第一篇：2009年一级建造师考试《铁路工程》真题及答案

2009年一级建造师考试《铁路工程》真题及答案

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.预应力钢丝的进场检验项目包括外观检查、拉力(含伸长率)、松弛性能和()试验。

A.冷弯

B.反复弯曲

C.抗压强度

D.抗剪强度

2.在混凝土无损检测方法中，用于桩基检测的常规方法为()。

A.回弹法

B.拔出法

C.小应变法

D.地质雷达法

3.路堤过渡段填筑时，对于大型压实机械压不到的部位，应用小型振动压实设备进行碾压，其填料的松铺厚度不宜大于()cm。

A.10

B.15

C.20

D.30

4.在石料缺乏、地基承载力较低的路堤地段宜采用()挡土墙。

A.重力式

B.短卸荷板式

C.扶壁式

D.锚杆

5.土质边坡挂网锚喷防护施工时，锚杆孔施工完成后()安设锚杆。

A.直接注浆

B.先清水冲洗再注浆

C.先高压风吹洗再注浆

D.先石灰水冲洗再注浆

6.已知水深为1.5m，流速为0.25m/s，河床本_资_料_来_源_于_贵_州_学_习_网 ｇｚｕ５２１.ｃｏｍ为黏性土，基坑开挖时，在保证施工方案可行的前提下，采用()围堰较为经济。

A.土

B.土袋

C.竹、铅丝笼

D.钢板桩

7.铁路高墩采用滑模施工时，当底层混凝土强度至少达到()MPa时，可继续提升。

A.0.2

B.O.5

C.1.0

D.2.5

8.后张法预应力混凝土T形梁施工时，预应力筋的张拉应以()控制为主。

A.伸长量

B.摩阻力

C.应力

D.梁跨中上挠值

9.采用移动模架方法造梁，若移动模架的主梁在待制箱梁下方，借助已成箱梁和桥墩移位的为()移动模架。

A.上行式

B.下行式

C.穿行式

D.复合式

10.铁路连续梁顶推法施工时，梁体制造长度应考虑预应力混凝土的弹性压缩及()的影响。

A.强度和收缩

B.弹性模量和徐变

C.收缩和徐变

D.强度和弹性模量

11.铁路营业线框架式桥涵顶进施工时，预制涵段主体结构混凝土强度必须达到设计强度的()，才能开始顶进工作。

A.70%

B.80%

c.90%

D.100%

12.铁路隧道按新奥法原理组织施工时，其核心是()。

A.光面爆破

B.锚喷支护

C.监控量测

D.二次衬砌

13.采用盾构法修建隧道时，盾构的类型按开挖方式可以分为手掘式盾构、半机械式盾构和()盾构。

A.固定机械支护式

B.机械式

C.泥水加压式

D.土压式

14.保证铁路无缝线路冬天钢轨不被拉断、夏天不发生胀轨跑道的轨温为()轨温。

A.零应力

B.中间

C.设计锁定

D.施工锁定

15.板式无碴轨道标准板混凝土浇筑时应采用()振捣。

A.底振式

B.侧振式

C.插入式

D.平板式

16.施工单位在施工中发现施工图纸与现场实际情况不符时，应()。

A.经监理同意修改设计

B.经监理同意继续施工

C.书面通知监理、设计和建设单位

D.书面通知监理和设计单位

17.按照铁路建设合同管理的规定，铁路建设实行合同()制度。

A.签证

B.备案

C.签证

D.公证

18.铁路建设工程质量、安全生产监督从建设项目开工前办理监督注册手续开始，直至建设项目()后结束。

A.完工

B.竣工

C.初步验收

D.正式验收

19.施工企业承担跨铁路局营业线工程的施工，按照施工计划审批权限，对于影响跨局旅客列车停运的施工计划应报()审批。

A.铁道部

B.项目部所在地的铁路局

C.两个铁路局

D.项目部所在地的车务段

20.按照铁路建设工程质量事故处理规定，直接经济损失在30万元以上、300万元以下的工程质量事故属()。

A.重大事故

B.严重事故

C.大事故

D.一般事故

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21.铁路工程线路复测包括()测量。

A.中线

B.中平

C.横断面

D.边桩

E.基平

22.混凝土的和易性主要包括()。

A.流动性

B.黏聚性

C.保水性

D.泌水性

E.坍落唐

23.铁路路基基床表层填料应选用()。

A.石灰稳定土

B.级配砂砾石

C.级配碎石

D.水泥稳定土

E.沥青混凝土

24.下列地基中，属于复合地基的有()。

A.排水砂垫层地基

B.袋装砂井地基

C.粉体喷射搅拌桩地基

D.浆体喷射搅拌桩地基

E.高压旋喷桩地基

25-铁路隧道施工监测方案中，必测项目包括()。

A.*口段地表下沉量测

B.*内外观察

C.隧道底部隆起

D.水平相对净空变化值

E.拱顶下沉

26.铁路隧道复合衬砌施工中，锚喷支护的目的包括()。

A.承受围岩压力

B.保证施工期安全

C.控制围岩过大变形

D.防排水

E.释放围岩应力

27.铁路有碴轨道铺设中，计算最佳铺轨温度时，钢轨接头阻力和道本_文_来_源_于_贵-州.学,习;网www.teniu.cc床纵向阻力限制钢轨自由胀缩的长度应考虑()。

A.当地历史最高气温

B.当地历史最低气温

C.施工时测定的钢轨温度

D.钢轨型号

E.钢轨长度

28.铁路无缝线路锁定施工时，在()时需进行应力放散。

A.相邻两单元轨节锁定轨温之差为4℃

B.左右两股钢轨的锁定轨温之差为4℃

C.相邻两单元轨节锁定轨温之差为6℃

D.左右两股钢轨的锁定轨温之差为6℃

E.同一设计锁定轨温的长轨条最高与最低锁定轨温之差为6℃

29.按照《铁路建设项目变更设计管理办法》规定，下列变更属I类变更的有()。

A.重点工点的设计原则变更

B.一次增加投资200万元

c。涉及运输安全的变更

D.主要技术标准变更

E.重大方案变更

30.铁路大中型建设项目招标应具备的条件有()。

A.项目可研报告经国家批准

B.有批准的设计文件

c.建设资金已落实

D.建设项目管理机构已建立

E.征地拆迁工作已结束

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)

(一)背景资料：A、B两家施工企业均具有施工总承包资质。两家企业组成联合体参加一铁路工程的投标，并签订了联合体协议。A企业为联合体牵头单位。中标后，A、B两家企业分别与发包方签订了施工承包合同，并在承包合同中约定A、B两家企业分别就中标工程质量向发包方承担责任。

工程开工后，由于工期紧张，A企业将部分工程(含主体工程)交给仅具有劳务承包资质C企业组织施工。B企业将全部工程交给具有施工承包资质的D企业组

织施工;B企业只收取管理费，并同意D企业组建的工程项目部以B企业名义对外接洽，包括对外签订各类购货合同。

工程结算时，一供货商因D企业拖欠货款将B企业诉至法院。B企业认为自己不应成为被诉主体。

问题：

1.指出发包方和A、B两家企业签订承包合同的违规之处。

2.指出A、B两家企业分别将工程交给C、D企业组织施工的违规之处。分别说明理由。

3.D企业的供货商是否可以起诉8企业?供货商是否可以将D、B企业列为共同被告?为什么?

(二)背景资料：沿海地区某单线铁路中的某一段，设计揭示为海相沉积的中～厚层软土。该段中有一座铁路中桥，设计为4跨16米简支T梁，钻孔桩基础，桩直径1.2米，桩长55米(摩擦桩)，台后路基填土高度3.0米。设计要求对桥台及路基范围内的基底均采用袋装砂井处理，处理深度为12米。

该桥按正常工期编制施工组织计划，采用常规方法进行钻孔桩、承台、墩(台)身施工，并如期完成。

桥梁建成通车半年后，发现该桥出现桥台移位，梁缝压死。事后，在对施工期间的内业资料检查中，发现无软土路基的沉降观测记录，其他质检资料的记录结果显示施工质量均符合设计和规范要求。在现场实地调查中，发现桥梁施工质量合格，但软土地基处理深度仅为8米。

问题：

1.该桥出现桥台移位，梁缝压死的原因是什么?

2.施工单位在质量管理方面存在哪些问题?

3.为防止桥台移位的进一步加剧，保证列车的通行，先期可以采用什么措施进行临时处理?

(三)背景资料：某集团公司项目部承担某段铁路工程施工，其中一部分为邻近干线营业线增二线，另一部分为双绕新线。主体工程包括：石方路堑拓宽、小桥项进、涵*接长、新建高桥与隧道、深路堑、高填方及一般路基工程;附属工程包括：道口接长及路基防护等。施工期间既有线正常运营，附近有电力及通信信号设施。

施工前，项目部制定了既有线安全控制方案：对路堑石方采取合理布臵炮眼、控制装药量及一次爆破石方数量的措施，以避免飞石、有效控制爆破体抛掷方向及范围;并认为该方案有效、可行，能确保营业线安全。

利用“天窗”时间，施工队按照项目部制定的安全控制方案进行了爆破作业。在爆破过程中发生因飞石坠落到既有线上，导致电力、通信设施破坏，造成列车行车中断事故。

安全标准工地目标与危险源分析表

问题：

1.参照上表，填充空白项(无需复制表格，在答题卡上用文字叙述)。

2.针对该工程项目，集团公司项目部应制定哪些危险预防措施(列举6-8项，对每项措施不必展开叙述)?

3.指出安全事故发生的原因。为避免事故再次发生，还应采取哪些措施?

(四)背景资料：某施工单位中标一铁路既有线提速改造工程。工程内容包括：路基、桥梁、隧道、机械铺轨(25米轨)、架梁(不包括梁的预制)及车站改造等。全线有双线桥梁3座，均为32米简支T梁，桩基础(旱桥)：双线隧道1座/3820米，均为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩，*内有一断层破碎带，无其它不良地质：路基土石方共68万立方米;既有线 [ 此文转贴于 贵 州 学习网 http://www.teniu.cc ] 拆除的钢轨可用于新铺线路中。本工程总工期为22个月，其中线下工程工期为20个月。

该施工单位成立了项目部，在施工组织方面，将线下工程划分为3个工区，并安排了施工队，制定了施工技术方案。

问题：

1.在铺架基地平面布臵中，铺轨施工应布臵哪些场区?

2.简述本工程合理的铺架顺序，并说明理由。

3.铺架基地宜设臵在什么位臵?并说明理由。

4.根据背景资料，合理安排隧道工程的工作面数量，并说明理由。

5.简述隧道破碎带的施工方案。

(五)背景资料：某集团公司项目部承建一段新建单线铁路线下工程，该段起止里程为DK40+000～DK55+380，施工工期为三年，交通不便，主要工程有：特大桥一座，起止里程DK40+000～DK43+100，覆盖层为中、粗砂层，主跨跨越一河流，水深4-6米，主跨为3×96米钢桁梁，水中墩基础为直径1.5米钻孔桩，高桩承台。隧道两座(均无辅助坑道)，1#隧道起止里程为DK43+900～DK49+020，全隧道为Ⅲ级围岩：2#隧道起止里程为DK49+120～DK53+700，隧道进、出口段为堆积体，其余为II1、Ⅳ级围岩。两座隧道均采用有轨运输、钻爆法施工。本段铁路除桥、隧外，其余为路基工程。

问题：

1.根据背景资料，按专业分工原则，项目部应如何合理配备施工队的专业类别和数量?

2.完成该工程任务，项目部需要修建哪几项大型临时设施(不少于5项)?

3.项目部在施工过程中需采取哪几项环保措施(不少于5项)?

4.简述该特大桥主跨工程宜采取的施工方案。

5.根据背景资料，在隧道施工中针对施工安全应重点加强哪几方面的管理?

6.根据背景资料，项目部在落实责任成本方面宜采用哪些措施? 答案及解析

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)

(一)1.(共4分)

发包方与两个承包企业未按招标文件对联合体的要求签订一个联合体施工总承包合同，而是与A、B两家企业分别签订两个合同。

2.(共12分)

(1)A企业的行为属违法分包行为(3分)。理由是：A企业将部分工程(含主体工程)交由不具备相应资质条件的C企业组织施工(3分)。

(2)B企业的行为属转包行为(3分)。理由是：B企业承本 资 料 来 源 于 贵 州 学习网 http://www.teniu.cc 包工程后，不履行合同约定的责任和义务，未对工程实施组织管理，而是将全部工程交由D企业施工，只收取管理费(3分)。

3.(共4分)

供货商可以起诉B企业，也可以将D、B企业列为共同被告(2分)。因为B企业应是承包合同主体，D企业是以B企业名义从事工程施工活动(2分)。

(二)1.(共6分)

①桥台及台后的地基未按设计要求施工，导致地基承载力达不到设计要求(3分);

②台后路基填筑过程中未进行沉降观测，不能正确指导路基的填筑速率(3分)。

由于上述两种原因，而导致台后软土出现较大的侧压力，挤动桥台。

2.(共8分)

①不按图施工(2分);②工序管理失控(2分);③偷工减料(2分);④质检资料弄虚作假(2分)。

3.(共6分)

先期为保证通车，可以临时采取在两个桥台的胸墙间，设臵穿过1-3号墩顶的通长纵向钢支撑，从而控制两个桥台间的相对位臵，阻止桥台的进一步移位。(其它可行的加固方案根据情况酌情给分)

(三)1.(共8分)

无行车险性及以上事故：平交道口、拨接合拢口、营业线旁(2分);无火灾和爆炸事故：油库、炸药库、隧道掌子面、石质路堑(2分);无重大机械和设备事故：吊车大吨位起重作业、压路机高填方作业、高墩翻模作业(2分);无重大交通事故：运碴线路上、路基运土线路中、狭窄施工便道上(2分)。(每回答一点给1分，小计不过2分，累计不过8分)

2.(共6分)

隧道内预防坍塌事故的预防措施(1分);高空作业预防坠亡事故的预防措施(1分);防火灾和爆炸事故的预防措施(1分);高填方机械作业安全预防措施(1分);作业交通车辆运输安全预防措施(1分);营业线旁施工作业安全预防措施(1分)等等。

3.(共6分)

发生事故的原因：安全控制方案不全面，未考虑安全防护措施(1分)。还应采取的措施：

(1)对实施爆破的山体进行防护，在起爆山体的炮眼周边用编织袋装土进行覆盖(2分);

(2)搭设单层或多层防护排架，隔离施工区和既有线运营区(2分);

(3)采用绑扎废旧轮胎等措施对既有线电力及通信信号设施进行防护(1分)。(四)

1.(共5分)

①钢轨堆放区;②轨枕堆放区;③配轨区;④轨排组装区;⑤轨排存放区。

2.(共8分)

①铺架顺序：从起点向终点方向(或A工区→B工区→C工区)(3分)

②理由：(1)充分利用旧轨，先铺A工区，将A工区拆下的旧轨铺设到B工区，在铺设C工区时，利用B工区的旧轨(3分);(2)C工区为控制性工程，1#隧道长达3820m，3#桥为30孔特大桥，工程量大，施工时间长，而A、B段桥梁工程量少，土石方工程量不大，线下工程能较快完成，能尽快为铺架创造条件(2分)。

3.(共5分)

铺架基地宜设臵在车站处(或标段起点)(2分)。

理由：铺架基地一般设臵在靠近既有火车站布臵，充分利本文 来源 于贵 州学习网 ＷＷＷ.ＧＺＵ５２１.ＣＯＭ 用既有铁路的运输条件(3分)。

4.(共8分)

隧道工作面的安排：进出口各安排一个工作面(2分)

原因：线下工程工期20个月，即隧道工期20个月，施工准备按3个月考虑，本双线隧道长达3820m，若按一个工作面安排施工，则平均每月成*达224m，对于双线隧道此指标很难达到。若安排2个工作面，则平均每月成*112m，本隧道为I～Ⅲ级围岩，故可以达到。(6分)

5.(共4分)

断层破碎带施工方案：超前大管棚、超前小导管注浆、超前锚杆、短台阶开挖、钢架支撑、衬砌紧跟(4分，答对4条即可得4分，每条1分。)

(五)1.(共5分)

应安排四个作业队参与施工，其中一个桥梁队，三个隧道队(5分)。(若回答一个桥梁队，四个隧道队得3分)。

2.(共5分)

施工便道;大型临时通信工程;临时集中发电站、变电站和临时电力干线;临时给水干线管路;钢梁拼装场;钢结构加工场;栈桥、码头;弃碴场。

3.(共5分)

钻孔桩泥浆循环使用，钻碴收集，集中堆弃;隧道施工排出的水要经过沉淀后排出;隧道弃碴场周围要设挡护，防止雨水冲刷造成水土流失;做好隧道施工防尘、降尘和汽车驶过村庄、驻地的防尘;做好施工人员驻地的生活环境保护工作。

4.(共5分)

水中墩设钻孔平台进行钻孔桩施工，设钢吊箱进行承台施工;钢梁采用岸上拼装、浮运拖拉的方案架设(其他可行方案酌情给分)。

5.(共5分)

严格按照安全要求穿越堆积体段;加强围岩开挖支护，控制坍塌;加强隧道的通风管理;加强设备的维修保养和运输线路的养护;加强*内供电、用电管理。

6.(共5分)

认真分析责任成本组成，分解到可控的子项，分级控制;进一步调查施工现场情况，优化施工方案;积极采用新技术手段，提高工作效率;充分利用隧道岩碴加工粗骨料，办理合法手续开采河砂，降低成本;对大宗材料进行招标采购。

第二篇：2010年一级建造师考试真题及答案

2010年一级建造师《专业工程管理与实务(建筑工程)》考试真题

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是（）。P9 A.伸缩缝

B.沉降缝

C.防震缝

D.温度缝

2.如图所示，Pl、P2分别为两个相互垂直力的合力。关于P1、P2的关系，正确的是()。P9

A.P1=P2 B.P2=3P1 C.P1 D.P2>3P1 3.下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是()。P16 A.框架

B.剪力墙

C.框架一剪力墙

D.筒体

4.大跨度混凝土拱式结构建(构)筑物，主要利用了混凝土良好的()。P19 A.抗剪性能

B.抗弯性能

C.抗拉性能

D.抗压性能

5.关于建筑物体形系数和耗热量比值的关系，正确的是()。P22 A.体形系数越大，耗热量比值越大

B.体形系数越大，耗热量比值越小

C.体形系数越小，耗热量比值越大

D.耗热量比值与体形系数无关

6.在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用()。P39 A.火山灰水泥

B.矿渣水泥

C.粉煤灰水泥

D.硅酸盐水泥

7.节水型卫生坐便器的用水量最小应不人于()L。P55 A.3 B.5 C.6 D.8

A.200 B.250 C.300 D.350

16.建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达()h。134 A.0.5—1.0 B.0.5～1.5 C.0.5～2.0 D.1.5—3.0 17.关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是()。P155 A.当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装·

B.抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接

C.在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施

D.在设备管线安装部位安装加强龙骨

18.当设计无要求时，关于无粘接预应力筋张拉施工的做法，正确的是()。P138 A.先张拉楼面梁，后张拉楼板

B.梁中的无粘接筋可按顺序张拉

C.板中的无粘接筋可按顺序张拉

D.当曲线无粘接预应力筋长度超过30m时宜采用两端张拉

19.吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合()的规定。P154 A.确保企口的相互咬接及图案花纹吻合

B.玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用刚性连接

C.装饰吸声板严禁采用搁置法安装，D.饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口

20.《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 50210--2001)规定，幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用()连接。P164 A.铆接

B.螺栓

C.双面焊

D.单面焊

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)21.关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。P15 A.柱的震害轻于梁

B.柱顶震害轻于柱底

C.角柱的震害重于内柱

D.短柱的震害重于一般柱

E.填充墙处是震害发生的严重部位之一

22.关于在混凝土中掺入减水剂所起的作用，正确的是()。P47 A.若不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性

B.当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度

C.分段拆除架体高差达3步

D.及时取出、放下已松开连接的杆件

E.遇有六级及六级以上大风时，停止脚手架拆除作业

30.施工现场平面管理的依据应包括()对施工现场的管理要求。P292 A.政府主管部门

B.建设单位

C.上级公司

D.施工平面图

E.行业协会

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)(一)背景资料

某办公楼工程，地下一层，地上十层，现浇钢筋混凝土框架结构，预应力管桩基础。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划如图1-1所示(时间单位：月)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。

合同履行过程中，发生了如下事件：

事件一：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝。在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令，拒绝签收停工令。事件二：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元／月。

事件三：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如图1-2所示(时间单位：月)。

问题

1.施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制哪条施工线路? 2.事件一中，监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。

3.事件二中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。

4.事件三中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距为多少个月?工期可缩短多少个月?按照图1-2格式绘制出调整后H工作的施工横道图。

1、符合合同工期(2分)，计划工期为29个月的那条，1、2、3、5、6、7、8加箭线。(2分)

2、监理工程师做法妥当(1分)，应为总承包编制送审(1分);监理送达总包妥当建设单位(1分)，总承包做法不妥当(1分)，建设单位建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。(1分)

3、索赔为0(2分)，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。(2分)

4、K1=2个月K2=1个月(2分)，可缩短到5个月(1分)图(5分)。

事件三：施工总承包单位为了提醒、警示施工现场人员时刻认识到所处环境的危险性，随时保持清醒和警惕，在现场出入口和基坑边沿设置了明显的安全警示标志。

事件四：本工程二层多功能厅设计为铝合金龙骨中密板材隔墙，下端为木踢脚。装饰装修公司在施工前编制了装饰装修施工方案，明确了板材组装顺序和节点处理措施。

问题

1.指出事件一中的不妥之处，分别说明理由。

2.除地质勘察报告外，基坑支护结构形式选型依据还有哪些?本工程深基坑开挖专项施工方案补充了哪些主要内容? 3.事件三中，施工现场还应在哪些位置设置安全警示标志(至少列出五项)? 4.事件四中，板材组装应按什么顺序进行?板材安装节点应如何处理?(四)背景资料

某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下一层，地上四层。施工单位与建设单 位采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了工程施工合同。合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日；工程承包范围为图纸 所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。

合同履行过程中，发生了如下事件：

事件一：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元；地下一层填充墙部分损毁，损失10万元；停工及修复共30天。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。

事件二：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监 理工程师下达了停工令。

事件三：截止到2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。

事件四：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额为1670万元(含上述利息及建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。

事件五：工程竣工后，项目经理部按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成如下：直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元(其中施工单位总部企业管理费为220.40万元)。

问题

1.事件一中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。

2.事件二中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作? 3.事件三中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。

4.事件四中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的? 5.按“制造成本法”列式计算项目施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。

2010年建筑工程网友版答案

1、沉降缝

2、P1

3、筒体

4、抗压性能

5、体形系数大，耗热量比值大

6、火山灰水泥 7、6L

8、丙烯酸酯

9、大气稳定

10、难燃性

11、基础底板上

12、采用多道内支撑排桩.....13、分段分层

14、上下皮砌块的竖向灰缝不足150mm时....15、钎探300MM

16、耐火极限 0.5-2.0

17、在设备管线安装部位安装加强龙骨...18、板中的无粘结筋可按顺序张拉....v

19、确保企口的相互咬接及图案花纹吻合 20、螺栓

21、角柱的危害重于内柱、填充墙处震害发生的严重部位之

一、短柱危害重于一般柱

22、若不减少...水....提供流动性;....提高强度;.....节约水泥;耐久性改善

23、拉伸强度和延伸率低;温度稳定性较差、耐老化性能差)

24、营业税、城市维护建设税、教育附加税

25、对不同材料基本交接处的加强措施项目...隐蔽验收;设计无要求时....;当抹灰厚度大于35mm时....26、新建筑物的混凝土抹灰基层...;旧墙面在涂饰前...;厨房、卫生间墙面采用耐水腻子

27、浇筑前清洁工作采用....;加工好的玻璃...抽取1%...28、未采取有效的降排水....;边坡顶部堆载过大;开挖次序方法不当

29、先拆除上部杆件....;及时取出....;遇六级风.....30、建设单位、施工平面图、主管部门、上级公司)案例一：

1、符合合同工期(2分)，计划工期为29个月的那条，1、2、3、5、6、7、8加箭线。(2分)

2、监理工程师做法妥当(1分)，应为总承包编制送审(1分);监理送达总包妥当建设单位(1分)，总承包做法不妥当(1分)，建设单位建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。(1分)

3、索赔为0(2分)，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。(2分)

4、K1=2个月K2=1个月(2分)，可缩短5个月(1分)图(5分)。案例二：

1、安全专项施工方案：建筑幕墙安装施工、塔吊、施工电梯、模板、脚手架 每项1.5，都对5分

2、孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理(2分)。先将孔洞处的不密实的混凝土凿掉，要凿成斜形(外口向上)(1分)，用清水冲刷干净，并保持湿润(1分)，然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后(1分)，认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土(1分)。

3、不应由管道安装工独立完成施焊工作(1分);焊接工人要持证上岗(1分);未办理动火手续(1分);不应对作业环境未作了解前进行焊接(1分);随意堆放易燃材料不对(1分)。

4、幕墙隐蔽工程验收：预埋件、后置埋件、防雷装置、幕墙四周、内表面与立体结构之间的封堵、隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定、单元式幕墙的封口节点 每项(1分)案例三

2010年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．国务院建设主管部门

C．中国建筑业协会建造师分会 D．国务院发展和改革委员会 2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A．1 B．2 C．4 D．20 3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。A．国务院建设主管部门

B．省、自治区、直辖市人民政府 C．建设行业协会

D．人事部或其授权机构

4．民事法律关系的内容是指()。A．民事权利和民事义务

B．民事权利和民事责任 C．民事规范和民事责任

D．民事义务和民事责任

5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工：单位的()。A．委托代理人

B．法定代理人 C．指定代理人

D．职务代理人

6．根据《物权法》，建设用地使用权属于()。A．所有权

B．用益物权 C．担保物权 D．留置权

7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。

A．已经取得安全生产许可证

B，办理了丁程质量监督手续

C．有满足施工需要的施工：图纸

D．已经取得规划许可证

8．根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列

是()。A．国务院

B．国务院负责安全生产监督管理的部门 C．国务院建设行政主管部门

D．国务院铁路、交通、水利等有关部门 17．关于和解的说法，错误的是()。A．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C．和解协议具有强制执行的效力

D．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

18．下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A．工程建设项目施工招标投标办法

B．安全生产许可证条例 C．安全生产法

D．建筑业企业资质管理规定

19．某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，该赶工奖罚协议为()合同。A．附期限

B．附条件

C．显失公平

D．可变更、可撤销

20．某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。A．10 B．4 C．16 D．12 21．下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。A．福利待遇

B．劳动条件 C．试用期

D．补充保险

22．某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位，并签订了租赁合同。根据《公司法》该合同须经过()同意。A．监事会

B．工会

C．股东会

D．董事会

23．根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。A．金融机构

B．败诉方

C．执行法院

B．工程项目采用的材料；设备

C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D．工程项日的安全、质量

31．关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是()。

A．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据 B，未经行政复议程序，不能提起行政诉讼 C，法院审理行政诉讼案件不适用调解 D。行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

32．甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。A．乙公司与丙公司均不承担清偿责任

B．应当由乙、丙公司承担连带债务 C．应当由甲公司承担全部债务

D．应当由乙公司承担全部债务

33．施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。A．要约邀请 B。承诺

C．新要约

D．部分承诺

34。根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A．2 B．3 C．4 D． 5 35．某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当()。A．配备兼职安全生产管理人员

B．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D．配备专职安全生产管理人员，36．工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是()。

A．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准

B．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 C．自动消防系统的操作人员必须持证上岗

D．禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所

37．水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。A．施工单位发出订购水泥的要约时

B．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 C．水泥厂发出答复文件时

D．水泥厂的答复文件到达施工单位时

A．证人只提交书面证词无须出庭作证 B．证人有义务出庭作证 C．证人在庭审时应当旁听

D．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

46．施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30天。A．招标文件发出日

B．投标文件截止日 C．中标日期 D．投标有效期

47．关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。

A．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

B．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 D．分包单位只对总承包单位负责

48．划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。A．中央 B．省级以上 C．镇级以上 D．县级以上

49．根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。

A．招标人从几名中标候选人中确定中标人 B．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 C．招标人预先内定中标人

D．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利

50．建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。A．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 B．只能向有管辖权的人民法院起诉 C．应由甲仲裁委员会进行仲裁

D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁 51．建设工程施工合同应以()为合同履行地。A．原告住所地

B．合同签订地 C．被告住所地

D．施工行为地 52．根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权白登记时设立的是()。A．正在建造的建筑物 B．生产设备、原材料 C．交通运输工具

D．正在建造的船舶、航空器

月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A．3 B．2 C．4 D．6 61．根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。

A．总承包单位和分包单位按一定比例共同 B．分包单位 C．建设单位 D．总承包单位

62．根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。A．工程施工图纸

B．法律、法规 C．监理合同

D．施工合同中约定采用的推荐性标准

63．某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。A．建设单位 B．设计单位

C．物业管理单位

D．大楼使用者

64。某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A．相关管线产权部门 B．市政管理部门

C．城建档案管理部门

D．建设单位

65．在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。A．受益人

B．保险人

C．被保险人

D．投保人

66．承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。A．留置权

B．抵押权 C．抵消权

D．质押权

67．某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。

A．征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效

B．承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

C．承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

D．工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期

E．建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期

75．关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有()。A．建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准 B．合同标的是财产

C．履行地点为项目所在地

D．违约责任是当事人违反合同义务的责任 E．有关施工组织设计的内容即为履行方式条款

76．关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。

A．建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交

B．在施工合同中，建设单位应对工程文什套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求

C．在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收

D．末取得工程档案验收认可文件，建没单位不得组织竣工验收

E．建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交

77．关于物权的说法，正确的有()。

A．所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 B．用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C．国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

O，建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 E．两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上

78．根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有()。

A．消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证 B．自动消防系统的操作员必须持证上岗

C．建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用 D．消防器材的经销人员必须持证上岗

E．企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人

79．下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有()。A．在保险合同成立前，被保险人发生伤害 B．被保险人在施工现场外发生伤害

C．被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 D．被保险人在施工现场斗殴而发生伤害 E．被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤

D．同时施工 E．同时投产使用

87．根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有()。A．发生在订立合同的过程中 ：

B．当事人违反了诚实信用原则所要求的义务 C．受害方的信赖利益遭受损失 D．合同被确认无效

E．在订立合同时显失公平

88．下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。A．工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤 ．

B．施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 C．施工单位违约造成供货商重大损失

D．分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏 E．施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金

89．根据《立法法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A．部门规章

B．地方政府规章与部门规章

C．同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 D．部门规章与地方性法规 E．地方性法规与地方政府规章

90．某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。A．担保权 B．任意撤销权 C．抗辩权

D．抵消权

E．人身损害赔偿请求权

91．根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的有()。A．抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移

B．除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移

C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保

D．抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有 E．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保

92．当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则()，A．给付货币的，在接受货币一方所在地履行 B．履行义务一方有权选择履行地点

C．交付不动产的，在不动产所在地履行 D．接受履行方有权选择履行地点

E．其他标的，在履行义务一方所在地履行

93．关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是()。A．应当先履行债务的当事人未提供适当担保

A．公司股东 B．公司董事长

C．公司职工代表 D．公司总经理 E．公司财务经理

2010年一级建造师法规答案

D．施工总承包单位

9．根据《建设工程施工合同(；示范文本)》(GP一99—0201)，合同实施过程中工程师同意采用承包人的合理化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由()。

A．发包人与承包人另行约定分担或分享 B．发包人承担或享有

C．发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享 D．承包人承担或享有

10．施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按适用的标准定型选用外，一般应按()要求进行专项设计。A．施工质量

B．设计及施工 C．施工工艺 D．现场安全

11．施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果达不到目标要求，则应()，并重新编制成本计划。A．重新分解落实成本目标

B．寻找降低成本的途径

C．对项目成本进行再分解

D．修订企业定额

12．可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目工程总承包方的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是()。A．设计单位

B．建设单位

C．项目管理咨询企业

D．房地产公司

13．某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天；在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是()。

A。使总工期拖后l天，使后续工作最早开始时间拖后1天 B．不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行

C。使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行 D．不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后1天

14。按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应()。A．拟定物资采购合同

B．明确采购的要求、采购分工和责任 C．选择合格的产品供应或服务单位

D．进行采购策划，编制采购计划

15。建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使()。A．社会经济的发展与人类生存环境相协调 B．环境能够服务于人类经济社会的发展

C。环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏 D．工程项目施工场界内的污染得到有效防治

16．在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货

D．职业健康安全和环境管理计划

24．业主在向中标人授标前，要求中标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由()承担。A．监理人

B．招标人 C．中标人

D．业主

25．施工成本控制的基本步骤为()。A．比较→纠偏→分析→预测→检查

B．比较→分析→预测→纠偏→检查 C．比较→预测→分析→检查→纠偏

D．比较→检查→预测→纠偏→分析

26．根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号文)，工程排污费属于建筑安装工程费中的()。A．企业管理费

B．措施费 C．规费

D．直接工程费

27．下列进度控制措施中，属于管理措施的是()。A．建立进度控制的会议制度

B．分析影响项目工程进度的风险 C．制定项目进度控制的工作流程 D．选用有利的设计和施工技术

28．下列风险因素中，属于组织风险的是()。A．工程资金供应的条件

B．现场防火设施的可用性 C．施工方案

D．业主方人员的能力

29．某项目经理在一栋高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式是()。A．追究法律责任

B．吊销其建造师资格证书 C．追究社会责任

D．追究经济责任

30．清理高层建筑施工垃圾的正确做法是()。

A．将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理 B．将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走 C．将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走 D．将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理

31．在建设工程项目质量的形成过程中，应在建设项目的()阶段完成质量需求的识别。A．设计

B．竣工验收 C．决策

C．57 D．56．75 40．施工承包合同履约担保的有效期始于()之日。A．投标截止

B．发出中标通知书

C．施工承包合同签订

D．工程开工

41.根据国发[2003]5号文，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由()决定。A．建筑业企业

B．建设行政主管部门 C．项目业主

D．项目监理单位

42．对一个建设工程项目而言，项目信息门户的主持者一般是项目的()。A．业主

B，设计单位 C．主管部门 D．施工单位

43．双代号时标网络计划中，波形线表示工作的()。A．总时差

B．相干时差 C．工作时间

D．自由时差

44．在进行直方图分布位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力()。A．适中，符合要求

B．偏大，不经济

C.偏小，需要整改

D．处于临界状态，应采取措施

45．在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务是()。

A．对环境保护和安全设施的设计提出建议 B．办理有关安全和环境保护的各种审批手续 C．对生产安全事故的防范提出指导意见

D．将保证安全施工的措施报有关管理部门备案

46。施工安全控制程序包括：①安全技术措施计划的落实和实施；②编制建设工程项目安全技术措施计划；③安全技术措施计划的验证：④确定每项具体建设工程项目的安全目标；⑤持续改进。其正确顺序是()，A．②一⑧一④一①一⑤

B．②一④一①一③一⑤ C．④一②一①一⑧一⑤

D．④一②一⑧一①一⑤

47．下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是()。A．工程变更

D．0．48万元：0．80 55．施工项目的安全检查应由()组织，定期进行。A．项目技术负责人

B．项目经理

C．专职安全员

D．企业安全生产部门

56．运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制，首先进行的工作是()。A．分析投资构成，确定投资控制的重点 B．分析并确定影响投资控制的因素

C．进行投资目标分解，确定投资控制的计划值 D．收集经验数据，为投资控制提供参考值

57．在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为()。A．持续改进 B．管理评审 C．系统评审

D．内部审核

58．建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是()。A。负责项目的征地拆迁

B．进行并负责工程设计

C．编制项目可行性研究报告

D．办理项目规划许可证

59．项目人力资源管理的目的是()。A．调动项目参与人的积极性 B．建立广泛的人际关系 C．招聘或解聘员

D．对项目参与人员进行绩效考核

60．建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是()。A．反馈机制 B．持续改进机制 C。动力机制

D．约束机制

61．某混凝土基础工程招标文件中估计工程量为1．2万立方米。合同约定：该工程为全费用单价，每立方米400元；当实际工程量超过估计工程量10％时，超过部分调整单价为每立方米350元。工程结束时施工单位实际完成混凝土工程量1．5万立方米，则该混凝土工程款为()万元。A．585 B．600 C。591 D．525 62．当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择()的工作，压缩其作业持续时间。A．资源强度小或费用低

B．资源强度小且持续时间短

C．论证进度目标实现的经济性

D．确定调整进度目标的方法

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

71．投标人须知是招标人向投标人传递招标基础信息的文件，投标人应特别注意其中的()等内容。A．招标工程的范围

B．投标人的责权利 C．施工技术说明

D．投标文件的组成 E．重要时间安排

72．根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)，下列工作内容中，属于承包人义务的有()。

A．支付施工现场邻近的古树保护费用

B．办理夜间施工许可证 C．照管未交212212程 D．办理施工许可证

E．办理施工现场爆破作业申请

73．在工程项目施工阶段，监理机构的主要工作任务有()。A．参与设计交底

B．签署单位工程质量评定表 C．审查施工组织设计

D．审查施工单位申报的月度和季度计量表

E．对施工单位的检测仪器设备、度量衡进行定期检验和不定期抽验 74．下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的有()。A．编制资源需求计划 B．明确资金供应条件 C．落实经济激励措施

D．审核设计预算 E．应用价值工程方法

75．关于质量管理体系八项原则的说法，正确的有()。A．将相关资源和活动作为过程进行管理 B．领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向 C．全员参与

D．以事实为依据做出决策 E．以产品为关注焦点

76．下列环境管理体系的构成要素中，属于核心要素的有()。A．信息交流 B．环境方针 C．环境因素 D．运行控制 E．内部核审

77．承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有()。

C．同时验收

D．同时施工 E．同时投产使用

85．下列建设工程担保中，由承包人(投标人)提交担保的有()。A．支付担保

B．投标担保 C．履约担保

D．预付款担保 E．工程保修担保

86．建设工程施工质量的事后控制是指()。A．质量活动结果的评价和认定

B。质量活动的检查和监控 C．质量活动的行为约束

D。质量偏差的纠正 E．已完施工的成品保护

87．关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有()。A．各类进度计划的编制程序、审批程序属于组织措施的范畴 B．管理措施主要涉及管理的思想、方法和承发包模式 C．风险管理属于进度控制管理措施的范畴 D．应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴

E．在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析 88．关于施工成本计划编制的说法，正确的有()。A．在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费

B．施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金 C．编制施工成本计划可利用控制项目进度的网络进度计划 D．编制施工成本计划的关键是确立目标成本

E．按进度编制的施工成本计划可以用“时间一成本累积曲线”来表示

89．根据《企业伤亡事故分类标准》，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事

故有()。

A．物体打击

B．触电

C．机械伤害

D．辐射伤害 E．火药爆炸

90．根据《建设工程项目管理规范》(GB／T 50326—2006)，项目经理的权限包括()。

A．签订承包合同

B．自主选择分包单位

C．参与选择物资供应单位

D．主持项目经理部工作 E．制定内部计酬办法

91．根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》，下列建设工程活动中，属于特种作业的有()。

98．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应满足的条件有()。

A．主控项目经抽样检验合格

B．一般项目经抽样检验合格 C．具有完整的施工操作依据

D．具有总监理工程师的现场验收证明 E．具有完全的质量检查记录

99．运用动态控制原理控制建设工程项目投资，可以采取的纠偏措施有()。A．调整施工进度计划

B．调整投资控制的方法和手段 C．应用价值工程的方法

D．制定节约投资的奖励措施 E．优化施工方法

100．承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括()。A．索赔证据 B．索赔事件总述

C．索赔合理性论述

D．索赔要求计算书． E．索赔意向通知

2010一级建造师《项目管理》答案

2010年一级建造师《建设工程经济》考试真题

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元，按季度计算并支付利息，季度利率1．5％，则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为()万元。A．6．00 B．6．05 C．12．00 D．12．27 2．某人连续5年每年年末存入银行20万元，银行年利率6％，按年复利计息，第5年末一次性收回本金和利息，则到期可以收回的金额为()万元。A．104．80 B．106．00 C．107．49 D．112．74 3．年利率8％，按季度复利计息，则半年期实际利率为()。A．4．00％

B．4．04％ C．4．07％

D．4．12％

4．对于完全由投资者自有资金投资的项目，确定基准收益率的基础是()。A．资金成本

B．通货膨胀

C．投资机会成本

D．投资风险

5．可用于评价项目财务盈利能力的绝对指标是()。A．价格临界点

B．财务净现值

C．总投资收益率

D．敏感度系数

6．某项目财务现金流量表的数据见表1，则该项目的静态投资回收期为()年。

A．5．33 B．5．67 C．6．33 D．6．67 7．某工业项目建设投资额8250万元(不含建设期贷款利息)，建设期贷款利息620万元，全部流动资金700万元，项目投产后正常年份的息税前利润500万

B．贴现率

C．法定准备率

D．贷款利率

15．某拟建项目的设备投资占总投资的60％以上，拟采用的主要工艺设备已经明确，则编制该项目投资估算精度较高的方法是()。A．指标估算法

B．比例估算法

C．资金周转率法

D．生产能力指数法

16．下列会计要素中，属于流动负债的是()。A．短期投资

B．预付账款 C．应付票据

D．应付债券

17．在传统计价模式下，编制施工图预算依据的要素价格是根据()确定的。A．企业定额

B．市场价格

C．要素信息价

D．预算定额

18．某化工建设项目设计年生产能力5 7i吨，预计年固定总成本800万元，产品销售价格1500TrY吨，产品销售税金及附加为销售收入的10％，产品变动成本1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是()。A．100％

B．40％ C．80％

D．55％

19．根据《企业会计准则》，施工企业发生的固定资产日常修理费应作为()予以确认。

A．当期费用

B．待摊费用 C．直接费用

D．维持运营投资

20．根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，在编制财务报表时，重要项目应单独列报，项目的重要性应当根据企业所处环境，从()加以判断。A．报表是否对外公告角度

B．企业是否上市角度

C．项目在财务报表中的排列位置 D．项目的性质和金额两个方面

21．在项目财务评价中，应计入经营成本的费用是()。A．折旧费

B．摊销费

C．利息支出

D．修理费

22．施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的()筹资。

C．具有招标代理资质的中介机构 D。项目管理公司合同管理机构

30，借贷记账法记账规则中，“借贷必相等”的含义是指将一笔经济业务在账户中登记时，()。

A．两个或两个以上账户中的借方金额之和与贷方金额之和必须相等 B．一个账户的借方金额必然等于另一个账户的贷方金额

C．两个或两个以上账户的借方金额与贷方金额之和必须等于经济业务的价值 D．两个或两个以上账户的借方金额与贷方金额之差必须等于经济业务的价值 31．某施工企业以1000万元购入一宗城市土地的使用权，准备建造自用办公大楼，该项土地使用权应作为企业的()核算。A．其他资产 B．流动资产

C．投资性地产

D．无形资产

32．设备经济寿命是指设备从投入使用开始，到()而被更新所经历的时间。A．加工精度下降导致产品质量不稳定 B．运行经济效益开始下降 C．继续使用在经济上不合理 D．因磨损严重而无法正常运行

33．计入建筑安装工程造价的教育费附加的计算基础是()。A．应纳营业税额和城市维护建设税之和 B．建筑安装工程直接工程费 C．建造合同收入 D．应纳营业税额

34．工程量清单作为招标文件的组成部分，其完整性和准确性应由()负责。A．监理人

B．招标人

C．招投标管理部门

D．投标人

35．在我国，投资估算是指在()阶段对项目投资所作的预估额。A．施工图设计

B．施工准备 C．项目决策

D．初步设计

36．项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入()。A．措施费

B．规费

C．直接工程费

D．企业管理费

37．设计概算是设计单位编制和确定的建设工程项目从筹建至()所需全部费 用的文件。

A．竣工交付使用

B．办理完竣工决算 C．项目报废

工程建设其他费为100万元，建设期两年，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5％，则该项目的涨价预备费的计算基数应为()万元。A．1900 B．1200 C．700 D．1800 45。下列建设投资中，属于项目静态投资的是()。A．基本预备费

B．建设期间新增税费 C．涨价预备费

D．建设期利息

46．某斗容量1m3正铲挖土机的机械台班产量为4．96(定额单位100m3)，小组成员两人，则挖100m3土的人工时间定额为()工日。A．0．40 B．4．96 C．2．48 D．0．20 47．国际工程投标报价中，暂定金额的处理方式是()。A．计入投标人工程总报价，由业主决定其用途 B．不计入投标人工程总报价，由业主决定其用途 C．不计入投标人工程总报价，由承包商决定其用途 D．计入投标人工程总报价，由承包商决定其用途

48．企业存货的总成本是存货的取得成本、储存成本和()之和。A．购置成本

B．存货保险费用 C．订货成本

D．缺货成本

49．某设备4年前的原始取得成本是10000元，目前的账面价值是4000元，可变现净值为1500元。在进行设备更新分析时，应视为该设备沉没成本的价值为()元。A．2500 B．8500 C．10000 D．1500 50．企业的流动资产包括存货、库存现金、应收账款和()等。A．短期借款

B．预收账款 C．应付账款

D．预付账款

51．对于合同结果不能可靠地估计、合同成本能够收回的施工合同，其合同收入应按照()确认。A．合同初始收入

B．实际合同成本+合理利润 C．已经发生的全部成本

D．检查标价计算是否存在错误

60。某采用工程量清单计价的招标工程，工程量清单中挖土方的工程量为2600立方米，投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为4400立方米，直接工程费为76000元，管理费为18000元，利润为8000元，不考虑其他因素，则投标人甲填报的综合单价应为()元／立方米。A．36．15 B．29．23 C．39．23 D．23．18

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

61．建设项目财务盈利能力分析中，动态分析指标有()。A．财务内部收益率

B．财务净现值

C．财务净现值率

D．动态投资回收期 E．投资收益率

62．建设项目敏感性分析中，确定敏感因素可以通过计算()来判断。A．盈亏平衡点

B．评价指标变动率

C．不确定因素变动率

D．临界点 E．敏感度系数

63．绘制现金流量图需要把握的现金流量的要素有()。A．现金流量的大小

B．绘制比例 C．时间单位 D．现金流入或流出 E．发生的时点

64．企业分配利润时，向投资者分配利润的形式有()。A．普通股股利

B．转作股本的普通股股利 C．转作资本的普通股股利

D．优先股股利 E．法定盈余公积金

65．公司型合资结构是项目投资结构基本的法律形式之一，关于该形式下项目发起人与项目合资公司之间关系的说法，正确的有()。A．发起人根据股东协议认购合资公司股份 B．发起人在项目中的利益都是间接的

C．合资公司是与发起人完全分离的独立法律实体 D．发起人直接拥有项目资产的产权 E．发起人在项目中的利益都是直接的

66．估算设备工器具购置费时，国产标准设备运杂费的构成包括()。

第三篇：2009年一级建造师《管理与实务(铁路工程)》真题及答案

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.已知水深为1.5米，流速为0.25米/秒，河床为黏性土，基坑开挖时，在保证施工方案可行的前提下，采用()围堰较为经济。A.混凝土 B.土

C.竹、铅丝笼 D.钢板桩

2.线路复测前，施工单位应检查线路测量的有关图表资料，会同()进行现场桩橛交接。A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.地方政府

3.预应力钢绞线原材料进场检验中，要求每批钢绞线应由同一牌号、同一规格、同一交货状态的钢绞线组成，重量上限为()。A.30t B.40t C.50t D.60t 4.强度大于C30的混凝土中，要求粗骨料中含泥量不大于1%，含泥量按()的重量计量。A.水泥 B.混凝土 C.砂子 D.石子

5.施工测量成果验收工作一般由()组织实施。A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位

6.影响混凝土黏聚性的主要因素是()。A.混凝土单方用水量 B.混凝土含砂率 C.水泥品种

D.粗、细骨料的级配

7.铁路路堤填筑的“三阶段”是指()。A.准备阶段、施工阶段、竣工阶段 B.勘察阶段、施工阶段、验收阶段 C.准备阶段、施工阶段、整修阶段 D.勘察阶段、施工阶段、整修阶段

8.悬臂式和扶壁式挡土墙，主要适用于()的路堤地段。A.石料缺乏、地基承载力较高 B.石料丰富、地基承载力较低 C.石料缺乏、地基承载力较低 D.石料丰富、地基承载力较高

9.当边坡挂网施工采用喷射钢纤维混凝土时，增黏剂应在()时掺入。A.拌和混凝土 B.第二次拌和 C.喷射混凝土 D.掺入其它外加剂

10.铁路桥梁墩身混凝土冬季施工时，不宜采用()A.大块模板 B.翻模 C.组合模板 D.滑模

11．箱涵顶进施工中，完成浇筑后背梁工作底板工序后，紧接着应进行()工序。A．预制箱涵 B．安装顶进设备 C．顶进 D．挖运土

12．石拱涵()施工时，必须由两侧向中间同时对称施工。A．基础 B．墙身 C．防水层 D．拱圈

13．在隧道复合式衬砌中，初期支护是()结构的一部分。A．临时性承载 B．永久性承载 C．临时性过渡 D．临时性加固 14．采用气压焊进行工地钢轨焊接的方法是：利用氧一乙炔火焰将钢轨端头加热到()℃左右，在预施压力挤压下将两根钢轨焊接到一起。A．780 B．980 C．1200 D．1500 15．按照铁路建设程序规定，工程招标投标在()后由建设单位组织进行。A．初步设计文件被批准 B．可行性研究报告被批准 C．施工图设计已完成

D．施工组织设计文件被批准

16．按照《铁路运输安全保护条例》规定，城市郊区居民居住区设立的安全保护区范围是从铁路路堤坡脚起向外最小不少于()米，A．8 B．10 C．12 D．15 17．根据铁路建设勘察设计管理的规定，初步设计概算静态投资一般最多不得大于批复可行性研究报告静态投资的()％ A．110 B．112 C．115 D．118 18．根据《铁路建设管理办法》，由()组织编制工程竣工文件和竣工决算，组织编写工程总结。

A．施工单位 B．监理单位 C．建设管理单位 D．设计单位 19．施工过渡是营业线建设项目组织施工和运输配合的重要环节，施工过渡具体实施方案应由()编制。A．建设单位

B．设备管理单位C.设计单位 D．施工单位

20．按照铁路建设工程招标规定，施工单项合同估算价至少达到()万元人民币以上的，必须进行招标。A．50 B．100 C．150 D．200

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分：少选，所选的每个选项得0．5分)21．在铁路桥梁施工中，悬臂浇筑法一般适用于()等。A．斜拉桥 B．悬索桥 C．刚构桥 D．连续梁 E．拱桥

22．按照《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》的规定，属于客运专线路堑基床表层质量检验指标的有()。A．地基系数K30 B．压实系数K C.动态变形模量Evd D．孔隙率n E．相对密度Dr 23．一般地区的路堤和路堑都可采用的挡土墙类型包括()。A．重力式挡土墙 B．土钉墙

C．桩板式挡土墙 D．锚杆挡土墙 E．加筋挡土墙

24.在铁路桥高墩施工中，通常采用的垂直提升设备有()。A．缆索吊机 B．塔吊 C．井架 D．龙门吊 E．汽车吊

25．大体积混凝土施工，配制混凝土的水泥应优先选用()。A．快硬硅酸盐水泥 B．硅酸盐水泥

C．火山灰硅酸盐水泥 D．粉煤灰水泥 E．复合硅酸盐水泥

26．铁路隧道主要的开挖方式有()。A．全断面开挖 B．台阶开挖 C．钻爆施工 D．明挖施工

E．预留核心土环形开挖

27．隧道施工通风类型分为()。A．强制机械通风 B．压入式通风 C．吸出式通风 D．混合式通风 E．自然通风

28．道岔铺设通常采用的方法有()。A．原位组装铺设 B．高位组装预铺 C．低位组装预铺 D．侧位预铺铺入 E．机械分段铺设

29．属于长钢轨焊接基本工艺流程的有()。A．进场验收 B．轨端处理 C．正火 D．淬火 E．焊缝冷却

30．无缝线路的长钢轨铺设方法有()。A．分段换轨法 B．侧位预铺设法 C．长轨排铺设法 D．单枕综合铺设法 E．推轨铺设法

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)(一)背景资料

一新建铁路单线隧道长2813米。隧道围岩有Ⅲ、Ⅳ级两种。采用钻爆施工。隧道进、出口两个作业面同时施工，采用机械通风。两个施工队将项目部配置的2台通风机分别置于隧道的进、出口处。在进口洞门开挖时，施工队将部分弃碴临时堆置在洞口的边坡处，并将通风机安置在弃碴堆的平台上。在工程施工过程中发生以下事件：

事件1．当进口端作业到508米时，由于下雨，致使洞口边坡弃碴堆坍塌，通风设备损坏。事件2．当出口端施工到1074米时，掌子面爆破作业后，通风30分钟，随即指派汽车司机进洞检查。司机经检查确认洞内空气不浑浊，能看清周围环境，随后宣布解除警戒。下道工序的作业人员进洞施工。

事件3．在两个施工队作业面相距7米时，出口端掌子面正在钻孔作业的两名工人因进口端掌子面爆破导致死亡。问题

1．分析造成通风设备损坏的原因。

2．针对事件2，施工单位的正确做法是什么?3．针对事件 3，在隧道开挖安全控制方面正确的做法是什么?

(二)背景资料

A施工企业以施工总承包方式中标一项新建铁路客运专线工程，因施工资源不足，将其中的一隧道工程(全长3480米)的全部工作内容以内部招标形式交由只具有土石方工程资质的B企业施工，并签订了工程施工合同。施工中，建设单位在一次质量大检查中发现，该隧道已完成的工程中存在严重质量问题。经A企业同意，建设单位委托专业公司对质量缺陷进行了修复。A企业随即终止了与B企业的合同关系，B企业要求A企业支付其已完工程费用。问题

1．A企业与B企业之间的合同关系属什么关系?说明理由。2．按照《铁路建设管理办法》，A企业的行为可能受到什么处罚? 3．该隧道工程因质量问题造成的修复费用，由谁承担? 4．A企业是否应支付B企业已完工程费用?说明理由。

(三)背景资料

施工单位承建某客运专线一座节段拼装梁特大桥。开工前，项目总工程师主持编写了项目工程质量计划，并将节段拼装梁列为质量控制重点，将线形控制列为关键工序。在施工过程中，主桥墩被业主列为“样板工程培育点”。在质量认证审核时发现：质量计划无更改和完善记录。主桥墩身因表面质量问题，未通过样板工程验收。现场验证情况：拌和站采用了1台120立方米/小时的强制式拌和机，2个100吨水泥罐，石子、砂子各设一仓：水泥、砂子、石子采用微机控制自动计量系统计量，水采用电子流量计量。内业资料显示：石子粒径10～25毫米，砂子细度模数2．3～2．5，清洁度均符合要求；C40混凝土配合比为：水泥：砂子：石子：外加剂：水=480：698：1050：6．8：198，试块各龄期强度合格；拌和记录显示拌和时间为60～90秒；养护记录显示现场养护时间为7天。问题

1．指出项目部在编制和实施项目工程质量计划方面的不妥之处。2．针对内业资料，分析主桥墩身表面质量问题的原因。

3．为保证混凝土的拌和质量，指出该套拌和系统应增加的设备、仪器。

(四)背景资料

某既有铁路需增建二线，主要工程内容包括：路基、桥梁、隧道、轨道工程。工程有一新建单线隧道，长3620米，从进、出口两个作业面施工。招标文件要求该隧道施工中采用电瓶车牵引矿车有轨运输方案。有一座桥梁跨越通航河道，该桥有部分桥墩位于河道的深水中。水上临时运输通道采用栈桥方案。线路中，有一段既有线路需改建(如图所示)，该段既有线除线形取直外，有一座既有单线桥梁需要拆除改建，改建后的桥梁为双线桥梁。

施工单位中标后及时进场，设置了现场组织机构，其中关键岗位设置有：项目经理、副经理、总工程师、安全负责人、部门负责人、质量工程师、线路工程师、轨道工程师、隧道工程师、桥梁工程师及工程队长。施工单位制定了实施性工作规划，内容包括：测量工作规划、质量工作规划。同时，施工单位根据工程内容设置了临时工程：①临时铁路便线、便桥：②钢筋加工棚；③隧道钢结构加工场；④栈桥；⑤储水池：⑥临时板房：⑦施工场地排水设施：⑧临时给水干线管路等。问题

1．列举本工程新建隧道有轨运输方案中除电瓶车和矿车以外的与有轨运输相关的主要设备名称。

2．补充施工单位缺少的关键岗位和缺少的实施性工作规划内容。3．指出施工单位设置的临时工程中哪些不属于大型临时工程。

4．为保证施工期间不中断既有线的运营，参照图示，简述改建路段的施工步骤。(五)背景资料

某施工单位承建一双线铁路A标段工程，本标段自起点向终点的工作内容依次有：隧道1座，长5340米；路基长200米(主要为填方)：特大桥0．5座(该桥以桥梁中心线作为标段分界线，全桥孔跨布置为46×32米，本标段只承担该桥0#台～23#墩上、下部结构的施工任务，孔跨布置为23×32米)。如下图所示。

本标段总工期为22个月。隧道进口斜切山坡入洞，洞口段右侧严重偏压；仰坡平缓、多年生植被茂密，洞顶上方20米处有一滑坡体，已处于稳定状态；隧道进口段设10米明洞；距隧道出口端1960米处设计有长200米的双车道横洞，其中心线与正洞线路夹角30°；隧道围岩除进口属V级外，其余为Ⅲ、Ⅳ级。施工时正洞的Ⅲ、Ⅳ、V级围岩的成洞进度指标分别按100米／月、90米／月、40米／月计算，横洞及正洞的施工准备时间均为2个月，横洞施工2个月即进入正洞掌子面掘进。桥梁下部结构主要为钻孔桩基础，重力式墩，上部结构均为移动模架现浇32米跨预应力混凝土双线整孔箱梁；0#～6#墩位于岸上，地质条件良好，墩高4～8米；7#～23#墩位于河中，水深5～10米；水上临时运输采用栈桥方案。制定的桥梁施工组织方案为：栈桥自开工之日起即进行施工，时间为3个月；开工后2个月进行桥梁基础施工；安排桥梁1队和桥梁2队负责基础和墩台的施工，每个队负责12个墩台施工任务；基础和墩台共配置8套施工设备，每个队4套，即每个队一次可同时施工4个墩的基础和墩台身，每套设备一次施工循环时间为5个月，上一循环施工完毕后随即进入下一循环的施工；安排桥梁3队负责箱梁的施工，配置一套移动模架：自开工之日起，移动模架采购及进场需8个月；第一孔箱梁自移动模架进场后开始拼装到制梁完毕需要2个月，其余各孔箱梁施工的进度指标为0．5个月/孔；桥头(0#台)岸上具有设置施工场地的条件。问题1．根据背景资料，简述隧道进口段进洞施工要点。2．根据总工期和施工进度指标要求，隧道施工应安排哪几个工作面比较合理?说明理由(附必要的计算或文字说明)。

3．根据背景资料的施工时间安排，按下表的格式绘制桥梁工程施工进度横道图。(注意：绘制在答题卡上)

4．施工桥梁基础墩台身的两个施工队均需要几个施工循环才能完成施工任务? 5．简述桥梁下部工程施工顺序。

．在开工前，若将箱梁工期提前2个月，在不改变其开工时间、每孔箱梁持续时间及不增加移动模架的前提下，如何调整箱梁施工方案？不会提前培训技术人员，压缩第一孔持续时间。

2009全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务试卷参考答案（铁路）（满分160分）

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.B2.B3.A4.D5.C6.B7.C8.C9.B10.D11.A12.D13.B14.C15.A16.B17.A18.C19.D20.B

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）21.ACD22.ACD23.AC24.ABC25.CDE26.CD27.AE28.ADE29.BCE30.ACDE

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)(一)背景资料（P234）

问题1．分析造成通风设备损坏的原因。原因：

1、风机放置位置不对，风机不能安置在弃碴堆的平台上。设置通风机时，其安装基础要能充分承受机体重量和运行时产生的震动，或者水平架设到台架上。

2、弃碴堆置在洞口的边坡处不对。弃碴不能堆置在洞口的边坡处，应修建永久性弃碴场挡护工程。弃渣场应选择在雨水回流量不大，冲刷不严重的地方；选择在肚大口小，有利于建拦渣工程的地方。

3、洞门位置没有按照有关要求修建洞门排水沟、截水沟。洞门位置应按有关要求修建洞门排水沟、截水沟，防止雨水冲刷，产生滑坡塌方。2．针对事件2，施工单位的正确做法是什么?

1、应有专人找顶找帮。对开挖面要经常检查，特别是爆破后的工作面及附近尤应加强检查，如可能产生险情时，应及时采取措施进行处理。

2、工作人员到达工作面时，应首先检查工作面是否处于安全状态，并详细检查支护是否牢固，顶板和两帮是否稳定，如有松动石块或裂缝，应及时予以清除或支护。

3、爆破后，必须经过通风排烟，15分钟以后检查人员方可进入工作面检查。检查有无瞎炮或可疑现象，有无残余炸药或雷管，顶板及两帮有无松动石块，支护有无松动和变形。如发现瞎炮时，必须由原装炮人员按规定进行处理，当检查人员经过检查确认危险因素已排除后，才可撤除警戒，允许施工人员进入工作面工作。

3．针对事件3，在隧道开挖安全控制方面正确的做法是什么?

1、两工作面接近贯通时，两端施工应加强联系，统一指挥。当两端工作面间的开挖距余留8倍循环进尺，或接近15m时，应停止一端工作，将人员和机具撤走，并在安全距离以外设立警戒标志，防止人员误入危险区。

2、洞内爆破作业必须统一指挥，并由经过专业培训持有爆破操作合格证的专职爆破工担任，进行爆破时，所有人员应撤到不受有害气体、震动和飞石损伤的地点，在两个开挖面相离200m内时，爆破时必须提前一个小时通报，以便另一头作业人员撤离险区。

(二)背景资料

问题1．A企业与B企业之间的合同关系属什么关系?说明理由。违法分包合同关系。理由：

1、隧道属于主体工程，主体工程不能分包。

2、《铁路建设管理办法》规定P276工程施工承包企业不得转包和违法分包工程，确需分包的，应在投标文件中载明，并在签订合同中约定。2．按照《铁路建设管理办法》，A企业的行为可能受到什么处罚? P339处转让、分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情况严重的，暂停投标资格、降低铁路专业资质等级、撤销资质、构成犯罪的依法追究刑事责任。

3．该隧道工程因质量问题造成的修复费用，由谁承担? 费用首先有A企业和B企业承担连带赔偿责任，A企业可以向B企业索赔。4．A企业是否应支付B企业已完工程费用?说明理由。

应该支付用于修补质量缺陷以及由此所导致的A企业的损失以后剩余费用。理由：B企业在合同的签订过程中，无过错，只是修建工程质量不合格。

(三)背景资料

问题1．指出项目部在编制和实施项目工程质量计划方面的不妥之处。

1、项目总工程师不能主持编写项目工程质量计划。

2、未体现“以业主质量要求为重点”，质量控制重点未包含被业主列为“样板工程培育点”的主桥墩。

3、所编制的质量计划内容不完整，无更改和完善记录。

4、质量计划实施阶段，质量管理人员按照分工进行控制，按规定保存质量控制记录。当发生质量缺陷或事故时，应查找原因，采取措施，加以消除。2．针对内业资料，分析主桥墩身表面质量问题的原因。

拌和记录显示拌和时间为60～90秒不对，拌和时间应为120～180秒；养护时间应加长；石子粒径10～25mm不对，应为5～10mm和10～25mm两种规格同时具备，再按级配进行掺合；C40混凝土中外加剂含量不对，高效外加剂质量应为水泥的0.5％，也就是应为24。注：本题考查高性能混凝土的工地试验配合比要求。

3．为保证混凝土的拌和质量，指出该套拌和系统应增加的设备、仪器。砼运输车，外加剂计量系统包括外加剂计量箱、管路、称重传感器、加剂泵，粉料供给系统。

(四)背景资料 问题

1．列举本工程新建隧道有轨运输方案中除电瓶车和矿车以外的与有轨运输相关的主要设备名称。

答：电瓶车充电装置、装渣机、小型轨道、浮放调车盘、平移调车器（或道岔调车）。2．补充施工单位缺少的关键岗位和缺少的实施性工作规划内容。

缺少的关键岗位:测量工程师、试验工程师、地质工程师、机械工程师、爆破工程师，缺少的实施性工作规划：缺少的实施性工作规划内容：试验工作规划、安全工作规划 3．指出施工单位设置的临时工程中哪些不属于大型临时工程。

②钢筋加工棚；⑤储水池：⑥临时板房：⑦施工场地排水设施：等。

4．为保证施工期间不中断既有线的运营，参照图示，简述改建路段的施工步骤。⑴由于既有线的桥梁需要改建，为保证正常运营，需要修建临时铁路便线和便桥。

⑵先铺设与行车干扰无关施工便线和便桥，利用行车天窗，拨接龙口，将既有正线引入施工便线，利用便线运行，再拆除既有桥梁，改建桥梁。

⑶施工完毕后，将龙口接回设计线，拆除施工便线和便桥。

(五)背景资料

问题1．根据背景资料，简述隧道进口段进洞施工要点。

答：

1、洞口的边仰坡要采取支护加固，支护采取锚喷方法，同时采用挖沟的方法截水、排水。

2、进洞施工要加强超前支护，不采用钻爆法开挖，而采用人工或机械方法开挖或弱爆破开挖，不能影响处于稳定状态的滑坡，必要时应采取稳定滑坡的措施，如抗滑桩。

3、洞口顶面注浆加固，并做沉降监控测量。

2．根据总工期和施工进度指标要求，隧道施工应安排哪几个工作面比较合理?说明理由(附必要的计算或文字说明)。

答：用三个工作面即可。进口和横洞工期21.25个月，出口工期21.8个月 理由：

1、隧道正洞开挖需要180/40+5000/100+160/90=56.3;如两个工作面需要工期为56.3/2+2准备时间=30.15个月，不能满足工期需要。

2、横洞开挖需要2月，正洞、横洞共需要56.3+2=58.3个月。如三个工作面58.3/3+2=21.5个月，满足总工期22个月要求。

3、出口1800/100+160/90+2=21.8个月1960米。进口和横洞工期（32+180/40+2）/2+2=21.25个月，进口开挖180+（19.25-180/40）*100=1655米，横洞开挖正洞180＋3200-1655=1725米。

3．根据背景资料的施工时间安排，按下表的格式绘制桥梁工程施工进度横道图。(注意：绘制在答题卡上)

4．施工桥梁基础墩台身的两个施工队均需要几个施工循环才能完成施工任务? 每个队要进行3次循环。每个队12墩，4套设备，12/4＝3个循环 5．简述桥梁下部工程施工顺序。

桥梁下部结构主要为钻孔桩基础，重力式墩。施工顺序为：0-6墩为修建墩的便道，造孔灌注混凝土，搭设脚手架、模版，浇筑承台、墩身；搭设7-23墩的施工栈桥、钻孔平台，造孔导管，浇筑桩身，搭设钢吊箱围堰，抽水后模筑承台、墩身。按常规施工顺序，应当是0#-11#、12#-23#分别由桥梁1队和桥梁2队各分3个施工段施工，从两头向中间相向施工。但到8#-11#下部施工完成将在第17月末，移动模架要么等4个月再施工8#-11#箱梁，要么花1-2个月拆卸后转到23#-20#继续施工，最终完成需要21.5-22.5个月。

6．在开工前，若将箱梁工期提前2个月，在不改变其开工时间、每孔***2023架梁2+0.5*6=5；8进模架+5=13架梁2+0.5*2=3；8进模架+3=11箱梁持续时间及不增加移动模架的前提下，如何调整箱梁施工方案？0#～6#墩位于岸上，地质条件良好，前四跨可以采用支架法现浇的施工方案施工，和移动模架同时开工，平行施工，每跨0.5个月，4跨共可节省2个月。

第四篇：2010年一级建造师《管理与实务(铁路工程)》真题及答案

2010年一级建造师铁路管理实务真题及参考答案

1．铁路工程项目的一般测量科目实行同级换手测量时，须更换()。A．观测点 B．测量仪器 C．计算资料

D．观测和计算人员

2．有抗渗要求的结构混凝土，不宜使用()水泥。A．硅酸盐 B．普通硅酸盐 C．矿渣 D．火山灰

3．热轧带肋钢筋的检验项目有外观检查、伸长率、屈服强度及()等。A．极限强度 B．冷弯试验 C．松弛性能 D．最大负荷

4．用于大面积混凝土质量无损检测的最佳方法是()。A．回弹法 B．地质雷达法 C．超声回弹综合法 D、小应变法

5．影响混凝土黏聚性的主要因素是()。A．灰砂比 B．单方用水量

C．水泥品种、用量与细度 D．粗、细骨料级配

6．铁路傍山路堑宜采用()开挖方法施工。A．逐层顺坡 B．横向台阶 C．纵向台阶 D．全断面

7．路基工程施工过程中的动态观测包括地基沉降和()。A．侧向位移 B．沉降速率 C．边坡稳定 D．工后沉降

8．水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)的褥垫层宜采用的施工方法是()。A．振动法 B．静压法 C．锤击法 D．平铺法

9．在石料缺乏地区修建地基承载力较低的路堤，支挡结构应采用()挡土墙。A．土钉式 B．短卸荷板式 C．锚杆式 D．扶壁式

10．在深水位、流速大的水中进行低桩承台施工，宜采用的施工方法是()。A．钢板桩围堰 B．钢套箱围堰 C．钢吊箱围堰 D．筑岛围堰

11．铁路高墩墩身施工的垂直提升设备主要有缆索吊机、塔吊、()等。A．汽车吊机 B．桅式扒杆 C．高空作业车 D．井架

12．在铁路连续梁顶推法施工中，梁体制造长度应考虑预应力混凝土()的影 响，并及时调整。

A．弹性压缩、收缩、徐变 B．弹性压缩、收缩、挠度 C．非弹性压缩、收缩、徐变 D．非弹性压缩、收缩、挠度

13．铁路隧道工程最基本的支护形式是()。A．型钢拱架支护 B．格栅拱架支护 C．锚喷支护 D．超前锚杆支护

14．下列排水措施中，属于隧道施工防排水措施的是()。A．泄水孔排水 B．盲沟防排水 C．井点降水 D．衬砌堵水

15．适用于无缝线路的锁定焊和特殊零星轨缝焊接的焊接方法是()。A．铝热焊 B．闪光接触焊 C．段焊 D．气压焊

16．确定铁路工程现场计划目标成本的主要依据是()。A．市场价格信息

B．实施性施工组织设计 C．作业效率 D．消耗定额

17．铁路工务部门在对线路巡查时发现，一隧道顶部的山梁处新建一仓库，内存大量 鞭炮。巡查人员认为：该仓库内危险物己对铁路运输安全构成严重影响。按要求，仓库设置在该隧道上方中心线两侧各()米以外的范围，才符合铁路运输 安全保护规定。A．50 B．100 C．150 D．200 18．铁路工程设计单位在进行铁路建设工程设计时，选用的设备除质量必须符合国家 规定的标准外，还应当注明其规格、()、性能等技术指标。A．检验 B．型号 C．品种 D．材质

19．某铁路施工企业在承建一铁路工程项目时发生质量事故，造成直接经济损失526 万元，并导致3人受轻伤。根据《铁路建设工程质量事故处理规定》，该事故属()。A．一般事故 B．大事故 C．重大事故 D．特别重大事故

20．根据铁路营业线施工计划审批权限，对于需要调整跨局货物列车编组计划的施工 计划，应向()报批。A．铁道部 B．铁路局 C．车务段 D．直属站

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题 意，至少有1个错项。错选，本题不得分：少选，所选的每个选项得0．5分)21．预应力钢丝和钢绞线进场检验相同的项目包括()。A．外观检查 B．冷弯试验 C．拉力试验 D．反复弯曲试验 E．松弛性能试验

22．下列情形下，应以无损检测确定结构混凝土强度的包括()。A．缺乏同条件试件 B．试件质量缺乏代表性

C．试件的抗压强度不符合标准规定 D．试件的抗折强度不符合标准规定 E．因施工不良而发生混凝土质量问题

23．需要在施工前选择有代表性地段进行工艺性试验的地基处理方法包括()。A．抛石挤淤 B．袋装砂井 C．挤密砂桩 D．碎石桩 E．CFG桩

24．在营业线增建桥涵顶进施工前，对营业线轨道常采用的加固方法有()。A．排架枕木垛 B．吊(扣)轨 C．排架轨束梁 D．吊轨纵横梁 E．钢便梁

25．用钻爆法开挖软弱围岩隧道，稳定掌子面的方法包括()。A．径向注浆 B．超前支护 C．预留核心土 D．正面喷射混凝土 E．底部注浆

26．隧道锚喷支护中喷射混凝土的作用有()。A．支承围岩

B．提高围岩摩阻力 C．填平补强围岩 D．减缓围岩表面风化 E．阻止围岩松动

27．根据用途和平面形状，道岔分为()。A．普通单开道岔 B．单开对称道岔 C．三开道岔 D．多开道岔 E．交叉渡线

28．圆形涵洞在顶进施工过程中出现()情形时，应立即停止顶进。A．遇到障碍 B．后背倾斜 C．管位偏差 D．顶柱扭曲 E．顶铁锈蚀

29．根据《铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法》，下列施工增加费中，属于 特殊施工增加费的有()。A．冬雨期施工增加费 B．行车干扰施工增加费 C．风沙地区施工增加费 D．高原地区施工增加费 E．原始森林地区施工增加费

30．投标人投标铁路大中型建设项目，下列有关内容中，属于投标人项目经理的答辩 内容包括()。A．标段工程概况 B．经济效益目标 C．安全质量目标 D．主要施工方案 E．工程进度计划

三、案例题(一)背景资料

某增建铁路隧道长4650米，里程范围为DKl80+500一DKl85+150，位于营业线隧道右侧。增建隧道与营业线隧道均为单线隧道，线间距为18～50米，其中增建隧道DKl80+500～DKl84+200段与营业线隧道线间距为18米，DKl84+200～DKl85+150段与营业线隧道线间距由18米渐变到50米（注：950m）。增建隧道穿越地层为Ⅳ、V级围岩，岩溶发育。增建隧道除设进、出口工作面外，中间还设1座斜井。营业线隧道经过多年运营，存在多处病害，计划在增建隧道完工后大修。增建隧道施工期间，营业线正常运营。

斜井作业队进入正洞施工后，为赶工期，加大了施工组织设计中确定的循环进尺，在掘进过程中，突然发生了突水、突泥事故。

当出口段采用同一爆破方案施工到950米处时，因爆破作业导致邻近的营业线隧道拱顶掉块，中断列车运行2小时。问题

1．根据背景资料，指出该增建隧道施工中的主要风险源。2．指出造成斜井正洞段突水、突泥事故的主要可能原因。

3．为保证营业线隧道安全，增建隧道施工前和施工中需要采取哪些些技术保证措施?

(二)背景资料

某新建铁路特大桥，桥址地处农田，主跨跨越高速公路。桥跨为(10×32．7+48十80+48十12×32．7)米，共25跨。工程地质为淤泥、黏土、细砂、中砂、风化岩层。地面高程35米，地下水位高程31米。全桥设计为钻孔桩基础，0#—9#、14#—25# 墩台设计桩径为1米，桩长15～20米，承台平面尺寸11．6×8．6米，厚度2米；10#、11#、12#、13#墩设计桩径为1．5米，桩长 7 60米，承台平面尺寸34．6×13．8米，厚度4米。

项目部采取劳务分包方式组织桥下部工程施工，并与劳务队签订了合同。合同约定；项目部负责混凝土、钢筋的供应；劳务队负责机械、设备和其他材料的提供，以及现场技术管理和质量管理工作，同时承担工程质量责任和因质量问题造成的一切损失。在施工过程中，由于工期紧张、设备不足，劳务队将0#—6#、20#—25# 墩台桩基改为人工挖孔桩，11#墩承台采用一次性浇筑施工。桩基检测结果显示，所有桩基基底标高满足设计要求，其中2根桩被判定为Ⅲ类桩，另2根桩桩顶标高低于设计高程1米。在承台拆模后发现裂纹。为查明上述质量问题原因，监理、项目部共同对存在问题的桩基和承台的施工内业资料进行了检查，发现仅有设计图纸和劳务队填写及签字的质检资料。问题

1．根据背景资料，指出该项目基础工程质量控制重点并说明理由。2．针对桩基存在的质量问题，提出技术整改措施。

3．根据背景资料，指出施工单位在质量管理方面存在的不妥做法。(三)背景资料

某新建铁路单线隧道长6200米，进口里程为DKl0+150，出口里程为DKl6+350。隧道沿线路走向为90‰的上坡。隧道进口段埋深很大，围岩以Ⅲ、Ⅳ级为主，节理裂隙不发育，整体性较好；出口段埋深较浅，围岩软弱，地下水发育，围岩以Ⅳ、V级为主。在DKl6+200处地表有一自然冲沟，沟内常年流水，但水量不大；此处隧道最小埋深为8米；洞身有1个大的断层，断层处围岩破碎，地下水发育，围岩为V级。设计要求，该隧道在断层地段采用ф108管棚超前预支护；在软弱围岩和断层地段采用综合超前地质预报方法。1．选择适合该隧道进口工作面的运砟方式及装砟设备。2．该隧道出口工作面应采取什么施工排水方案? 3．针对背景资料，施工单位还应采取哪些技术措施防范岩爆发生? 4．为安全穿越该隧道断层，施工单位应采取哪些主要技术措施? 5．根据背景资料，施工单位还应采取哪些地质预报方法?

(四)背景资料

某新建铁路桥梁工程一标段共有595孔32米简支整孔箱梁，分布于23座桥上。其中1号特大桥的30孔箱梁采用移动模架施工，其他采用预制架设施工。制梁场场地宽阔平整：制梁采用固定式外模和整体式内模，并按1：1配置；存梁采用单层存梁方式；制梁占用台座的周期为4—6天，存梁周期为38天，梁场生产箱梁能力为每天2孔；采用900吨轮胎式搬梁机移梁；运梁车需经便道上桥出梁。1号特大桥位于峡谷之中，墩高变化较大(4米～30米)，采用2台移动模架同步施工。每台移动模架拼装时间为1．5个月，生产能力为每月2孔。问题

1．该制梁场应采用哪种梁场布臵形式? 2．除背景资料中提到的台座类型外，该制梁场还需要哪些台座? 3．该制梁场应配备哪些主要机械设备?

4．该制梁场最少应设臵多少个制梁台座和存梁台座?说明理由。

5．该工程移动模架应采用哪种形式?1号特大桥箱梁施工工期最短为多少个月?(五)背景资料

某集团公司总承包某新建铁路一标段工程。该工程设计标准为时速160km／h的客货共线；有砟轨道，并为跨区间无缝线路。新建铁路的中间车站与既有铁路车站相接。工程内容包含路基、桥涵、隧道、轨道，不包含制梁、“四电”和站房。奇林隧道为控制性工程。要求在工程开工一年后，开始轨道施工。主要结构物位置如下图所示。

问题

1．合理划分该标段工程施工工区。

2．该项目轨道工程应采取何种施工方案? 3．指出该轨道工程合理的施工顺序。4．该轨道工程要投入哪些机械设备? 5．针对背景资料，给出该轨道工程的施工流程。

全国一级建造师执业资格考试——铁路工程管理与实务历年真题与答案 2010年参考答案

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．D 2．C 3．B 4．B 5．A 6．C 7．A 8．B 9．D 10．B 11．D 12．A 13．C 14．C 15．A 16．B 17．D 18．B 19．C 20．A

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）21．ACE 22．ABCE 23．CDE 24．BDE 25．BCD 26．ACDE 27．ABCE 28．ABD 29．BCDE 30．ACDE

三、案例分析题 【案例1】

1．主要风险源可围绕隧道不良地质识别风险源，如断层破碎带（塌方）、富水岩溶（突水突泥）、煤层瓦斯（爆炸）、高地应力（岩爆）等。或根据围岩级别分析：

Ⅳ级：拱部无支护时可产生大坍塌，侧壁有时失去稳定。

V级：围岩易坍塌，处理不当会出现大坍塌，侧壁经常小坍塌；浅埋时易出现地表下沉（陷）或塌至地表

补充：隧道矿山法施工典型的风险事件：塌方、突水（泥、石）、瓦斯（爆炸）、大变形、岩爆、其他。

2．地质原因：增建隧道穿越地层为Ⅳ、V级围岩，岩溶发育 施工措施不到位的原因：（1）循环进尺过大

（2）超前支护与径向支护不及时（3）地址预报与监考测量不及时（4）爆破设计不合理 3．小间距并行隧道施工安全

（1）在新线隧道施工前，先对营业线隧道进行调查，并对其进行加固。（2）新建隧道施工，应使用微振动控制爆破，以减少对营业线隧道的影响。

（3）新建隧道的弃土应堆倒指定位置，避免引起滑坡或堵塞营业线隧道口，危及行车安全。新建隧道施工场地尽量远离营业线，防止材料机具堆放侵入营业铁路限界。

【案例2】

1．质量控制重点：

（1）桩基钻孔位置、倾斜度、孔径。（2）钢筋笼质量、钢筋位置、数量。

（3）灌注水下混凝土的原材料、混凝土配合比及浇筑工艺。（4）桩基尺寸、高程及承载力

（5）承台混凝土原材料、混凝土配合比及浇筑工艺，大体积混凝土控制水化热。（6）承台机构混凝土的位置、尺寸和外观质量 理由：

（1）这些工作是构成钻孔桩和承台中的分项工程，直接影响该桥梁工程的结构安全和使用功能；

（2）以上所列工作内容属于桥梁基础工程的特殊施工过程和关键工序。2．（1）改人工挖空为钻孔，原因：水位高，地址软弱，不适合挖孔庄基础。（2）针对III桩的处理：补桩、挖开补强、扶正

（3）针对桩顶标高低的处理：挖开后凿除桩头后按设计要求绑扎钢筋，浇筑不低于设计要求的混凝土重新浇筑（4）承台裂缝处理：搓除裂纹补强

人工挖孔桩这种桩型一般适合于无地下水或地下水较少的粘土、粉质粘土，含少量的砂、砂卵石、姜结石的粘土层采用，特别适合于黄土层使用，深度一般20m左右。不适用于有流沙、地下水位较高、涌水量大的冲积地带及近代沉积的含水量的淤泥、淤泥质土层。

断桩——这是最常见的，如果断在下部——补桩；如果断在上部3、5m范围，还有可能挖开补强。倾斜——在上部，可采取扶正的方法补救。桩身缺陷——浅的可以截桩后再接，深的也只能报废。I类：桩身完整。

II类：桩身有轻微缺陷，不影响桩身结构承载力的正常发挥。III类：桩身有明显缺陷，对桩身结构承载力的有影响。IV类：桩身存在严重缺陷。

完整性是桩身的尺寸变化情况，材料密实性及连续性。桩身缺陷指桩身断裂，裂缝，夹泥，空洞，蜂窝，松散等。IV类桩应进行工程处理。3．（1）劳务队负责现场技术管理和质量管理工作不妥。（2）缺乏完备的质量管理体系，没有编制项目质量计划

（3）施工质量控制程序不到位，未对桥涵工程采用的主要材料、构配件和设备的外观、规格、型号和质量证明文件进行验收

（4）每道工序完成之后，施工单位未对其进行检验，而且没有形成记录（5）工序间未进行交接检验

【案例3】

1．采用有轨运输

理由：单线客货共线隧道，断面小；隧道较长；坡度9%在允许范围。为加强通风排烟，故考虑有轨运输

2．隧道出口为下坡掘进，9%坡度较大，为反坡排水，需要洞内设积水坑，采用多级泵进行梯级排水。3．P160页

断进尺、弱爆破、掌子面采用洒水、打孔等措施释放地应力，开挖后及早进行喷射混凝土支护的综合施工方案。4．（1）超前地质探测措施（2）治水措施

（3）开挖与支护措施（4）防水及衬砌施工措施（5）断层破碎带防塌措施

（6）突水突泥的预防及处理措施（7）大断面软岩隧道的变形控制措施

5．对富水软弱破碎地质地段，采用TSP-203长距离和地质雷达短距离相结合的预报手段，并进行中、短距离的超前钻孔，及时掌握破碎带的规模、性质、稳定性以及富水情况，提前制定合理的处理方案。

【案例4】

1．选用横列式梁场

选择粱场首先应遵循：临时工程量小、征地拆迁少的原则；其次应根据不同的移运梁设备如横移滑道、轮轨式提梁机、轮胎式提梁机选择制梁场的布置形式。此工程采用900吨轮胎式搬梁机移梁，对轮胎式提梁机，在梁场取梁时不需专门的轨道，可以优先采用占地面积较小存梁多的横列式梁场。

2．初制粱台座、存梁台座以外，还应该有静载实验台座、内膜存放台座、顶板钢筋帮扎台座、底腹板钢筋帮扎台座。

3．龙门吊、提梁机、汽车吊、拌和站、布料机、混凝土输送泵、混凝土罐车、蒸汽养护系统以及模板系统等

4．梁场生产箱梁能力为每天2孔，制梁占用台座的周期为4—6天，更具制粱速度和制梁占用台座的周期数，制粱台座应最少为8-12个。

存梁周期为38天，梁场生产箱梁能力为每天2孔，那么最少存粱台座数应为38×2＝76个 5．采用上行式移动模架，因为1号特大桥位于峡谷之中，墩高最小处为4m，上行式移动模架对桥下净空影响小，而且适合峡谷高敦施工。1号特大桥工期为：理想状态下为：1．5+30/（2*2）=9；考虑工作面限制情况为：1．5+16/2=9．5

主梁在待制箱梁上方，借助已成箱梁和桥墩移位的为上行式；主梁在待制箱梁下方，完全借助桥墩移位的为下行式；主梁在待制箱梁下方，借助已成箱梁和桥墩移位的为复合式。【案例5】

1．一工区：从 DK0+000到奇林隧道进口端左侧约500m处，包括本工区路基、奇河特大桥、奇林车站战场改造工程（不含站房、四电）

二工区：奇林隧道进口端左侧约500m处到 DK56+800，包括本工区路基、奇林隧道。三工区：为铺架工区，负责整个标段的铺轨架梁工程（跨工区作业，铺轨基地及T梁存梁场设在奇林车站附近）。

2．车站附近设置铺轨基地，隧道外采用单枕综合铺设法的机械铺轨方案。奇林隧道采用人工布枕、推轨法施工方案。

3．从奇林车站附近铺轨基地向奇河特大桥方向铺轨，铺到 DK0+000，然后铺轨机掉头，隧道人工布枕同时进行，铺轨机通过隧道，到 DK56+800。4．焊轨设备：p97除锈、焊接冷却、钢轨校直、钢轨打磨、探伤等设备，及工地焊轨设备。铺砟：主要设备由摊铺机或布砟机、压实机械、自卸车、装载机等组成 铺轨：运枕龙门吊、枕轨运输列车、布枕机、长轨铺设机、牵引拉轨设备。5．单枕综合铺设法施工基本作业程序为：

施工准备→设备编组进场→长钢轨抽放拖送→轨枕转运→布枕→钢轨人槽就位→轨枕方正→安装扣转入下→循环，长钢轨抽放拖送→单元轨工地焊接→应力放散→无缝线路锁定→轨道整理打磨

无缝线路推轨法施工顺序（P167）

第五篇：2013年水利水电一级建造师考试真题答案

2013年水利水电一级建造师考试真题及答案完整版本

（总160分）

一、单项选择题

1、三级：965立方米每秒的水闸的次要建筑物的等级

2、减少水化热

3、隧洞导流：适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。

4、管井降水：适用于渗透系数大的地层

5、流土：在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象 6、100%：1级、2级坝和高坝的压实度应为98％～100％。设计地震烈度为8度取大值。

7、摆喷：

8、刨毛：对于汽车上坝或光面压实机具压实的土层，应刨毛处理，以利层间结合。

9、坝面加水：非黏性土料

10、项目行业的评价

11、开工审批单位

12、项目法人：蓄水安全鉴定，由项目法人负责组织实施

13、一年：

14、抽查：水利工程建设项目质量监督方式以抽查为主

15、安全文化：水利安全生产“三项建设为”法制体制机制、保障能力和监管队伍建设。

16、部门：《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于部门预案

17、水土保持

18、一般：AAA级很好，AA级好，A级较好，BBB级一般，CCC级信用差。

19、混凝土搅拌系统：属二类负荷

20、中型：小（2）型水库执业建造师规模

二、多项选择题：

21、外部变形观测：四等网、测点与变形点牢固结合、布设在裂缝两侧

22、土石坝渗流分析：确定渗流量、允许渗透坡降、确定清润线

23、滑升模板：水闸闸墩、堆石坝砼面板、斜坡砼施工

24、水闸施工：先深后浅、先重后轻、先主后次

25、疏浚：超欠比1：1.5、允许偏差30cm26、五牌一图：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌不要警示牌

27、能力考核：文化程度、专业知识、工作经历、业绩

28、水电划分：单元、分部、分项、单位

29、法人验收：单位、完工、分部

30、移民安置：政府领导、分级负责、县为基础、项目法人参与

三、实务问答题

（案例一）：

问

一、减少混凝土发热量的措施？

答案：

1、减少每立方混凝土的水泥用量：

（1）根据坝体的应力场和结构设计要求对坝体进行分区，对于不同分区采取不同等级的混凝土（2）采取低流态或无塌落度干贫混凝土（3）改善骨料级配，增大骨料粒径，对少筋混凝土可埋设大块石（4）大量掺粉煤灰（5）采用高效减水剂等外加剂

2、采用低热量水泥

问二：应急指挥部组成？

工程项目建设质量与安全事故应急处置指挥部的组成如下：

指挥：项目法人主要负责人；

副指挥：工程各参建单位主要负责人；

成员：工程各参建单位有关人员。

应急救援预案应当包括紧急救援的组织机构、人员配备、物资准备、人员财产救援措施、事故分析与报告等方面的方案。

问

三、施工单位应向哪些单位报告？

上级主管单位以及事故发生地县级以上水行政主管部门报告（水利局或流域管理部门）。

水利工程建设过程中发生生产安全事故的，应当同时向事故所在地安全生产监督局报告；特种设备发生事故，应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。

问

四、特种作业包括哪些？

1、垂直运输机械作业人员

2、安装拆卸工

3、爆破作业人员

4、起重信

号工、5、登高架设作业人员。还包括电工、金属焊接工等

（案例二）

问一：C工作拖欠了50%的工程量，推迟了15天，E工作拖欠了50%的工程量，推迟了30天，F工作拖欠了25%的工程量，推迟了30天，由于C是关键工作故延误工期15天，E,F工作由于非关键工作，且未超过其总时差，故不影响工期。

问二:120天检查时，D工作拖延了10%的工程量，总赶工时间为20天。问三：第4个月工程价款为285万元，预付款扣回57万元，保证金扣留14.25元，应付款为213.75万元。

问四：紧急情况下施工单位停工的程序？

1、可以先停工，然后及时向总监书面报告；

2、维护好工地现场，争取较好的施工环境。

3、要及时做好相关记录，调查取证并向监理业主单位报告。

（案例三：）

问一：土料特性的复核内容？

主要检查土质情况、土块大小、杂质含量和含水量、土体塑形、颗粒级配等。

问二：计算空格内容并判断是否合格？

A=1.6/1.68=0.95，B=1.63/1.68=0.97

因为共检测7点，合格6点，合格率85.7%，一级堤防粘性土压实度合格率大于85%，所以判定合格。

问三：堤防应顺坡铺填，分段接缝应错开;新老坡结合部位应在铺土前刨毛，以利层间结合。

问四：竣工验收委员组成不妥之处？

(1)工程完工后，组织竣工验收不妥，竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后进行；

（2）项目法人和设计单位不应参加委员会，而应作为被验收单位参加验收会议。

（3）验收委员会同意质量为优良不妥，因为竣工验收会议只对竣工工程提出质量是否合格或不合格。工程项目质量达到合格以上等级的，竣工验收的质量结论意见也判定合格。

案例四：

问一：投标人须知中需招标人澄清的问题？

1、指定分包商不妥；

2、投标人拒绝延期不妥，应当延长。

3、没收投标保证金不妥，投标人拒绝延长投标有效期，有权收回投标保证金。

4、投标备选方案不对，理由是投标备选方案只有中标人的备选方案招标人才有可能考虑。

招标人澄清问题的方式？

应在投标截止15日前，以书面形式，通知所有购买招标文件的投标人，不得指明问题来源。

问二：指出公式中A、B、Ft、F0代表什么？

A表示的是定值权重

B表示的是可变因子的变值仅重

Ft表示的是可变因子的现行价格指数

F1表示的是基本价格指数。

问三：质量保证金为306*0.05=15.30万元;

预付款、质保金不计入P0，而变更要计入P0

问四：水泥的最终调价金额与质保金扣留额？

质保金扣回：（300+6）*5%＝15.30万元

水泥调价：⊿P＝（300+6）*（0.9+103/100－1）＝0.92万元

问五：技术条款有哪些不妥？

（1）钻孔灌注桩按施工图纸所示尺寸计算的桩体有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）除合同另有约定外，承包人按合同要求完成灌注桩成孔成桩试验、成桩承载力检验、校验施工参数和工艺、埋设孔口装置、造孔、清孔、护壁以及混凝土拌合、运输和灌注等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（3）灌注桩的钢筋按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。

案例五：

问一：不妥之处，为什么?

1.溢洪涵闸施工布置不妥。溢洪涵闸不应与灌溉隧洞同时施工，工期应错开，两者互为导流建筑物；

2.迎水面护坡不妥，应在2010年汛前完工，因为需要满足安全度汛的要求。

问二：顺序为f-d-b，e-c-a，为防止不均匀沉降,应采用间隔浇筑方式。问三：止水浇筑时的措施：

浇筑止水缝部位混凝土的注意事项包括：

1．水平止水片应在浇筑层的中间，在止水片高程处，不得设置施工缝。

2．浇筑时，不得冲撞止水片，当混凝土将淹没止水片时，应清除其表面污垢；

3．振捣器不得触及止水片。

4．嵌固止水片的模板应适当推迟拆模。

问四：涵洞洞身开仓数量和位置？

仓位布置情况：底板一仓，边墙和顶板一仓。

问四：混凝土不合格的情况有：

1.错用配料单已无法补救，不能满足质量要求。

2.混凝土配料时，任意一种材料计量失控或漏配，不符合质量要求。

3.拌合不均匀或夹带生料。

4.出机口混凝土坍落度超过最大允许值。

问五：填土与涵洞结合部位措施：

（1）在两侧台背回填前应组织监理进行隐蔽验收，在险收前应对底部的杂物、积水等进行清除，验收合格后方能进行回填施工；

（2）回填施工前还应该对涵洞表面的乳皮进行清除，边刷泥浆边填土。

（3）靠近涵洞两侧对于的部位应采用小型机械或人工进行夯实；

（4）回填时回填层厚宜减薄；

（5）应两侧分层填土，均匀上升。

问六：分部工程质量为合格，因为主要单元工程质量优良率低于90%的优良标准，混凝土试件质量为合格。