下载文档第一篇：收费站、超限站综合楼室内装修工程
神府高速公路省界（陕晋）主线收费站综合楼室内装修工程
承 包 合 同 书
甲 方：陕建集团十一公司神府高速公路第二十六合同段项目经理部
乙 方：鄂尔多斯市鼎晟装饰工程有限责任公司
日 期：二0一一年八月十日
合同书
甲方：陕建集团十一公司神府高速公路第二十六合同段项目经理部 乙方：鄂尔多斯市鼎晟装饰工程有限责任公司
根据甲方神府高速公路省界（陕晋）主线收费站综合楼室内装修的需要，经过公开、公平、公正的议标程序确定乙方为该项装修工程项目的中标人。依据甲方对综合楼室内装修工程的要求和乙方投标承诺，经甲、乙双方进一步协商同意，签订如下合同条款：
一、工程项目名称：神府高速公路省界（陕晋）主线收费站综合楼室内装修工程。
二、工程项目地点：府谷县碛塄黄河大桥处。
三、工程项目内容：神府高速公路省界（陕晋）主线收费站综合楼室内装饰装修。
四、承包方式：该项工程实行部分工程承包施工（具体见五、六分述）。
五、甲方负责提供如下材料及劳务：
1、地面瓷砖、墙瓷砖、楼梯台阶大理石及其水泥、砂子（由乙方搬运至所需楼层及房间）；
2、卫生洁具及其安装；
3、防水材料、灯具、电路电线开关插座及其施工安装；
4、套装门、门锁、合页、门套、窗套及其安装；
5、男、女卫生间与公共卫生间面盆台案（米黄色人造大理石）。
六、乙方承包综合楼装修工程范围及其具体技术质量要求：
1、餐厅（1套）
（1）、地面石膏板三级吊顶（60系列轻钢龙骨、泰山牌纸面石膏板、木工板）；
（2）、顶面腻子基层处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（3）、顶面刷乳漆胶（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；（4）、墙面300*600墙砖V型铺贴；（5）、过门石铺贴；（6）、800*800地砖铺贴；
2、厨房（1套）
（1）、原顶腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（2）、原顶刷乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；（3）、300*300防滑地砖铺贴；（4）、过门石铺贴；
（5）、墙面300*600墙砖铺贴；
3、财务室（1套）（1）、600*600地砖铺贴；（2）、过门石铺贴；
（3）顶面腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（4）顶面乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；（5）、瓷砖踢脚线铺贴；
（6）、墙面腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（7）墙面乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；
4、公共卫生间（1套）（1）、300*300防滑地砖铺贴；
（2）、防水石膏板吊顶（60系列轻钢龙骨、泰山牌防水石膏板）；（3）、防水腻子处理（特质防水防霉腻子）；（4）、防水乳胶漆（嘉宝莉防水乳胶漆两遍）；（5）、墙面300*600墙砖铺贴；（6）、过门石铺贴；（7）、面盆台案安装。
5、大厅（1套）
（1）、600*600地砖铺贴；（2）、拨打线铺贴；（3）、过门石铺贴；
（4）石膏板造型吊顶（60系列轻钢龙骨、泰山牌纸面石膏板、木工板）；
（5）、石膏板平顶（60系列轻钢龙骨、泰山牌纸面石膏板、木工板）；
（6）、墙面300*600墙砖V型铺贴；
（7）、顶面腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（8）、顶面乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；
6、阅览室（1套）（1）、600*600地砖铺贴；（2）、过门石铺贴；
（3）、纸面石膏板吊平顶（60系列轻钢龙骨、泰山牌纸面石膏板、木工板）；
（4）、顶面腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（5）、顶面乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；（6）、瓷砖踢脚线铺贴；
（7）、墙面腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（8）、墙面乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；
7、活动室（1套）
（1）、水泥砂浆地面找平（塑胶地板）；（2）、水泥自流平塑胶地板（塑胶地板）；
（3）、纸面石膏板吊顶（60系列轻钢龙骨、泰山牌纸面石膏板、木工板）；
（4）、顶面腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（5）、顶面乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；（6）、瓷砖踢脚线铺贴；
（7）、墙面腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（8）、墙面乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；（9）过门石铺贴；
8、男、女卫生间（5套）（1）、300*300防滑地砖铺贴；
（2）、防水石膏板吊顶（60系列轻钢龙骨、泰山牌防水石膏板）；（3）、防水腻子处理（特质防水防霉腻子）；（4）、防水乳胶漆（嘉宝莉防水乳胶漆两遍）；（5）、墙面300*600墙砖铺贴；（6）、过门石铺贴；（7）、面盆台案安装。
9、洗衣房（5套）
（1）、300*300防滑地砖铺贴；
（2）、顶面腻子处理（特质防水防霉腻子）；（3）、顶面乳胶漆（嘉宝莉防水乳胶漆两遍）；（4）墙面300*600墙砖铺贴；（5）、过门石铺贴；
10、办公室（16套）（1）、600*600地砖铺贴；
（2）、过门石铺贴；
（3）、纸面石膏板吊平顶（60系列轻钢龙骨、泰山牌纸面石膏板、木工板）；
（4）、顶面腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（5）、顶面乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；（6）、瓷砖踢脚线铺贴；
（7）、墙面腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（8）、墙面乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；（9）、窗帘盒制作（木龙骨、木工板）；
11、宿舍（96套）（1）、600*600地砖铺贴；
（2）、顶面石膏板平顶（60系列轻钢龙骨、泰山牌纸面石膏板、木工板）；
（3）、顶面防水石膏板吊顶（60系列轻钢龙骨、泰山牌防水石膏板）；
（4）、防水腻子处理（特质防水防霉腻子）；（5）、防水乳胶漆（嘉宝莉防水乳胶漆两遍）；
（6）、顶面腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（7）、300*300防滑地砖铺贴；
（8）、300*600墙砖铺贴；
（9）、顶面刷乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；（10）、墙面腻子基层处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（11）、墙面刷乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；（12）、过门石铺贴；（13）、瓷砖踢脚线铺贴；
（14）、窗帘盒制作（木龙骨、木工板）；
12、会议室（1套）（1）、600*600地砖铺贴；
（2）、纸面石膏板吊平顶（60系列轻钢龙骨、泰山牌纸面石膏板、木工板）；
（3）、顶面腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（4）、顶面乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；（5）、瓷砖踢脚线铺贴；
（6）、墙面腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（7）、墙面乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；（8）、过门石铺贴；
13、过道（6层）（1）、600*600地砖铺贴；
（2）、顶面腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（3）、顶面乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；（4）、瓷砖踢脚线铺贴；
（5）、墙面腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（6）、墙面乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；（7）、拨打线铺贴；
14、楼梯间（5层）（1）、600*600地砖铺贴；（2）、拨打线铺贴；
（3）、顶面腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（4）、顶面乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；（5）、瓷砖踢脚线铺贴；
（6）、墙面腻子处理（石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理）；
（7）、墙面乳胶漆（刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍）；（8）、不锈钢楼梯扶手；（9）、楼梯台阶铺贴；
15、壁柜
按照图纸设计要求，所需材料及装修全部由乙方承包，每个壁
柜计价叁仟伍佰元人民币（3500.00元）（不包括在工程总价款中）。
七、装修工程技术质量验收标准：
按照省级公路榆商线神木至府谷高速公路省界（陕晋）主线收费站、超限站综合楼室内装修施工图标准要求，由甲方会同神府高速公路管理处进行验收，质量必须达到一次性验收合格标准。
八、工程总价款：捌拾贰万元整（小写：820000.00元），包括第六条1--14项所列材料费、运输费、装卸费、人工费、安全措施费等一切装修费用（不含税）。
九、付款方式：本装修工程乙方大部材料进场后支付工程总价款的50%，整体工程竣工验收合格后，支付至工程总价款的95%，余款5%作为质保金，质保期两年。
十、工程总工期：从本合同签订之日起至202_年9月25日竣工，总工期45天。如逾期每天罚款1000元，在履约保证金中扣除，如因甲方客观原因或不可抗力因素造成延期，予以剔除。若提前竣工，每提前一天奖励202_元。
十一、履约保证金：在签订本合同时，乙方需向甲方交伍万元人民币作为履约保证金，如无违约，工程竣工验收合格后，如数无息退还。
十二、质保：质保期两年，在质保期内，若出现工程质量问题，乙方及时予以维修，维修费用由乙方支付。
十三、其他费用：乙方在施工过程中所需要的水、电由甲方提供，费用由甲方支付，施工人员食宿由乙方自行解决。
十四、垃圾清理：乙方将室内及走廊楼道所有的垃圾清理到甲方指定地点，不包括擦玻璃。
十五、工程监督：甲方有权对整个工程的施工状况进行督查，发现问题及时纠正。乙方将工程所需主要材料（纸面石膏板、乳胶漆、轻钢龙骨、腻子等）运送到施工现场，甲方专业技术工程师要进行检验是否符合质量要求，检验不合格的要及时退回更换。
十六、安全责任：乙方应加强安全施工安全管理，确保安全无事故。乙方在运输、装修、安装等一切施工过程中，所发生的一切人员伤、残、亡等事故及财产损失，全部由乙方自负，甲方概不承担任何责任。
十七、违约责任：甲乙双方必须严格履行合同条款，如有一方违约，按有关合同条款予以处罚。
十八、本合同未尽事宜，甲、乙双方另行协定。
十九、在履行本合同过程中，如有争议，可申请府谷县劳动仲裁委员会仲裁，也可向府谷县人民法院提起诉讼解决。
二十、本合同经甲、乙双方代表签名盖章后生效，具有法律效力。二
十一、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。
甲方：陕建集团十一公司神府高速公路第二十六合同段项目经理部 代表：
乙方：鄂尔多斯市鼎晟装饰工程有限责任公司 代表：
手机号码：
日期：公元二零一一年八月十日
第二篇：室内装修工程承包合同
装修中，材料的承包方式主要可分为全包、半包、清包三种，那么简单装修承包合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的简单装修承包合同范文，感谢您的阅读。
室内装修工程承包合同1
发 包 人： 承 包 人：
住 所： 住 所：
委托代理人： 营业执照号： 电 话： 委托代理人： 电话：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点：_____________。
1.2 工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。
1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表);(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：__________元，小写：______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条 工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：
(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条 发包人义务
4.1开工前________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
4.2 提供施工期间的水源、电源;
4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第五条 承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议(或
变更项目预算表)，同时调整相关工程费用及工期(必需保证100平方使用面积的住房油漆及乳胶漆工程25-30天，安装工程5-10天)。
第七条 材料的提供
7.1 由发包人提供的材料、设备。发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;
7.2 由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第八条 工期延误
8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
8.3 发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内)，工期相应顺延。
8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的，返工费用由承包人承担，工期协商顺延，同一质量问题第二次整改工期不顺延。
第九条 质量标准：
双方约定本工程施工质量标准：<住宅装饰装修工程施工规范GB50327-20_>，施工过程中双方对工程质量发生争议，由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条 工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
(1)水电施工改造完工，开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏;
(2)泥工粉砌新墙完毕，墙、地砖铺贴完工;
(3)木工吊顶，木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。
10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续。10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位提供的设备，工程项目收费维修。第十一条 工程款支付方式
11.1 双方约定按以下____方式支付工程款：
(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款，即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后，发包人按约定直接向承包人支付増加项目后的追加款，油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款，即_________元。全部工程完工后三天内支付余款5%,即_________元。
(2)签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款，按第10.1条分多次(5%-20%)付款，水电改造定位完工验收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元，全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验收签名时同期付清，即每次支付5-20%工程款+变更项目差额。
(3)其他支付方式：________________________.11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。第十二条 违约责任
12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4 发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内)，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元，十五天后乙方可中止合约。12.5由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。
第十三条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：
(一)提交武汉市装饰协会或_________________仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 几项具体规定
14.1程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________________元(此费用不在工程价款内)。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
14.2施工期间，发包人将外屋钥匙________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责交还锁________把，由承包人当场负责安装交付使用。
14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。
第十五条 其他约定事项：_______________________.第十六条 附则
16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
16.2 本合同签订后工程不得转包。
16.3 本合同一式________份，双方各执________份。
16.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
室内装修工程承包合同2
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、合同期限
第一条，甲乙双方选择一下第 种形式确定本合同期限。
(一)固定期限：自 年 月 日起至 年 月 日止，完成双方商定的工作量为止。
(二)无固定期限：自 年 月 日起以完成施工任务为终止。
二、工作内容和施工地址
第二条，甲方招用乙方在(项目名称)工程中从事 工种的施工内容，施工地址为。
三、合同价格以单项单价或施工内容报价制
四、工程款支付
双方约定的进度款支付的方式和时间进行结算。
五、双方责任
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及分项报价及清单。
3、乙方：在施工过程中应做到材料及成本控制。
六、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。
3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、单项承包施工，材料甲供，乙方应做到合理控制材料损耗，在审计中发生损耗超出规定的，乙方应承担超出部分的材料款。甲方有权在工程款中扣除应承担部分。
5、如乙方在施工过程中未按照图纸进行施工造成返工，乙方应承担返工的人工及材料损失，由现场项目经理开具返工单，甲方有权直接在工程款中扣除，返工造成的损失费用。
6、乙方在施工过程中未按图纸或违反施工要求，造成质量问题，一切经济损失，由乙方负责，甲方有权终止合同。
7、结算按照实际工作量进行核算，核算后进行结算。
8、乙方在施工过程中应遵守安全、文明施工，造成事故及人员伤亡均由乙方承担一切责任。
9、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
10、其它未尽事宜由双方协商解决。
11、合同一式叁份，双方签字生效，各持壹份，公司备案壹份并具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
室内装修工程承包合同3
发包方(甲方)：_船务集团代理(香港)有限公司
承包方(乙方)：宁波_建筑装饰工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰装修管理规定》、《住宅室内装饰装修管理办法》及有关法律、法规规定，就本项装修工程有关事项，经双方协商达成如下合同，以昭信守：
第一条 工程概况
1、工程名称：_船务集团代理(香港)有限公司办公室装修工程
2、工程地址：上海市_大厦501-503室
3、面 积 ：约500平方米
4、承包方式：包工包料
第二条 合同工期
1、工期自__年×月×日至__年×月×日
第三条 审批和资质
1、乙方在此向甲方保证，其具备必要的装修资质和其他资质，本合同项下甲方发包给乙方的工程均没有超出乙方资质证书规定的范围。
第四条 工程价款及付款方式
1、本合同总工程价款为人民币：_万元
2、付款方式：
(1)乙方报批的施工图纸经甲方书面同意后3天内付首期工程款，即付总工程价款的40 %;
(2)经双方书面确认工程施工到总工程量50%时或×月_日前(以后到的时间为准)，再付总工程价款的30%;
(3)竣工验收决算后，除保留×万元保修金外，其余工程款一次性付清(竣工日期以甲方的验收确认单为准);
(4)由于甲方要求设计变更或修改等而引起的工程量的增减时，须由乙方编制工程变更单，经甲方审核确认后在竣工验收决算时予以调整;
(5)工程项目及价款明细详见装修概算书;
(6)以甲方签字确认的施工图为准，施工图内项目增减不做变更。
第五条 工程质量要求
1、乙方严格按照经甲方提供或确认的施工图纸进行施工，随时接受甲方代表或委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件。同时施工严格按照国家规范进行，施工满足设计要求，质量达到工程建设强制性标准、其他技术标准以及本合同的规定。
2、工程以包工包料的方式进行，材料按预算品牌或甲方指定采购，因甲方事后书面变更材料而造成的差价应按实增减，装修材料应当符合国家和装修地的有关标准，禁止使用不符合国家和装修地有关标准的建筑装修装饰材料和设备。
3、乙方保证按照图纸施工，不擅自改变设计图纸。
4、施工中，甲方如另有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应书面确认，增加的费用，应另签订补充合同或施工更改联系单。
第六条 双方权利义务
1、甲方权利义务：
(1)在收到乙方提供的装修图纸后合理时间内作出确认或提出修改意见。
(2)按时支付工程款项。
(3)配合乙方组织工程竣工验收工作。
(4)负责施工所需水电费用。
(5)甲方负责使施工场地具有装修施工进场作业条件。
2、乙方权利义务：
(1)乙方应当在合同生效后2日内按设计要求提供详细施工报批图纸，以便甲方审核，并在甲方对装修图纸提出修改意见后2日内提供修改后的报批图纸。乙方应按经甲方同意的施工图纸施工。如果施工报批图纸在合同规定的开工日期前未得到甲方同意，则开工日期相应顺延。若因乙方未能在规定的时间内提供报批图纸导致延误，则开工日期仍按合同规定日期起算。
(2)开工前，乙方应在与甲方协商后指派一名合格人员作为乙方工地代表，负责与甲方联络，监督合同履行。
(3)配备合格的施工人员。甲方代表有权要求乙方更换不具备相应资格或不负责任的施工人员，乙方应在收到甲方代表的要求后1日内作出更换。因施工人员不合格而造成的一切风险、责任和费用由乙方承担。
(4)做好施工组织管理，精心施工，定期向甲方汇报施工进度情况，按时完工。
(5)做好施工安全防范措施，确保施工安全并承担施工造成的安全事故责任。
(6)遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
(7)已竣工工程未交付甲方验收之前，负责工程及工程材料保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。甲方在竣工验收前使用，发生损坏的修理费用，由甲方承担。
(8)及时组织参加工程竣工验收工作。
第七条 工期延误
以下原因造成竣工日期拖延，工期可相应顺延：
(1)甲方要求的设计变更导致工程量增加;
(2)非乙方原因，一周内累计停水、停电八小时以上的;
(3)不可抗力，是指战争和自然灾害;
(4)甲方指定分包的工程，拖延了工程进度。
第八条 工程验收
1、工程具备覆盖、掩盖条件以及进行隐蔽工程之前，乙方应提前通知甲方检查验收后，方可进行隐蔽和继续施工。
2、甲方如不能在合同规定的时间内组织验收，应及时通知乙方，另定日期。若最终验收合格，则甲方承认工程的完工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。
第九条 保修期限及范围
1、乙方对装修工程承担1年的保修责任。从甲方签署验收报告的次日起算。
2、保修范围：无论是否在保修期内，属于乙方施工范围的工程项目，因施工质量及材料使用问题造成损坏损失的，乙方应免费维修和更换;在保修期内，若因甲方使用不当，造成的损坏，乙方只收取材料成本费用。如果保修期内装修工程出现任何质量问题，乙方应当自甲方提出修理要求后三日内安排人员，突发事件应立即到达组织抢修，维修费用由责任方承担。
第十条 违约责任
1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。
2、乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。
3、竣工时间超出3天以上，自第四天起每天罚款 500 元，甲方有权从未付的工程款中扣除。第十一条 争议解决
因工程质量或其他原因双方发生纠纷时，可以协商或者调解解决，不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条 合同的生效
合同自双方签字及盖章后生效。双方责任履行完后自行失效。
第十三条 合同份数
本合同正本一式四份，甲、乙双方各持二份，具同等法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
日期：
日期：
室内装修工程承包合同3篇
第三篇：浅谈机房工程室内装修
浅谈机房工程室内装修
电子计算机机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、壁纸、地面、活动地板的施工和验收及其它室内作业。
室内装修作业除应执行本规范外, 尚应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面与楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。对有空气含尘浓度要求的空间, 在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。机房所有管线穿墙处的缝隙必须用密封材料填堵。在裱糊壁纸、粘接贴面及进行其它涂复施工时, 其环境条件应符合材料说明书的规定。
电子计算机机房吊顶板表面应平整, 不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐, 无翘曲;封边处理后不得脱胶;填充顶棚的保温、隔音材料应平整, 干燥, 并作包封处理。按设计标高及安装位置严格放线。吊顶及马道应坚固、平直, 并有可靠的防锈涂复。金属连接件、锚固件除锈后应涂两遍防锈漆。吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应与龙骨和吊顶板紧密配合安装。吊顶内空间作为静压箱时, 其内表面应按设计要求做防尘处理, 不得起皮和龟裂。固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上。用自攻螺钉固定吊顶板, 不得损坏板面。钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。保温吊顶的检修盖板应用与保温吊顶相同的材料制作。活动式顶板的安装必须牢固, 下表面平整, 接缝紧密平直,靠墙、柱处按实际尺寸裁板镶补, 根据顶板材质作相应的封边处理。安装过程中应随时擦拭顶板材料表面, 并及时清除顶板内的余料和杂物。
电子计算机机房隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨与建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定, 当设计无明确规定时固定点间距不宜大于800mm。竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿地、沿顶龙骨可靠固定。有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短30mm, 使上、下分别形成15mm膨胀缝, 其间用难燃弹性材料填实。
安装隔断墙板时, 板边与建筑墙面间间隙应用嵌缝材料可靠密封。有耐火极限要求的隔断墙板应与竖龙骨平行铺设,不得与沿地、沿顶龙骨固定。隔断墙两面墙板接缝不得在同一根龙骨上, 每面的双层墙板接缝亦不得在同一根龙骨上。轻钢龙骨石膏板隔断墙内的管、线安装应与墙板保留间隙。安装在隔断墙上的设备和电气装置应固定在龙骨上, 墙板不得受力。隔断墙上需安装门窗时, 门框、窗框应固定在龙骨上,按设计要求对其缝隙进行密封。铝合金门框、窗框及隔断的规格型号应符合设计要求, 安装应牢固平整, 其间隙用非腐蚀性材料密封。当设计无明确规定时,隔断的沿墙立柱固定点间距不宜大于800mm。门扇、窗扇应平整, 接缝严密, 安装牢固, 开闭自如, 推拉灵活。施工过程中对铝合金门窗及隔断的断饰面应采取保护措施。安装玻璃的槽口应清洁, 下槽口应衬垫软性材料。玻璃与扣条间按设计要求填塞弹性密封资料, 应牢固严密。
活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理后进行。建筑地面应符合设计要求, 并应清洁、干燥。活动地板下空间作为静压箱时, 四壁及地面均应作防尘处理, 不得起皮或龟裂。现场切割的地板, 周边应光滑、无毛刺, 并按原产品的技术要求作相应处理。活动地板铺设前应按设计标高及地板布置严格放线, 将支撑部件调整至设计高度。活动地板铺设过程中应随时调整水平, 遇到障碍物或不规则墙面, 应按实际尺寸镶补并附加支撑部件。在活动地板上搬运、安装设备时, 应对地板表面采取防护措施。
第四篇：室内装修工程实验室
①室内装修工程实验室：综合性实训室，可进行装修工程设计、施工模拟实训；装修工程工艺展示：装修材料识别等实训项目。该实验室涵盖当前装修的大部分环节内容，包含5个工种（油工、木工、电工、瓦工、水暖工）的施工工艺、多种吊顶、墙面、地面装修材料及工艺结构，以及各工种施工的手动、气动、电动等多种施工工具。
②设计实训室：综合性实训室，可进行建筑工程制图、手绘效果图表现、模型制作等实训项目。拥有多媒体教学系统、实物投影仪、专业绘图桌等仪器设备。
③CAD辅助设计实训室：综合性实训室，可进行电脑工程图绘制、电脑效果图绘制等实训项目。拥有扫描仪、笔记本电脑、数码相机、打印机、实物投影仪、摄像机、Newclass教学系统、彩色绘图仪、等仪器设备，240台计算机。设备总值265万元。
④美术实训室：专项技能实训室，可进行设计素描、设计色彩的美术绘画实训项目。拥有多媒体教学系统、画架、各种绘画用静物等仪器设备。
⑤环境艺术设计实训室：主要用于环境艺术设计专业《室内装饰装修设计实务》课程教学，可进行居室设计项目、商业店面设计项目、餐饮娱乐空间设计项目、办公空间设计项目的方案设计、施工图绘制、电脑效果图绘制等实训项目。拥有多媒体、扫描仪、打印机等仪器设备，拥有计算机50台。设备总值50万元。
第五篇：室内装修工程承包协议书
室内装修工程承包协议书
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经商定达成如下协议：
一、甲方将邯郸市技术监督局羽毛球场馆室内部份装修承包给乙方进行施工，装修项目详见报价清单。
二、承包方式：包工包料，代购。
三、施工工期为10天，即202_年3月6日至202_年3月16日止。如因乙方原因延期一天按工程总造价1%扣除违约金，如因甲方或其它原因顺延。
四、协议装修总金额为伍万叁仟伍佰陆拾捌元人民币（详见工程报单，如有增减以中期变更为准）。
五、付款方式：工程完工，经验收合格后付清（以收据为准）。
六、质量要求：在乙方承包项目范围内全部按照邯郸市品牌公司的各项要求进行施工，材料同品牌公司所用材料一样。
七、违约责任：一方当事人未按约定履行协议给对方造成损失的，应及时通知另一方，并由责任方承担因解除协议而造成的损失。在乙方正常施工的情况下，甲方应及时履行协议的付款方式，否则造成损失由甲方自行负责。
八、乙方对所承包的项目范围免费保修一年，以保修单为准。本协议履行完毕后自行终止。该协议一式两份，经甲乙双方签字后生效。
甲方：乙方：
202_年3月6日
