第一篇：油漆劳务分包合同

油漆劳务分包合同

工程承包人： 劳务分包人：

班组承包经济责任人：

依照«中华人民共和国合同法»、«中华人民共和国建筑法»以及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就，油漆劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称： 工程地点：

提供劳务内容：

1、承包方式：

1、包工包料、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合； 包部分机械、材料及用具（包括但不限于斗车、刮板、灰桶等小型工具、工程维修保修、场内材料的垂直及水平运输、铝合金靠尺等及雨衣雨鞋雨天施工防护用品、施工照明灯具等）。签订本合同前，乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解，熟悉施工图纸及甲方的现场平面布置，乙方承诺不会因不熟悉施工现场、垂直运输及水平运输等问题而提出额外补偿。乙方应按照项目部要求及图纸要求完成所有工作内容，如乙方不按项目部要求施工及拖延时间，甲方有权自行请人代工，代工费用从乙方进度款中扣除，并从乙方结算款中扣除总产值的3%作为违约金，补偿给甲方，代工工程量不计入乙方完成量。

2、承包范围： 施工图范围内的所有油漆工作内容。

二、质量标准

1、乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准及验收规范进行施工，工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定，达到合格标准。

2、乙方所承担的分项工程应先进行自检，再由甲方施工人员检查后，申请业主、监理等相关方检查合格后方可进行下一工序的施工。

3、若验收不合格或因乙方原因造成返工，乙方应无条件返工以达到设计及规范要求，由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。

4、若乙方在工程质量上达不到本项工程的各项施工技术规范/技术规格说明书要求的质量/技术要求，并且经返工或修改仍无法达到有关验收标准，甲方有权减少乙方的施工范围工作内容或终止分包合同，所有返工或甲方委托修改施工发生的费用加15%管理费由乙方承担，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

5、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。

6、乙方要加强对工人的质量、安全、文明施工教育，提高工人的质量、安全、文明施工意识。

10、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工并签署《工作任务单》，需要加班时加班或加人时加人，乙方应积极配合，不得以任何理由推脱。如因乙方劳动力不足延误工期，甲方有权处1000~5000元的违约索赔。

11、乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准、验收规范及施工工序进行施工，对于出现的质量事故，甲方有权酌情进行违约索赔处理。乙方对所承担的工程，应先进行自检，如有质量问题应及时进行修补。如因乙方原因需要返工，返工费用由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来的一切损失。

三、工程工期

1、工程开工日期以甲方通知为准，乙方必须服从甲方的总体进度安排，如根据进度需要加班时必须加班工作，需要加人时必须加人，在甲方要求的时间内完成全部工程的工作内容。

2、若乙方拖延工期，不能按期完成。每拖延一天处以1000元至10000元违约索赔，对不按甲方要求作业拖延工期所造成的经济损失，乙方需赔偿甲方由此造成的全部损失。

3、若乙方劳动力无法满足项目施工要求，甲方有权另请施工队伍代工，所发生的一切费用均由乙方承担。

4、乙方应积极配合其它作业班组的工作。

四、工程款及付款方式

工程单价及付款方式进场前另行补充。

五、工程承包人义务

1、工程承包人应在各分项分部施工前对分包人进行书面安全教育和安全技术交底，经安全知识考核，评审合格发放上岗证后，方可上岗施工。

2、做好技术交底工作对工程施工重点、难点要协助分包人做好技术攻关。

3、承包人应在施工过程牛给予分包人指导、检查、验收和签证等计划过程的施工协助工作。工程承包人应编制有效的月、旬、周过度进度计划给分包人，指导其生产。

4、在分包人完成分项分部工程施工后，工程承包人应及时组织安排进行技术复核工作。

5、工程承包人应解决分包人施工人员临时住宿问题。

6、工程承包人应解决分包人施工人员在施工现场生活用水，临时用电问题。

7、及时交付供应材料、周转材料、安全设施保证施工需要。

8、按合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。

9、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

六、劳务分包人义务

1、劳务分包人应按施工图纸和国家规范、标准、要求施工，并满足国家、浙江省建筑施工强制性标准要求。

2、对本合同劳务分包范围内的工程质量向承包人负责，组织有相应资格证书的熟练工人投入工作，未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系。

3、所有油漆工使用机械和工器具均由劳务分包人自行解决.并自行做好保养维护工作。

4、劳务分包人施工人员进入现场施工必须遵守国家法律法规和公司及项目管理条例和工地内的一切规章制度，绝对禁止赌博（如打扑克、麻将等)，严禁打架斗殴，违者双方各罚500元一5000元后，另行从严处理，情节严重的送司法机关追究刑事责任。

5、劳务分包人必须服从工程承包人统一安排和统一指挥应根据工程承包人管理人员要求施工。

6、劳务分包人在施工中应在每工作日、每分项和每分部工作完成时做到工完料尽、场地清，做好工作辖区内的安全文明施工。工地内不得在非厕所部位大小便，保持宿舍整洁。不得使用电炉、电饭煲、煤气灶等。工地范围不得居住女工(如擅自安排妇女、儿重住宿将处以2000元每人次罚款)。每个房间5个铺，上下二层，必须全部睡清九人，(宿舍每月用电不得超过40度，超出部分按1元/度在发放生活费时并入支账)，如带有家属的职工由劳务分包人自行负责处理，不得在工地居住，如项目部同意居住，每个房间交纳公共财立损坏押金500元，如有损坏照价赔偿。

7、劳务分包人应按照工程承包人总工期和阶段工期需要安排生产，如因劳务分包人原因引起工期拖延工程承包人可按有关规定给予处罚。

8、劳务分包人应按浙江省双标化工地要求做好班组范国内安全防护和防范指施，并加强班组内安全技术交底工作，做好每工作日的安全好的记录，班组配备专职或兼职安全员一名，负责班组安全管理工作及配合项目部安全员工作。

9、劳务分包人的进场人员应随身携带本人身份证、计生证、暂住证、外出劳务证和工种上岗证，由负责人集中收取包括本人照片2张，上交办理登.己和项目上岗手续；除身份证、计生证外，未办理其他证件和验证手续的人员上交身份证和照片6张，由项目部统一办理，没有提供相应有效证件的劳务施工人员项目部有权拒绝。

10、劳务分包人应提前一个月提供材料计划，报工程承包人采购，否则造成停工待料的一切损失由劳务分包人负责。

11、在使用材料上一定要精打细算，发现违规者按违章处罚。提供的材料(铁件)必须保证原数返还否则由劳务分包人负责赔偿，其他材料消耗应达到管理条例指数要求。

12、必须做好现场文明工作，随身做好落手清；及时清运、堆放，如果1天内不清理完毕，工程承包人有权派专人清理，劳务分包人承担费用，当月结算款中扣除。

13、劳务分包人使用材料的装卸工作由劳务分包人自行负责。

14、劳务分包人招用的民工未经工程承包人主管领导的同意，不得聚众在项目部或监理办公室及其周围逗留，如发生聚众闹事或影响项目部工作人员正常上班，不论其原因，均按4000元/次进行处罚。

15、劳务分包人项目经理如无法确保每日到位，应书面明确现场代理人和管理人员，并得到工程承包人的认可且要注明工作的范围和权限，劳务分包人项目经理应承诺，如因工程或工程承包人需要，能确保随叫随到和参加项目部的例会，如不能按要求执行，则将每次以500元处罚处理。

16、劳保用品（包括雨衣、安全帽、雨鞋等）均有劳务分包人自行解决，项目部统一的用品：棉被、枕套、工作服等务工人员在本工地务工三个月以上的由项目部及劳务分包人双方各承担50%，如不到三个月的费用均有劳务分包人承担。

17、劳务分包人应按国家、行业规定做好安全生产，加强对本班组工作人员的管理和安全教育。劳务分包人必须确保本班组人员的安全，如发生工伤事故每次费用及赔偿累计一万元以内，由分包人自行负责，累计一万至五万元内项目部负责承担超出一万以上费用的60%，累计五万元以上项目部负责承担超出一万以上费用的70%。

七、工程验收

1、各工序由乙方自行验收后，填写工程验收单，经现场监理检查验收和甲方认可后，方可进行下道工序的施工。各工序经签字后仍出现工程质量问题的，乙方应负责处理，因此造成工期延误、费用增加、损失赔偿等责任均由乙方承担。

2、工程竣工验收，乙方应在自验完毕的基础上，通知甲方、监理单位、建设单位验收，有必要时，再会同设计、质监、勘察单位等共同验收，竣工验收应以施工图纸、国家和浙江省、杭州市现行的施工验收规范和质量检验评定标准及合同约定的相应标准等为依据。

3、经验收，有不合格工程，乙方应无条件返工，整改，采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此造成费用增加、工期延误和损失赔偿等责任均由乙方承担。

八、工程保管及成品保护

1、施工期间，乙方负责实施的工程，以及甲方采购但已经交付给乙方的物资、设备，有乙方负责保管并负担保管费用。

2、乙方负责实施的工程竣工日后到本项目整体移交物业管理公司前，该工程由乙方负责保管并负担保管费用。

3、在乙方保管期间，发生工程物资、设施设备等损坏、减少、灭失的，乙方应及时自费修复、补足、恢复原状。若乙方无法自行修复、补足、恢复原状的，应及时书面告知甲方，并承担由此产生的全部赔偿责任。造成的工期延期的，由乙方承担违约赔偿责任。

九、工程保修

1、保修期： 年，自本项目整体竣工验收合格且移交物业管理公司投入使用之日起算。

2、保修内容：本合同承包范围内的一切工程内容。

3、保修责任：在保修期内，乙方提供免费维修服务。保修期外由乙方负责终身维修，结算方式为人工费，材料费用按成本价计算。乙方承诺：在保修期内，紧急情况 5小时内到达现场，一般问题48小时内到达现场，并提供不间断的服务直到保修期结束。若乙方未能及时响应或在本合同约定的期限内无法完成保修问题处理的，则甲方有权委托其他维修单位进行维修，因此产生的费用及造成的损失由乙方承担。

十、违约责任

1、当发生以下下情况之一时，工程承包人应承担违约责任

（1）、工程承包人违反本合同的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬。（2）、工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

2、当发生以下情况之一时，劳务分包人应承担违约责任。

（1）、劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付500—2000元的违约金。

（2）、劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付50000元的违约金。

（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金500—50000元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

（4）、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。

十一、索赔

1、当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

2、索赔件发生后14天内，以书面形式同工程项目经理发出索赔意向通知，并提出延长工作事件的补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

3、工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，在21天内给予答复，或要求劳务分包人连一步补充索赔理由或证据，否则视为该项索赔已经认可。

4、劳务分包人未按约定履行自已的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

十二、争议

工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调节，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列2种方式解决争议：

1、双方得达成仲裁委员会申请仲裁。

2、向在管辖权的人民法院起诉。

十三、禁止转包或再分包

务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人，否则、劳务分包将依法承担责任。

十四、不可抗力

本合同不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及条件下迅速采取措施，尽量减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取猎施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项日经理通报受害情况和损失清祝，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力绍束后14天内，劳务分包人应同工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

十五、合同解除

1、如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。

2、如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应支付劳务分包人己完工程的劳务报酬。

3、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一万违约或因发发包方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。合同解除后，劳务分包人应妥善做好己完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

4、如因劳务分包人原因质量不符合要求，工期达不到要求和没有履行合同约定的义务，工程承包人有权终上合同。没收保证金外，并按已完工程量的80%结算报酬，另外20%作为赔偿处理，劳务分包人派驻工地的项目经理油漆班经济承包责任人身份证号码 承诺愿以个人财产做担保，自负经济风险。如发生工人工资发放纠纷等引起发包人实际支付超过双方合同约定的结算款的，愿无条件以个人财产做担保，抵押超过双方合同约定的结算款部分。

十六、合同终止

双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

十七、合同份数

本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份。

十八、补充条款

1、工程承包人中除 项目的经济责任人严大新或书面授权程承包人的其他任何工作人员不得处理与之相关的债权债务（包括当不限于出具的结算单，债权债务单，和与之有关的事项）由此产生的后果不对工程承包人产生任何约束力亦不构成任何法律效力。

2、工程承包人的技术项目章为本工程技术资料专用，不得用于其他事项。用于其他事顶项引起的债权债务不对工程承包人产生任何约束力亦不构成任何法律效力。

十九、合同生效

合同订立时间：2016年 月 日。

合同订立地点：

合同双方约定：双方代表人签字后生效。

工程承包人：

法定代表人：

委托代表人：

劳务分包人：

法定代表人：

委托代理人：

第二篇：油漆工程劳务分包合同(范本)3-21

装修工程劳务分包合同（油漆）

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

本合同的签订为乙方对装修劳务分包工程的有关情况已经作了必要的了解，接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状，并已经对 市 区 当地有关规定进行了充分的了解，乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书，并按照甲方的有关要求和确定的工作范围，乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。

有关本项工程施工及责任义务等，经甲乙双方经过认真协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目部协商一致，订立本合同，并作为甲乙双方的合约文件。

一、工程项目和承包范围

1、工程名称：

2、工程地址：

3、承包范围：完成甲方家装油漆工作，具体由甲方项目部要求乙方进场按具体工程项目进行分配，本项目不保证乙方成所有油漆工程。

二、承包方式

1、包工包料、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合；

2、包部分机械、材料及用具（包括但不限于泥桶、木板、搓板、草刷、切割机、冲击钻、整套振动棒、翻斗车、搅拌机、合灰机和砼中转机械等）；

3、签订本合同前，乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解，熟悉施工图纸及甲方的现场平面布置，乙方承诺不会因不熟悉施工现场、垂直运输及水平运输等问题而提出额外补偿；

4、乙方应按照项目部要求及图纸要求完成所有工作内容，如乙方不按项目部要求施工及拖延时间，甲方有权自行请人代工，代工费用从乙方进度款中扣除，并从乙方结算款中扣除总产值的8%作为违约金，补偿给甲方，代工工程量不计入乙方完成量；

5、工程项目完成验收后，甲方随时书面或口头指令要求乙方7天内报送预结算书，乙方必须无条件报送，如乙方10天内未报送合格预结算书给甲方，甲方视为乙方默认按甲方出具预结算书进行结算；

6、甲方需乙方完成合同外内容时，必须由甲方项目部的项目经理发出指令及书面签字确认方

可进行施工（现场工长指令无效），否则甲方不予承认乙方所完成工程量，另合同内单价不任任何原因，均不予调增，单价为包干价（含人工、机械、燃料动力费涨幅风险），合同外需定价内容需由现场项目经理报送公司定价，经公司产品材料中心批复后甲方才承认乙方合同外单价，否则甲方一律不予承认；

7、乙方保证施工期间平均每天干活人数不低于 人。若乙方达不到合同约定人数，甲方有权重新分配乙方承包范围；

8、乙方承诺工程项目进场时3天内提供合同补充协议关于人员计划安排、工期进度表给甲方项目经理审核，若不能按期完成，每拖延一天处以300元违约索赔，对不按甲方要求作业拖延工期所造成的经济损失，乙方需赔偿甲方由此造成的全部损失；

9、结算说明：乙方必须按照甲方要求编制有详细计算过程的结算书提交ERP，若乙方不按要求提交，报送金额大于甲乙双方核定结算金额的3%，甲方有权按照超出部分的5倍从最终结算款中反扣回来；

10、甲方有优先权要求乙方施工（甲方的施工项目）,乙方如有违约，按2000元/次处罚。

三、结算付款方式

1、工程量计算依据以甲方预算建筑面积为单位，乳胶漆按 元/㎡（预算建筑面积）；部分主材甲方自供；

2、因供料不及时造成的误工，甲方不支付任何补偿费用；未经甲方现场负责人许可，不得出现任何形式的其它用工，否则甲方不支付费用；

3、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔；

4、乙方工作人员办理各种证件的工本费自行承担。如甲方垫付，在结算时扣除；

5、所有项目结算，必须通过甲方ERP程序审批，审批完成7天内，乙方提供全额增值税专用发票及相关手续送达财务处，票名与收款单位保持一致，如乙方未在规定时间内提交的，每次支付违约金200元/单，由此造成的其它损失，由乙方自行承担；

6、甲方每周五前收到上述发票及材料结算相关资料后，收到发票后

3、若验收不合格或因乙方原因造成返工，乙方应无条件返工以达到设计及规范要求，由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担；

4、若乙方在工程质量上达不到本项工程的各项施工技术规范/技术规格说明书要求的质量/技术要求，并且经返工或修改仍无法达到有关验收标准，甲方有权减少乙方的施工范围工作内容或终止分包合同，所有返工或甲方委托修改施工发生的费用加15%管理费由乙方承担，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失；

5、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿；

6、乙方要加强对工人的质量、安全、文明施工教育，提高工人的质量、安全、文明施工意识；

7、乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准、验收规范及施工工序进行施工，对于出现的质量事故，甲方有权酌情进行违约索赔处理。乙方对所承担的工程，应先进行自检，如有质量问题应及时进行修补。如因乙方原因需要返工，返工费用由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来的一切损失；

8、乙方在施工时应按规范施工，对所用的材料必须符合甲方指定品牌，乙方如有违规情况，按2000元/次处罚；

9、质保期为工程项目竣工验收合格之日起保修2年；

10、乙方需向甲方压8万的保修金，作为甲乙双方的质量要求。

五、工程工期

1、工程开工日期以甲方通知为准，乙方必须服从甲方的总体进度安排，如根据进度需要加班时必须加班工作，需要加人时必须加人，在甲方要求的时间内完成全部工程的工作内容；

2、若乙方拖延工期，不能按期完成。每拖延一天处以300元违约索赔，对不按甲方要求作业拖延工期所造成的经济损失，乙方需赔偿甲方由此造成的全部损失；

3、若乙方劳动力无法满足项目施工要求，甲方有权另请施工队伍代工，所发生的一切费用均由乙方承担；

4、乙方应积极配合其它作业班组的工作。

六、施工安全

1、乙方施工人员进入施工现场必须严格遵守安全文明施工的一切规定，认真落实各项安全措施；

2、乙方对进入施工现场人员必须进行安全生产方面知识教育，确保人身安全；

3、对工地出现的偷盗、吸毒、贩毒、赌博、斗殴等违法行为，甲方将移交公安机关处理，所发生的费用全部由乙方负责；

4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中，非因

甲方原因造成的事故责任和因此发生的费用，由乙方承担；

5、乙方不得擅自在现场、生活区开火做饭，擅自在宿舍接驳电线、使用灶具、电磁炉、空调、热得快、电取暖器等大功率用电电器，否则一经发现，违约索赔1000元/次，并没收炊具、灶具及大功率用电电器；

6、在施工过程中由甲方原因造成的安全事故，赔偿及医药费等所有费用 40000元（含40000元）以内的乙方自行承担所有费用，40000元以外的乙方按（（赔偿总额-40000元）*30%)进行赔偿（甲方承担超出部分的70%，乙方承担超出部分的30%）。

七、文明施工

1、做到工完场清料净，工完场清：乙方所用的材料不准在外架上堆放，工作面完工后清理所有与乙方施工有关的材料，按甲方指定地点堆放整齐，如在甲方规定的时间内不进行清理或清理不到位，甲方有权另行安排人员清理，所发生费用加15%管理费在乙方当期工程款中扣除；

2、对不按甲方要求施工，现场零乱，文明施工达不到标准的，甲方有权派人清理，所发生的费用加15%管理费，由乙方承担，不管乙方现场代表是否签字认可，甲方均有权从乙方工程款中扣除

3、施工人员在施工过程中应按规定统一着装，对未穿工作服的，按警告、处罚（200元 /次）对乙方施工人员进行处罚。施工期间乙方应避免施工机具对居民的影响，合理安排施工时间，对施工过程中对居民的投诉负责。

八、合同有效期

本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，完成约定的全部内容。

九、解决合同纠纷的方式

本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可采用以下

第三篇：油漆涂料分包合同

油漆涂料分包合同

甲方：

乙方：

甲方因工程施工需要，将工程的油漆分项工程承包给乙方施工。为了明确双方权、责、利，保证工程施工顺利进行，为社会提供高品质的建筑产品。特制订以下合同条款，双方必须信守执行。

一、适用法律法规：国家有关法律、法规及规范性文件均对本合同具有约束力。

二、工程名称：工程地点：

施工工艺要求：符合国标。

备注：质量及施工标准：按国家现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。

承包方式：包工包料、包设备、包脚手架等。

工程内容包括：按图纸和实际需要。

三、合同单价

1、批腻子，不涂涂料：元/m2；

2、批腻子，涂普通涂料：元/m2；

3、批防霉腻子，涂防霉涂料：元/m2；

4、阳台、露台：元/m2；

注：结算经实际发生的工作面积为准。

3、本合同一式两份，甲乙方各一份，两份合同具有同等法律效力。未尽事宜可经双方协商后列入补充条款，之补充条款与正文具有同等效力。

4、附建设工程承发包安全管理协议书。

第四篇：劳务分包合同

合同编号：

劳务分包合同

劳务发包方：江苏广宇建设集团公司山西分公司土建工程处 劳务分包方：****劳务队

工程名称：晋中市鑫悦房地产开发公司鑫悦花园高层住宅1#楼 施工地址：龙湖街南、辽阳路东侧

劳务分包合同

劳务发包方（甲方）：江苏广宇建设集团公司山西分公司土建工程处

劳务分包方（乙方）：*****劳务队

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》有关规定，为明确甲、乙双方在劳务分包中的权利、义务和责任，经双方协商一致同意，签订本合同。

第一条：工程概况1、2、3、地上十八层及出顶。

4、工、上下力资），附材（铁丝、铁钉、绑丝、pvc穿墙管、胶带纸、脱模剂、电焊条、铁锹、灰桶、施工用线等手头工具，三钢料具保管）施工中所需附材全部由乙方负责，甲方只负责主材及机械。现场文明施工1元/ m²，附材5元/ m²，主体结构102元/ m²。

5、第二条：工期和进场要求：

1、开工日期；

2、竣（交）工日期：

3、有效工期：

4、分阶段工期要求：

5、分包队伍进场日期和人员要求.计划安排，确定人数，甲方认可。

6、其他约定：

第三条：分包队伍素质、条件

1、劳务分包队伍必须是经考察合格，并具备相应资质、有《人营业执照》的施工队

伍。劳务分包队伍不得挂靠在他人名下。

2、劳务分包后，不得违法将工程以任何形式转包，再分包给他人。

3、分包单位与劳务人员必须有以书面形式订立的有效劳动合同。

4、严禁使用未满18周岁的未成年人。

5、分包队伍应进行施工前安全生产教育，并经培训合格后在上岗。

6、分包队伍必须按照务工所在地劳动行政主管部门规定办理的务工手续。

7、从事技术工种和技术、管理人员，上岗前应经过培训，并取得相应的职业技能资

格证书。

8、从事电工、电气焊、起重、架子等特种作业人员必须经过专门培训，并取得特种

作业资格证书。

9、分包队伍应完善内部管理机制和管理规章制度，能实行有效的生产、生活管理。

第四条：对劳务发包方的基本要求

1、能为分包单位提供符合文明施工要求的住宿、办公和餐饮用房和条件。

2、能建立健全劳务安全、卫生制度，执行国家劳务安全、卫生规程和标准，并配合分包方搞好劳动安全，卫生教育。

3、能提供必要的劳动安全、卫生设施和条件，并应符合国家有关规定。

4、对分包队伍的生产、生活应提供必要的帮助，并实施有效的监督与管理。第五条：工程质量标准和具体要求：根据国家规定标准执行，达到优良工程。

第六条：安全生产和文明施工

1、甲、乙双方应签订专项安全文明生产责任状，明确双方义务、责任及奖罚措施。

2、双方必须认真履行有关安全生产的各项法律、法规，发生安全事故时，双方均有义务采取施救措施，保护现场，配合事故的隐患调查和善后处理工作。

3、施工单位有义务从事危险作业人员办理意外伤害保险。

第七条：劳务分包价格

1、除外。

2、单价和计价单位有关条件是：结构、文明施工及附材），阳台面积算一半，飘窗及空调板不计面积。

3、其它约定：

第八条：劳务费结算方式和阶段性付款方法：出±0.000付款，每月按工程进度款的70%支付，每月20号申报工程量，次月15号前付款，主体封顶后付85%，主体验收后付95%，其余5%待主体验收工人退场后三个月付清。

第九条;甲方的义务与责任

1、甲方有义务为乙方提供必要的技术资料、施工机具及应甲方提供的材料和制成品，并能满足合同工期、质量和安全生产的约定要求。

2、乙方施工生产、生活所需的水、电、动力条件。

3、甲方应协助乙方在施工期间与其他协作、配合方的沟通、联系。

4、甲方应按合同规定，足额、及时结算工程款，支付生活费，以保证乙方正常的生

产、生活。

5、由甲方原因造成乙方的停、窝、返工，应对乙方进行赔偿和补偿。

第十条：乙方的义务与责任

1、乙方应按合同约定及时组织人员进场，人数和工种能满足施工需要。

2、乙方应有内部管理制度，并配备必要的工程技术和管理人员，对内实施有效管理。

3、乙方进场后，应无条件服从甲方现场的各项规章和管理规定，服从甲方的生产指

挥调动和管理。

4、乙方在施工中发生和发现的问题应主动向甲方报告，对重大质量问题不得私自处

理和隐瞒不报。乙方负责本方人员的安全技术交底。施工中应严格执行质量标准和操作规程。注意材料节约和成品、半成品保护。因以上原因给甲方造成损失的应负赔偿责任。

5、乙方人员应正确使用、爱护施工机具和安全防护设施，严禁野蛮施工和违章作业，由此造成损害的，乙方负赔偿责任。

6、乙方应加强内部管理，维护党政生产、生活秩序。由于内部管理不善，给甲方造

成不良影响和损失的，乙方应负赔偿责任，事态严重、影响恶劣或经多次整改无效的，甲方有权单方终止合同，将乙方应无条件退场。

第十一条：质量保证和验收；乙方所施工的任何部位，每道工序，必须经过甲方监理及项目部有关人员验收、认可，方能进行下一道工序，否则一切损失有乙方负责承担。

第十二条：材料供应、验收和使用：现场施工所用材料，必须由甲方监理验收、认可后方能使用。第十三条：建筑机械设备的使用与维护：乙方所用机械必须及时保养、维护、修理、修理配件由甲方负责。

第十四条：违约责任和索赔权：第十五条：双方约定的奖罚措施：根据现场具体情况，双方协商确定。

第十六条：合同的生效与终止 本合同生效条件为：签字盖章后生效

本合同终止条件是以下第1、2款。

1、合同全部履行完毕，双方无争议。

2、因自然灾害等不可抗拒因素。

3、国家调整政策使本合同无法以继续履行。

4、第十七条：合同争议双方在履约过程中发生争议时，按以下第1款处理：

1、由上级有关部门进行调解。

2、向施工所在地劳动仲裁委员会申请仲裁。

3、向施工所在地人民法院起诉。

4、第十八条：对产品质量本合同的追溯期和连带责任按国家有关政策执行。

附件

一、1、乙方必须向甲方交纳质量保证金拾万元，±0.000封顶，退还一半，其余年底退还。

乙方1#楼施工能达到甲方的质量及进度要求，2#楼让乙方继续施工，具体协议另议。

2、图纸以外的工程量，按2000年山西定额，乘1.3的系数计算，不能按工程量计算的按每人每天45天计算。

3、现场电工、塔吊工由甲方负责，信号工由乙方负责。

甲方：乙方：

年月日

第五篇：劳务分包合同

模板劳务分包合同

甲方：

乙方：（附加身份证复印件）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xxxxx水电站工程模板劳务分包事项协商达成一致，订立本劳务分包合同。

1、工程概况

1.1工程名称：xxxx水电站工程。

1.2工程质量：优良

2、承包方式

包人工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包治安达标、包胶纸、包超量的铁丝、元钉等辅助材料、包扳手、锤子、尺子等工具用具、包工程保修的方式承包本工程的模板工程施工任务。平面模板综合单价：元/m2，曲面模板综合单价：元/m2，承重脚手架综合单价：元/m。

3、工作内容

3.1模板的制作、安装、拆除（包括脚手架支护、模板拉筋加固、拉筋头割除等）、补缝、刷隔离剂、看护模板、场内运输、整理集中堆放、模板厂地清理保持整洁、模板支立为配合其它班组人员施工、搭自用架子、浇筑砼时看护、每次清理立模后多余材料、并收集拟定地点堆放整齐等全部操作过程所须木工及相关工种的工作内容。

3.2各种辅助、配合、保护等工作，包括安装、温控、金结、细部结构等的各种预留孔洞、槽模板的制安、拆除和预埋件含铜片止水、橡胶止水等的安放等所需的全部工作。

3.3周边护栏、施工时“四口五临边”的安全防护和施工过程中对护栏、安全梯、安全网、安全防护整改、修复等工作。

4、工程质量

4.1质量目标：确保施工质量达到优良标准，若乙方原因达不到有关验收标准，采取的补救措施，所发生的费用均由乙方承担。

4.2乙方应认真按照规范要求、质量验收标准和设计图纸以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的监督、检验，为检查验收提供方便条件。3

4.3模板的接缝和封口、补缝的处理应达到验收要求，实测或观感效果以达到甲方满意为准。

4.4乙方必须施工样板模板工程，并经甲方确认后方可大面积施工；否则，因此发生的损失费用均由乙方承担。

4.5工程的施工质量若达不到约定的质量标准，乙方应在甲方的通知时间内派人立即整改，并使之达到质量的验收标准；若乙方在甲方通知的时间内未派人整改或整改不力，甲方可另派他人进行整改，直到符合约定标准，并承担因质量原因所引起的所有费用和甲方请他人采取补救措施的所有费用（乙方同意甲方在工程结算款中直接扣除），且工期不得顺延。

4.6甲方和工程监理对工程质量的任何验收和检查，不能免除乙方对工程质量所应承担的全部责任。

4.9在工程保修期内，乙方应在接到保修通知后立即派人处理，否则甲方可请他人处理，由此而发生的费用由男方在工程保修金或工程结算款中直接扣除。

5、施工工期

5.1乙方承诺：工程的施工工期完全满足甲方编排的周、月进度计划天数和甲方对总进度计划的要求（包括法定的节假日在内）。

5.2如遇春节、农忙、夏季、寒冬等期间，没有保证施工生产的正常进行，没有确保甲方要求的节点工期，带来的损失将在完工结算30%工程款中扣除。

5.3若甲方要求对工程工期顺延或提前，则乙方承包的施工范围内工程工期应相应顺延或提前，乙方必须无条件服从且不得向甲方索赔任何额外的费用。

6、安全生产工作

6.1乙方应严格按照操作规程组织施工生产，做好施工范围的安全防护措施（搭拆四口五临边的安全防护栏杆、安全梯、安全网、防护棚等），对承包范围内存在的安全隐患，应立即向甲方报告，经整改后方可继续施工。

6.3乙方人员施工，必须佩戴自身的安全防护（安全帽、安全带等），确保安全生产，其相关费用已包括在工程结算单价中。

6.4乙方人员高空作业，在做好安全防护的同时，必须采取相关的防护措施，并派专人值勤，并接受甲方的检查和监督。

6.5施工过程中，若乙方人员违反施工安全的有关规定，则甲方按50元/次对乙方人员进行罚款，罚款的金额在乙方的进度款中扣除。

6.6甲方统一为乙方办理人身意外伤害保险，乙方承担因其自身原因引发的安全事故70%的经济责任，只要是发生安全事故乙方有责任的处质保金没收的罚款。

7、材料、设备的供应和管理

7.1乙方在施工过程中应按甲方的要求实行限额领料制度。电焊条：1.98kg/100m，铁丝：4.0kg/100m2，铁钉：6.25kg/100m2，如因乙方原因超领，超领的材料按采购价计算的费用均由乙方承担，并在工程结算中直接扣除。

7.2工地范围内各种材料（模板、木方、拉筋、拉筋头、木垫块、钢管、电焊机等）的水平运输及6m以内垂直运输工作由乙方负责，超过6m的垂直运输，甲方提供垂直运输机械，其它乙方负责；工地范围外200m以内的材料、设备运输由乙方自己负责，200m以外的材料、设备运输由甲方提供运输工具，乙方组织运输承担自身的人工费，；施工工程中，必须将木方模板(起钉后)、钢管、扣件按施工现场场区布置要求分类分规格堆放，以符合文明施工的要求，因此而发生费用均已包含在工程的结算单价中。模板须保证复用5次以上，因水浸等非人为因素破坏的不计在复用范围内；扣件若发现收班后未进行清理或弃在非施工区域按5元/个进行处罚。

7.3因乙方施工的质量问题而造成的返工或人为的损坏等而引起材料的损失，其材料费用按市场价计算由乙方承担。

7.4工程施工所用的铅丝、胶带纸等辅料由乙方自理，其费用已包括在工程的结算单价中。

7.5进场甲方提供刨床1套、电钻2把、手电锯2把，施工期间机械的维护、保养、看管等相关一切事务归乙方，工程施工完毕乙方将机械完好交付甲方。焊条、铁丝、铁钉等消耗品限额领料，超领费用由乙方承担；扳手、锤子、钻头、刀片、尺子、扫帚、尺条子、腊线等均由乙方自理，其费用均已包含在工程的结算单价中。

7.6工程的模板体系是钢木拼装（胶合板），乙方负责做好模板的制作、定位、改制、拆除及扣件、钢管、模板等周转材料的刷油（或隔离剂）保养等工作，其相关的费用已包含在工程的结算单价中。

7.7在施工过程中，因脚手体系、模板体系的转换及模板的改制，因此而发生的费用已包含在工程的结算单价中。

7.8施工区域范围内的剩余材料均为甲方所有，乙方无权处理，一旦发现除追缴外，视情节将对乙方处以材料市场价两倍以上的罚款并在乙方的工程结算中直接扣除。

7.9甲方供应的材料有可能中断或临时的停电、停水、机械发生故障等，乙方应做好人员的安排工作，其相关的一切费用已包含在工程的结算单价中，甲方对乙方一律不予以补贴任何额外的费用。

8、工程结算造价的确定

8.1工程的结算价以工程的图纸模板面积（㎡）×结算综合价格计算。

28.2模板面积的确定：按施工图纸计算，模板与砼的接触面积确定工程的结算模板面积。

8.3工程的合同造价，按本合同规定的条款按实结算。

8.4承包结算价格中，包括（但不限于）工程施工（含工程的设计变更）所必须的人工费、工地范围内各种材料运输的人工费、工具用具费、小型机械费、元钉及铅丝等辅助材料费、配合费、安全文明施工措施费、劳动保护费、车旅费、夜间施工津贴、配合测量放线和高空降效费、各种孔洞、槽的制安拆等所有辅助所需的人工费、进退场费、确保优良工程所需的人工费、管理费、利润、税金（不含建筑营业税）、不可预见费、风险费、乙方人员进（地区）施工所需的办证费等，即工程完工验收前所需的一切费用（注：为模板支立搭的各种附架、桁架、斜撑等都包含在综合单价里面，结算只计承重脚手架费用）。

8.5甲、乙方在签约前已完全明确施工图设计和工程施工过程中将会遇到与其他单位和工种的协调、配合及现场实际情况对乙方施工可能带来的一切影响，工程结算价已完全考虑所有各种因素对价格的影响，本工程合同单价在任何情况下均不得调整。

9、工程结算办法

9.1、每月甲方的进度产值报表审批下来后，甲方收到业主方进度款后支付给乙方当月模板产值（乙方模板单价乘当月结算模板量）的60%，另30%待XX电站工程验收合格后一次性付清，10%留作质保金，工程1年保质期完后付清。

9.2.甲乙双方结算产值以甲方模板工程量负责人开具的模板结算单数量为准。

11.3若甲方有需要，因此而发生的合同外记日工（需经甲方现场代表签认后方可结算），结算单价为80元/工日。

9.3经甲方和工程监理验收，经整改后评定为合格工程的，乙方同意按合格的价格下浮10%结算。

9.4未结算时，甲方保证乙方人员的生活费用，平均300元/月•人，结算时扣回支付的生活费。

10、其他事项

10.1由于乙方的劳动力或工程的施工质量、进度、安全、文明施工不能按规范及甲方要求施工等方面的要求，甲方可以随时终止合同的执行。同时甲方可直接与他人另签订劳务合同。

10.2甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款1000元，第二次罚款2000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。

10.3由于业主和甲方的原因，造成本工程停、缓建，乙方不得向甲方提出任何索赔和追加任何费用。

10.4未尽事宜，双方友好协商确定。

10.5本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，甲、乙双方代表签字盖章后生效，工程款清，本合同自行失效。

甲方：乙方：

日期：年月期：年月日日日