第一篇：2011年度建筑施工企业管理人员相关法规知识复习大纲

2011年度建筑施工企业管理人员相关法规知识复习大纲

一、单选题

1、某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（）万元。A.15 B.16 C.17 D.20

2、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）

A.驳回起诉 B.继续审理 C.终止起诉 D.将案件移交合同约定的仲裁机构

3、下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（）A.仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭 B.仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭 C.仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开 D.仲裁公开进行，当事人可以协议不公开

4、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（）

A.分包合同无效，则仲裁协议无效 B.分包合同有效，则仲裁协议有效

C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定 D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

5、建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是（）

A.申请行政复议或提起行政诉讼 B.申请仲裁或提起民事诉讼 C.申请行政复议后提起行政诉讼 D.申请仲裁后提起民事诉讼

6、下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是（）A.必须征得债券人同意 B.第三人并不因此成为合同当事人 C.不得损害债权人的利益 D.第三人应向债权人承担违约责任

7、甲施工单位向乙预制件厂订制非标购件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为（）

A.违约行为 B.行使同时履行抗辩权 C.行使先履行抗辩权 D.行使不安抗辩权

8、甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意，则该材料质量标准应达到（）

A.国家标准 B.行业标准 C.总承包单位确定的标准 D.其他企业标准

9、某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（）承担

A.发包人 B.承包人 C.监理工程师 D.承包人和发包人共同

10、甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵销的说法，正确的是（）A.双方的债务法定抵销 B.双方债务基于一方主张而抵销 C.双方债务性质不同不得抵销 D.双方债务只有约定方可抵销

11、某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（）

A.要约内容不明确 B.要约人不特定

C.受要约人错误 D.无订立合同的意思表示

12、某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（）

A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容 B.对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释 C.对格式条款有两种以上解释的，该条款无效

D.格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准

13、某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（）A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间 B.该要约进入三个电子邮箱的最后时间 C.该供应商获悉该要约收到的时间 D.该供应商理解该要约内容的时间

14、甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（）A.甲、乙达成协意时 B.甲签字、盖章时 C.乙收到合同书时 D.乙签字、盖章时

15、甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵帐。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（）

A.有效 B.因乙超越经营范围而无效 C.因乙超越经营范围而效力待定 D.因乙超越经营范围而可撤消、人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是 证据保全方法的是（）

A.没收 B.扣押 C.查封 D.勘验

17、某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程 款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟 于（）

A.2006年9月1日 B.2006年12月1日 C.2007年3月1日 D.2007年6月1日

18、某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民 法院。在一审人民法院开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则关 于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是（）A.人民法院可直接裁定先予执行

B.王某可请求一审人民法院裁定先予执行 C.因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行

D.若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失

19、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单 位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）A.撤消案件 B.中止审理 C.终结审理 D.缺席判决 20、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则 李某有权（）

A.进行辩论 B.进行和解 C.提起反诉 D.提起上诉

21、某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（）。A.责令改正，并处以罚款 B.责令改正，可以处以罚款 C.责令停止施工，并处以罚款 D.责令停止施工，可以处以罚款

22、某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个 行为属于()A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.表见代理

23、甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用 权归()享有。

A.甲建设单位 B.乙设计单位 C.注册建筑师王某 D.甲、乙两单位共同

24、监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（）。

A.可以要求施工单位修改设计

B.应当报告建设单位要求施工单位修改设计 C.应当报告建设单位要求设计单位修改设计 D.应当要求设计单位修改设计

25、根据法律的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）A．法律 B.部门规章 C．行政法规 D.单行条例

26、某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确 保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同 约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（）A.10万元 B.7万元 C.6万元 D.4万元

27、甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙未能 按约定支付保管费用，则甲可以（）

A.行使质押权变卖全部水泥 B.行使质押权变卖部分水泥 C.行使留置权变卖全部水泥 D.行使留置权变卖部分水泥

28、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担 保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿 的说法，正确的是（）

A.丙公司应代甲清偿 B.乙可要求甲或丙清偿

C.只能由甲先行清偿 D.不可能由甲或丙共同清偿

29、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各 行为，下列说法中，正确的是（）

A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请 B.投标人购买招标文件，属要约行为 C.投标人参加现场考察，属要约行为

D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

30、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款 利率2倍支付利息，后发包人为按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则 人民法院对垫资利息的处理，正确的是（）A.予以追缴 B.不予支持

C.支付按合同约定全部支付 D.只支持按银行同类贷款利息支付

31、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）

A.1020万元 B.1010万元 C.1000万元 D.990万元

32、某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人数上限是（）

A.100人 B.200人 C.300人 D.500人

33、安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其实符合《安全生产法》有关规定的是（）A.应建立应急救援资金专款专用制度

B.应建立应急久远组织，但应指定兼职应急救援人员 C.应对应急救援器材进行经常性维护保养 D.各级负责人应兼任应急救援人员

34、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（）报告。

A.兼职安全巡查员 B.专业监理工程师

C.发包人代表 D.建设工程安全生产监督站

35、下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（）A.施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人 B.专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责

C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查 D.装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员

36、某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）

A.11月15日 B.11月20日 C.11月30日 D.12月3日

37、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）

A.2005年10月10日 B.2005年10月20日 C.2005年12月1日 D.2006年5月1日

38、某工程需租用钢管，双方约定租凭期限为8个月，则下列关于该租凭合同的说法，错误的是（）A.应以书面方式订立

B.若以口头方式订立，则租凭期视为6个月 C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同 D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

39、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议。该和解协议即具有法律强制执行力 C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行 40、建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（）

A.工程质量检测机构出具的鉴定报告 B.建设单位职工的书面证明材料 C.建设单位与施工单位签订的施工合同 D.建设单位提交的答辩状

41、使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在（）万元人民 币以上的，必须进行招标。A.50 B.100 C.200 D.3000

42、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月12日，停止出售的时间为3月23日，提交招标文件的截止时间为4月17日，评标结束的时间为4月26日，则投标有效期开始的时间为（）

A.3月12日 B.3月23日 C.4月17日 D.4月26日

43、甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标 则该联合体资质等级应为（）

A.一级 B.二级 C.三级 D.暂定级

44、在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（）A.投标人主要负责人的近亲属 B.项目主管部门的人员 C.项目行政监督部门的人员 D.招标人代表

45、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理 是否重新发包，下列说法中，正确的是（）A.评标委员会可以否决全部投标，招标人员应当重新招标 B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包 C.评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标 D.评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包

46、王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，（）A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可 C.应提前30日以书面形式通知用人单位

D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

47、某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元。保险公司应当支付的保险金为（）万元。A.6 B.14 C.20 D.26

48、工程总承包单位将部分工程依法分包，王某是分包单位的项目负责人，则王某工资收入应缴纳的个人所得税有（）

A.建设单位代扣代缴 B.总承包单位代扣代缴 C.分包单位代扣代缴 D.王某自行申报

49、甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务，对该债务负有清偿义务的的法律主体是（）A.甲公司 B.乙公司 C.戊公司 D.庚公司

50、某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（）。A建筑机械厂及时回涵，对要约提出非实质性变更 B承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺

C建筑机械厂发出承诺后，受到撤消该要约的通知 D建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知

51、某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是（）A.可以先批准立项，但建设单位不得开工 B.不得批准立项，建设单位不得开工 C.不得批准立项，但建设单位可以先开工 D.可以先批准立项，建设单位可以先开工

52、施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（）A.为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材 B.施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护

C.为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近D.在道路两旁施工时使用明火作业

53、下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（）

A.制定施工现场的消防安全制度 B.向有关部门报审消防设计图纸 C.对施工人员进行消防宣传教育 D.定期检修施工现场的消防器材

54、拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与（）签定国有土地使用权出让合同

A.省人民政府 B.市人民政府 C.市土地管理部门 D.拍卖公司

55、某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括（）A.旧城改造项目批准文件 B.建设用地规划许可证 C.建设工程规划许可证 D.国有土地使用权批准文件

56、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（）A.提供相邻构筑物的有关资料 B.编制安全技术措施及专项施工方案 C.办理施工许可证时报送安全施工措施 D.提供安全施工措施费用

57、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序 B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证 C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废 D.未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证

58、下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法所禁止的是（）

A.明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标 B.明示施工单位在施工中应优化工期

C.暗示施工单位不采用《建设工程施工合同（示范文本）》签定合同 D.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥

59、依据<<建设工程质量管理条例>>的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()A.建设单位拨付工程款 B.施工单位实施隐蔽工程 C.商品混凝土应于基础工程 D.大型非标构件进行吊装

60、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()A.建设单位维修并承担维修费用 B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修，设计单位承担维修费用

D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

二、多选题

1、有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续（ABCDE）。

A.需要临时占用规划批准范围以外场地的 B.可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的 C.需要临时停水、停电、中断道路交通的 D.需要进行爆破作业的

E.法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形

2、某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的 专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新 组成的作法中，正确的有（BD）A.减少一名招标人代表，专家不再增加

B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家 E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家

3、某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议，该协议应明确的内容有（ABCD）。

A.各自应负责的安全生产管理范围 B.各自应尽的安全生产管理职责 C.各自应采取的安全措施

D.指定兼职安全生产管理人员进行磋商 E.双方的安全责任由总承包单位确定

4、根据《建筑法》，建筑施工企业必须（）。A.依法加强对建筑安全生产的管理 B.执行安全生产责任制度 C.采取有效措施防止伤亡

D.采取有效措施防止其他安全生产事故 E.避免任何安全生产事故

5、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主题结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总 承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（ABDE）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任 D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任 E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

6、超越本单位资质等级承揽工程的，（）。A.责令停止违法行为 B.处以罚款

C.可以责令停业整顿，降低资质等级 D.情节严重的，吊销资质证书 E.有违法所得的，予以没收

7、某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于三 台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有（ABCE）A.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任 B.买方可要求推土机生产厂承担违约责任

C.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任

D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理 E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半

8、根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有（）。A.发生泥石流将拟******厂选址覆盖

B.由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E.施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员

9、建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的（）。A.责令改正

B.没收违法所得，并处以罚款

C.可以责令停业整顿，降低资质等级 D.情节严重的，吊销资质证书 E.有违法所得的，予以没收

10、某工地招标文件规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式包括（）

Ａ.保证 Ｂ.抵押 Ｃ.动产质押 Ｄ.权利质押 Ｅ.定金

11、发包人将在******工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（）A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖。

B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出。D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价。

E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除。

12、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（）。A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付 B.建设单位可直接要求甲承担12万元 C.建设单位可直接要求乙承担12万元

D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任 E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿

13、承包单位将承包的工程转包的或者违反建筑法规定进行分包的（）。A.责令改正

B.没收违法所得，并处以罚款 C.直接追究单位的刑事责任

D.可以责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资质证书

14、某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中，符合国家有关规定的有（）

A.总承包单位，各分包单位将其工程文件整理，立卷后分别移交建设单位 B.各分包单位将其工程文件整理，立卷后移交总承包单位

C.总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理，立卷后移交建设单位 D.总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位 E.监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位

15、仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有（）

A.制作调解书 B.制作仲裁书 C.驳回申请 D.撤消案件 E.要求当事人撤回申请

16、根据《建筑法》，建筑施工企业应当在施工现场采取（）。A.维护安全的措施 B.防范危险的措施 C.预防火灾的措施

D.有条件的，应当对施工现场实行封闭管理

E.风险转移的术措施

1、中华人民共和国建筑法的立法目的是（）

17、下列关于仲裁与诉讼特点的表书正确的有（）A.仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格

B.仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外 C.仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制

D.仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定 E.仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式

18、某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议，该协议应明确的内（）

A.各自应负责的安全生产管理范围 B.各自应尽的安全生产管理职责 C.各自应采取的安全措施 D.指定兼职安全生产管理人员进行磋商 E.双方的安全责任由总承包单位确定

19、申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（）。

A.已经办理建筑工程用的审批手续 B.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证 C.有保证工程质量和安全的具体措施 D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料 E.法律、行政法规规定的其他条件

20、某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（）

A.投标人在投标有效期内撤回投标文件 B.投标人在开标前撤回投标文件 C.中标人拒绝提交履约保证金

D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求 E.中标人拒绝签订合同

21、某工程公司董事会换界选举中，当选董事中有下列人员。根据《公司法》的规定，当选无效的有（）

A.赵某、六年前曾因犯贪污罪被判处有期徒刑两年

B.钱某、两年前担任另一公司经理时，因重大决策失误致该公司破产解散 C.孙某去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照 D.李某因购买住房而按揭贷款上百万 E.周某70岁，因患病而行动不便

22、依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于（）A.要式合同 B.实践合同 C.单务合同 D.有偿合同 E.完成工作成果的合同

23、实施建筑工程监理前，建设单位应当将（），书面通知被监理的建筑施工企业。

A.委托的工程监理单位 B.监理的内容 C.监理单位的报酬 D.监理人员名单 E.监理权限

24、甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（）

A.乙可以将专业工程分包给丙 B.丙可以将劳务作业分包给丁 C.乙可以将劳务作业分包给丁 D.甲可以将专业工程发包给丙 E.甲可以将劳务作业分包给丁

25、某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程的工程监理的说法，正确的有（）

A.该工程必须实行监理

B.建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理 C.监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理

D.监理单位不得与设备供应单位有隶属关系 E.监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场

26、根据《建筑法》，建筑施工企业在编制施工组织设计时，对专业性较强的工程项目（）。

A.应当编制专项安全施工组织设计

B.视情况决定是否编制专项安全施工组织设计 C.不必编制专项安全施工组织设计

D.采取安全技术措施 E.视情况决定是否采取安全技术措施

27、《建设工程质量管理条例》设定的行政处罚包括（）。A.罚款 B.拘役 C.行政拘留 D.责令停业整顿 E.吊销企业营业执照

28、建设单位应当向施工单位提供（），并保证资料的真实、准确、完整。A.建设项目周围环境现状

B.相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料 C.气象和水文观测材料 D.担保合同

E.施工现场及比邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料

29、下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有（）A.设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造

B.施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查

C.项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准 D.监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据

E.施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训

30、下列工程建设标准，属于强制性标准的是（）

A.工程建设通用的综合标准

B.工程建设通用的安全标准

C.工程建设通用业专用的实验标准

D.工程建设行业专用的信息技术标准 E.工程建设行业的制图方法标准

31、建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种（）的措施。A.粉尘 B.废气 C.固体废物 D.废水

E.噪声、震动对环境的污染和危害

1、中华人民共和国建筑法的立法目的是（ABCD）

A.加强对建筑活动的监督管理 B.维护建筑市场秩序

C.保证建筑工程的质量和安全 D.促进建筑业健康发展

第二篇：建筑施工企业管理人员相关法规知识考试1

建筑施工企业管理人员相关法规知识考试题

（A卷）

一、填空题（每题4分）

1、民法关系的主体（简称民事主体）是指民事法律关系中享受权利，承担义务的当事人和参与者，包括公民（自然人）、法人和其他组织。

2、《建筑法》第7应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

3、《安全生产许可证条例》第9条规定，安全生产许可证有效期为 3年。

4、《建设工程质量管理条例》第28条第1款规定，施工单位必须按照工程设计图纸 和工技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料。

5、合同形式包括

二、选择题（多选题）（每题5分）

1、根据《民法通则》第37条的规定，法人应当具备（ABCD）条件

A、依法成立B、有必要的财产和经费

C、有自已的名称、组织机构和场所 D、能够独立承担民事责任

2、根据我国《民法通则》及有关法律的规定，诉讼时效期间通常可划分为（ABC）类。

A、普通诉讼时效B、特别诉讼时效期间C、最长诉讼时效期间

3、从事建筑活动的建设工程企业（ABCD）实行资质等级许可制度。

A、建筑施工企业B、勘察单位C、设计单位D、监理单位、E、建设单位

4、《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为（ABCD）

A、国家标准B、行业标准C地方标准D、企业标准E、强制标准

5、建设工程项目的环境污染防治主要有（ABCD）防治。

A、水污染B、大气污染C、环境噪声D、固体废物污染

6、建筑工程保险主要有（AB C）种类。

A、意外伤害险B、建筑工程一切险C、安装工程一切险D、职业责任险

7、《建设工程安全生产管理条例》为建设单位赋予的强制性义务，建设单位有责任保证提供的资料（BCD）。

A、有效B、真实C、准确D、完整

8、房屋建筑工程施工总承包企业资质分为（ABCD）级。

A、特级B、一级C、二级D、三级E、四级

9、工程建设领域的风险主要有以下（A BCDE）风险。

A、建筑风险B、市场风险C、政治风险

D、法律风险E、国际风险

10、合同法的基本原则主有如下（ABCD）原则。

A、平等原则B、自愿原则C、公平原则D、诚实信用原则

三、问答题（）

1、《建设工程质量管理条例》规定了那些保修范围，及其在正常使用条件下各自对应的是最低保修期限？

《建设工程质量管理条例》第40条规定了保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年

3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

上述保修范围属于法律强制性规定。超出该范围的其他项目的保修不是强制的，而是属于发承包双方意思自治的领域。最低保修期限同样属于法律强制性规定，发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限但可以延长。

2、建设单位申请领取施工许可证应具备的那些法定条件？P9

一已经办理该建筑工程用地批准手续 

二在城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证

三需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 

四已经确定建筑施工企业

五有满足施工需要的施工图纸及技术资料 

六有保证工程质量和安全的具体措施

七建设资金已经落实 

八法律、行政法规规定的其他条件。

建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内对符合条件的申请颁发施工许可证。

3、《建设工程安全生产管理条例》规定项目负责人的安全责任是什么？

1、落实安全生产责任制度，安全生产规章制度和操作规程

2、确保安全生产费用的有效使用

3、根据工程的特点组织制定安全施工措施消除安全事故隐患

4、及时、如实报告生产安全事故。

第三篇：《建筑施工企业管理人员相关法规知识》复习题1

《建筑施工企业管理人员相关法规知识》复习题

一、选择题 25题

1、李四是张三的代理人，其民事责任应由A承担。(P4)A、李四B、张三C、第三人

2、施工许可证的申领，《建筑法》规定由 C负责。(P9)A、施工单位B、监理单位C、建设单位

3、建设单位和工程监理单位之间是一种 C 关系。(P18)A、委托 B、代理 C、委托代理 D、授权与被授权

4、《建筑法》明令“禁止以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程”，即禁止 D。(P16)

A、被挂靠B、非法联营C、出借证照D、挂靠

5、公开招标邀请的投标对象是 B的。(P26)A、不特定的B、特定的C、指定的D、法定的6、投标保证金的期限为超出投标有效期B天。(P41)A、20B、30C、40D、507、评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的C。(P45)A、一半 B、三分之一 C、三分之二

D、过半数

8、安装起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，经 C 后方能使用。(P58)A、自检 B、检测 C、验收 D、验收合格

9、安全生产许可证的有效期为 B年。(P59)A、2B、3C、4D、510、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担 D责任。(P60)A、各自B、共同 C、过错D、连带

11、政府认可的第三方实施的建设工程质量强制监督。第三方是指C。(P64)

A、监理公司B、安全监督站C、质量监督站D、专业检测单位

12、建设工程发生质量事故，有关单位应当在D小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。(P65)

A、10B、12C、20D、2413、强制性标准C执行。(P77)A、应当B、责令C、必须D、应严格

14、可能造成重大环境影响的应当编制环境影响 B。(P79)A、报告表B、报告书C、登记表

15、建筑物的消防工程必须经B机构进行消防验收合格方能投入使用。(P85)A、公安B、公安消防C、消防设计D、消防监理

16、经济性裁员，用人单位应当听取 D的意见。(P98)

A、职代会B、工会C、被裁员工D、工会或者职工

17、一般适用于即时结清的小额合同，采用 A合同形式。(P106)A、口头B、其他C、书面

18、无效合同C 无效。(P111)A、自认定时B、先有效后C、自始

19、建设单位未按合同约定支付预付款，施工单位可行使 B抗辩权拒绝开工。(P124)A、同时履行B、先履行C、不安

20、《建设工程施工合同》通用条款所称的工程师是指D。(P156)A、总监理工程师B、发包人C、建造师D、总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表

21、建筑公司更换项目经理，至少要提前 B天通知业主，并经得业主同意。(P164)A、5B、7C、10D、1522、“工程师”收取承包人要求复工报告在D小时内未予答复，承包人可自行复工。(P168)A、8B、16C、24D、4823、工程分包B解除承包人任何责任与义务。(P184)

A、可约定B、不能C、可以

24、因不可抗力造成在建工程部分坍塌，需要清理和重建，其费用及延误的工期，由C承担。(P185)

A、承发包双方共同B、承包方C、发包方

25、劳务分包合同示范文本一般规定：分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于已办理结算额的B%。(P191)A、70B、80C、85D、90

二、判断题 25题

1、不能完全辩认自己行为的精神病人是无民(是限制)事行为能力(P3)（X）

2、“其他组织”是非法人组织。(P4)（X）

3、经全国统考，取得建造师执业资格证书后，即可以建造师名义执业。(P13)（X）

4、施工总承包单位可以将主体工程分包。(P17)（X）

5、在建工程增加一层，而中标单位又具有承包能力的，这增建的一层无须另行招标。(P24)（X）

6、应当公开招标的建设项目，招标人或可自主决定邀请招标。(P27)

（X）

7、投标文件中的总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。(P27)（）

8、投标文件有重大偏差的作废标处理。(P48)（）

9、评标委员会决定中标人。(P50)（）

10、安装和拆卸塔吊等起重机械，必须由具有相应资质的单位承担。

(P58)（Y）

11、施工单位未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。

(P59)（Y）

12、安全生产教育培训不合格的人员不得上岗。(P60)（Y）

13、施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。(P61)

（）

14、未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。(P71)（）

15、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的质量保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。(P73)（Y）

16、质量保修费用均由施工方承担。(P74)（X）

17、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准属于国家强制性标准。(P76)（Y）

18、禁止将有毒有害废弃物用作土方回填。(P83)（Y）

19、“建筑意外伤害险”属于自愿保险。(P91)（X）

20、要约一经承诺，合同即告成立。(P103)（Y）

21、建设工程合同必须采用书面形式。(P106)（X）

22、因低价中标而订立的合同属于“显失公平”的合同。（X）

23、建设单位的变更属于广义的合同变更。(P130)（Y）

24、合同中的垫资条款无效。(P145)（X）

25、建设工程经验收合格，但合同无效，业主可拒绝付款。(P144)（X）

三、填空题 25题

1、宪法是我国的根本大法。(P2)

2、无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他们的 法定代理人。(P5)

3、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。(P7)

4、《建筑法》规定领取施工许可证应当具备8个条件。(P9)

5、我国建筑企业资质分为施工总 承包、专业承包和劳务分包三个序列。(P13)

6、工程监理的内容是“三监督”（三控制）： 质量、工期、资金的监督（控制）。(P20)

7、投标保证金一般不得超过投标总价的 2 %，但最高不超过 80 万元人民币。(P40)

8、投标人不得以低于成本的报价竞标。(P44)

9、评标委员会成员人数为5 人以上的单数。(P45)

10、对不同文字文本的投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。(P47)

11、建设单位不得压缩合同约定的工期。(P55)

12、施工单位采购的机械设备，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。(P57)

13、项目经理对建设工程项目的安全施工负责。(P60)

14、特种作业人员必须持证上岗。(P60)

15、建设工程质量监督站是经省级以上相关政府部门考核认定的独立法人。(P64)

16、建设工程经竣工验收合格的，方可交付使用。(P67)

17、施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工。但施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。(P71)

18、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监

督下现场取样。(p72)

19、工程建设标准按级别可分为国家标准、国家标准、行业标准和企业标准。(P75)

20、环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。(P80)

21、施工单位应当妥善处理泥浆水、未经处理不得直接排入城市排水设施和河流。(P81)

22、工程建设财产险种包括建筑工程一切险、安装工程一切险。(p88)

23、合同无效,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。(P114)

24、不可抗力是不能预见、不能 避免并且不能克服的客观情况。(P137)

25、《建设工程施工合同》由协议书、通用条款和专用条款三部分构成。(P151)

四、简答题 10题

1、人的民事行为能力分为哪三种？(P3)

答：人的民事行为能力分为完全民事行为能力、限制民事行为能力、无民事行为能力。

2、A公司欠B公司100万元已超过还款期限一年九个月，屡催未果，B公司决定起诉A公司。问法律规定普通诉讼时效期间为多长时间？B公司的起诉有没有超过诉讼时效？(P6)

答：法律规定普通诉讼时效期间为2年，B公司的起诉并未超过诉讼时效期间。

3、为什么《建筑法》不允许建设单位肢解发包？(P15)

答：建设单位将应当由一个承包单位整体承包的工程，肢解成若干部分分别发包给几个承包单位，容易造成管理秩序混乱、责任不清，进而影响工程安全和质量。

4、合同订立采取“要约”、“承诺”的方式，有的合同还要经过“要约邀请”阶段。问：招标公告、投标书、中标通知书分属哪种方式？(P22)

答：招标公告属“要约邀请”，投标书属“要约”，中标通知书属“承诺”。

5、三家同一专业的公司组成联合体投标，其中两家为一级，一家为二级。问：该联合体应以哪个等级资质投标？(P42)

答：二级。

6、我国法的形式主要包括哪些？(P2)

答：我国法的形式主要包括：宪法，法律，行政法规，地方性法规，行政规章，最高人民法院司法解释规范性文本，国际条约。

7、《建设工程安全生产管理条例》所指的特种作业人员是谁？(P60)

答：是指垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等。

8、总承包公司将打桩分包给有相应资质的分包单位。问：《建筑法》如何规定他们的连带责任？(P17)答：《建筑法》规定：总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

9、“阴阳合同”，将以哪个合同作为结算依据？(P145)

答：以“阳合同”作为工程款结算依据，“阴合同”将不受法律保护。

10、《建设工程施工合同》包括的合同文件有9个，并且开列了顺序。后面的文件跟前面的文件不一致时，应以前面或后面的文件为准？(P160)

答：按优先顺序进行解释，应以前面的文件为准。

五、问答题 3题

1、《建筑法》规定领取施工许可证的条件之一是“建设资金已经落实”。怎样叫做落实？根据在哪里？(P11)答：建设部《建筑工程施工许可管理办法》第4条进一步具体规定为：①建筑工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，超过一年的不得少于30%；②建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或其他第三方担保。

2、《建筑法》禁止“转包”，但没有定义。问：“转包”的定义写在哪个法规上？其定义又是怎么样的？(P16)答：转包的定义在国务院《建设工程质量管理条例》第78条，其定义为：承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

3、《建设工程安全生产管理条例》规定哪些分部分项工程需要编制专项施工方案？其中又规定哪3项专项施工方案需要组织专家论证、审查？

(P61)

答：需编制专项施工方案的分部分项工程包括：①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他部门规定的其他危险性较大的工程。

其中又规定上述工程中涉及深基坑支护、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

第四篇：建筑施工企业管理人员相关法规知识

《建筑施工企业管理人员相关法规知识》试题A

一、选择题（每题1分共15分）

1、李四是张三的代理人，其民事责任应由

A、李四B、张三C、第三人

2、建设单位和工程监理单位之间是一种

A、委托B、代理C、委托代理D、授权与被授权

3、《建筑法》明令“禁止以任何形式用其他建筑施工企业名义承揽工程”，即禁止A、被挂靠B、非法联营C、出借证照D、挂靠

4、评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的。

A、一半B、三分之一C、三分之二D、过半数

5、安装起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，经后方能使用。

A、自检B、检测C、验收D、验收合格

6、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担

A、各自B、共同C、过错D、连带

7、政府认可的第三方实施的建设工程质量强制监督。第三方是指。

A、监理公司B、安全监督站C、质量监督站D、专业检测单位

8、强制性标准

A、应当B、责令C、必须D、应严格

9、建筑物的消防工程必须经

A、公安B、公安消防C、消防设计D、消防监理

10、经济性裁员，用人单位应当听取

A、职代会B、工会C、被裁员D、工会或者职工

11、无效合同无效。

A、自认定时B、先有效后C、自始

12、《建设工程施工合同》通用条款所称的工程师是指

A、总监理工程师B、发包人C、建造师D、总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表。

13、“工程师”收取承包人要求复工报告在A、8B、16C、24D、4814、工程分包解除承包人任何责任与义务。

A、可约定B、不能C、可以

15、劳务分包合同示范文本一般规定：分期支付劳务费，每期支付的劳务费数额不得少于已办理结算额的%。

A、70B、80C、85D、90

二、判断题（每题1分共15分）

1、不能完全辨认自己行为的精神病人是无民事行为能力的人。（√）

2、经全国统考，取得建造师资格证书后，即可以建造师名义执业。（√）

3、施工总承包单位可以将主体工程分包。（×）

4、在建筑工程增加一层，而中标单位又具有承包能力的，这增建的一层无须另行招标。（√）

5、投标文件中的总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明

显错误的除外。（√）

6、评标委员会决定中标人（×）。

7、施工单位未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。（√）

8、施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。（×）

9、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的质量保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。（√）

10、质量保修费用均由施工方承担。（×）

11、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准属于国家强制性标准。（√）

12、“建筑意外伤害除”属于自愿保险。（×）

13、建设工程合同必须采用书面形式。（√）

14、建设工程单位的变更属于广义的合同变更。（√）

15、建设工程经验收合格，但合同无效，业主可拒绝付款。（×）

三、填空题（每题1分共15分）

1、2、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。

3、我国建筑企业资质分为施工总承包、承包和劳务分包三个序列。

4、投标保证金一般不得超过投标总价的%，但最高不超过

5、评标委员会成员人数为人以上的单数。

6、建设单位不得

7、施工单位采购的机械设备，应具有生产（制造）许可证、产品 合格证。

8、项目经理对建设工程项目的安全负责。

9、建设工程质量监督站是经省级以上相关政府部门考核认定的独立。

10、施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术施工。但施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有 差错 的，应当及时提出意见和建议。

11、涉及结构安全的试块、试块以及有关材料，应当在建设 单位或者工程监理单位监督下现场取样。

12、工程建设标准按级别可分为国家标准、标准、标准和企业标准。

13、施工单位应当妥善处理泥浆水、未经处理不得直接排入城市排水设施和河流。

14、合同无效影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。

15、《建设工程施工合同》由书、条款和专用条款三部分构成。

四、简答题（每题5分共35分）

1、《建设工程安全生产管理条例》所指的特种作业人员是谁？

垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员。

2、为什么《建筑法》不允许建设单位肢解发包？

肢解发包是指“建设单位将应由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包不同的承包单位的行为。容易造成管理秩序混乱，责任不清，进而影响工程安全和质量。

3、合同订立采取“要约”、“承诺”的方式，有的合同还要经过“要约邀请”阶段。问：招标公告、投标书、中标通知书分属哪种方式？

招标公造属“要约”方式，投标、中标通知书属承诺方式。

4、我国法的形式主要包括哪些？

主要包括宪法、法律、行政法规、地方性法律、行政规章、最高人民法院解释规范性文件、国际要约。

5、《建设工程施工合同》包括的合同文件有9个，并且开列了顺序。后面的文件跟前面的文件不一致时，应以前面或后面的文件为准？（P160）

本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书

6、总承包公司将打桩分包给有相应资质的分包单位。问《建筑法》如何规定他们的连带责

任？

《建筑法》规定的连带责任：连带责任即可以依合同约定产生，也可以依法律产生。建设单位虽然和分包单位之间没有合同关系，但是当分包工程发生质量、安全、进度等方面问题给建设单位造成损失时，建设单位即可以根据总承包合同追究违约责任，也可以根据法律规定直接要分包单位承担损害赔偿责任，分包单位不得拒绝。

7、人的民事行为能力分为哪几种？

人的民事行为能力分为：

完全民事行为能力；限制民事行为能力；无民事行为能力。

五、问答题（每题10分共20分）

1、《建筑法》禁止“转包”，但没有定义。问“转包”的定义写在哪个法规上？其定义又是怎么样的？

1、转包：定义写在《建设工程质量管理条例》

2、定义是：承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位的行为。

2、《建设工程安全生产管理条例》规定哪些部分分项工程需要编制专项施工方案？其中又规定哪3项专项施工方案需要组织专家论证、审查？

1、以下分项分部需要编制专项施工方案：基坑支护与降水工程、土方开挖、模板工程、起重吊装工程、脚手架、架拆除、爆破工程、国务院建设行政部门或其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

2、需要专家论证审查的方案有：涉及深基坑、地下暗挖的工程；高支模板工程

第五篇：建筑施工企业管理人员劳动合同(参考)

编号：

劳

甲方（聘用单位）：

乙

方（受聘人）：

签订日期：年月日

合

书 动

同

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿及协商一致签订本合同，并共同遵守合同所列条款。

第一条 劳动合同双方当事人基本情况

一、甲方 单

位： 法定代表人：

住

所：

二、乙方 姓

名： 性

别： 住

址: 身份证号码： 联系电话：

第二条 劳动合同期限

一、合同期限

甲乙双方同意按以下第种方式确定本合同期限：

1、固定期限：从年 月 日起至 年 月 日止。

2、无固定期限：自 年 月 日 至 法定解除条件或法定终止条件出现时止。

3、以完成一定工作任务为期限：暂定从年 月 日起至完成工程项目竣工验收合格及备案止。

二、试用期限

双方同意按以下第种方式确定试用期限（试用期包含在合同期内）

1、无试用期。

2、试用期从年 月 日起至 年 月 日止。第三条工作内容及工作地点

一、乙方根据甲方需要担任： 职务。

二、根据甲方对于岗位管理要求，乙方的工作区域、工作要求及具体工作地点由甲方决定。甲方可根据工作需要以及乙方工作能力，对乙方工作岗位进行合理安排和调整。

三、乙方应遵守国家和省、市有关法律法规和甲方依法制定的规章制度，遵守确定的岗位职责和规范要求，乙方同意并承诺认真履行岗位职责，完成规定工作任务，并接受甲方的管理和考核。第四条工作时间

一、甲乙双方同意按以下第种方式确定乙方的工作时间：

1、标准工作制，即每日工作 小时，每周工作 天，法定假日休息。

2、不定时工作制，即经劳动保障部门审批，乙方所在岗位实行不定时工作制。

3、综合计算工时工作制，即以 季度/ 为综合计算周期，经劳动保障部门审批,总工时 小时的综合计算工时工作制。

二、甲方对乙方实行的休假制度按照国家有关规定执行。第五条

劳动报酬（贵司可根据自身实际情况予以调整）

一、试用期工资：根据甲方现行的工资制度，乙方试用期内的工资（包括基本工资及甲方规定的各种津贴、福利）为:￥ /月。

二、试用期满转正后工资：试用期满后，乙方的正式工资（包括基本工资及甲方规定的各种津贴、福利）为￥ 元/月。

三、上述工资金额指包含职工个人所应承担的养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金等法定保险福利费用以及个人所得税的金额。另外上述乙方的工资中，也已经包括由于甲方工作计划以及特殊情况的需要，乙方适时加班的加班补贴以及乙方未完成本职工作范围需要的加班费用，同时也包括乙方上下班交通费、电话费等的补贴。

四、甲方根据公司的经营效益和乙方个人的考核表现和业绩发放奖金。甲方对发放奖金的次数、时间和数额没有明确的规定，完全由甲方根据其实际经营效益和乙方实际绩效来确定。

五、甲方的工资支付周期为每月 01 日至当月 30/31 日。甲方于次月 日前通过转账或现金方式支付乙方的劳动报酬。按规定应由乙方缴交的个人所得税由甲方在当月工资中代为扣缴。甲方因遇不可抗力或资金流转困难等特殊情形而需要延迟发放乙方当月工资并且已履行了协商和告知程序的，乙方应当表示理解和配合。

六、甲方根据企业的经营状况和依法制定的工资分配办法调整乙方工资，乙方在六十日内未提出异议的视为同意。第六条、社会保险和福利待遇

一、社会保险

甲、乙双方按照国家和省、市有关规定，参加社会保险，缴纳社会保险费，乙方依法享受相应的社会保险福利待遇。

二、福利待遇

1、乙方在本合同履行期间，因病或非因工负伤，其医疗待遇和停工治疗期间的病假工资和疾病救济费按国家和省有关规定执行。

2、乙方非因工死亡的丧葬补助费、供养亲属抚恤费等，按国家和本省有关规定执行。

第七条

劳动保护和劳动条件

一、甲方根据工作岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

二、甲方根据国家有关法律、法规，建立安全工作制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业、酒后驾车等，防止在工作过程中的事故，减少职业危害。

三、甲方有对乙方进行劳动安全卫生教育和从事特种作业者进行专门培训的义务，乙方应予配合参加。甲方将上述培训考核成绩作为对乙方考核成绩的一部分。

四、乙方在向甲方报到时应当提交由甲方指定的医疗机构出具的有效体检证明原件。

第八条 劳动纪律

一、甲方依法制定的各项规章制度，应向乙方公示，乙方应遵照执行。

二、乙方在合同期间应严格遵守国家的各项法律、法规、规章，遵守甲方依法制定的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程，服从甲方的管理和教育。甲方有权对乙方执行规章制度的情况进行检查、督促和奖惩。具体如下：

1、乙方应遵守国家的法律法规，服从甲方管理。若乙方违反《员工手册》或其他规章制度，造成甲方利益受到损害，如企业声誉的损害、财产的损坏等，甲方根据严重程度，可采取一次性罚款措施并可酌情决定是否开除。

2、严格执行甲方的规章与制度。如果乙方违反合同规定，贪污受贿，严重玩忽职守或有不道德、粗鲁行为引起或预示将引起严重损害到他人人身和财产利益，乙方触犯刑法受到法律制裁等，甲方有权立即予以开除。乙方贪污受贿或损害他人人身和财产利益所造成的损失，由乙方负完全赔偿责任。

3、按时完成规定的工作任务。

4、无论在受聘期间或离开甲方以后，乙方必须对所掌握和了解的与甲方相关的一切业务资料和信息绝对保密，不得有任何泄漏；否则，甲方将依法追究法律责任和相应的经济损失。

5、乙方因合同终止或其他原因离职时，应主动交回所有业务资料和与业务有关的通信、备忘录、客户清单、图标资料、电脑文档以及甲方所配备的通讯设备、办公设备和劳保用品等。

6、遵守国家和地方的有关计划生育政策。第九条、劳动合同的变更、解除、终止和续签

一、乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。乙方有下列情形之一，甲方可以单方解除本合同，不予经济补偿；

1、在试用期间被证明不符合录用条件的；

2、严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

3、严重违反甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的；

4、因责任事故或管理责任造成5000元以上损失的。

5、造成严重拖延工期，影响工程进度造成甲方被罚款或扣减工程款的，或在甲方规定期限未完成工作的。

6、在规定期限内未完成安排的工作任务的，对甲方工作造成重大影响的。

7、有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的；

8、严重违反劳动纪律或者甲方依法制定的规章制度的；

9、严重失职、营私舞弊或泄露商业秘密，对甲方利益造成重大损害的；

10、被依法追究刑事责任的；

11、公司考核连续两年为不合格人员的；

12、乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的；

13、其他甲方内部规定情形。

二、有下列情形之一的，劳动合同终止：

1、劳动合同期满的；

2、乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

3、甲方被依法宣告破产的；

4、甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤消或者解散的；

5、双方约定的其他终止条件出现的。

6、出现法律、行政法规规定的其他可以终止本合同的情形的。

三、劳动合同的协商解除

1、本合同经甲、乙双方协商一致，可以解除。

2、由甲方提出协商解除并经乙方同意的，甲方应当按照法律相关规定给予乙方经济补偿。

3、甲、乙双方协商一致解除之日即为本合同解除之日。甲、乙双方均应当按照本合同中相关规定做好退工手续和工作交接。

四、劳动合同的续签

1、续签劳动合同，须经甲、乙双方协商一致。

2、经甲、乙双方协商一致后续签的劳动合同未经对方同意，任何一方均不得随意变更或违法解除。

第十条劳动合同的解除、终止和经济补偿

一、甲乙双方解除、终止劳动合同应当依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国合同法》及 省有关规定执行。

二、甲方应当在解除或者终止本合同时，为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并为乙方办理档案、资料和社会安全保险的转移手续。

三、甲乙双方解除或终止合同的，乙方应归还甲方一切物品，一次性清偿所欠甲方债务，归还属于甲方的一切文件及全部电子文档资料等。

四、有关经济补偿金的计发政策与标准按国家和省有关规定统一办理。

五、乙方单方提出解除劳务合同，应提前30日以书面形式通知甲方，且不得离岗，以便甲方有时间重新招聘，接续乙方原来的工作。乙方违反本项约定，应承担赔偿给甲方造成的损失。第十一条劳动争议处理

合同双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方工作所在地的劳动争议调解委员会申请调解，调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁不服的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十二条

其他

一、本合同一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

二、本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

3、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

4、其他需要约定的事宜：乙方承诺自入职之日起严格遵守甲方保密制度及各项规章制度，服从甲方管理和要求，如有违反，同意按照甲方有关制度及国家法律法规承担相应经济与法律责任。

甲 方

公章：

负责人(签字):

乙 方 签字或签章：签订日期年 月 日