第一篇：钢结构施工承包合同书ok

钢结构施工承包合同书

建设名称： 工程单位： 承包单位：

年 月 日

钢结构施工承包合同书

建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）

为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围： 第四条：承包方式：

1、包工包料。

2、工程造价按 元/ m2,面积暂定 m2总造价人民币 元（大写）。

如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。

第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。

第六条：工程期限：乙方收到甲方通知后 天内必须进场，进场后施工期限为 天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。

第七条：工程结算

1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款 %，计 万元。

2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的 %，计

万元。

3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的 %，计

万元。

4、竣工验收合格一星期内，付工程款的 %，计 万元。

质保金： 万元，质保期： 年。

5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。

6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。第八条：工程质量验收

1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。

2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。第九条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。

第十条：补充条款

第十一条：合同生效及分数

1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。

2、本合同正本贰份，双方各执一份；副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。第十二条：附则

1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。

2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。

3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。

建设单位（盖章）施工单位（盖章）

代表（签字）代表（签字）

甲方负责人电话 乙方负责人电话

年 月 日



第二篇：202_钢结构施工承包合同书

钢结构施工承包合同书

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：

一、工程内容：钢结构及复合板，钢结构除锈刷漆。

二、承包方式：全包（包工包料、包工期、包安全、包质量、包文明施工）

二、工期：

经甲乙双方协商，本工程从 年

月

日始至

****年**月**日结束。总工期为

天，其中制作工期为

天，安装工期为

天，如遇不可抗力因素，（地震、雨天等）工期顺延。

三、质量及技术标准：

所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。

四、双方责任：

1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地，配合乙方解决施工中出现的问题。

2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供各单项目的材料报告，如需现场复查，可联系沟通，在施工过程中，乙方要尊守国家的法律法规，工程质量确保合格。

3、乙方提供公司资质及上岗人员的上岗证，材料力学性能检测报告单以及工程施工验收资料。

五、付款方式:

1、工程价格：

工程总价为

万元，（大写）

2、本合同订立生效后，乙方自备材料款。

/ 3

3、施工完成后5%作为质保金，12个月后屋面无渗漏结构无变形等质量问题，一次性付给乙方。

4、所有工程款，乙方出具收款、收据证明，否则甲方不予支付。

六、安全施工: 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。

七、开工及延期开工：

（1）乙方应按合同约定的工期开工。

（2）因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工，甲方应在合同 约定的开工日期前2天，以书面形式通知乙方，推迟开工日期；并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方，给乙方造成的开工损失由甲方承担。

八、工程质量：

1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。

3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知甲方代表或监理工程师进行中间结构验收。

4、工程保修期为一年。在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。

九、争议：

本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提 起诉讼。

/ 3

本合同一式二份，甲乙双方各持壹份。

甲方：（签章）

乙方：（签章）代理人：（签章）

代理人：（签章）电话:

电话:

/ 3

第三篇：钢结构施工合同书

钢结构施工合同书

甲 方： 乙 方： 签订时间： 签订地点：

经甲、乙双方共同协商同意，甲方愿将 工程发包给乙方建筑施工，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为保障双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条 工程项目

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包范围和内容：

5、工程面积：

6、工程单价：

7、工程总造价：

8、所用材料： 第二条 承包方式

1、双包包括土建钢结构制作与安装等部分。

2、施工期间由甲方提供所需的水、电、临时工具/辅助器材及施工场地。第三条 工程期限

1、商定工程工期为 天（日历天），自 年 月 日开

工至 年 月 日竣工验收，如遇自然天气及非我方因素停工，工期按耽误时间顺延。

2、开工前 天，承包方向发包方发出开工通知书。第四条 工程质量

乙方严格按照施工图纸（包括报建、报审资料备齐）、说明文件和国家颁发的建筑工程规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。如有不合格的部分，甲方有权要求返工，乙方承担损失费用。

第五条 施工与设计变更

1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

2、施工中如了现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改或变设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。

3、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方，设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

4、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。

第六条 工程验收

1、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸说明书、施工技术文件为依据。

2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。

3、工程竣工验收后，发包方方可使用。

在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部（84）城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法》（试行）执行。

第七条 违约责任 承包方的责任：

1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定付逾罚款。

发包方的责任：

1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

3、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承责任。

4、承包方验收通知书送达 日后不进行验收的，按规定偿付逾期违

约金。

5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第八条 安全要求

乙方严格按照施工操作规程施工，服从甲方管理；若出现安全事故乙方负责。

第九条 结算及付款方式

1、合同签订后，甲方付给乙方钢材款。

2、土建基础完工后，甲方付给乙方钢材款。

3、工程主体钢结构完成后，甲方付给乙方工程款。

4、工程完工后，甲方付给乙方。

5、工程验收后，甲方付清乙方工程款余款。第十条 其它

1、本合同一式肆份，双方签字盖章后生效，工程完工并结算后自动失效。

2、本合同未尽事宜处，双方协商解决。

发包方（盖章）： 承包方（盖章）： 单位地址： 单位地址： 发包方代表： 承包方代表： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 电 话： 电 话：

第四篇：钢结构工程承包合同书

钢结构工程承包合同书

合同编号

甲方（发包方）：

乙方（承建方）：福建东日钢结构工程有限公司

甲方现有钢结构工程委托给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，双方本着平等、公正、互利的原则，经双方协商一致签订本合同，以便双方共同遵守：

一、工程概况：

1、工程名称：；

2、工程地点：；

3、工程内容：；

4、工程形式：乙方包工包料（按甲方提供图纸施工）。

二、技术规定：

工程技术标准采用行业以及相关规范标准。

三、合同金额：

本工程总造价为人民币。本工程造价不含税，不含报建费及报价清单以外的其它一切附加费。

四、付款方法：

（一）合同签定后支付工程款的30%作为定金，工程款

（二）钢结构材料进场后支付工程款的20%，工程款；

（三）钢结构主骨架安装完成支付工程款20%，工程款；

（四）钢结构彩瓦进场付工程款15%，工程款；

（五）工程完工付工程款12%，工程款

（六）余款3%为保质金，半年付清。

五、双方责任：

1、甲方责任：

乙方进入施工现场之前应做施工场地的清理，平整以及施工人员用水用电的按驳点。协商周边各施工工作、协助看好场内的材料及工具，协助

施工人员进入场所，按合同之相关规定及时支付乙方工程款，确保工程顺利进行，对乙方已完成的工程进行验收，如因甲方原因造成乙方施工停滞，则对乙方造成损失作合理、相应的补偿。

2、乙方责任：

按合同要求及时组织人员进场施工，自备电源线到甲方指定的电源接驳电箱，负责施工现场的安全生产及人员的生活起居等，以及施工所用的材料、施工设备，必须按甲方确认提供的施工图中所注明材料用料施工，不得擅自修改，按期保质完成合同工程，如发现质量问题必须返工让甲方满意为止，如因乙方原因造成甲方施工停滞，甲方有权做出相应处罚处理。在半年质保期间无偿解决一切施工质量问题，保证甲方的正常使用，并长期免费提供技术服务。

六、安全责任

乙方进场后，要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方承担。

七、违约责任：

合同自签定后如单方终止合同，由终止合同一方向对方赔偿由此引起的全部损失，并加罚违约金工程造价的10%。

八、本合同经甲乙双方盖章及签字后生效，本合同一式二份，双方各执一份，依照为凭，工程完工付清工程款后自动生效。

九、未尽事宜，甲、乙双方另行商议。

甲方：高州市金石矿业有限公司乙方：福建东日钢结构工程有限公司

签约人：签约人：

地址：

202_年月日

第五篇：钢结构工程承包合同书

钢结构工程承包合同书

202_年

钢结构工程承包合同书

建设名称： 工程单位： 承包单位：

年 月 日 钢结构施工承包合同书 建设单位：（以下简称甲方）施工单位 ：（以下简称乙方）

为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同如下：

第一条、工程名称： 第二条、工程地点： 第三条、工程范围： 第四条、承包方式：

1、包工不包料

2、工程造价：以（）如实际施工中有增、减，凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际工程发生的实际量乘以合同单价计算。（价目表

第五条、工程承包范围包括：钢结构部分的制作、安装、防腐、涮漆处理及皮装的安装，按图施工。第六条、工程期限：乙方收到甲方通知后三天内必须进场，进场后，施工期限（根据实际情况，双方商定）在施工过程中由于人为不可抗力或设计变更，和矿方等原因延迟施工的顺延工期，并双方签证认可。

第七条、工程结算：

1、本合同订立生效后三日内甲方付乙方准备款 万元。

2、一切就序，工人进入工地，付 万元（预算价 %）。

3、构件框架吊装前，付 万元（预算价 %）。

4、钢构架安装中段付 万元（预算价 %）。

5、钢构部分完成安装组合（双方验收）封皮前付 万元（预算价 %）。

6、所有合同工程项目完成，双方验收合格一周内付到全部工程款的 %。

工程因甲方施工预付承诺款和施工进度款而工进度所造成乙方停工、窝工损失的（除顺延工期外）还应由甲方承担相应的经济损失。

7、所有工程求款必须汇入乙方指定账户（或现金支付）并由乙方合同法人出具收款收据（如甲方需要税票，税费及相应税率增付给乙方）。

第八条、工程质量验收

1、乙方必须严格 按甲方提供的施工图纸、说明和相关的规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方须及时提出，乙方应确保质量，负责返工修固，并承担一切费用。凡是因乙方原因造成的质量问题，均由乙方无偿保修三年（本工程由甲方单位和建设方人员验收，或由甲方按质监站组织验收结果为准。）

2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前，乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后在五日内组织人员进行验收，并开具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后，甲方方可投入使用，未经验收，甲方撤自使用则视为工程验收合格。

第九条、施工准备：施工前甲方应尽全力协助乙方作业前准备，并做好进场前的工作（三通一平，施工图会审及相关事宜。）工程的开工报告、及施工许可证等手续，和施工图纸方案均甲方提供。

第十条、双方确认签字的预算明细后附（6、7页）第十一条、合同生效及考核

1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效至工程竣工及款项结算后失效。

2、本合同正本两份，双方各执一份，副本两份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、改造本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪录、签权单等都属本合同的附件，并与本合同一并具有法律效力。

第十二条、附则：

1、本工程甲方指派 先生，乙方指派 先生，为现场施工协理，解决本工程的施工中的相关事宜。双方指派人员就签发的有关工程联络单、验收单、结算单、通知单、皆具有法律效力。

2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤及涉及经济责任，由乙方自负。

3、如一方擅自中止合同，须按经济合同法规处理或向任何一方所在地人民法院起诉。

甲方：

乙方：

甲方负责人（签字）盖章：

乙方负责人（签字）盖章：

年 月 日 备注：