第一篇：钢筋制作安装合同范本

钢筋制作安装单项合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

甲方在建工程，经协商现将该工程的钢筋加工、安装分项工程承包给乙方，乙方自愿同意承担该施工任务，为明确甲乙双方职责，特订如下条款：

一、承包性质

实行半承包（即包工不包料）甲方提供制作钢筋骨架所有的材料。乙方自带钢筋加工制作安装所需的一切工具。

二、甲、乙双方职责：

（一）甲方职责

1、必须满足供应乙方根据图纸设计要求所需要各种型号的钢材。

2、提供给乙方操作场地、临时住宿、生活地点。

3、提供搭设钢筋骨架进位固定脚手架的材料。

4、统一领导进场工人，随时检查、督促施工质量、控制工期和原材料。

（二）乙方职责

1、在施工中，必须按照本工程图纸设计要求和建筑施工规范中钢筋骨架加工安装检验标准进行施工，不准粗作滥造。

2、自觉遵守工地各项管理制度，服从集中统一领导，听从指-1-

挥、文明施工。不准偷盗变卖工地的一切财产，违者一经查获，按损失金额的20倍处罚并开出工地，所有罚款在乙方的工程款中扣出。

3、坚持用料制度，每天按用料计划报甲方施工员签字提货，未用完的材料必须当天下班前归库，如有未收完的材料，大型的甲方请人收捡，所收捡的费用在乙方工程款中扣出。扎丝掉在地面上没收捡完的，甲方派人收捡每根0.5元，在当月乙方工程款中扣出。

4、各部位钢筋加工、进位、结扎成型后，必须交相关人员验收，如验收不合格或未按图纸设计施工的必须返工，所浪费的材料及返工费用必须由乙方负责，直到合格为止。

5、保证施工进度和完工时间，在每层完工后由甲方施工员与钢筋负责人临时签字为准，如没有按计划完成，甲方有权扣出该层工程款总额的20%作为罚金（若在农忙期间，必须以建设单位出临时停工通知书为准，不得随意离开工地而影响工程进度）。

6、严格执行生产操作规程，杜绝各类安全事故的发生，所有进场钢筋工作业人员，上班时必须戴安全帽，不准穿拖鞋，不准乱拉乱接机械所用的电线，高空作业必须拴安全带。若因乙方操作不当所造成的任何安全事故和大小（伤）亡事故，均由乙方自乙负责。所有用电的搭接由甲方派专业人员接通，乙方不得乱搭用电，若不按规定所造成的损失由乙方自己负责。钢筋所有的搭接长度加工、下料长度若超出规范5cm，按每5cm罚款10元。-2-

三、合同单价及付款方式

1、合同单价：

经双方协商为轻包，单价元/t，（不含税）。

2、付款方式：

（1）具体付款金额及时间根据业主实际付款情况，做相应调整。

（2）原则上，工程完工检测合格后三月内付清所有工程款。

四、工期

乙方必须按甲方临时规定的时间，按质、按量完成，从开工之日起必须按限定的人数上班，如乙方没有按规定的人数上班，影响了工程进度，甲方可随时给乙方请工人协助完成，但在结付工资时比乙方定合同价高10元计算给所请的人支付工资。

五、质量、安全事项

乙方必须按建筑规范进行施工，进场工人要佩戴安全帽，不准穿拖鞋。高空作业不能随意行事，一切从安全出发，在施工过程中如由于乙方操作不当发生的大小工伤（伤）故事均由乙方负责。

七、违约责任

如在乙方中途自动退出不愿意做，甲方不得支付乙方任何工程款及费用（注：在施工过程中）由于人少，质量差，在技术上过不了关，不能按时完成、不听从甲方的安排，建设方和建修方要求换人，甲方有权解除本合同，乙方无权干涉。

八、其他事项

1、进场工人不准偷盗工地一切公私财产，如发现有偷盗的东西属工地所有的财产，按所偷盗财物价格的20倍罚款，情节严重的交有关部门处理。

2、乙方必须服从甲方施工员的安排，若甲方施工员安排乙方必须留人在施工现场的，乙方必须安排人，若不服从的，按每天500元处罚。

九、乙方所做的该单项工程在相关单位验收中，如有不合格的项目要求返工和处理的所造成的一切费用均由乙方负责，乙方自带电焊机、切割机、电焊钳、电缆线等。

十、此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起具备同等法律效力。

甲方：乙方：

年月日年月日

第二篇：钢筋的制作安装合同范本

承包与合作都需要保障，在钢筋制作安装的过程中，双方要把相关事宜协商好，下面是钢筋的制作安装合同范本，为大家提供参考。

经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），钢筋分项工程交由×××小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：

整个工程钢筋的制作和安装。

二、承包方式：

包工不包料，未经甲方的同意，乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。

三、承包价格：

每吨包干价××元，计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。

四、工期要求：

从工序交接日起在××天内完成好基础工程钢筋的制安；主体每层柱钢筋安装××天要完成；主体梁板钢筋每层××天要安装完成；屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在××天内要完成。

五、材料要求（仅对包工包料而定）

1、乙方应对材料质量负责，进场的钢筋必须有产品出厂合格证（提供原件），并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。

2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条（剂）的合格证给甲方。

六、质量与施工要求：

1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。

2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工；严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。

3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密；不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。

4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。

5、钢筋采购进场应有出厂合格证；并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。

6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准（包括一、二级抗震结构的两屈比）后方可使用。

7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

8、ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的2。5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。

9、所有（框架和非框架）的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩；弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。

10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头（接头应设置在结构受内力较小的部位），接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

11、同一连接区段，纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%，接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。

12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1。3倍搭接长度，该区段内梁板接头面积不超25%，柱不超50%。

13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。

14、安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。

15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢（即绑扎三步）

16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置（包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块）

17、板主筋应全长伸入梁支座，梁钢筋末端90度锚固段长度应足够，柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。

18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内，要求班组做到该分项实测合格率达90%及以上。

19、每次钢筋的验收，班组长（承包人）均应自觉参加；并对存在的问题及时进行整改，不得延误工程进度。

七、安全要求：

1、每个工人都应自觉遵守公司（项目部）的各种规章制度。

2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地要平整，操作台要稳固，照明灯具必须加网罩。

3、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直，禁止用胸、肚接触推杆；并缓慢松解，不得一次松开。

4、展开圆盘钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩牢。

5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。

6、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以下且重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起；柱筋在4米以上应搭设工作台；柱、梁骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

7、绑扎基础钢筋时，应按施工操作规程安放钢筋支架（马凳）架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。

8、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上；钢筋 堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。

9、点焊、对焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方；焊机要有防护罩并放置平稳牢固，电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。

10、电焊时应戴防护眼镜和手套，并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品，停工时，确认无火源后，方准离开现场。

11、钢筋切断机应机械运转正常，方准断

料。手与刀口距离不得少于是15cm。电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。

12、切断钢筋禁止超过机械负载能力；切长钢筋应有专人扶住，操作动作要一致，不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。

13、使用卷扬机拉直钢筋，地锚应牢固坚实，地面平整。钢丝绳最少需保留三圈，操作时，不准有人跨越。作业突然停电，应立即拉开闸刀。

14、电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，应挂1。5m高的地方，并有防雨棚。

15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

17、班组如果因劳力不足而招新工人时，应向工地报告。

18、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。

19、新工人进场应具有四证，即：职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。

八、奖罚办法：

1、钢筋制作安装超过工期要扣款××元/天。

2、钢筋制安完成后经施工员、质检员、安全员检查达到优良质量标准的奖励××元。反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。

3、在省、市、县组织的大检查中钢筋受到通报表扬的奖励××元。

4、杜绝重大伤亡事故，轻伤频率控制在1‰，如果乙方生产者违反安全操作规程和安全生产纪律，导致发生事故的一切后果由乙方负责（包括经济、法律责任）

九、结算方式：

采用现金支付形式，每完成一层（或基础）甲方支付给乙方××%的工程款，主体封顶后××个月内再付足至××%的工程款，余款在竣工验收后××个月内全部结清。

十、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

十一、补充事项：

本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

单位工程负责人（甲方）×××

承包班组长（乙方）×××

联系电话：×××××××

（项目章）（盖章）

签定时间：××年××月××

第三篇：钢筋笼制作合同

*****工程

钢筋笼制作承包及劳务合同

甲

方：

乙

方：

根据

工作量、工期、安全、质量、进度要求，为有效组织施工，明确相互责任，顺利完成施工任务，经甲、乙双方协商签订合同如下，望共同遵守：

一、工 作 量：桩基工程钢筋笼制作、注浆用钢管车扣。

二、承包内容：桩基工程钢筋笼制作及注浆所用钢管车扣。

三、施工地点：

四、双方责任

1、甲方责任：

①、甲方负责提供工程所需的钢材及钢管。②、对乙方实行全面组织、安全、质量管理。

③、对乙方工作人员进行安全教育，签订安全协议书。④、对乙方工作质量进行监督和指导。⑤、监督乙方合理使用安措费。

2、乙方责任

①、负责所需设备、材料；并承担相关设备﹑材料的往返运费。

②、必须接受甲方领导，服从甲方有关技术和生产管理人员的指挥安排。③、必须严格按照设计图纸、技术交底及规范要求加工制作钢筋笼及钢管车扣工作，接受现场质检员的检查指导，确保钢筋笼及钢管车扣检验合格。

④、施工过程中必须严格执行安全操作规程，充分利用劳动保护品，服从甲方统一管理，实现安全文明生产。

⑤、严把材料关，不得浪费，浪费的材料由乙方自行负责。

⑥、保证钢筋笼供应及钢管车扣满足施工进度要求，并确保钢筋笼焊接牢固；车扣标准，因焊接不牢固及车扣原因所造成一切质量事故负全部责任。因钢筋笼供应及车扣不及时造成甲方停工或窝工的，甲方从承包费中扣除。

⑦、承担制笼及车扣人员养老保险、医疗保险等各类保险及人工费用。

⑧、施工所用的钢材属项目部所有，任何人无权出卖、赠予及转让，若有违犯按价值的二十倍罚款。

⑨、乙方按产值的1%用作安措费，保证按量合理使用。

五、双方驻工地代表：

甲方： 乙方：

六、承包单价及付款方式

①、承包单价： 元/吨（按图纸计算的理论钢筋用量计算，该单价包括钢筋制作费及钢管车扣费）。

②、项目施工期间可预支部分承包费，工程结束进行结算后，乙方需开具工程款发票，撤场前一次付清。

七、其它

1、未尽事宜，有双方协商解决。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲

方：

乙

方：

开户行：

银行账号： 身份证号 ： 联系电话：

负责人：

负责人：

日

期

****年**月**日

日

期：

****年**月**日

第四篇：户外广告制作安装合同

户外广告工程施工合同

甲方：_________________________________（以下简称甲方）乙方：大连传媒广告有限公司（以下简称乙方）

甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，就甲方委托乙方广告牌工程施工的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守：

一、项目概况

1、项目名称：广告牌设计与安装。

2、数量、规格、材料与报价表；详见本合同附件一（报价单）。

3、安装地点：

二、合同价款及付款方式

1、合同价款

甲方应支付给乙方的制作和安装费用总计：￥元（大写：整）。

2、付款方式

①甲方于合同生效后 3 日内支付乙方合同总额%的款项，即人民币元整，即大写：整。

②本合同第一条项目概述中所述项目整体安装验收合格后，甲方支付给乙方合同总额的％，即人民币元整，即大写：整，在安装完毕后 7 日内支付。

③以上工程费用乙方如向甲方出具等额的合法有效的发票。

三、制作、安装方式及质量、安全要求

1、甲、乙双方共同负责相关部门的协调工作。

2、乙方包工包料，包质量包安全，全面负责所述项目的制作、运输和安装的整个过程。

3、乙方保证严格按照本合同附件一的材料标准制作、安装本合同一所述项目，所采用的材料与报价一致，符合相关设计要求，并保证结构达到设计强度。

四、制作、安装工期

1、乙方应在202_ 年月日前制作安装完成。

2、在乙方制作、安装广告牌期间，因甲方单方面的原因导致未按合同约定付款而造成乙方无法按期完工，责任由甲方负责，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、台风等自然灾害，工期顺延。

五、制作、安装的验收

乙方在合同规定期限内制作安装完成后，甲方须在3日内验收，并通知乙方验收是否合格，甲方3日内未通知乙方视为合格，如不合格，乙方应在接到甲方的通知后返工达到合同约束的制作标准与安装要求。

六、双方权利和义务

1、甲方应向乙方提供广告所需的资料，保证其内容符合法律、法规的规定。

2、广告牌制作和安装的施工过程中所出现的一切安全事故，造成的经济损失和人员伤亡的责任均由乙方负责处理并承担所有法律责任。

3、甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。甲方发现乙方施工材料不合格、工程质量不达标、施工不规范及施工过程中发现广告牌施工方案不合理等问题时，有权要求乙方予以整改，乙方应立即整改完毕。

4、甲方应当负责现场施工的总协调工作，并为乙方提供水电，施工过程中产生的电费由甲方自行承担。

5、乙方应当保证施工程序符合行业标准，保证所提供的钢制材料质量符合合同约定。

6、乙方应当确保工地现在周围的清洁、施工废料及时清理干净。

7、广告牌所有权归甲方所有，拆除工作由甲方组织实施。

七、违约责任

1、若甲方逾期付款的，乙方有权催促甲方付款，并要求甲方支付违约金，每逾期一日的逾期违约金为500元支付给乙方。

2、乙方不能按本合同的约定完成制作、安装工作并经验收合格的，每逾期一日应向甲方支付违约金人民币500元。

八、其他事项

1、本合同附件是本合同的有效组成部分。双方在执行合同中，若发生争议协商不成，任何一方均可向合同签署地所管辖权的人民法院提出诉讼。

2、本合同若有未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力，若补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

3、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代 表 人：代 表 人：

联系电话：联系电话：

签订时间：

第五篇：钢结构制作安装合同

合同编号:

工程

承包合同

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

协议书

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

四、工程立项批准文号：

五、资金来源：

六、工程程质量标准:

七、材料选用要求:

八、保修条件、期限：经有关部门验收合格之日起，乙方需为本工程作壹年的保修，保修期内，如不属人为损坏的项目，乙方提供免费修理。如属人为损坏或超过保修期，则不属于保修范围，但乙方可协助修复，其费用由责任方负责或协商解决。

第三条 工程承包范围

一、承包范围：工程+0　000以上建筑钢结构部分，及屋面、墙面（不含砌体），门窗，具体见第二条相关的内容及方案图。不包括：烟囱、内隔墙、作业台、钢梯、栏杆……等前述列明的承包内容以外的工程。

二、+0.000以上钢结构原辅助材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由乙方支付的费用。

三、本工程钢结构建筑面积：（平方米）

四、其它：。

第四条 工程造价

一、合同价款

金额（大写）：

(小写):

二、本合同采用主要材料价格采用浮动价。其中，施工期间人工、钢材、水泥、砖、混凝土、砂石、铝材、预应管桩可调整价差，调整方法：以投标截止日当月的该材料的佛山市信息价为基准，浮动价格在±1%以内的风险由承包人承担，超出±1%时，按进度，以施工期间该材料的佛山市信息价与投标报价主要材料价格计算价差；当佛山市信息价明显低于市场价格时，按实际市场价格与投标报价主材料价格计算价差。

三、本合同承包的工程量以施工图及第三条第一款确定的承包范围为准，施工图承包范围以外的工程及设计变更增加的工程量，按以下原则和办法计价，追加合同价款：

1、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行；

2、合同报价单中无相同单价的，按甲方确认的追加价款执行。

3、由于设计修改而出现的变更工程项目，按《顺德市建设工程施工合同》(示范文本)的有关条款追加该项目的单价，由甲方和承包人协商确定后,方施工。

4、乙方派驻工地的项目经理姓名为：。

5、乙方更换项目经理，须提前7天书面通知甲方。新委派的项目经理必须具备相应知识。

6、项目经理的其他权力和责任依据合同、乙方授权和法律、法规规章的规定。项目经理无权修改、变更本合同，其有超越职权或授权的行为均属无效。

7、项目经理的权力在本合同生效时产生，合同全部履行完毕时终止。

三、工程监理

1、本合同甲方委托监理公司进行监理。监理公司委派为现埸监理工程师。监理工程师在本合同中也称工程师。

2、监理工程师代表甲方对施工质量、建设工期、现埸施工和安全生产等对乙方进行检查、监督和管理。

3、监理工程师的职权与甲方委派的工程师相同，其签发的指令、确认书等各种函件，其效力与甲方工程师相同，除非甲方有特别限制，但应书面通知乙方。

第七条施工准备

一、乙方的施工准备工作

1、乙方应派相关人员参加由甲方组织的施工图设计会审和交底会议。

2、设计图纸经会审确定后，乙方应即组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。

3、设计图纸经会审确定后，乙方即应组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。

4、编制施工组织设计文件和施工方案；制订施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进埸计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前2天送交甲方。

5、构件已制作，具备发运安装条件时乙方应书面通知甲方，准备进埸安装。

二、甲方的施工准备工作：

1、应在施工准备期届满前做好本工程埸地内外施工车辆进出道路的修通，以可承载汽吊通过作业为准；接通施工现埸施工用水源及照明和动力电源，包括水表、电表、配电箱配置，以能满足用水用电的需要；施工埸地平整压实，可承载吊装作业和堆放钢构件；拆除现埸和进出道路的障碍物，保障作业车辆和机械的进出。

以上工作概括为”三通一平”，甲方保证符合进埸施工的条件，并承担前述工作的费用。

2、埋设基础地脚螺铨。

3、向乙方提供施工埸地的工程地质资料、地下管线资料及水准点和座标控制点等，对资料的准确性负责。

4、协调处理好施工埸地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树古木及文物的保护工作，并承担前述事项的费用。

5、办理好建筑施工许可证及其他施工所需证件。

6、提供经建设行政主管部门审查批准的施工图。

7、协助乙方办理建筑企业异地许可证等证件。

8、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向乙方发出进埸施工的书面通知。

第八条工程期限及顺延

一、合同工期

开工日期：　暂定为年月日（现场具备施工条件后，以工程师在开工报告上的批复时间为准）。

竣工日期：　暂定为年月日，根据开工日期作相应调整。

合同工期总日历天数　60个日历天。

二、工期顺延

1、在施工准备期间如甲方提出设计变更或材料、设备变更的，则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延，并追加设计费和赔偿因重新采购或重新制作给乙方造成的经济损失。

2、施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：

2.1进埸后，发现工地现埸不具备进埸施工条件、无法进埸施工或缺少许可证件的，工期顺延至具备进埸施工条件和领取施工许可证时。

2.2甲方提出设计变更，导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作，工期相应顺延；

2.3由于甲方提供的工程地质资料不准确或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停，工期顺延至前述障碍消除时；

2.4一周内非承包人原因停水、停电、停汽造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计。

2.5因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的，自应签未签之日起至影响消除日止，工期顺延；

2.6未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时；

2.7因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延；

2.8非乙方施工的前一工序未完成，导致乙方停工等待的，工期顺延；

2.9合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。

三、暂停施工

1、工程师确有理由认为必须暂停施工时，用书面形式通知乙方，并在停工通知发出后24小时内书面提出处理方案。乙方实施处理方案后，以书面形式提出复工要求。工程师应在收到复工要求后24小时内作出是否复工的决定，逾期则视为同意复工。

2、停工并非乙方原因造成的，则由甲方赔偿乙方损失；责任是第三方时，则甲方对第三方取得追偿权。

第九条材料、设备供应

一、甲方供应的材料和设备

1、本工程由甲方提供的材料设备详见附件：《甲方提供材料、设备一览表》。

2、《甲方提供材料、设备一览表》内容应当包括：材料设备的名称、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间、地点。

3、甲方提供的材料、设备必须附有产品合格证，甲方对其质量负责。

4、甲方应按一览表中的约定内容提供材料、设备。提前交付的，乙方有权拒收；迟延交付的，工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工损失。

5、甲方将材料设备交付乙方，双方应进行清点和核对。品种、规格、型号等与一览表不符的，乙方有权拒收。乙方接收材料、设备后即负有保管责任。

二、乙方采购和提供材料、设备

1、乙方应按合同和设计要求和有关标准采购材料、设备，并应附有产品合格证。属乙方制作的构件，应提交乙方质检部门检验合格的报告。

2、乙方对由其采购、制作和提供的材料、构件、设备的质量负责。

3、乙方运送材料、设备、构件到工地后，应通知工程师或其代表清点检验。工程师或其代表应在收到通知后24小时内清点检验，并在送货清单上或检验申请上签字。

4、甲方提出材料代用的，应在取得设计单位认可后代用。乙方提出材料代用的，应通知甲方。甲方在接到通知后2天内作出答复，逾期则视为同意，乙方应将代用材料报告、设计单位意见及费用书面通知甲方。

三、材料检测检验

1、双方均有权对材料、设备提出检测检验或复验。经检测检验或复验符合质量要求的，费用由提出方承担；不符要求的，费用由材料提供方承担。

1、验收合格的，甲方、乙方签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告日。

2、经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收报告上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。承包人在限定期限内整改完毕并经甲方确认，则验收合格日期为在验收报告上签字确认日。

3、验收不符合合同要求的，由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收，但实际工期计算至首次提交验收报告日，修改期间应计入乙方的施工时间。

4、甲方在收到乙方的竣工验收报告或再次验收报告后　14日内不组织验收或组织验收后　7日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，甲方应按合同约定支付工程尾款。

四、因特殊原因，甲方要求部份单项工程甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议。

五、工程未经竣工验收或验收不合格的，甲方不得使用。如果使用则视为工程合格，有关质量等问题由甲方承担责任。

第十三条　工程价款的支付与结算

一、工程款支付：

1、合同生效后日内，甲方应支付合同总价的%预付款，计人民币万元。

2、施工图会审后三日内，甲方支付合同总价的%的备料款，计人民币万元。

3、钢结构主构件进埸后　三　日内，甲方支付合同总价的%进度款，计人民币万元。

4、围护材料开始进埸后三日内，甲方支付合同总价的%进度款，计人民币万元。

5、钢结构工程施工完工后五日内，甲方支付合同总价的%进度款，计人民币万元。

6、钢结构工程验收合格后七日内，甲方支付至工程总造价的%计人民币万元。

7、保修金为合同总价的%，保修期满后15天内一次性支付。

8、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，其各阶段支付比例不变，支付金额作相应增减。

9、甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在乙方催告后7日内仍不支付的，乙方有权中止履行合同，待甲方支付后恢复施工。停工期间损失由甲方承担，工期顺延。如在催告后28天内不支付的，则乙方有权解除合同，甲方赔偿一切损失。

二、结算

1、乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格后14日内向甲方提交工程结算报告及结算资料。

2、工程最终造价按本合同第四条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，适用国家有关规定。

3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后14日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。

4、如结算报告的工程最终造价为固定合同价款，无增减时，则无需甲方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款；如有增减时，则对增减部分进行决算。

5、追加工程款、费用、赔款，如已经甲方签证确认的，则无需再次确认即应支付；尚未确认的，由甲方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认。

6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方认可的审价机构审价确定。

第十四条工程分包

一、本工程甲方同意乙方进行分包。（注：如不同意分包，则删除本条。）

二、乙方确定的分包方应具备相应的施工资质。

三、分包工程的范围为。

四、分包工程款由乙方与分包方结算支付。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包方支付各种工程款。

五、工程分包不能解除乙方对甲方的义务和责任。乙方应在分包现埸派驻相应管理人员，以保证本合同的执行。

六、乙方按承包合同约定向甲方负责；分包方按分包合同约定向乙方负责；乙方和分包方就分包工程向甲方承担连带责任。

七、分包合同由乙方与分包方签订，交甲方一份备案。

第十五条 奖励和违约责任

一、奖励

1、工程经验收获奖时，甲方一次性奖励乙方万元。

2、工程提前完工，每提前一天甲方奖励乙方元。

二、乙方的违约责任

1、工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。

2、因乙方的原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的，其工期逾期的违约责任为每天按工程总造价的万分之一计算赔偿甲方的损失。但赔偿额不超过合同总价的1%。甲方对工期逾期的索赔应在工程竣工后30日内提出。

3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按《合同法》等相关法律规定赔偿损失。

三、甲方的违约责任

1、未按合同约定支付工程款，按日万分之五支付违约金，工期顺延。造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。

2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。

3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿乙方因此所受的损失；延误工期的，工期顺延。

4、工程验收合格后，甲方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的日万分之五偿付违约金。

5、由于甲方原因取消合同时，必须承担违约责任，并承担由于违约给乙方造成一切损失。

第十六条其他约定