第一篇：建设工程合同管理试卷诉讼时效

建设工程合同管理试卷诉讼时效

篇一：川大XX《建设工程合同管理(I)》第一次作业答案

《建设工程合同管理（I）》第一次作业答案 你的得分：

完成日期：XX年06月23日 09点01分

说明： 每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即XX年09月11日)后显示在题目旁边。

一、单项选择题。本大题共15个小题，每小题 分，共分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.违反合同承担责任的方式中，（）体现了制裁性。

(B)

A.赔偿金

B.违约金

C.索赔

D.继续履行

2.施工合同中，（）不是业主应承担的义务。

(B)

A.获得进入施工现场通行道路的使用权

B.建立施工现场的安全保护设施

C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底

3.业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是（）。

(B)

A.固定总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.可调值总价合同

4.可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。

(D)

A.建设行政主管部门

B.工商行政管理部门

C.合同管理部门

D.人民法院

5.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；

后果特别严重的，处（）有期徒刑，并处罚金。

(C)

A.3年以上5年以下

B.5年以上8年以下

C.5年以上10年以下

D.10年以上15年以下

6.《合同法》第283条规定：“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，工程中途要求停建、缓建的，应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。”在这里，发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于（）。

(A)

A.违约责任

B.行政责任

C.刑事责任

D.侵权责任

7.甲公司与乙公司于XX年5月16日签订了一份设备租赁合同，其中规定乙公司

应于XX年3月2日付租金。甲公司按合同规定履行其义务后，乙公司未按期付租金。则该笔租金的诉讼时效至（）期满。

(C)

A.XX年3月2日

B.XX年5月16日

C.XX年3月2日

D.XX年5月16日

8.建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的，责令改正，处工程合同

价款（）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

(B)

A.1%~3％

B.2％~4％

C.3％~5％

D.4％~6％

9.建设工程未经验收提前使用的，发现质量问题应由（）承担责任。

(B)

A.承包方

B.发包方

C.管理方

D.第三方

10.依照违法行为的不同和违法者承担法律责任的方式的不同，法律责任可以分为民事

责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。那么，返还财产和恢复原状应属于（）。

(A)

A.民事责任

B.行政责任

C.刑事责任

D.违宪责任

11.违反建设工程质量管理条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注

册执业人员造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，（）年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。

(C)

A.7

B.6

C.5

D.4

12.《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（）。

(C)

A.安全生产，人人有责

B.安全为了生产，生产必须安全

C.安全第一，预防为主

D.百年大计，安全第一

13.缔约过失责任与违约责任的主要区别是（）。

(A)

A.行为发生在合同订立过程中还是发生在合同成立后

B.当事人是否有过错

C.违约责任与侵权责任是否相竞合 D.有无订立过书面合同

14.构成合同的法定解除条件的有（）。

(D)

A.因不可抗力造成迟延履行

B.履行期限届满前，当事人一方财产状况显著恶化

C.当事人一方迟延履行义务

D.一方的其他违约义务，造成合同目的不能实现

15.合同担保常采用定金，保证，抵押，质押和留置权五种形式。下列说法正确的是（）。

(B)

A.预付款是定金的形式之一

B.抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人

C.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人

D.留置物的所有人必须是债务人

二、多项选择题。本大题共10个小题，每小题 分，共分。在每小题给出的选项中，有一项或多项是符合题目要求的。

1.承包单位在分包工程时，应注意（）。

(ABE)

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给

他人

C.建筑工程总承包单位可以在任何情况下，将承包工程中的部分工程发包给具

有相应资质条件的分包单位

D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工可以由总承包单位自行完成也可以

由分包单位完成

E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成

2.要约不得撤销的情形有（）。

(ACE)

A.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销

B.撤销要约的通知在受要约人发出承诺之后到达

C.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

D.撤销要约的通知在受要约人发出承诺之前到达

E.在承诺期限内，受要约人未作出承诺

3.当事人在订立合同过程中有下列（）情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害

赔偿责任。

(ABCD)

A.假借订立合同，恶意进行磋商

B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

C.有其他违背诚实原则的行为

D.不正当地使用商业秘密

E.不接受对方合理条件导致合同未能成立

4.违反《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有（）行为的，责令改正，处20

万元以上50万元以下的罚款。

(ABCD)

A.明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建筑强制性标准，降低工程质

量

B.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的

C.建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的 D.未按照国家规定办理工程质量监督手续

E.未取得施工许可证，擅自施工的

5.有关承包人的保修责任，下列说法正确的是（）。

(ACD)

A.承包人通常以签订质量保修书的形式明确其保修责任

B.承包人的保修责任不是法定责任 C.双方可约定比《建设工程质量管理条例》中最低保修期限较长的保修期，但

不得短于法定最低保修期限

篇二：建筑工程招投标与合同管理考查试卷

>考查试卷

一、单项选择题（每小题1 分，共20 分）

1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。

A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人

C、权利与义务 D、法人与自然人

2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。

A、施工企业 B、施工企业的法定代表人

C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员

3、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。

A、2、B、3 C、5D、7

4、合同争议的解决顺序为（）。

A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼

C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁

5、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺

B、合同签字日起按招标文件中要求

C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D、合同约定的开工日起按招标文件中要求

6、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。

A、工程保修期

B、承包商的施工期

C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

7、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（）

A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求

B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要

C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

8、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。

A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期

C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿

9、中标的承包商将由（）决定。

A评标委员会 B业主

C上级行政主管部门 D监理工程师

10、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以

()为准。

A.招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释

C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件

11、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于()。

A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作D、意外工作

12、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。

A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求

C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求

13、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。

A、节省招标费用B、招标时间短

C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈

14、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。

A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

C、中标通知书、投标书、协议书、图纸

D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

15、委托任务并负责支付报酬的一方称（）。

A 承包人 B 发包人C出资人D出工人

16、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。

A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位

17、自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。

A 15天B 21天C 30天 D 35天

18、确定中标人后（）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。

A、15天 B、21天 C、30天 D、35天

19、在进度控制中，（）不属工程师的任务。

A、督促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请

C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收

20、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（）。

A、需经工程师确认后才能执行

B、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责

C、采用改进措施后，必须顺延工期

D、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准

二、填空题（每空1 分，共10 分）

1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。

2、工程承发包方式，是指与承包人双方之间的经济关系形式。

3、建筑市场主体主要有业主、、等。

4、我国的建设工程交易中心是按照信息服务功能、、三大功能进行构建的。

5、直接工程费指人工费、、。

6、合同的形式有书面形式、和。

三、判断题（每题1分,共10 分）。判断下列各题正误,正者在括号内打“√”,误者在括号内打“×”。

1、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）

2、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（）

3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（）

4、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（）

5、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（）

6、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（）。

7、工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（）

8、工程招标必须采用公开招标方式（）。

9、监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（）。

10、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（）

四、简答题（每题5分,共20 分）

1、建设工程招投标的特点是什么？

2、施工合同的特点是什么？

3、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？

4、工程合同管理的原则是什么？

五、案例分析题（每题10分,共40 分）

案例1

【背景】某建设项目概算已批准，项目已列入地方年度固定资产投资计划，并得到规划部门批准，根据有关规定采用公开招标确定招标程序如下，如有不妥，请改正。

1、向建设部门提出招标申请；

2、得到批准后，编制招标文件，招标文件中规定外地区单位参加投标需垫付工程款，垫付比例可作为评标条件；本地区单位不需要垫付工程款；

3、对申请投标单位发出招标邀请函（4家）；

4、投标文件递交；

5、由地方建设管理部门指定有经验的专家与本单位人员共同组成评标委员会。为得到有关领导支持，各级领导占评标委员会的1/2；

6、召开投标预备会由地方政府领导主持会议；

7、投标单位报送投标文件时，A单位在投标截止时间之前3小时，在原报方案的基础上，又补充了降价方案，被招标方拒绝；

8、由政府建设主管部门主持，公正处人员派人监督，召开开标会，会议上只宣读

三家投标单位的报价（另一家投标单位退标）；

9、由于未进行资格预审，故在评标过程中进行资格审查；

10、评标后评标委员会将中标结果直接通知了中标单位；

11、中标单位提出因主管领导生病等原因2个月后再进行签订承包合同。案例2

【背景】某市政协的综合办公楼进行施工招标，要求投标企业为房屋建筑施工总承包一级及以上资质。资格预审公告后，有 15家单位报名参加。

①资格预审时，有招标人代表提出不能使用民营企业，应选择国有大中型企业。

②资格预审文件中规定资格审查采用合格制，评审过程中招标人发现合格的投标申请人达到12家之多，因此要求对他们进行综合评价和比较，并采用投票方式优选出7家作为最终的资格预审合格投标人。

③现场踏勘时，有 2家单位因故未能参加，招标人按该 2家单位放弃投标考虑。④到投标截止时间有1家投标人因路上堵车迟到了5分钟（己事先电话告知招标人）招标人拒绝接收其投标文件。

⑤开标仪式上，有 1家投标人未派代表出席，但其投标文件提前寄到了招标人处，招标人因该投标人代表未在场为由，没有开启其投标文件。

⑥发出中标通知书之前，招标人书面要求中标人做出了 2％的让利。

【问题】

1、工程施工招标资格审查方法有哪两种？合格制的资格审查办法的优缺点是什么？

2、上述程序中，有哪些不妥之处？试说明理由。案例3

【背景】 某单位投资兴建科研楼工程，为了加快工程进度分别与A、B、C三家承包商签订了土建施工合同、电梯安装合同、室内装饰合同。在一个甲方、四个乙方的工程中，．四个合同都对甲方提出了一个相同的条款：甲方应协调现场及其他施工单位为乙方创造如垂直运输等可利用条件。

A承包商开槽后发现一输气管道影响施工。甲方代表察看现场后，认为A承包商放线有误，提出重新复查定位线。乙方配合复查，没有查出问题。一天后，甲方代表认为前一天

复查时仪器有问题，要求更换测量仪器再次复测。乙方只好停工配合复测，最后证明测量无错误。A承包商向甲方提出了合同中未确定输气管道技术处理及甲方代表反复检查两次的配合费用的索赔要求。

另外，A承包商在工程顶层结构楼板吊装施工的同时，电梯安装单位进入施工现场，而后装饰公司也在往施工现场大量垂直运输，三家乙方因卷扬机吨位不足发生了很大矛盾。由于甲方没有协调好三个承包单位的协作关系，他们互相之间有没有合同约束，最终引起了C公司和B公司的索赔要求，理由是“甲方没有能够按协议条款为乙方创造垂直运输条件，使乙方改变方案，推迟进度，增大了开支。”最终，整个工程的竣工期被迫推后了50天。

【问题】

(1)甲方代表在任何情况下要求重新检验，乙方是否必须执行

(2)乙方索赔是否有充分的理由

(3)若再次检验不合格，乙方应承担什么责任

(4)B、C公司能否就工期延误向甲方索赔 案例4

【背景】 工承包商与业主签订一建设工程施工合同。双方签字盖章并在公证处进行了公证。合同约定工期为12个月，合同固定总价为1500万元。XX年2月1日开工，工程进行才3个月，建立工程师于XX年5月2日自主决定，要求承包商于XX年11月1日竣工，承包商不予理睬，至XX年5月21日仍不作出书面答复。XX年5月31日，业主以承包商以承包商的工程质量不可靠和工程不能如期竣工为由发文通知该施工企业：“本公司决定解除原施工合同，望贵公司予以谅解和支持。”同时限期承包商拆除脚手架，致使承包方无法继续履行原合同义务，承包商由此损失工程款工程器材费及其他损失费609万元，该承包商于XX年6月25日向人民法院提起诉讼，要求业主承担违约责任。

注：经法院委托专业权威单位调查鉴定，确认承包商有能力按合同的约定保证施工质量，如期竣工。

篇三：《建设工程合同管理》习题集

第一章 合同法律制度

一、单项选择题

1、《中华人民共和国民法通则》其调整对象是()。

A·平等主体之间的财产关系 B·平等主体之间的财产关系和人身关系

C·平等主体之间的人身关系 D·以上说法都不对

2、平等主体之间的人身关系包括人格关系和身份关系，其特点错误的是()。A·人身关系是与财产关系相对应的关系 B·当事人处于平等的地位

C·以经济利益为内容 D·与作为民事主体的公民、法人密切相关，不可分离

3、下列不属于联营的形式的是()。

A·法人型联营 B·合伙型联营 C·协作型联营D·工商户型联营

4、普通讼诉时效适用于一般民事权利，诉讼时效期间为()。

A·一年 B·二年 C·五年D·三年

5、《中华人民共和国合同法》于()全国人大会议通过。

A·，、D·

6、《合同法》对合同生效规定了三种情形，不属于这三种情形的是()

A·成立生效 B·批准登记生效 C·约定生效 D·签字生效

7、下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是()。

A·返还财产 B·赔偿损失C、追缴财产D、扣押财产

8、《合同法》规定了合同转让的三种情况，其中不属于三种情况的选项是()。

A·合同权利转让B·合同义务转让 C·合同权利义务一并转让 D·合同书的转让

9、违约责任，是指当事人任何一方违约后，依照法律规定或者合同约定必须承担的法律 制裁。关于违约责任的方式，《合同法》规定了三种主要方式，下列不属于其中之一的 是()。

A·继续履行合同B·解除合同C·采取补救措施D·赔偿损失

10、合同争议的解决方式和解是()。

A·指争议的合同当事人，自愿对争议事项达成协议而解决合同争议的方法

B·争议当事人在第三方的主持下解决合同争议的方法

C·双方当事人负有履行裁决义务的解决方式

D、因当事人相互间发生合同争议后在法院进行的

11、下列对合同概念理解错误的一项是()

A·合同的当事人必须具有平等的民事主体资格 B·合同是一种协议

C·合同是自愿、平等的 D·合同的签订可以不经协商，由执法部门强制执行

12、代理人代理授权人、委托人签订合同时，应向()出示授权人签发的授权委托书，并在授权委托书写明的授权范围内订立合同。

A·债务人 B·第三人 C·债权人 D·法院

13、合同关系的主体是()

A·债权人 B·债务人C·债权人和债务人 D·债务和债权

14、合同无效的根本原因在于()。

A·未经合同当事人协商订立 B·合同当事人一方毁约

C·合同违反或不具备法定条件D·合同超过其执行期限

15、当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后当事人的权利和义务()。

A·结束 B·不完全结束C·待定 D·执法部门决定

16、《合同法》的核心内容是()

A·合同的订立 B·合同的生效C、债权人D·合同的履行

17、合同中的自然人指()。

A·中国公民 B·外国公民 C·代理人 D·中国人和外国人

18、民事活动最重要的基本原则()。

A·平等自愿 B·公平、诚实信用

C·遵守法律，维护社会公共利益D，依法成立的合同对当事人具有约束力

19、合同法律关系的客体也即合同的核心是()。

A·数量 B·质量 C·价款 D·标的

20、解决争议的方法，是指合同当事人()。

A·选择解决合同纠纷的方式，地点 B·选择改变合同内容的方式

C·选择违约的责任人 D·通过共同商议法

21、当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款，事后又没有达成仲裁协议，那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷()。

A·审议 B·仲裁 C·诉讼 D·毁约

22、《合同法》第一百零七条规定:当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，就要承担违约责任，只有()原因方可除外。

A·不可抗力B·承诺超期C·缔约过失D·重大误解

二、多项选择题

1、县级以上工商行政管理部门是统一的合同管理机关，其主要职责是()。

A·统一管理和监督检查所属地区合同的订立和履行情况

B·根据当事人双方的申请，对合同进行鉴证

C·查处危害国家利益、社会公共利益的违法合同

D·协调所属单位之间的关系，调解合同纠纷

E·指导所属单位建立合同管理机构，健全合同管理制度

2、合同中关于不可抗力的约定称为不可抗力条款，一般来说，不可抗力条款应包括（）

A、不可抗力的范围B·不可抗力发生后，当事人一方通期另一方的期限

C·出具不可抗力证明的机构及证明的内容D·不可抗力发生后对合同的处置

E·不可抗力期限

3、一个不可抗力事件发生后，可能引起的法律后果是()。

A·合同不能按期履行 B·合同部分不能履行

C·合同全部不能履行 D、撤销合同 E·改变合同履行条件

4、根据《合同法》的规定，可以知道不可抗力的构成条件是()。

A·可预见性B·不可预见性

C·可避免性D·不可避免性 E·不可克服性

5、法定解除是指当具有了法律规定可以解除合同的条件时，当事人即可依法解除合同。下列情形符合解除合同的是（）。

A·因不可抗力致使不能实现合同目的

B·在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要债务C·当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

D·当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的

E·因不可抗力致使能实现合同目的

6、《合同法》对合同终止的情形的规定中，下列选项中正确的是（）

A·债务己经按照约定履行 B·债务相互抵销

C·债务人免除债权 D·合同解除E·债务人依法将标的物提存

7、合同义务的转让（）

A·也称债务承担

B·是指债务人将合同的义务全部或部分地转移给第三人的行为

C·债务人将合同的义务全部或者部分地转移给第三人的，可以不经债权人同意

D·债务人转让义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩

E·债务人转让义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于 原债务人自身的除外

8、《合同法》对债权让与作出了规定，其中不得转让的情形正确的是()

A·根据合同性质不得转让 B·按照当事人约定不得转让

C·依照法律规定不得转让 D·债权人不同意转让E·债务人不同意转让

9、《合同法》中规定的无效合同，下列选项属于无效合同的条款有()。

A·一方因故不能履行合同

B·一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

C·恶意串通、损害国家、集体或他人利益

D·以合法形式掩盖非法目的，损害社会公益

E·违反法律，行政法规的强制性规定

10、《合同法》对要约效力的规定正确的是（）

A·要约的订立 B·要约的撤回 C·要约的撤销

D·要约失效E·要约的重签

第二章 招投标与合同管理的相关法律

一、单项选择题

1·建筑法有狭义和广义之分。狭义的建筑法系指一九九七年十一月一日由第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的，于()起施行的《中华人民共和国建筑法》。A· B· C· D·

2·下列不属于国内外通常采用的招标方式的是()。

A·公开招标B·邀请招标 C·议标 D·要约招标

3.根据《工程建设监理规定》,建筑工程实施强制监理的范围包括几个方面，不属于其中的是()

A·小、中型工程项目 B·大、中型工程项目C，市政公用工程项目

D·外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目

4·地域管辖是指()。

A·司法机关在直接受理案件方面和审判第一审案件方面的职权分工

B·各级人民法院在审判第一审案件上的职责分工

C·同级人民法院在审判第一审案件时的职责分工

D·法律规定的某些案件必须由特定的法院管辖，其他法院无权管辖，当事人也不得协议变更财产保全无论是诉讼前的还是诉讼财产保全，都应作出书面裁定。

5、下列关于财产保全裁定具有的效力中的说法不正确的是（）。

A·时间效力 B·对当事人和利害关系人的拘束力

C·对有关单位和个人的拘束力D·对人民法院无拘束力

6、仲裁是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，双方有义务执行的一种解决争议的办法。下列纠纷中可以仲裁的是()。

A·婚姻纠纷 B·平等主体的公民之间的合同纠纷 C，依法应当由行政机关处理的行政争议 D·收养纠纷

7、《仲裁法》第五十一条一款规定:“仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。”调解应坚持 的原则下列说法错误的是()

A·自愿原则B·合法原则

C·调解不是裁决前的必经程序 D·调解是裁决前的必经程序

8、保证是保证人与（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。

A、法人 B、代理C、合伙人 D、债权人

9、保证人与债权人所订立的保证合同的形式应当为（）

A、口头 B、书面C、可口头可书面D、任意

10· 保证人须是具有代为清偿债务能力的人，既可以是法人，也可以是其他组织或公民。下列选项中可以作保证人的是()

A·国家机关 B·企业法人的分支机构 C·具有一定经济能力的公民

D·学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体

11·抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是(·)。

A·抵押人所有的房屋和其他地上定着物B·土地所有权

C·宅基地土地使用权 D·依法被监管的财产

第二篇：工程建设合同管理模拟考试试卷(二)

2005年工程建设合同管理模拟

考试试卷(二)参考答案

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.C2.D3.B4.A5.B6.D7.C

8.B

9.A10.C11.C12.B13.D14.C15.C

16.A

17.C18.C19.D20.A21.A22.C23.A

24.B

25.D26.C27.B28.A29.C30.A31.B

32.A

33.D34.C35.B36.A37.C38.D39.D

40.D

41.A42.A43.A44.D45.A46.D47.A

48.A

49.D50.D

2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(二)

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，()。

A.不再承担其他赔偿责任B.返还设计合同规定的定金

C.免收直接损失部分的设计费D.双倍返还设计合同规定的定金

2.在下列合同文件中，()具有优先的解释效力。

A.合同履行中工程洽商协议B.施工合同通用条款

C.图纸D.施工合同专用条款

3.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是()。

A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失

4.设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由()组织试车。

A.发包人B.设计单位

C.承包人D.设备供应单位

5.因承包人的原因不能按期开工的，()推迟开工日期。

A.承包人应以书面形式通知工程师

B.应当经过工程师批准

C.承包人与发包人协商

D.应当经过建设行政主管部门批准

6.设备监理在()检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。

A.无负荷试车B.带负荷试车

C.性能检验D.保证期满

7.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商()。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定

8.在下列经济法律关系主体中，()是法人。

A.公司经理B.施工企业

C.公司董事长D.施工队

9.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求()赔偿。

A.施工企业B.施工企业的法定代表人

C.施工企业的项目经理D.具体的施工人员

10.工程建设的过程中，()保证的金额是可以随时间变化的。

A.施工投标保证B.施工合同的履约保证

C.施工预付款保证D.工程保险

11.在下列合同中，()合同是可变更的合同。

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.因重大误解而订立的D.损害社会公共利益的12.下列可以构成一个有效的承诺是()。

A.承诺是由非受要约人做出

B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效

C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D.向不特定的多数人同时做出承诺

13.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用()确定。

A.补充协议B.合同有关条款

C.交易习惯D.在不动产所在地履行

14.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。

A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月

15.具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，撤销权消失。

A.3个月B.6个月C.1年D.2年

16.建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以()。

A.参加开标会B.作为评标委员

C.决定中标人D.参加定标投票

17.工程施工投标的主体是()。

A.业主B.监理工程师

C.承包商D.设备供应单位

18.投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。

A.提供的投标担保有瑕疵B.货物包装方式不符合招标文件的要求

C.个别地方存在漏项D.明显不符合技术规格要求

19.监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可()。

A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止

20.设计合同履行过程中，()属于设计人的责任。

A.确定设计参数的取值

B.组织对设计成果的鉴定

C.办理设计成果的报批手续

D.为现场的设计人员提供必要的工作条件

21.在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是()。

A.保护施工现场地下管线

B.办理土地征用

C.进行设计交底

D.协调处理施工现场周围地下管线的保护

22.在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由()承担。

A.发包人B.工程师

C.承包人D.监理单位

23.施工的竣工验收应当由()负责组织。

A.发包人B.工程师

C.承包人D.监理单位

24.依据材料采购合同的约定，供货方对()承担责任。

A.因使用不当导致的质量下降

B.到货检验时采购方提出的质量异议

C.因交货后保管不善导致的质量下降

D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议

25.FIDIC施工合同条件中，规定合同对业主和承包商有约束力的期限，指从合同签字日起至()日止的时间间隔。

A.接收证书中指明的竣工

B.颁发履约证书

C.承包商提交竣工报表

D.业主按结清单中注明的金额结算支付

26.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商()。

A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求

B.认为要求合理，先行支付后再向业主索要

C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

27.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是()。

A.法律关系主体B.法律事实

C.法律关系客体D.法律关系内容

28.施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是()代理。

A.委托B.法定

C.指定D.再

29.在工程建设的过程中，()是最为常用的一种担保方式。

A.抵押B.留臵

C.保证D.定金

30.合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用()确定价款。

A.补充协议B.合同有关条款

C.交易习惯D.按照通常标准

31.我国合同法规定要约生效的原则是()时。

A.发出要约B.要约到达对方

C.对方了解要约内容D.对方作出承诺

32.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方应当按照每千克()元向卖方付款。

A.90B.100

C.110D.120

33.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向()撤销。

A.建设行政主管部门B.质量监督机构

C.监理单位D.仲裁委员会

34.采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。

A.发件人的主营业地B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地D.收件人的经常居住地

35.应以()为最优投标书。

A.投标价最低B.评审标价最低

C.评审标价最高D.评标得分最低

36.从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称()。

A.全过程承包B.施工总承包

C.设计总承包D.联合承包

37.监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为

()。

A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间

B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止

C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止

D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止

38.监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由()。

A.监理单位自费收集B.向委托人付费索取

C.向设计单位付费索取D.委托人免费提供

39.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。

A.没收全部定金补偿损失

B.要求发包人支付双倍的定金

C.要求发包人补偿实际发生的损失

D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

40.在施工合同中，()是承包人的义务。

A.提供施工场地

B.办理土地征用

C.在保修期内负责照管工程现场

D.程施工期内对施工现场的照管负责

41.因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的48小时未及时作出任何答复，此时承包人应()。

A.继续后续工作的施工

B.向发包人发出请求复工的通知

C.向工程师再次发出请求复工的通知

D.向发包人发出解除合同的通知

42.工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经

()签署意见。

A.总监理工程师B.监理工程师

C.发包人代表D.质量监督机构负责人

43.钢材采购合同现场交货时发现，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应()。

A.按订购数量及时支付货款

B.按实际交货数量及时支付货款

C.待供货方补齐短少的数量后再支付

D.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量

44.FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工是提前还是延误竣工。

A.合同签字日起至颁发接收证书

B.合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.开工令要求的开工日起至颁发接收证书

D.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

45.监理工程师有权处理的索赔是承包商()。

A.依据合同条款提出的索赔

B.依据其他法律文书提出的索赔

C.提出的道义索赔

D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

46.法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的()。

A.自然人B.公民

C.领导者D.组织

47.在工程建设中涉及的代理主要是()。

A.委托代理B.法定代理

C.指定代理D.再代理

48.采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由()投保建筑工程一切险。

A.发包人B.工程师

C.承包人D.项目经理

49.合同生效后，当事人发现合同对给付货币的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用()确定。

A.补充协议B.合同有关条款

C.交易习惯D.在接收货币一方所在地履行

50.合同生效应当具备的条件不包括()。

A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B.意思表示真实

C.不违反法律或者社会公共利益

D.必须采用一定的合同形式

第三篇：建设工程合同管理

建设工程合同管理

1、关于工程变更的说法，错误的是（C）。

A）工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担B）施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更C）任何工程变更均须由工程师确认并签发工程变更指令D）工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序

2、下列关于工程变更的说法错误的是(Ａ)。

Ａ工程变更总是由承包商提出的Ｂ监理工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商Ｃ监理工程师的变更指令应以书面的形式发出Ｄ发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以依此计算价款

3、在施工索赔中，由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，一方面是指地质条件变化，另一方面是指（Ａ）。

Ａ发现地下构筑物，文物Ｂ罢工、战争Ｃ 业主提出不正当要求Ｄ 工程师的指令错误

4、在约定风险范围时，（C）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。

Ａ、自然灾害 B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更 D、政策性调整

5、在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前(B)内预付工程备料款。

A10天B7天C15天D20天

6、在承发包双方确认计量结果后(B)天内，发包方应向承包方支付工程进度款，并按约定时间发包方扣回工程预付款。

A7天B14天C21天D28天

7、由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（D）计算索赔费用。

A）实物法B）单价法C）分项法D）总费用法

8、下列原因中，不允许索赔窝工费用的是（）。

A.异常恶劣的气候造成的停工B.施工图纸未及时供应

C.工程变更D.业主方原因要求暂停工

9、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（）。

A.特定情况下，被迫采用的一种方式B.通常采用的一种方式

Ｃ.解决起来较容易的一种方式Ｄ.容易取得索赔成功的一种方式

10、按索赔业务性质分类，索赔可分为（）。

Ａ.工程索赔和商务索赔B.工程索赔和道义索赔

Ｃ.商务索赔和道义索赔Ｄ.索赔与反索赔

11、采用总费用法计算索赔，适用于（）。

Ａ.采取低价中标策略后的低标价工程Ｂ.总索赔费用较大的工程

Ｃ.不易分项计算损失费用的工程Ｄ.固定总价合同的工程

12、下列施工进度拖延情况中，（B）属于可原谅并给予补偿费用的延期。

A）气候条件异常恶劣导致停工B）延误发放图纸

C）由于SARS导致工期的延误D）政府行为导致工期延误

13、由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（D）计算索赔费用。

A.实物法B.单价法C.分项法D.总费用法

14、工程变更的内容不包括[]。

A.设计变更B.进度计划变更C.施工条件变更D.付款方式变更

15、.承发包双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，当该合同生效后，如果承包人不能按时开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。该 申请 的提出应不迟于协议书约定的开工日期前（D）。

A.28天B.21天C.14天D.7天

16、业主要求赶工,承包方可提出索赔。其索赔的起因属于[]。

A.业主违约B.业主代表的不当行为C.合同变更D.合同文件的缺陷

17、工程变更价款的确定应在双方协商的时间内,由[]后执行。

A.承包商提出变更价格,报业主批准B.承包商提出变更价格,报监理工程师批准

C.监理工程师提出变更价格,报业主批准D.承包商和监理工程师提出变更价格,报业主批

准

18、正常情况下,索赔事件发生后[]内,承包商应向业主发出索赔意向通知。

A.7天B.14天C.28天D.56天

19、施工索赔费用中,索赔人工费不包含[]。

A.完成合同之外额外工作所花费的人工费B.特殊恶劣天气造成的人员窝工而增加的人工费C.法定的人工费增长D.由业主提供的材料推迟到货延误工程导致的人员窝工费

20、下列[]不属于索赔费用的计算方法。

A.总成本法B.修正总费用法C.费用分摊法D.分项法

21、工程变更需要[]确认并签发工程变更令。

A.业主代表B.监理工程师C.设计代表D.承包商总工程师

22.某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是

(D)。

A．费用由工程师承担，工期由承包人承担B．费用由承包人承担，工期由发包人承

担

C．费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期由承包人承担

23.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同；合同约定的土方工程量为8000m3合同期为6d，合同约定：工程量增加20％以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200 m3，则施工方可提出的工期索赔

为(D)。(结果四舍五入取整)

A．1B．4C．17D．14

24.因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题，由（A）负责处理。

A．建设单位B．监理单位C．施工单位D．使用单位

25.某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200d。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟30d，因异常

恶劣气候停工10d，因季节性大雨停工5d，因设计分包单位延期交图停工7d，上述事件

均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为(A)万元。

A．0．7B．3．7C．4．7D．5．2

26.某桩基 工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，工程量清单中估计工程量4000m3，合同价500元／m3，合同工期为40天。合同约定：工期提前1天奖励2

万元，拖后1天罚款4万元；工程款按旬结算支付。合同履行到第21天时发生了地震，造成停工4天，经工程师认可的施工方的实际损失为 10万元，第3旬完成工程量800m3；

后期因机械故障停工3天，最后实际工期为50天。不考虑其他款项，施工方在第3旬应

得到的工程款为（）万元。

A.58B.14C.0D.5027、无合同工期的工程工期，[ C]。

A、甲方指定工期为准B、以实际工期为准

C、工期定额为最长工期限制D施工防计划工期为准

28、延缓工期则会使[B ]提高

A、设计费费、B、管理费用 C、材料费 D、单体试车费

29、因不可抗力造成的质量问题,其保修费用由[]承担。

A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.用户

30、其风险可以得到合理的分摊,并且能够鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提高利润的合同形式为[]。

A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.议价合同

31、建设单位在[]合同中,承担了项目的全部风险。

A.成本加酬金B.单价C.总价可调D.总价不可调

32、如果项目的复杂程度较高,承发包双方选用合同可能性较小的是[]。

A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.以上都不是

33下列各项中合同解释排列顺序正确的是（D）

Ａ协议书――通用条款――专用条款――工程通知单

Ｂ图纸――专用条款――通用条款――中标通知书

Ｃ工程报价单――专用条款――通用条款――技术规范

Ｄ协议书――投标书――通用条款――专用条款

34.建设工程 合同可以从不同角度进行分类，按承包范围和数量划分，可分为（D）。

A.建设工程 承包合同、建设工程 委托监理合同和物资采购合同

B.建设 工程 勘察合同、建设工程设计合同和建设工程 施工 合同

C.建设工程监理合同、建设工程勘察设计合同和建设工程 施工 合同

D.建设工程总承包合同、建设工程承包合同和建设工程分包合同

35.按照我国《 建筑 法》和《合同法》规定，下列关于建设工程合同的表述中错误的是（A）

A.建设工程合同可以采用书面形式或口头形式B.订立建设工程合同时，受要约人是招标人

C.建设工程合同的订立，要经过要约和承诺两个阶段D.建设工程合同是一种诺成合同，也是一种双务合同

36.我国《建设工程施工合同＜示范文本＞》中关于组织设备安装工程无负荷试车的规定是

（B）。

A.单机试车和联动试车均由发包人组织 B.单机试车由承包人组织，联动试车由发包人组织

C.单机试车和联动试车均由承包人组织 D.单机试车由发包人组织，联动试车由验收委员会组织

37.承发包双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，在履行该合同的过程中，工程师发出口头指令，但未及时予以书面确认。承包人在工程师发出口头指令后的第3天提出书面确认要求，但工程师在接到该要求3天后仍未答复，则（D）。

A.承包人应继续等待答复 B.承包人应再次提出书面确认要求

C.工程师可不予承认该口头指令 D.该口头指令视为已被确认

1、由于[]造成的工期拖延,承包商既可以提出工期索赔,也可以提出费用索赔。

A.异常恶劣的气候B.业主或建筑师的原因引起停工C.战争D.罢工

2、FIDIC合同条件下，工程变更的范围包括（ABDE）。

A.删减任何合同约定的工作内容B.任何部分标高、尺寸、位置改变C.因施工需要，施工机械日常检修时间变更D.工作质量和其他特性变更E.合同中工程量改变

3、因不可抗力时间导致的费用及延误的工期，由发包人承担的部分是（ABDE）。

A.工程本身的损失B.工程所需清理、修复费用C.承包人人员伤亡D.第三方人员伤亡E.承包人采购准备用于施工的料损害

4、索赔事件发生后，如承包人对发包人审批后的工程师索赔处理决定不满，理想的处理纠纷的方式是（ADE）。

A.谈判B.诉讼C.仲裁D.达成谅解E.协调

5、索赔的目的不同，索赔可以分为（CD）。

A.施工索赔B.业主反索赔C.工期索赔D.费用索赔E.商务索赔

6、费用索赔可能包括下列内容（ABCD）。

A.总部管理费B.工地管理费C.业主拖延支付所赔款的利息D.直接费E.承包商进行索赔程序所花费的费用

7、以进行索赔的费用包括（ABCD）。

A.利润B.贷款利息C.保函手续费D.设备租赁费E.折旧

8、由于业主原因，工程师下令停工1个月，承包人可以索赔的款项包括（ABD）

A.人工窝工费B.施工 机械窝工费C.材料超期储存费用D.工程延期一个月增加的履约保涵手续费 E.合理的利润

9、工期索赔的计算方法有（AC）。

A.网络分析法B.修正的总费用法C.比例计算法D.实际费用法E.分项计算法

10、不可抗力事件造成的损失，可以补偿的损失部分包括（AC）。

A.全部费用B.利润C.工期D.人工费、材料费、机械使用费E.直接工程费

11、承包方发生工期拖延，同时得到费用和工期索赔，其原因来自于（BD）造成的。

A.特殊反常的天气B.业主C.工人罢工D.工程师E.政府间经济制裁

12、以下保修情况，费用应由建设单位承担的是（AC）。

A.不可抗力原因造成的损坏 B.使用单位使用不当，造成的损坏C.建设单位采购设备质量不合格引起的质量缺陷D.设计方面原因造成的质量缺陷E.承包单位未按国家有关规定、标准和设计要求进行施工，造成的质量缺陷

13、固定总价合同一般适用于（BC）工程。

A）设计图纸完备B）工程规模小C）工期较短 D）技术复杂 E）工程量大

14、根据FIDIC合同条件，承包商享有以下（ACDE）等权利。

A）有权得到工程付款B）有权进行必要的设计变更C）有权拒绝接受指定的承包商D）如业主违约，承包商有权中止受雇和暂停工作E）有权提出索赔

15.我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，对于在施工中发生不可抗力，其发生的费用和责任的规定有（AC.）。

A）工程本身的损害由发包人承担

B）人员伤亡由其所属单位负责，所造成的损失由乙方负责

C）由乙方机械设备损坏、所造成的损失由乙方负责

D）所需清理、修复工作的责任费用的承担，双方可以协商

E）所发生的一切损害及费用均由发包人承担

16、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的 , 按照以下()情形分别处理。A: 建设工程经竣工验收合格的 , 以竣工验收合格之日为竣工日期

B: 承包人已经提交竣工验收报告 , 发包人拖延验收的 , 以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C: 承包人已经提交竣工验收报告 , 发包人拖延验收的 , 以承包人提交验收报告之日后 17 日为竣工日期

D: 建设工程未经竣工验收 , 发包人擅自使用的 , 以转移占有建设工程之日为竣工日期

18、通常在施工索赔中，不允许索赔的几项费用有（）。

Ａ.工程有关的 保险 费用

Ｂ.承包商对索赔事项未采取减轻措施，而扩大的损失费用

Ｃ.索赔款在索赔处理期间的利息

Ｄ.承包商和发包商对索赔事项的发生原因共同负有责任的有关费用

Ｅ.由于工程量增大而回速施工的费用。

19、施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人（ＣＤ）。Ａ、４Ｂ、电文 Ｃ、８Ｄ、书面Ｅ、随意形式

20、施工合同中的索赔及其争议的处理方法有（ＡＣＤ）

Ａ、协商谈判Ｂ、中间人谈判

Ｃ、邀请中间人调解Ｄ、向仲裁机构申请仲裁 Ｅ、行政机关裁决

21«建设工程施工合同(示范文本)»由(A B C)组成。

A协议书B通用条款C专用条款D工程量清单E中标通知书

22.无效合同的确认权属于（ＣＤ）。

Ａ、工商行政管理局Ｂ、行业行政管理部门Ｃ、人民法院Ｄ、仲裁机构Ｅ、中介咨询部门

23.关于解除 合同 不正确的说法是（ACE）。

A.施工合同当事人协商一致并报经有关部门同意后，施工合同可以解除

B.专用条款约定的风、雨、雪造成工程停、缓建，致使合同无法履行，合同双方可以解除合同

C.因工程款支付问题承包人停工达28天，发包方仍不支付工程款，承包人有权解除合同

D.承包人将其承包的全部 工程 转包给他人，发包人有权解除合同

E.合同解除后，当事人双方约定的结算和清理条款同时失效

24.《 建设工程施工 合同示范文本》中，关于工程 保险，正确的说法有（BDE）。

A.开工前发包人应当为建设工程和施工场地内承包方人员及第三方人员生命财产办理保险

B.承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害 保险

C.运至 施工 场地内用于工程的待安装设备，当由承包方保管时则由承包人办理 保险，并支付 保险 费用

D.在订立保险合同前，保险人与投保人均应履行告知义务

E.保险人如发现不 安全 因素，应及时向投保人提出建议

25《FIDIC施工合同条件》中，关于指定分包商的表述正确的是（ADE）。

A.指定分包商是业主（或工程师）指定的特殊分包商

B.指定分包商应与业主签订特殊工作的分包合同

C.指定分包商在合同关系中与一般分包商的地位不同

D.选择指定分包商的目的是为便于工程师对现场协调 管理

E.给指定分包商的付款应从暂列金额内开支

26.《 建设 工程施工合同示范文本》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是（BCE）。

A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准

B.承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意

C.改变有关工程的施工时间和J顷序属于设计变更

D.变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更

E.变更工程价款的报告应由承包人提出

27.根据我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，应由发包人完成的工作包括（ACD

A.负责组织图纸会审和设计交底B.提供工程进度计划及相应进度统计报表

C.确定水准点与坐标控制点D.协调处理施工现场地下管线的保护工作E.保护已完工程并承担损坏修复费用

28.根据我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师是指（BD）。

A.承包人委派的项目经理B.监理单位委派的总监理工程师

C.设计单位委派的施工现场代表D.发包人指定的履行合同的负责人E.设备供应单位委派的技术负责人

29.列关于委托合同的表述中，正确的是（ADE）。

A.委托合同可以是有偿合同或无偿合同 B.委托人只能委托受托人处理一项或数项事务C.受托人处理委托事务取得的财产归自己所有D.经委托人同意，受托人可将委托事务转委托

E.委托人应当预付处理委托事务的费用

30.按照《FIDIC土木工程施工合同条件》规定，属于承包商权利或义务的是（BCD）。

A.按规定时间向业主递交支付证书B.提交进度计划和现金流量估算表

C.保护工程师提供的坐标点和水准点D.保障业主在工程现场免于遭受人身或财产的损害E.在施工期间和缺陷责任期内负责照管工程现场

31.根据FIDIC合同条件，承包商享有以下（ACDE）等权利。

A.有权得到工程付款 B.有权进行必要的设计变更 C.有权拒绝接受指定的承包商

D.如业主违约，承包商有权中止受雇和暂停工作E.有权提出索赔

32、下列叙述正确的是（A B D）。

A禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C建筑工程总承包单位可以将承包工程中的全部工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可

D实行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成E实行施工总承包的，建筑工程基坑开挖的施工必须由总承包单位自行完成

第四篇：建设工程合同管理

建设工程合同管理

工程管理1004班赵宁100110418

【摘要】 建设工程施工合同是建设工程的主要合同,是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。在市场经济条件下,建设市场主体之间的权利义务关系主要是通过合同确立的,而且合同管理贯穿于工程实施的全过程和工程实施的各个方面,作为其他工作的指南,对整个项目的实施起到总控制和总保证的作用。建设工程合同管理对规范工程管理、提高管理效率、提升工程质量、严格成本控制将会起到有效的促进作用。

【关键字】 建设工程，合同，管理

【正文】

一、建设工程合同相关概念及目标

建设工程合同是指工程的承包人根据发包人的要求，依据勘察、设计的有关要求，进行施工、安装的合同。合理、规范的工程合同，有利于分摊承、发包双方的责任风险，有利于市场经济的有序、平等竞争。

工程合同管理是对工程项目中相关合同的策划、签订、履行、变更、索赔和争议解决的管理。它是工程项目管理的重要组成部分。

合同管理是为项目总目标和企业总目标服务的，保证项目总目标和企业总目标的实现。具体地说，合同管理目标包括：

(1)使整个工程项目在预定的成本(投资)、预定的工期范围内完成，达到预定的质量和功能要求，实现工程项目的三大目标。

(2)使项目的实施过程顺利，合同争执较少，合同各方面能互相协调，都能够圆满地履行合同责任。

(3)保证整个工程合同的签订和实施过程符合法律的要求。

二、建设工程合同的签订

（1）合同谈判须由总经理或主管副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法

人委托人必须对本企业负责。

（2）签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况以及对方近年的信誉及工程业绩。签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。并在合同管理部门进行备案。合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

（3）合同内容应注意的主要问题：部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

三、建设工程合同的审核和批准

（1）签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖公司管理制度合同的审查批准。合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订，合同审批权限如下：一般情况下合同由总经理授权主管副经理审批。标超过50 万元的，投资10 万元以上的联营、合资、合作、涉外合同由总经理审批。

（2）合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经主管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。合同的严密性其包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；

文字表述是否确切无误。

（3）合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴

证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

四、建设工程合同管理的重要性及其意义

建设工程合同管理,是市场经济和工程建设管理中一项十分重要的内容。在工程项目的建筑过程中,其主体的行为必定会形成各个方面的社会关系,诸如政府建筑管理机关、项目法人单位(业主)、设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应商等。其中除了政府管理机关是依据法律、法规对工程建设主体行使行政监督管理外,其他各方面社会关系却是通过“合同”这一契约关系来完成的。工程建设活动的质量、投资和进度都是在合同管理的调整、保护和制约下进行的。建设工程合同管理的特点是涉及面广、综合性强,其重要性和意义表现在:

1)社会主义市场经济的要求。市场经济的一个重要特征是依法办事和鼓励自由竞争,合同管理就是法制(合同法、建筑法等等)管理。

2)现代企业自身发展要求。现代企业产权明晰,权责明确,政企分开,科学管理,建筑工程合同中的施工合同是业主与建筑施工企业进行工程发包和承包的重要法律形式,是工程施工、监理和验收的重要法律依据,是建筑施工企业走向市场的桥梁和纽带,合同的内容也直接关系双方的根本利益。

3)强化合同管理,提高履约率。

4)合同管理对开拓国际市场,尽快与国际接轨,也有十分重要意义。我国已加入世界贸易组织。

五、加强建设工程合同管理的措施

1、把好合同签订关，合同签订审核规范化

企业签订工程合同时，最重要的要根据各工程的特点，应选择恰当的发包方式和价款调整条件（即工程设计变更或工程签证导致工程增减的结算条件和结算方法），因为不同的发包方式和价款调整条件，直接关系工程造价的控制效果。在合同正式签订前应进行严格的审查把关。其要点是：施工合同是否合法，业主的审批手续是否完备健全，合同是否需要公证和批准；合同是否完整无误，包括合同文件的完备和合同条款的完备；合同是否采取了示范文本，与其对照有无差异；合同双方责任和权益是否失衡，确定如何制约；合同实施会带来什么后果，完不成的法律责任是什么以及如何补救；双方合同的理解是否一致，发现歧

义及时沟通。

2、管理合同履行，合同实施交底制度

在施工项目合同管理中，合同交底更为重要，只有按合同施工才能在执行合同时不出或减少偏差。合同依法签订后，保证合同实施过程中的日常工作有序地进行，使工程建设项目处于受控状态，以保证合同目标的实现。建设单位首先要作合同交底，分解合同责任，按合同的有关条款做质量、进度、投资、安全等目标工作流程图，抓好各目标的事前、事中、事后控制，特别是事前控制。对签订的各项条款必须牢记，找合同履行中可能出现的薄弱环节，提前制定各种减少合同纠纷的预防措施。在工程进展中，通过检查发现合同执行过程中存在的问题，并根据法律、法规和合同的规定加以解决，以提高合同的履约率。

3、做好合同实施管理，加强合同变更管理，合同索赔研究程序化

在合同变更中，最频繁的是工程变更，它在工程索赔中所占的份额也最大。合同变更意味着索赔机会，所以必须加强合同变更管理。合同管理人员应记录、收集、整理所涉及到的各种文件，如图纸、会议纪要、技术说明、规范和业主的变更指令，并对变更部分的内容进行审查和分析。以作为工程变更调整费用、工程索赔的基本依据。

工程合同一经签订，确定了合同价款和结算方式之后，影响工程造价的主要因素便是工程设计变更或签证，以及工程实施过程中的不确定因素，理解合同的每一个条款，作好处理合同纠纷的各种准备，特别是索赔与反索赔的研究在工程造价控制管理中是非常重要的。是合同管理的一个重要内容，是合同双方攻与守的关系，是矛与盾的关系。工程发承包的实践经验证明，没有一个承包商不要求索赔，即要求调增合同价款，因此，要搞好工程造价控制，就必须进行索赔与反索赔的研究。

4、重视合同签订后总结

合同管理的总结往往不为人所重视，其实合同总结是件很重要工作，它是对合同好坏、管理得失的评估，它可以为下一工程项目造价控制提供可借鉴的经验。对合同管理好的经验加以总结推广，对于不严谨、容易被对方索赔的条款要加以改正。如此才能取得进步的合同协议签订经验，以完备合同管理制度，减少企业损失及资源浪费。

总之,通过良好的合同管理,才能保证合同当事人、合同订立形式和程序的合法性,才能保证合同内容的全面、合法、明确,进而维护合同双方的合法权益,维护社会正常的经济秩序,创造较好的社会和经济效益,使有限的投资发挥最大的经济效果。

【参考文献】

[1] 中华人民共和国推荐标准.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006.北京：中国建筑工业出版社,2006

[2] 中华人民共和国推荐标准.《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2005北京：中国建筑工业出版社,2005

[3] 苗青.浅谈建筑施工企业的合同管理[J].当代经济.2006,(11).[4] 张宜松 《建设工程合同管理》 化学工业出版社 2010，（7）

第五篇：加强建设工程合同管理

加强建设工程合同管理

摘要：随着建筑行业的迅速发展，合同在建设项目管理过程中正在发挥越来越重要的作用，加强建设工程合同管理既是市场经济的要求，亦是建筑业迎接国际性竞争的需要。本文阐述和分析了当下建筑工程合同管理的现状及存在的问题，在此基础上提出了改进建筑工程合同管理的看法与措施。

关键词：建筑工程 合同 管理

引言：建筑工程合同是指工程的承包人根据发包人的要求，依据勘察、设计的有关要求，进行施工、安装的合同。合理、规范的工程合同，有利于分摊承、发包双方的责任风险，有利于市场经济的有序、平等竞争。有效的合同管理是促进参与工程建设各方全面履行合同约定的义务,确保建设目标(质量、投资、工期)的重要手段。因此,加强合同管理工作对于承包商以及业主都具有重要的意义。

一、合同在建设项目管理中的地位和作用

合同在建设项目管理过程中正在发挥越来越重要的作用，具体来讲，合同在建设项目管理过程中的地位和作用主要体现在如下三个方面：

（一）、合同是建设项目管理的核心

任何一个建设项目的实施，都是通过签订一系列的承发包合同来实现的。通过对承包内容、范围、价款、工期和质量标准等合同条款的制订和履行，业主和承包商可以在合同环境下调控建设项目的运行状态。通过对合同管理目标责任的分解，可以规范项目管理机构的内部职能，紧密围绕合同条款开展项目管理工作。因此，无论是对承包商的管理，还是对项目业主本身的内部管理，合同始终是建设项目管理的核心。

（二）、施工合同是承发包双方履行义务、享有权利的法律基础

为保证建设项目的顺利实施，通过明确承发包双方的职责、权利和义务，可以合理分摊承发包双方的责任风险，建设工程合同通常界定了承发包双方基本的权利义务关系。如发包方必须按时支付工程进度款，及时参加隐蔽工程验收和中间验收，及时组织工程竣工验收和办理竣工结算等。承包方则必须按施工图纸和批准的施工组织设计组织施工，向业主提供符合约定质量标准的建筑产品等。合同中明确约定的各项权利和义务是承发包双方的最高行为准则是双方履行义务、享有权利的法律基础。

（三）、合同是处理建设项目实施过程中各种争执和纠纷的法律证据

建设项目由于建设周期长、合同金额大、参建单位众多和项目之间接口复杂等特点。在合同履行过程中，业主与承包商之间、不同承包商之间、承包商与分包商之间以及业主与材料供应商之间不可避兔地产生各种争执和纠纷。而调处这些争执和纠纷的主要尺度和依据应是承发包双方在合同中事先作出的各种约定和承诺，如合同的索赔与反索赔条款、不可抗力条款、合同价款调整变更条款等

等。作为合同的一种特定类型，建设工程合同同样具有一经签订即具有法律效力的属性。所以，合同是处理建设项目实施过程中各种争执和纠纷的法律依据。

二、我国建筑工程合同管理的现状及存在的问题

(一)建筑企业合同法律意识淡薄

许多建筑企业经营运作不规范，法律意识不强，缺乏合同意识。国家工商局和建设部虽然制定了《建筑工程施工合同示范文本》，但有些建筑企业在签署合同时不依据此合同文本，内容不全，对权责和义务的规定不明确'导致签署的合同流于形式。2008年12月，重庆市建委抽查在建房屋建筑和市政基础设施工程施工现场79个，发现有70％合同不规范，一旦这些工程发生纠纷，建筑企业必将承担许多隐形的风险和损失。

(二)承、发包双方的行为不规范

建筑工程的承包人有时为了业务需要，会超越本企业资质等级签订合同。例如，有些承包商在自身不具备项目施工资质的情况下，为达到承包工程的目的，非法向发包人行贿或者假借其他有承包资质企业的名义进行虚假投标。另外，某些发包方在签订合同过程中利用其优势地位，在合同规定中排除自己的主要义务或者任意修改合同内容，扩大自己的权利。例如：发包方暗中以垫资为条件，违法发包；不按照合同约定支付工程进度款；工程验收合格后，不及时办理账务结算，拒付工程款等。

(三)合同体系和管理制度不健全

随着市场经济的发展，《建设工程施工合同示范文本》逐渐落后，不能满足市场经济体制的要求。同时，现有的合同文本对管理环节和工程实施过程中可能出现的各种问题缺少相应的规定，而且对一些基本要约也未作出明确规定，承、发包双方存在钻合同文本漏洞的情形。在合同管理体系上，分级管理和授权管理机制不健全，合同管理程序也不是很明确，存在着规定的制度不执行，该履行的手续不履行的情况，缺少必要的监督和控制机制。

三、加强建设工程合同管理的现实意义

（一）、加强合同管理是市场经济的要求。

随着市场经济机制的发育和完善,要求政府管理部门打破传统观念束缚,转变政府职能,更多地应用法律、法规和经济手段调节和管理市场,而不是用行政命令干预市场;承包商作为建筑市场的主体,进行建筑生产与管理活动,必须按照市场规律要求,健全和完善内部各项管理制度,其中合同管理制度是其管理制度的关键内容之一。建筑市场机制的健全和完善,施工合同必将成为调节业主和承包商经济活动关系的法律依据。加强建设工程施工合同的管理,是社会主义市场经济规律的必然要求。

（二）、规范建设各方行为的需要。

目前,从建筑市场经济活动及交易行为看,工程建设的参与各方缺乏市场经济所必须的法制观念和诚信意识,不正当竞争行为时有发生,承发包双方合同自律行为较差,加之市场机制难以发挥应有的功能,从而加剧了建筑市场经济秩序的混乱。因此,政府行政管理部门必须加强建设工程施工合同的管理,规范市场主体的交易行为,促进建筑市场的健康稳定发展。

（三）、建筑业迎接国际性竞争的需要。

我国加入ＷＴＯ后,建筑市场将全面开放。国外承包商进入我国建筑市场,如果业主不以平等市场主体进行交易,仍然盲目压价、压工期和要求垫支工程款,就会被外国承包商援引“非歧视原则”而引起贸易纠纷。另外，由于我们不能及时适应国际市场规则，特别是对FIDIC条款的认识和和经验不足，将造成我的建筑企业丧失大量参与国际竞争的机会。同时，使我们的工程发包商认识不到遵守规则的重要性，造成巨大经济损失。因此,承发包双方应尽快树立国际化意识,遵循市场规则和国际惯例,加强建设工程施工合同的规范管理,建立行之有效的合同管理制度。

四、加强建筑工程合同管理的对策和建议

(一)强化合同法律意识，提高合同管理人员素质

在签订建筑工程合同时，承包商由于缺乏法律和合同意识，对合同的条款往往未经仔细推敲就草率签订，致使对方在违约情况下，自身处于不利地位。因此在签订工程合同过程中，承包商要树立较高的法律意识，要对合同的合法性、严密性进行认真审查，尽可能的减少合同纠纷，保证合同的全面履行。同时，要提高合同管理人员的综合素质，组织这些人员进行相关的培训和继续教育，全面提升企业合同管理人员的思想水平、法律水平、经济管理水平和业务能力，以更多更丰富的专业知识，适应市场发展的要求。

(二)加强工程招投标管理和合同管理

在建筑工程招标过程中，由于地区或行业保护主义，存在着招标人明招暗定、虚假招标的情况。在资格预审阶段，一些人为的因素使得对招标代理机构的资质把关不严，中标后容易产生施工项目偷工减料、工程质量低劣等现象。因此，对于这样的问题，招投标各方应严格按照招投标程序进行招标和竞标，力争做到公平、公正、公开，确保招投标程序合法、严谨。在规范招投标管理和合同管理中，还需要加强对承包商资质和诚信度的考察，严把建筑承包商资质管理关，建立与工程量清单相配套的工程管理制度和合同管理制度。

(三)建立和完善合同管理制度体系

在建设工程项目中，建立和完善合同管理体系尤为重要。根据德国国际工程项目管理公司经验，通过工程项目管理中技术的优化，可使工程增加利润，但最多不超过3％一5％；而合同管理得好，却能使利润增加10％-20％。可见在国外项目管理中，合同管理的优化要比技术的优化更为重要。完善合同管理具体方法是：一要完善合同范本。在工程合同的签订阶段，合同签署的双方应该严格按照《建设工程施工合同示范文本》操作，严禁自制不符合程序和合意的合同，合同的内容和权责应该明确。二要不断扩大工程合同文本的多样化。以满足不同的承包方式。建筑企业还应结合企业自身发展状况，充分利用现有资源，建立相应的监督和控制机制，保证合同管理制度的有效贯彻。

(四)做好合同索赔管理工作

在建筑工程合同实施过程中，出现索赔问题是难免的。因此，必须建立工程索赔管理制度。在签署合同过程和施工过程中，承包商应该始终以工程合同为依据，认真整理和分析合同内容，充分考虑各种不利因素，分析合同索赔的可能性，以便采取最有效、最科学的合同管理策略。在合同履行过程中，还应结合相关法律法规认真研究合同各项条款，积极调查施工现场的具体情况，寻找索赔证据。这不仅有利于保护企业的合法权益，更有利于企业不断适应工程建设的最新规范要求从而提高企业未来的生存能力和竞争能力。

合同在建设项目管理过程中起着至关重要的作用，其关系着建设工程各方的利益。在我国，由于建设工程合同而引发的社会纠纷屡有发生，加强建设工程合同管理不仅是维护建设工程市场稳定的需要，也是市场经济发展的要求，亦是建筑业迎接国际性竞争的需要。为此，采取一些行之有效的方法和措施来加强建设工程合同管理是很有必要的。

参考文献:

【1】林家农，施工企业工程合同管理的现状与改革刍议，项目管理联盟，2010年7月版

【2】王福元，建设工程合同管理中存在的问题与对策，沈阳师范大学学报，2010年第2期

【3】陈实，如何加强建筑工程合同管理，价值工程，2010年第17期

【4】祝贺，建筑工程合同管理，综合管理，２００９年４月版

【5】王福元，建设工程合同管理中存在的问题与对策，沈阳师范大学学报，2010年第2期

【6】孟青，郭巧敏，关于建设工程合同管理的探讨，民营科技，2010年第8期

【7】王福元，,建设工程合同管理中存在的问题与对策，沈阳师范大学学报，2010年第2期

【8】陈妍，谢徐景，浅析工程建设合同管理，浙江水利科技，2010年第4期

【9】陈燕，石义海，建筑工程法规，武汉大学出版社，2013年8月第1版

《建筑工程法规》论文

题目：

姓名：

班级：11

学号：1111111150

指导老师：

加强建设工程合同管理汪云龙土木工程2班高秀丽