第一篇:钢筋分项工程承包合同书(九华三期)
钢筋分项工程承包合同书
发包方:莆田市***********(以下简称甲方)
承包方:***********(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,经甲、乙双方友好协商,乙方愿承担莆田市东风建筑工程公司承建的,九华酒店工程钢筋分项工程的施工任务,为按期保质保量地完成施工任务及明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,特签订本合同,以共同信守履行。
一、工程概况:
1、工程名称:九华酒店(三期)公寓包括:公寓E型2幢、公寓D型2幢、公寓B型1幢。
2、工程地点:莆田市西天尾镇溪白村荔涵大道旁。
3、承包方式:包工不包料方式。
二、工作内容和单价:
1、工程承包范围:工程现浇或预制砼、钢筋砼项目所含的钢筋部分进行包工,内容包括:钢筋下料、加工、绑扎、护筋、闪光对接焊、电弧焊、柱筋电渣压力焊、钢筋(拉结筋)预埋、砼垫块安装与马凳筋制安、场内水平、垂直运输(含竣工后剩余钢筋按甲方指定场内位置堆放)、铁丝、操作机具及安全帽、安全带等本班组工人所需防护设施。
2、承包单价:
地下室顶板面以下按实际使用重量计算工程量,每吨单价人民币 380.0元。
地下室顶板面以上主体按投影面积计算:每平方米人民币19.0 元。
该承包价同时包含以上承包范围内容及其工人管理费、安全施工费、劳保、防暑降温等各类补贴费用。
3、本工程钢筋分项承包单价为一次性包干,施工期间其单价不受定额、政策性调整或市场人工费等因素变动而变化。
三、甲方职责:
1、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。
2、负责工地现场的工程质量、工程进度、安全生产、施工方案、技术指导、技术交底、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
3、提供施工垂直运输、施工水源、电源一、二级配电箱。
4、保证材料供应,如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。
四、乙方职责:
1、尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到国家现行施工验收规范及建设、监理单位和甲方的要求。
2、按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场,负责向班组工人进行技术和安全交底、参加施工图纸学习和安全教育等活动。
3、服从甲方统一指挥、工程进度安排、调配、教育进场人员,遵守执行甲方制订的《施工现场安全生产管理暂行条例》等各项规章制度,提高工人的安全生产意识,搞好与建设、监理、甲方及其他班组间的关系。乙方工人如发生闹事、打架等事件,不管任何原因每次罚款伍佰元。
4、负责钢筋制作、安装、护筋、堆放、场内运输全过程的施工、编制下料单并须将使用计划提前十天交付甲方采购。
5、负责工程砌体墙构造拉结筋的埋设。
6、在绑扎钢筋完成后,应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净,避免影响下道工序的施工。收工前应把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清、保持施工操作场地整洁,同时不准从楼层上往下倾倒建筑垃圾。
7、施工期间乙方应严格按照甲方要求下料,合理利用材料。在使用材料中,乙方要本着节约材料、量材使用的原则,凡新进场钢筋材料要经甲方现场管理人员批准方可下料。凡未经甲方现场管理人员批准乱断,若出现乱断时以实际量按每100公斤予以人民币200元罚款计。
8、主体竣工或工程完成后,负责及时将各种材料分类安全收回地面并在场内放回指定位置,否则甲方有权另派人清理,所需人工费直接在乙方工程款中加倍扣除。
9、爱惜甲方的一切机械设备和工具,严格履行材物领(借)用手续,工完退回。承担本组一切机械设备和工具的维护与保管,按规定配备足量的由二级配电箱至用电设备的电缆、电箱及所需照明设
10、乙方工人的食宿由乙方自理。
五、质量、进度要求和工期
1、乙方必须按照甲方提供的设计图纸、会审纪要、设计变更通知和国家现行的《施工技术验收规范》要求、操作规程进行施工,依据福建省建筑工程质量验评标准施工质量必须达到合格以上。
2、钢筋制、安必须保证下料尺寸准确,不准出现轴线位置偏移、下料偏差、漏绑漏焊等现象。每次浇捣砼时乙方必须派专人跟班,以保证质量。
3、乙方应严格按照编制的总进度计划、月进度计划、周进度计划,同时应合理地调配施工人员,随时增减人员,以保证各道施工工序相互连接及完成甲方所提出的施工工期要求:
酒店公寓E型(一期):基础承台、底板2天,地下室柱、墙2天,地下室顶板2天,主体各层柱1天,各层梁板2天;(各层段工施日历天以项目部例会规定绑扎开始及完成时间为准)。
乙方必须严格按甲方按排进度要求施工超过工期每天罚款500元人民币。
4、乙方须教育工人不得践踏、破坏本班组及其它班组的产品,违者每次罚款200元。
5、本工程的各层段施工时经甲方或质检人员检验不符合工程进度质量要求时,乙方不及时纠正而导致影响进度质量时,乙方愿接受甲方的处罚:处罚的款项将视所造成影响大小由双方确定并在给付该层段进度款时扣除。同时双方约定:若发现A、墙、柱、梁筋轴线或位置偏移;B、钢筋下料偏差、浪费或不按规定要求绑扎、漏绑(含节点箍筋)或漏焊;C、抗震135弯钩或未成型及护筋未到位等不合要求的状况,则由乙方负责无偿处理至符合要求外,另按每违规处视实际情况予以罚款并在给付该层段进度款时扣除。
六、付款与结算
1、按每月完成工程量的85%计算,经甲方或质检人员检查签证符合工程进度和质量要求后,五日内拟付当期的进度款。主体封顶一个月后,按总完成量付至98%款项,其余款项待各段主体竣工验收经双方决算后一个月付清。
2、若乙方有出现拖欠工人劳力款项等现象时,甲方有权依据乙方承包项目已完成进度及按合同规定的进度款项直接支付给被拖欠
七、安全生产责任
1、乙方应宣导全体施工人员树立“安全第一,质量第一”的思想,严格执行生产操作规程及遵守施工现场安全操作规程,并配合甲方进行经常性的检查督促,待工人进场施工期间,应进行全面性及经常性的安全技术交底,确保工程质量和安全生产。
2、本项目承包价已包含安全生产费用,乙方应负责安全生产,应遵守施工现场的安全检查管理、安全教育、安全督促、乙方工人人身保险等均由乙方自行组织实施。乙方若在施工过程中发生不安全事故,乙方应负责及时处理并承担所有责任,与甲方无关;若乙方未能及时处理引起争议影响甲方声誉和工程进度,甲方有权从乙方完成的进度款中先行扣付赔偿款给乙方工人或第三者。
3、乙方应做好本组施工操作现场的防火工作。
八、其它:
1、如果乙方在工程进度、质量、文明施工、安全等方面达不到甲方要求,应在所规定的时间内完成,否则,影响甲方的利益和声誉,甲方有权对乙方进行经济处罚并由乙方赔偿甲方由此造成的施工停顿、延误工期等一切经济损失,同时甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
2、施工中若因不可抗拒的自然灾害而造成的经济损失,由此引起的对合同条款的失约,双方均不受制约,应另行补充协议约定。
九、本合同壹式两份,甲、乙双方各执壹份。本合同经双方代表签字后生效。
甲方:乙方:
代表:身份证号:
202_年月日
第二篇:钢筋分项承包合同书
单位工程钢筋分项承包合同书
经公司研究指派项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方),钢筋分项工程交由内部小组(以下简称乙方)承包,经协商制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:
整个工程钢筋的制作和安装及相关工作。
二、承包方式:
包工包辅料,包括完成本工程钢筋分项所需要的所有人工工资、劳保、保险和福利等费用,绑丝等辅料费用,与钢筋分项相关的安全文明施工费用等。未经甲方的同意,乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。
三、承包价格:
建筑平米单价包干:12元/平米(建筑平米数以甲方和建设方结算的数量为准)。基础钢筋按照每吨包干价370元,计量均按施工图纸实际抽筋经甲乙双方核对后为准。
四、工期要求:
从工序交接日起在天内完成基础工程钢筋的制安;主体每层柱钢筋安装天要完成;主体梁板钢筋每层天要安装完成;屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在天内要完成。根据施工工程进展情况,以甲方现场管理人员要求安排的进度为准。
五、质量与施工要求:
1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。
2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工;严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。
3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密;不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。
4、钢筋的级别和规格需作变更时,应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。
5、Ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩,其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍,平直段长度不小于钢筋直径3倍。
6、所有(框架和非框架)的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩;弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。
7、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头(接头应设置在结构受内力较小的部位),接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
8、同一连接区段,纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%,接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。
9、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度,该区段内梁板接头面积不
超25%,柱不超50%。
10、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。
14、安装钢筋时,配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。
15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢(即绑扎三步)。
16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置(包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块)。
17、板主筋应全长伸入梁支座,梁钢筋末端90度锚固段长度应足够,柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。
18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内,要求班组做到该分项实测合格率达90%及以上。
19、每次钢筋的验收,班组长(承包人)必须参加;并对存在的问题及时进行整改,不得延误工程进度。
六、安全要求:
1、每个工人都应自觉遵守公司(项目部)的各种规章制度。
2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地要平整,操作台要稳固,照明灯具必须加网罩。
3、拉直钢筋,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直,禁止用胸、肚接触推杆;并缓慢松解,不得一次松开。
4、展开圆盘钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩牢。
5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架和马道。
6、绑扎立柱、墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以下且重量不大,可在地面或楼面上绑扎,整体竖起;柱筋在4米以上应搭设工作台;柱、梁骨架应用临时支撑拉牢,以防倾倒。
7、绑扎基础钢筋时,应按施工操作规程摆放钢筋支架(马凳)架起上部钢筋,不得任意减少支架或马凳。
8、多人合运钢筋,起、落、转、停动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上;钢筋 堆放要分散、稳当,防止倾倒和塌落。
9、点焊、对焊钢筋时,焊机应设在干燥的地方;焊机要有防护罩并放置平稳牢固,电源通过漏电保护器,导线绝缘良好。
10、电焊时应戴防护眼镜和手套,并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品,停工时,确认无火源后,方准离开现场。
11、钢筋切断机应机械运转正常,方准断料。手与刀口距离不得少于15cm。电源通过漏电保护器,导线绝缘良好。
12、切断钢筋禁止超过机械负载能力;切长钢筋应有专人扶住,操作动作要一致,不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料,不得用手直接送料。
13、使用卷扬机拉直钢筋,地锚应牢固坚实,地面平整。钢丝绳最少需保留三圈,操作时,不准有人跨越。作业突然停电,应立即拉开闸刀。
14、电机外壳必须做好接地,一机一闸,严禁把闸刀放在地面上,应挂1.5m高的地方,并有防雨棚。
15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
17、班组如果因劳力不足而招新工人时,应向工地报告。
18、新工人进场后应先经过三级安全交底,并经考试合格后方可让其正式上岗。
19、新工人进场应具有四证,即:职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。
七、奖罚办法:
1、钢筋制作阶段安装超过约定工期扣款100元/小时。
2、钢筋制安完成后经施工员、质检员、安全员检查达到优良质量标准的奖励××元。反之,检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天,工地给予罚款××元。
3、在省、市、县组织的大检查中钢筋受到通报表扬的奖励××元。
4、杜绝重大伤亡事故,轻伤频率控制在1‰,如果乙方生产者违反安全操作规程和安全生产纪律,导致发生事故的一切后果由乙方负责(包括经济、法律责任)。
八、结算方式:
采用现金支付形式,每完成一层(或基础)甲方支付给乙方××%的工程款,主体封顶后××个月内再付足至××%的工程款,余款在竣工验收后××个月内全部结清。
九、仲裁与调解:
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
十一、补充事项:
本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得违约。本合同书一式2份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方):承包班组长(乙方):
联系电话:联系电话:
(项目章)(盖章)
签定时间:××年××月××日
第三篇:钢筋分项工程合同书
钢筋分项工程合同书
甲方(发包方): 乙方(承包方):
甲方委托乙方承担: 工程施工任务。依据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律法规,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程质量,经甲方和乙方协商一致,签订本合同,共同遵守。
一、承包方式与范围及单价:
1.1、承包方式:本工程按第1.2条的承包范围,以清包工(包铁线等)、包钢筋制安使用一切机械、包地拖线及小型照明灯具、包质量、包安全、包工期的方式由乙方承包。
1.2、承包范围与工作内容:
深圳市大工业区聚龙山保障性住房一期工程(包括结构、建筑专业的设计施工图纸、设计变更、零星增加等范围的所有大小构件)的钢筋制安项目。
1.2.1、钢筋制安(包括本工程的结构、建筑专业的设计施工图纸、设计变更、零星增加等范围的所有大小构件的钢筋制安项目),其工作内容不仅限于包括:不分大小构件、不分高度、不分层次、不分钢筋级别和规格、不分现浇构件或预制构件和不同形状的钢筋制作、安装、抄写料牌分类标注、机械保养、废料入库、钢筋发料、领料清料、绑扎铁丝、焊条、钢筋焊接、施工机械就位安装、钢筋拉直调直、钢筋半成品分类堆放、按电渣压力焊接所需不同的钢筋搬运至焊接地点(不含加工费)、螺纹套筒钢筋搬运至加工场(包括回运至安装现场)、螺丝套筒钢筋连接(不含加工费)、材料回收并加以利用(包括变形钢筋调直整理等)、文明施工和施工现场清理干净等全部工序在内。
1.2.2、以上所有分项工程的内容,除上述所说明外,还不仅限于包括:乙方所需要自备的一切使用机具,旧料整理,简易施工脚手架(包括:任何高度(除外墙脚手架以外)的施工脚手架、手推车道等)搭拆、在本项目施工场内使用的材料运输(含转运),材料回运至甲方指定地点分类堆放,垃圾清理干净并运至甲 方指定地点堆放等全部工序在内。1.3、价格条款:
1.3.1、钢筋制安:地下室 元/吨,上部主体结构按建筑面积 元/㎡,螺纹套简钢筋连接含材料每个接头 元/个,电渣压力焊含焊渣每个接头 元/个,进行计算。1.3.2、计时工日: 元/工日
1.3.3、以上单价为固定单价,其价格均已综合包括了本合同中的所有条款在内,并不仅限于包括:现浇和预制构件的钢筋制安、后浇带及后浇构件的钢筋制安、停水停电、停工待料、一切自然灾害和节假日等一切费用在内。
二、工期、质量、安全、文明施工要求: 2.1工期:
2.1.1、按甲方对施工进度的要求绝对完成承包范围内的工程。否则,造成的一切经济责任均由乙方承担。若因甲方原因停工,在超过5天无法复工,甲方必须赔偿乙方生活费, 2.1.2、若因乙方原因造成的停工或其他损失,乙方应承担甲方的所有损失。严重者按乙方实际完成总工程款的70%办理结算并给予清理退场处理。2.2、质量:
2.2.1、严格按照《建筑工程施工及验收规范》和已审批的《施工设计组织方案》进行施工,合理下料,同类钢筋下料尺寸一致。
2.2.2、所有材料、机具必须经检验合格后才能使用。未经甲方同意乙方私自使用的材料经检验存在质量问题的,其材料费及制安费用或因此发生的一切费用均由乙方负责。
2.2.3、所有承包项目的施工方法和验收标准,乙方必须严格按照第2.2条的要求进行施工,服从甲方的指挥和安排。否则,造成损失者,其一切经济损失均由乙方负责。2.2.4:质量等级:优良。2.3、安全:
2.3.1、遵守有关各项安全规章制度,严格执行安全操作规范和甲方下达的安全技术交底书,确保安全生产。
2.3.2、正确使用各种机械和小型电动工具,严禁违章操作。
2.3.3、施工期间,因乙方违章操作造成的工伤事故,乙方要承担责任。2.3.4、特殊工种作业必须持有效的特种作业操作证书。2.3.5、严禁高空坠物,高空作业人员必须系带安全带。2.3.6、安全验收标准:优良。2.4、文明施工:
2.4.1、确保工完场清,工完料清。对乙方没有完成的工作甲方可派专人进行清理或完成,因此所发生的费用甲方将按双倍费用从乙方工程款中扣除。
2.4.2、工人上班必须戴好安全帽、安全带、佩戴工作卡和必须的安全防护用品,身穿统一工作服,违者罚款处理乙方自负。2.4.3、文明施工验收标准:优良。
三、结算办法及付款方式: 3.1、根据乙方实际完成的工作量,经由甲方主管工长初审,甲方质安组验收评定和甲方项目经理审定后进行结算,该项工程完工且验收符合要求后15天内,乙方应向甲方主管工长申请办理竣工结算等手续,甲方结算审核部门在接到甲方主管工长提交乙方工程结算等完整资料后15天内审核完毕,在工程结算审核过程中,乙方应主动配合甲方有关部门进行工程结算的相关核对工作,否则,造成结算审核时间延误的责任由乙方负责,同时,甲方可视为乙方认同甲方审核结果。
3.2、结算工程量计算方法:
3.2.1、钢筋制安,不分结构和建筑专业的构件大小、不分高度、不分形状、不分层次,均按图纸设计及设计变更以吨计算,钢筋重量按钢筋不同规格(直径)的理论重量计算;上部主体结构按建筑面积计算。首层架空层按实面积计算建筑面积。
3.2.2、计时工日,甲方根据需要,可向乙方借工,借工价款不分工种类别(即大、小工),均统一按工日计算。
3.2.3、对有关签证及签工按每2个月结算一次,乙方应凭有效的签证原件进行办理结算,非有效原件资料甲方不给予结算。3.3付款方式:
3.3.1、本项目工程不支付预付款;按工程进度乙方向甲方报送当次实际完成总款,地下室结构分二次付款,地下室结构完成至50%后十五天内,按乙方完成工程量支付75%进度款,地下室结构完成至顶板后十五天内,按乙方完成工程量支付75%进度款,主体结构施工至六层后十五天内按完成工程量支付75%进度款,后每五层按完成量支付75%进度款,所有该项目完工完成后经甲方验收合格一个月内按完成总工程量支付至90%,余款在结算后一个月内付清。
3.3.2、若甲方不及时付款所造成的延误工期,工期给予顺延。若因乙方管理不善,人员不足,无理罢工等原因造成延误工期均由乙方承担一切责任。
四、甲乙双方责任: 4.1、甲方责任:
4.1.1、负责及时支付乙方工程款。
4.1.2、全面负责现场施工管理,技术指导和安全技术交底。
4.1.3、指派专人负责分项工程施工,下达施工计划任务书,工作安排、检查、监督、整改、验收、安全生产、文明施工、工程进度等管理工作。
4.1.4、支持参加与班组建设和全面管理、组织、协调、解决工作中出现的问题和关系。4.1.5、提供施工图纸和施工组织设计(或施工方案)4.1.6、统一办理乙方进场人员工作卡(费用由乙方承担)及进行三级安全教育。4.1.7、统一办理施工人员的工作服,费用由乙方承担。
4.1.8、统一办理施工人员职工食堂,乙方不能另起炉灶。如因伙食原因,须向甲方管理人员汇报,甲方有义务协调处理。4.2、乙方责任:
4.2.1、工人入场后及时向甲方提供身份证复印件、登记照片两张,流动人口计划生育复印件,进行注册登记。
4.2.2、负责或甲方协助向当地派出所申报办理暂住证手续,费用自理。4.2.3、负责向当地计生办办理流动人口计划生育证的审核登记,费用自理。
4.2.4、认真接受甲方组织的新工人进场三级安全教育,经考核合格,取得安全上岗证后方可上岗作业。
4.2.5、负责向施工队质安组织提供有效的特种作业操作证件复印件审核登记(原件审核后退回)。
4.2.6、严格按照施工组织设计和施工进度进行施工,配足身体健康,遵纪守法的劳动力进场施工,严禁年老体弱(60岁以上)和未满18周岁的人员进场参入施工。4.2.7、严禁携带家属、小孩进入施工现场及施工宿舍区。
4.2.8、对施工中涉及甲方的先进技术及有关保密事项严守秘密,严禁外传和打探,维护甲方信誉。
4.2.9、严格遵守国家法令和企业及施工队的各项管理制度,遵纪守法,严禁打架斗殴,赌博嫖娼,偷盗抢劫等违纪违法行为。违反以上规定者将从重处罚。给甲方造成的一切经济法律责任均由乙方承担。
4.2.10、虚心接受现场管理人员工作指导,服从工作安排,认真执行安全技术操作规范和安全隐患、工程质量及文明施工检查整改通知书,认真做好班前安全教育活动记录。
4.2.11、严格遵守宿舍管理制度,节约用电用水,保持宿舍内外清洁。严禁在宿舍内擅自拉接线、插头、插座、电灯开关及使用电器炊具。
4.2.12、严格遵守施工现场文明施工管理条例,保持现场工完场清,工完料清。无工作服和工作卡,没有戴好安全帽者严禁进入施工现场,不准酒后作业,不准穿拖鞋,赤膊或穿背心进入施工现场。
4.2.13、施工现场严禁烟火,不准吸烟,不准随地大小便,违者将将予以重罚。
4.2.14、高空作业必须系好安全带,戴好安全帽,不准冒险作业,穿戴好劳动保护用品及做好自身防护工作。4.2.15、负责配臵施工中的小型机具、手持电动工具、机具及其配臵零星材料,并负责配臵安全帽、安全带、工作服(根据甲方要求订制)等劳动保护用品费用。
4.2.16、认真执行《劳动法》,乙方不得拖欠工人工资,否则引起的一切后果均由乙方负责,与甲方无关。
4.2.17、为执行政府有关规定,减少乙方意外伤害风险,施工期间甲方统一为乙方办理购买员工保险有关手续,乙方在施工期间若发生人身意外伤害工伤医疗费用,每次在5000元内(含5000元)其一切费用由乙方自付,5000元以上双方协商处理。参保人员必须提供与参保人相符的身份证件及县级以上医院出具的病历、医疗费发票等,甲方协助向保险公司索赔,赔款多少直接付给乙方。
4.2.18、施工及生活区域内,严禁乙方人员打架斗殴,违者按治安处罚条例处理,并对参与者每人次处300元罚款。当调查事件原因后,责任方必须赔偿医疗等费用,有关款项从乙方当月工程款中扣除。
4.2.19、乙方必须做到工完场清,对使用材料应拾干净,不得浪费;如发现乙方乱丢杂物,每处罚款100元。甲方可根据施工现场相片开具罚款单,甲方口头通知乙方,罚款不必乙方签字,该罚款在当次支付乙方工程款中扣除。
4.2.20、乙方在施工过程中必须严格按照有关要求施工,每个节点隐蔽验收必须争取一次通过验收。
4.2.21、乙方所需要的劳动用品(如安全帽、雨衣等)由乙方自理,如需要甲方代购者,其费用按采购价格加5%采保费计算,该款项在乙方当月或工程结算中扣除。
4.2.22、在浇捣砼时,乙方必须派专人跟班,及时纠正移位或变形的钢筋。乙方工人跟班工资等费用均由乙方负责。
4.2.23、乙方在签订本工程分包合同后,应积极组织有关技术人员认真熟悉施工图纸和施工规范,并做好相关的技术交底。
五、违约责任及罚款制度:
5.1、属甲方违约或甲方管理人员玩忽职守,违章指挥,假公济私,乙方可向公司或项目部投诉,经查证属实后将严肃处理,并承担一切法律责任。
5.2、属乙方违约责任造成工程质量、安全责任、返工、窝工、停工均由乙方承担一切经济法律责任。
5.3、罚款由质安组或项目部管理人员根据违约责任和违反安全条例、质量条例、材料管理条例等事实进行罚款。罚款单只通知被罚单位,无须任何人签收认可,直接交财务在施工班组工程款结算中扣除。5.4、其它约定:在施工过程中乙方必须严格按照甲方的技术交底中的工序进行施工,并保证施工质量,否则赔偿材料等费用,并重新返工,严重时责令乙方退场。
六、违约责任:
本合同具有法律效力,双方不得违约。否则,违约方必须赔偿对方的一切经济损失。
七、争议处理:
本合同未尽事宜,双方应友好协商解决。协商不成的,可以向甲方劳动参议小组申请调解,也可以直接向有关单位申请仲裁。
八、合同生效与终止:
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,经双方签字盖章后即生效,工程竣工验收付清余款后自动失效。
九、其它:
9.1、乙方所承包的分项工程,必须乙方自已带人完成。严禁层层转包,若发现转包现象,甲方有权收回乙方承包的工程,并勒令乙方退场,结算单价按70%结算,所造成的一切经济损失由乙方负责。
9.2、乙方在施工过程中,必须合理制安,材料损耗率不大于1.5%,当超出本标准时,乙方应按材料每吨3000元价格赔偿给甲方;当小于标准时,甲方按乙方节约数量奖励乙方3000元/吨。长度≥50㎝的钢筋要加以利用,不得作为废料处理。对已加工的半成品,应加以保护,如因乙方保护不善造成钢筋的变形和污染,乙方应无条件地进行调直和清理干净直至可以交付使用为止,其产生的费用由乙方自负。
9.3、乙方每次在支付工人工资前,必须填写发放工人工资表,报送一份给甲方财务部门备案,甲方财务部门等相关人员应在乙方发放工人工资现场进行监督,以确保乙方工人能够如实地领取工资。
9.4、乙方的承诺书是合同的组成部分,具有同等的法律效力。
十、本协议附件《施工现场各项管理制度》与本协议同等效力。
甲方: 乙方: 甲方代表: 乙方代表: 签约日期: 年 月 日
施[202_]第 号
附件:
施工现场各项管理制度
第一条:安全制度
1进入施工现场的人员必须经安全教育,交底后方能上岗。
2未经安全教育,交底上岗者罚款100元,如发生任何事情或事故后果自负。3进入施工的人员应定期参加甲方召开的安全生产会议。
4穿拖鞋,不戴安全帽,没有按要求系好安全帽带的人员不得进入施工现场作业,每项每人罚款20元,管理人员每项每人罚款50元。
5.严禁一切人员乘搭物料提升架,在提升架底行走或站立,违者每人每次罚款200元,开机者同样罚款200元,并承担一切责任。
6.严禁高空抛物,违者每人每次罚款100元,并承担一切责任。
7.高空作业的人员必须服从安全交底要求,系好安全带,违者每人每次罚款50元。8.不准随意移走已挂好的安全标志,违者每人每次罚款100元。
9.严禁非专业人员乱接电源,乱开电动机械,违者每人每次罚款100元。
10.严禁擅自拆除安全围护设施,若施工过程中确实要拆除,须经项目部管理人员同意并完工后立马自行修复。
11.施工现场设臵的配电箱,移动箱,未经现场电工同意不得接线,违者罚款50元。12.不积极主动配合项目的检查活动的,对提出的隐患不积极整改的,罚款300元。13.承包组指定的现场负责人每周三次不在现场领导本工种工作的,碰到紧急情况不及时赶到现场及高危作业时未到场监督的,罚款200元。
14.承包组使用的用电设备,进入工地前必须登记,并经本项目部电工验收后方准使用。违者罚款100元。
15.苛扣本班组工人工资,不及时处理工人纠纷引发事故或不良影响的,违者罚款500元。16.每月支付各承包班组工程款后,各承包组需提供工人每月领款签名记录,以便项目部备案。
第二条:质量管理制度
1、严格按图纸施工,不准随便改动。
2、每一分项工程不准无交底施工。
3、必须与相关工种做好工序交接,并形成书面资料。
4、按时参加甲方组织召开的协调会议,缺席者每次罚款100元。
第三条:文明施工
1、施工现场材料堆放,应服从甲方安排,不准乱堆乱放,违者每处罚款200元。
2、使用机械应做到人员一旦离开就切断电源,盖好机械,违者每次罚款50元。
3、因乙方原因造成机械损坏时,费用由乙方负责。
第四条:领取工具,材料
1、乙方先报计划并必须设专员2人按规定(以旧换新)向甲方工地保管员领取本工程所需工具,材料并进行登记。
2、乙方领的物品应自行保管,如有遗失或蓄意损坏,按原价赔偿甲方。
3、乙方自带工具设备进场前需向甲方登记(安保人员和项目部、所有人各持一份留底),明确所有权,否则甲方有权视为项目部所有,同时出场时需领取放行条。第五条:生活区管理
1、乙方工人进场后3天内应提供身份证复印件一张,照片四张以备报户及办理工作证,未提供者每人罚款100元,后果自负。
2、乙方办理工作证须每张交押金¥30元,辞工时凭工作证及身份证办理押金退还手续,工作证遗失补办时每张须交费用¥30元,该费用不予退还。
3、乙方工人在场外发生的一切事故与甲方无关。
4、乙方工人应自行保管好自身物品,如有遗失与甲方无关。
5、乙方不准随意留客在工地过夜,必要时应征得甲方同意,违者每人每夜罚款100元。
6、宿舍8人一间房,不得多占,若乙方有空臵及多占床位,按每个床位每个月100元收取费用。
7、工棚不准乱接乱搭电源,违者每次罚款100元。
8、不准使用电炉,电水瓶,电饭锅,必要时征得甲方同意,违者罚款200元。
9、不准在工地和宿舍区另行设臵食堂,违者每次罚款200元,并没收炊具。
10、工地设渣桶,各人员不得乱倒茶饭,违者每次罚款50元。
11、不得在工地出现打架现象,违者每次罚款200元,后果自负。
12、乙方每天应打扫自己宿舍区卫生,保持宿舍及走道整洁,违者每次罚款20元。
13、在工地没有参加工作的女人不能超过3人(包括家属),超过每人每天罚款50元,严禁带小孩进住工地。
14、乙方承包者在招工前应与民工签好工作合约,若有发生纠纷,一切与甲方无关。
15、工人宿舍区所有娱乐活动在晚上十一点半前必须结束并休息,以便白天的工作,违者每人罚款50元。
上述所有罚款由项目部直接从各签约人的工程款中扣除。甲方代表: 日期: 乙方代表: 日期:
第四篇:工程分项承包合同书
工程分项承包合同书
发包方:淄博市临淄区梧台建筑安装工程有限公司
承包方:
按照 《中华人民共和国合同法》和《最高人民法院有关司法解释》、结合本工程具体情况,经双方充分协商,达成如下协议,双方须共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:润源化工有限公司办公楼仓库、综合楼、水池子。
2、工程分项:土建(砌砖、砼)、钢筋、木工。
3、工程结构:
4、工程承包范围:工程主体部分依据图纸及变更内容施工,材料的场内水平,垂直运输、预制件制作安装、成品的看护、以及成品分项工程的保护,卫生清理等全部工作内容。
二、合同价款
(1)办公楼综合楼按实际建筑面积结算,每平方米(建筑面积)¥63元,人民币(大写):陆拾叁元平方米。
(2)基础:砼45元/m3、模板21元/m2、钢筋450元/T、标砖0.16元/块、灰土25元/m3。
三、仓库:(1)基础模板21元/m2,砼45元/m3,标砖0.16元/块。
(2)0±00以上KP砖85元/m3,砼45元/m3,模板25元/m2,钢筋450
元/T含架子。
四、水池子:(1)模板21元/m2,钢筋450/T,砼20元/m3,灰土25元/m3。施工内容:砌砖、砼、模板、钢筋、预制件制安、内外墙架眼、塔机、搅拌
机用工等。
五、承包方式:包清工。
六、工程日期:自年月日至年月日竣工。
七、工程质量标准:优良。
八、验收标准
由建设单位工程质量负责人及监理公司工程项目部质检负责人共同进行初
步验收后,报请有关市区质检部门验收,质量达到优良标准为准。
九、现场管理要求:
1、乙方在施工过程中,应严格按照甲方规定要求施工,服从甲方领导管理。
爱惜甲方工机具,按品种、用途、价值合理分类,单独存放以利于使用和保管。
2、每天下班前检查落地灰、碎砖、漏浆、刨花、木屑、加工区卫生等的清
理情况,发现问题随时整改。节约用水用电,积极防火,工地内不允许有长流水,长明灯现象。不允许打架斗殴,不允许破坏偷盗甲方财产,不允许酒后操作机械,杜绝安全隐患;还要要求职工讲究个人卫生,衣着整洁得体,同外单位人员交往中使用文明语。
十、材料使用
乙方必须严格各项材料的规范使用,不允许使用材料超出定额含量或实际
用量。
十一、机械设备及机具
1、甲方只提供塔吊、搅拌机、对焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机及小推车的机具设备使用。
2、使用机械:甲方提供的机械设备,乙方工作人员必须严格按机械操作规
程操作。
3、其它小型机具设备和易损小型工具由乙方自备使用。
4、乙方承担该项工程须自备工具:垂直尺、手动工具、钢筋钩等。
十二、安全施工
1、乙方施工须严格执行国家及有关部门的法令、法规和安全文明工地标
准,遵守甲方安全规定及管理,加强安全教育,如发现不安全因素及时停工整改,直到符合安全规定后方可复工,杜绝安全事故的发生。如果违规操作,出现事故,有乙方全部负责。
2、甲方为乙方提供食宿条件,乙方应遵守甲方公司的相关规定,如需回家
时,需向甲方管理人员书面请假,批准后方可回家。回家途中发生的一切事故由乙方负责。
3、乙方新进场工人,必须同甲方签定安全施工合同,未签者严禁进入施工
现场。
4、乙方所有工作人员应相互配合,不得打架斗殴,发现一次罚款500元。
5、乙方必须按规定自备安全帽、安全防护用具,保证安全施工。
十三、全部完成分项工程承包合同
乙方必须认真全部完成分项工程承包内容,不得以任何理由中途自行放弃
施工。
十四、结算方式及付款
1、工程结算:该分项工程全部施工完毕后,甲乙双方对该工程量据实计算,按乙方完成的工程量和合同签定单价进行计算。
2、付款每完成二层支付一次进度款,按实际完成工作量的80%支付,余20%
款,在交工验收后二个月内结清。
十五、违约责任
1、工期:乙方必须严格执行开竣工日期,如工程拖延,乙方负违约责任,乙方每天向甲方支付工期违约金伍佰元整。
2、质量:乙方分项工程承包项目质量必须达到优良标准,若达不到该标准,乙方负违约责任。因工程质量问题造成的返工,由乙方负责返工并承担一切返工所需工料费用和因此给甲方造成的一切经济损失,并承担一切法律责任,在装饰过程中墙面及砼面出现偏差,所用费用有乙方负责。
3、材料的使用:乙方分项承包项目的材料使用,返工造成的超定额或实际
用量部分,按当地最高价计算,由乙方承担其超用材料部分的所有费用。
4、机械使用:甲方提供的机械设备,乙方工人必须机械操作规程操作。否
则,因酒后操作造成的机械损坏维修费,由乙方全额承担,并承担因此造成的停、窝、误工损失费。若乙方工作人员使用甲方提供的机械设备过程中受伤,由责任方负责。
5、安全:(1)乙方所有人员必须严格执行本合同安全施工规定,不得违规
操作,工作期间必须佩带安全帽、安全带等防护用品,否则出现安全事故由乙方承担一切经济损失和法律责任。(2)乙方所有人员在工作时间以外发生的一切安全事故,由乙方自行负责,与甲方无关。(3)乙方所有人员出现一次打架斗欧事件,处罚乙方现金伍佰元,情节严重的,乙方承担一切经济损失和法律责任。(4)乙方要求:乙方如果发现机械不安全及施工不安全时,应及时向甲方汇报,如甲方不给予处理时,出现的一切问题由甲方承担,乙方不承担任何责任。
6、中途放弃施工的,若乙方无故自行放弃施工的,甲方有权拒付乙方以施工的工程量承包费,乙方付违约责任,并向甲方支付违约金,为本合同总额的20%。
7、工程保修:乙方在保修期内应随叫随到,一切保修工作。若不能及时维
修,由甲方派人维修,按实际维修所需费用的两倍从乙方保修金中扣除。
十六、争议
1、争议解决程序:(1)协商(2)诉讼
2、争议解决方式:双方协商解决不成时,由发包公司所在地法院处理。
十七、合同生效与终止
本合同甲乙双方签字盖章生效,双方结算完毕后并保修期满止。
本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
其他:附加条款
发包方:承包方:
地址:地址:
项目经理:电话:
电话:
年月日
第五篇:分项工程承包合同书
分项工程承包合同书
发包方:兰大二院(简称甲方)
承包方:井桩土方工程班组(简称乙方)
一、承包内容:所有井桩开挖及现场清理。
二、承包方式:甲方将井桩土方开挖扩大头以上按每米元,大写元 /米;扩大头部分每个元,大写元/个承包给乙方,由乙方包干及质安责任。
三、承包范围:
乙方包干建设方提供的全套的设计图纸及交底纪要及设计变更的有关井桩土方开挖工程的全部内容,以及场地清理,并服从文明施工的按排,在施工过程中乙方必须严格按照施工操作规程进行操作。
四、工期:
乙方从年月日进场施工,至年月日,所有承包内容必须完工。乙方必须保证足够的人员,保证按甲方安排的时间如期完成,否则甲方将更换队伍,其它一切损失由乙方承担。
五、质量要求:
1、井桩开挖必须按设计要求开挖。
2、井桩挖完后及时验收,并清理井口的余土防止塌方。
3、井桩成孔尺寸必须符合设计要求。
4、如乙方原因影响质量、工程施工进度,甲方将在结算费用内扣除,只能以发放给乙方。如达到不合格标准,返工的一切损失由乙方承担,中途如有局部返工现象,乙方必须听从施工管理人员指挥,该返工者不得推诿,返工其材料费用按估价从乙方扣回,乙方必须自检,不合格者及时整改。在施工过程中发现有违返《施工现场管理条例》者,按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。
五、安全生产及安全责任:
1、乙方施工员必须严格遵守安全操作规程,为使工人加强安全意识,班组负责人在每天安排工作前,要强调安全操作,发现有人违反安全规程及时处理。甲方如发现有人违反《施工现场管理条例》者,按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。施工现场所发生一切安全事故均与甲方无关,甲方概不承担任何责任,因此而造成的经济损失也均由乙方负责。
2、施工人员脱离施工现场所发生的一切安全事故均由乙方负责,甲方概不承担任何责任,造成的损失也均由乙方或个人自行承担。
六、文明施工:
1、作业人员进入现场必须严格遵守安全施工纪律,并遵守安全技术操作规程,听从指挥,文明施工。
2、在井桩开挖前对工人进行班前技术交底和安全施工意识培训工作,让工人清楚地进行施工操作。
3、上面挖井人要将井壁周围的土层、石块清理干净,以防掉入井内。
4、井孔上面的人在吊土时随时检查吊桶的牢固性及架子的安全稳定性,同时将井桩周围的杂物清理干净,随时要与下面的人联系,有异常现象及时通知有关人员采用应急措施。
5、清理井下积水用的抽水泵要保证电缆的绝缘性、防水性,随时检查水泵及电缆线的使用情况,使用前必须先检查用电器具,不得漏电及断线现象的发生,连接水泵的配电箱要有漏电装置。
6、乙方负责人必须管好自己的队伍,严禁打架斗殴,酗酒闹事,违者不管谁先动手,均一并罚款500~202_元,严重者交于司法部门处理。乙方人员必须将身份证、计划生育证报甲方。未满18周岁者不得来工地做工。服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度,有章必循。在施工过程中发现有违返《施工现场管理条例》者,按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。
七、付款方式:
每月按施工进度报批工程量,经项目部审核,报公司审批后在每月5号之前付给已完工程量的人工费
用,余下在工程办理完结算之后,一个月内付清,剩下最后质保期满,一次性付清。
八、小型工具、生活、劳保用品均由乙方负责。
九、所有工人在甲方领用的用具,如有损坏照价赔偿,如安全帽等。
十、附则:
1、本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。
2、本合同由发包、承包方代表签字后生效。全部工程费结算完成后,本合同终止。
3、本合同一式俩份,甲、乙双方各执一份。
甲方负责人:乙方负责人:
年月日