要求丙向甲偿还150万元

D、乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还150万元 51．《合同法》规定，违约责任采取的是（）原则。

A．严格责任

B．过错责任

C．缔约过失责任

D．全面履行 52．当合同约定的违约金数额过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（）。

A.必须按约定的数额支付

B.可以单方面修改已约定的违约金数额

C.可以请求人民法院或仲裁机构予以适当降低

D.可以要求建设行政主管部门裁定予以适降低

53．甲乙公司签订了一份购销合同，总货款50万元。合同约定甲公司如不能交货，应向乙公司偿付不能交货部分货款总值的5%的违约金。合同签订后，甲公司收到乙公司8万元定金和10万元预付款。在合同约定的期限内，甲公司没有交货。经查明，该公司根本无货可交。因甲公司违约，乙公司损失20万元。乙公司可以最多请求偿付（）万元？

A．40.5

B．32.5

C．46

D．36 54．在合同履行过程中，当事人一方违约后，对方未及时采取适当措施致使损失扩大的，（）。

A． 所有的损失都可要求违约方赔偿 B． 所有的损失均不得要求赔偿 C． 不得就扩大的损失要求赔偿 D． 只可就扩大的损失要求赔偿

55．下列哪种合同，当事人一方无权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销（）。

A.因重大误解而签订的合同

B.显失公平的合同

C.一方乘人之危，使双方在违背真实意思的情况下订立的合同 D.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，该合同损害国家利益的

56．合同法规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，该撤销权消灭。

A.一年

B.二年

C.三年

D.四年 57.下列各项中，（）属于附条件的法律行为

A、由于小张工作表现出色，所以单位年终发给他1万元奖金

B、老张对小王说，等老张的儿子结婚时，老张租给小王的房子要收回

C、房屋买卖合同的当事人约定将办理过户登记手续作为该合同生效的条件

D、小马对她父母许诺，在她父母60岁时由她送父母出国旅游

58．合同法规定债务人若将合同的义务全部或部分转让给第三人的，应当（），否则该转让不发生效力。

A.取得债权人的同意 B.通知债务人

C.取得受让人的同意

D.通知受让人

59.以下哪一项不是合同终止的原因（）。

A.债务人依法将标的物提存

B.经双方协议解除

C.合同抵押物灭失

D.债权人免除债务

60.根据《担保法》的规定，以下不可以抵押的财产是（）

A． B． C． 有《房屋买卖合同》和购房发票但未办理产权证的商品房 抵押人依法承包并经发包人同意的荒丘、荒沟的土地使用权 医院用盈利购买的汽车 D． 高等院校的实验室、教室及学生宿舍

61．根据《民事诉讼法》的规定，以下不属于证据种类的是（）。

A．勘验笔录

B．视听资料

C．当事人的主张

D．书证、物证

62．甲乙两公司因合同纠纷向某仲裁委员会申请仲裁，裁决做出后，甲方不服，则下列表述正确的是（）

A． B． C． 甲公司可以就同一纠纷再申请仲裁 甲公司可以就该纠纷向人民法院起诉

甲公司可以要求人民法院通过审判监督程序对仲裁裁决进行审查

D．仲裁裁决生效，甲方必须执行

63．下列各项中，关于仲裁员的产生，说法不正确的是（）。

A．当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员

B．第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定，首席仲裁员从3名仲裁员中推选产生

C．当事人约定由1名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员

D．当事人未在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定

64．根据法律规定，施工合同纠纷产生后，当事人应向（）法院起诉。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.合同订立地

D.工程所在地 65．法律规定，人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起（）内结案。有特殊情况需要延长的，由本案院长批准，可以延长（）。A． 6个月；3个月

B． 3个月；3个月 C． 6个月；6个月 D． 3个月；6个月

66．在诉讼过程中，被告经传唤无正当理由拒不到庭的（）A． 人民法院应当中止审理 B． 人民法院应当终止审理 C． 人民法院应视此行为为撤诉 D． 人民法院应当缺席审判

67．在工程建设常见的各类纠纷中，因承包商资质不符合要求而导致的纠纷属于（）A． 合同质量纠纷 B． 分包与转包纠纷 C． 主体纠纷 D． 审计纠纷

68．下列选项中，不属于施工合同质量纠纷的成因是（）A． 建设单位不顾实际的降低造价，缩短工期 B． 建设单位将工程发包给没有资质的承包商 C． “三边工程”引起的工程造价失控

D． 施工单位脱离设计图纸，在施工中偷工减料 69．下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（）。

A．没收违法所得

B．返还财产

C．赔礼道歉

D．消除危险

70．生产经营单位的主要负责人，依照安全生产法规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.3年内

B.5年内 C.3-5年

D.永远

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；邵选，所选的每个选项的0.5分）

1.一级建造师应具备（）等执业技术能力。

A.丰富的施工管理实践经验和资历

B．一定的施工组织能力

C．一定的工程管理理论水平

D．丰富的施工管理专业知识

E．接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平2.工程建设法律关系由（）等要素构成.A.主体

B.客体

C.内容

D.事件

E.行为 3.根据法律规定，诉讼时效为一年的有（）。A.身体受到伤害要求赔偿的 B.出售质量不合格商品未声明的 C.当事人在合同履行过程中产生争议的 D.延付或拒付租金的 E.寄存财物被丢失或者毁损的

4.下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是（）。

A、王某与第三人串通以合同形式损害了被代理人的利益 B、章某代其未成年儿子签订了一份房屋买卖合同

C、已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同 D、赵某未经授权擅自以所在单位的名义签订了一份合同 E、某分公司以总公司的名义订立一份合同

5.根据《建筑法》的规定，以下有关于分包的叙述正确的是（）A．建筑总承包单位分包工程时，除总承包合同中约定外，必须经建设单位认可 B．建筑工程主体结构的施工，可以分包给具有相应资质条件的其他施工单位 C ．分包单位按照分包合同对总承包单位负责 D．禁止分包单位将其承包的工程再分包

E.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给其他单位 6.投标人之间串通投标的表现形式有（）。

A．投标人之间相互约定，一致抬高或者压低投标价

B．投标人之间相互约定，在招标的项目中轮流以高价位中标

C．投标人以行贿手段谋取中标的 D．招标人向投标人泄露标底 E．招标人预先内定中标人，在确定中标人时以此决定取舍 7.生产经营单位的安全生产投入包括（）。

A．安全设施与工程建设项目同时投入生产使用

B．建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

C．安排进行安全生产培训的经费

D．对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测

E．进行爆破、吊装等危险作业，安排专门人员进行现场安全管理 8.根据<<建设工程安全生产管理条例>>,以下说法正确的是（）。

A． 施工中发生事故时，建筑企业应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按国家规定及时向有关部门报告建设单位可以根据自已的情况要求施工单位压缩合同约定的工期

C． 施工总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任 D． 施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍 E． 水泥工等特种作业人员必须持证上岗

9、根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中（）符合施工单位质量责任和义务的规定。

A． 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工 B． 施工单位不得转包或分包工程

C． 施工单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程。

D． 总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任 E． 建设工程实行质量保修制度，承包单位应履行保修义务。10．根据〈〈公司法〉〉的规定，有限责任公司的董事会可以行使如下职权（）

A． B． C． D． E． 决定公司的经营方式和投资计划

审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 决定公司内部管理机构的设置 对公司增加或减少注册资本作出决议

11．合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

A.自然人

B.法人

C.国家机关

D.其他组织

E.个体工商户 12．数据电文是书面合同的一种，包括（）。

A.电报

B.电传

C.传真

D.电子数据交换

E.信件

13．按照合同法的规定，（）等方面的内容属于各类合同应包括的主要条款。

A.质量的约定

B.合同价款和支付方式

C.合同担保方式

D.合同投保的责任

E.解决合同争议的方法

14．当事人在订立合同过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

A． 假借订立合同，恶意进行磋商 B．不可抗力事件发生

C．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况 D．有其他违背诚实、信用原则的行为

E.当事人在订立合同时无过错15．合同法规定以下合同属无效合同。（）

A.一方当事人以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的

D.一方当事人以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同

E.损害社会公共利益的合同16．我国《合同法》规定合同当事人在履行合同时，享有的抗辩权的有（）。

A.同时履行抗辩权

B.先诉抗辩权

C.后履行抗辩权

D.不安抗辩权

E.撤销权

17．根据〈〈合同法〉〉规定，以下哪些效力待定合同是有效的（）A． 限制民事行为能力人订立的合同经法定代理人追认的

B． 行为人超越代理权限以被代理人名义订立的合同限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同房屋租赁人将其实租赁的房屋出售所签订的买卖合同法定代表人越权订立合同工同酬助相对人知道该情形的18．合同法规定合同解除的条件包括（）。

A.因不可抗力致使不能实现合同目的

B.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。

C.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行。D.当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的。E.当事人在合同中约定的解除合同的条件成就19.以下那些法律事实能够导致合同终止（）。

A.合同已按约履行

B.债务互相抵消

C.债务人依法将标的物提存

D.债权人免除债务

E.法人的法定代表人更换 20.以下哪些合同属于可变更、可撤销的合同。（）

A.因重大误解订立的合同 B.在订立合同时显失公平的合同 C.以合法形式掩盖非法目的

D.一方当事人以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同

E.一方当事人以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益21.第二审人民法院经审理，对上诉案件的处理原则为（）。

A．判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决

B．原判决认定事实错误，或者原判决认定事实不清，证据不足的，依法改判

C．判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

D．原判决认定违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

E．案件依法重审，当事人对重审案件的判决、裁定不服的，可以上诉 22．当事人对自己提出的主张有责任提供证据，但对下列证据中的（），人民法院或仲裁机构应当调查收集。A． 可能灭失的证据 B． 今后难以取得的证据

C． 当事人因客观原因不能自行收集的证据 D．诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据 E．人民法院、仲裁机构认为审理案件需要的证据 23．人民法院采取证据保全的方法主要有（）。

A．听取当事人的陈述，并作记录

B．对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制

C．委托有资格的专业机构对证据采取处理措施，延长证据的留存期

D．向证人进行询问调查，记录证人证言

E ． 对证据进行鉴定或者勘验

24．下列各项中，关于开庭质证，说法正确的有（）。A．证据应当在立案时出示，并由当事人在开庭时互相质证

B．经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院或者仲裁机构应当作为认定事实的根据，但有相反证据足以推翻公证证明的除外 C．书证应当提交原件，物证应当提交原物

D．提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本 E．提交外文书证，必须附有中文译本 25.地域管辖包括（）A.级别管辖

B.一般地域管辖

C专属管辖

D移送管辖

E.特殊地域管辖26．根据《招投标法》的规定，当出现以下哪几种情形时，可对当事人处中标项目5‰以上10 ‰以下的罚款，对单位直接负责人和其他直接责任人员除单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。（）A、投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的

B、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的 C、评标委员会成员收取投标人的财物或其他好处的

D、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的 E、招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标

27．施工单位的()未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A．主要负责人

B．作业人员

C．后勤人员

D．项目负责人

E．职工代表

28．施工单位有下列行为()之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案

B．使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施

C．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

D．委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施

E．安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用

29．根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为，造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，（）。

A．负责修理

B．返工

C．没收违法所得

D．赔偿损失

E．情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

30．根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位（），责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款。

A． 未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的 B． 施工单位在施工中偷工减料的

C． 施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的 D． 施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的 E． 验收不合格，擅自交付使用的

第二篇：2010年一级建造师法律法规模拟试题

2010年一级建造师法律法规模拟试题

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.建造师初始注册逾期未申请者，须（符合本专业继续教育的要求后）方可申请注册。

2.注册建造师在注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满（30）日前申请延续注册。3.由办公室主任代表公司经理参加开标会议，这种代理是（委托代理）。

4.我国民法规定，从权利被侵害之日起超过（20年）的，人民法院不予保护。5.（合同）是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。

6.以下物权中，既属于用益物权，又属于不动产物权的是（土地使用权）。7.物权的保护方式不包括（请求违约赔偿）。

8.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权不包括（名誉权）。9.建设单位必须在（建设工程立项批准后，工程发包之前），向建设行政主管部门或其授权的部门办理工程报建登记手续。

10.建设单位领取施工许可证后不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，（延期以两次为限，每次不得超过3个月）。

11．建筑施工企业从事建筑活动前，应当依据《安全生产许可证条例》向（省级以上建设主管部门）申请安全生产许可。

12.未经（总监理工程师）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。13.建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（事故预防制度）。

14.施工现场暂停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（责任方）承担，或按合同约定执行。

15.建设工程质量必须实行（政府）监督管理。

16.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由（质量缺陷的责任方）承担。

17.对建设项目的环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（环境影响报告表），对产生的环境影响进行分析或者专项评价。

18.保险合同的当事人为（保险人和投保人）。

19.重大建设项目的档案验收是由（档案行政管理部门）组织。20.建设工程的保修期，自（竣工验工合格时）起计算。

21.依据《建设工程质量管理条例》的规定，供暖系统的最低保修期限为（2）个采暖期。22.工程建设标准根据级别不同来划分时不包括（部分标准）。23.根据《工程建设标准强制性条文》，对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式中，对建设项目在某个方面或某个专项执行强制性标准情况进行的检查是（专项检查）。

24.所谓“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的环境保护措施，又须与主体工程（同时设计、同时施工、同时投产使用）。

25.我国工程建设领域，常见的建筑／安装工程一切险所包括的第三者险应属于（责任保险）。26.政府对工程质量的监督管理主要以（施工许可制度和竣工验收备案制度）为主要手段。

27.如果出现用人单位可以解除劳动合同的情形，用人单位要解除劳动合同，应提前（1个月）以书面形式通知劳动者本人。

28.下列关于劳动合同的表述中，错误的说法是（经当事人协商一致订立和变更的劳动合同都受法律保护）。

29.我国《环境噪声污染防治法》规定，在城市范围内从事生产活动确需排放偶发性强烈噪声的，其批准单位应当是当地（公安部门）。

30.根据国家有关法律，机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责不包括（组织制定并实施本单位的火灾事故的应急救援预案）。31．（划拨土地使用权）的转让、出租所得收益或者抵押拍卖所得价款，应当依据法律规定，上缴国家或者优先用于缴纳土地使用权出让金。

32.建筑意外伤害保险的保险期间是（自建设工程开工之日起至竣工验收合格止）。

33.以下用人单位不得解除劳动合同的情形是（患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的）。

34.根据《劳动法》规定，女职工生育享受不少于（90日）的产假。

35.环境保护法关于环境保护的基本原则不包括（企业对环境质量负责的原则）。

36.在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工（15日）以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。37.不属于税务机关税务管理三项制度的是（税收保权制度）。

38.有限责任公司组织机构中董事的任期由公司章程规定，但每届任期不得超过（3年）。

39.2006年1月，某投资方（甲方）与某施工单位（乙方）签订了某生产厂房施工合同，约定：该厂房所有土建部分有乙方承建，2006年1月15日开工，2007年1月1日交工投产。合同中工程款支付规定：甲方从开工起每月初按乙方计划上报工程量的50％支付工程款，月末按当月实际完成工程量计算。合同签订后，乙方按合同约定交付条件如期交工并保证投产。但甲方未全额支付工程款，截至2007年3月1日甲方尚欠应付工程款1600万元，2007年6月1日乙方起诉甲方违约，要求支付应付工程款、延期付款利息及滞纳金等。但甲方主张：因当初所签合同中含有带资承包的条款，所以合同无效，甲方不应承担违约责任。你认为该合同的效力（自始有效）。

40.某施工企业与某建设单位订立了某项目施工合同，但该施工企业迫于无奈签署了有垫资施工的条款。该合同按期履行完毕，可该建设单位始终以该合同为无效合同拒付工程款，你认为该合同效力（有效）。41．关于无效合同，下列错误的是（自宣布无效之日起无效）。

42．按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成的重大事故而订立了损害

乙方利益的合同，则该当事人可以（请求人民法院变更该合同）。

43.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指（请求法院撤销债务人行为）。

44.关于合同变更下列说法错误的是（一定条件下可变更主体）。

45.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是（部分影响合同的效力）。46.订立合同过程中，（投标书）是要约。

47.《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（承诺通知到达要约人之前）到达要约人。

48.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，按照我国《合同法》规定，要约和承诺的生效是指（要约到达受要约人、承诺通知到达要约人）。

49.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（对方发出承诺之前）到达对方。50.以下的合同形式不属于书面形式的是（公证）。

51.合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同（有效）。52.定金合同自（实际交付定金之日）起生效。53.对（违约责任）实行严格责任原则。

54.调解是指建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷，（第三人）依据一定的道德和法律规范，使双方自愿达成协议，以求解决建设工程纠纷的方法。

55.诉讼是指建设工程当事人请求（人民法院）行使审判权，审理双方之间发生的纠纷，作出由国家强制保证实现其合法权益，从而解决纠纷的审判活动。

56.在案发现场勘验中，发现一封书信，根据书信中的字体鉴定结论，确定了犯罪嫌疑人。在本案中书信是（物证）。

57.人民法院指派的勘验人员对案件的诉讼标的物和有关证据，经过现场勘验、调查所作的记录称为（勘验笔录）。

58.上海市某建筑公司与天津市建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼，应在（天津市人民法院）起诉。

59.李某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿李某人民币3900元。张某不服判决，向B市人民法院提出上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，李某居住在B市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行法院是B市（H区人民法院）。60.根据我国《民事诉讼法》的规定，人民法院审理第二审民事案件（以开庭为原则，以不开庭为例外）。61．关于仲裁协议的作用，说明错误的是（合同当事人不受仲裁协议的约束）。62.以下关于保险相关概念说法正确的是（保险金额有可能与保险价值等同）。

63.在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人不可以申请行政复议的情形包括（行政机关的行政处分或其他人事处理决定）。

64.行政复议申请人不服行政复议决定的，除法律另有规定外，可以在收到行政复议决定书之日起（15）日之内向法院提起诉讼。

65.下列说法不正确的是（在工程发包与承包中索贿、受贿、行贿，构成犯罪的，处以罚款，没收贿赂的财物）。

66.以下关于安全生产许可证与施工许可证说法正确的有（对未取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证）。

67.下列说法中不正确的是（行政处罚有记过、降职、开除、留用察看、撤职等形式）。

68.以下属于行政责任的是（公民和法人因违反行政管理法律、法规的行为而应承担的行政责任）。69.由于施工单位降低工程质量标准，造成工程倒塌，该犯罪行为构成（工程重大安全事故罪）。70.刑事处罚的附加刑不包括（降职）。

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1．建造师的执业范围是（ACE）。

A.担任建设工程项目施工的项目经理 B.担任项目总承包的项目经理

C.从事其他施工活动的管理工作 D.从事各阶段的项目管理工作

E.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务 2.工程建设法律关系的构成要素包括（ABE）。

A.主体B.客体C.权利D.义务E.内容

3.诉讼时效因（BCE）中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。A.不可抗力 B.提起诉讼

C.当事人一方提出要求 D.某些障碍使权利人不能行使请求权

E.当事人一方同意履行义务

4.债权具有（AD）等特点。

A.对人权B.对世权C.绝对权D.相对权E.财产权 5.专利权的客体包括（BCD）。

A.商标B.发明C.实用新型D.外观设计E.文学作品

6.根据《建筑法》有关规定，申请领取施工许可证应具备以下条件（BDE）。A.需要拆迁的，其拆迁工作已全部完成 B.已经确定建筑施工企业

C.主要材料、机械设备已经进场

D.建设资金已经落实

E.有满足施工需要的施工图纸及技术资料 7.建筑工程总承包单位（ACDE）。

A.按总承包合同的约定对建设单位负责 B.和分包单位就各自的工作向建设单位负责

C.可以将部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但除总承包合同中约定的分包外，必须经建设

单位认可

D.必须自行完成主体结构的施工

E.和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 8.建筑工程监理应当依照（ABCE），对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

A.法律、行政法规 B.有关的技术标准 C.设计文件D.施工组织设计

E.建筑工程承包合同

9.招标代理机构应当具备的条件是（ABCD）。

A.有从事招标代理业务的相应资金 B.有从事招标代理业务的营业场所

C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 E.有类似工程代理招标的经验

10.评标委员会成员的义务是（ABCE）。

A.遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任 B.不得收受投标人的财物或者其他好处 C.不得私下接触投标人

D.不得要求投标人对投标文件做任何说明

E.不得透露中标候选人的推荐情况 11.以下说法正确的是（BCDE）。

A.分包单位不承担安全责任 B．总承包单位自行完成主体结构施工 C.禁止使用检测不合格的配件 D.出租的机械设备应具有产品合格证 E.意外伤害保险费由施工单位支付

12.建筑意外伤害保险免除责任是（ABCE）。

A.被保险人驾驶无有效行驶证的字写自卸汽车出现事故的 B.被保险人从事与建筑施工不相关的工作而发生意外的 C.被保险人在建筑施工现场之外发生意外的

D.被保险人在建筑施工区域外采购建筑材料发生意外的E.被保险人在建筑施工现场之内与他人打斗致伤的 13.以下关于营业税说法正确的是（ACD）。

A.建筑安装业务实行分包或转包的，以总承包人为扣缴义务人

B.建筑安装业的总承包人将工程分包或者转包给他人的，以工程的全部承包额为营业额

C.纳税人从事建筑工程作业，无论与对方如何结算，其营业额均应包括工程所用原材料及其他物资及动力的价款在内

D.纳税人从事安装工程作业，凡安装的设备的价值作为安装工程产值的，其营业额应包括设备价款 E.缴纳营业税的建筑施工企业应当同时缴纳城市维护建设税和教育费附加，以营业额为税基计算 14.（ABD）情况之一的，要约不得撤销。

A.要约人明确了承诺期限

B.要约人用其他形式明示要约不可撤销 C.受要约人已为履行合同做了准备工作

D.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已为履行合同做了准备工作 E.受要约人对要约的内容作出实质性变更 15.债务人（BCD），给债权人造成损害的，债权人可行使撤销权。

A.怠于行使其债权 B.放弃到期债权 C.无偿转让财产 D.以明显不合理的低价转让财产 E.藏匿财产

16.动产质押合同（CDE）。A.自合同签订时生效

B．可以约定在债务履行期限届满质权人未受清偿时质物的所有权归质权人所有

C.债务人不履行债务时，债权人有权以该动产折价优先受偿 D.质权人负有妥善保管质物的义务

E.在质权人实现质权后，为质押担保的第三人有权向债务人追偿 17.可以是第三人作出担保的方式有（ABC）。

A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 E.定金

18.（ABC）发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。

A.保管合同 B.运输合同 C.承揽合同 D.施工合同 E.买卖合同 19.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（ACD）。

A.相当于因违约造成的损失

B.不包括合同履行后可获得的利益

C.包括合同履行后可获得的利益

D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失 E.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失 20.可以解除合同的条件有（BDE）。A.不可抗力发生

B.在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务 C.当事人迟延履行债务

D.当事人违约使合同目的无法实现

E.在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务 21．下列说法符合规定的是（BCD）。A.当事人对合同的效力不能约定任何附条件

B.附生效条件的合同，自条件成就时生效

C.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就 D.当事人对合同的效力可以约定附期限 E.不正当地促成条件成就的，视为条件成就 22.以下说法中正确的是（ACDE）。

A.承诺生效时合同成立

B.承诺只能以通知方式作出，其他方式无效

C.通知的方式包括口头形式和书面形式

D.要约没有确定期限的，若要约以对话方式作出，应立即作出承诺，但当事人另有约定的除外 E.承诺生效是指承诺发生法律效力，即承诺对承诺人和要约人产生法律约束力

23.用人单位可以解除劳动合同，但应提前通知劳动者。出现下列（ACE）情形，用人单位可以在提前通知劳工者的情况下解除劳动合同。

A.劳动者患病或者因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的 B.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作岗位的 D.患职业病者因工负伤并被确认丧失或者部门丧失劳动能力的

E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的

24.属于不可抗力的事件包括（ABCD）。

A.战争B.火灾C.政府法律D.行政行为 E.气候条件 25.采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是（AE）。

A.到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁

B.任何一方当事人都可以到对方不同意的仲裁机构申请仲裁

C.仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见 D.合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益

E.尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新审理 26.以下关于保险合同说法正确的是（ACDE）。

A.投保属于要约，承保属于承诺

B.投保单是书面要约，保险单是书面承诺

C.投保人有告知义务，保险人有说明义务 D.保险单就是保单

E.保险人的代位求偿权的行使范围限于财产保险合同，而不适用于人身保险合同 27.关于拆迁补偿，以下说法正确的是（AC）。

A.拆除违章建筑，按规定不予补偿 B.拆除临时建筑，按规定都不予补偿

C.未超过批准期限的临时建筑，也是合法建筑，因此拆除该类临时建筑时，应按规定给予适当补偿 D.超过批准期限的临时建筑，必须由临时建筑所有人在限定内负责拆除，但可考虑适当给予补偿 E.拆迁补偿的方式有货币补偿和房屋产权调换两种，任何情况下被拆迁人可以任意选择其中一种 28.关于建设工程档案的移交，下列说法正确的是（ADE）。

A.建设工程项目实行总承包的，由总承包单位及时向建设单位移交 B.建设工程项目实行总承包的，由各分包单位分别向建设单位移交

C.建设工程项目由几个单位承包的，由主要承包单位收集、汇总其他分包单位档案再向建设单位移交

D.建设工程项目由几个单位承包的，由各承包单位收集、整理其承包项目的档案再向建设单位移交 E.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他部门移交

29.对于属于工程建设强制性标准的节能标准，根据《建设工程质量管理条例》及相关法规，以下（ABCD）单位均应当严格遵守，未遵守相关规定的，应当按照《节约能源法》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规承担相关法律责任。

A.建设单位 B.勘察设计单位

C.施工图设计文件审查单位 D．施工单位与监理单位 E.造价咨询单位

30.在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人可以申请行政复议的情形包括（ABCE）。

A.行政处罚

B.行政强制性措施

C.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权 D.行政机关的行政处分或其他人事处理决定

E.行政许可

第三篇：一级建造师《法律法规模拟试题2》

2011-8-23 64 分

2011-8-26 79.5分

一级建造师《法律法规模拟试题2》

一、单项选择题（每题。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标的，应处以（）的罚款。

A.20万以下 B.20万以上50万以下

C.项目合同金额的5‰ D.项目合同金额的10‰

2.商标的构成要素不包括（）。

A.商标的名称 B.商标的图案

C.商标的颜色 D.商标的使用范围

3.下列合同中，属于从合同的是（）。

A.买卖合同 B.借款合同 C.保证合同 D.承揽合同

4.甲与乙签订一房屋买卖合同，甲已支付一半房款，此时甲请求乙交付房屋并办理过户手续，然后才支付另一半房款。以下说法正确的是（）。

A.依诚信原则，乙不得行使同时抗辩权 B.乙有权行使同时抗辩权

C.甲违约在先，乙有权解除合同 D.乙得行使不安抗辩权

5.根据我国法律，以下不属于中标条件的一项是（）。

A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

B.能够满足招标文件的实质性要求

C.投标价格低于成本

D.投标价格最低

6.以下情形中不符合生产经营单位安全生产基本要求的是（）。

A.生产经营单位为安全生产设施投入大量资金

B.设置安全生产管理机构管理危险物品的经营储存

C.配备劳动防护用品

D.由从业人员个人缴纳工伤社会保险

7.发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，将被如何处理？（）

A.责令改正，处以罚款 B.责令停止施工

C.吊销资质证书 D.没收违法所得

8.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）内向上一级人民法院提起上诉。

A.10日 B.15日 C.30 日 D.60日

9，股份有限公司的权力机构是（）。

A.股东大会 B.股东会 C.董事会 D.监事会

10.接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过（）考核审查合格后，颁发资质证书。

A.县级以上环保行政主管部门

B.市级以上环保行政主管部门

C.省、自治区、直辖市的环保行政主管部门

D.国务院环保行政主管部门

11.下列情形中不属于安装工程一切险承保范围的是（）。

A.短路、过电压、电弧所造成的损失

B.超压、离心力引起的断裂所造成的损失

C.因结构、材料或在车间制作方面的错误导致的损失

D.因安装地点的运输所引起的意外时间

12.建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（）方决定该项目开工建设的，应报原审批部门重新审核。

A.1年 B.5年 C.10年 D.15年

13.债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有，用以担保债权的实现，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的法律行为，叫做（）。

A.保证 B.抵押 C.留置 D.质押

14.下列做法中不属于投标人以非法手段骗取中标的是（）。

A.非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标

B.以低于成本的报价竞标

C.投标时递交虚假业绩证明、资格文件

D.假冒法定代表人签名，递交假的委托书

15.甲欠乙1吨钢材，乙向甲借款3万元，根据合同约定，两项债务正好同时到期。于是甲乙协商两个债务抵消，不再互为偿还。此种债的消灭基于（）事实。

A.清偿 B.混同 C.提存 D.抵消

16.下列权利中属于著作财产权的是（）。

A.发表权 B.署名权 C.修改权 D.发行权

17.分包工程的安全生产责任，（）。

A.由总承包单位承担责任

B.由分包单位承担责任

C.由各分包单位承担连带责任

D.由总承包单位和分包单位承担连带责任

18.施工单位的下列措施中，不符合安全生产要求的是（）。

A.根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的施工措施

B.在施工现场人口处设置明显的安全警示标志

C.施工现场的办公、生活区设置在作业区内

D.制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度

19.从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由（）认定。

A.国务院建设行政主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门

C.国务院或省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门

D.县级以人民政府的建设行政主管部门

20.下列做法中，违背我国劳动法规定的一项是（）。

A.用人单位对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查

B.用人单位安排女职工从事矿山井下劳动

C.用人单位对劳动者进行劳动安全卫生教育

D.用人单位准予女职工100天的产假

21.某一人民法院受理案件后，发现自己对该案件没有管辖权，将案件移送给有管辖权的人民法院审理，叫作（）。

A.移送管辖 B.指定管辖 C.级别管辖 D.地域管辖

22.招标人以不合理的条件限制投标人，强制要求投标人组成联合体共同投标的，可以处以（）的罚款。

A.项目金额的5‰以上10‰以下

B.项目金额的5％以上10％以下

C.1万元以上5万元以下

D.1万元以上10万元以下

23.下列表述中，受要约人对要约内容的作出非实质性变更的是（）。

A.合同标的变更 B.履行方式的变更

C.增加说明性条款 D.提出新的解决争议的方法

24.下列属于要约的是（）。

A.寄送价目表 B.商业广告的内容符合要约规定 C.拍卖公告 D.招标公告

25.下列债权让与中，符合法律规定的是（）。

A.甲以遗嘱方式将债权转让给继承人乙

B.某钢铁厂宣告破产后将债权转让给第三人

C.某演出公司与演员张某签订演出合同后，将合同中对演员的转让给另一家公司

D.李某将其扶养请求权转让给王某

26.出售质量不合格的商品而未声明的，诉讼时效为（）。

A.1年 B.2年 C.4年 D.20年

27.张某向某农场购买了1吨苹果，约定在货到达后付款。在装车时，工作人员误装了1.5吨，张某和工作人员都没有发现。结果张某运输苹果的车在途中翻入沟中，苹果全部损失，张某应当向农场支付（）苹果的价款。

A.1吨 B.1.5吨 C.2.5吨 D.0吨

28.从债权的内容看，债权的性质是（）。

A.对人权 B.对事权 C.相对权 D.绝对权

29.对于环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当（）。

A.编制环境影响报告书

B.编制环境影响报告表

C.填报环境影响登记表

D.制作环境影响分析表

30.下列情形中，造成合同权利义务终止的是（）。

A.债权人拒绝受领标的物

B.当事人－方延迟履行义务

C.当事人－方下落不明

D.债权人免除债务

31.评标由（）负责。

A.建设行政主管部门组建的评标委员会

B.招标人依法组建的评标委员会

C.投标人依法组建的评标委员会

D.招标人与投标人共同组建的评标委员会

32.开标地点为（）。

A.招标文件中预先确定的地点 B.评标委员会确定的地点

C.投标人共同商议的地点 D.建设项目所在地

33.评标委员会的成员人数为（）。

A.5人以上双数 B.5人以上单数

C.6人以上双数 D.6人以上单数

34.甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判，甲为了排挤乙公司而向丙公司提出了更优惠的条件。乙公司退出后甲公司又借故中止谈判，给丙公司造成了损失。甲公司的行为定性为（）。

A.欺诈 B.假借订立合同恶意磋商

C.以合法形式掩盖非法目的 D.正常的商业竞争

35.下列可以作为保证人的单位是（）。

A.国家机关 B.学校 C.医院 D.合伙企业

36.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其（）内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告。

A.1～2年 B.2～3年 C.3～4年 D.2～5年

37.要约的生效时间是（）。

A.到达受约人时生效 B.发出时生效

C.到达受约人的第二天生效 D.受约人发出承诺前

38.建设单位的下列做法符合法律规定的是（）。

A.在工程竣工验收合格之日后20天办理工程竣工验收备案

B.在重新组织竣工验收前使用工程

C.将建设工程发包给具有相应资质等级的单位

D.编造文件办理竣工验收备案

39.依我国法律，当事人对下列（）合同可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。

A.以合法形式掩盖非法目的 B.损害社会公共利益

C.在订立合同时显失公平

D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益

40.人民法院对上诉案件应当在第二审立案之日起（）内审结。

A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年

41.建设单位的下列做法中，没有尽到消防安全职责的是（）。

A.确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全负责人

B.组织防火检查

C.定期检验维修消防设施和器材

D.在设有仓库的楼房内设置员工宿舍，以方便对仓库的管理

42.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内订立书面合同。

A.15日 B.30日 C.1个月 D.2个月

43.甲公司致电乙公司，欲订购10吨钢材，并提供了价格、数量，询问是否同意。当日，乙公司也致电甲公司，表示现有10吨钢材，说明质量、价格，询问是否接受。然而双方都没有给对方明确的答复。1个月后，乙公司向甲公司发货，甲公司拒收。甲乙公司之间的关系认定为（）。

A.合同关系未成立 B.合同关系已成立

C.合同关系成立且生效 D.合同关系成立但未生效

44.保证方式没有约定或约定不明确的，（）。

A.按一般保证承担保证责任

B.由当事人协商承担保证责任

C.按连带保证承担保证责任

D.由债权人指定的保证人承担保证责任

45.合同法所称不可抗力是指（）。

A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况

B.不能预见但能够避免的客观情况

C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况

D.能够预见，可以避免但不能克服的客观情况

46.撤销权的除斥期间是（）。

A.自债权人知道或应当知道撤销事由之日起5年内

B.自债务人的行为发生之日起5年内

C.自债权人知道或应当知道撤销事由之日起1年内

D.自债务人的行为发生之日起1年内

47.合同中履行费用负担不明确的，应当由（）负担。

A.债权人 B.合同双方 C.债务人 D.履行义务的一方

48.组成一个联合投标体共同投标的法人数目应为（）。

A.两个 B.两个以上 C.三个 D.三个以上

49.债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由（）负担。

A.债务人 B.债权人 C.债务人和债权人 D.过错方

50.下列做法不属于串通投标的是（）。

A.招标者在公开开标前，开启标书，并将投标情况告知其他投标者

B.招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍

C.投标者在投标时递交虚假业绩证明

D.投标者与招标者商定在招投标时压价，中标后再给招标者额外补偿

51.当事人在合同中约定一方向对方给付定金作为债权担保的，收受定金的一方不履行约定债务的，应（）。

A.将定金退还 B.双倍返还定金

C.支付违约金 D.赔偿对方损失

52.以下限制民事行为能力人订立的合同中，要经过法定代理人追认才有效的是（）。

A.赠与合同 B.承揽合同

C.与年龄智力相适应订立的合同 D.与精神状况相适应订立的合同

53.不属于建筑业企业资质的序列是（）。

A.总承包 B.专业承包 C.专业分包 D.劳务分包

54.甲向乙借款1万元，约定年息为10％，并由丙提供了保证。现乙欲将债权转让给丁，在原保证合同对债权转让无约定的情况下，下列表述正确的是（）。

A.若该债权转让，丙即免除了保证责任

B.若该债权转让，丙在原保证担保的范围内继续承担保证责任

C.该债权转让在征得丙的同意后，丙才在原保证担保的范围内继续承担保证责任

D.该债权转让后由乙通知丙，丙才在原保证担保的范围内继续承担保证责任

55.以下情形中，不属于无权代理行为的是（）。

A.行为人没有代理权

B.行为人超越代理权限

C.行为人的代理基于口头委托

D.行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立合同

56.无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，（）。

A.由监护人承担民事责任

B.由行为人自己承担民事责任

C.由监护人和行为人承担连带责任

D.无须承担责任

57.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照（）的业务许可范围承揽工程。

A.资质等级高的单位 B.资质等级低的单位

C.各单位协商确定 D.发包方指定其中一家单位

58.环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起（）内，完成验收。

A.10日 B.15 日 C.30日 D.60 日

59.某市仲裁委员会仲裁一建设工程合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁人员乙认为合同有效，应当裁定解除合同，仲裁人员丙亦认为合同有效但应裁决继续履行合同。这种情况下应（）。

A.请示仲裁委员会主任并按其意见作出裁决

B.按乙或丙的意见作出裁决

C.按甲的意见作出裁决

D.重新组成仲裁庭经评议后作出裁决

60.当事人迟延履行后发生不可抗力的应当（）。

A.全部免除责任 B.不能免除责任

C.部分免除责任 D.由相对方决定是否免除责任

61.根据工程建设标准的内容划分，下列不属于这种分类的一项是（）。

A.设计标准 B.施工及验收标准

C.设计定额 D.技术标准

62.A市甲公司与B市乙公司在C市签订建设工程合同，合同履行地在D市。合同约定若发生争议将纠纷提交C市仲裁委员会仲裁。现甲乙公司发生纠纷，甲欲申请仲裁，发现C市没有设立仲裁委员会，而A、B、D市均设立了仲裁委员会。甲可以（）

A.向A市仲裁委员会申请仲裁

B.向B市仲裁委员会申请仲裁

C.向C市法院起诉

D.向D市仲裁委员会申请仲裁

63.下列（）情况中用人单位可以解除劳动合同。

A.职工张某因工负伤而丧失劳动能力

B.职工许某公派出国而逾期未归

C.职工李某与他人同居而怀孕

D.职工陈某患病住院

64.下列表述中超越工程质量监督机构基本职责的是（）。

A.办理建设单位工程项目报监手续，收取监督费

B.对建设工程的地基基础、主体结构的质量进行检查

C.对建设单位组织的竣工验收程序实施监督

D.对于需要实施行政处罚的，按照法定标准实施处罚

65.建设工程施工承包单位对于屋面防水工程的最低保修期限是（）。

A.2年 B.5年 C.2个月 D.5个月

66.有限责任公司发起人的股东人数为（）。

A.2个以_12 B.50个以下 C.2个以_上50个以下 D.没有上下限的限制

67.甲向乙借款20万元，以自己的一套房子作为抵押担保。抵押期间，甲欲将这套房子以25万元卖给丙，丙知道房子已设置抵押，但愿意接受。以下表述正确的是（）。

A.甲可以卖出该房屋，但应先征得乙的同意

B.甲可以卖出该房屋，不必征得乙的同意

C.甲可以卖出该房屋，但事前应通知乙

D.甲无权卖出该房屋，因为此房屋已设置了抵押权

68.对于招投标过程中的违法行为进行行政处罚，由（）规定的有关行政监督部门决定。

A.国务院

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.县级以上人民政府

D.建设工程项目所在地的人民政府

69.父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属于（）。

A.指定代理 B.委托代理 C.无权代理 D.法定代理

70.甲委托乙为其购买建材，乙为此做了大量准备工作。现甲不想要这批建材了，通知乙取消委托。下列说法正确的是（）。

A.甲可以单方取消委托，但应以书面方式作出

B.甲可以单方取消委托，但应支付乙为准备工作所消耗的合理费用

C.甲可以单方取消委托，但应按原委托合同约定支付乙报酬

D.甲无权单方取消委托，否则承担违约责任

二、多项选择题（每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1.以下属于投标程序的是（）。

A.组织投标机构 B.编制投标文件

C.接受投标书 D.评标

E.送达投标文件

2.安全生产中从业人员的权利包括（）。

A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施

B.对本单位的安全生产工作提出建议

C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品

D.获得安全生产教育和培训

E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告

3.建设单位办理工程竣工验收备案应提交（）材料。

A.环境影响报告书

B.工程竣工验收报告

C.工程竣工验收备案表

D.法律法规规定应由规划、公安消防、环保部门出具的认可文件

E.施工单位签署的工程质量保修书

4.以下情况属于合同变更的是（）。

A.合同标的物数量的增减

B.合同履行期限的变更

C.合同履行地点的变更

D.交付方式的变更

E.签订合同的主体变更

5.以下表述符合工程监理单位的质量责任的是（）。

A.依法取得相应资质等级证书

B.在资质等级许可的范围内承担工程监理业务

C.工程监理企业与建筑材料供应单位是上下级关系

D.工程监理企业依照法律法规、有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同实施监理

E.工程监理企业对施工质量承担监理责任

6.按照属性分类，工程建设标准可以划分为（）。

A.技术标准 B.设计标准

C.管理标准 D.施工及验收标准

E.工作标准

7.下列情形中，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的是（）。

A.劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内

B.在试用期内

C.女职工在孕期、产假、哺乳期内

D.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动

E.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件

8.甲向乙借款1万元，同时丙又欠甲1万元，通过协商由丙向乙直接偿还。下列表述中正确的是（）。

A.若甲乙协商一致，再通知丙，属于债权转让

B.若甲丙协商一致，再通知乙，属于债务转移

C.若甲乙得到丙的同意，再达成协议，属于债权转让

D.若甲丙得到乙的同意，再达成协议，属于债务转移

E.若甲乙丙三方订立协议，对甲与乙为债权转让，对甲和丙为债务转移

9.对于中标单位将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，有关部门将（）。

A.处分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款

B.有违法所得的，并处没收违法所得

C.责令停业整顿

D.情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照

E.责令不得再参加任何依法必须进行招标的建设工程项目投标

10.下列属于不可抗力范围的是（）。

A.自然灾害 B.施工单位过错造成工程延期竣工

C.社会突发事件 D.政府行为

E.建设单位资金不到位造成工程延期竣工

11.县级以上人民政府建设行政主管部门的工作人员，有（）行为的，将受到降级或撤职的处分。

A.未对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查

B.对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书

C.对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证

D.发现违法行为不予查处

E.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂时停止施工

12.下列适用抵消的情况中，正确适用的是（）。

A.甲乙1000元钱，春节时二人打麻将赌博，甲赢了1000元，甲主张以赌债抵消欠款

B.张某欠王某2000元，王多次催要无果，遂将张打伤，张要求损害赔偿，王主张以欠款抵消

C.甲借给 100元钱，同时乙给甲制作了一套礼服，其加工费为100元。如果甲乙的债务都已到期，则甲乙之间的债务可以抵消

D.李某因做生意向王某借款1000元，而王某欠李某货款800元，如果李某和王某的债务都已到期，则可以在800元的范围内抵消债务

E.甲向乙定做一套家具，交付家具时甲以乙妻子曾向甲借款2000元为由，主张债务抵消而拒付加工费

13.施工单位在采用（）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新技术 B.新工艺 C.新设备 D.新材料 E.新方案

14.（）情况下，第二审人民法院将裁定撤销原判、发回原审法院重审。

A.原判决适用法律错误 B.原判决认定事实错误

C.原判决认定事实不清、证据不足D.原判决违反法定程序

E.原判决违反法定程序、可能影响案件正确判决

15.建设项目的环境影响报告书应当包括（）内容。

A.建设项目概况

B.建设项目周围环境现状

C.建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估

D.建设项目环境保护设施的设计方案

E.对建设项目实施环境监测的建议

16.建筑工程一切险的被保险人可以包括（）。

A.业主 B.技术咨询顾问

C.制造商或供应商 D.总承包商

E.业主聘用的监理工程师

17.以下情况中必须进行招标的工程建设项目是（）。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的

B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的 C.勘察设计的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D.监理服务的采购，单项合同估算价在10万元人民币以上的

E.单项合同估算价低于法定标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的 18.下列各项中，可以质押的权利是（）。

A.土地所有权 B.房屋产权

C.汇票、支票、本票 D.债券、存款单、仓单、提单

E.股份、股票

19.甲为逃避向乙偿还债务，将自己名下的不动产转让给丙，导致无力偿还债务。债权人乙欲行使撤销权应当具备的条件是（）。

A.甲以明显不合理的低价向丙转让不动产

B.甲主观上有逃债的故意

C.甲与乙之间的转让没有到有关部门办理登记

D.乙对甲的债权已经到期

E.丙知道甲行为的目的

20.根据法律规定，下列免责条款无效的是（）。

A.合同当事人一方受益

B.涉及不可抗力造成的对方财产损失

C.造成对方人身损害

D.约定一方不履行合同义务时必须承担的法律责任

E.因故意或重大过失造成对方财产损失

21.下列关于建筑工程一切险的免赔额，说法正确的是（）。

A.工程本身的免赔额为保险金额的O.5％－2％

B.施工机具设备等的免赔额为保险金额的5％

C.第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1％一2％

D.人身伤害的免赔额为伤害损失的5％

E.支付修复保险标的遭受损失所需费用时，必须扣除免赔额

22.甲乙签订水泥订购合同，甲委托丙送货，并订立运输合同。丙送货途中，遭遇泥石流导致延迟送货，水泥受到部分损失。于是乙方以逾期交货和货物不符合约定为由拒收货物、拒付货款。丙多次与乙交涉未果，发现水泥受潮部分扩大，就将水泥作价卖给另一个厂家。下列表述中正确的是（）。

A.水泥价值减少的损失由甲承担

B.水泥价值减少的损失由乙承担

C.水泥价值减少的损失由丙承担

D.丙为处理水泥的费用可以要求甲支付

E.丙为处理水泥的费用可以要求乙支付

23.对在工程承包中行贿的承包单位，应（）。

A.处以罚款，没收贿赂的财物

B.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分

C.造成工程质量问题的，与受贿的单位承担连带赔偿责任

D.责令停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书

E.构成犯罪的，依法追究刑事责任

24.民事起诉状应当记载的事项包括（）。

A.当事人的姓名、年龄、职业、住所等

B.诉讼请求和所根据的事实与理由

C.证据和证据来源

D.证人姓名和住所

E.对管辖异议的处理意见

25.下列构成继续履行必须具备的条件的是（）。

A.当事人一方违约

B.当事人双方互负履行义务

C.继续履行合同仍有意义，不违背订立合同的宗旨

D.非违约方需有继续履行的请求

E.违约方有条件履行

26.我国的诉讼管辖可分为（）。

A.地域管辖 B.级别管辖

C.协议管辖 D.移送管辖

E.指定管辖

27.下列属于违约责任构成要件的是（）。

A.当事人有不履行合同债务的违法行为

B.违约方主观上过错

C.当事人在合同中约定了违约条款

D.有损害事实存在

E.违约行为与损害事实之间有因果关系

28.根据我国法律，有（）行为之一的，责令改正，处以10万元以上30万元以下的罚款。

A.勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察

B.设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计

C.设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商

D.设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计

E.施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备

29.下列事实中属于《劳动法》适用范围的是（）。

A.外商独资企业聘用的职工

B.个体工商户聘用的帮手

C.家庭聘用的保姆

D.国家机关聘用的临时工

E.扶贫基金会聘用的员工

30.下列合同中，适用一年诉讼仲裁时效的合同是（）。

A.超过专利权保护期限的专利使用许可合同

B.延付或者拒付租金的租赁合同

C.寄存财物被丢失的保管合同

D.出售质量不合格的商品未声明的买卖合同

E.迟延交付建筑物的建设工程合同

参考答案

一、单项选择题

1.B 2.D 3.C 4.A 5.C 6.D 7.A 8.B 9.A 10.D

11.C 12.B 13.D 14.B 15.D 16.D 17.D 18.C 19.C 20.B

21.A 22.C 23.C 24.B 25.B 26.A 27.A 28.C 29.C 30.D

31.B 32.A 33.B 34.B 35.D 36.D 37.A 38.C 39.C 40.B

41.D 42.B 43.C 44.C 45.A 46.B 47.D 48.B 49.A 50.C

51.B 52.B 53.C 54.B 55.C 56.A 57.B 58.C 59.C 60.B

61.D 62.C 63.B 64.B 65.B 66.C 67.C 68.A 69.D 70.B

二、多项选择题

1.ABD 2.ABCD 3.BCDE 4.ABCD 5.ABDE

6.ACE 7.BDE 8.AD 9.ABCD 10.ACD

11.BCD 12.CD 13.ABCD 14.BCE 15.ABCE

16.ADE 17.ABCE 18.CD 19.ABE 20.CE

21.ABCE 22.AD 23.ABDE 24.ABCD 25.ACDE

26.ABDE 27.ADE 28.ABCD 19.ABDE 30.BCE

第四篇：一级建造师法律法规重点

1、法律体系指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体，法律部门是根据一定标准、原则所指定的同类法律规范的总称

2、民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范总称。商法是调整市场经济关系中商人及商事活动的法律规范的总称。包括合同法、物权法、侵权责任法、公司法、招标投标法等。

3、行政法是调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对人、行政法制监督主体之间发生的各种关系，以及行政主体内部发生的各种关系的法律规范的总称。包括行政处罚法、行政许可法、环境影响评价法、城乡规划法、建筑法等。

4、经济法是调整在国家协调、干预经济运行的过程中发生的经济关系的法律规范的总称。包括统计法、土地管理法、标准化法、审计法、节约能源法、政府采购法、反垄断法等。

5、社会法是调整劳动关系、社会保障和社会福利关系的法律规范的总称。包括残疾人保护法、矿石安全法、劳动法、职业病防治法、安全生产法、劳动合同法等

6、刑法是关于犯罪和刑罚的法律规范的总称。

7、诉讼法指规范诉讼程序的法律的总称。包括民事诉讼法、刑事诉讼法、行政诉讼法、仲裁法。

8、现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《城市房地产开发经营管理条例》

9、建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系，会形成民事商事法律关系，民商事法律关系的主要特点

1、是主体之间的民商事权利和民商事义务关系

2、是平等主体之间的关系

3、主要是财产关系

4、保障措施具有补偿性和财产性。

10、法人具备的条件

1、依法成立

2、有必要的财产或者经费

3、有自己的名称、组织机构和场所

4、能够独立承担民事责任。

11、法人分为企业法人和非企业法人。非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记；企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格；企业法人分立合并，应向登记机关办理登记并公告；企业法人分立合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担。

12、代理指代理人在被授予的代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，而行为后果由被代理人承担的民事法律制度。

13、代理的法律特性主要有：代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；代理人应该以被代理人得名义实施代理行为；代理行为必须具有法律意义的行为；代理行为的法律后果由被代理人承担。

14、代理分为：委托代理、指定代理和法定代理。

15、委托代理终止

1、代理期间届满或者代理事务完成2、被代理人取消委托或者代理人辞去委托

3、代理人死亡

4、代理人丧失民事行为能力

5、作为被代理人或者代理人得法人终止。

16、法定代理或指定代理终止

1、被代理人取得或者恢复民事行为能力

2、被代理人或代理人死亡

3、代理人丧失民事行为能力

4、指定代理的人民法院或者指定单位取消指定

5、由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。

17、无权代理存在的三种表现：代理人没有代理权、超越代理权范围或代理权终止后进行代理活动的。

18、表见代理：是特殊的无权代理、表见代理的行为人没有代理权、第三人有理由相信行为人有代理权、对本人产生有权代理的效力。

19、复代理就是转委托，基于本代理而产生，由被代理人选择，本代理人转委托一般须经被代理人同意。

20、物权是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利。

主要特性：物权是支配权，物权是绝对权，物权是财产权，物权具有排他性。

21、物权包括所有权、用益物权和担保物权。所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有、使用、收益和处分的权利。用益物权是权利人对他人所有的财产，依法享有占有、使用和收益的权利，包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。

22、债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债的内容是指主体双方之间的权利与义务；债权相对性归纳为三个方面：主体相对性；内容的相对性；法律责任的相对性。

23、建设工程债产生的根据报括合同、侵权、无因管理和不当得利。

24、建设工程债常见种类有：施工合同债、买卖合同债、侵权之债。

25、知识产权包括著作权、专利权、商标专用权、发现权、发明权以及其他科技成果权。

26、发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算；注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。

27、担保方式为担保、抵押、质押、留置和定金。

28、以下组织不能作为担保人

1、国家机关不得为保证人

2、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。

3、企业法人的分支机构、职能部门不得为担保人。

29、抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，抵押权人具有优先受偿权。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。质押分为动产质押和权利质押。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权按照法律规定留置该财产，享有优先受偿权。

30、定金应当以书面形式约定，定金数额不得超过主合同标的额的20%，给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金，收受定金的一方不履行合同，应双倍返还定金。

31、保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。保险合同分为财产保险合同和人身保险合同，建筑工程一切险和安装工程一切

险属于财产保险合同。投保人进行保险索赔必须提供必要的有效的证据，索赔的证据一般包括保单、建设工程合同、事故照片、鉴定报告以及保单中规定的证明文件。

32、建筑工程一切险的投保人为工程发包人、被保险人具体包括业主或工程所有人、承包商或者分包商和技术顾问。

33、按照违法行为的性质和危害程度，可以将法律责任分为：违宪法律责任、刑事法律责任、民事法律责任、行政法律责任和国家赔偿责任。

34、承担民事责任的方式主要有

1、停止侵害

2、排除妨碍

3、消除危险

4、返还财产

5、恢复原状

6、修理、重作、更换

7、赔偿损失

8、支付违约金

9、消除影响、恢复名誉

10、赔礼道歉。其中建筑工程民事责任的主要承担方式

1、返还财产

2、修理

3、赔偿损失

4、支付违约金。

35、行政责任的承担方式包括行政处罚和行政处分。行政处罚种类：警告、罚款、没收违法所得，没收非法财物、责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照、行政拘留，法律行政法规规定的其他行政处罚。

36、不需要办理施工许可证的建设工程

1、限额以下的小型工程（工程投资在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程）

2、抢险救灾工程

3、按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程

4、临时性建筑

5、军用房屋建筑。

37、开工报告审查内容包括

1、资金到位情况

2、投资项目市场预测

3、设计图纸是否满足施工要求

4、现场条件是否具备三通一平等要求。

38、申请领取施工许可证应具备下列条件

1、已经办理该建筑工程用地批准手续

2、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

3、需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

4、已经确定建筑施工企业

5、有满足施工需要的施工图纸及技术资料

6、有保证工程质量和安全的具体措施

7、建设资金已经落实

8、法律行政法规规定的其他条件。

39、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。40、办理施工许可证或开工报告违法行为应承担的主要法律责任如下

1、未经许可擅自开工应承担的法律责任

2、规范办理施工许可证应承担的法律责任

3、骗取和伪造施工许可证应承担的法律责任

4、对违法行为的罚款额度。

41、建筑企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

42、必须进行招标

1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

2、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

43、达到下列标准必须进行招标

1、施工单项合同估算价在人民币200万元以上的2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元以上的3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的4、单项合同估算价低于1、2、3项规定的标准，但项目总投资额在

人民币3000万元以上的。

44、经审批部门批准，可以不进行施工招标的1、涉及国家安全、国家秘密或者抢救救灾而不适宜招标的2、属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的3、施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的4、施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的5、在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力

6、法律、行政法规规定的其他情形。

45、可以进行邀请招标

1、项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的2、受自然地域环境限制的3、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的4、拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的5、法律法规规定不宜公开招标的。

46、招标投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，基本程序主要包括：落实招标条件、委托招标代理机构、编制招标文件、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、中标和签订合同等。

47、建设工程招标应当具备条件

1、招标人已经依法成立

2、初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准

3、招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准

4、有相应资金或者资金来源已经落实

5、有招标所需的设计图纸及技术资料。

48、自招标文件出售之日起至停售之日止，最短不得少于5个工作日，自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日，招标人对已发出的招标文件需要修改的，应在投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有的招标文件收受人，开标应在投标截止时间的同一时间公开进行。

49、中标通知书在法律上属于承偌，对招标人和中标人具有法律效力，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。

50、投标有效期由投标截止日起到中标通知书签发之日止，投标保证金的有效期应超出投标有效期30天，其金额不得超过投标价的2%，且最高不得超过80万元。

51、建设工程承包制度包括总承包、共同承包、分包等制度。其主要方式有：设计采购施工（EPC）/交钥匙总承包；设计施工总承包（D-B）；设计采购（E-P）总承包；采购施工总承包（P-C）。

52、施工单位不良行为记录认定标准分为5类

1、资质不良行为认定标准

2、承揽业务不良行为认定标准

3、工程质量不良行为认定标准

4、工程安全不良行为认定标准

5、拖欠工程款或工人工资不良行为的认定标准。

53、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为6个月至3年，良好行为记录信息公布期限一般为3年。不良行为公布期间，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。对招标投标违法行为，应自行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告，违法行为记录公告期限为6个月。

54、合同的订立应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则等。

55、发包人的主要义务有：不得违法分包，提供必要的施工条件，及时检查隐蔽工程，及时验收工程、支付工程价款。承包人主要义务有：不得转包和违法分包工程、自行完成建设工程主体结构施工，接受发包人得有关检查、交付竣工验收合格的建设工程、工程质量不符合约定的无偿修理。

56、竣工日期处理

1、竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

2、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

3、未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期。

57、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延

1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件

2、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行

3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常的进行

4、设计变更和工程量增加

5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

6、不可抗力

7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

58、违约责任承担的方式主要有继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金。

59、建筑工程施工合同由协议书、通用条款、专用条款三部分组成。

60、劳动合同的必备条款主要包括用人单位基本信息，劳动者基本信息，合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护及其他，而约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等事项属于可备条款。

61、《劳动法》规定，以完成一定任务为期限的劳动合同不得约定使用期，劳动合同期限3个月以上不满1年的，使用期不得超过1个月；劳动合同1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月，3年以上固定期限或无固定期限的合同，使用期不得超过6个月。

62、用人单位需要提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后，可以解除劳动合同的情形包括：1）劳动者患病或非因工负伤，在规定的医疗期间满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的2）劳动者不能胜任工作的3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更合同达成协议的。63、环境噪音污染的防治主要包括两个方面：1）建设项目环境噪声污染的防治2）施工现场环境噪声污染的防治。

64、在市区施工，可能产生噪声的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称等。

65、建设项目可能产生环境噪音的，建设单位必须提出环境影响报告书，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。

66、《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。

67、根据《水污染防治法》规定，排水污染物限制治理的期限最长不超过1年。

68、建设项目的环境污染防治设施必须与主体工三同时“同时设计、同时施工、同时投产使用。69、根据施工现场固体废物的减量化或回收再利用要求，施工单位应采取的有效措施：生活垃圾袋装化，建筑垃圾分类化，建筑垃圾及时清运，设置封闭式垃圾容器。

70、《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。

71、建筑企业取得安全生产许可证应具备的安全生产条件具体规定为：1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制定和操作规程2）保证本单位安全生产条件所需资金投入3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备12）法律法规规定其他条件。72、建筑企业特种作业人员是指建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工等。

73、建筑施工企业申请安全生产许可证时，应向建设主管部门提供下列材料1）建筑施工企业安全生产许可证申请表2）企业法人营业执照3）与申请安全生产许可证应当具备的安全生产条件相关的文件、材料。建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的真实性负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。/安全生产许可证有效期为3年，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续，有效期延期3年。74、安全生产许可证颁发管理机关发现下列情形之一，可以吊销已颁发的安全生产许可证1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的2）超越法定职权颁发安全生产许可证的3）违反法定程序颁发安全生产许可证的3）对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的5）依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。

75、《安全生产许可证条例》规定，为取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产、没收违法所得，处10万以上50万以下的罚款，造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款。转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款。

76、施工单位的安全生产责任制包括：施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责、施工单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的责任、安全生产规章制定和操作规程、安全生产条件所需要的资金投入。

77、施工项目负责人的安全生产责任包括1）对建设工程项目的安全施工负责2）落实安全生产责任制定、安全生产规章制度和操作规程3）确保安全生产费用的有效使用4）根据工程的特点组织制定安全事故措施、消除安全事故隐患5）及时、如实报告生产安全事故情况。

78、施工总承包和分包单位的安全生产责任，总包单位的法定安全生产责任包括1）分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任2）统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案3）负责向有关部门上报生产安全事故4）自行完成建设工程主体结构的施工5）总、分包承担质量连带责任

78、分包单位的法定安全生产责任包括：分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

79、施工作业人员安全生产的权利和义务1）施工作业人员应当享有的安全生产权利包括：知情权和建议权、获得意外伤害保险赔偿的权利2）施工作业人员应当履行的安全生产义务包括：守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务、接受安全生产教育培训的义务、安全事故隐患报告的义务。80、施工人员、作业人员安全生产教育培训规定包括1）施工单位三类管理人员的考核2）每年至少进行一次全员安全生产教育培训2）进入新的岗位或者新的施工现场前的安全生产教育培训4）采用新技术、新工艺、新设备、新材料前的安全生产教育培训5）特种作业人员的安全培训考核6）消防安全教育培训。

81、建筑企业安全生产管理机构专职安全生产人员配备应满足以下要求1）建筑施工总承包资质企业：特级资质不少于6人，一级资质不少于4人；二级和三级以下资质不少于3人；2）建筑施工专业承包资质序列企业，一级资质不少于3人，二级和二级以下资质企业不少于2人；3）建筑施工劳务分包资质序列企业不少于2人；4）建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应根据实际生产情况配备2人的专职安全生产管理人员。

82、生产安全事故等级分类：1）特别重大事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故2）重大事故:造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故3）较大事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下死亡，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故4）一般事故：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。83、安全事故应急救援预案主要作用1）事故预防2）应急处理3）抢险救援

84、事故报告包括内容1）事故发生单位概况2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况3）事故的简要经过4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失5）已经采取的措施6）其他应当报告的情况

85、安全事故发生后，施工单位采取措施1）报告事故，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向

本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当与1小时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。2）启动事故应急预案，组织抢救，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救、防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失3）事故现场保护，有关单位和个人应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

86、事故调查组履行职责1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失2）认定事故的性质和事故责任3）提出对事故责任者的处理建议4）总结事故教训，提出防范和整改措施5）提交事故调查报告。

87、四不放过即事故原因未查清不放过，事故责任者未受到处理不放过，事故责任人和周围群众未受到教育不放过，防范措施未落实不放过。

88、事故发生单位对事故负有责任的1）发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款2）较大事故的处20万以上50万以下的罚款3）重大事故的处50万以上200万以下的罚款4）发生特别重大事故的，处200万元以上500万元以下罚款。

89、建设单位安全责任：1）依法办理有关批准手续2）向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料3）不得提出违法要求和随意压缩合同工期4）编制工程概算时应当确定建设工程安全费用5）不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等6）申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料7）依法实施装修工程和拆除工程8）建设单位违反行为应承担的法律责任。90、我国标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。

91、施工单位质量责任：1）违反资质管理规定和转包、违法分包造成质量问题2）偷工减料等违反行为3）检验检测违法行为4）构成犯罪的追究刑事责任。

92、建设单位质量责任：1）依法发包工程；2）依法向有关单位提供原始资料3）限制不合理的干预行为4）依法报审施工图设计文件5）依法实行工程监理6）依法办理工程质量监督手续7）依法保障建筑材料等符合要求8）依法进行装修工程9）建设单位质量违法行为应承担的法律责任。93、建设工程竣工验收应当具备条件1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容2）有完整的技术档案和施工管理资料3）有工程使用的主要材料、建筑构配件和设备的进场试验报告4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格后，方可交付使用。

94、施工单位应提交的档案资料1）工程技术档案资料2）工程质量保证资料3）工程检验评定资料4）竣工图等。

95工程质量保修书包括以下内容1）质量保修范围、质量保修期限、承诺质量保修责任。

96、建设工程的最低保修期限为：1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、为5年3）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期4）电气管线、给排管道、设备安装和装修工程2年。

1、民事纠纷分为两大类：一类是财产关系方面的民事纠纷，如合同纠纷、损害赔偿纠纷等；另一类是人身关系的民事纠纷，如名誉纠纷、继承权纠纷等。

2、行政机关易发生行政纠纷的具体行政行：行政许可、行政处罚、行政奖励、行政裁决。

3、民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解，调解的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解以及专业机构调解。仲裁调整范围仅限于民商事纠纷，具有自愿性、专业性、独立性、保密性、快捷性的特点，民事诉讼是由人民法院代表国家意志行使司法审判权，通过司法手段解决平等民事主体之间的纠纷，其基本特征是：公权性、程序性、强制性。

4、行政纠纷的法律解决途径主要有两种：行政复议和行政诉讼。

5、行政复议是公民、法人或其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，依法请求法定的行政复议机关审查该具体行政行为的合法性、适当性，该复议机关依照法定程序对该具体行政行为进行审查，并作出行政复议决定的法律制度。

6、行政诉讼是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关具体行政行为的合法性进行审查并依法裁判的法律制度。

7、地域管辖：一般地域管辖，通常实行“原告就被告”的原则，即以被告住所地作为确定管辖的标准；特殊地域管辖，是指以被告

第五篇：二级建造师法律法规及相关知识模拟试题

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1．下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，（）属于行政法规范畴。

A．中华人民共和国建筑法

B．建设工程安全生产管理条例

C．建造师执业资格制度暂行规定

D．建筑业企业资质等级标准

2．注册建造师有权（）。

A．超出聘用单位业务范围从事执业活动

B．在两个或两个以上单位受聘或执业

C．允许信得过的人以自己的名义从事执业活动

D．对本人执业活动进行解释和辩解

3．取得建造师执业资格证书的人员，以建造师名义执业的前提是（）。

A．按规定注册

B．按规定备案

C．受聘单位验证

D．主管部门审批

4．法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力即为法律关系的（）。

A．中止

B．终止

C．中断

D．暂停

5．没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由（）承担民事责任。

A．被代理人

B．代理人

C．行为人

D．法人

6．在债的发生根据中，引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。

A．合同

B．侵权行为

C．不当得利

D．无因管理

7．知识产权的权利主体依法享有独占使用智力成果的权利，他人不得侵犯。例如，未经专利人许可不得使用其专利就表现了专利权的（）。

A．专有性

B．私有性

C．归属性

D．持有性

8．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其（）的制度。

A．起诉权

B．胜诉权

C．申诉权

D．请求权

9．《合同法》第129条规定：“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为（）年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”

A．1

B．2 C．3

D．4

10．根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A．7日

B．10日

C．15日

D．1个月

11．对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的责令停止施工，并（）处以罚款。

A．对施工单位

B．对建设单位和施工单位

C．对建设单位

D．对建设单位或施工单位

12．某市进行工程监理检查，发现以下情况：甲监理单位是所监理工程的建设单位的下属公司；乙监理单位是所监理工程的施工单位的债务人；丙监理单位是所监理工程的构配件供应单位是同一集团公司；丁监理单位的董事长也是其所监理工程的材料供应单位的股东。根据《建设工程质量管理条例》，不会受到行政处罚的监理单位是（）。

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁

13．工程监理的主要内容可以概括为“三控制、三管理、一协调”，“三控制”是指建设工程监理对建设工程的（）、进度和质量进行控制。

A．成本

B．概算

C．预算

D．投资

14．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。如（）在确定中标结果之前就不可以公开。

A．评标委员会成员名单

B．投标邀请书

C．资格预审公告

D．招标活动的信息 15．某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是（）

A．评标委员会可以否决全部投标，招标人员应当重新招标 B．评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包 C．评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标 D．评价委员会必须否决全部投标，招认人可以直接发包

16．下列选项中，不可以做投标保证金的是（）。

A．现金

B．银行保函

C．银行汇票

D．担保单位的信用担保

17．甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，甲、乙、丙的资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（）的业务许可范围承揽工程。

A．甲

B．乙

C．丙

D．甲或丙

18．甲、乙两家工程承包公司组成联合体，共同投标一体育馆工程项目。由于时间紧迫，标书送出之后才商议签订联合投标协议。对此，评标委员会被审时应（）。

A．通知甲或乙补充联合投票协议

B．按废标处理

C．通知甲补充联合投标协议

D．通知甲和乙补充联合投标协议

19．关于共同投标协议，说法错误的是（）。

A．共同投标协议为将来在联合体内部为所承揽的各自的责任发生纠纷提供了解决的必要依据

B．没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标

C．共同协议应当在提交投标文件前十天提交招标人

D．联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任

20．某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020 万元，评标价1010 万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000 万元，与此对应的评标价为990 万元，则双方订立的合同价应为（）。

A．1020 万元

B．1010 万元

C．1000 万元

D．990 万元

21．联合体投标时，以联合体中牵头人的名义提交了投标保证金。该保证金对（）具有约束力。

A．联合体的牵头人

B．联合体各成员

C．招标单位

D．未支付保证金的其他成员

22．根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是（）。

A．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B．开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

C．开标由招标人主持，邀请部分投标人参加

D．开标时都应当当众予以拆封、宣读

23．建设工程招标投标是以订立建设工程合同为目的的民事活动。从合同法意义上讲，招标人发出的中标通知书是（）。

A．要约

B．要约邀请

C．承诺

D．承诺要约

24．在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（）

A．投标人主要负责人的近亲属 B．项目主管部门的人员 C．项目行政监督部门的人员

D．招标人代表 25．劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（）报告。

A．现场安全管理人员

B．专业监理工程师 C．发包人代表

D．建设工程安全生产监督站

26．我国《安全生产法》规定，从业人员在300人以下的、可以通过委托具有国家规定的相关专业技术人员提供安全生产管理服务的企业有（）。

A．矿山企业

B．水泥生产企业

C．建筑施工企业

D．危险物品生产企业 27．下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（）

A．施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人 B．专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责

C．专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查

D．装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员

28．我国《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理人员，应（）。

A．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B．保证本单位安全生产投入的有效实施

C．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

D．立即处理检查中发现的安全问题，不能处理的应及时报告本单位负责人

29．在建筑生产中最基本的安全管理制度是（）。

A．安全生产责任制度

B．安全生产检查制度

C．安全生产教育制度

D．安全生产培训制度

30．我国《安全生产法》规定，建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

A．县级以上人民政府

B．有关主管部门

C．行业协会

D．建设行政主管部门

31．工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，且情况严重的，应当（）。

A．要求施工单位整改

B．要求施工单位暂时停止施工

C．要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

D．及时向有关主管部门报告

32．下列属于工程监理单位安全责任的为（）。

A．保证安全生产投

B．审查安全技术措施或专项施工方案

C．对施工现场的安全生产负总责

D．对建设工程项目的安全施工负责

33．施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担。

A．总包方

B．建设方

C．分包方

D．责任方或按照合同约定执行

34．《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．7

B．14 C．15

D．28

35．施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的，则施工单位将被（）。

A．责令工程停工

B．责令限期改正

C．给予罚款

D．吊销营业资格

36．《建设工程安全生产管理条例》规定，由施工单位对达到一定规模的、危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，应当由（）签字后实施。

A．施工单位技术负责人、监理工程师

B．施工单位技术负责人、建设单位负责人

C．建设单位技术负责人、总监理工程师

D．施工单位技术负责人、总监理工程师

37．下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）。

A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B．原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证 C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废 D．未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证

38．依据《建设工程质量管理条例》的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是（）。

A．建设单位拨付工程款

B．施工单位实施隐蔽工程 C．商品混凝土应于基础工程

D．大型非标构件进行吊装

39．根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，下列关于最低保修期限的说法错误的是（）。

A．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的 合理使用年限 B．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏，为5年

C．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

D．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为3年

40．以下所描述的质量责任和义务中，不应由工程监理单位负责的是（）。

A．依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

B．选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

C．不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系

D．应对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，进行现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

41．下列社会关系中，（）属于我国劳动法调整的劳动关系。

A．施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系

B．劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系

C．家庭雇佣劳动关系

D．社会保险机构与劳动者之间的关系

42．根据《消防法》对工程建设中应采取的消防安全措施的规定，下列选项中（）不属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责。

A．制定消防安全制度

B．制定消防安全操作规程

C．组织防火检查，及时消除火灾隐患

D．建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度

43．施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（）

A．为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材 B．施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护

C．为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近D．在道路两旁施工时使用明火作业

44．王某应聘到某施工单位，双方于4 月15 日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3 个月，次日合同开始履行。7 月18 日，王某拟解除劳动合同，则（）

A．必须取得用人单位同意 B．口头通知用人单位即可

C．应提前30 日以书面形式通知用人单位

D．应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

45．工程法律责任的特殊构成要件是由（）法律责任的构成要件，是分别同一般要件共同构成的法律责任。

A．法律一般规定的 B．法律规定的C．法律特殊规定的 D．法律特别授权的46．下列关于建设工程文件归档的表述正确的是（）。

A．归档可以分阶段进行，也可以在单位或分部工程通过竣工验收前进行

B．勘察、设计单位应当在任务完成时，将各自形成的有关工程档案向城建档案馆归档

C．施工、监理单位应当在工程竣工验收后，将各自形成的有关工程档案向建设单位归档

D．凡设计、施工及监理单位需要归档的文件，应按国家有关规定单独立卷归档

47．某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（）。

A．建筑机械厂及时回涵，对要约提出非实质性变更 B．承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺

C．建筑机械厂发出承诺后，受到撤消该要约的通知 D．建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知

48．某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（）

A．要约内容不明确

B．要约人不特定 C．受要约人错误

D．无订立合同的意思表示 49．某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，但当承包商还未接到信函时，开发商就打电话通知对方取消该合同事宜，则开发商的行为属于（）。

A．要约的撤回

B．要约的失效

C．要约的撤销

D．要约的消灭 50．按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。

A．订立合同时履行地的政府定价

B．订立合同时履行地的市场价格

C．履行合同时履行地的政府定价

D．履行合同时履行地的市场价格

51．甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字．盖章后邮寄给乙签字．盖章。则该合同成立的时间为（）。

A．甲．乙达成合意时

B．甲签字．盖章时 C．乙收到合同书时

D．乙签字．盖章时

52．甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵帐。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（）。

A．有效

B．因乙超越经营范围而无效 C．因乙超越经营范围而效力待定

D．因乙超越经营范围而可撤消 53．根据《合同法》的规定，合同关系正常消灭的原因是（）。

A．合同撤销

B．合同履行

C．合同无效

D．合同解除

54．下列表述中，允许解除合同的情形是（）。

A．法定代表人变更

B．当事人一方发生合并、分立

C．由于不可抗力致使合同目的不能实现

D．当事人一方迟延履行主要义务

55．某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3 万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4 万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（）

A．10 万元

B．7 万元 C．6 万元

D．4 万元

56．在司法实践中，如果发生工程纠纷的当事人未达成仲裁协议，则解决纠纷的最终方式只能为（）。

A．诉讼

B．和解

C．调解

D．仲裁

57．施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）

A．双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

B．如果双方在申请仲裁后达成了和解协议。该和解协议即具有法律强制执行力 C．如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

D．如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行 58．在一起钢材买卖合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材厂家在互联网上发布的价目表下载并打印出，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。

A．书证

B．物证

C．视听资料

D．勘验笔录

59．赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼，以下说法正确的是（）。

A．此案应由中级人民法院管辖

B．此案应由赵某住所地人民法院管辖

C．此案应由周某住所地人民法管辖

D．此案应由周某租住房屋所在地人民法院管辖

60．根据《仲裁法》，以下关于仲裁的表述正确的是（）。

A．仲裁委员会是国家机关

B．限制民事行为能力人订立的仲裁协议效力待定 C．当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制

D．仲裁委员会是按照行政区划设立的

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选。本题不得分；少选。所选的每个选项得0．5分）

61．在我国的民法通则中，自然人包括（）。

A．公民

B．行为

C．外国人

D．无国籍的人 E．专业技术人员

62．代理的种类有（）。

A．委托代理

B．邀请代理

C．约定代理

D．法定代理 E．指定代理

63．某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（）。

A．投标人在投标有效期内撤回投标文件 B．投标人在开标前撤回投标文件 C．中标人拒绝提交履约保证金

D．投标人拒绝招标人延长投标有效期要求 E．中标人拒绝签订合同

64．某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（）。

A．减少一名招标人代表，专家不再增加

B．减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 C．不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 D．不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家 E．不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家

65．某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议，该协议应明确的内容有（）。

A．各自应负责的安全生产管理范围 B．各自应尽的安全生产管理职责 C．各自应采取的安全措施

D．指定兼职安全生产管理人员进行磋商 E．双方的安全责任由总承包单位确定 66．总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主题结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（）。

A．总承包单位对施工现场的安全生产总责

B．专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C．总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任 D．专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任 E．分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

67．某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程的工程监理的说法，正确的有（）。

A．该工程必须实行监理

B．建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理 C．监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理 D．监理单位不得与设备供应单位有隶属关系

E．监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场

68．《工程建设项目施工招标投标管理办法》中规定的无效投标文件包括（）。

A．未按规定的格式填写

B．在一份投标文件中对同一招标项目报有多个报价的C．投标人名称与资格预审时不一致的

D．无法定代表人盖章，只有单位盖章和法定代表人授权的代理人签字的E．无单位盖章的

69．甲．乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有（）

A．甲假借订立合同，恶意进行磋商 B．甲恶意进行磋商，给乙造成损失 C．乙隐瞒其资质的真实情况

D．甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失 E．乙未尽保密义务，给甲造成损失

70．施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A 型钢材误写为买B 型钢材，则施工单位（）

A．只能按购买A 型钢材履行合同 B．应按效力待定处理该合同 C．可以要求变更为按购买 D．可以要求撤消该合同 E．可以要求确认该合同无效 71．根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有（）

A．发生泥石流将拟建工厂选址覆盖

B．由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C．建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

D．施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E．施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员

72．李某想张某借款1 万元，一直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口头答应给付15 万元。李某家属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付。则下列关于张某行使代位权的说法中，错误的有（）。

A．张某可以李某的名义对施工单位行使代位权 B．张某可以自己的名义对施工单位行使代位权 C．因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权

D．因该借款对张某没有造成太大伤害，故不得行使代位权 E．因该赔款的专属性，故张某不能行使代位权

73．违约责任是违反合同的民事责任的简称，它应在（）的情况下承担民事责任。

A．合同当事人一方不履行合同义务

B．履行合同义务不符合合同约定

C．当事人一方明确表示其在履行期到来后将不履行合同

D．当事人一方用行为表明在履行期到来后将不可能履行

E．合同当事人一方延迟履行合同义务

74．某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有（）

A．买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任 B．买方可要求推土机生产厂承担违约责任

C．买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任

D．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理

E．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半 75．下列有关建设项目环境影响评价的叙述中，正确的有（）。

A．建设项目环境影响评价的义务主体是建设单位

B．建设项目环境影响评价文件未经建设单位审批，不得开工建设

C．建设项目的环境影响评价文件自批准之日起，有效期为5年

D．在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，环境保护主 管部门应当组织环境影响的后评价

E．环境保护行政主管部门应当对建设项目施工过程中产生的环境影响进行跟踪检查

76．根据《劳动法》，劳动者有下列（）情形之一的，用人单位可随时解除劳动合同。

A．在试用期间被证明不符合录用条件

B．严重失职，对用人单位利益造成重大损害的

C．劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作

D．劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作

E．被依法追究刑事责任

77．依《合同法》第79条的规定，限制债权转让的情形包括（）。

A．合同性质

B．当事人约定 C．标的的大小

D．合同形式

E．法律规定

78．下列关于仲裁与诉讼特点的表述正确的有（）。

A．仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格

B．仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外 C．仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制

D．仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定 E．仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式

79．在以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中，能够做为证据的是（）。

A．工程图纸

B．造价鉴定

C．律师辩论

D．被告人弟弟的证言

E．偷拍的谈判录像 80．建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某装业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（）。

A．仅可起诉甲

B．不能起诉丙 C．仅可起诉乙

D．可单独起诉甲 E．可起诉甲、乙、丙共同被告

参 考 答 案

一、单项选择题

1．B2．D3．A4．B5．C6．A7．A8．B9．Dl0．D

11．B12．A13．A14．A15．A16．D17．C18．B19．C20．A 21．B22．C23．C24．D25．B26．B27．B28．D29．A30．B 31．C32．B33．D34．C35．B36．D37．B38．A39．D40．D 41．B42．D43．D44．C45．C46．D47．B48．C49．A50．B 51．D52．A53．B54．C55．B56．A57．D58．A59．D60．C

二、多项选择题

61．ACD62．ADE 63.ABCE 64.BD 65.ABCD 66.ABDE 67.ADE 68．ABCE69．ACDE 70.CD 71．AB 72．AB 73．ABE74．ABCE

75．AC76．ABE77．ABE78．ABC 79．ABDE80．DE