第一篇：水利监理工程师《建设项目合同管理》考试模拟试题

水利监理工程师《建设项目合同管理》考试模拟试题

一、单项选择题（各题的备选答案中，只有1个最符合题意。）1合同管理对工程项目建设来说，是从（B）开始。A.设计阶段B.全过程C.施工阶段D.招标阶段 2合同管理与三大目标管理等相比，是（B）。A．平行地位B．核心地位C．次要地位D．先行地位 3法律体系中最高级别的是（C）。

A．行政法规B.行业规章C．法律D.地方法规

4若合同选择的适用法律是当事人一方国家的法律，而履约保函由第三国银行开出，则该保函必须遵守（D）的法律。

A.所选适用法律一方B.所选适用法律另一方C.国际立法D.开出保函的第三国 5关于格式条款说法不正确的是（B）。

A．又称标准条款B．必须全部为格式条款C．预先拟定D．可重复使用 6建筑工程合同应采用（B）

A．信件形式B．合同书形式C．数据电文D．口头形式 7无效的建设工程勘察合同。当事人应当请求向（D）撤销。

A．建设行政主管部门B．质量监督机会C．监理单位D．仲裁委员会 8无效合同（D）。

A.从发现无效时起无效B.从法院判决无效时起无效 C.从仲裁机构裁决无效时起无效D.从订立时起无效

9根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务，是当事人合同履行是遵循的（B）。

A公平原则B诚实原则C自愿原则D平等原则

10合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（B）的协议。A．各自经济责任关系B．民事权利义务关系C．相互经济利益关系D．各自经济义务关系 11当事人订立合同应当遵循（B），确定各方的权利和义务。A．公开原则B．公平原则C．公正原则D.公证原则 12向投标人发出中标通知书是（B）。A.要约B.承诺C.要约邀请 D.要约通知

13要约可以撤回。撤回要约的通知应当在（B）或者与要约同时到达受要约人。

A．要约到达受要约人之后B．要约到达受要约人之前C．要约到达要约人之时D.承诺通知到达之前

14根据我国合同法的有关规定，下列（A）情形的要约可以撤销。

A．主要约已经到达受要约人B．要约人确定了承诺期限C．要约人明示要约不可撤销D．受要约人由理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 15承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当（A）或者与承诺通知同时到达要约人。A．在承诺通知到达要约人之前B．在承诺通知到达要约人之后 C．在承诺通知到达受要约人之时D.在承诺通知到达受要约人之后

16受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为（B）。

A．要约B．新要约C．承诺D.要约邀请 17关于主导语言说法不正确的是（D）

A.当使用两种或两种以上语言拟定合同文件时需要定主导语言 B.用一种语言编写，然后译成其他语言时需要定主导语言

C.用主导语言解释或说明合同文件为准D.一般合同均应定主导语言 18施工合同文件中的投标书是（A）。

A.要约B.承诺C.新要约D.既不是要约，也不是承诺

19合同文件其优先解释顺序是不同的，一般的优先顺序应为（C）。A．中标函——投标书——通用合同条款——专用合同条款 B．投标书——中标函——通用合同条款——专用合同条款 C．中标函——投标书——专用合同条款——通用合同条款 D．投标书——中标函——专用合同条款——通用合同条款 20合同反义居先解释原则是（D）。A.合同有两种不同的解释时，按反义解释 B.合同有两种不同的解释时，按原义解释

C.合同有两种不同的解释时，按不利于非合同起草方解释 D.合同有两种不同的解释时，按不利于合同起草方解释 21合同总体策划的目标是通过（A）来保证项目目标的实现 A.合同B.管理C.组织D.技术

22采用单价合同时，下列说法正确的是（D）A.承包商承担单价的风险，业主也承担单价的风险

B.承包商承担工程量的风险，业主也承担工程量的风险 C.承包商承担工程量的风险，业主也承担单价的风险 D.承包商承担单价的风险，业主也承担工程量的风险 23工程合同文件不完备时，下列说法正确的是（C）A.有利业主推卸责任 B.有利承包商索赔 C.对双方都是十分危险的 D.以上说法都不对

24有关工程合同公平性分析时，下列说法不正确的是（B）

A.权利和义务应该对等B.业主的权力是至高无上C.完成义务需考虑此前提D.权力应该有制约

25《水利水电工程施工合同条件》规定，（B）不属于发包人的义务。

A.提供施工场地和通道B.为承包人人员投保人员工伤事故险C.提供工程原始资料D.支付变更工程款

26开挖现场出现的岩石，其高程与招标文件所述的高程差别很大。是（C）A．设计错误，属业主风险B．工程量变化，属承包商风险

C．施工现场条件变化，属业主风险D．施工方案错误，属承包商风险 27深基坑开挖时，支撑强度不够造成塌方。是（D）

A．设计错误，属业主风险B．工程量变化，属承包商风险C．施工现场条件变化，属业主风险

D．施工措施失误，属承包商风险

28关于工程一切险的开始生效和终止说法正确的是（B）

A.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者以后发生者为准。B.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准，保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者也以先发生者为准。C.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以后发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者以先发生者为准。D.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以后发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者也以后发生者为准。29工程一切险中的工程险投保人名义的说法正确的是（D）A.由承包商投保，以承包商的名义。B.由业主投保，以业主的名义。

C.由承包商投保，以业主的名义。D.无论谁去投保，都应是业主和承包商双方的共同名义。30关于担保合同与被担保合同说法正确的是（B）。

A.施工合同有效，则担保合同一定有效B.施工合同无效，则担保合同一定无效 C.担保合同无效，则施工合同一定无效D.担保合同无效，则被担保合同一定无效 31合同中属于主合同的是（A）。

A.施工承包合同B.分包合同C.保险合同D.担保合同 32合同的转让属于（C）。

A.合同标底变更B.合同价款或报酬的支付对象变更C.合同当事人变更D.合同的权利E.义务变更

33下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是（C）。A．是合同当事人双方基于合同内的约定

B．债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务 C．合同当事人之间的债权和债务关系因此改变D．合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变

34《水利水电工程施工合同条件》规定，由指定分包商的原因造成的其分包项目质量问题，则（B）。

A.由总承包人向发包人负责B.由分包人直接向发包人负责

C.由分包人和总承包人一起向发包人负责D.分包人承担主要责任，总承包人承担连带责任 35分包商在施工现场的协调管理工作，应由（C）负责。A.发包人B.工程师C.总承包人D.分包商 36关于一般分包与指定分包说法正确的是（D）。

A.一般分包由业主选择分包商，指定分包承包商由选择分包商 B.一般分包由承包商选择分包商，指定分包也由承包商选择分包商 C.一般分包由业主选择分包商，指定分包也由业主选择分包商 D.一般分包由承包商选择分包商，指定分包由业主选择分包商 37下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（D）。

A．在合同协议书内应明确注明开工日期B．在合同协议书内应明确注明竣工日期 C．在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D．招标选择的承包人，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数 38对承包商采购的材料和工程设备而言，其产品质量（D）。

A业主应对承包商负责B监理对业主负责C承包商应对监理负责D承包商应对业主负责

39承包商采购的材料和工程设备的检验和交货验收由（C）。

A承包商负责实施，业主承担所需费用B监理负责实施，承包商承担所需费用 C承包商负责实施，并承担所需费用D业主负责实施，承包商承担所需费用

40工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行，如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（A）。

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担 C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿

41承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露．修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（B）。

A．费用和工期损失全部由业主承担B．费用和工期损失全部由承包商承担 C．费用由承包商承担，工期给予顺延D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 42《水利水电工程施工合同条件》规定，监理人收到承包人提交的完工验收申请报告并经审核认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的（B）内提请发包人进行工程验收。

A 14天B 28天C 42天D 56天

43颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（C）退还承包人。A 30% B 40%C 50% D 80% 44保修期应从（B）算起。

A颁发移交证书的日期B移交证书中写明的完工日期 C承包人最后提交验收申请报告的日期D发包人接管工程之日

45由于承包商的原因出现工程质量事故，承包商无力修复，发包人有权雇用他人来完成，其费用应由（B）承担。

A 发包人B 承包人C 监理单位D 承包人和监理单位共同承担 46施工期间，已签发移交证书的部分区段，照管责任应由（C）承担。A 承包人B 监理人C 发包人D 发包人与承包人

47包含分包工程的总包合同，进入保修期后，应由（A）承担分包工程修补缺陷的责任。A 分包商B 承包人C 分包商和承包人共同D总承包商

48在全部工程保修期满，且承包商不遗留任何尾工项目和缺陷修补项目，业主或授权工程师应在（B）天内向承包商颁发保修责任终止证书。A 14 B 28 C 42 D 56

49工程量清单表的项目有（C）

A清单编号－项目内容－单位－数量－项目特征－单价 B清单编号－项目特征－单位－数量－单价－合价 C清单编号－项目内容－单位－数量－单价－合价 D清单编号－项目内容－计量规则－数量－单价－合价 50关于工程量计量，正确的处理方法是（B）。

A．工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量 B．工程师接到承包人的报告后，前应通知承包人共同计量 C．若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效

D．承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的范围内

51当承包商完成了工程量清单中每一项目的全部工程量后，工程师应（B）其最终结算工程量，并确定该项目最后一次应支付的准确工程量。

A要求业主派人共同对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实 B要求承包商派人共同对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实 C要求承包商自己对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实 D要求监理自己对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实

52若承包商未按监理工程师要求派人参加结算工程量的复核和结算，则（D）。A监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为预结算的工程量。B监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为一方确认的工程量 C监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为业主确认的工程量 D监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为实际完成的准确工程量 53承包商结清单的生效时间为（B）

A已按最终付款证书向承包商支付后，履约保函退还承包商前 B履约保函退还承包商，并已按最终付款证书向承包商支付后 C履约保函退还承包商，并已按最终付款证书向承包商支付前 D履约保函退还承包商前，最终付款证书向承包商支付前 54部颁条款规定第二次预付款（D）。A不需要保函，不用承包商设备作为抵押 B需要保函，不用承包商设备作为抵押 C需要保函，也需用承包商设备作为抵押

D不需要保函，而用承包商设备作为抵押

55部颁条款规定，材料预付款在每月支付款中平均扣回时，则从付款月后的（D）月内扣回。A 3 B 4 C 5 D 6；

56设动员预付款为60万元，第2月工程累计支付已达合同价的20％，开始扣回预付款，合同期为10月，按每月均摊的方式扣回，完工前3个月扣完，则每月扣回（A）万元。A 10 B 12 C 15 D 20

57材料预付款的扣回按实际库存材料的增减来进行计算时，某一工程材料预付款比例为75％，2、3月底材料库存价值分别为120万元和80万元，则3月应扣回（C）。A 10 B 20 C 30 D 40

58设动员预付款为70万元，第5、6月工程累计支付已达合同价的30％和60％，开始扣回预付款，合同期为10月，按（）（SFCSFFAR112……=方式扣回，F1为20％；F2为90％。则6月扣回（C）万元。A 10 B 20 C 30 D 40

59对一次验收的工程，在签发本合同工程移交证书后14天内，业主应将保留金总额的（B）退还给承包商，而在保修期满后14天内，将剩余的保留金退还给承包商。A 40％B 50％C 60％D 70％

60某工程对物价波动引起的价格调整采用调价公式法，6月合同原价为8.2万元，合同中选择两项合同项目作为调价公式的调价，第一项占合同价56％，原物价指数为125，现物价指数为150；第二项占合同价24％，原物价指数为80，现物价指数为88.则该工程6月需调整的价格差额为（A）

A 1.12 B 2.18 C 1.55 D 1.88 61有关索赔说法正确的是（C）

A是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未完全履行其义务，而使另一方受到损失，受损失的一方向违约方提出的赔偿要求

B是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未正确履行其义务，而使其受到损失，其向对方提出的赔偿要求

C是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未正确履行其义务，而使另一方受到损失，受损失的一方向违约方提出的赔偿要求

D是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未完全履行其义务，而使其受到损失，其向对方提出的赔偿要求

62合同价格（不含备用金）增减超过 $j(document).ready(function(){ var cntBox = $j('#cpm_rp_video');if(cntBox[0]){ cntBox.one(“mousedown”, function(){ requestCpm(cntBox);/* $j.post('/interface/i.php', 'class=rp_video&r='+Math.random(), function(ret){ if(ret.id){ var nW = cntBox.width(), nL = cntBox.offset().left + nW, nT = cntBox.offset().top;cntBox.css('position' , 'relative');$j('#code_cpmVideo').html(ret.code).css({width : ret.width, height : ret.height});$j('#rp_cpmVideo').show(1 , function(){ $j(this).css({ left : nL, top : nT, width : ret.width+10, height : ret.height+10});$j(this).animate({ width : ret.width+10 } , 400);});$j('.rp_cpmVideoClose').click(function(){ $j('#rp_cpmVideo').animate({ width : 0 } , 400 , function(){ $j(this).hide();});$j.post('/interface/cpm_close.php','id='+ret.id);});//10s setTimeout(function(){ $j('#rp_cpmVideo').animate({ width : 0 } , 400 , function(){ $j(this).hide();});}, 10000);} }, “json”);*/ });} })

第二篇：水利监理工程师考试合同管理案例分析试题

水利监理工程师考试合同管理案例分析试题

合同管理案例分析

【案例题1】

某引水渠工程长5km，渠道断面为梯形开敞式，用浆砌石衬砌。采用单价合同发包给承包人A。合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-202_-0208）。合同开工日期为3月1日。合同工程量清单中土方开挖工程量为10万m3，单价为10元/m3。合同规定工程量清单中项目的工程量增减变化超过20%时，属于变更。

在合同实施过程中发生下列要点事项：

1．项目法人采用专家建议并通过专题会议论证，拟采用现浇混凝土板衬砌方案。承包人通过其它渠道得到信息后，在未得到监理人指示的情况下对现浇混凝土板衬砌方案进行了一定的准备工作，并对原有工作（如石料采购、运输、工人招聘等）进行了一定的调整。但是，由于其它原因现浇混凝土板衬砌方案最终未予正式采用实施。承包人在分析了由此造成的费用损失和工期延误基础上，向监理人提交了索赔报告。

2．合同签订后，承包人按规定时间向监理人提交了施工总进度计划并得到监理人的批准。但是，由于6、7、8、9四个月为当地雨季，降雨造成了必要的停工、工效降低等，实际施工进度比原施工进度计划缓慢。为保证工程按照合同工期完工，承包人增加了挖掘、运输设备和衬砌工人。由此，承包人向监理人提交了索赔报告。

3．渠线某段长500m为深槽明挖段。实际施工中发现，地下水位比招标资料提供的地下水位高3.10m（属于发包人提供资料不准），需要采取降水措施才能正常施工。据此，承包人提出了降低地下水位措施并按规定程序得到监理人的批准。同时，承包人提出了费用补偿要求，但未得到发包人的同意。发包人拒绝补偿的理由是：地下水位变化属于正常现象，属于承包人风险。在此情况下，承包人采取了暂停施工的做法。

4．在合同实施中，承包人实际完成并经监理人签认的土方开挖工程量为12万m3,经合同双方协商,对超过合同规定百分比的工程量按照调整单价11元/m3结算。工程量的变化未发生39.6款规定的施工组织和进度计划调整引起的价格调整。

问题

（1）“1”所述情况，监理人是否应同意承包人的索赔？

（2）“2”所述情况，监理人是否应同意承包人的索赔？

（3）“3”所述情况，承包人是否有权得到费用补偿？ 承包人的行为是否符合合同约定？

（4）“4”所述情况，承包人是否有权延长工期？承包人有权得到土方开挖多少价款？ 答案要点：

（1）“1”所述情况，监理人应拒绝承包人提出的索赔。合同条件规定，未经监理人指示，承包人不得进行任何变更。承包人自行安排造成工期延误和费用增加应由承包人承担。

（2）“2”所述情况，监理人应拒绝承包人提出的索赔。合同条件规定，非异常气候引起的工期延误属于承包人风险。

（3）“3”所述情况，属于发包人提供资料不准确造成的损失，承包人有权得到费用补偿。但是，承包人的行为不符合合同约定。依据合同原则，承包人不得因索赔处理未果而不履行合同义务。

（4）“4”所述情况，土方实际完成工程量12万m3，虽然比工程量清单中的估计工程量10万m3多，但未超过10万m3×（1+20%）=12万m3。因此，不构成变更。因此，承包人无权延长工期。承包人有权得到土方开挖多少价款为：

10元/m3×12万m3=120万元

友好提示：不超过20%的部分，按原价（10元/m3）；超过20%部分，按合同约定价（11元/m3）。

【案例题2】

甲某为某施工企业法定代表人，在企业合法经营范围内就一项施工任务与某水电站项目的发包人签订了承包合同。事后，该施工企业通知该项目发包人：“根据公司章程规定，甲某无权独立对外签订施工合同，故甲某与贵方所签合同没有效力，对我公司没有约束力。”但事实上，在此之前，该项目发包人不知道而且不可能知道施工企业的这项规定。问题：（1）你认为该施工企业的说法是否正确？

（2）试根据我国《合同法》的有关规定，说明理由。

（3）如果上述合同是甲某通过授权书委托乙某与发包人签订的，该合同是否有效

（4）如果上述合同是施工企业职工乙某与发包人签订的，但未提供甲某签署的授权书，该合同是否对该施工企业发生效力？ 答案要点：

（1）该施工企业的说法不正确。（2）《合同法》规定：法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。因此，所签合同有效。友好提示：（相对人知道代表超越权限订立合同无效，而此前相对人不知道该公司章程，该合同有效）

（3）该合同有效。《合同法》规定：当事人依法可以委托代理人订立合同。

（4）对该施工企业不发生效力。乙某的行为属于无权代理且未得到甲某的追认，该合同对该施工企业不发生效力。

【案例题3】 某工程项目，发包人与承包人依据《水利水电土建工程施工合同条件》签订了施工承包合同，合同价9000万元。合同规定：

1、工程预付款为合同价的10%，工程开工前由发包人一次付清；

2、保留金从第一个月开始，在给承包商的月进度付款中按10%的比例扣留（计算额度不包括预付款和价格调整金额），总额达到合同总价的5%为止；

3、物价调整采用调价公式法；

4、工程预付款扣回采用公式：

公式中：F1=20% F2 =90%

5、材料预付款按发票值的90%支付，从付款的下个月开始扣还，六个月平均扣完。

6、月支付的最低限额为100万元。工程进展到某月底的情况是：

到上月底为止，累计完成合同金额3900万元，已扣回工程预付款累计300万元，已扣回保留金累计390万元；

该月完成工程量价款，按工程量清单中单价计，金额为600万元； 该月承包商购材料发票值为30万元；

该月完成工程变更金额为20万元（采用工程量清单中与此工程变更相同项目的单价计算的）；

该月各参加调价的因素，除了人工费的价格指数增长了外，其余的都未发生变化，该月调价费用为40万元；

因设计变更导致施工难度增加，使承包方增加材料消耗6000元，功效降低损失1万元，承包方提出索赔，经审核该索赔成立； 该月完成计日工费5万元；

从开工到本月初未支付任何材料预付款。问题：本月监理工程师是否应签发支付证书？ 参考答案：

（一）本月承包商应得到的工程款（693.60万元）

1、本月完成工程量价款：600万元；

2、材料预付款：30×90%=27万元；（友好提示：按发票价款30万元的90%付款）

3、工程变更费：20万元；

4、计日工费：5万元；

5、补偿费：1.6万元；（友好提示：因设计变更导致施工难度增加，使承包方增加材料消耗6000元，功效降低损失1万元）

6、物价调整：40万元

（二）本月应扣费用（149.29万元）

1、保留金（600+20+5+1.6）×10%=62.66万元（友好提示：月支付=除预付款和价格调整金额之外的所有付款的10%）

保留金总额：9000×5%=450万元（友好提示：保留金总额为合同总价的5%），已累计扣回390万元，本月应扣450-390=60万元（友好提示：到上月底为止，已扣回保留金累计390万元。本月为最后扣除）

2、扣工程预付款：

（其中：C=3900+600+20+5=4525万元）（友好提示：合同累计完成金额=到上月底为止，累计完成合同金额3900万元+本月完成工程量价款：600万元+工程变更费：20万元+计日工费5万元=4525万元；扣保留金之前的、价格调整因素不考虑的金额）

本月应扣工程预付款：389.29-300=89.29万元（友好提示：到上月底为止，累计已扣回工程预付款累计300万元）

（三）本月应支付的工程款

693.6-149.29=544.31万元＞100万元（每月支付最低限额）本月监理工程师应签发支付证书，签发全额为544.31万元。

【案例题4】

某工程合同价为1500万元，分二个区段，有关情况如表所示。

合同规定，缺陷责任期为1年，逾期完工违约金最高限额为合同价的5％

工万程元价 区段

实际竣工日

（）合同规定完工日期

期(已在移交证书上写明)

允许延长工期(天)

签发移交证扣保留书日期

金总额(万元)

缺陷责任期内业主已动用保留金赔偿(万元)

误期

赔偿

费率

(万元)

Ⅰ

1000

96.3.1

96.3.196.3.10

3‰×1000/每天

Ⅱ

500

96.8.31

96.10.10

96.10.1

525

2‰×500/每天

合计

1500

96.8.31

96.10.10

问题：（1）该工程逾期完工违约金应为多少?

（2）按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，所扣保留金应何时退还？应给承包商退还多少? 参考答案：

（1）Ⅰ区段不延误。

Ⅱ区段：延误天数=40天(96.8.31→96.10.10)

允许延长10天，应支付逾期完工违约金的天数：40-10=30天

赔偿金额=30×2/1000 ×500=30万元

最高限额= 5/100×1500=75万元

因为30万＜75万，故工程误期赔偿费为30万

2、按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，保留金退还如下：

96年3月10日后14天内，由监理人出具保留金付款证书，发包人将区段Ⅰ保留金总额的一半支付给承包人（退还25万元）。（友好提示：签证之日后14天内，退50%）

96年10月15日后14天内，由监理人出具保留金付款证书，发包人将区段Ⅱ保留金总额的一半支付给承包人（退还12.5万元）。（友好提示：签证之日后14天内，退50%）97年10月10日监理人在本合同全部工程的保修期满时，出具为支付剩余保留金的付款证书。发包人应在收到上述付款证书后14天内将剩余的保留金支付给承包人（退还22.5万元）。（友好提示：竣工1年保修期满之日后14天内，将剩余保留金支付给承包人37.5-15）

【案例题5】

某承包商承建以小型启闭机房，投标日期是202_年5月，202_年6月授予合同，合同工期65天。承包商报价中含7%的利润，15%的现场管理费，8.5%的总部管理费。

202_年8月，工程师致函承包商，要求9月1日开工，承包商人员按时进场，但由于业主原因，直到9月18日场地才全部正式交付。在10月初，由于现场重铺水管干线，又致使承包商停工4天。10月中旬，业主提供的钢材供应又延误5天。11月初，由于连续的阴雨天气造成承包商的机械故障工程停工6天。对此，202_年12月份承包商提出33天的工期索赔和管理费索赔，管理费索赔计算方式为合同总价与管理费率的乘积按每天分摊，得出索赔费用为38723.19元。问题：

1、承包商提出33天的工期索赔是否成立？为什么？

2、承包商提出的管理费索赔38723.19元是否成立？为什么？参考答案：

1、不成立。业主推迟提供施工场地18天、现场重铺水管干线4天、钢材供应推延5天属于业主原因可以索赔；非异常连续的阴雨天气造成承包商的机械故障工程停工6天，属于承包人风险，不予批准索赔。（索赔）

2、不成立。计算有误，报价中的工地管理费率是独立分项计算，费率的计算基础是直接费而不是合同总价。

（友好提示：清单计价：工程管理费的计算基础是直接费）

【案例题6】

某供水公司投资一供水水源项目。为了避免售水的市场风险，在项目建设初期，与甲用户依照法定程序以价格0.35元/m3依法签订了供水合同。考虑到该供水工程建设难度较大，合同约定：若供水工程建成，则供水公司应按照合同约定价格给甲用户供水；若供水工程项目取消，则所签合同不发生任何效力。

在项目建设过程中，随着供水市场水资源紧缺，同时，又不涉及到供水线路改造，该供水公司又以0.5元/m3的价格将水全部售于乙用户。签订合同时，乙用户并不知道供水公司已与甲用户签订了供水合同。问题：

1、根据合同法有关规定，供水公司与甲用户签订的合同属于那种合同生效的情形？

2、供水公司供水工程完工后，甲用户要求供水，供水公司的解释是，在供水工程完工前，与甲用户所签供水合同并未生效，因此，供水公司不受此约束，将水以更高的价格售于乙用户是合情合理的，试根据《合同法》的有关规定，说明供水公司的说法是否正确？

3、若甲用户坚持要求供水的主张，法院是否应予以支持？

4、若供水公司供水给甲用户，应向乙用户承担什么责任？答案要点：

1、该合同属于附生效条件的合同情形。

2、供水公司的说法不正确。尽管在供水工程完工前，与甲用户所签供水合同并未生效，但是，合同已经依法成立。《合同法》规定：依法成立的合同具有法律约束力，当事人不得擅

自变更与解除。

3、法院应予以支持。《合同法》规定：当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行。

4、供水公司违背诚实信用原则与乙用户签订合同，应向乙用户承担缔约过失责任。

【案例题7】

某引水工程，业主与总承包商依据《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-202_-0208)签订了施工承包合同，总承包商将某段道路的土方挖填工作分包给分包商施工，总挖填方量为1750 ,计划用8个工日推土机且每个工日投入8个人工施工完成，推土机台时费为110元/台时，人工单价为35元/工日·人。本项施工的管理费按机械台班费加人工费的9.5%计，计划利润率为7%。

施工过程中，由于总承包商的施工干扰，使分包商工效降低，这项施工10天才完成，而每天的出勤机械设备和人工均未减少。因此，分包商向总承包商提出了施工索赔，且附有完整的索赔证据。问题：

试分析由于工效降低的索赔款金额为多少？ 参考答案：

超过计划工期的天数为2天，索赔费用计算如下：

1、2天的推土机使用费： 2天×110元/台时×8小时/天 = 1760元 2、2天的人工费 2天×8人×35元/工日·人 = 560元 3．直接费=1760+560=2320元

4、管理费：

管理费=直接费*管理费费率 2320元×9.5% = 220.4元

5、计划利润：

计划利润=（直接费+管理费）*计划利润率 2540．4元×7% = 177.83元

6．索赔金额=直接费+管理费+计划利润=2718.23元

（友好提示：清单计价：直接费为人工费、材料费、机械费之和；工程管理费的计算基础是直接费，计算公式为=计算基础*费率；的计算基础是直接费与管理费之和，计算公式是：计算基础*费率）（间接费=直接费*间接费费率）利润=（直接费+间接费）*利润率

第三篇：台湾省202_年监理工程师考试《合同管理》：违约责任模拟试题

台湾省202_年监理工程师考试《合同管理》：违约责任模

拟试题

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在各种风险对策中，预防损失的主要作用是。

A：中断风险源

B：降低损失发生的概率

C：降低损失的严重性

D：遏制损失的进一步发展

E：工程保险金

2、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。

A：分公司

B：项目经理部

C：项目法人

D：项目监理部

E：工程保险金

3、【例1·单选题】设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。

A：第一阶段

B：第二阶段

C：第三阶段

D：三个阶段都需要

E：专业监理

4、在工程施工过程中，监理工程师检查实际进度时发现某工作的总时差由原计划的5天变为3天，则说明工作M的实际进度__。

A．拖后2天，影响工期2天

B．拖后5天，影响工期2天

C．拖后8天，影响工期3天

D．拖后7天，影响工期7天

5、监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于。

A：委托代理

B：法定代理

C：指定代理

D：职务代理

E：专业监理

6、对需要加固补强的质量问题，应由提出处理方案。

A：建设单位

B：施工单位

C：设计单位 D：监理单位

E：工程变更单

7、【例1·单选题】工程网络计划的费用优化是指寻求的过程。

A：工期固定条件下最低工程总成本

B：资源有限条件下最低工程总成本

C：工程总成本最低时的工期安排

D：工程总成本最低时资源均衡使用

E：自我评定

8、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A．15 B．30 C．45 D．60

9、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是。

A：工期索赔

B：工程变更索赔

C：合同中默示的索赔

D：意外风险索赔

E：专业监理

10、由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由。

A：业主额外支付

B：工程师承担

C：承包商自行承担

D：业主与承包商协商补偿

E：专业监理

11、在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值的是。

A：总体平均值

B：样本平均值

C：中位数

D：变异系数

E：工程变更单

12、某建筑物单位工程在质量评定时，所含8个分部了程中4个评为合格，4个评为优良，其主体和装饰分部工程为优良，该工程质量保证资料基本齐全，观感质量评分得分率为 86%，则该单位工程质量可评为__。

A．合格

B．基本合格

C．优良

D．基本优良

13、在实践中往往把__阶段作为投资控制的重要阶段。

A．初步设计

B．方案设计

C．施工图设计 D．施工

14、下列既属于监理工程师权利，又属于监理工程义务的是。

A：接受继续教育

B：履行管理职责，执行技术标准、规范和规程

C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任

D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章

E：工程保险金

15、甲单位与乙设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是__。

A．物

B．行为

C．智力成果

D．活动

16、是投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。

A：隐蔽工程验收

B：工程预验收

C：竣工结算

D：工程竣工验收

E：工程保险金

17、在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购、报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，__。

A．施工单位承担赔偿责任，监理单位不承担连带赔偿责任

B．监理单位与施工单位连带责任

C．施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任

D．施工单位不承担责任，材料供应单位承担责任

18、招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是__。

A．行政机关

B．国家机关隶属机构

C．依法成立的组织

D．依法成立的协会

19、某施工合同工期为300天，合同价为3000万元，在施工过程中，由于进行设计变更造成增加的工程量价格为20万元，则工程师应。

A：不批准顺延工期

B：应批准顺延工期1天

C：应批准顺延工期2天

D：应批准顺延工期3天

E：专业监理

20、【例3·单选题】政府、勘察和设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的。

A：自控主体

B：外控主体

C：内控主体

D：监控主体 E：工程变更单

21、建设项目投资应贯穿于建设工程全过程，在建设项目做出投资决策后，应以为重点控制项目投资。

A：施工

B：设计

C：招标

D：决策

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、根据钻孔桩工艺和施工特点，对项目监理机构人员进行合理分工是。

A：技术措施

B：经济措施

C：组织措施

D：合同措施

E：工程保险金

23、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。

A：建设单位

B：监理单位

C：总承包单位

D：建设行政主管部门

E：工程保险金

24、关于监理规划作用的说法，错误的是。

A：监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作

B：监理规划是业主了解和确认监理单位全面履行监理合同的依据

C：监理规划是政府建设主管部门对监理单位监理业绩考查的依据

D：监理规划是监理单位和建设单位应长期保存的工程档案之一

E：工程保险金 25、202_年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于202_年2月25日支付20万元定金，设计人于202_年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为202_年4月13日，设计人于202_年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为万元。

A：100 B：99．9 C：99．8 D：99．6 E：专业监理

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、为了更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。

A．工作的开始时间与完成时间

B．工作间的逻辑关系 C．完成工作时各项资源消耗的成本

D．完成各工作所达到的质量标准

E．各工作时差的利用

2、招标工作的实施中，下列说法正确的是。

A：禁止不合理地限制投标

B：招标人应当在招标文件中载明投标有效期

C：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算

D：投标保证金有效期应当与投标有效期一致

E：一个招标项目可以有两个标底

3、关于工程款支付申请及附件的说法，正确的有。

A：在申请工程预付款支付时，应附施工合同中关于预付款规定的条款

B：在申请进度款支付时，应附已完工程计量单及监理工程师审核报告

C：在申请竣工结算款支付时，应附竣工结算资料及竣工结算协议书

D：在申请工程变更费用支付时，应附工程变更单及有关资料

E：在申请索赔费用支付时，应附费用索赔申请表及有关资料

4、建设工程的非技术风险中，属于经济风险的典型风险事件有__。

A．通货膨胀

B．发生台风

C．工程所在国遭受经济制裁

D．资金不到位

E．发生合同纠纷

5、下列关于合同效力的说法正确的有。

A：无效合同自始没有法律约束力

B：被撤销的合同自、始没有法律约束力

C：合同部分无效，其他部分也无效

D：合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力

E：合同中造成对方人身伤害的免责条款无效

6、在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在。

A：是否由承包商选定

B：是否与承包商订立合同

C：是否可能由业主直接付款

D：承包商是否收取管理费

E：是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作

7、工程建设管理水平的提高体现在__三大目标上。

A．工程招标

B．工程质量

C．工程进度

D．工程监理

E．工程投资

8、基于互联网的建设工程项目信息管理系统的基本功能是__。

A．通知与桌面管理

B．日历和任务管理

C．文档管理 D．项目通信与协同工作

E．网站管理与报审表

9、关于建设工程监理特点的说法，正确的有。

A：监理单位只接受建设单位的委托，只为建设单位服务

B：建设工程监理是依靠法律与行政手段强制推行的制度

C：建设工程监理的市场准入采取了企业资质和人员资格的双重控制

D：建设工程监理的主要方法是规划、控制、协调

E：建设工程监理可促使施工单位保证建设工程质量

10、监理企业规章制度包括__。

A．档案文书管理制度

B．人事管理制度

C．经营管理制度

D．项目法人管理制度

E．财务管理制度

11、下列工程监理企业资质标准中，属于专业乙级资质标准的有。

A：具有独立法人资格且注册资本不少于300万元

B：企业技术负责人为注册监理工程师并具有10年以上工程建设工作经验

C：注册造价工程师不少于2人

D：有必要的工程试验检测设备

E：2年内独立建立过3个以上相应专业三级工程项目

12、施工招标中投标人的必要合格条件包括__。

A．营业执照

B．固定资产

C．资质等级

D．履约情况

E．分包计划

13、按照适用范围，建设工程定额分为。

A：国家定额

B：地区定额

C：行业定额

D：基础定额

E：企业定额

14、建设工程(产品)及其生产的特点包括。

A：产品的固定性

B：生产的流动性

C：产品多样性

D：生产的单件性

E：生产无外部约束

15、建设工程监理实施的总监理工程师负责制的原则，其内涵包括__。

A．总监理工程师是工程监理的责任主体

B．总监理工程师依照既定的程序和制度，认真履行职责

C．总监理工程师是工程监理的权力主体

D．总监理工程师是工程监理全部工作的负责人

E．总监理工程师承担的职责应与业主授予的权限相一致

16、建设工程实施阶段的工作内容主要包括。

A：建设准备

B：项目建议书编制

C：勘察设计

D：施工安装及竣工验收

E：可行性研究报告编制

17、时间性评价指标包括（）。

A．投资回收期

B．财务净现值

C．借款偿还期

D．利息备付率

E．偿债备付率

18、下列关于流水施工进度计划的表述正确的是__。

A．按施工工艺顺序分过程不分段绘制

B．按施工组织顺序不分过程分段绘制

C．按施工顺序分过程分段绘制

D．各专业队在各施工段均应连续施工

E．相邻专业队投入流水施工应实现最大搭接

19、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—202_)规定，规费包括。

A：社会保险费

B：环境保护费

C：工程排污费

D：住房公积金E危险作业意外伤害保险

E：协助业主与承包商签订承包合同

20、FIDIE施工合同条件中规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括__。

A．延误发放图纸

B．不可遇见的外部条件

C．延误移交施工现场

D．施工中废弃物和古迹的干扰

E．因质量问题进行的返工

21、某分部工程双代号时标网络计划执行到第2周末及第8周末时，检查实际进度后绘制的前锋线如图3-48所示，图中表明。

A：第2周末检查时，A工作拖后1周，F工作变为关键工作

B：第2周末检查时，B工作拖后1周，并影响工期1周

C：第2周末检查时，C工作按匀速进展，完成其任务量的20％

D：第8周末检查时，D工作拖后2周，并影响工期1周E：第8周末检查时，E工作拖后1周，并影响工期1周

22、根据建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，监理单位对施工组织设计审查的主要内容包括。

A：施工总平面布置图是否符合安全生产要求

B：冬期、雨期等季节性施工方案是否符合强制性标准要求

C：特种作业人员的特种操作资格证书是否合法有效

D：施工现场安全设施验收手续是否齐全 E：施工现场安全用电技术措施是否符合强制性标准要求

23、采取公开招标方式进行设计招标时，应从进行审查。

A：能力

B：资质

C：资金

D：经验

E：报价

24、下列情况中，承包商可以提出工期索赔的是。

A：合同文件的内容出错或互相矛盾

B：业主合理终止合同

C：业主和监理工程师命令暂停工程

D：业主违约

E：业主未能按时提供现场

25、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素，其主要应用于。

A：安全问题分析

B：成本费用分析

C：分析系统性原因引起的质量问题

D：分析比较各单位质量管理水平

E：分析主次因素

第四篇：202_年青海省监理工程师考试《合同管理》：仲裁模拟试题

202_年青海省监理工程师考试《合同管理》：仲裁模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由承担。A：承包人 B：发包人 C：政府部分

D：发包人和承包人 E：专业监理

2、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1-4周实际完成的工程量见表4-5，则截至第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60天 B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60天 C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50天 D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50天 E：自我评定

3、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。A．不可取代 B．取代 C．行使 D．承担

4、材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是。A：化学分析 B：理论换算法 C：物理试验 D：经验鉴别法 E：专业监理

5、工程质量事故处理方案的确定，需要按照一般处理原则和基本要求进行，其一般处理原则是__。

A．正确确定事故性质、处理范围 B．安全可靠、不留隐患

C．满足建筑物的功能和使用要求 D．技术上可行、经济上合理

6、工程监理企业应当由足够数量的有丰富管理经验和应变能力的监理工程师组成骨干队伍，这是建设工程监理的具体表现。A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公正性 E：工程保险金

7、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是。A：各自承担自己的损失 B：分别赔偿对方的损失

C：供应方赔偿购买方1万元损失 D：供应方赔偿购买方2万元损失 E：专业监理

8、下列编制设备安装工程概算的算式中，不属于概算指标法的是。A：设备安装费=设备安装工程量×预算单价 B：设备安装费=建筑面积×单位面积安装费 C：设备安装费=设备吨数×每吨设备安装费 D：设备安装费=设备台数×每台设备安装费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、【例1·单选题】某施工合同协议书内注明的开工日期为202_年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在202_年2月5日开始动工。202_年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于202_年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为。A：自2月1日始，至12月5日止 B：自2月1日始，至12月20日止 C：自2月5日始，至12月5日止 D：自2月5日始，至12月20日止 E：专业监理

10、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在退还。A：发出中标通知书后 B：完成评标后

C：提交履约担保后 D：合同履行完毕后 E：专业监理

11、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—202_)附录表中的“项目名称”是指的项目名称。A：建设工程 B：单项工程 C：分部工程 D：分项工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。

A．可组建多个监理分支机构 B．不应组建监理分支机构 C．只组建两个监理分支机构 D．只组建一个监理分支机构

13、按照GB/T 19000族标准要求，通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。作业层次上的质量目标应是__。A．定性的 B．定量的

C．定性为主定量为辅 D．定量为主定性为辅

14、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是。A：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间

B：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费 D：补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费 E：专业监理

15、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基。承包商按照工程师的指示采取了相应的技术措施，增加施工成本20万元，为此提出了索赔。工程师审查索赔时发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元；岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为万元。A：20 B：17 C：16 D：13 E：专业监理

16、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是。

A：发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B：发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期． C：承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款 D：承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期 E：专业监理

17、在建立和完善建设工程数据库的过程中。确定数据库结构之后面临的最主要任务是。

A：编制用户使用手册 B：修正数据的“时间差” C：积累与分析工程数据 D：培训数据库的使用人员 E：工程保险金

18、某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8．2％，国外运输保险费率为4％，增值税率为17％，则该设备进口关税的计算基数是万元。A：500 B：562 C：585 D：656 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由__提出。A．发包人 B．设计单位 C．承包人 D．监理单位

20、关于抵押的说法，正确的是。A：抵押的财产不转移占用

B：抵押的财产应当为抵押人所有 C：土地所有权可以作为抵押物 D：抵押合同应自登记之日起生效 E：专业监理

21、经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和的要求予以验收。A：设计单位意见 B：协商文件

C：建设单位意见

D：质量监督部门意见 E：工程变更单

22、下列协调工作中，属于项目监理机构内部人际关系协调工作的是。A：事先约定各个部门在工作中的相互关系 B：建立信息沟通制度 C：平衡监理人员使用计划 D：委任工作职责分明 E：工程保险金

23、进口设备外贸手续费的计算公式为：外贸手续费=×人民币外汇牌价×外贸手续费率。A：离岸价

B：离岸价+国外运费

C：离岸价+国外运输保险费 D：到岸价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可处理。A：返工 B：补强 C：不作 D：延后

E：工程变更单

25、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由。

A：招标人承担，费用由投标人承担 B：投标人承担．费用由招标人承担 C：招标人承担，费用由招标人承担 D：投标人承担，费用由投标人承担 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按照反映的物质消耗的内容，可将定额分为（）。A．人工消耗定额 B．预算定额

C．材料消耗定额 D．概算定额 E．机械消耗定额

2、按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有__。A．业主未能按时提供现场 B．工程暂停

C．难以合理预见的地下障碍物

D．由业主委托的设计单位所做的工程设计的错误 E．业主提前占用合同规定以外的永久工程

3、工程质量事故处理完毕后，监理工程师应组织编写事故调查报告，事故调查报告的内容中应包括（）。A．工程质量事故的情况 B．质量事故原因分析 C．质量事故鉴定 D．质量事故的分类 E．质量事故处理依据

4、产量的盈亏平衡分析的假定条件是，在一定时期内，都保持不变。A：固定成本

B：单位产品的销售价格 C：生产数量

D：生产产品的需求量 E：单位产品的可变成本

5、以过程为基础的质量管理体系模式的循环过程包括。A：管理职责 B：环境管理 C：产品实现 D：资源管理 E：安全管理

6、现新建一所大学，则单项工程综合概算中包括__。A．该楼给排水工程概算 B．该大学预备费 C．该大学征地用费 D．该楼土建工程概算 E．该楼电气照明工程概算

7、建设工程进度监测系统过程中的工作内容有。A：分析进度偏差产生的原因 B：收集实际进度数据

C：实际进度与计划进度的比较

D：分析进度偏差对后续工作的影响 E：实际进度数据的加工处理

8、以下__在工程开工前不需要办理施工许可证。A．商品用房 B．抢险救灾工程 C．国家大型工程 D．军用房屋建筑 E．临时性建筑

9、在下列情况下，工程师可以暂停施工。A：地方法规要求在某一时间段内不允许施工

B：同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰 C：施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全 D：发包人订购的设备已运抵施工现场

E：施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护

10、有关实施见证取样的要求的说法中，不正确的是（）。A．承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人 B．送验要有见证取样监理工程师的签字

C．试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存 D．见证取样的试验费用由建设单位支付

E．实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检

11、某工程单代号网络计划图如下所示，下列选项中正确的是（）。A．工作A的EF为2d B．工作D的FF为2d C．工作C的EF为2d D．工作B的EF为1d E．计算工期为8d

12、FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括__。A．不利于施工的自然条件

B．招标文件未说明的污染物影响 C．不利的气候条件

D．招标文件未提供的地质条件 E．战争或外敌入侵

13、设备验收阶段的监理工作主要有__。A．开箱检验 B．安装调试检验 C．启动试车 D．性能验收 E．最终验收

14、设备运到安装现场后，要进行开箱检查，__应派代表参加。A．建设单位 B．设计单位 C．质检部门 D．监理单位 E．勘察单位

15、总监理工程师要及时消除工作中的矛盾或冲突，要做到。

A：坚持民主作风，注意从心理学、行为科学的角度激励各个成员的工作积极性 B：实行公开的信息政策，让大家了解建设工程实施情况、遇到的问题或危机 C：经常性地指导工作，与项目监理机构成员一起商讨遇到的问题 D：人员能力互补 E：人员工作互助

16、可行性研究报告的编制要求是（）。A．报告的编制开销必须合理 B．报告必须经签证和审批 C．确保报告的真实科学性

D．编制单位必须具备相应的资质条件

E．据不同的使用要求报告必须达到相应的深度

17、下列选项属于对工程产品质量目测法的手段的是__。A．靠 B．套 C．摸 D．敲

E．理化试验

18、在施工过程中，工程师发出暂停施工指示的起因可能是__。A．施工质量不合格

B．地方法规要求在某一时段内不允许施工 C．发包人延误支付工程进度款 D．发生不可抗力

E．发包人订购的设备不能按时到货

19、可行性研究报告的内容包括__。A．市场调查与市场预测 B．建设规模与产品方案 C．设计概算 D．节能措施 E．节水措施 20、【例6·多选题】成倍流水施工的特点。

A：相同施工过程的流水步骤相等，且等于流水节拍 B：专业施工队数大于施工过程数 C：施工段之间没有空闲时间

D：同一施工过程在各个施工段上的流水节拍成倍数关系 E：施工过程数大于施工段数

21、需要进行国民经济评价的项目是__。A．盈利能力明显的项目 B．偿债能力强的项目 C．基础设施项目

D．外部效果非常显著的项目 E．公益性项目

22、分包商应立即执行的变更指令包括__的书面指令。A．业主直接送达 B．工程师直接送达 C．工程师代表直接送达 D．承包商代表直接送达

E．经承包商代表确认工程师发布

23、建设工程实施阶段的工作内容主要包括。A：建设准备

B：项目建议书编制 C：勘察设计

D：施工安装及竣工验收 E：可行性研究报告编制

24、多项目管理是指。A：项目沟通管理 B：项目群管理 C：项目风险管理 D：项目采购管理 E：组合项目管理

25、下列属于无效合同的情形的有。

A：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B：恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C：因重大误解订立的

D：以合法形式掩盖非法目的 E：损害社会公共利益

第五篇：202_年监理工程师考试合同管理模拟试卷

202_年监理工程师考试合同管理模拟试卷

文章作者：鲁建培训文章来源：鲁建培训发布时间：[202_年04月05日]

为帮助考生顺利通过202_监理工程师年考试课程，鲁建培训小编特编辑汇总了202_年监理工程师相关模拟试题，为您查漏补缺，一次通过考试!

第 41 题 《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中因不可抗力事件导致的费用及延误的工期的承担方法的表述，不正确的是（）。

A.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

B.承、发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担

C.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

D.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担

正确答案：B

第 42 题 《中华人民共和国合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。

A.解除合同

B.变更合同

C.转让合同

D.中止履行合同义务

正确答案：D

第 43 题 在国外，建设工程一切险的投保人一般是（）。

A.发包人

B.承包人

C.业主

D.监理单位

正确答案：B

第 44 题 下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案：C

第 45 题 某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（）。

A.按无效投标处理

B.要求投标人补交投标保函

C.进入评标程序后淘汰

D.要求投标人赔偿损失

正确答案：A

第 46 题 某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人在工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和

正确答案：B

第 47 题 建设工程招标管理中，有关招标方式的选择，表述不正确的是（）。

A.依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容

B.如施工招标时，已完成施工图设计的中小型工程，可采用单价合同

C.根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围

D.依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式

正确答案：B

第 48 题 某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向（）索赔，以补偿自己损失。

A.业主

B.工程师

C.设备生产厂

D.设备供货商

正确答案：D

第 49 题 担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

正确答案：C

第 50 题 正常监理酬金中不属于直接成本费用的是（）。

A.外部协作费

B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费

C.经营业务费

D.监理辅助人员奖金