第一篇：工程劳务协议书

模板工程劳务协议书

甲方:

项目部

乙方:

施工班组

甲方承接的 工程，现委托乙方施工 分项工程，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就 内部劳务事项经协商一致，订立本工程模板工程内部集体劳务协议书。

一、劳务工作对象及内容

工程名称： 工程地点： 工程内容：

承包范围：以工程现场划分的图纸为准，具体工作内容如下：

1、模板工程中全部工作内容；

2、进场模板材、周转材料的卸车、人工倒运、吊运，码放到指定位置，以及使用完毕后所有材料的分类整齐堆放；所使用的机械安装就位；

3、配模、支模、拆模、模板的清理、刷油（或脱模剂）；模板的改制、修理、修补、以及周转次数较多后局部或全部的重新配制；贴胶带、泡沫胶带，拆模后胶带的清理和铲除，以及由于未贴胶带或模板与墙柱面未加固好产生漏浆污染的柱、墙面铲除和清理；

4、柱、梁、板、墙预留洞口的配、支、拆模，施工缝、后浇带、止水带的配、支、拆模及清理、钢丝网的安装；

5、乙方施工范围内的清理，包括模板清理、支模及拆模后作业面的清理，垃圾

清运到楼下现场指定地，以及支模、拆模后剩余材料、废料分类分别堆放到楼下现场指定地点，并堆放整齐；

6、所使用的机械设备、电箱、电缆、工具、用具的养护、保管、回收；

7、与本分项工程有关的其它工作内容。

二、文明施工

模板加工区、乙方物料堆放区、生活区、施工造成的污染区，均需及时清理、工完料净。具体工作内容如下：

1、支模及拆模后清理闲置周转材料、消耗材料（如钢管、扣件、U型卡、模板、电线、电箱、铁钉、铁丝等）整齐堆放到指定地点或退回至仓库，并把清扫的垃圾运至楼下指定地点；

2、加工场、作业区日做日清工完料净（如锯末、刨花等）；

3、宿舍内必须每天打扫，被子、衣服常洗并折叠整齐，鞋子、工具整齐放置在进门看不到的地方，保证宿舍内整齐、整洁，指定值班表轮流值班；碗、筷、日常生活用品必须放在生活柜内并摆放整齐，保持室内清洁卫生，生活垃圾必须倒入桶内，不乱倒水，不随地大小便，保证宿舍区文明和良好的生活环境；

4、现场文明如达不到上述要求发现一处(次)罚款50元，甲方另派人员进行整理、打扫时，工资另从乙方人工费中扣除(每小时6元)。

三、安全施工

1、乙方应严格执行甲方及总包单位的各项安全规章制度；

2、乙方必须严格按工程建设有关安全生产管理标准、规范及安全技术交底施工，并对本队(或班组)在施工现场的作业人员进行安全教育和安全技术交底，随

时接受行业主管部门、建设单位、监理单位、总包单位及甲方安全检查人员的监督检查，主动采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。由于乙方安全措施不力，不按安全交底和安全操作规程操作造成事故的，责任和因此而发生的费用由乙方承担；

3、乙方必须符合甲方对工程施工的用工要求，有下列情况之一的不得在现场施工：

1）有传染病、心脏病、高血压、身体有缺陷的，及其它不能适应建筑施工生产疾病的；

2）年龄不在18-55岁之间的； 3）无个人简历及身份证的； 4）无完全民事权利能力的；

5）不能履行劳动义务和法律法规禁止使用的；

如果乙方隐瞒，所造成的一切经济损失均由乙方承担，并追究乙方的法律责任；

4、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用；

5、乙方不得随意拆除安全防护设施，如确应施工需要拆除时，必须提前申请并得到甲方的书面同意批准。擅自拆除安全防护设施的每次罚款300元；因此出现安全事故造成严重后果的追究乙方责任，并承担一切经济费用；

6、乙方进入施工现场必须戴好安全帽，未戴好安全帽每次罚款20元；高空作业必须系好安全带，且高挂低用，不系或未系好每次罚款50元；

7、事故处理：

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，同时配合甲方按国家有关法律、行政法规及甲方相关规定对事故进行妥善处理。

四、工程质量与验收

1、执行国家建筑工程施工质量验收统一标准，根据国家验收规范，经甲方、总包单位、监理单位、建设单位质检验收，达到合格标准；

2、乙方施工范围内因乙方原因工程质量达不到约定质量标准，由乙方承担违约责任，乙方按每平方模板10元结算，如局部达不到双方约定的质量标准，由甲方协助处理，费用全部由乙方承担，其中材料费按赔偿总包单位材料费总价，人工费按每小时10元计算；对工程质量的评定有争议时，工程质量的最终确定以当地质量监督站验收为准；

3、乙方应认真按照有关建设工程标准、规范和施工图纸、技术交底要求以及甲方根据协议发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件；

4、乙方必须进行自检并做好记录以备检查，自检达到要求后通知甲方验收，甲方验收两次还达不到要求时，对乙方进行处罚50-200元；甲方下达的整改通知，乙方应及时进行整改，如不整改或应付了事或两次整改未通过验收时，将对乙方重罚200-1000元，甲方有权另派人员进行整改，费用由乙方另行承担(每人每小时20元)；确因乙方人员素质差、技术水平低，工程质量达不到要求，甲方有权辞退乙方，乙方所完成的工作量按85％结算，不补贴其它任何费用。甲方的验收仅为抽检，乙方施工部位有不合格需凿除或修补时，发生的人工费由乙方承担；

5、施工中如发生变更，甲方应提前12小时以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应的图纸和说明，所增加的工程量乙方必须施工，按合同单价结算；

6、乙方通知甲方验收应随叫随到，如甲方应验收不及时等原因影响乙方施工而造成误工，甲方应给予签证补贴误工费；

7、乙方支、拆模后必须对作业面及时清理，乙方必须对漏浆造成污染的柱、墙及地面进行清理；如由甲方清理按10元/小时从乙方结算中扣除；

8、如墙、柱、梁内有锯末等杂物，造成质量缺陷需修正时按实际发生费用的两倍扣除乙方，乙方支模时模板与砼面应安装紧密，由于乙方修补、加固不严等原因造成阳角模板与砼面漏浆等所修补及清理的人工由乙方承担，按10元/小时从乙方结算中扣除；

9、由于乙方模板鼓模造成的剔凿、修补人工由乙方承担，按鼓模1cm以内50元/㎡；鼓模 1-2㎝ 100元/㎡；鼓模2-4㎝ 150元/㎡； 鼓模4㎝以上 260元/㎡从乙方结算中扣除；由于乙方垂直、平整度达不到要求，装饰时因超厚需要剔凿的按80元/㎡从乙方结算中扣除；

10、以上从乙方结算中扣除的费用在每一层拆模后一周内书面通知乙方，在当月工程款中或领生活费时扣除（以平均每人每月不少于800元生活费为原则）。

11、由于乙方原因在工程施工质量中被总包、监理等单位处罚，其费用均由乙方承担。

五、工期

乙方应根据甲方的进度计划和安排的作业面合理安排施工人数，乙方必

须保质、保量、保工程进度，否则甲方有权辞退乙方或减少乙方施工作业面，如乙方在某施工段规定的计划内不能完成，甲方有权另行指派队伍施工，其费用按每人每小时20元计算从乙方结算中扣除；

六、双方权利和义务

1、甲方义务

1.1、负责编制施工组织设计,制定各项管理目标,组织编制年季、月、周施工计划,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量检测、实验的控制、监督、检查和验收；

1.2、负责工程定位、放线，组织图纸会审，组织三检、报分部（项）验收；负责将技术交底和安全交底交底到乙方施工集体(或班组)受权委托的负责人； 1.3、按时提供图纸，及时交付应供应材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

1.4、按协议约定向乙方支付劳动报酬；负责与总包人、监理、设计及有关部门的联系，协调现场工作关系；

1.5、提供给乙方施工人员生产、生活所需的宿舍、床、人力车、安全带等，安全帽统一由甲方配发，工程结束后按时归还，破损、污染严重等不能继续使用的按原价赔偿，从乙方结算中扣除；

1.6、增加合同范围外工程量、图纸变更、非分包队责任的返工、零星用工等按甲方制度给予办理签证。零星用工当天签证，其他签证在增加的分项工程验收合格后两天内签证，延期不予签证。

2、乙方义务

2.1、对本协议劳务施工范围内的工程质量向甲方负责，自觉遵守法律法规及有

关规章制度；根据甲方的技术交底、安全交底，由乙方施工集体(或班组)受权委托的负责人向本集体(或班组)的施工人员进行交底；

2.2、乙方根据甲方施工进度计划的要求，合理安排组织劳动力，组织具有相应资格的熟练工人投入工作；

2.3、严格按照设计图纸、施工验收规范精心组织施工，确保质量达到优良标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；

2.4、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；

2.5、加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；严禁无证操作机械设备；严禁对电缆电线乱接乱挂，需要接电必须找现场电工；违反本制度造成的一切后果责任自负 2.6、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的经济损失及各种罚款，并承担全部责任；

2.7、因工程工期紧，只要有工作面乙方必须加班，乙方必须服从，并且加班出勤率不得少于能施工人数的80％，否则甲方有权对乙方进行罚款100-500元，甲方有权另派队伍施工，按合同价的2倍从乙方结算中扣除；如不加班影响某一施工段进度的每一次罚款1000元；

2.8、服从甲方及其它管理部门的指挥，自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；随时检查其设备是否正常运行、材料保管是否妥善、操作人员的有效证件、上岗证是否佩戴等情况；与现场其他单位协调配合，从大局出发，顾全大局； 2.9、按甲方统一规划堆放材料、机具，搞好生活区的卫生管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

2.10、自带手持工具、米尺、线垂、手提木工机械、电钻、拖线插头、插座、移动电缆等；

2.11、参加甲方组织和应甲方要求参与的各类会议。

2.12、农忙季节不得停工或放假，因农忙原因造成人员不足甲方有权组织人员施工，人工费按150元/人.天计算从乙方工程款中扣除。

七、材料管理

1、竹胶板、木材在配模、支模过程中首先经计算、选料、测量然后才能锯料，要量才而用，不能随意截料，需要配模下料的竹胶模板首先要经批准，发现大材小用、乱截乱锯按材料到场价的3倍扣罚；用方木生火取暖发现一次罚款300元；

2、在拆模工程中要轻拆轻放、如硬撬硬砸发生的模板损坏由乙方按成品价赔偿，对模板在使用过程中发生的损坏修补由乙方负责；

3、使用完毕的各种材料堆放到场内指定位置，分类码放整齐；

4、低值易耗品的使用遵守以旧换新的原则，如扫帚、凿子、锹、机械配件、砂轮片等；严禁拆解扣件螺母，扣件螺母不得用于穿墙螺栓上，否则发现一只扣罚5元；

5、严格执行甲方的领用料、以旧换新等材料管理制度；如乙方有浪费、不回收等现象，发现一次(处)扣罚50元，领用的螺母最后工程完成回收率不得少于90％，用量为一次投入量的105％，螺杆用量为一次投入量的105％，3形卡用量为一次投入量的105％，最后工程完成回收率不得少于95％，超用量领用料及少于回收率的费用由乙方承担；如不能使用时可申请以旧换新，钢钉、铁丝的用量执行内部定额规定。

6、正确合理使用机械设备，机械设备经设备部鉴定属人为使用不当造成损坏维修费用由使用人承担，并承担相应的经济损失；

八、人工费的支付与结算

1、根据工程施工现场翻样施工图和施工范围确认单，按模板与砼的接触面积计算工程量，地下室±000以下： 元/㎡；±000以上： 元/㎡；二次结构：

元/㎡；零星用工执行甲方内部货币定额。

2、上述综合价格，协议第一条工作内容承包范围中第1-7项未列单价的分项工作均已包括在上述综合价格内。

3、上述价格中已包括社会基本保险费、医疗保险费、暂住证费、旅车费、往返工地降效费、法定节假日、休假日、每天超过8小时作业的加班工资及加班工资增加费，以及乙方的人工费、误工费、管理费、利润和达到协议中要求的质量、进度、安全文明所发生的一切费用，甲方给予办理社会基本保险费、暂住证、技能证等时从乙方结算人工费中扣除；

4、如由乙方责任发生公伤事故，所发生的医疗医药费、住院费、误工费、出院后的生活补贴费、以及其它一次性补贴费，30000元以内由乙方全部承担；超过30000元，乙方承担30000元后，其余部分乙方承担50％，甲方承担50％；甲方给予超支付的费用从乙方结算中扣除。

5、施工范围及质量、安全确认单必须由工长、生产经理、技术员、安全员、仓库保管员签字，对乙方的施工范围、质量、安全、文明，材料工具领用、退还等上述人员必须作出肯定明确的签署意见；

6、乙方向甲方提交总工程量报告的时间:主体结构完成或甲方要求乙方退场后

十天内，二十五天内结算完；

7、人工费的支付: 乙方自带生活费一个月，第二个月月底前开始发每人每月基本工资800元，工程主体结构(或所施工部位)完工验收达到协议约定标准并结算完后一个月内视甲方收款情况付至结算款的50～60％，余款农历年底前结清，跨年度工程农历年底前付至结算款的95%，余款并入年后结算；

8、与主体工程直接有关的变更等零星工作，能形成实物工作量的按协议单价结算，不能形成实物工作量的按零星用工执行甲方内部货币定额；

9、甲方要求退场的班组未拆模部分按25％从乙方结算中扣除，乙方中度自行退场的未拆模部分按30％从乙方结算中扣除；跨年度未拆模部分暂扣30％，合入年后工作量一并结算；

10、本工程施工过程中难免有材料供应不及时或应特殊情况没有完成进度计划等现象，如造成乙方误工，甲方不给予补贴任何费用，该费用已包括在协议价格内；停误工连续一星期以上，补贴每人每天20元，或进行结算；

11、二次结构中的模板工程乙方必须施工，否则乙方所支模板扣除0.5元/m2。

九、其它

1、乙方工作范围内未按合同要求完成的工作（如清理等）除合同中有规定外由甲方施工时按10元/小时从乙方工程款中扣除；

2、由于乙方原因在文明施工、安全施工、工程质量、材料管理中被总包、监理等单位处罚，其费用均由乙方承担。

3、甲方要求退场的班组，乙方不得无理纠缠；甲方不给予任何补贴，甲方有权另行确定施工队伍；

4、乙方以集体形式与甲方签定劳务合同，实行计件工资制，以计件形式结算工

资保酬，合同期限内每年农历春节前结算一次，年度结算前每月发基本工资，结算余款农历年底前一次性支付或按合同约定支付；

5、乙方集体推荐—名委托代理人（负责人），签署受权委托书，乙方班组（集体）内所有施工人员必须签字，委托代理人全权代表乙方签订及覆行劳务合同和工程劳务结算，全权代表乙方管理本班组（集体）的施工质量、进度、安全文明、后勤事务、劳务纠纷等一切事宜，乙方班组（集体）内的其它人员不得与甲方、总包、监理、建设单位建立工作关系，不得与甲方、总包、监理单位、建设单位为劳务工资等进行纠缠。乙方委托代理人与本班组（集体）内的施工人员签定劳务协议，明确个人的工资保酬等劳务事宜；当乙方委托代理人与本班组（集体）内的施工人员发生工资分配纠纷等情况时，甲方有权进行直接分配处理，所分配的工资或其它费用从乙方结算款中扣除；

6、乙方不得私自在宿舍内做饭炒菜，发现一次罚款50元，并没收灶具等用具，被总包或其它部门处罚的，其罚款由乙方另行承担；

7、乙方不得因劳务纠纷等事宜中途停工，不论乙方有理与否应及时与甲方协商，协商不成由当地劳动部门仲裁或申诉，如停工乙方赔偿甲方每天3000元的经济损失；因乙方原因中途退场，除赔偿甲方经济损失外，乙方的工作量按乙方所完成人工费总额的85％结算；

8、乙方应严格遵守国家法律法规，严禁赌博、嫖娼等违法行为，一经发现报执法部门处理，一切责任及处罚费用由乙方承担；偷窃工地材料及其它物品发现一次扣罚500～2000元，情节严重报送行政执法机关处理；

9、所有涉及安全、质量、文明施工的奖罚处理由办公室两天内在现场报栏通报；

10、本协议待乙方集体推荐的一名委托代理人的受权委托书与本协议全部签字

后开始生效；协议签订之日乙方缴纳覆约保证金5000元，在进场2周后三天内退还。

11、未尽事宜另行协商。

甲方： 乙方：

2010年

日

月

第二篇：工程劳务转让协议书

工程劳务转让协议书

转出方（甲方）：承接方（乙方）：

本着公正、真实、自愿的原则，甲、乙双方就合同段桩基础工程施工转让一事达成如下协议：

一、二、转让工程所在地点：。

三、转让工程内容：以甲方与段项目经理部签订的合同所确立的工作内容为准。

四、转让工程数量：以甲方与合同段项目经理部签订的合同所确定的工程总量为转让工程量。

五、甲乙双方的责任界定。

（一）甲方责任：

1、甲方自行处理好与地方的各种社会债权债务，乙方不对甲方遗留的任何地方债务负责。

2、甲方自觉将其与合同段项目经理部签订的工程劳务合同及其前期完成的相关资料移交给乙方。

3、甲方在乙方办理好转接手续之后，协助乙方做好工人队伍的思想工作，以便平稳过渡。

（二）乙方职责

1、乙方将甲方交给

理部桥梁桩基建设保证金￥元人民币（整）

以及甲方在此之前为本工程产生的一切费用共计：元（大写：条件接收甲方为完成本工程所购买的工程机具。

2、乙方继续保留甲方原有的续正常工作。钢筋制作队伍是否继续保留由乙方自行决定，如不继续留用，乙方则应妥善处理好与钢筋队伍的关系并及时结清他们前期完成的工程量的劳务费。

3、自该协议签订之日起，乙方即开始对本工程实施独立

自主的经营管理，甲方不得再参与干涉乙方的管理工作。

4、在此后的经营过程中，乙方应自觉的服从项目部、监

理单位、业主的监督检查与管理，自觉协调好各方面的关系。自觉按照甲方与与有限公司签订的劳务合同条款的相关规定办事。自觉处理好地方关系，以及与自己所属农民工的关系。对于乙方因经营管理不善而产生的任何纠纷，甲方概不负责。

5、乙方独立的与项目部进行计量、计价、结算，并保证

按时与农民工办理结算手续，及时支付农民工工资，如由此发生的纠纷概由乙方自已负责。

6、乙方应严格保证工程质量，保证工程进度，保证文明

施工，对乙方因此而得到的一切奖励与处罚，甲方概不参与分享，也不负任何责任，均由乙方承担。

7、乙方应加强安全教育与管理，对于乙方及其所有人员在工程施工、生活住行中产生的一切伤亡安全事故以及因之而产生的一切费用均由乙方全权负责，概与甲方无关。

8、因甲方前期为本工程奔走操劳、煞费苦心，且已完成了相应的工作量，乙方根据实情酌情补偿甲方辛苦费元 甲方前期完成的工作量一律转交乙方计量，计价。甲方不享受其中的利润，同时乙方必须保证在计量计价后全权负责对现有农民工前期的劳动成果进行兑现支付。

六、此协议一式叁份，甲、乙双方与证明人各执一份，自双方签字之日起生效。

转出方（甲方）：承接方（乙方）：身份证号：身份证号：年月日年月日

证 明 人：

身份证号：年月日

第三篇：工程劳务合同协议书

劳务合作协议书

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

甲方为加强对施工劳务队伍的管理，充分调动全体施工人员的积极性，减少材料浪费，以保证工程质量、施工安全、工程进度达到业主的要求和预期目标。根据国家有关法律法规和甲方有关规章制度，经过充分协商签订本协议，双方必须严格履行。第一条 工程范围与工期

1、分项工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：隧道明洞工程、洞口工程、洞身开挖、洞身衬砌、防排水、隧道路面、装修、辅助施工措施、施工便道的修筑与维护等。

4、工期：开工日期： 年 月 日

完工日期： 年 月 日 合同工期应达到业主调整的施工计划。

第二条 合作方式与材料、机械供应

1、合作方式为劳务承包形式，乙方应当亲自完成所承担工程的所有劳务工作。乙方承担的劳务项目，不得再行分包。

2、施工所用的大宗材料、地方材料由甲方向乙方供应，乙方设专人向甲方办理限额领料手续，并按乙方实际领用数量以价拨形式在乙方结算款中扣除费用。乙方应提前一个星期向甲方报材料计划，对于远距离材料应提前一个月报材料计划，以便提前采购。甲方向乙方供应的材料应当合格，并保证及时、足额供应材料，并收取0.8%的管理费。

3、除施工主要材料外，其他施工设备、机具、周转材料、施工辅助材料、零星材料在甲方的主导下由乙方自行采购或租赁，甲方对施工质量、施工进度进行监督、把关。但甲方的监督、把关不得代替和减轻乙方因其选用不合格材料、设备所造成的损失和责任。

甲方代表：

乙方代表：

4、乙方材料采购与管理工程应安排专人负责，服从甲方材料主管的领导。所有材料一经领取或签收，由乙方负责保管，如有损失由乙方承担。

5、乙方的机械设备数量、规格应符合甲方的要求，其《乙方人员清单》及《乙方设备清单》作为本协议的附件，如未按甲方要求调进设备，在甲方书面通知后仍未进场，按每台每天5000元承担违约责任。第三条 工程质量

1、本协议工程按国家现行颁发的施工技术规范、质量检验评定标准和业主招标文件中有关规定组织验收。

2、本协议工程在施工过程中，乙方应严格按照国家现行颁发的施工技术规范、业主招标文件技术规范、施工图纸、业主、监理、甲方的规定和要求进行施工。

3、必须按甲方、业主和监理有关规定提供自购材料和设备的质量合格证、出厂证明书、进行检验并经甲方报监理、业主批准同意后方可用于工程上。

4、施工过程中由于乙方原因造成的隧道超挖、超填导致工程质量问题或由此增加的费用，均由乙方承担。

5、乙方对施工中出现的质量缺陷或不合格项目，不得隐瞒及自行处理，必须立即报告甲方，并按业主、监理工程师和甲方质检工程师的意见进行处理，直到验收合格为止，其返工费用由乙方自行负责。如乙方整改不力，整改项目质量达不到业主、监理工程师和甲方质检人员的处理要求，甲方有权单方面解除合同，勒令乙方退场,并按乙方实际完成工程量的80%结算，其余20%及押金作为乙方的违约金赔偿给甲方,所引起的一切责任及经济损失由乙方承担。

6、在工程施工期间的任何时候（即使是经过验收并计量后），因任何方式（包括政府质量监督部门、业主、监理工程师或甲方组织的各类检查）发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须负责自费返工并承担由此产生的各项罚款和损失。

甲方代表：

乙方代表：

7、甲方每收到政府质量监督部门、业主、监理工程师一份针对乙方施工段的返工指令，乙方须承担违约金1000元，每收到一份停工指令，须承担违约金5000元。另外，在甲方例行检查过程中，如发现乙方存在质量问题，要求乙方整改，而乙方未能及时整改时，每次承担违约金500元。以上违约金均以甲方质检部开具、经总工程师签署的罚款单为依据，从乙方工程款中扣除，不论乙方是否签字认可，该罚款单都有效。

8、施工中乙方要特别注意石方爆破技术和规范要求，因爆破对当地居民生活造成的影响和损失，其费用由乙方自行负责。第四条 安全生产，协调和环境保护

1、甲方对乙方承担的劳务工作要做安全交底，提出明确的安全要求，并对安全施工情况进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，按甲方要求配备必要的安全设施，并经检查合格后方可进行施工，乙方在施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方自行负责。

2、乙方必须按照甲方要求为乙方所有人员提供必要的，符合质量要求的劳动保护用品，并为乙方所有人员购买人身意外伤害保险，甲方统一购买其费用由乙方负担。购买的人身意外伤害保险单据存甲方处备案。

3、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，其损失及相关责任由乙方自行负责。

4、乙方必须配备专职安检人员，保证安全施工，施工期间做到无重大施工责任事故、无重大车伤事故以及无爆炸、火灾事故，轻伤一年内不超过一起。

5、乙方申报购用爆破材料必须提供爆破施工方案、爆破材料计划用量、爆破员证，并承担相应费用，甲方给予必要协调，乙方所需爆破材料由甲方统一采购，乙方调拨使用。

6、乙方必须严格按照爆破器材使用，加工，使用和退库制度做好爆破器材管理，坚决杜绝爆破器材外流炸药，火工产品必须严格按照甲方领用甲方代表：

乙方代表： 制度执行，严禁丢失或私自转让上述危险品，严禁将其用于非本协议工程以外的其他任何作业。否则，一切后果自负。

7、乙方范围内施工矛盾协调必须积极主动，正确处理好同当地老百姓、上级主管单位的关系，保证工程正常进行，一切费用自负。

8、施工现场设备、料具要分类停放，必须设立醒目的施工标志牌和材料标识牌，并达到整治的标准；必要时甲方统一制作各类标示牌，乙方办理领用手续使用，其费用由乙方承担。

9、乙方应当采取切实措施，搞好环境保护：保证噪音、污水排放量不高于国家标准；保证施工废渣回填绿化率达到100%。第五条 工程进度

1、乙方承担的劳务任务应按项目部的计划安排执行，每月工程进度达到计划要求，并在总工期内如期完成分项工程。

2、乙方应按甲方要求配备足够的熟练的施工人员，保证施工进度，甲方从每个月的进度计划款中拿出0.5%做为奖励基金，乙方完成甲方的进度计划则支付0.5%的奖励基金，乙方超额完成进度计划则给予奖励，否则，甲方从月进度款中扣除1%的奖励基金。如乙方连续两个月达不到项目部施工计划80%的工程量，甲方有权单方解除本合同，并按合同劳务单价的80%进行结算。

第六条 工程管理与现场管理

1、甲方有权对本项目的工程质量、安全、进度、施工技术、物资采购及与本工程相关的所有事项进行全面的管理、控制与监督，制定有关规章制度与管理办法及保证措施。但甲方的管理、控制与监督不得代替和减轻乙方自身的管理、控制与监督责任。

2、甲乙双方人员必须严格遵守项目部制定的各项管理制度，在甲方的统一安排下进行施工，有关计划、材料供应等工作应密切配合，保证施工顺利进行。

3、甲方制定周密的施工组织计划，做好技术交底，并派出工程技术人甲方代表：

乙方代表： 员现场指导乙方的劳务施工。

4、乙方应当加强对施工人员的教育，教育和引导施工人员遵纪守法、安全生产和爱护公私财产。如乙方施工人员违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要的措施予以制止，乙方应承担因施工人员违反法律法规、公司管理制度而造成的法律责任，赔偿经济损失。

5、乙方施工现场负责人负责现场施工管理和办理劳务结算等与本劳务工程一切相关事宜，材料员负责办理领料手续。

6、乙方现场负责人不得擅自离开工地，每月在工地时间不得少于22天，离开时必须向甲方负责人请假，不经甲方同意不得更换，每更换一次需向甲方交纳1万元的保证金，新进人员必须经甲方同意，并报甲方备案，甲方抽查乙方负责人不在现场，每次罚1000元。

7、乙方在施工过程中应当注意保护劳务作业中发现的古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品，以及国家和其他第三方的其他财产。由于乙方的原因造成第三方人身和财产损害的，由乙方自行负责；第三方造成乙方损失的，由乙方向第三方索赔，但甲方应当在职责范围内协助乙方。

8、乙方的驻地建设，必须达到一定规模，自备交通工具及一套办公设备，挂宣传标语和各项施工牌，以维护甲方的整体形象。乙方的现场布臵。如乙方不执行或达不到标准，甲方负责进行购买、配臵，并从乙方当月工程支付款中扣除，作为最终结算凭证。

9、乙方平时施工应严格按规范操作，修整好施工现场及施工便道，为了迎接业主等上级单位检查整理形象，所涉用的费用由乙方负责。如乙方不按要求修整施工现场，甲方有权从其它施工队租调人员、设备修整施工现场，所花费的费用从乙方当月工程支付款中扣除，作为最终结算凭证。

10、乙方每天必须将现场施工人员及设备动态情况报甲方现场施工管理人员，以便甲方及时掌握工地动态，如超过二天不及时报告，将对乙方处以500元每天的处罚。

甲方代表：

乙方代表： 第七条 劳务费结算与支付

1、乙方的劳务费按本条第2款确认的数量乘以双方在本合同签订的附后对应项目单价计算，本合同单价为综合单价，相应单价按业主招标文件计量规则执行。本合同价款为固定价格，合同价款不再调整，附后《劳务价格表》中的劳务单价包括了实施和完成工程所需的施工准备劳务费（队伍调迁、施工准备）、施工劳务费、生活费，包括乙方履行本劳务协议所承担的责任的所有费用。如果工程变更，数量以甲、乙双方实测的数量为准，合同有的项目按合同单价，没有的项目双方按现行《公路工程预算定额》为依据协商确定单价，但最终单价不能超过业主审批单价的87%。超出《劳务价格表》需由甲方支付的项目，施工前必须向甲方书面报告，施工中通知甲方签认，月结算告知甲方，否则不予结算。

2、乙方结算工程数量的确认：以甲、乙双方共同现场实测的工程量为结算依据，业主计量数据与乙方无关。乙方每完成一项工作，特别是隐蔽工程必须在覆盖前通知甲方到现场并经甲方工程管理人员、主管工程副经理签字与乙方共同确认数量，作为结算依据，否则该数量不予结算。土石方数量以进场前双方联测签认的数量为结算依据。

3、乙方结算的工程量范围与方法按劳务费清单进行。

4、乙方应当自行筹集并垫付相当于劳务费总量的25%的自有资金。在完成分项工程25%工程量后，甲乙双方开始每月进行一次结算，结算数量为双方确认的数量（即甲乙双方的内部计量数）。乙方应做好准备工作，配合甲方结算完成工程量，乙方找相关人员签字确认后，交到合约部汇总交财务作为乙方支付的依据。对于结算漏项乙方应及时提出，如超过六个月都未提出的漏项所涉及的费用由乙方自负。

5、乙方所需的主要材料、油料、设备租赁费经乙方认可后由经理部统一付款。统一建立民工工资卡，民工工资由乙方造表、造册，项目经理部统一发放。但需由项目部代付的总费用不得超过乙方完成费用总和，超出部分由乙方自负。

甲方代表：

乙方代表：

6、甲方根据已经结算的劳务费，扣除由甲方代乙方支付的民工工资、主要材料、油料以及设备租赁费等一切费用后，剩余劳务费由甲方收到相应工程款项后支付给乙方，但当月直接支付给乙方的现金金额最高不超过当期结算价款的15%，该费用仅限于用于乙方民工的生活费、辅助材料费、零星材料费。

7、尚未支付给乙方的劳务费余款扣除按劳务费总和5%计算的质量保证金后,由甲方在工程交工验收后一次性支付给乙方。质量保证金在工程缺陷修复责任期满后且业主将质量保证金退还给甲方时，由甲方根据乙方修复情况退还给乙方。

8、税金归属：本合同价格含税收，乙方需负责完成此工程所需上缴的一切税金，税金由甲方在劳务费中代扣。

9、甲方有权对甲方支付给乙方的劳务费的使用情况进行监督。乙方所支出的费用必须与本分项工程相关，并具有真实、合法、有效的凭证原件，项目部财务部门凭乙方提供的真实、合法、有效的凭证原件支付劳务费用。乙方应当按项目部的要求定期将凭证原件移交给项目部财务部门列帐。没有真实、合法、有效的凭证原件，甲方有权拒付。

10、项目部同业主签订的清单第100章的项目，乙方不能享受。

11、施工便道所涉及费用已包含在分项工程单价中，不能再单独列项结算支付。乙方施工全过程必须确保便道畅通，否则由此造成的损失由乙方负责。

12、土石比例按甲方测量认可的实际比例，进行计算。计价时在甲方变更没有完成时，暂按设计计价，等甲方变更完成再支付剩余款项。第八条 违约责任

1、尚未支付给乙方的劳务费余款扣除按劳务费总和5%做为履约保证金，在乙方违约时冲抵违约金。违约金不以乙方的履约保证金为限，并且违约金可以累计计算。甲方收取违约金不影响按照法律法规的规定和合同甲方代表：

乙方代表： 的约定继续向乙方索赔的权力。乙方的履约保证金扣除违约金的剩余金额在工程缺陷修复责任期满后由甲方退还给乙方。

2、乙方如将本协议工作内容转包或再分包，其分包合同无效，甲方有权单方解除本合同，并且按照履约保证金的100%收取违约金，由此给甲方带来的损失由乙方赔偿。

3、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，或者达不到本合同要求时，乙方必须无条件进行返工处理，并不得影响甲方总工期，由此发生的一切费用由乙方负责；乙方未按甲方要求进行返工处理，甲方有权终止本合同，并按照履约保证金的100%收取违约金，由此造成甲方的损失由乙方予以赔偿。

4、乙方有违反本合同下列条、款情形之一的，乙方除承担该条款规定的责任外，甲方还可以相应扣留乙方交纳的履约保证金的10%作为违约金。

（一）第三条第1款

（二）第四条第4款、第5款

（三）第五条第1款 第九条 合同终止

1、在施工中发生以下情况时，甲方有权终止本协议，乙方不得拒绝，并立即退场，并无权要求支付任何附加费用：

⑴乙方没有履行本项目的主要人员、设备的要求，又不接受甲方管理规定。

⑵乙方因自向原因连续2个月不能完成甲方的计划任务或达不到业主的总体进度要求时。

⑶乙方在施工过程中因自身原因发生重大质量、安全事故。⑷乙方拒不服从业主、监理和甲方人员的指挥，对工程施工和项目部或甲方公司形象造成了严重损害。

⑸乙方技术力量薄弱，施工质量达不到规定指标。⑹乙方不具备继续施工的能力。

甲方代表：

乙方代表： ⑺乙方将本协议工程转包或再分包。

⑻乙方利用甲方合同在社会上进行诈骗及其它不法行为的。

2、未经甲方同意，乙方不得单方面退场。否则，乙方的工程款甲方不予支付，甲方保留继续向乙方要求赔偿损失等民事权利。第十条 其他事项

1、《劳务施工安全协议》、《建设工程廉政合同》、《隧道工程劳务价格表》、《汝郴高速十七标金银仙隧道基价表》、《第17合同段金银仙隧道工程机械设备一览表》、《授权委托书》、各种现行施工技术规范都视为本劳务合同附件，与本合同具有同等法律效力。

2、若在履行本协议过程中双方发生争议时，由双方友好协商解决；双方协商不成时，则提请甲方公司所在地法院进行裁决。

3、本合同中因一方违约、另一方单方解除合同，或者经双方协商一致而解除合同，或者因其他而导致合同无效或解除，均不影响本合同有关责任归属、争议解决等条款的效力。

4、合同签订后，除本合同约定的合同终止事项或可以变更的事项出现外，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除本合同。

5、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，各分效力相同。

6、本合同经双方签字、甲方盖章后生效。

甲方（签字、盖章）: 乙方（签字、盖章）： 法定代表人： 身份证号： 住 所 地： 住 所 地： 电 话： 电 话：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

甲方代表：

乙方代表：

劳务施工安全协议

甲方：高速公路第17合同段项目经理部（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

为了实现“质量第一、安全第一”的目标，优质、安全、高效完成 金银仙隧道工程 施工，乙方主动以内部承包经营方式承包该项目工程施工任务，并愿意承揽施工安全，其有关事项经甲、乙双方协商达成协议如下：

一、安全目标：无重大施工责任事故、无重大车上事故以及无爆炸、火灾事故，轻伤一年内不超过一起。

二、在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，甲方对乙方的安全损失或损害不予赔偿，甲方也不对乙方与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼费用和其他开支承担任何责任。

三、乙方在保障安全设施的一切费用均已包含在内部承包经营合同承包单价及价款中，甲方不另行支付，但甲方支持乙方为保障安全措施所需费用及时在内部承包合同承包价款中预付。

四、甲方现场管理工程师有权对乙方违犯安全规定的所有违章行为予以经济处罚。有权要求乙方撤换不称职的专职安全员。

五、乙方应履行的义务：

1、乙方必须建立安全生产责任制，制定切实可行的明确详细的安全保卫、场地维护、高空作业、临边防护、机械施工、施工用电、爆破做、爆破器材管理和使用等一系列的安全措施，落实各级管理人员和操作人员的安全职责，做到纵向到底，横向到边，人人管安全，个个抓安全，处处有安全标志，时时有安全意识，每人都作好本岗位的安全工作，安全责任制实行透明化管理，立牌公示，危险作业区要设臵安全警示牌、警示灯、划定警戒线、配备警报信号及进行必要的防护。

2、乙方设专职安全员。专职安全员对乙方全体作业人员的安全责任。专职安全对作业班组实行班前、班中、班后三检查，随时发现问题随时整改；

甲方代表：

乙方代表：

3、乙方必须定期、不定期地举行安全教育的活动，加强自身的安全意识和自我防范能力；

4、乙方必须组织学习和认真执行我国GB6722-86《爆破安全规程》和交通部《公路工程安全技术规程》、交通部《公路工程质量事故等级划分和报告制度》以及国家其他法律法规的有关安全规定；

5、乙方作业人员不戴安全帽上工地，甲方一经发现，按每人次伍拾元整处罚，其款项从乙方结算款中扣除；

6、从事特殊工种作业的爆破工、电焊工、电工、机械工、架子工、模板工等特殊工种必须持有效证件上岗，且将特殊工种人员名单、上岗操作证、身份证报甲方备核。严禁安排不适合特殊岗位工作的人员从事特殊作业，如安排恐高症人员从事高空作业。更换特殊工种人员，乙方必须以文字报请甲方批复方为有效，否则，一经发现每人次处罚伍仟元整。

7、乙方作业人员最高年龄不得超过50岁，并不得安排有高血压、昏眩症以及其他不适宜工地作业的人员参加工地作业；

8、安全第一，预防为主。乙方发现安全隐患，应及时向甲方反映，并可拒绝任何施工人员安排的无安全保障的工作；

9、严禁乙方向当地群众借钱借物，严禁在发生雇用劳务、采购材料等经济行为时打白条，损害群众利益，防止因经济纠纷而引发安全事故，乙方因经济纠纷引发了不安全事故，其后果概由乙方负责；

10、乙方必须主动为员工购买人身保险，其费用应由乙方负责，并将保单复印件报甲方备核。

本协议自签字之日生效。

本协议一式三份，甲乙双方各执一份，双方共同遵守。

甲方代表（签字盖章）： 乙方代表（签名）：

年 月 日 年 月 日 甲方代表：

乙方代表：

建设工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，中铁十一局集团第17合同段项目经理部（以下称甲方）与劳务方（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及建设部的有关规定。

（二）严格执行《工程劳务合作合同》文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有向其处级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证卷和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

甲方代表：

乙方代表：

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及高消费娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购臵或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任；给予乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。未造成损失的，甲方有权扣留乙方交纳的履约保证金。

第五条 双方约定：本合同由甲方总公司纪检监察机关负责监督执行，并对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为《工程劳务合作合同》的附件，经合同双方签署立即生效。

第八条

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，送交甲方监督部门一份。

甲方（签字、盖章）: 乙方（签字、盖章）： 法定代表人： 身份证号： 住 所 地： 住 所 地： 电 话： 电 话：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

甲方代表：

乙方代表：

承 诺 书

公路第17合同段项目经理部 项目经理部：

我自愿参加 工程的施工，并自愿做出以下承诺：

1、我方承诺坚决服从甲方管理，遵守甲方的各项规章制度，接受甲方对安全、质量、进度、环保、文明施工等的考核和奖罚。

2、我方已充分考虑到在施工过程中可能出现的停工、窝工风险，综合报价中已考虑，我方承诺不对施工过程中发生的停工、窝工以及材料额外倒运等提出费用补偿要求。

3、我方承诺综合报价中已包含安全、文明施工措施费用，严格按照甲方要求进行安全、文明施工，并不再提出费用补偿要求和索赔。若我方未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由我方负责并承担因此所发生的一切费用。

4、我方充分认识到，甲方所提供的工期为计划工期，实际施工工期可能适当提前或推迟。为此，我方承诺不会因为工期调整而提出费用补偿要求和索赔。

5、如工期变化或我方工程进度缓慢无法满足总工期要求时，我方承诺服从甲方的优化施工安排，调整承包范围，以确保全线总工期，并不因此提出费用补偿要求和索赔。

6、我方承诺在施工期间无论任何情况下都不拖欠民工工资，甲方认为必要时由甲方代我方每月发放民工工资，并随时接受甲方的财务检查。

承诺人：

二○○八年 月 日

甲方代表：

乙方代表：

第四篇：劳务工程挂靠协议书

协议书

甲方：xxxx公司

乙方：xxxxxx

此合同本着公平、公正的原则，双方协商而订立。因乙方承包xxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,且乙方对该工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与xxxxx公司签订《建筑工程劳务分包合同书》。为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务，特订立如下条款：

一、工程概况

1、工程名称：xxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。

2、工程地点：xxxxx第　　号地块

3、工程内容：xxxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。

三、合同价额：xxx万元（以结算为准）,其中人工劳务费和机械费xxxx万元

四、甲方的基本权利与义务

权利：

1、甲方按乙方总工程人工劳务费和机械费的千分之四作为劳务管理费。支付方式：甲方以xxxxx公司每次拔款为依据拔付，扣除千分之四的管理费剩余款项按工人工资清单拔付给施工工人。甲方不承担乙方的一切费用如税金及违约金等一切款项。

2、如果乙方需要甲方提供发票，税费由乙方负责缴纳。

3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害

4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为，甲方有权单方面解除本协议，本工程管理费用不予退还。

义务：

1、甲方在本协议生效后，应向乙方提供相关资质及有关的手续证件。

2、如业主不能及时支付劳务工人工资的，甲方有义务协助乙方向业主追讨，乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。

3、对乙方提出在合理要求，尽可能提供好服务

4、不得违反本合同规定，干涉乙方的经营自主权。

五、乙方的权利与义务

权利：

1、有权决定乙方的机构设置，人事任免和人员在聘任

2、有权依照有关规定奖惩，招用职工和辞退违纪人员

4、实行内部独立核算、自负盈亏。

5、一切正常利润归乙方所有，不受甲方干涉

义务：

1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。

2、乙方农民工工资必须到甲方账户，并提供乙方一切管理人员和民工工资表花名册给甲方

3、乙方负责解决施工过程中发生的事件，自行解决施工条件及施工设备和乙方的工人大小工伤和人身安全，如发生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切赔偿责任由乙方承担，与甲方无关。

4、整个工程的所有施工人员、管理人员及与工程项目有关的一切人员的工资由乙方自行解决，与甲方无关。

5、认真负责进行施工项目的质量和安全，对所发生的质量问题和事故乙方负完全责任，甲方不承担一切责任。

6、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方监督；如果不为工人买保险，则工人不得上岗，如果本工程工地上发生的一切安全事故，一切责任与甲方无关。

7、本工程所产生的一切罚款，全部由乙方负责，与甲方无关。

8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费，若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务，乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。

9、甲方在乙方的权益受到侵害时，乙方需要甲方提供帮助时，乙方应支付有关的费用。

乙方责任

1、乙方同意执行甲方与建设方签订本项目《建设工程施工合同》并自行组织施工人员，自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的安全帽等进场施工，进场全部施工人员必须按照工程项目部有关规定进行登记造册，应有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等有关证件，乙方为进场施工人员购买人身意外保险，进场人员必须接受甲方开办的三级安全教育并经考试合格后持证上岗，未经登记或安全教育擅自上岗者，每人每次处以500元的罚款，罚款归为甲方。

2、因工程延误工期，质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成的一切后果及承担的赔偿责任，全部由乙方承担。

3、甲方与xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同书》待定由甲方履行的工程施工义务，应由乙方负责。待定由甲方承担的责任由乙方承担。如甲方与xxxxxxx因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的，法院判决甲方承担赔偿责任的，甲方有权利依照判决的赔偿数额向乙方追偿。

4、乙方不得与xxxxxxx串通迫使解除甲方与xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同》，或中途另找其他劳务公司。

5、乙方不得与工程建设方（发包方）和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算的工人工资及机械费用的数额。

6、因施工人员伤亡事故或因欠工人工资，施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资的全部责任由乙方承担。

7、工程竣工、验收、结算乙方应通知甲方安排人参与，工程价格结算资料应提供一份给甲方。

8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程无法继续履行，乙方应当按所做工程量

结算出人工费和机械费数额的千分之四给乙方。

9、乙方必须按甲方支付给其的工人工资及时发给工人。如乙方挪用工人工资造成的后果由乙方承担，甲方不负任何责任。

六、本合同签字盖章生效，工程完工后失效，一式二份，甲、乙双方各执一份

甲方：xxxxxxx

法定代表人：

乙方代表人：

签署日期：

第五篇：工程劳务承包协议书

工程劳务承包协议书

甲方：（发包方）乙方：（劳务方）

根据中华人民共和国《工程建设合同法》和《劳务法》的有关规定和法规本着双方平等互利的原则，保质保量完成施工任务。拟定以下劳务协议，望共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地址：

三、工程劳务承包内容：

1、经双方商定：乙方自带模板、方条、脚手架、施工用的全部工具和设备，按建筑施工图纸包工不包料的原则负责该栋厂房的全部工序施工，（包括外搭排栅）。

2、楼顶水池工程量按展开计算面积。

四、劳务承包人工造价：按建筑设计平面计算工程量，基础不计工程量，人工费造价按一口价包到底每平方米

元人民币，发包方不再作任何单价调整，也不再设任务其它劳保补贴。

五、结算、付款方式：按工程进度每月结算一次，经确认工程进度量后，甲方在一周内给乙方支付工程进度劳务费80%，其余部分余额待工程完工并经业主验收合格结算付款后，甲方在5天内全部支付并结算余额给乙方。

六、甲、乙双方责任：

1、甲方责任：①工程项目内容技术交底，施工现场管理和监督。

②接通水电到现场给乙方正常施工使用。③施工用的材料正常到位。④提供给乙方民工生活区。⑤正常给乙方结算与付款。

2、乙方责任：

①负责组织周转材料和施工人员进场施工。②自备施工用的工具和设备（包括外搭排栅）。③负责施工中的质量问题。

④负责该项目施工中的材料转送与垃圾清理。⑤负责施工人员的意外保险费用和安全责任。⑥负责施工中的返工材料损失责任。

七、工作制度

1、乙方必须严格要求自己，服从甲方现场管理人员指挥，按施工安全操作规程进行文明施工，提高警觉，把好安全关。

2、施工前乙方要保持与甲方技术员沟通，相互交底，做到按图纸设计要求进行施工，保质保量完成每个工作流程。

3、乙方必须按甲方的施工方案与计划进行施工，如因乙原因工作失误，造成甲方经济损失的，由乙方负全部责任，并处最低罚款20000元不等。

4、如乙方不听甲方劝说，故意停工的，每天罚款5000元，连停两天不开工的，甲方有权终止乙方的劳务协议，并按乙方

完成的工程量结算劳务费50%，清理乙方退场。

5、在施工过程中，如有其它事宜双方无法协商达成的，乙方经甲方同意可以申请退场，甲方结算工程量并经验收认可付款后，甲方给乙方付款，乙方如有不服，可向司法部门申诉，不能在现场阻扰甲方的施工，如因乙方原因造成甲方工期耽误和其它经济损失的，乙方必须承担甲方的全部经济损失责任和法律责任。

6、乙方完成自己的施工流程后，必须按甲方的要求及时清是干净现场的材料和垃圾，耽误一天，将被罚款1000元

7、不许在工地范围内聚众打架斗殴，闹事、赌博，如发现这种现象，甲方有权处罚乙方和当事人5000元一次。情节严重者送公安机关处理。

8、乙方进入施工现场前，必须指定一名安全员做好民工的安全意识教育，做到班前提醒，班间监督，班后检查，民工不准赤裸、赤脚、穿拖鞋进入工地上班。上班时要戴安全帽，如不按规定执行的，发现一次，罚款200元。

9、不许民工在宿舍和工地乱打乱拉电线，如实际有必要的，可向管理人员提出书面申请，经批准后由甲方派人拉接好后方可使用，如发现私自拉接的，每次罚款500元，如造成严重事故的，要追究班组和当事人的刑事责任。

10、如困乙方原因造成各方面人员或周转材、设备严重不到位的，每项罚款5000元，如耽误工期，甲方有权追究乙方的

经济赔偿责任。

八、工期与质量：

1、以甲方通知进场时间为准，按晴天计120天内

完成该项目工程的施工任务。

2、如有其它原因工期顺延，质量要求达到合格工程。

九、此协议一式两份，甲、乙双方协商签定的补充协议与本协议具同等法律效力，望共同遵守。

附：

1、外墙贴7.3×7.3纸皮砖，厕所墙贴瓷片、地面铺防滑砖，楼梯铺步级砖和踢脚线。

2、为了不影响厂内工人和自身的休息，夜间休息除加班外，所有民工不得超过10：30分全部要睡觉，如不按时发现一次罚款100元。

甲方签名： 乙方签名：

年 月 日