第一篇：202_年一级建造师建设工程项目管理真题及答案解析

202_年一级建造师《建设工程项目管理》考试真题 学易网校整理 www.teniu.cc

一、单项选择题(一共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.根据我国《建筑法》，合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资，建设单位可以()。

A.指定生产厂

B.指定供应商

C.提出质量要求

D.指定具体品牌

2.施工承包企业按经监理工程师依据合同和相关法规审批的施工质量计划组织施工，如导致工程质量问题，则责任由()承担。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工承包企业

D.监理单位和施工承包企业共同

3.建设工程项目决策阶段策划的主要任务是()。

A.定义如何组织项目建设

B.定义项目开发或建设的任务和意义

C.定义如何组织项目开发

D.定义项目开发的程序和内容

4.建立建设工程的项目质量控制系统时，首先应完成的工作是()。

A.制定系统质量控制制度

B.编制系统质量控制计划

C.分析系统质量控制界面

D.确立系统质量控制网络

5.建设工程的项目信息门户是基于互联网技术的重要管理工具。可以作为一个建设工程服务的项目信息门户主持者的是()。

A.建设行政主管部门

B.设计单位

C.业主委托的工程顾问公司

D.施工单位

6.政府质量监督机构对建设工程质量的监督包括监督检查工程实体的施工质量和()。

A.监督检查施工项目进度及投资

B.监督工程建设各方主体的质量行为

C.监督检查施工现场的安全状况

D.验收工程项目施工质量

7.在进行施工进度控制时，必须树立和坚持的最基本的工程管理原则时()。

A.在确保工程质量的前提下，控制工程的进度

B.在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡

C.在确保工程投资的前提下，控制工程的进度

D.在满足各项目参与方利益最大的前提下，控制工程的进度

8.在建设工程项目进度计划系统中，由业主方、设计方、施工和设备安装方编制的进度计划应与()编制的进度计划相互协调。

A.监理方

B.政府行政主管部门

C.投资方

D.采购和供货方

9.编制大中型建设工程项目施工成本支出计划时，要在项目总的方面考虑总的预备费，也要在()中考虑不可预见费。

A.前期工作

B.主要分项工程

C.企业管理费

D.施工成本考核

10.施工成本分析是在()的基础上，对成本的形成过程和影响因素进行分析。

A.施工成本计划

B.施工成本预测

C.施工成本核算

D.施工成本考核

11.利用直方图分析位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限，说明生产过程的质量能力()。

A.偏小、需要整改

B.处于临界状态，易出现不合格

C.适中、符合要求

D.偏大、不经济

12.建设工程项目进度控制措施中，采用信息技术辅助进度控制属于进度控制的()措施。

A.经济

B.技术

C.组织

D.管理

13.建设工程项目总进度论证的工作有;1 项目的工作编码;2 项目结构分析;3 编制各层进度计划;4 进度计划系统的结构分析等;对上述思想动作而言，其正确的工作步骤

A.2-4-1-3

B.1-2-4-3

C.1-3-4-2

D.2-4-3-1

14.对建设工程施工合同中发包人的这人进行分析时，主要分析

A.报批责任

B.监督责任

C.合同责任

D.主旨责任

15.建筑施工企业安全生产管理中，是清除隐患，防止事故，改善劳动田间的重要手段。

A.安全监督制度

B.安全管理报告管理制度

C.三网使制度

D.安全检查制度

16.环境管理体系要求及使用指南(GB/T24001-202_)中的“环境”是指()。

A.组织运行活动的外部存在

B.各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体

C.废水、废气、废渣的存在和分布情况

D.周边大气、阳光和水分的总称

17.建设工程安全事故处理过程中，事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议应由()负责处理和落实。

A.项目所在地安全生产行政主管部门

B.事故调查组

C.发生事故的企业及其主管部门

D.项目所在地建设行政主管部门

18.根据工程建设项目施工招标投标方法，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%,最高不超过()万元人民币。

A.50

B.90

C.100

D.120

19.建筑施工企业与物资供应企业就某构件材料的供应签订合同，如该建筑材料不属于国家定价的产品，则其价格应()。

A.报请物价主管部门确定

B.参考国家定价确定

C.按当地工程造价管理部门公布的指导价确定

D.由供需双方协定确定

20.下列工程项目风险管理中，属于风险识别阶段的工作是()。

A.分析各种风险的损失量

B.分析各种风险因素发生的概率

C.确定风险因素

D.对风险进行监控

21.基于网络的信息处理平台是由一系列的()构成。

A.硬件和软件

B.文档资料

C.专用网站

D.计算机网络

22.招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险一般通过()约定风险承担方式。

A.调整投标价格

B.价格调整条款

C.调整中标价格

D.调整工作范围

23.非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是()。

A.业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿

B.业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿

C.业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿

D.业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿

24.某独立土方工程按(工程量清单计价规范)计价。招标文件中预计工程量10万立方米，合同中规定：土方工程单价30元/，立方米。当实际工程量超过估计工程量10%时，超出部分价格调整为25元/立方米。工程完成后实际工程量12万立方米，则该土方工程的结算工程款为()万元。

A.355

B.350

C.325

D.300

25.项目信息管理的目的是通过对项目信息传输的有效组织和控制，为项目的()提供服务。

A.技术更新

B.档案管理

C.信息管理

D.建设增值

26.建设工程项目质量的形成过程体现了建设工程项目质量()的系统过程。

A.从目标决策，目标细化到目标实现

B.从目标定义，目标决策到目标实现

C.从目标决策，目标细化到目标检验

D.从目标定义，目标细化到目标检验

27.建设施工企业项目经理在承担工程项目施工管理工作中，行使的管理权利有()

A.调配并管理进入工程项目的各种生产要素

B.负责组建项目经理部

C.执行项目合同承包约定的应由项目经理负责履行的各项条款

D.负责选择并使用具有相应资质的分包人

28.已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为14，最开始时间为10;工作C的最迟完成时间为16，最早完成时间为14;工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为()天。

A.5

B.7

C.9

D.11

29.职业健康安全与环境管理的任务包括制定、实施、实现、评审和保持健康安全与环境方针所需要的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和()

A.资源

B.资金

C.人员

D.设备

30.对建设项目投资项(或者成本项)信息进行编码时，适宜的做法是()

A.综合考虑投资方、承包商要求进行编码

B.综合考虑概算、预算、标底、合同价、工程支付等因素建立编码

C.根据概算定额确定的分布分项工程进行编码

D.根据预算定额确定的分布分项工程进行编码

31.工程项目建设过程中的污染主要包括施工场界内的污染和对周围环境的污染，对施工场界内的污染防治属于()问题。

A.安全监督

B.职业健康

C.施工安全生产

D.环境保护

32.建筑施工企业编制实施性成本计划时，宜以()为依据。

A.施工图预算成本

B.工程概算成本

C.施工预算成本

D.施工结算成本

33.建设工程项目竣工验收应用()组织。

A.监理单位

B.政府质量监督机构

C.建设单位

D.施工单位

34.为确保工程项目进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划，发现资源条件不具备，则应调整()。

A.进度目标

B.资源计划

C.资金计划

D.进度计划

35.FIDIC系列合同条件中，采用固定总价方式计价、只有在出现某些特定风险时方能调整价格的合同是()。

A.施工合同条件

B.EPC交钥匙项目合同条件

C.永久设备和设计一建造合同条件

D.简明合同格式

36.下列职业健康安全管理体系要素中，不属于核心要素的是()。

A.职业健康安全方针

B.对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

C.结构和职责

D.文件和资料控制

37.施工安全技术措施中的应急措施，是针对()提出的工程施工安全技术措施。

A.特殊工程

B.事故和自然灾害

C.特种作业

D.特殊作业环境

38.根据《建设工程质量管理条例》，各类房屋建筑工程和市政基础设施工程应在竣工验收合格之日起()日内，将验收文件报建设行政主管部门备案

A.45

B.30

C.20

D.15

39.某工程合同总额300万元，合同中约定的工程预付款额度为15%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为()万元。

A.135

B.180

C.225

D.225

40.在建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据()对施工作业质量进行监督控制。

A.项目管理实施规划

B.施工质量计划

C.监理规划与实施细则

D.施工组织设计

41.一般而言，采用固定合同时，承包商的投标报价较高的原因是()。

A.承包商丧失了今后一切的索赔权力

B.业主因今后工程款结算的工作量减少 而给予承包商的费用补偿

C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿

D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中

42.运用动态控制原理实施工程项目的进度控制，下列各项工作中应首先进行的工作是()。

A.对工程进度的总目标进行逐层分解

B.定期对工程进度计划值和值进行对比

C.分析进度偏差的原因及其影响

D.按照进度控制的要求，收集工程进度实际值

43.某建设工程项目采用施工总承包管理模式，若施工总承包管理单位想承担部分工程的施工任务，则应()。

A.通过投标竞争取得施工任务

B.通过项目业主委托取得施工任务

C.自行决定便可取得施工任务

D.通过施工总承包单位委托取得施工任务

44.建筑施工企业项目经理是指受企业()委托对工程项目过程全面负责的项目管理者

A.董事会

B.总工程师

C.法定代表人

D.股东代表大会

45.某工程合同价为500万元，合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工费占35%，材料费占55%，其余占10%。结算时，人工费价格指数增长10%，材料费价格指数增长了20%，其余未发生变化，按调值公式法计算，该工程的结算工程价款为()万元。

A.610.00

B.543.50

C.511.25

D.500.09

46.某业主欲投资建造一座五级宾馆，业主方项目管理的进度目标指的是()。

A.宾馆可以开业

B.项目竣工结算完成 C.宾馆开始盈利

D.项目通过竣工验收

47.按照(建设工程项目管理规范)(GB/T50326-202_),项目管理规划分为()。

A.项目管理规划策划和项目管理实施规划

B.项目管理决策大纲和项目管理实施策划

C.项目管理策划大纲和项目管理实施规划

D.项目管理决策策划和项目管理实施策划

48.双代号时标网络计划的特点之一是()。

A.可以在图上直接显示工作开始与结束时间和自由时差，但不能显示关键线路

B.不能在图上直接显示工作开始与结束时间，但可以直接显示自由时差和关键线路

C.可以在图上直接显示工作开始与结束时间.但不能显示自由时差和关键线路

D.可以在图上直接显示工作开始与结束时间，自由时差和关键线路

49.工程质量统计分析方法中，因果分析图的主要作用是()。

A.对一个质量特性或问题进行深入的原因分析

B.判断工程质量是否处于受控状态

C.对工程项目的总体质量进行评价

D.反映质量的变动情况

50.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)第41条规定了发包人工程款交付担保的内容。承包人或发包人违约后，另一方可要求()承担相应责任。

A.提供担保的第三人

B.分包商

C.签订担保合同的一方

D.被担保方

51.质量管理体系认证制度是指()对企业的产品及质量管理体系做出正确可靠的评价。

A.各级质量技术监督局

B.各级消费者协会

C.各单位行政主管部门

D.公正的第三方认证机构

52.质量管理的PDCA循环中，“D”的职能是()。

A.将质量目标值通过投入产出活动转化为实际值

B.对质量检查中的问题或不合格及时采取措施纠正

C.确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案

D.对计划执行情况和结果进行检查

53.限制项目管理工作任务分工表的目的是为了明确()

A.项目的构成及项目之间的关系

B.各项工作任务的重要程度

C.各项任务的负责部门及配合或参与部门(或个人)

D.各项工作之间的先后关系

54.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，不属于设计变更范围的是()

A.更改工程有关的标高、标高、位置、尺寸

B.改变工程质量等级要求

C.增减合同中约定的工作量

D.改变工程施工的时间和顺序

55.国际工程承包合同的争议解决应该首选()方式。

A.协商

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

56.在建设工程项目总承包下，设计人员或者设计分包这如属项目总承包合同中为指定者，则其能否承担相应工程的设计须先征得()的同意。

A.项目施工单位

B.业主代表

C.质量监督机构

D.设计主管部门

57.编辑工程项目施工组织设计时;一般将施工段的划分、施工顺序的安排列入施工组织设计的()部分。

A.施工进度计划

B.施工总面积图

C.施工部署和施工方案

D.工程概况

58.业务核算是施工成本分析的依据之一,其目的是()

A预测成本变化发展的趋势

B.迅速取得资料,及时采取措施调整经济活动

C.计算当前的实际成本水平

D.记录企业的一切生产经营活动

59.实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法,该方法的计算原则是()

A以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据

B.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据

C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据

D.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据

60.某双代号网络计划如下图所示(时间:天)，则工作D的左右时差是()天

A.3

B.2

C.1

D.0

61.当业主方和施工方发生利益冲突成矛盾时，受业主的委托进行工程建设监理活动的监理机构应该以事实为依据，以法律和合同为准绳进行处理，这体现了监理的()

A.服务性

B。公正性

C.科学性

D。独立性

62.某按工程量清单计划的招标工程，投标人在复核工程量清单时发现工程数量与设计文件和现场实际有较大的差异，则投标人的正确处理方式时()

A.自行调整清单数据，在附录中加以说明，并按调整后的数量投标

B.根据清单数量和投标人复核的数量分别报价，供业主选择

C.以适当的方式要求业主澄清，视结果进行投标

D.不予理会，按照投标文件提供的清单数量进行投标

63.某建设工程项目的规模不大，参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令。宜采用()模式。

A线性组织结构

B混合组织机构

C矩阵组织机构

D职能组织机构

64.按照建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分的项目管理类型，施工方的项目管理不包括()的项目管理。

A施工总承包方

B建设项目总承包方

C施工总承包管理方

D施工分包方

65.为了加快施工进度，施工协调部门根据项目经理的要求，落实有关夜间施工条件·组织夜间施工的工作，属于管理职能中的()环节

A.执行

B。检查

C.决策

D。筹划

66.某工程主体结构混凝土工程为3200 m3，预算单价为550元/m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560/ m3.施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800 m3，则此时的进度偏差为()万元

A.11.8

B。11.2

C.11.0

D。-1.8

67.按照质量管理体系八项原则，组织进行质量管理的基本出发点和归富点是()

A.建立组织与供方合作互利关系

B.满足顾客要求并争取超越顾客的期望

C.持续改进总体业绩

D.建立科学、系统的质量管理体系

68.建设工程项目建成后，在规定的使用年限和正常的使用条件下，应保证工程项目使用安全，建筑物、构筑物和设备系统性能稳定，这是项目质量的()要求

A.经济性

B.功能性

C.观感性

D.可靠性

69.在某大型工程项目的实施过程中，由于“下情不能上传，上情不能下达”，导致项目经理不能及时作出正确决策，拖延了工期。为了加快实施进度，项目经理修正了信息传递工作流程。这种纠偏措施属于动态控制的()。

A.技术措施

B.管理措施

C.经济措施

D.组织措施

70.建设工程项目质量控制系统呈多层次、多单元的结构形态。在实行“交钥匙”承包的情况下，第一层面的质量控制系统应由()负责建立。

A.工程总承包企业的项目管理机构

B.施工承包企业的项目管理机构

C.建设单位委托的管理机构

D.建设单位的项目管理机构

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.下列事件中,承包商可以向业主提出费用索赔的有()。

A.工程量发生变化,引起承包商费用的增加

B.货币出现贬值,导致承包商实际费用的增加

C.业主延期支付应付工程款,造成利润损失

D.由于不可抗力,造成停工损失

E.施工中出现了承包商难以预计的地下暗河,导致费用增加

72.招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保,其形式有()。

A.保留金

B.履约担保书

C.银行保函

D.投保保函

E.报税支票

73.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-202_)，项目经理的职责有()。

A.对资源进行动态管理

B.建立各种专业管理体系，并组织实施

C.收集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收

D.进行整个项目的利益分配

E.协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作

74.根据(建设项目工程总承包管理规范)，工程总承包项目管理的主要内容包括()

A.办理可行性研究报批

B.进行项目策划

C.实施设计管理

D.实施采购管理

E.实施试运行管理

75.关于质量控制与管理的说法，正确的有()

A.质量管理就是对施工业技术活动的管理

B.质量控制的致力点在于构建完善的质量管理体系

C.质量控制是质量管理的一部分

D.建设工程质量控制活动只涉及到施工阶段

E.质量控制活动包含作业技术活动和管理活动

76.关于组织和组织工具的说法，正确的有()

A.组织分工一般包含工作任务分工和管理职能分工

B.工作流程反映一个组织系统中各项工作之间的指令关系

C.工作流程图是一种重要的技术工作

D.组织结构式和组织分工式一种相对静态的组织关系

E.在线性组织结构中，每一个工作部门的指令源式唯一的

77.按照建设工程监理规范关于工程变更的有关规定，下列做法正确的是()

A.设计单位对原设计存在的缺陷提出的变更应编制设计变更文件

B.在发包人和承包人未能就工程变更的费用等方面达成协议时，项目变更不能实施

C.工程变更应由总监理工程师签发

D.建设单位提出的变更应提交专业监理工程师审查

E.有设计变更文件的工程变更单应附设计变更文件

78.在运用分层法对工程项目质量进行统计分析时，通常可以按照()等分层方法获取质量原始数据。

A.作业班组

B.作业时间

C.工程材料

D.投资主体

E.工程部位

79.建设工程项目进度控制的主要工作环节包括()等。

A.进度目标的分析和论证

B.进度控制工作只能分工

C.定期跟踪进度计划的执行情况

D.采取纠偏措施及调整进度计划

E.进度控制工作流程的编制

80.当工程施工的实际进度与计划进度不符时，需要对网络计划做出调整，调整的内容有()

A.调整关键路线的长度

B.调整非关键工作时差

C.调整组织结构

D.增减工作项目

E.调整资源的收入

81.在工程项目竣工验收阶段, 项目监理机构的主要工作任务有().A.监督施工单位及时整理各种文件和资料.受理单位工程竣工验收报告.并提出意见

B.根据施工单位的竣工报告,提出工程质量检验报告

C.对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程进行检查

D.组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收

E.在质量责任缺陷期间，监督和检查质量问题的处理结果

82.为了贯彻实施安全生产管理制度，工程承包企业应结合自身实际情况建立健全本企业的安全生产规章制度，一般包括()等。

A.安全值班制度

B.各种安全技术操作规程

C.安全事故预报制度

D.加班加点审批制度

E.防火、防爆、防雷、防静电制度

83.关于建设项目工程总承包的说法，正确的有()

A.工程总承包企业应向项目业主负责

B.总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业

C.总承包企业可按照合同约定对项目勘察、设计、采购、施工、试运转等实行全过程或若干阶段的承包

D.工程分包企业应向总承包企业和业主负责

E.建设项目工程总承包的主要意义在于总价包干和“交钥匙”

84.下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有()。

A.编制资金使用计划

B.及时准确记录、收集、整理、核算实际发生的成本

C.选用最合适的施工机械

D.编制施工成本控制工作计划

E.使用先进、高效的机械设备

85.建设工程项目信息，按其内容属性可分为()。

A.资源类信息

B.组织类信息

C.管理类信息

D.技术类信息

E.经济类信息

86.施工合同交底的主要目的和任务有()。

A.将各种合同事件的责任分解 到各工程小组或分包人

B.明确各项工作或各个工程的工期要求

C.明确各个工程小组(分包人)之间的责任界限

D.争取对自身有利的合同条款

E.明确完不成任务的影响和法律后果

87.下列各项工作中，属于施工质量事后控制的有()。

A.分项工程质量验收

B.分部工程质量验收

C.隐蔽工程质量验收

D.单位工程质量验收

E.已完施工成品保护

88.下列各施工生产要素的质量控制手段中，属于对劳动主体质量控制的有()。

A.合理布置施工总平面图

B.坚持特殊工种持证上岗制度

C.禁止使用明令淘汰的施工方法

D.坚持分包商资质考核制度

E.组织项目管理者培训学习

89.在施工成本控制过程中，采取措施纠正成本偏差之前需要完成的的工作有()。

A.检查纠偏的执行情况和效果

B.比较计划值与真实值

C.确定偏差的严重性及偏差产生的原因

D.估计完成项目所需的总费用

E.考核成本降低的实际效果

90.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-202_-02414)，属于工作的有()。

A.责编制施工组织设计

B.科学安排工作计划

C.组织编制年、季、月施工计划

D.负责工程测量定位

E.负责与监理、设计及有关部门联系

91.在工程网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的判定()。

A.该工作的总时差为零

B.该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

C.该工作的最早开始时间与最迟开始时间相等

D.该工作的自由时差最小

E.该工作的持续时间最长

92.建设工程项目施工成本计划的编制依据有()

A.建设投资估算书

B.投标报价文件

C.施工组织设计或施工方案

D.施工成本预测资料

E.施工招标公告

93.在建设工程项目实施阶段的策划工作中，对项目目标分析和再论证的主要工作内容包括()

A.项目功能分解

B.编制项目总投资规划和投资目标论证

C.编制项目建设总进度规划

D.确定项目质量目标

E.确定项目建设的规模和标准

94.当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单击时，合同中可以约定合同单价调整的情况有()

A.工程质量发生比较大的变化

B.承包商自身成本发生比较大的变化

C.业主资金不到位

D.通货膨胀达到一定水平

E.国家相关政策发生变化

95.在工程项目施工过程中，运用动态控制原来进行投资控制，投资的计划值和实际值比较是指()

A.工程预算与工程概算的比较

B.工程合同价与工程预算的比较

C.工程合同与工程概算的比较

D.工程款支付与工程合同价的比较

E.工程款支付与工程预算的比较

96.建设工程项目质量的影响因素主要是指在建设工程项目质量目标策划决策和实现过程中各种客观因素和主观因素，包括人的因素、()等。

A.技术因素

B.组织因素

C.管理因素

D.环境因素

E.社会因素

97.为了有效的控制工程项目的施工进度，施工方应根据工程项目的特点和施工进度控制的需要，编制()。

A.项目动用前准备阶段的工作计划

B.年度、季度、月度和旬施工计划

C.采购计划、供货进度计划

D.设计准备工作计划、设计进度计划

E.控制性、指导性和实施性的施工进度计划

98.下列施工质量验收环节中，应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人等进行验收的有()。

A.分部工程

B.分项工程

C.单项工程

D.检验批

E.单位工程

99.《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》对建设工程项目环境保护的基本要求有()。

A.应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能区划标准或要求

B.对可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的项目，保护总局必须举行听证会

C.开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境

D.建设工程项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

E.防治污染的设施必须经原审判批环境影响报告书的环境保护行政管理部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或使用

100.根据我国《企业伤亡事故分类标准》(GB6441-86)，下列伤亡事故中，属于“机械伤害”的有()。

A.高处小型机械坠落砸伤地面工作人员

B.搅拌机械传动装置断裂甩出伤人

C.汽车倾覆造成人员伤亡

D.电动切割机械防护不当造成操作人员受伤

E.起重机吊物坠落砸伤工作人员

试卷答案：

第二篇：202_年一级建造师建设工程项目管理真题

202_年一级建造师建设工程项目管理真题

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.关于推荐性标准，下面说法正确的是()。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

2.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为()。

A.9月10日 B.9月15日

C.9月17日 D.9月18日

3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的()，按照法定标准给予征地补偿。

A.原用途 B.生产能力

C.经济价值 D.区位

4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决，C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是()。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

6.关于表见代理的错误说法是()。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全 B.重大死亡

C.死亡 D.重伤

8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是()。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是()。

A.冻结 B.查封

C.拍卖 D.提存

10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。

A.700万元 B.800万元

C.900万元 D.1000万元

11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是()。

A.劳动合同 B.借款合同

C.劳务分包合同 D.房屋租赁合同

13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

14.按照合同的约定，202_年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。202_年7月1曰至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。202_年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，202_年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是()。

A.202_年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.202_年12月31日起诉讼时效中止

C.202_年12月3日诉讼时效中断

D.202_年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当()。

A.对王某实行货币补偿 B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换 D.对王某实行房屋产权调换

16.《建筑业企业资质管理规定》属于()。

A.行政法规 B.一般法律

C.司法解释 D.部门规章

17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是()。

A.旅工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。

A.物证 B.勘验笔录

C.书证 D.视听资料

19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误 B.投资失控

C.质量事故 D.施工组织

20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地 B.合同签订地

C.乙方所在地 D.建设工程所在地

21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止

B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是()。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”

B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证

C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。

A.承包人可申请法院撤销合同

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利

D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。

A.向法院申请撤销裁决 B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉 D.向人民法院申请执行

多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。

A.应急救援人员 B.单位主要负责人

C.从业人员 D.安全生产管理人员

E.特种作业人员

72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于新要约

74.下列选项中，属于无效合同的有()。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C..施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括()。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作

B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察

D.按约定的时间完成勘察任务

E.提供完整的勘察报告

76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有()。

A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。

A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚

B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资

E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有()。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

80.下列关于提存的说法中，正确的有()。

A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭

81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲

经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以()，以维护自己的合法权益。

A.行使同时履行抗辩权 B.终止合同

C.中止履行合同并通知对方 D.请求对方提供适当担保

E.转让合同

82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括()。

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

第三篇：202_年一级建造师考试建设工程项目管理真题及答案

09建设工程项目管理

一、单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意）1．根据我国《建筑法》，合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资，建设单位可以（）。A．指定生产厂 B．指定供应商 C．提出质量要求 D．指定具体品牌

2．施工承包企业按经监理工程师依据合同和相关法规审批的施工质量计划组织施工，如导致工程质量问

题，则责任由（）承担。A．建设单位 B．监理单位

C．施工承包企业 D．监理单位和施工承包企业共同 3．建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（）。

A．定义如何组织项目建设 B．定义项目开发或建设的任务和意义 C．定义如何组织项目开发 D．定义项目开发的程序和内容

4．建立建设工程项目质量控制系统时，首先应完成的工作是（）。A．制定系统质量控制制度B．编制系统质量控制计划 C．分析系统质量控制界面D．确立系统质量控制网络

5．建设工程的项目信息门户是基于互联网技术的重要管理工具。可以作为一个建设工程服务的项目信息

门户主持者的是（）。

A．建设行政主管部门 B．设计单位C．业主委托的工程顾问公司 D．施工单位

6．政府质量监督机构对建设工程质量的监督包括监督检查工程实体的施工质量和（）。A．监督检查施工项目进度及投资 B．监督工程建设各方主体的质量行为 C．监督检查施工现场的安全状况 D．验收工程项目施工质量

7．在进行施工进度控制时，必须树立和坚持的最基本的工程管理原则是（）。A．在确保工程质量的前提下，控制工程的进度 B．在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡 C．在确保工程投资的前提下，控制工程的进度

D．在满足各项目参与方利益最大化的前提下，控制工程的进度

8．在建设工程项目进度计划系统中，由业主方、设计方、施工和设备安装方编制的进度计划应与（）

09建设工程项目管理

编制的进度计划相互协调。

A．监理方 B．政府行政主管部门C．投资方 D．采购和供货方

9．编制大中型建设工程项目施工成本支出计划时，要在项目总的方面考虑总的预备费，也要在（）

中考虑不可预见费。

A．前期工作 B．主要分项工程C．企业管理费 D．所有的分项工程

10．施工成本分析是在（）的基础上，对成本的形成过程和影响因素进行分析。A．施工成本计划 B．施工成本预测C．施工成本核算 D．施工成本考核

11．利用直方图分布位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限，说明生产过程的质量能力（）。

A．偏小、需要整改 B．处于临界状态，易出现不合格 C．适中、符合要求 D．偏大、不经济

12．建设工程项目进度控制措施中，采用信息技术辅助进度控制属于进度控制的（）措施。A．经济 B．技术 C．组织 D．管理

13．建设工程项目总进度目标论证的工作有：① 项目的工作编码；② 项目结构分析；③ 编制各层进度

计划；④进度计划系统的结构分析等。对上述四项工作而言，其正确的工作步骤是（）。A．②一④一①一③ B．①一②一④一③C．①一③一④一② D．②一④一③一① 14．对建设工程施工合同中发包人的责任进行分析时，主要分析其（）。A．报批责任 B．监督责任C．合作责任 D．组织责任

15．建筑施工企业安全生产管理工作中，（）是清除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段。

A．安全监察制度 B．伤亡事故报告处理制度C．“三同时”制度 D．安全检查制度 16．《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-202_)中的“环境”是指（）。A．组织运行活动的外部存在 B．各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体 C．废水、废气、废渣的存在和分布情况 D．周边大气、阳光和水分的总称

17．建设工程安全事故处理过程中，事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议应由（）负责处理和落实。

A．项目所在地安全生产行政主管部门 B．事故调查组

09建设工程项目管理

C．发生事故的企业及其主管部门 D．项目所在地建设行政主管部门

18．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，最高不超过（）万元人民币。A．80 B．90 C．100 D．120 19．建筑施工企业与物资供应企业就某建筑材料的供应签订合同，如该建筑材料不属于国家定价的产品，则其价格应（）。

A．报请物价主管部门确定 B．参考国家定价确定

C．按当地工程造价管理部门公布的指导价确定 D．由供需双方协商确定 20．下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是（）。A．分析各种风险的损失量 B．分析各种风险因素发生的概率 C．确定风险因素D．对风险进行监控

21．基于网络的信息处理平台是由一系列的（）构成。A．硬件和软件 B．文档资料C．专用网站 D．计算机网络

22．招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，一般通过（）

约定风险承担方式。

A．调整投标价格 B．价格调整条款C．调整中标价格 D．调整工作范围

23．非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误 的补偿是（）。

A．业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿 B．业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿 C．业主不会给予工期顺延，也不给予费用补偿 D．业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿

24．某独立土方工程按《工程量清单计价规范》计价，招标文件中预计工程量10 万立方米，合同中规定：土方工程单价30 元／立方米，当实际工程量超过估计工程量10％时，超出部分价格调整为25 元／立方米。工程完成后实际工程量12 万立方米，则该土方工程的结算工程款为（）万元。A．355 B．350C．325 D．300

09建设工程项目管理

25．项目信息管理的目的是通过对项目信息传输的有效组织和控制，为项目的（）提供服务。

A．技术更新 B．档案管理C．信息管理 D．建设增值

26．建设工程项目质量的形成过程体现了建设工程项目质量（）的系统过程。A．从目标决策、目标细化到目标实现 B．从目标定义、目标决策到目标实现 C．从目标决策、目标细化到目标检验 D．从目标定义、目标细化到目标检验

27．建筑施工企业项目经理在承担工程项目施工管理工作中，行使的管理权力有（）。A．调配并管理进入工程项目的各种生产要素 B．负责组建项目经理部

C．执行项目承包合同约定的应由项目经理负责履行的各项条款 D．负责选择并使用具有相应资质的分包人

28．已知工作A 的紧后工作是B 和C，工作Ｂ的最迟开始时间为14，最早开始时间为10；工作C 的最迟

完成时间为16，最早完成时间为14；工作Ａ的自由时差为5 天，则工作A 的总时差为（）天。

A．5 B．7 C．9 D．11 29．职业健康安全与环境管理的任务包括制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全与环境方针所需要 的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和（）。A．资源 B．资金C．人员 D．设备

30．对建设项目投资项（或者成本项）信息进行编码时，适宜的做法是（）。A．综合考虑投资方、承包商要求进行编码

B．综合考虑概算、预算、标底、合同价、工程支付等因素建立编码 C．根据概算定额确定的分部分项工程进行编码 D．根据预算定额确定的分部分项工程进行编码

31．工程项目建设过程中的污染主要包括施工场界内的污染和对周围环境的污染，对施工场界内的污染防治属于（）问题。

A．安全监督 B．职业健康C．施工安全生产 D．环境保护 32．建筑施工企业编制实施性成本计划时，宜以（）为依据。

09建设工程项目管理

A．施工图预算成本 B．工程概算成本 C．施工预算成本 D．施工结算成本 33．建筑工程项目竣工验收应由（）组织。A．监理单位 B．政府质量监督机构 C．建设单位 D．施工单位

34．为确保工程项目进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划，若发现资源条件不具备，则应调整（）。

A．进度目标 B．资源计划C．资金计划 D．进度计划

35．FIDIC 系列合同条件中，采用固定总价方式计价，只有在出现某些特定风险时才能调整价格的合同是（）。

A．施工合同条件 B．EPC 交钥匙项目合同条件 C．永久设备和设计——建造合同条件 D．简明合同格式

36．下列职业健康安全管理体系要素中，不属于核心要素的是（）。A．职业健康安全方针 B．对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 C．结构和职责 D．文件和资料控制

37．施工安全技术措施中的应急措施，是针对（）提出的工程施工安全技术措施。A．特殊工程 B．事故和自然灾害C．特种作业 D．特殊作业环境

38．根据《建设工程质量管理条例》，各类房屋建筑工程和市政基础设施工程应在竣工验收合格之日起（）日内，将验收文件报建设行政主管部门备案。A．45 B．30 C．20 D．15 39．某工程合同总额300 万元，合同约定的工程预付款额度为15%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。A．135 B．180 C．225 D．255 40．在建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据（）对施工作业质量进行监督控制。

A．项目管理实施规划 B．施工质量计划C．监理规划与实施细则 D．施工组织设计 41．一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。A．承包商丧失了今后一切的索赔权力

B．业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿

09建设工程项目管理

C．业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿 D．承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中

42．运用动态控制原理实施工程项目的进度控制，下列各项工作中应首先进行的工作是（）。A．对工程进度的总目标进行逐层分解 B．定期对工程进度计划值和实际值进行对比 C．分析进度偏差的原因及其影响 D．按照进度控制的要求，收集工程进度实际值 43．某建设工程项目采用施工总承包管理模式，若施工总承包管理单位想承担部分工程的施工任务，则应（）。

A．通过投标竞争取得施工任务 B．通过项目业主委托取得施工任务 C．自行决定便可取得施工任务 D．通过施工总承包单位委托取得施工任务

44．建筑施工企业项目经理是受企业（）委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。A．董事会 B．总工程师C．法定代表人 D．股东代表大会

45．某工程合同价为500 万元，合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工费占35%，材料费占55%，其余占10%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费价格指数增长了20%，其余未发生变换。按调值公式计算，该工程的结算工程价款为（）万元。

A．610.00 B．543.50 C．511.25 D．500.00 46．某业主欲投资建造一座五星级宾馆，业主方项目管理的进度目标指的是（）。A．宾馆可以开业 B．项目竣工结算完成 C．宾馆开始盈利 D．项目通过竣工验收

47．按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-202_），项目管理规划为（）。A．项目管理规划策划和项目管理实施规划 B．项目管理决策大纲和项目管理实施规划 C．项目管理规划大纲和项目管理实施规划 D．项目管理决策策划和项目管理实施规划 48．双代号时标网络计划的特点之一是（）。

A．可以在图上直接显示工作开始与结束时间和自由时差，但不能显示关键线路 B．不能在图上直接显示工作开始与结束时间，但可以显示自由时差和关键线路 C．可以在图上直接显示工作开始与结束时间，但不能显示自由时差和关键线路 D．可以在图上直接显示工作开始与结束时间、自由时差和关键线路 49．工程质量统计分析方法中，因果分析图的主要作用是（）。

A．对一个质量特性或问题进行深入的原因分析 B．判断工程质量是否处于受控状态

09建设工程项目管理

C．对工程项目的总体质量进行评价 D．反映质量的变动情况

50．《建设工程施工合同（示范文件）》（GF-99-0201）第41 条规定了发包人工程款支付担保的内容。承包人或发包人违约后，另一方可要求（）承担相应责任。A．提供担保的第三人 B．分包方C．签订担保合同的一方 D．被担保方

51．质量管理体系认证制度是指（）对企业的产品及质量管理体系做出可靠的评价。A．各级质量技术监督局 B．各级消费者协会 C．各单位行政主管部门 D．公正的第三方认证机构 52．质量管理的PDCA 循环中，“D”的职能是（）。A．将质量目标值通过投入产出活动转化为实际值 B．对质量检查中的问题或不合格及时采取措施纠正 C．确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案 D．对计划执行情况和结果进行检查

53．编制项目管理工作任务分工表的目的是为了明确（）。A．项目的构成及项目之间的关系 B．各项工作任务的重要程度

C．各项任务的负责部门及配合或参与部门（或个人）D．各项工作之间的先后关系

54．根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GB-99-0201），不属于设计变更范围的是（）。A．更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B．改变工程质量等级要求 C．增减合同中约定的工程量 D．改变工程施工时间和顺序 55．国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式。A．协商 B．调解C．仲裁 D．诉讼

56．在建设工程项目总承包模式下，设计人员或者设计分包者如属项目总承包合同中未指定者，则其能否承担相应工程的设计须事先征得（）的同意。A．项目施工单位 B．业主代表 C．质量监督机构 D．设计主管部门

57．编制工程项目施工组织设计时，一般将施工段的划分、施工顺序的安排列入施工组织设计的（）部分。

A．施工进度计划 B．施工总平面图C．施工部署和施工方案 D．工程概况

09建设工程项目管理

58．业务核算是施工成本分析的依据之一，其目的是（）。

A．预测成本变化发展的趋势 B．迅速取得资料，及时采取措施调整经济活动 C．计算当前的实际成本水平D．记录企业的一切生产经营活动

59．实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是（）。A．以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据 B．以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为依据 C．以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为依据 D．以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为依据

60．某双代号网络计划如下图所示（时间：天），则工作D 的自由时差是（）天。A．3 B．2 C．1 D．0 61．当业主方和施工方发生利益冲突或矛盾时，受业主的委托进行工程建设监理活动的监理机构应该以事实为依据，以法律和合同为准绳进行处理。这体现了监理的（）。A．服务性 B．公正性 C．科学性 D．独立性

62．某按工程量清单计价的招标工程，投标人在复核工程量清单时发现工程数量与设计文件和现场实际有较大的差异，则投标人的正确处理方式是（）。A．自行调整清单数量，在附录中加以说明，并按调整后的数量投标 B．根据清单数量和投标人复核的数量分别报价，供业主选择 C．以适当的方式要求业主澄清，视结果进行投标 D．不予理会，按照招标文件提供的清单数量进行投标

63．某建设工程项目的规模不大，参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令，宜采用（）模式。

A．线性组织结构 B．混合组织结构C．矩阵组织结构 D．智能组织结构

64．按照建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分的项目管理类型，施工方的项目管理不包括（）的项目管理。

A．施工总承包方 B．建设项目总承包方C．施工总承包方 D．施工分包方

65．为了加快施工进度，施工协调部门根据项目经理的要求，落实有关夜间施工条件、组织夜间施工的工作，属于管理职能中的（）环节。A．执行 B．检查C．决策 D．筹划

66．某工程主体结构混凝土工程量为3200m3，预算单价为550m3，计划4 个月内均衡完成。

09建设工程项目管理

开工后，混凝土实际采购价格为560m3。施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800m3，则此时的进度偏差为（）万元。A．11.8 B．11.2 C．11.0 D．–1.8 67．按照质量管理体系八项原则，组织进行质量管理的基本出发点和归宿点是（）。A．建立组织与供方合作互利关系 B．满足顾客要求并争取超越顾客的期望 C．持续改进总体业绩 D．建立科学、系统的质量管理体系

68．建设工程项目建成后，在规定的使用年限和正常的使用条件下，应保证工程项目使用安全，建筑物、构筑物和设备系统性能稳定，这是项目质量的（）要求。A．经济性 B．功能性 C．观感性 D．可靠性

69．在某大型工程项目的施工过程中，由于“下情不能上传，上情不能下达”，导致项目经理不能及时作出正确决策，拖延了工期，为了加快施工进度，项目经理修正了信息传递工作流程。这种纠偏措施属于动态控制的（）。A．技术措施 B．管理措施 C．经济措施 D．组织措施

70．建设工程项目质量控制系统呈多层次、多单元的结构形态。在实行“交钥匙”承包的情况下，第一层面的质量控制系统应由（）负责建立。

A．工程总承包企业的项目管理机构 B．施工承包企业的项目管理机构 C．建设单位委托的监理机构 D．建设单位的项目管理机构

二、多项选择题(共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。

错选本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分)71．下列事件中，承包商可以向业主提出费用索赔的有（）。A．工程量发生变化，引起承包商费用的增加 B．货币出现贬值，导致承包商实际费用的增加 C．业主延期支付应付工程款，造成利润损失 D．由于不可抗力，造成停工损失

E．施工中出现了承包商难以预计的地下暗河，导致费用增加

72．招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有（）。

A．保留金 B．履约担保书C．银行保函 D．投标保函E．保兑支票

09建设工程项目管理

73．根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-202_)，项目经理的职责有（）。A．对资源进行动态管理

B．建立各种专业管理体系，并组织实施

C．收集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收 D．进行整个项目的利益分配

E．协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作

74．根据《建设项目工程总承包管理规范》，工程总承包项目管理的主要内容包括（）。A．办理可行性研究报批 B．进行项目策划C．实施设计管理 D．实施采购管理 E．实施试运行管理

75．关于质量控制与质量管理的说法，正确的有（）。A．质量管理就是对施工作业技术活动的管理 B．质量控制的致力点在于构建完善的质量管理体系 C．质量控制是质量管理的一部分

D．建设工程质量控制活动只涉及到施工阶段 E．质量控制活动包含作业技术活动和管理活动 76．关于组织和组织工具的说法，正确的有（）。A．组织分工一般包含工作任务分工和管理职能分工 B．工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的指令关系 C．工作流程图是一种重要的技术工具

D．组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系 E．在线性组织结构中，每一个工作部门的指令源是唯一的

77．按照建设工程监理规范关于工程变更的有关规定，下列做法正确的是（）。A．设计单位对原设计存在的缺陷提出的变更应编制设计变更文件

B．在发包人和承包人未能就工程变更的费用等方面达成协议时，项目变更不能实施 C．工程变更单应由总监理工程师签发

D．建设单位提出的变更应提交专业监理工程师审查 E．有设计变更文件的工程变更单应附设计变更文件

78．在运用分层法对工程项目质量进行统计分析时，通常可以按照（）等分层方法获取质量原始数据。

09建设工程项目管理

A．作业班组 B．作业时间C．工程材料 D．投资主体E．工程部位 79．建设工程项目进度控制的主要工作环节包括（）等。A．进度目标的分析和论证 B．进度控制工作职能分工

C．定期跟踪进度计划的执行情况 D．采取纠偏措施及调整进度计划 E．进度控制工作流程的编制

80．当工程施工的实际进度与计划进度不符时，需要对网络计划做出调整，调整的内容有（）。A．调整关键线路的长度 B．调整非关键工作时差 C．调整组织结构 D．增减工作项目E．调整资源的投入

81．在工程项目竣工验收阶段，项目监理机构的主要工作任务有（）。

A．督促施工单位及时整理各种文件和资料，受理单位工程竣工验收报告，并提出意见 B．根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告 C．对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程进行检查 D．组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收

E．在质量责任缺陷期间，监督和检查质量问题的处理结果

82．为了贯彻实施安全生产管理制度，工程承包企业应结合自身实际情况建立健全本企业的安全生产规章制度，一般包括（）等。

A．安全值班制度 B．各种安全技术操作规程C．安全事故预报制度 D．加班加点审批制度。

E．防火、防爆、防雷、防静电制度

83．关于建设项目工程总承包的说法，正确的有（）。A．工程总承包企业应向项目业主负责

B．总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业 C．总承包企业可按照合同约定对项目勘察、设计、采购、施工、试运转等实行全过程或若干阶段的承包

D．工程分包企业应向总承包企业和业主负责

E．建设项目工程总承包的主要意义在于总价包干和“交钥匙” 84．下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）。A．编制资金使用计划

B．及时准确记录、收集、整理、核算实际发生的成本 C．选用最合适的施工机械D．编制施工成本控制工作计划

09建设工程项目管理

E．使用先进、搞笑的机械设备

85．建设工程项目信息，按其内容属性可分为（）。

A．资源类信息 B．组织类信息C．管理类信息 D．技术类信息E．经济类信息 86．施工合同交底的主要目的和任务有（）。

A．将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人 B．明确各项工作或各个工程的工期要求 C．明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限 D．争取对自身有利的合同条款 E．明确完不成任务的影响和法律后果

87．下列各项工作中，属于施工质量事后控制的是（）。A．分项工程质量验收 B．分部工程质量验收 C．隐蔽工程质量验收 D．单位工程质量验收 E．组织项目管理者培训学习

88．下列各施工生产要素的质量控制手段中，属于对劳动主体质量控制的有（）。A．合理布置施工总平面图 B．坚持特殊工种持证上岗制度 C．禁止使用明令淘汰的施工方法 D．坚持分包商资质考核制度 E．组织项目管理者培训学习

89．在施工成本控制过程中，采取措施纠正成本偏差之前需要完成的工作有（）。A．检查纠偏措施的执行情况和效果 B．比较计划值与实际值

C．确定偏差的严重性及偏差产生的原因 D．估计完成项目所需的总费用 E．考核成本降低的实际效果

90．根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-202_-0214），属于承办人工作的是（）。

A．负责编制施工组织设计 B．科学安排作业计划 C．组织编制年、季、月施工计划 D．负责工程测量定位 E．负责与监理、设计及有关部门联系

91．在工程网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的判定条件是（）。A．该工作的总时差为零

09建设工程项目管理

B．该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零 C．该工作的最早开始时间与最迟开始时间间隔为零

D．该工作的最早开始时间与最迟开始时间相等 E．该工作的自由时差最小

92．建设工程项目施工成本计划的编制依据有（）。A．建设投资估算书 B．投资报价文件

C．施工组织设计或施工方案 D．施工成本预测材料 E．施工招标公告

93．在建设工程项目实施阶段的策划工作中，对项目目标分析和再论证的主要工作内容包括（）。

A．项目功能分解 B．编制项目总投资规划和投资目标论证 C．编制项目建设总进度规划 D．确定项目质量目标 E．确定项目建设的规模和标准

94．当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（）。

A．工程量发生比较大的变化 B．承包商自身成本发生比较大的变化 C．业主资金不到位 D．通货膨胀达到一定水平E．国家相关政策发生变化

95．在工程项目施工过程中，运用动态控制原理进行控制，投资的计划值和实际值比较是指（）。

A．工程预算与工程概算的比较 B．工程合同价与工程预算的比较 C．工程合同价与工程概算的比较 D．工程款支付与工程合同价的比较 E．工程款支付与工程预算的比较

96．建设工程项目质量的影响因素主要是指在建设工程项目质量目标策划、决策和实现过程中的各种客观

因素和主观因素，包括人的因素、（）等。

A．技术因素B．组织因素C．管理因素D．环境因素E．社会因素

97．为了有效地控制工程项目的施工进度，施工方应根据工程项目的特点和施工进度控制的需要，编制（）。

09建设工程项目管理

A．项目动用前准备阶段的工作计划 B．、季度、月度和旬施工计划 C．采购计划、供货进度计划 D．设计准备工作计划、设计进度计划 E．控制性、指导性和实施性的施工进度计划

98．下列施工工程质量验收环节中，应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人等进行验收的有（）。

A．分部工程 B．分项工程C．单项工程 D．检验批E．单位工程

99．《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》对建设工程项目环境保护的基本要求有（）。

A．应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能区划标准或要求 B．对可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的项目，环保总局必须举行听证会 C．开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境

D．建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 E．防止污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或使用

100．根据我国《企业伤亡事故分类标准》（GB6441-86），下列伤害事故中，属于“机械伤害”的有（）。

A．高处小型机械坠落砸伤地面作业人员 B．搅拌机械传动装置断裂甩出伤人 C．汽车倾覆造成人员伤亡 D．电动切割机械防护不当造成操作人员受伤 E．起重机吊物坠落砸伤作业人员

09建设工程项目管理

202_ 全国一级建造师执业资格考试试卷 《建设工程项目管理》试卷标准答案（满分130 分）

一、单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意）1—5 CCBDC 6—10 BADBC 11—15 BDACD 16—20 BCADC 21—25ABDAD 26—30AAAAA 31—35 BCCDB 36—40 DBDCC 41—45 DAACB 46—50ACDAA 51—55 DACDA 56—60 BABAB 61—65 BCABA 66—70 CBDBD

二、多项选择题（共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）71ABE 72ABC 73ABCE 74 BCDE 75 CE 76ACDE 77ACE 78ABCE 79ACD 80ABDE 81ACD 82ABDE 83ABCD 84ABD 85 BCDE 86ABCE 87ABCD 88 BDE 89 BCD 90ADE 91ACDE 92 BCD 93ABCD 94ADE 95 BCDE 96ACDE 97 BCDE 98ABD 99ABCE 100ABD

第四篇：202_注册一级建造师《建设工程项目管理》考试真题及答案

202_年一级建造师考试《建设工程项目管理》真题及答案

第五篇：202_年一级建造师建设工程项目管理真题与答案

一、单项选择题（70题，每题1分，共70分，四个备选答案中，有一个最符合题意）

1、项目管理的核心任务是（）。

A．环境管理B．信息管理C．目标控制D．组织协调

2、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是（）。A．政府主管部门B．质量监督机构C．项目法人D．项目总承包方

3、我国《建筑法》规定，（）。可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A．全国人大常委会B．国务院C．各级地方政府D．县级以上建设行政主管部门

4、建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有（）个。A．1B．2C．3D．4

5、工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的（）联系。A．合同B．经济C．逻辑D．指令

6、项目管理最基本的方法论是（）。

A．项目目标的策划B．项目目标的动态控制C．项目管理的目标D．项目管理的的信息化

7、在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（）措施。A．组织B．合同C．经济D．技术

8、在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是（）。A．项目总监理工程师B．派驻施工现场的业主代表C．施工企业项目经理D．施工现场技术负责人

9、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由（）决定。A． 政府主管部门 B．业主 C．施工企业 D．行业协会

10、施工企业人力资源管理的任务包括（）。A． 团队建设 B．信息发布 C．变更控制 D．沟通规划

11．旁站监理是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的（）实施全过程现场跟班的监督活动。A．施工安全 B．施工进度 C．施工成本 D．施工质量

12、施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工（）前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。A．24h B．48h C．72h D．5D

13、建设工程项目策划的最终目的是为了（）。A．分析和论证项目的投资目标 B．选择项目的融资方式

C．使项目建设的决策和实施增值 D．确定项目管理的组织形式

14、施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正确的是（）。A． 施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算 B．施工成本分析是指科学地预测成本水平及其发展趋势 C．施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节 D．施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程

15、建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是（）。A．编制施工成本控制工作流程图 B．制定施工方案并对其进行分析论证 C．进行工程风险分析并制定防范性对策 D．防止和处理施工索赔

16、建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为（）。A． 直接费、间接费、利润、税金

B．单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本 C．人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费 D．建筑工程费和安装工程费

17、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由（）。提出。A．监理工程师 B．承包人 C．发包人

D．工程造价管理部门

18、由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按（）计算。A．台班费 B．台班折旧费 C．折算租金

D．折管租金乘以规定的降效系数

19、确定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是（）。A．工期与施工方法 B．施工方法与施工组织措施 C．工期与合同价款

D．合同价款与施工组织措施

20、根据《建设工程施工合同<示范文本>》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前（）。天。A．7 B．14 C．28 D．30

21、当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件中列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用（）的材料信息价。

A． 国家工程造价管理机构公布 B．当时当地工程造价管理机构公布 C．发包人自行采集的市场 D．项目管理咨询公司所确定

22、在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据（）的工程价格的计算方法决定。A．设计概算 B．投标报价中

C．发包人和承包人事先约定 D．发包人和监理工程师事先约定

23、建设工程项目施工成本控制包括若干环节，其中最具实质性的是（）。A．纠偏 B．分析 C．比较 D．检查

24、建设工程项目施工成本偏差是指（）之差。A．已完工程实际施工成本与拟完工程计划施工成本 B．已完工程计划施工成本与拟完工程计划施工成本 C．已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本 D．已完工程计划施工成本与拟完工程实际施工成本

25、下列方法中，可用于分析建设工程项目施工成本偏差的方法是（）。A．因素分析法和比较法 B．曲线法和表格法 C．连环置换法和比率法 D．连环置换法和曲线法

26、在建设工程项目施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是（A．相关比率法 B．比重分析法 C．连环置换法 D．动态比率法

27、横道图进度计划的优点是（）。A．便于确定关键工作

B．工作之间的逻辑关系表达清楚 C．表达方式直观 D．工作时差易于分析

28、根据JGJ/T121-99《工程网络计划技术规程》，在双代号时标网络计划中是（）。A．以波形线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以实箭线表示工作的自由时差 B．以波形线表示工作，以实箭线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差 C．以实箭线表示工作，以波形线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差 D．以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差

29、在下图所示的双代号网络计划中，工作C的总时差为（）。

A．0 B．3 C．5 D．8 30、工程网络计划中的关键工作是指（）的工作。A．自由时差最小）。B．总时差最小 C．工作持续时间最长 D．时距为零

31、就建设工程项目进度控制的主要工作环节而言，其正确的工作程序为（）。A．编制计划、目标的分析和论证、调整计划、跟踪计划的执行 B．编制与调整计划、跟踪计划的执行、目标的分析和论证 C．目标的分析和论证、跟踪计划的执行、编制与调整计划 D．目标的分析和论证、编制计划、跟踪计划的执行、调整计划

32、在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的（）。A．组织措施 B．合同措施 C．经济措施 D．技术措施

33、建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等，为达到上述目的（）。A．进度计划不必过早形成计划系统 B．应对进度计划进行动态控制

B．应对进度计划进行多方案比较与优化 D．应增大影响进度风险的敏感度系数

34．大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过（）。A．编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性 B．分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性 C．分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施 D．分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件

35、论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括：（1）编制总进度计划；（2）项目的工作编码；（3）项目结构分析等工作。上述三项工作正确的程序为（）。A．（3）（2）（1）B．（1）（3）（2）C．（2）（1）（3）D．（1）（2）（3）

36、建设工程项目质量控制系统的控制目标是（）所规定的质量标准。A．施工承包企业 B．建设工程项目目标 C．国家工程质量验收标准 D 国家工程建设强制性标准

37、建设工程项目的施工组织方案中需要决定和安排（）。A．施工程序和工艺顺序 B．施工工艺和施工方法 C．工艺顺序和施工方法 D．施工流向和施工工艺

38、施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，该工作应在（）进行。A．单位工程竣工验收阶段 B．项目施工全过程各阶段 C．隐蔽工程验收阶段 D．分部工程验收阶段

39、施工承包单位对工程质量问题的责任不能因（）而减轻责任。A．设计图纸错误 B．勘察资料失实 C．监理机构验收失误 D．试桩检测有误

40、建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经（）批准确认后执行。A．企业技术负责人审核并报请工程监理单位或建设单位 B．项目经理审核并报请工程监理单位或建设单位 C．工程监理单位审核并报请建设单位

D．工程监理单位审核并报请工程质量监督机构

41、对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是（）。A．办理施工许可 B．确定检验批

C．编制施工组织设计文件 D．办理质量监督手续

42、按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经（）验收合格方能使用。A．建设单位 B．设备供应部门 C．安全管理部门 D．专业管理部门

43、建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及（）。资料为重点检查内容。A．检验批抽检 B．弧度试验 C．功能性试验 D．垂直度检测

44、按现行有关规定，应对工程中涉及结构安全的材料及施工内容进行（）。A．封样鉴定 B．见证取样检测 C．模拟试件检测 D．同条件养护检测

45、我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使（）职能。A．验收 B．保证 C．监督 D．规范

46、用直方图法对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的（）的观察分析，可以判断和平过程是否正常、稳定。A．位置 B．形状 C．比例 D．大小

47、质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实施、验证、审核等人员的（）。A．职务任务 B．岗位职责 C．操作要求 D．签字及意见

48、建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（）。A．保护建设工程产品生产者的健康与安全

B．控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素 C．避免和因使用不当对使用者造成健康和安全的危害 D．保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全

49、用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的严惩程度为重大损失（严重伤害），则安全风险所属的等级为（）。A．I--可忽略风险 B．II--可容许风险 C．III--中度风险 D．IV--重大风险

50、在两类危险源中，第一类危险源控制的方法有（）。A．增加设备安全系数，提高可*性 B．消除危险源，限制危险物质 B． 进行故障---安全设计 D．设置安全监控系统

51、按照我国《企业伤亡事故分类》标准规定，一次事故中死亡职工1~2人的属（）事故。A．死亡 B．重大伤亡 C．特大伤亡 D．一般伤亡

52、在职业健康安全管理体系（GB/T28001--202_）的一级要素“实施和运行”中，属于该体系核心要素的是（）。A．文件、运行控制 B．结构和职责、运行控制 C．培训、意识和能力 D．应急准备和响应

53、职业健康安全与环境管理体系文件体现方式的多样性是指其文件可以用（）等表示。A．管理规定、法规 B．操作规程、活动准则 C．程序文件、法律条款 D．文字、表格、流程图

54、建设工程项目施工招标必须具备的条件之一是（）。A．评标细则已经审查并获批准

B．应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准 C．应当履行审批手续的初步设计图及预算已获批准 D．施工招标文件及标底已编制完成

55、建设工程项目施工投标文件一般应包括投标函、投标报价、施工组织设计和（）等内容。A．资格预审文件 B．政府法律文件 C．商务和技术编差表 D．评标办法

56、业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分（）四个阶段进行。A．履约担保金、工程预付款、工程进度款和最终付款 B．履约担保金、工程进度款、工程付款和退还保留金 C．工程预付款、工程进度款、工程变更款和最终付款 D．工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金

57、采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将（）等一系列工作全部发包给一家承包单位。A．勘察、设计、施工、监理 B．设计、施工、材料和设备采购

C．资金筹措、勘察、设计、材料和设备采购 D．资金筹措、勘察、设计、施工、监理

58、我国《建设工程施工合同<示范文本>》由（）三部分组成。A．协议书、合同条款和工程图纸 B．协议书、合同条款和专用条款 C．合同条款、专用条款和工程图纸 D．协议书、通用条款和专用条款

59、某建设工程项目承发包双方签订了设计一施工总承包合同，下列属于承包人工作范围的是（）。A．落实项目资金 B．办理规划许可证 C．办理篱工许可证 D．完成设计文件

60、根据我国现行规定，施工投标保证金的数额一般为投标价的某一百分比，但其最高额度不超过（）。万元人民币。A．50 B．80 C．100 D．120 61、建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者（）。A．仅限发包方 B．仅限承包方 C．发包方和承包方均可 D．仅限监理方

62、工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明（）。A．解除了承包人的所有责任 B．承包人即可获得全部工程价款 C．承包人工程施工任务的完成 D．承包人和发包人所有关系的解除

63、在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断的主要内容之一是（）。A．分析合同文件的组成 B．分析合同执行差异的原因 C．分析合同的计价方法 D．分析合同的承包范围

64、下列事件中属于特殊风险索赔的事件是（）。A．洪涝灾害 B．百年不遇的暴风雪 C．暴动 D．海啸

65、国际际承包合同主要是业主通过（）的方式确定承包商后订立。A．招标 B．直接发包

C．在有良好合作关系的战略伙伴中选择 D．在工程师推荐名单中随机抽取

66、建设工程监理合同标准条件中应包括（）等内容。A．合同适用的法律 B．监理业务执行的起止时间 C．监理的工作范围和内容 D．合同生效、变更与终生

67、为了实现有序和科学的项目住处管理。应由（）。A．业主方编制统一的信息管理职能分工表 B．业主方和项目参与各方编制各自的信息管理手册 C．业主方制定统一的信息安全管理规定 D．业主方制定统一的信息管理保密制度

68、建设工程项目管理应重视利用住处技术的手段进行信息管理，其核心的手段是（）。A．服务于信息处理的应用软件 B．收发电子邮件的专用软件 C．基于网络的信息处理平台

D．基于企业内部信息管理的网络系统

69、项目管理信息系统中进度控制的功能包括（）。A．计算和分析投标估算数据 B．编制投资使用计划 C．查询和统计合同执行情况 D．编制资源需求量计划

70、项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的（）。A．信息检索和查询 B．目标控制 C．人、财、物的管理 D．信息收集和存储

二、多项选择题（每题2分，30题，共60分，五个备选答案中，有2-4个符合题意，少选，每选对一个的0.5分，选错的0分）71、建设工程项目的实施阶段包括（）。A．设计阶段 B．设计准备阶段 C．可行性研究性阶段 D．施工阶段 E、动用前准备阶段

72、在建设工程项目各参与单位中，需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有（）。A．业主方 B．设计方 C．施工方 D．供货方 E．项目总承包方

73、以下关于线性组织结构模式的描述中，正确的有（）。A．指令路径较短 B．指令湖泊是惟一的 C．不能跨部门下达指令 D．只适用于大型工程项 E．允许越级指挥

74、施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部（）对各项工作的管理职能分工。A．项目经理 B．各工作部门 C．各工作岗位 D．总包与专业分包 E．专业分包与劳务分包

75、在国际上，业主方项目管理的方式有多种可能，在以下描述中，正确的是（）。A．业主方自行完成其项目管理任务

B．业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理 C．业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务 D．业主方委托本工程的总承包管理公司完成其项目管理任务 E．业主方委托本工程的项目总承包公司完成其项目管理任务

76、对于采用建设项目总承包模式的某建设工程项目，其项目管理规划可以由（）编制。A．业主方

B．业主方的项目管理单位 C．设计方 D．施工监理方 E．项目总承包方

77、旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向（）报告。A．项目业主代表 B．项目业主 C．施工方项目经理 D．监理工程师 E．总监理工程师

78、常用的建设工程项目施工成本设计可按（）编制。A．施工成本组成 B．人力资源需求 C．子项目组成 D．工程进度 E．材料种类

79、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括（）。A．完成合同之外的额外工作所花费的人工费用 B．施工企业因雨季停工后加班增加的人工费用 C．法定人工费增长费用

D．非承包商责任造成的工期延长导致的工资上涨费 E．不可抗力造成的工期延长导致的工资上涨费

80、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括（）。A．非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用 B．因政策调整导致材料价格上涨的费用 C．因质量原因地行工程返工所增加的材料费 D．因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用 E．由业主原因造成的材料损耗费

81、在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括（）。A．因机械故障停工维修而导致的窝工费 B．因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费 C．非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费 D．因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费 E．由于完成额外工作增加的机械使用费

82、横道图法是分析建设工程项目施工成本偏差的常用方法，其特点包括（）。A．能够直观地显示偏差分析所需用的资料 B．能够准确表达施工成本的绝对偏差 C．能够准确表达施工成本的相对偏差

D．能够直观地显示施工成本的局部偏差和累计偏差 E．能够直观地显示偏差的严重程序

83、地行分部分项工程施工成本分析时，其资料来源包括（）。A．工程合同总价 B．实耗人工和材料 C．施工预算 D．工程概算 E．实际工程量

84、在建设工程项目进度计划系统中，按计划的深度不同划分的进度计划包括（）。A．总进度规划 B．设计透度计划 C．项目子系统进度计划 D．施工进度计划

E．业主方项目实施进行计划

85、在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指一个工作项的编码，编码时应考虑的因素包括对不同（A．计划层 B．计划对象 C．工作类别 D．计划方式 E．计划目标

86、建设工程项目进度计划系统的内容包括（）。A．总进度纲要 B．二级进度计划 C．进度计划审批程序）。的标识。D．进度计划实施效果分析 E．工程实际进度信息

87、建设工程项目的施工方案包括（）。A．材料采购方案 B．技术方案 C．人员培训方案 D．组织方案

E．质量管理认证方案

88、建设单位收到施工承包单位的单位工程验收申请后，应组织（）等方面人员进行验收，并形成验收报告。A．施工单位 B．检测单位 C．设计单位 D．监理单位 E．质量监督机构

89、政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括（）。A．制定行业质量管理规程 B．确认检测单位资质等级 C．监督工程各方主体的质量行为 D．认证施工企业的质量管理体系 E．检查工程实体质量

90、GB/T19000-IS9000（202_级）质量管理体系标准中的质量管理原则包括（）。A．质量第一 B．事前控制 C．领导作用 D．过程方法 E．基于事实的决策

91、根据我国GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》规定，建筑施工现场噪声限值是（）。DB。A．各种打桩机昼间为85 B．吊车、升降机等昼间为65 C．推土机昼间和夜间分别为75和50 D．挖掘机昼间和夜间分别为70和55 E．混凝土搅拌机昼间和夜间分别为70和55 92、在环境管理体系（GB/T24001）的一级要素“规划”中，包含的二级要素有（）。A．环境因素 B．法律和其他要求 C．信息交流 D．目标和指标 E．环境管理方案

93、施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以（）。方式确定下来作为合同的附件。A．合同补遗 B．会议纪要 C．协议书 D．投标补充文件 E．工程变更文件

94、按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括（）。A．勘察、设计或施工总承包合同 B．总价合同

C．工程项目总承包合同 D．工程监理合同

E．建设工程物资采购合同

95、根据GF-202_-0214《建设工程施工劳务分包合同<示范文本>》，需由劳务分包人承担的保险费用有（）。A． 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产 B．运至施工现场用于施工的材料和特安装设备 C．承包人提供给劳务人员使用的机械设备 D．从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害 E．施工场地内劳务分包人自有的施工机构设备

96、在实施建设工程合同前，对合同价格的分析内容包括（）。A．合同所采用的计价方法 B．工程计量程序 C．合同价格的调整 D．拖欠工程款的合同责任 E．定额的编制方法

97、国际工程施工中的质量管理由（）主管。A．发包人

B．承包人的项目经理 C．承包人指定的技术副经理 D．工程师

E．承包人指定的总工程师

98、国际工程承包合同争议解决的方式包括（）。A．协商 B．调解 C．仲裁 D．诉讼

E．单方解除合同

99、为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括（A．投资估算 B．概预算 C．合同价 D．工程款支付 E．计价程序

100、建设工程项目信息可以按（）。进行分类。A．项目管理工作的对象 B．项目实施的工作过程。C．项目规模的大小 D．项目管理工作的任务 E．项目信息的内容属性）。一级建造师建设工程项目管理答案

一、单项选择题

1． C 2．C 3．B 4．B 5．C 6．B 7．A 8．C 9．C 10．A 11．D 12．A 13．C 14．D 15．A 16．C 17．B 18．B 19．A 20．A 21．B 22．C 23．A 24．C 25．B 26．C 27．C 28．D 29．B 30．B 31．D 32．A 33．C 34．A 35．A 36．B 37．A 38．B 39．C 40．A 41．C 42．D 43．C 44．B 45．C 46．B 47．D 48．D 49．C 50．B 51．A 52．B 53．D 54．B 55．C 56．D 57．B 58．D 59．D 60．B 61．C 62．C 63．B 64．C 65．A 66．D 67．B 68．C 69．D 70．B

二、多选择题

71．ABDE 72．ABE 73．BC 74．ABC 75．ABC 76．AE 77．DE 78．ACD 79．ACDE 80．ABE 81．BCE 82．ABE 83．ABCE 84．AC 85．ABC 86．AB 87．BD 88．ACD 89．CE 90．CDE 91．ABCE 92．ABDE 93．AB 94．AC 95．ADE 96．ABCD 97．BCE 98．ABCD 99．BCD 100．ABDE 建设工程项目管理参考答案及解析

一、单项选择题

1C 【解析】没有明确的目标的建设项目不是项目管理的对象，项目管理的核心任务是项目的目标管理。见教材P1。2C 【解析】建设工程监理是监理单位接受项目法人的委托，对工程建设实施的监督活动，其他三项不符合。见教材P5。3B 【解析】我国《建筑法》规定，我国推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实施强制监理的建筑工程的范围。见教材P4。4B 【解析】建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，每种模式的指令源数量不同。矩阵组织结构的指令源来自纵向和横向工作部门，因此有2个指令源。见教材P6。

5C 【解析】工作流程图服务于工作流程组织，是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑联系。见教材P10。6B 【解析】由于项目实施过程中的主客观条件的变化，所以项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论。见教材P15。7A 【解析】应用动态控制原理控制建设工程项目目标主要有组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。调整项目管理班子人员属于组织措施。见教材P16。

8C 【解析】考察施工企业项目经理的责任。项目经理在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负有全面管理责任。见教材P18。

9C 【解析】按照有关规定，由项目经理向建造师过渡期后，大中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任，但是取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由施工企业自主决定见教材P17。

10A 【解析】施工企业人力资源管理的任务包括编制组织和人力资源规划、组织项目管理班子人员的获取，管理项目管理班子的成员，团队建设等任务。见教材P19。

11D 【解析】旁站监理的主要职责就是对施工质量的监督，是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位，关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。见教材P21。

12A 【解析】施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工24小时前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。施工见教材P21。

13C 【解析】建设工程项目策划旨在使项目建设的决策和实施增值。增值可以反映在不同的方面。见教材P23。14D 【解析】考察施工成本分析的内容。施工成本分析应应贯穿于施工成本管理的全过程。见教材P41。

15A 【解析】建设工程项目施工成本管理的组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施。B项属于技术措施，C项属于经济措施，D项属于合同措施。见教材P28。

16C 【解析】建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费。见教材P29。17B 【解析】考察工程变更价款的确定方法。工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。见教材P30。

18B 【解析】考察工程索赔的知识。由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按窝工费计算。承包商的自有机械的窝工费一般按照台班折旧费计算，不能按照台班费计算。见教材P33。

19C 【解析】工程预付款是开工前发包人预先支付给承包人的工程款。确定工程预付款的支付额度时，发包人应考虑的主要因素是工期与合同价款。见教材P35。

20A 【解析】考察常识题目，根据《建设工程施工合同<示范文本>》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前7天。见教材P35。

21B 【解析】考察建筑工程价款的动态结算中主材价差的计算。当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件中的列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用当时当地工程造价管理机构公布的材料信息价。见教材P36。

22C 【解析】考察工程进度款的计算。在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据发包人和承包人事先约定的工程价格的计算方法决定。见教材P36。

23A 【解析】建设工程项目施工成本控制包括比较、分析、预测、纠偏、检查等环节，在比较的基础上分析偏差的严重性和偏差产生的原因是施工成本控制工作的核心。见教材P38。

24C 【解析】建设工程项目施工偏差分为成本偏差和进度偏差。建设工程项目施工成本偏差是指已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本之差。见教材P39。

25B 【解析】建设工程项目施工成本偏差的方法有横道图法、表格法和曲线法。见教材P39。

26C 【解析】建设工程项目施工分析成本分析方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。应了解各方法的特点和其他的叫法。因素分析法又叫连环置换法可以来分析各种因素对成本的影响程度。见教材P42。27C 【解析】横道图进度计划表达方式较直观、易看懂计划编制的意图。见教材P48。

28D 【解析】考察工程网络计划。根据JGJ/T121-99《工程网络计划技术规划》，在双代号时标网络计划中以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。见教材P49。29B 【解析】工程网络计算题目，应当熟练。见教材P51。

30B 【解析】考察关键工作的概念和含义。关键工作是指工程网络计划中自由时差最小的工作。见教材P58。

31D 【解析】建设工程项目进度控制的主要工作环节包括目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪计划的执行情况、采取纠偏措施以及调整进度计划。见教材P54。

32A 【解析】建设工程项目进度控制中有四个措施，分别是组织措施、管理措施、经济措施和技术措施。在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的组织措施。见教材P54。

33C 【解析】考察建设工程项目进度计划的管理措施，对进度计划进行多方案比较与优化达到建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等目的。见教材P55。

34A 【解析】大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性。见教材P56。35A 【解析】论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括8项工作题中：（1）编制总进度计划；（2）项目的工作编码；（3）项目结构分析等工作的顺序应是(3)-(2)-(1)。见教材P57。

36B 【解析】建设工程项目质量控制系统的控制目标是.建设工程项目目标所规定的质量标准。见教材P59。

37A 【解析】建设工程项目的施工方案包括施工技术方案和施工组织方案。施工组织方案中需要解决和安排施工程序、工艺顺序、施工流向、劳动组织等方面。见教材P60。

38B 【解析】施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，分为过程验收和竣工验收。见教材P69。39C 【解析】施工承包单位对工程质量问题的责任不能因监理机构验收失误而减轻责任。见教材P65。

40A 【解析】建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经企业技术负责人审核并按照施工合同的约定报请监理单位或建设单位批准确认后执行。见教材P67。

41C 【解析】对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是编制施工组织设计文件。见教材P65。42D 【解析】按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经专业管理部门验收合格方能使用。见教材P68。43B 【解析】建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及强度试验资料为重点检查内容。见教材P70。

44B 【解析】按现行有关规定，应对工程中渗及结构安全的材料及施工内容进行见证取样检测.见教材P70。

45C 【解析】我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使监督职能。见教材P70。

46B 【解析】用直方图对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的形状的观察分析，可以判断质量过程是否正常、稳定见教材P74。47D 【解析】质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实施、验证、审核等人员的签字及意见。见教材P79。

48D 【解析】建设工程项目的职责健康安全管理的目的是保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全，见教材P83。

49C 【解析】用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的严重程度为重大损失（严重伤害），则安全风险所属的等级为Ⅲ――中度风险。见教材P89的表。

50B 【解析】第一类风险源控制的方法有两种，防止事故发生和避免或者减少事故损失。消除危险源、限制危险物质属于防止事故发生。见教材P90。

51A 【解析】应熟悉我国《企业伤亡事故分类》标准规定。一次事故中死亡职工1～2人的属死亡事故。见教材P95。

52B 【解析】职业健康安全管理体系可以分为核心要素和辅助性要素，核心要素有10个。一级要素“实施和运行”中属于该体系核心要素的是结构和职责、运行控制。见教材P107。

53D 【解析】职业健康安全与环境管理体系文件体现的多样性是指文件可以用文字表示外，还可以用表格流程图等表示。见教材P118。54B 【解析】建设工程项目施工招标必须具备的条件有5个，1)招标人已经依法成立，2）应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准，3）招标的范围、方式和组织等应该履行核准手续的，已经核准，4）相应的资金或者资金来源已经落实。5）有招标所需要的设计图纸和技术资料。见教材P121。

55C 【解析】投标文件的内容一般包括投标函、投标报价、施工组织设计、商务和技术偏差表见教材P124。

56D 【解析】业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金四个阶段进行。见教材P126。

57B 【解析】采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将设计、施工、材料和设备采购等一系列工作全部发包给一家承包单。见教材P128。

58D 【解析】我国1999年颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成。见教材P133。59D 【解析】考察施工总承包合同，下列属于承包人的权力和义务，完成施工组织设计文件属于承包人的义务。见教材P129。60B【解析】考察建设工程担保的知识，在我国投标保证金的数额一般为投标标价的2％左右，但最高不得超过80万人民币。见教材P137。

61C【解析】建设工程的反索赔是相对索赔而言，发包方和承包方均可向对方提出反索赔。见教材P145。

62C 【解析】工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明1）发包人认可并接受合同和承包人工程施工任务的完结，2）工程所有权的转让，3）保修责任的开始等。见教材P143。

63B 【解析】在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断得主要内容之一是分析合同执行差异的原因。见教材P144。

64C 【解析】特殊风险索赔的事件是指战争、敌对行动、入侵、敌人的行为，核污染及冲击波破坏、叛乱、革命、暴动、军事政变或者篡权、内战等。见教材P147。

65A 【解析】招标是国际工程承包合同订立的最主要形式。见教材P151。

66D 【解析】建设工程监理合同标准条件中应包括监理人的义务、委托人的义务、合同生效，变更与终止等10项内容。见教材P154。67B 【解析】业主方和项目参与各方都有各自的信息管理任务，为充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理的效率，实现有序和科学的项目信息管理，各方都应编制各自的信息管理手册。见教材P159。

68C 【解析】建设工程项目管理应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心的手段是基于网络的信息处理平台。见教材P160。69D 【解析】项目管理信息系统中进度控制的功能有5项，编制资源需求量计划属于之一。见教材P165。

70B【解析】项目管理信息系统的含义，是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的目标控制。见教材P164。

二、多项选择题：

71ABDE【解析】建设工程项目的实施阶段包括设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。见教材P2。

72ABE 【解析】综合题目，在项目管理的各方中需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有业主方、设计方、项目总承包方。见教材P2-4。

73BC 【解析】建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，线性组织指令源是唯一的、不能跨部门下达指令。见教材P6。

74ABC 【解析】施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作的管理职能分工。见教材P9。

75ABC 【解析】在国际上，业主方项目管理的方式有3种可能：业主方自行完成其项目管理任务、业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理、业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务。见教材P13。

76ABE 【解析】项目管理规划属于业主方的项目管理范畴，如果采用建设项目总承包模式，业主方可以委托总承包方编制项目管理规划。见教材P12。

77DE 【解析】旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向监理工程师或者总监理工程师报告。见教材P22。

78ACD 【解析】常用的建设工程项目施工成本计划可按施工成本组成、子项目组成、工程进度编制。见教材P27。

79ACD 【解析】在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括完成合同之外的额外工作所花费的人工费用、法定人工费增长费用、非承包商责任造成的工期延长导致的人员窝工费等。见教材P32。

80ABE 【解析】在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用、因政策调整导致材料价格上涨的费用、由业主原因造成的材料损耗费等。见教材P32 81BCE 【解析】在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费、非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费、由于完成额外工作增加的机械使用费等。见教材P32。82BE【解析】考察施工成本控制的方法。横道图法有形象、直观、一目了然等优点。见教材P39。

83BCE 【解析】进行部分项工程施工成本分析时，其资料来源包括投标报价成本、实耗人工和材料、施工预算、实际工程量。见教材P44。84AC 【解析】由不同深度的计划构成进度计划系统，包括总进度规划(计划)、项目子系统进度规划(计划)、项目子系统中的单项工程进度计划系统等。见教材P47。

ABC【解析】在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指每一个工作项地编码，编码时应考虑地因素包括对不同计划层地标识、不同计划对象地标识、不同工作的标识。见教材P57。

86AB 【解析】建设工程项目进度计划系统的内容包括总进度纲要、二级进度计划等。见教材P47。

87BD 【解析】建设工程项目的施工方案包括施工技术方案和施工组织方案。施工组织方案中需要解决和安排施工程序、工艺顺序、施工流向、劳动组织等方面。见教材P60。

88ACDE 【解析】建设单位收到施工承包单位工程验收申请后，应组织施工单位、勘查、设计、监理等方面人员进行验收，并形成验收报告。见教材P70。

89CE 【解析】政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括两个方面的内容，监督工程各方主体的质量行为、检查工程实体质量。见教材P71。

90CDE 【解析】GB/TI9000-ISO9000（202_版）质量管理体系标准中的质量管理原则包括：以顾客为关注焦点、领导作用、过程方法、基于事实的决策等8个原则。见教材P77。

91ABE 【解析】我国GB12523－90《建筑施工场界噪声限值见教材P103。

92ABDE 【解析】在环境管理体系（GB/T24001）的一级要素“规划”中，包含的二级要素有四个，分别是：环境因素、法律和其他要求、信息交流、目标和指标、环境管理方案。见教材P106。

93AB 【解析】考察有关合同补遗的内容。施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容可以以合同补遗或者合同谈判会议纪要的形式形成书面文件。见教材P127。

94AC 【解析】按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括勘察，设计或施工总承包合同、单位工程施工承包合同、工程项目总承包合同、BOT合同。见教材P128。95ADE 【解析】根据GF-202_-0214《建设工程劳务分包合同（示范文本）》，需由劳务分包人承担的的保险费用有施工场地内劳务分包人自有人员生命财产、从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害、施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备等5项内容。见教材P136。

96ABCD 【解析】对合同价格的分析包括：合同所采用的计价方法及合同价格所包含的范围、工程计量程序，工程款结算、和同价格的调整、拖欠工程款的合同责任等四项内容。见教材P142。

97BCE 【解析】国际工程施工中的质量管理由承包人的项目经理或者承包人指定的技术副经理或者承包人的总工程师.主管.见教材P152。98ABCD 【解析】考察国际工程承包合同争议解决的方式，包括协商/调解、仲裁、诉讼等四种方式。见教材P152。

99BCD 【解析】为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括概预算、投标估算、合同价、工程款支付等因素，服务于项目成本目标的动态控制。见教材P162。