第一篇:水暖电安装工程施工劳务分包合同
水暖综合安装工程 施工劳务分包合同
发包方(甲方): 承包方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围: 临水安装工程;水、暖、消防图纸上和土建图纸上所有的水暖安装工程(具体以招标文件承包范围为准)。招标文件约定的承包范围如下:
(一)、水暖工程:
1、人工:
a)给排水:给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
b)室内供暖:采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
c)消防喷淋系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。
(二)、其他方面需做到的: a)做到工完场清。
b)现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。
c)所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。
d)现场文明施工和环境保护。e)对主体结构成品及半成品的保护。f)成品、半成品的倒运。第二条 承包方式、取费标准:
1、承包方式:水暖综合安装工程所包含的全部内容,以包人工、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工、包物价上涨因素的方式承包。
2、工程验收:依据约定施工范围内施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收,工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。
3、综合单价: 元/㎡
(1)计价依据: 按照招标文件施工图纸及施工许可证建筑面积。(2)此单价为综合不含税包干价格,包含了完成本工程所需的乙方管理费、工人进退场费、劳保(安全帽、雨衣、雨鞋等)、保险及医疗费,人工费、辅材费、机械费,文明施工费,赶工费、不可预见费、冬季维护费、利润等招标范围以及一切与本工程有关的工作内容,且本单价不受人工单
价、材料价格及国家政策影响,不再做任何调整。本价格还包含了招标范围内的设计变更内容(如乙方施工后出现变更造成返工,甲方另补贴乙方工时费),合同范围内一律不计取计时工。
(3)合同范围外的计时工单价由甲方项目经理部核准数额后按照实际发生及核准价格计算。
(4)本合同综合单价中含安全风险金,风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险,本单价已包括设计变更内容,设计变更增减量时,单价不再调整。
(5)以上单价均为合格工程单价,如政府质量有关部分验收属乙方原因结构工程未达到上述标准者,按本合同第四条的有关规定予以下浮。(6)单项单次设计变更造价超过 壹万 元时,分包方才能对该项目的变更提出索赔申请;且该申请须在发生变更工作 3 日内书面提出,逾期则视做分包工作范围,不予追加任何费用。
4、工作内容:招标文件约定招标范围内所有与本工程有关的一切内容。第三条 双方责任
(一)甲方
1、甲方工地代表:
2、甲方负责提供施工图纸并按施工图要求进行技术、质量、安全的文字交底。
3、甲方负责提供水暖工程主要材料。
4、甲方应监督、检查、协助乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办,费用由乙方自理。
5、负责管理安全、质量、进度和施工技术,协调各专业正常施工。
6、甲方统筹安排乙方的生产、生活临时设施所用场地。
7、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单,不需要乙方签字认可,罚款金额在工程进度款中扣除。
8、负责与业主、设计单位及有关部门的工程联系与协调。
9、办理乙方合理的变更、签证的审核工作,组织审核乙方编制的工程预结算,办理工程拨款。
(二)乙方
1、乙方驻工地全权代表(班组长):(乙方全权代表驻现场时间每月不少于28天,以甲方考勤为准,每月少于1天罚款500元/天)。
2、乙方必须持有效的“三证一书”(营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人委托书),并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证,并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。若发生安全事故,由责任方承担由此发生的费用。
6、乙方现场施工用电从二级配电箱接出,电线和配电盘等由乙方自备
以满足施工需要,甲方不再提供。
7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。
8、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训,特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。
10、接受甲方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、返工的要求,并承担因自身原因延误的工期及费用损失。
第四条 工期、质量、成品保护、安全文明施工
1、工期:乙方应满足甲方总进度计划和甲方规定的控制点要求。合同工期以甲方对业主承诺的总工期为准,此工期是指乙方进场之日起至完成合同范围内的全部工程量,乙方向甲方交齐施工技术及质保资料,提交竣工验收报告,并通过质检部门验收签字之日止。如竣工验收达不到工程质量等级需返修的,则返修的工期计入总工期。因乙方原因造成工期延误及处罚按总包合同有关条款执行,合同工期如遇下列情况,经甲方与业主方协商,业主方同意签证,可作相应顺延:
1)、重大的设计变更而影响正常施工的; 2)、人力不可抗的因素而影响乙方施工的;
3)、施工中非乙方原因而连续停电、停水8小时以上,影响正常施工的。
乙方工期与甲方所要求的进度不符,甲方可以要求乙方赶工,并在二天内提出改进措施报甲方认可;因乙方原因造成工期延误者,每延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按5000-10000元/天罚款,工期延期超过7天,甲方有权单方面终止合同,由此造成的一切损失由乙方承担。因甲方原因造成工期延误,工期顺延,甲方项目经理部根据
具体情况核准后将给予一定补偿。
2、质量:该工程质量标准确保 合格 标准,乙方施工应严把质量关。
1)、合同单价结算按合格工程标准定价,按建筑质检站验收质量等级达到合格标准;工程质量以工程最终验收标准来定。
2)、乙方严格按设计图纸(包括图纸会审纪要、设计修改通知单)、国家及现行的地方标准和规范组织施工。因乙方施工质量造成停工、返工及补救措施而发生的一切费用均由乙方自行负责。如不执行,甲方有权处以罚款,同时,甲方另行组织返工,所发生费用由乙方承担。
3)、凡属于隐蔽工程或中间验收工程,由乙方提前 24 小时以书面形式通知甲方现场代表,由甲方代表组织有关人员共同验收,验收合格并签字认可后方可进行下一道工序施工。隐蔽前 12小时内甲方末组织相关人员验收,又无其他通知,乙方可进行下道工序施工。甲方有权要求复查,复查不合格,其返工损失费用由乙方负责。
4)、工程完工时,由乙方通知甲方组织有关部门及人员共同验收,验收根据施工图纸和国家现行标准规范进行,个别部分达不到标准由乙方按甲方整改方案在规定时间内完成,费用由责任方支付。
5)、如乙方未达到合同质量等级标准,需返工并达到约定质量标准,所有费用由乙方承担,否则甲方将按照分包结算价款的 1 %,对乙方进行处罚。
6)、本承包工程应严格实行“三检制”。承包工程实施过程中乙方内部及乙方与其他承包方交叉施工时,上道工序要为下道工序创造良好的施工条件,注意现场的文明施工及成品的保护,下道工序要注意保护上道工
序的产品。在产品、半成品和成品在甲方和业主未竣工验收之前的保护是乙方的责任,任何交叉作业中因管理不善或恶意行为而导致的返工、返修、工期延误等损害或损失由乙方自己承担。
7)、任何一道工序完工,进行下道工序的施工前,乙方应申请检查验收。
3、成品保护:乙方应协助甲方进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作2倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
4、文明施工:乙方要协助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,发现未做到工完场清,甲方将视具体情况作2000元的罚款。
5、环境保护:甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求,对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品,乙方不按规定发放劳动保护用品的,由甲方强制发放使用,劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。由于乙方措施不利造成的安全及环境事故以及由此引起的费用,责任由乙方承担,工期不予顺延。
6、安全生产和职业安全健康:杜绝重大伤亡事故,减少一般工伤,甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。用电设备和线路必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》。一旦发生安全事故,乙方负责对伤亡者的全部赔偿和
事故处理费用,以及承担由此发生的罚款。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同》。
第五条 工程结算与工程款支付
1、乙方承担的施工项目按合同固定单价计算,按实际完成的工程量,由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算,办理最终结算审核机构为甲方法务合约部。
2、工程款支付: 本工程无预付款。
工程进度款支付按节点付款:
3、工程款支付方式:由乙方项目负责人提交付款申请(附工资表),经甲方审核后15个工作日内予以支付,并监督乙方工人工资的发放。
4、乙方必须办好进入当地施工的各种手续,以上合同单价均为不含税单价。
上述流程签署的结算单据仅作为最终结算审计的依据。最终结算价款以甲方审计盖章的结算单为准。
第六条 对其它分包商的管理
如果同一现场内有甲方分包的其它分包商,甲方对乙方与其它分包商之间的施工衔接和协调负责。乙方应无条件为其它分包商提供相应的施工方便,并对现场其他分包商的安全、消防、环卫等方面提供配合服务。
第七条 履约担保:
1、乙方在签订本合同同时,向甲方提交 3 %履约保证金作为履约担保,提交方式为现金;
2、履约保证金返还期限为工程承包范围内的工程完成并验收合格 后 7 日内,同时达到招标文件相关要求,不计利息返还给乙方。
第八条 其他
1、由于乙方原因中途退场和违约,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权利。已完工程量按照 50 %结算,结算价将扣除甲方损失、乙方违约金、相关处罚等费用。
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,自觉的维护地方及现场的综合治安,如有乙方原因造成的打架斗殴等违法行为,一律清退,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承担。
3、乙方未完成合同内工作内容,甲方将给予处罚,如属合同内工作内容,甲方项目技术人员开出计时工单,该工单作废,不予认可。
4、招标范围内的收尾工程由乙方负责,甲方通知乙方 3天后,未见乙方答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承担。
5、乙方应设专人办理限额领料手续,做到工完料净场清,乙方在施工过程中不符合定额材料消耗指标造成材料浪费的超额使用(如:角铁、白铁皮、镀锌管、PVC 管、管件、钢管等),甲方按照材料市场价格的 2倍处罚乙方,并在下一付款节点一次性扣取。
6、乙方必须做好进场材料的保管工作,避免丢失与损坏。否则视具体情况进行处罚。
7、乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款 50元。
8、乙方进场施工人员必须佩戴胸卡,否则每人每次罚款 20元。
9、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的 5 倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。
10、乙方不得以秋收、春节或其它节假日为由影响工程的正常进行,否则将视为乙方违约。在秋收、春节或其它节假日期间,如甲方要求连续施工,乙方必须保证连续施工,并达到双方约定的进度,以保证总施工进度不受影响。
11、乙方必须并且只能服从由甲方以及甲方转发的业主和监理工程师的指示。未经甲方同意,乙方不得直接向业主发函件也不能直接接受工程业主的指令。若在甲方未在场的情况下,业主或监理工程师发出的现场指示,乙方代表应迅速将现场指示汇报甲方工程师,并按甲方工程师的指示行动,否则将视为乙方违约。
12、乙方未按照甲方要求做好文明施工工作,甲方有权直接派人完成此项工作,发生的费用由乙方承担,并在工程进度款中直接扣除,不需乙方签字确认。
13、因乙方原因(甲方原因及不可抗力除外)造成下一道工序无法正常进行或者延期超过 1 个工作日的,甲方给予乙方 2000 元/工日的处罚,以后累积,超过 5 工日的甲方有权解除合同,并按照第八条1款执行。
第九条 争议解决方式:乙双方发生争议时,可以通过协商解决,协商不成时,向 签订项目所在地人民法院提请诉讼。
第十条 本合同一式肆份,正本 贰 份,副本贰 份,甲方执 贰 份,乙方执 贰 份。签字盖章后生效,结清合同结算款后失效。
第十一条 招标文件、中标通知书、承诺书、补充协议(如有时)及甲方劳务管理办法作为本合同附件,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方(章)乙方(章)签约日期: 签约日期: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 开户银行: 账 号:
开户银行: 账 号:
材 料、设 备
采
购
协
议
第二篇:安装工程施工劳务分包合同
安装工程施工劳务分包合同
劳务发包人:
(以下简称劳务发包人甲方)
劳务作业承包人:
(以下简称劳务承包人乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工程基本情况 工程名称: 工程地点:
劳务作业内容:按图施工(消防栓系统,自动报警系统,工程预埋,安装调试等相关的工作)。
二、合同价款
1、合同签约后,劳务承包人交保证金
元整(小写:¥)给劳务发包人,到工程验收后结算返还给劳务承包人。
2、本工程合同款采用下列方式计算。
3、本合同款,除经劳务发包人,和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外可以调整。
4、合同价款按建筑设计总面积计算,每平方米肆元捌角(¥4.8)。
5、劳务费包含:①工人工资;②劳务统筹费用;③劳动保护费用;④管理费用;⑤各项保险费用;⑥监设费用;⑦文明施工及环保费用;⑧利润、机械使用,折旧费等。
三、分包工作期限
2、乙方应教育现场施工人员树立安全生产意识,安全施工,确保工程能顺利完成。
3、乙方按图、按时、按质完成工程,要配合其他的施工队施工。如因乙方主观原因未能及时配合现场甲方其它工程施工造成的进度延误,或经济损失的,相关损失由乙方负责赔偿。
4、乙方在施工中发生的一切安全事故由乙方负责,造成的损失全部由乙方承担。
5、乙方应与在场施工人员签订劳动合同并为其购买工伤,意外等保险。
6、遵守甲方项目部的管理规定,做到文明施工。
7、如乙方原因造成工程停工而不能按期完成则甲方有权终止合同,结算时按乙方实际完成合同工程量结算给乙方。
8、乙方应在甲方通知有效期内进场配合施工,如因场地或环境条件不具备进场施工的必须报告甲方,并作出妥善处理。
9、对隐蔽工程的验收,乙方须提前两个工作日通知甲方组织验收。
10、甲方要协调各项工程项目施工,工程,杜绝各施工队为场地,用电、用水等问题产生矛盾。
11、向乙方提供初步设计的方案图纸和现场标高轴。
12、在施工过程中因甲方责任造成停工、返工或材料及器材,人工的损失等均由甲方承担相应责任。
13、负责协调提供现场设置的垂直运输设备给乙方。
14、审核乙方的工程进度,办理结算,按照合同约定向乙方支付工程款等。
九、违约责任
第三篇:水暖电综合安装工程施工劳务承包合同.doc.deflate
水暖电综合安装工程施工劳务承包合同
甲方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
(二)、水暖工程:
1、人工:
a)给排水:给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
b)室内供暖:采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
c)消防喷淋系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。
(三)、其他方面需做到的: a)各工种做到工完场清。
b)现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。
c)所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。
d)现场文明施工和环境保护。e)对主体结构成品及半成品的保护。f)成品、半成品的倒运。
文明施工、包物价上涨因素的方式承包。
2、工程验收:依据约定施工范围内施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收,工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。
3、综合单价: 元/㎡
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。若发生安全事故,由乙方承担由此发生的费用。
6、乙方现场施工用电从二级配电箱接出
7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。
8、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训,特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。
10、接受甲方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、返工的要求,并承担因自身原因延误的工期及费用损失。
2)、人力不可抗的因素而影响乙方施工的;
3)、施工中非乙方原因而连续停电、停水8小时以上,影响正常施工的。
乙方工期与甲方所要求的进度不符,甲方可以要求乙方赶工,并在二天内提出改进措施报甲方认可;因乙方原因造成工期延误者,每延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按 元/天罚款,工期延期超过3天,甲方有权单方面终止合同,由此造成的一切损失由乙方承担。因甲方原因造成工期延误,工期顺延.2、质量:该工程质量标准确保 标准,乙方施工应严把质量关。
1)、合同单价结算按合格工程标准定价,按建筑质检站验收质量等级达到合格标准;工程质量以工程最终验收标准来定。
2)、乙方严格按设计图纸(包括图纸会审纪要、设计修改通知单)、国家及 当地现行的施工操作规范组织施工。因乙方施工质量造成停工、返工及补救措施而发生的一切费用均由乙方自行负责。如不执行,甲方有权处以罚款,同时,甲方另行组织返工,所发生费用由乙方承担。3)、凡属于隐蔽工程及中间验收工程,由乙方提前 小时以书面形式通知甲方现场代表,由甲方代表组织有关人员共同验收,验收合格并签字认可后方可进行下一道工序施工。隐蔽前 小时内甲方末组织相关人员验收,又无其他通知,乙方可进行下道工序施工。甲方有权要求复查,复查不合格,其返工损失费用由乙方负责。
4)、工程完工时,由乙方通知甲方组织有关部门及人员共同验收,验收根据施工图纸和国家现行标准规范进行,个别部分达不到标准由乙方按
甲方整改方案在规定时间内完成,费用由责任方支付。
5)、如乙方未达到合同质量等级标准,需返工并达到约定质量标准,所有费用由乙方承担,否则甲方将按照分包结算价款的 %,对乙方进行处罚。
6)、本承包工程应严格实行“三检制”。承包工程实施过程中乙方内部及乙方与其他承包方交叉施工时,上道工序要为下道工序创造良好的施工条件,注意现场的文明施工及成品的保护,下道工序要注意保护上道工序的产品。在产品、半成品和成品在甲方和业主未竣工验收之前的保护是乙方的责任,任何交叉作业中因管理不善或恶意行为而导致的返工、返修、工期延误等损害或损失由乙方自己承担。
7)、任何一道工序完工,进行下道工序的施工前,乙方应申请检查验收。
3、成品保护:乙方应协助甲方进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作 倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
4、文明施工:乙方要协助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,发现未做到工完场清,甲方将视具体情况作 元的罚款。
5、乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。由于乙方措施不利造成的安全及环境事故以及由此引起的费用,责任由乙方承担,工期不予顺延。
6、安全生产和职业安全健康:杜绝重大伤亡事故,减少一般工伤,甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,在
施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。用电设备和线路必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》。一旦发生安全事故,乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及承担由此发生的罚款。
由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权利。已完工程量按照 %结算,结算价将扣除甲方损失、乙方违约金、相关处罚等费用。
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,自觉的维护地方及现场的综合治安,如有乙方原因造成的打架斗殴等违法行为,一律清退,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承担。
3、乙方未完成合同内工作内容,甲方将给予处罚,如属合同内工作内容,甲方项目技术人员开出计时工单,该工单作废,不予认可。
4、招标范围内的收尾工程由乙方负责,甲方通知乙方 天后,未见乙方答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承担。
5、乙方应设专人办理限额领料手续,做到工完料净场清,乙方在施工过程中不符合定额材料消耗指标造成材料浪费的超额使用(如:角铁、白铁皮、镀锌管、PVC 管、管件、电线、电线管、钢管等),甲方按照材料市场价格的 倍处罚乙方,并在下一付款节点一次性扣取。
6、乙方必须做好进场材料的保管工作,避免丢失与损坏。否则视具体情况罚款 元。
7、乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款 元。
8、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的 倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。
9、乙方不得以秋收、春节或其它节假日为由影响工程的正常进行,否则将视为乙方违约。在秋收、春节或其它节假日期间,如甲方要求连续施工,乙方必须保证连续施工,并达到双方约定的进度,以保证总施工进度不受影响。
11、乙方必须并且只能服从由甲方以及甲方转发的业主和监理工程师
的指示。若在甲方未在场的情况下,业主或监理工程师发出的现场指示,乙方代表应迅速将现场指示汇报甲方工程师,并按甲方工程师的指示行动,否则将视为乙方违约。
12、乙方未按照甲方要求做好文明施工工作,甲方有权直接派人完成此项工作,发生的费用由乙方承担,并在工程进度款中直接扣除,不需乙方签字确认。
13、因乙方原因(甲方原因及不可抗力除外)造成下一道工序无法正常进行或者延期超过 个工作日的,甲方给予乙方 元/工日的处罚,以后累积,超过 工日的甲方有权解除合同,并按照
第四篇:劳务分包合同(安装)
建筑工程施工劳务合同书
甲方: 乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则,经双方友好协商,达成一致,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构形式: 4、质量标准:
二、工程承包范围:
柳林
工程项目所有室内工程,具体为:电气工程、给排水工程、暖通工程、雨水管道、空调冷凝管等图纸设计范围内所有项目,弱电(电视、电话、有线)、空调、消防电气等只预埋管和预留洞口。(消防除外)
三、结算依据及承包单价
以实际面积结算,单价为46元/㎡
四、甲方提供的主要材料:
甲方提供工程所需所有主材料
五、现场计时工:
除甲方工程项目部有特殊需求外,施工过程之中甲方不签署任何计时工。若甲方项目主管人员签证安排计时工按▁▁元/工日计算,当月计时工并入当月工程量结算。
六、开工竣工日期:
本工程定于 年 月 日开工至 年 月 日竣工。共
个工作日(以垫层浇筑完为准开始计算工期。)
七、工程结算及付款方式:
以实际建筑面积结算,主体完付20%,工程完付总价40%,工程竣工验收合格付至完成总价的70%,剩余款为竣工验收合格后第一年付至85%,第二年付清。
八、材料及设施供应相关事项:
甲方只提供主材料等,乙方负责辅料(包括焊条、锯条、胶布、胶带、胶水、铁丝、钉子、角钢、油漆等)PVC胶不含
九、施工组织质量要求:
9.1乙方必须严格按照施工图纸、设计变更说明和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方及监理的监督检查管理。
9.2质量等级:合格
9.3乙方确保按图纸、按规范、按时、按质施工,工程质量必须达到国家规定的验收标准。质量如达不到国家规定的验收标准,乙方必须无条件返工,返工费用、材料、人工费由乙方承担,并按合同质量奖罚条件给予处罚。
9.4乙方确定的施工现场负责人、技术负责人和专业技术人员及管理人员必须上交上岗证复印件,以供甲方备案审查。
9.5乙方提供的工程所需机具设备及周转材料,质量必须符合国家有关规定及保证安全并满足工程质量标准。不合格的,不准进入施工现场。
十、施工安全责任:乙方施工期间,严格执行国家相关标准、规定和甲方的指令进行施工,如因乙方原因造成事故发生,乙方应承担相应责任和负责事故处理的所有费用。
10.1甲方要对乙方人员进行场前安全教育,逐日进行安全检查,特别对于高空作业人员要有安全防范措施。乙方管理人员为义务安全员,必须负责安全生产工作。甲乙双方相互协助检查过程项目中有关安全、防火等工作,共同预防事故发生。
10.2甲乙双方必须认真对本班组职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全思想意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
10.3施工前,乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
10.4乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理等各类规定,接受甲方的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理等以及督促检查义务,对于查出隐患,乙方必须限期整改。甲乙双方都应监督施工人员自觉穿戴好安全防护用品。
10.5乙方对施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患应立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示确认施工现场,作业环境、操作施工设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中产生的后果自负。
10.6机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕并按规定验收后方可使用,严禁在未检验或检验不合格情况下投入使用,否则由此发生后果概由擅自方负责。
10.7乙方施工人员对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等,不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经甲方工地负责人和安全管理人员同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能更动。乙方人员擅自拆除更动所造成的后果,均由乙方自行承担。
10.8特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、市、区的特种作业人员安全技术培训考核后持证上岗,起重吊装作业必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作,严禁不懂电气、机械设备的人,擅自操作电气、机械设备。
10.9甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不得挪作他用。电焊、气焊割作业应按规定办理动火审批手续严格遵守“十不烧”
规定,严禁使用电炉。擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事方负责。
10.10甲乙双方在施工过程中,应注意地下管线及高低压架空线路保护,甲方应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时和甲方联系,采取保护措施。
十一、文明工地安全管理制度的细则: 安全目标:杜绝事故的发生。
安全约定条款:乙方必须达到文明工地的施工要求,否则按协议书有关条例执行。
11.1安全设施管理。乙方不得擅自拆除、更动施工用电、脚手架及防护措施,对于现场机械、电器设备应符合要求,否则发生安全事故由乙方负责。
11.2安全带。对于高空作业必须戴安全带操作,否则甲方有权停止其工作,并严肃批评教育甚至罚款处理,乙方高空作业时如不按安全规定操作所发生人身伤亡事故,一律由乙方负责。
11.3安全帽。对于进入现场必须带安全帽,如不带安全帽进入现场,甲方处罚乙方每人每次20元,并赶出工地。
11.4室内作业。必须检查脚手板、马凳是否牢靠,特别在“四口五临边”,操作人员必须有安全防范措施和设备安全工具。否则所发生安全事故由乙方负责。
11.5日常安全教育。由乙方班组长进行班前安全教育,并做好记录及反馈项目部;每次组织安全教育大会,若不参加每人每次处以▁▁元罚款;乙方进场人员没有进行安全教育,每发现一人处罚▁▁元。
11.6违章处罚。对乙方有下列违章行为之一,甲方有权对乙方进行处罚。
11.7现场施工安全管理措施:
乙方在现场施工过程中,严格执行国家相关规定,如有违反,甲方将视情况严重程度进行相应处罚,具体内容如下:
①乙方必须确保所有进场的人员,年满18岁且身体健康。老、弱、病、残、家属、小孩及童工不得进入现场,否则,产生的一切后果均由乙方承担,甲方不承担任何责任。
②在施工工地由于乙方内部管理不严而误伤他人,由乙方承担全部责任。乙方人员与其他人员发生打架斗殴事件,责任自负,并且甲方将按《文明施工规定》严加处罚。乙方人员外出发生走失和其他任何不安全事件责任由乙方自负,甲方概不负责。
③乙方人员和家属未经项目部许可不得在施工现场和生活区内摆摊设点,开食堂、卖副食,以防止中毒和发生意外。
④施工现场所有材料进场必须按规定码放整齐、达到文明工地要求,工序交接时所有工种完工报验时,必须达到相关规定。宿舍要随时保持干净、整洁、卫生,物品摆放整洁有序、无异味排好值日表并有专人负责。甲方每周至少两次不定期检查,各班组、各房间,评比打分。对最差房间或班组进行处罚。文明施工之花费按现场人员均分。生活区楼上水池及一楼地面积水,划分区域或排班清理、打扫。甲方每日专人定时检查达不到要求的进行处罚。
⑤职工在施工现场,生活区有节约设施材料及水电的责任,对随意浪费者,甲方将其进行处罚。严禁赌博、集众闹事、酗酒等不文明行为出现。情节严重的交公安部门处理。
⑥施工现场内(包括生活区)严禁乱倒垃圾,严禁随地大小便。
⑦临时用电。乙方必须从甲方指定的电箱,并有专业电工接用电源,严禁私自乱拉乱接。
⑧机械管理。乙方自带机械设备及工具,安全由乙方负责。使用甲方机械,必须遵守操作规程,合理使用,按要求进行维护及保养,禁止野蛮操作。因自身因素违章操作造成事故,由乙方独自承担。
十二、甲方责任:
12.1免费提供施工用水用电。
12.2向乙方免费提供施工图纸三套和相关技术资料。
12.3项目部管理人员及委托的监理单位对工程进度、质量和安全及合同执行情况监督检查,并负责设计图纸问题的处理及设计变更签证等相关事宜。
12.4按合同约定及时足额结算并支付乙方工程款。
12.5甲方负责提供乙方办公场地,负责向乙方进行现场三级教育,向乙方进行技术交流。
12.6甲方负责收集整理竣工验收资料。
12.7甲方负责协调地方周边关系和处理当地纠纷。
12.8甲方在乙方缴纳合同履约金一个月内如工程不能正常开工,甲方无条件全额退还乙方合同履约金
万元整,并承担相应的利息。
十三、乙方责任:
13.1乙方自行负责住宿生活
13.2乙方负责施工现场文明施工
13.3乙方提供建筑材料供应和设备进场计划及用水用电计划。
13.4严格按照施工图与说明施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工。
13.5乙方配合甲方收集整理竣工验收资料,协同办理工程竣工验收手续。
13.6乙方必须配合甲方分包项目施工,不得收取任何配合费。但甲方另外分包外墙涂料项目的施工队伍,必须及时随乙方外墙粉刷同时施工,若甲方不及时安排涂料施工队伍或因涂料施工队伍不及时进行施工所造成的损失由甲方承担。
13.7乙方所包工程项目保修期间若有质量问题,必须及时进行维修(如因甲方其它分包队伍造成的破坏除外)。
13.8乙方自行将承包工程转包或违反质量和安全管理规定的,甲方有权单方终止合同并另行组织施工队伍,因此造成的甲方损失由乙方承担;由于乙方原因,不能按合同约定期限交工,甲方有权对乙方进行相应处罚。
十四、合同签订交付履约金及有效期: 14.1本合同一式二份,双方各执一份,甲乙双方签字 后生效并具有同等法律效力。14.2本合同由双方签字盖章后生效,工程价款全部付清后自动失效。
十五、补充范围和解决方式:
15.1未尽事宜双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。
15.2如双方发生合同及协议争议,由双方代表友好协商,协商无果,递交合同签订地方向人民法院起诉。
甲方:
乙方:
委托人:
委托人:
身份证号码:
身份证号码:
联系电话:
联系电话:
签订日期:
****年**月**日
第五篇:安装劳务分包合同
太原市西矿街281号棚户区改造项目3#楼
安装劳务分包合同
合同编号:
总包单位: 分包单位:
时 间:
年 月
日安装劳务分包合同
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》有关法律、法规和规章,并结合太原市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就太原市西矿街281号棚户区改造项目3#楼安装工程劳务分包事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况
1、工程名称: 太原市西矿街281号棚户区改造项目3#楼
2、工程地点: 太原市西矿街281号
3、建筑面积:38697.48平方米。
4、结构类型:剪力墙
二、承包方式及单价1、2、承包方式:清包工(人工费、小型机械费、消耗材料费)按建筑面积计算:综合单价39元/平方米(不含税)
三、工程承包范围
承包范围:由基础筏板开始、包括地下及地上部分的电气、排水、采暖通风等安装工程电气施工图、排水施工图及暖通施工图中所涉及的全部内容及现场文明施工所要求的工作。现场安装工程、设计变更、洽谈记录等按山西省2011年定额另行计算。
(一)电气工程
1、动力及照明系统:包含预埋件、预埋管、配管、箱、盒,穿墙套管、支吊架制安、电气线路敷设、桥架、低压配电柜、配电箱、开关、插座、灯具等的安装及调试内容,按图纸设计安装到位。
2、防雷接地及安全系统:包含预埋件、均压环、等电位箱、避雷设施等制作安装及检测,按施工图纸施工到位。
3、有线电视系统:预埋管、配管、盒、箱及预留洞。
4、综合布线系统:预埋管、配管、盒、箱及预留洞。
5、通信系统:预埋管、配管、盒、箱及预留洞。
(二)排水工程
1、污水系统:包含穿墙套管、支架等的制作安装;污水干管、支管、地漏、污水泵、电梯井底排水立管等末端设施的安装与系统灌水、通球试验、楼层吊洞,按设计图纸安装到位。
2、雨水系统:包含支架制作安装、雨水立管、雨水斗等设施的安装与系统灌水、通球试验及吊洞。
3、空调冷凝水系统:包含空调过墙孔的预埋;支架制作安装、排水立管、排水支管、伸缩器等的安装及灌水、通球试验。按设计图纸安装到位。
(三)供热工程
1、供热系统:包含穿墙套管、支架等的制作安装、供热干管、供热支管、管路减压阀、热计量表等设施安装及系统试压冲洗、防腐保温、管路标识等。按设计图纸安装到位。不含分水器、地暖管安装、调试。
(四)图纸要求的未尽事宜 机械及消耗材料范围:
1、机械除甲方提供的塔吊、施工电梯、吊篮、大型机械外,其它施工所需机械均由乙方自备。
2、消耗材料范围:除主材及所需配套的箍、卡、接头等以外的全部材料;如:电焊条、氧气、乙炔、塑料胶带、扎丝、铁丝、钉子、电用胶带、色粘带、电线电缆扎带、穿线钢丝、螺丝、油漆刷、泡沫板、各种过墙套管堵料、纤油、麻丝、生料带、油灰及自有机械用切割片、砂轮片、钻头等。
四、工程管理要求
(一)质量管理
本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准,工程施工现场管理标准必须达到市级文明工地要求。如因乙方原因造成的质量验收不达标,乙方应承担相应责任,并在结算时扣除5万元作为罚款。
1、严格按照施工图纸、施工验收规范和技术交底施工,确保质量合格。
2、在确保质量合格的同时,施工时必须兼顾美观及保修期内的后续运行维护的可操作性。
3、对甲方提供的设计图纸等进行审核确认,对影响安装及后续运行的事宜有义务书面提出改进意见。
4、对特殊工种,如电工、管工、焊工等工种必须持资质证书上岗,无证人员严禁进场。
5、甲方技术人员定期不定期召开工作会议,项目经理及各专业负责工长必须准时参加。
6、配合甲方完成技术资料存档工作。
7、提供阶段性详细工程材料计划,供甲方审定。
8、确认甲方提供材料的种类、型号、规格、质量是否满足要求,并对有影响安装质量的材料必须书面提出。
9、对到场施工材料及时卸车,做好核对及标识。
10、预埋电箱、电盒、支架等设施必须横平竖直,确保方正,同一室内要求水平标高相同的盒箱等设施,辐射必须准确。
11、管材、线材选用严格按照先长后短的原则进行,尽可能的减少材料接头和废料产生。
12、合理安排工序,避免上下工序打架而影响工程质量,确认无法避免时应及时做好成品和半成品的保护工作。
13、外表面有涂色要求的管路,线路等必须按规定做好色标。
14、有方向的管路、线路等按规定要求做好方向箭头标识。
15、电气箱体、桥架电缆、电路器件等按规范或设计做线路标识。
16、预埋件、支架等的制作严格按规范及设计的要求材料和尺寸制作和防腐保护。
17、对于预埋件、支架等的安装间距严格按规范和设计要求执行。
18、严格执行自检、互检、交接检制度,并向甲方提供检查明细记录。
19、严格执行隐蔽工程验收要求,每道工序必须经甲方及监理验收合格后方可进行下道工序,质量检查不合格的返工责任及费用由乙方负责。
20、参与甲方、监理单位的质量检查及隐蔽工程验收,负责跟踪及整改。
21、合理用材,减少浪费,及时向甲方提供材料使用情况的报告。
22、如因安装质量问题影响工程总体效果,乙方必须承担相应责任及损失。如因材料质量问题造成的损失由甲方承担。
(二)安全施工要求
1、乙方必须对本工程所有的施工自有人员加强安全教育,对各个施工环节加强安全防范措施,杜绝安全事故发生,并形成书面记录,详见安全协议书及安全奖罚细则。
2、乙方自备安全帽等劳保用具,并要求要统一。
3、认真执行“三宝四口”的有关规定。
4、乙方必须给施工人员购买意外伤害保险并提供复印件给甲方,因乙方原因造成的安全事故,乙方承担一切责任。
(三)文明施工要求
1、操作区域保持整洁有序,达到文明工地的标准。
2、对到场施工材料及时进行卸车、规堆、码垛及标识。
3、施工场地保持干净整洁,临时材料堆放整齐有序。
4、施工废料及时清理出场。
5、临时用电必须符合要求。
五、工期要求
1、每周、月底前上报下周、月安装施工计划,报甲方审核批准。
2、计划一经确定,乙方必须严格执行。
3、线管的预埋敷设按主体工程进度执行,不得因为安装队的原因造成总进度滞后。
4、安装开始至完成工期为 天。
5、工期每拖延一天按工程结算价格的0.2%进行处罚,如遇不属于乙方原因造成的工期延误相应顺延。
六、双方责任
1、甲方责任
1)现场办公室一间由甲方承担。
2)提供塔吊一台,施工电梯一部,吊篮其它所需大小机械均由甲方负责。
3)甲方提供施工用电至二级箱操;作业面照明及三级箱,现场移动照明灯具及用线由乙方承担。
4)提供施工所需的工程主材及辅材,必须按乙方计划要求提前三天进场。
5)提供文明工地所需的硬件设施。
6)负责施工当中的抄平放线工作,乙方需配合。7)对不服从管理的个人有权罚款,每次500—3000元。
2、乙方责任
1)保证本工程所需劳力、实现甲方确认安排的进度计划。2)遵守甲方、监理及建设单位的各项管理制度,文明施工,承担因违章造成的经济罚款。
3)保证特殊工种持证上岗,技术工人持证上岗率80%以上。4)保证工人的工资按时发放,不能因拖欠工人工资影响工程施工。5)提供施工所需施工机械、工具及消耗材料。6)提供乙方人员所需的雨衣,雨鞋等劳保用品。7)现场乙方施工人员必须佩戴安全帽。8)负责安装所需的开洞及管道吊洞。9)承担因返工造成的材料损失及连带损失。
七、结算及付款方法
1、工程验收合格后按合同约定计算工程量,进行结算。
2、面积计算按2011定额建筑面积计算规则执行。劳务费一次性包死价,不再调整,建筑面积综合单价39元/平方米 大写:(叁拾玖元整/平方米)作为综合单价。
3、工程变更增加部分调整后依据2011山西省安装工程预算定额人工直接费计取;
4、计时工(签证工)单价:甲乙双方另行商定。
5、付款方式,主体工程±0.000开始按进度分段支付
(1)、主体预埋、预留视进度分阶段支付到总价30%的劳务费;(2)、安装施工过程中视进度分阶段支付到总价70%的劳务费;(3)、安装工程全部竣工验收后支付到劳务费总价的90%;(4)、竣工且分户验收合格后支付到劳务费总价的95%,留5% 的质保金二年以后付清。
八、本合同未尽事宜双方本着实事求是的原则协商解决,若协商未果。提交当地劳动部门仲裁,任意一方对仲裁不服可向管辖区人民法院起诉。
九、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,签字盖章后生效,付完尾款后自行作废。
发包方: 委托人: 工地负责人: 年 月 承包方: 委托人: 工地负责人:年 月
日日