第一篇：电梯安装委托协议书

电梯安装委托协议书

甲方：厦门中兰通电梯工业有限责任公司巴中办事处

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它相关法律法规的规定，为保护双方合法权益，就本工程电梯安装事项达成如下协议。

一、工程概况：

1、工程名称：西南片区

2、安装地址：云南省、成都市、巴中市

2、承包范围：1300台电梯的电梯安装，电梯监检验收，协助调试，(甲方委托工厂派技术人员调试或甲方指定人员调试)。

3、工期：每台到货开箱日算起15天。包括在甲方规定时间内具备报验资料、通过监检验收。特殊情况工期需顺延的将根据现场实际条件由甲方指定管理人员签字确认。

二、工程款及结算方式

1、工程造价：按12层12站计算，每台15000元，超出12层12站按每层1300元加费计算（含人工安装费用、卸车费、搬运费、吊装费、搭拆脚手架费、税费、验收小费、砝码费用、不含开票、政府部门费用）。

1．工程质量以电梯监检、政府验收部门、甲方的评价为准；

1．2上述价格包含乙方执行和完成合同约定的工程以及不能或缺的或突然需要克服困难的所有附带工作及费用，不论是否在合同文件中有所说明。除甲方原因外，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用；

1．3本合同总价不因人工、材料或汇率的变动而有所调整（不含电梯井道

整改费用）；

1．4本工程如因乙方安装质量控制不当或现场管理不当引起用户或电梯制造商投诉，甲方则可依照情形对乙方每次处安装费10％以内的罚款。

1．5乙方应提供有脚手架安装。

1．6每台电梯井道内如需增加支架在10档（指整圈）以内的由乙方无偿施工，需增加支架超过l0档的，甲方按超出10档部分（如需增加ll档，则甲方补贴ll-10=1档的）以100元／每档补贴给乙方（未含税），本项增加的支架材料由甲方提供。

1．7由乙方指定二次搬运所有零部件。

2、工程付款方式：

2．1、乙方进场后7天内甲方向乙方支付30％电梯安装费。

2．2、电梯达到快车调试后甲方向乙方支付30％安装费。

2．3、电梯验收合格后十天内甲方向乙方支付35％安装费。

2．4、经当地技术质最监督局验收合格取证完成，乙方向甲方移交安装成品及所剩物料后十天内甲方支付乙方5％的安装费。

2．5、结算方式：甲方以支票或现金方式支付给乙方。

2．6、乙方成员若违反甲方安装现场管理规定，甲方将按处罚条件进行处罚。

三、现场管理规定

1、甲乙双方人员均要严格遵守现场各项管理制度，乙方须在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

2、乙方应对施工人员进行遵纪守法、安全生产、爱护财产的素质教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料。工地发生机具设备丢失，被发现者处偷盗者论，依法承担相应法律责任。

3、施工人员上班时间应佩戴工作卡，佩戴位置为人体左胸处，未佩戴者不予进场施工。如发现在施工现场未佩戴工作卡的，每人每次罚款人民币50元。

4、甲方若安排相关技术培训及或由省特种设备培训中心举办的相关技术培训，乙方人员不得缺席，否则甲方将不再考虑下次培训。

5、工地禁止吸烟，吸烟应到项目部设置的吸烟点，否则，以违反规定论，每次每人处罚款人民币50元。

6、工地上班时间禁止喝酒，禁止酒后上岗，违反者每人每次处以罚款人民币300元。

7、工地禁止大、小便，大、小便应到指定的地点，违反者每人每次处以罚款人民币100元。

8、工地上班时间严禁穿拖鞋、穿背心或不佩戴安全帽，违反者每人每次处以罚款人民币50元。

9、工地禁止发生打架斗殴，如发生以除名论，且班组负责人每次处以罚款人民币1000元，情节严重者送有关部门处理。

10、下班前，各班组要做好关闭窗户，以免下雨淋湿材料等。

四、工程施工甲乙双方责任及权利

1、施工进场前乙方应对工程井道、库房、脚手架、用电情况及土建配合情况进行全面勘察、了解，并及时提出整改方案。若发现问题甲方不及时处理，乙方有权不进行施工。若上述问题经乙方确认无误，乙方进场施工后甲方将不对上述问题引起施工负责。

2、乙方安装过程中应高度注意安全，要严格执行厂家要求的安全操作条例和省市有关安全防护的各项规定，乙方安排具有电梯安装上岗证人员进行安装，遵守施工现场及土建总包的有关规章制度，并负责施工人员的人身安全，为施工人员提供劳动保险及人身保险，安全事故的各项责任包括理赔由乙方自行负责。

44乙方成员若违反甲方安装现场管理规定，甲方将按惩罚条件进行处罚。

3、乙方应符合国家及电梯厂家的安装规范、标准完成电梯全部机械、电气的安装工作，有关对产品安装质量的要求参照甲方与业主签定的安装合同，合同的质量条款同样对乙方具有约束力。

4、施工期间甲方有权对工程质量进行监督、检查。若乙方人员不服从甲方质检员监督、检查，并对提出整改内容不及时整改，甲方将按惩罚条例进行处罚。

5、电梯设备货抵工地时甲乙双方开箱验收，确认货物完好、数量正确后乙方在甲方的装箱单上签字，并负责电梯设备保管工作，若因乙方保管过失造成电梯设备丢失或损坏，乙方应负责赔偿。在安装调试中由于乙方安装质量问题造成的零部件损坏或丢失，由乙方负责赔偿。

6、施工中各候梯厅的安全护栏、标语等安全设施均由乙方负责实施和维护。

7、乙方负责安装完工后的机房、门头、井道、地坎、轿顶、底坑的清理及厅门防护层撕丌等工作。

8、乙方负责施工过程中所需的一切施工具。

9、乙方负责安装所需以下耗材：施工灯泡、焊条、切片、割片、氧气、乙炔、锯片、样板架、工作手套等。

10、乙方必须把安装所剩成品移交给甲方，废品由甲方处理。

11、乙方必须服从甲方安排，定期召开质量、安全、技术及现场管理会议。

12、甲方负责施工期间的电费、水费及验收费。

13、乙方负责以下的安全用品：安仝帽、安全带、小药箱

五、工程验收及保修

1、工程验收：电梯安装完成后，甲方根据制造商的验收规程进行检验(包括制造商安排的检验)，若有合格项则由检验人员开具不合格整改通知单，责令乙方整改直至合格为止。电梯运行应达到：启动制动平稳、开关门平顺、运行过程

无异响、无晃动。

2、电梯厂检验合格后由甲方报请当地技术监督局验收合格(一次性通过)并取得电梯使用证。乙方必须配合甲方完成电梯验收后的资料移交和竣工备案，并最终完成和业主的电梯交接工作。

六、违约责任

1、乙方由于不可抗力原因不按合同约定时问完成电梯安装工作，误工的处罚按甲方与电梯业主签定的电梯安装合同的违约条款执行。

2、在未得到划方许可的情况下，甲方或乙方均不得擅自终止合同，如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为本合同总价的l0％。

七、其它

解决，协商不成，提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。

1、因履行本协议发生的争议，双方协商解决，协商不成，提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。

2、本合同经双方签字盖章后生效，一式四份，甲乙双方各二份。

甲方：厦门中兰通电梯工业有限责任公司巴中办事处乙方：

授权代表签字：家庭地址：

身份证号码：

合同签订日期：年月日合同签订日期：年月日

第二篇：安装委托协议书

安装委托协议书

甲方：力能重型机械有限公司

乙方：河南省矿山起重机有限公司

经双方充分协商，在互惠的基础上，就甲方委托乙方安装起重设备达成以下协议：

第一条：1.设备名称

2.规格型号

3.出厂编号

4.如增加产品由双方另行签订书面补充协议。

第二条：此起重设备为甲方制造生产，由乙方负责安装告知，乙方可根据现场安装情况予以调整。

第三条：此协议一式俩份，由甲乙双方各执一份。

甲方（章）：乙方（章）：

力能重型机械有限公司河南省矿山起重机有限公司 202_年月日202_年月日

第三篇：委托物业管理电梯协议书

电梯委托管理协议书

委托方：（以下简称甲方）

受托方：（以下简称乙方）

经甲乙双方在“相互信任、平等互利”的原则下友好协商后，就甲方将电梯交由乙方管理使用事宜达成协议。为明确甲乙双方电梯维护保养工作中的责任、权利和义务，签订本协议。第一条 协议对象：电梯

所在场所 ： 机种及台数：“三菱”，电 梯 台 第二条 乙方责任、义务和权利

（1）

乙方须委派专门的电梯管理人员管理电梯，且委派的电梯管理人员应持有特种设备安全监督管理部门认可的特种设备安全管理人员资格证。

（2）承担因不可抗力对电梯设备造成的各种或间接损坏。

（3）承担电梯年检费、建档费、维修保养费等费用（质保期内应由电梯生产厂家进行质保的除外）。

（4）负责向特种设备安全监督管理部门申报做好电梯年检工作,保证电梯年检合格。如年检不合格，承担电梯复检的费用，直到年检合格。

（5）负责与维保公司签订电梯维保合同并支付相关费用，督促维保公司定期进行巡视、检查和维修保养；维修要有记录，确保电梯安全正常运行。

（6）应做好应急预案并进行演练，在发生电梯出现异常现象或临时故障时按照应急预案及时进行处置，同时乙方管理人员应立即通知电梯维保公司人员，并及时告知乘客及住户。（8）在电梯管理使用中，承担电梯配件、部件损坏的修理和更换费用。（9）提供每天24小时值班服务，并有通讯联系方式（电话号或手机号）。（10）负责向政府有关部门进行电梯登记注册，确保电梯的合法使用。

（11）保持电梯轿箱、机房等部位的清洁卫生，防止轿箱及井道进水造成电梯故障，禁止非工作人员进入机房重地。

（11）经常听取用户的意见，不断改善和加强服务工作，提高服务质量。第二条 甲方责任、义务和权利

（1）应在协议生效 5 日内向乙方移交电梯出厂合格证、验收证明资料等有关资料。（2）移交前负责做好轿箱防护，移交后防护设施由乙方进行维护、更换。

（3）移交前负责安装好电梯轿箱内五方通话等设施，乙方负责日常维护和管理，确保设施的正常运转。

（4）甲方有权监督、考核乙方的服务质量、查看电梯维护保养及运行记录，发现问题有权通知乙方并限期整改，发现乙方不按规定进行电梯维保、年检等行为时甲方有权对乙方进行处罚，如乙方

不能按期整改，甲方有权停止电梯运行。第三条、违约责任

（1）甲乙双方应严格遵守本协议的各项条款，由于任何一方的违约行为，导致另一方权益受到损害，一切经济损失，由违约方承担。

（2）若乙方对本协议所指定的电梯没有进行日常规范化管理及使用、没有按按规定进行电梯保养和年检等，甲方有权对乙方进行处罚，并由乙方承担因此带来的损失。

（3）乙方应对电梯在运行过程中的各种性能进行观察、检查和调整，若没有对电梯在运行过程中的各种性能进行观察、检查和调整，导致另一方权益受到损害，一切经济损失，由违约方承担。（4）乙方应在国家法定节日前夕，对电梯进行安全检查，排除电梯安全隐患，若违反约定，由乙方承担因此带来的损失。

（5）如发现电梯出现异常现象或临时故障，乙方电梯管理人员应及时通知电梯维保公司，采取措施，排除故障，恢复电梯正常运行，若违反约定，甲方有权对乙方进行处罚，并由乙方承担因此带来的损失。

（6）在委托管理期限内，发生的损害和人员伤害，均由乙方承担。

（7）甲乙双方任何一方违约，另一方有权提前解除本协议，提前解除协议的一方应提前30天以书面形式通知对方。

（8）因执行本协议引起的争议，双方应本着诚实守信、公平合理的原则协商解决。在协商无效的情况下，纠纷应提交有关合同仲裁机关或人民法院诉讼解决。第四条、其它

（1）本协议经甲乙双方委托代表人签字并盖章之日起生效。（2）本协议正本一式贰份，甲乙双方各执壹份。第五条、费用说明（1）甲方一次性支付给电梯维保公司两年维保期内（202_年9月1日至202_年9月1日。）的电梯维保费用。

（2）甲方承担维修费期限：交付使用后的24个月，即202_年9月1日至202_年9月1日。

（3）

两年维保期到期后由乙方自行选择维保单位进行维保，维保费用由乙方自行承担。

甲

方：

乙

方： 授权代表签字：

授权代表签字：

****年**月**日

****年**月**日

第四篇：电梯安装合作协议书

合作议协书

上海祥宜经贸有限公司（以下简称甲方）

上海星乐电梯设备安装工程有限公司（以下简称乙方）

由于乙方承接的昆山时代中央社区二期项目电梯工程（42部大连星玛电梯有限公司制造的电梯提供及安装）是甲方极力向开发商（昆山时代房地产开发有限公司，以下简称业主）及联系并推荐的，在此甲方投入了大量的人力、财力和精力，经甲乙双方协商一致达成以下协议：

一．本合同咨询费（即佣金）共计RMB：

二．以上咨询费用己含甲方在推荐乙方时所投入的一切费用；无论乙方与业主在履行合同过程产生任何问题、任何矛盾，甲方支付给乙方的咨询费（即佣金）不得改变。

三．咨询费支付方式：

（1）乙方设备运达业主工地后一周内，乙方向甲方支付咨询费的10%；

（2）其余按乙方收到业主相应合同款（后6日内）的比例支付。

（3）甲方开户银行：交通银行昆山支行

帐号：3916806660***

帐户：上海祥宜经贸有限公司

四．特殊约定：

1．若乙方未和业主签定昆山时代中央社区二期项目电梯安装合同的，则乙方不需支付本合同中的咨询费；

2若乙方有和业主签定昆山时代中央社区二期项目电梯安装合同的，乙方未按本合同约定时间支付咨询费的，乙方向甲方每日偿付总咨洵费百分之一违约金。

五.合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由昆山工商行政管理部门调解，协商或调解不成的按下列第（1）种方式：

（1）提交经济仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

六.本合同一式四份，各持二份，自双方签字盖章之日起生效。

上海星乐电梯设备安装工程有限公司上海祥宜经贸有限公司

代表人：代表人：

日期：年月日日期：年月日

第五篇：电梯安装安全协议书

为了加强管理，适应现行的市场经济，贯彻按劳分配的原则，充分调动安装人员劳动积极性，进一步提高安装人员的素质，确保安装质量，更好地为用户服务，电梯安装实行承包，特制定承包协议。本协议适应于客梯、观光梯、病梯、扶梯、货梯。

一、安装人员以班组为单位，实行质量、工期、安全、工资、奖金、路费宿费、工具、材料及各种补贴捆在一起实行单台承包。

二、电梯安装工程明细：

现场名称： 合同编号：

梯种及规格型号 数 量 承包费小计

台 元

台 元

台 元

台 元

台 元

承包费总计： 元 台；大写：

三、承包费及结算方式

1、客梯、观光梯、病梯、载货电梯承包费：以五层五站为基价，630㎏、800㎏、1000㎏为￥5,000元/台，每增加一层加￥600元。1350㎏以上，不分层站多少每台增加￥600元。450㎏五层五站为基价￥4,500元/台。每增加一层￥500元，增加贯通门壹套200元。此安装承包费包括；施工所用的全部工具及全部人工费、宿费、交通费、通讯费、井道临时照明、切割片、电焊条、施工时所用的氧气、乙炔、无齿锯片、放线所用的所有钢丝。但不包括搭、租、拆脚手架，木制板、水泥等材料费用另议。

2、扶梯：待定

2.1安装人员进入现场5日内，公司向安装人员支付电梯安装承包费（安装承包总价的20%）

2.2安装前期电梯立完导轨验收合格后公司再向安装人员支付电梯安装承包费（安装承包总价的20%）

2.3安装中期电梯调试合格后公司再向安装人员支付电梯安装承包费（安装承包总价的20%）

2.4电梯安装完毕经国家质检部门验收合格移交维保后，公司再向安装人员支付电梯安装承包费（安装承包总价的20%）

2.5公司维修保养部门正式接受确认无尾子工程后，公司再向安装人员支付电梯安装承包费（安装承包费总价的20%）。否则公司不给结算全部安装承包费。

3、电梯安装结束后，由公司向当地政府部门申报验收，并承担验收费用。杂费由公司和承包人各承担50%。安装人员准备好验收资料，做好验收准备。如果由于安装原因造成复检，复检费及杂费由安装人员承担，直至验收合格。

4、电梯安装承包费支付形式工资加奖金，承包人员应得部分超出国家财政规定按规定交纳个人所得税。

四、安装日期

从可以进入安装现场起，安装时间为： 年 月 日至 年 月 日止将电梯验收合格，非安装自身原因而不能进行安装，日期不计算在内。

五、公司的职责和权利

1、对安装人员素质，操作技术进行考核，对不符合要求的，可随时取消安装资格。安装人员必须遵守本合同的各项规定。

2、为安装人员提供电梯安装质量保证所必须的《电梯安装验收施工记录》，《电梯安装验收自检记录》。

3、负责电梯的调试，检查工作

4、有权对施工现场各道工序按国家标准要求随时进行检查验证。

5、公司对现场作业人员安全防护及安全保护用品定期检查监督。

6、有权监督承包人（代组人）对承包人（代组人）下属人员的工资兑现。

六、安装人员的职责和权限

1、安装人员在承包电梯安装前，必须和公司签订电梯安装承包协议后，方可实施电梯安装工程。

2、按协议的要求，安装人员必须牢固树立“安全第一，质量鼎级”思想，坚持现场“自检”和“互检”相结合的原则，确保安装施工现场施工质量。