第一篇:砌筑工程施工劳务分包合同
砌筑单项工程施工劳务分包合同
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》以及其他有关法律、法规,甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就德州万晟中央公园 砌块及二结构浇砼工程承包事宜,达成以下协议,并订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称: 德州万晟中央公园#3地块
2、工程地点: 德州陵县 3承包范围: 筛砂、拌灰、运砖、砌块浇水,砌块切割、砌砖、按要求安装水泥块,自拌砼浇筑二结构构造柱、窗台、过梁、防水梁,浇灌且安装门窗过梁,墙身砌到梁底留2—4厘米后必须暂停,须等7天后再用木楔塞紧,(每块砖中间里外各塞一个木楔,木楔由甲方提供,但砌体班组须用液体柏油把木楔刷遍晾干后用)
4、承包方式: 按砌体和二结构砼量以立方米计算,每立方米185元。第二条 合同工期
1、合同工期:各分项工程的进度要求以甲方制定的周计划、月计划及工程总进度计划为准。
2、乙方的施工进度应满足甲方对整体工程进度和工期要求,乙方应充分考虑施工过程中的各种专业协调、配合因素干扰以及风险因素,合理组织劳动力、全力配合甲方按期完成工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担一切责任并赔偿由此给甲方造成的损失。
第三条 合同价款构成:
1、本合同价款以双方商定的价格及双方核定的实际工程量确定工程总价。
2、合同单价及单项包干价:
2.1本合同为单价包干合同,未经甲方书面确认,合同单价不作调整;如发生变更或工程内容的增减均执行双方确认的合同单价进行调整。
3、项目工程量的确定原则: 按实做工程量计算。
4、合同综合单价包括但不仅限于以下内容:
4.1、合同单价中均包括相应管理费用、利润、以及建筑物内的垃圾清理(清理至甲方指定位置)、保持现场清洁、满足现场文明施工要求等所需要的一切费用。
4.2、发包方对承包方所出具的任何罚款通知书或文件,承包方不得以任何理由拒绝签字;如有异议应当向发包方发出书面的情况说明。如承包方在发包方发出罚款通知书或相关罚款文件后两日内,承包方未做出任何书面情况说明或澄清说明,发包方将按承包方默认处理。)
4.3、单价还包括:包括材料倒运、砌筑所需的全部脚手架的搭拆 4
4、甲方仅向乙方提供搅拌机、手拉车和垂直运输设备,其它小工具(铁铣、靠尺、灰斗、灰桶、施工线、电动或手动切割工具、钢筋剪刀)乙方自备.第五条 甲方权利及义务
1、负责提供现场施工场地、施工道路和工人生活用房、工具房等;提供现场工人食堂,但伙食费用由乙方负责。
2、负责提供垂直运输机械;临水部分:甲方负责每栋楼提供给水立管一套;临电部分:甲方负责提供至二级箱以上。
3、负责提供施工所需的全部主材.4、负责作一次全面的工程交底,保证乙方具备连续施工条件,负责提供乙方施工用水、用电条件(提供至二级箱);
5、甲方根据乙方的施工能力、施工质量和施工进度,有权将本合同约定范围内的工作分割给其他分包商,乙方应积极配合。
工作量)及工程进度款申请书,如不按时上报上述资料,甲方有权推迟或不支付工程款。
7、乙方须严格执行甲方在安全生产、文明施工、治安保卫方面的规章制度、服从甲方对乙方安全生产、文明施工及治安保卫方面的检查及奖罚。乙方在施工现场必须配备专职安全检查员,对安全文明施工方面存在的问题,及时予以纠正,并按照经甲方批准的方案予以整改,否则甲方有权对乙方进行罚款或下令停工,由此产生的损失由乙方承担。工程事故(或突发性事件)报告应在发生后24小时内送交甲方一式四份。
8、为满足甲方对本工程工期方面的要求,乙方必须无条件按甲方指令追加现场的劳动力、机械设备、工具的数量。如果乙方在接到甲方指令后,采取拖延或不配合的态度,不能达到甲方要求,甲方有权停止或推迟支付工程款,同时甲方有权随时中止本合同,所发生一切损失均由乙方承担;如发包方认为有必要,可为乙方代买或代租相应材料或机械设备,乙方除支付相应的全部费用外,还应支付所发生费用的 5%做为管理费给甲方。
9、乙方负责对甲方提供的建筑材料、机具、设备,现场区域内的成品、半成品、及相临部位的其他分包商的成品和半成品进行督管和保护,若因乙方原因造成上述成品和半成品遭到破坏,乙方须无条件立即予以修复或赔偿,同时甲方有权按现场管理规定相关条款视情节轻重对乙方进行处罚。
10、乙方承包范围内的全部工程,在未正式向甲方移交之前,均由乙方负责保护,若在乙方保护期间内发生损坏、丢失等均由乙方负责修复或赔偿。
11、乙方应严格控制材料消耗量,杜绝一切形式的浪费行为,一旦甲方工程师发现材料浪费现象,甲方有权制止并根据情节给予罚款,结算过程中按甲方购买价格加收 10%管理费进行扣除。(如同一材料不同时期价格不同时,按最高价执行)(根据开发商要求,砌筑砂浆按实验室配比在工地现场自拌,室内砌体,埋入地坪内用M5水泥砂浆,地坪上用M5混合砂浆,拌制的砂浆应在3小时内用完,严禁隔夜砂浆使用,且砌筑中应把墙根处先清
新的符合要求管理人员。
6、乙方应提供本工程所需要的特殊工种作业人员,保证乙方承包范围内的所有特殊工种操作人员均持证上岗,并按有关特殊工种操作规定安全稳妥地组织施工,承担在该类施工中因乙方原因造成的一切后果和费用支出。
7、在春耕、秋收等农忙季节或其它节假日期间,未经甲方书面批准,乙方必须保证本合同工程连续施工,并达到甲方要求的进度,以保证工程总体施工进度不受影响,否则将视为乙方违约,甲方有权采取一切可能的经济处罚并可解除合同。
第九条 施工方案及进度计划
1、合同范围内的专项施工方案和施工进度计划均由甲方编制,甲方将根据工程需要定期向乙方下发月度、周计划,乙方应严格按甲方确定的施工方案和进度计划进行施工,乙方如未按期完成甲方按相关条款处罚并赔偿由此给甲方造成损失。
2、甲方要求乙方进场时间为:以甲方书面通知为准。
3、乙方应采取任何必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划进行,任何与此类措施有关的费用均由乙方承担。
4、任何时候,如甲方认为工程施工进度不符批准的进度计划,乙方须在甲方的同意下采取任何必要措施加快工程进度,乙方无权要求为采取这些措施支付任何附加费用。
第十条 施工质量、检查与返工
1、本合同约定的工程质量等级为 优良,必须达到竣工 合格 验收标准。(具体标准是砌块提前1—2天浇水湿润,到砌砖当天再浇一次,水侵入砌块表面10毫米为宜,水平和竖向灰缝不宜大于15毫米,横平竖直,里外都抽光,且饱满密实度不应低于90%,首先要找准墙根线,控制误差在3毫米之内,以底线为起点,分皮拉线向上堆砌,控制垂直度在5毫米,平整度在8毫米,水平灰缝平直度8毫米,灰缝均匀,大小、深浅都一致,门
2、所有设计变更均应办理变更洽商签证,变更洽商须经双方代表及业主代表签字后方为有效。所有变更均应有项目商务部审核并签字,否则无效。
3、任何情况下,除非经甲方同意,乙方不得以工期、费用等原因拒绝执行设计变更。否则甲方有权请其他单位代为完成,所发生的费用由乙方承担。
4、除非得到甲方的确认,乙方不得根据业主和监理工程师的现场口头指示执行设计变更,否则,甲方不支付乙方该等变更的任何款项。
第十二条 安全文明施工
1、乙方须严格执行甲方在安全生产、文明施工、治安保卫方面的规章制度、服从甲方对乙方安全生产、文明施工及治安保卫方面的检查及奖罚。
2、乙方应保障甲方在分包合同规定的分包工程的实施和完成以及修补其任何缺陷过程中免于承受与任何人员伤亡及任何财产损失事项有关的任何损失、责任、费用、索赔和诉讼。
3、安全施工
3.1、乙方应熟悉并能自觉遵守执行国家、地方政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定,配备安全管理人员,建立完善的安全保证体系,做到安全生产,并积极参加各种有关促进安全生产的活动。
3.2、乙方须按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用,如因乙方自身原因造成现场人员伤亡事故,除乙方自行负责相关的全部的损失、责任、费用、索赔和诉讼外,还应承担因上述伤亡事故给甲方带来的全部负面影响所造成的全部经济损失、名誉损失
3.3、发生重大伤亡事故、火灾事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。
2、若因乙方原因造成工期拖延,每延误一天,甲方按每延误一天罚款元进行处罚,如因乙方原因造成工程里程碑延误,则甲方按每延误一天 万元(工程总里程碑每延误一天 万元)对乙方进行处罚。罚金将由甲方从应付或到期应付给乙方的任何款项中扣除。此项罚金不解除或减免本合同规定的乙方对完成该项工程的任何义务和责任。
第十五条 工程价款支付
1、工程款(进度款)支付的时间和方式:
1.1、工程进度款支付方式:班组进场自带一个月生活费,在进场45天后按前一个月到场的人数,每人支付1000元生活费,单体楼做到6层(二结构砼浇好,顶缝塞好,楼层清扫干净,质量经公司质检合格后付六层总量的50%,墙体全部完成,但未验收付总量的60%,通过验收付总量80%,余款在验收后3个月内付清。
1.2、在建设单位不能按时支付给甲方工程款而导致甲方不能按15.1条 向乙方支付工程款时,乙方须听从甲方的安排,不得以任何理由擅自采取其他任何未经甲方同意的做法。
2、乙方在完成的工程形象进度、安全、质量以及施工配合等方面不能达到甲方工程师满意,致使有关人员拒绝在《分包工程款支付(决算)会签 单》上签字时,甲方有权推迟、减少拨付或扣除乙方工程款。
3、甲方支付乙方的工程款,乙方应专款专用,不得用做支付其他项目或工程劳务费用,应优先支付本工程现场劳务人员(含乙撤场劳务人员)工资。乙方应将每月工资发放表(要求有工人领款签字)报甲方行政部门备案,乙方应对工资发放表的真实性负责,如因乙方提供工资表有误或不真实,所有责任及后果均由乙方承担。
第十六条 工程结算
1、乙方按时完成本合同约定的工程内容,经质量监督部门验收,工程达到约定的质量标准,且甲方与业主办理工程验收手续后,甲乙双方按照本
以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门进行调解。不愿通过协商或调解不成的,可向 当地 仲裁委员会提请仲裁。
第二十一条 违约
1、乙方对本合同范围内的工程质量、安全负全责,在合同工作保修期满之前出现任何质量、安全问题均应无条件赔偿由此给甲方造成的损失。
2、乙方不能按合同工期完工,施工质量达不到设计和规范及本合同规定的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表即可通知乙方,乙方除按本条款约定支付违约金外,还应赔偿因其违约给甲方造成的损失。
3、因乙方原因终止合同时,甲方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程,并有进一步向乙方索赔的权利。
4、如果乙方对合同的执行敷衍了事,或忽视履行合同中实质性义务,且自甲方发出书面改正要求通知之日起仍无实质性改进时,甲方有权终止合同并书面通知乙方撤离现场,由此造成的经济损失,甲方有权在支付乙方的任何款项中扣款补偿。
第二十四条 生效与终止
1、本合同由双方签字盖章后即生效。
2、双方履行完成合同中约定的工作内容后,本合同即终止执行。第二十五条 履约担保:
合同签订同时,乙方向甲方缴纳 壹 万元的履约保证金,在工程结构验收后 十 日内无遗留问题一次性无息返还。
第二十六条 合同份数:
1、本合同正本两份,双方各执一份,具有同等效力; 甲方(盖章): 乙方(盖章):
法人代表或委托代理人: 法人代表或委托代理人:
签字日期: 年 月 日 签字日期: 年 月
第二篇:砌筑单项工程施工劳务分包合同
合同编号:
单项(喷浆)工程施工劳务分包合同
发包方:
承包方:
签订日期:
喷浆单项工程施工劳务分包合同
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》以及其他有关法律、法规,甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就工
程的工程承包事宜,达成以下协议,并订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积:
4、结构类型:
5、承包范围:
6、承包方式:
第二条 合同工期
1、合同工期:各分项工程的进度要求以甲方制定的周计划、月计划及
工程总进度计划为准。
2、乙方的施工进度应配合甲方对整体工程进度和工期要求,甲方应充
分考虑施工过程中的各种专业协调、配合因素干扰以及风险因素,合理组织劳动力、全力配合甲方按期完成工程,如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担一切责任并赔偿由此给乙方造成的损失。
第三条 合同价款构成:
1、本合同价款以双方商定的价格及双方核定的实际工程量确定工程总
价。
2、合同单价及单项包干价:
3.未经甲乙两方书面确认,合同单价不作调整;如发生变更或工程内容的增减均执行双方确认的合同单价进行调整。
4、合同综合单价包括但不仅限于以下内容:
5.辅材:甲方提供主材为砂、、水泥、手推车,钢网(0.5型号)沾钉,胶其它材料均视为辅材,甲方供应。
6.合同固定综合单价为:人民币元/平方米。
第四条 甲方义务
1、负责提供现场施工场地、施工道路和工人生活用房、工具房等;提供现场工人食堂.2、负责提供垂直运输机械;临水部分:甲方负责每栋楼提供给水立管一套;临电部分:甲方负责提供至二级箱以上。
3、负责提供施工所需的全部主材.4、负责作一次全面的工程交底,保证乙方具备连续施工条件,负责提供乙方施工用水、用电条件(提供至二级箱);
5、甲方根据乙方的施工能力、施工质量和施工进度,及时拨付工程款.6、甲方负责相关工种交叉配合的协调与技术交底。
10、甲方负责综合协调施工现场及周围住房居民提出的有关事宜。
第五条 乙方代表
1、乙方驻工地代表:联系电话:
第六条 乙方权利及义务
1、乙方作为装修工程的专业施工队伍,听从甲方管理,对本工程现场的所有情况已有充分了解,应有充分的经验确保按合同及各项技术规范要求完成合同工作。
2、乙方应按照本合同规定保质、保量、按期完成合同范围内的工程。
3、乙方须严格执行甲方的现场管理制度和各项管理要求,服从甲方的统一指挥、管理和协调,并负有配合其它分包商施工的责任,乙方必须与甲
方委派的其他专业分包商充分配合,密切协作,按照甲方安排的整体进度计划和技术要求控制施工节奏;
4、按甲方通知的时间准时进场,施工中应按照甲方代表批准的施工方案和依据合同发出的指令、要求安排工作。
5、负责对施工作业人员进行技术交底和安全交底;
6、乙方应在每月日前向甲方报送本月工程月报(包括形象进度和工作量)及工程进度款申请书.7、乙方须严格执行甲方在安全生产、文明施工、治安保卫方面的规章制度、服从甲方对乙方安全生产、文明施工及治安保卫方面的检查及奖罚。
9、乙方负责对甲方提供的建筑材料、机具、设备,现场区域内的成品、半成品、及相临部位的其他分包商的成品和半成品进行保护.10、乙方承包范围内的全部工程,在交付甲方或验收后出现一切损坏,均由甲方负责修复或赔偿。
11、乙方代表应按甲方要求及时参加甲方组织召开的月度、周、日生产例会,并全面执行甲方例会确定的工作计划。
第七条施工方案及进度计划
1、合同范围内的专项施工方案和施工进度计划均由甲方编制,甲方将根据工程需要定期向乙方下发月度、周计划,乙方应严格按甲方确定的施工方案和进度计划进行施工,.2、甲方要求乙方进场时间为:以甲方书面通知为准。
第八条施工质量、检查与返工
1、本合同约定的工程质量:若内粉墙出现空鼓,维修敲开空鼓后,浆在墙上,乙方概不负责一切费用.2、违约责任:
3.因甲方原因达不到约定条件,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延。
第九条工程量及价款计算
1、工程量计算:空方实算.工程价款支付
1、工程款(进度款)支付的时间和方式:
2.工程款支付方式:
第十条争议
甲、乙双方因履行合同约定和因本工程相关的任何内容发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门进行调解。不愿通过协商或调解不成的,可向仲裁委员会提请仲裁。
第十一条生效与终止
1、本合同由双方签字盖章后即生效。
2、双方履行完成合同中约定的工作内容后,本合同即终止执行。
第十二条合同份数:
1、本合同正本两份,双方各执一份,具有同等效力;
2、本合同副本份,甲方保存份,乙方保留份,具有同等效力。
第十三条合同附件
甲方(盖章):乙方(盖章):
法人代表或委托代理人:法人代表或委托代理人:
签字日期:年月日签字日期:年月日
第三篇:砌筑分包合同
班组内部承包协议
甲方:
乙方:施工班组承包人
身份证号:
家庭住址:
为了进一步深化内部改革,增强核算意识,充分调动广大职工的生产积极性,结合工程施工的实际情况及市场行情,根据公司内部核算有关规定,为降低工程成本,调动各职能人员的积极性。公司决定对施工班组劳务费、辅助材料费、手头工器具费等实行承包制。经双方协商一致,乙方自愿,达成如下协议,双方共同遵守。
第一条:工程概况
1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 结构类型:1.4 施工栋号:
第二条:承包范围、承包内容、承包价格。
2.1 承包范围及内容:
2.1.1二次结构砌筑工程
包括但不限于以下工作内容:楼工程设计图示(含变更洽商等)内的各种规格型号墙体的砌筑(含按施工图放小线、材料运输、调运砂浆、砌筑、安放木砖铁件及墙拉筋、搁置简易脚手架、保养、清扫落地灰、余料码放至指定地点等全部操作过程。)。以及本工序所需的手头工具、辅材等。
2.1.2二次结构钢筋工程
包括但不限于以下工作内容:楼工程设计图示(含变更洽商等)内的钢筋工程(含定位打眼植筋、主体预留二次筋的修整、材料场内运输、钢筋调直、断料、成型、清理废料并置于指定地点,半成品钢筋堆放至指定地点、进场材料的卸货配合、钢筋的翻样、安放、定位、校正、焊接、废料的清理归放等全部工作内容)。以及本工序所需的手头工具、辅材等。
2.1.3二次结构模板工程
包括但不限于以下工作内容:楼工程内所有二次结构模板工程(包贴身份证复印件处
括进出场材料的卸货码放、二次结构模板的配制、安装、拆除、清理刷油码放、支撑体系的搭设、校正、加固、拆除、分类码放、废料的回收归整等全部工作内容)。以及本工序所需的手头工具、辅材等。
2.1.4二次结构砼工程
包括但不限于以下工作内容:楼工程中砼台、构造柱、圈梁、过梁、设计要求的短墙、窗台、零星砼等砼的施工、二次结构模板面浇水湿润,工、机、具准备,砼的垂直及水平运输或接拆移动泵管,砼搅拌、浇筑、振捣、抄平、养护、拆模后的修补及清理等全部操作过程。以及本工序所需的手头工具、辅材等。
2.1.5 现场文明及安全防护
包括但不限于以下内容:施工道路的清扫洒水维护、场地环境的维护、现场材料的及时归整码放;脚手架工程、四口五临边防护、通道防护棚等全部工作内容。
2.1.6现场临设
包括但不限于以下内容:乙方施工场地内的木工棚、钢筋棚、仓库、自身值班室、临时用水电等的全部工作内容。
2.1.7预埋预留工作
包括但不限于以下工作内容:施工图中在甲方工作内容范围内的所有埋件、埋管、留洞的预埋预留工作(安装工程预埋除外)、所有预留洞、管、槽、盒等的修补工作。
2.1.8施工管理
乙方应加强自身管理、配备足够的管理人员(如技术人员、安全员、质检员、施工员、放线员等);施工放线、班组交底均由乙方自身完成,甲方负责检查督促工作。
2.1.9其他
二次结构施工期间其他不可预见的可能发生的人工费。
2.2承包价格及相关组价内容
2.2.1综合单价:
3二次结构工程采用立方米综合单价包干形式,综合单价为元/m(包
括但不限于二次结构砌筑、模板、钢筋、砼、脚手架、安全文明生产等),工程量按天津市定额计算规则计算;综合单价中包含以下挂靠项目:安全费元/ m3,质量费用元/ m3,现场文明费用元/ m3,施工进度元/ m3,床铺等生活设施费如有损坏,照价赔偿,床按元/套计价。(本工程中所有价款均以人民币计)。乙方如达不到甲方及规定的相关安全、质量、文明、进度等要求,则按上述原则进行下浮。
2.2.2乙方承包单价中包含以下内容及费用:
2.2.2.1自身所需材料进出场的卸货码放;所有分项工程施工的全套工序用工;元钉、铁丝、绑线、垫块等;手工工具、小型器具等;包括但不限于《低值易耗品一览表》中所列举的相关易耗品;
2.2.2.2劳保费、医疗费、安全防护用品。施工中必要的安全防护用工费用及施工临时脚手架搭拆费;
2.2.2.3距建筑物400米范围内的材料挂牌、二次倒运用工及管理用工;
2.2.2.4冬雨季施工、夜间施工、场地狭窄、施工局部难度等人工降效费用,楼层超高降效用工、深基础降效用工等;抢工费、技术措施费、不可预见费;
2.2.2.5进出场材料装卸、成品、半成品以及以完工程的成品保护用工费用;
2.2.2.6不可避免的工程技术间隙窝工费用;
2.2.2.7文明责任区内(施工区、生活区、办公区)的卫生保卫用工,现场文明、环境保护、安全施工用工;
2.2.2.8必要的开会教育、学习、考核用工及社会义务用工等费用;
2.2.2.9焊接、植筋等全部费用;
2.2.2.10自有职工办证及保险费用;
2.2.2.11地区性停水电、自然气候、政府性重大会议、活动等影响造成的停窝工;
2.2.2.12为满足工期、质量、安全文明施工应投入或增加的投入;
2.2.2.14塔机回转半径以外降效用工及塔机维修保养期间垂直水平运输用工;井架的使用、维护等用工;
2.2.2.15持证上岗特殊工配合和工完料尽用工;
2.2.2.16自身办公、生活设施搭拆所发生的费用(如职工床铺搭拆码放、撤场前清理等);乙方人员统一在甲方食堂代伙,不得另设食堂,费用分摊。
2.2.2.17班组中所发生的任何工费均以货币形式出现,下月5日前由项目核算员向财务报送上月产值及累计产值。如班组中途无故退场,则按完成产值的50%进行结算,并承担给甲方带来的损失。
第三条:施工工期
3.1乙方整个施工工期除应服从于甲方与业主的总包合同外,且应满足甲方项目部出具的日施工计划、周进度计划、旬进度计划、月进度计划及施工总计划,由项目部下发的所有现场计划表、交底单均与本合同具有同等效力。
3.2乙方进入施工现场后应按项目部的要求合理组织人员进行施工。
3.3乙方人员进场时间为合同签订后两日内逐步到位;乙方所施工的所有栋号砌筑
工程应于年月底前全部完成。每拖延一天罚款2000元。
第四条:甲供材
甲方提供的砌块、页岩砖、砼、砂石、水泥、钢筋、模板、木方、干拌砂浆等材料,乙方不得超额使用及损毁,一经发现,除照价赔偿外,另视情节轻重处以200~5000元不等的罚款。甲供乙方领用物资,原数退还,如有丢失或损坏等,原价赔偿;模板(二次结构模板原则上使用主体旧模)、木方不得自行乱锯,一经发现,处以材料原价的2倍以上罚款。乙方所需材料计划应提前5日报至项目部。
第五条:付款方式
乙方按要求完成一栋楼内的所有合同内工作内容后,经甲方组织相关人员验收合格,甲方于次月10日前向乙方支付本栋楼产值的80%(用于支付民工生活费)。
第六条: 工程质量及竣工验收
6.1、乙方施工的分项工程必须保证一次性验收合格率达95%以上。达不到上述要求扣除质量指标。如甲方或业主有特殊质量要求,乙方必须满足要求。甲方或监理或总发包方或质安站所下发的质量、安全、工期等整改单乙方应无条件及时整改,不及时整改的视情节轻重处以200~5000元不等的处罚,整改单中给以处罚的,如属乙方原因将全额转乙方往来。
6.2、所有隐蔽工程必须由甲方组织相关人员验收后方可进行下道工序施工。
6.3、乙方施工中出现质量问题时,甲方质检员有权令乙方暂停施工整改。出现严重质量问题时,令其返工,其费用由乙方自理,并承担相应处罚,结算时从中扣除。所有质量问题均不得自行处理隐瞒不报。
第七条: 安全生产及文明施工
7.1乙方必须严格执行有关安全操作规范规程规则等,并制定切实可行的安全措施并在施工全过程中认真付诸实施,确保安全生产。
7.2乙方对甲方有关人员指出的潜在不安全因素必须立即纠正,不得推诿或抵制不办。
7.3凡由于乙方责任等非甲方原因而造成的伤亡事故,均由乙方自行善后处理并承担由此引起的损失费用。反之由甲方承担。
7.4乙方应坚持文明施工,并配齐所有安全警示标志(由甲方提供)。施工现场应做到现场清洁、标志醒目、道路畅通、防洪排水设施齐全;施工人员着装整齐,驻地宿舍行李统一,做到干净整洁。
7.5乙方在施工作业中,采取有效的防范措施,保护作业现场环境,避免和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生,其后果由乙方负责。
7.6对违章作业违章指挥处以100~5000元不等的罚款。造成严重后果者将追究其法律责任。
7.7本工程现场管理标准:天津市现场文明安全工地。
7.8乙方人员在施工现场不得打架斗殴,每发生一次罚2000~10000元。
7.9 乙方要经常对职工进行法制法规教育,发生各种交通事故,意外伤害责任由乙方自负,乙方做好劳动保护和文明安全施工教育,做到无亡人、无重伤、轻伤频率不超过0.1%,发生事故除责任自负外,尚应按公司有关规定处罚,发生消防火灾事故按规定处罚。
第八条: 违约责任
8.1乙方不能按协议约定和甲方要求进行施工作业,在施工质量、安全、工期、进度、环境、文明施工等方面不能满足甲方要求时,甲方有权视情节轻重调整乙方的施工作业任务,情节严重的,并不能满足甲方要求的,甲方有权将乙方清出施工现场,由此造成的经济损失由乙方承担。如乙方不能满足上述相关要求,甲方总包合同中的相关处罚条款同样适用于本合同。
8.2乙方不得将承包工程再行转包,否则甲方有权将工程收回,由此造成的一切损失由乙方承担。乙方必须按甲方交底方案施工,否则后果自负。
8.3因双方无法控制的原因使协议无法履行时,协议终止,双方自承担自己的损失,并据此进行结算。
第九条:其他内容
9.1与本工程有关的设计图纸、行业规范及相关的验收标准均为本协议的合同文件。甲方提供的总交底。
9.2在协议履行过程中发生争议的,双方协商解决;
9.3施工期间甲方向乙方所发的各项规章制度、安全操作规程、交底等均与本协议具有同等效力;
9.4本协议双方签字后生效,工完帐清后自行失效;
9.5本协议一式三份,甲方二份,乙方一份。
甲方:乙方:见证方:
订立时间:年月日
第四篇:加气块砌筑劳务分包合同
加气块砌筑劳务分包合同
总包:深圳洪涛股份有限公司
分包:
为了规范项目管理,在分包方充分熟悉施工图纸和现行规范、标准、规定及现场施工条件的基础上,总包将所承建的南阳东正办公室项目加气块砌筑分项工程的劳务发包给分包方。甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经协商一致,特签订本合同,以资双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:南阳东正集团办公室
2、工程地点:南阳市宛城区建业凯旋广场
二、承包形式:加气块砌筑分项工程包清工包材料
三、承包范围
加气块砌筑分项工程和现场文明施工(施工域的现场整理等)。
四、劳务承包价格及结算原则
1、结算单价:加气块砌体按实际砌筑数量 120元 /平方(包含二次构造柱、混凝土压顶、预制过梁混凝土浇筑、卫生间厨房上翻沿的混凝土等),签订的价格无论市场人工费上调等因素,都不予调整。
五、双方工作内容
1、总包负责管理安排工人施工,不提供施工机具。
2、分包提供砖、砂子、水泥、混凝土等材料,负责砌筑(自己搅拌砂浆),散落的落地灰及时清理及施工完成后作业面的清理。
六、工程进度及要求
1、节点工期按项目部进度计划要求执行。
2、分包必须根据总包的进度要求,按时完成,不得以任何理由拖延。如不能按时间节点完成,分包必须承担按该节点段2000元的罚款。
3、工地正常施工前分包必须确保出勤率在95%以上,如分包因人员不足不能按总包指定计划完成施工任务,总包可指派其他班组突击施工,突击人员工资单价为现阶段工价的1.5倍至2.0倍,并从分包结算总价中扣除,分包对此不得有任何异议。
4、在没有天气影响(中到大雨)及工地机械停电故障材料供应到位的情况下,分包不得耽误工期。
七、工程质量及要求
1、质量等级:符合现行国家和地区的规范、标准、规定的要求;
2、规范与标准:现行的规范、标准;设计图纸、工程变更及施工合同中约定的各项技术说明和要求;总包的质量、技术交底。
3、质量控制要求:
3.1、分包必须按总包的施工顺序、技术标准、质量标准、工艺要求和工期要求组织生产,产品质量必须达到施工质量验收规范、验收标准的要求。
3.2、分包必须服从总包的检查和监督,接受总包人员的整改措施及停工意见,严禁无秩序、不规范施工。
3.3、如因分包施工不慎造成的质量事故及在主管人员无技术交底前提下擅自施工造成 返工的一切责任均由分包负责,除必须返工到符合标准外,还应承担由此而造成的总包直接损失和间接损失(指工期损失和材料、设备等费用的损失)。
3.4、如分包的施工质量经总包验收已达本合同要求,而经公司或其他有关部门验收合格后需返工时,人工费用仍由分包承担,其他费用由总包承担。
3.5、为确保工程质量的稳定性、连续性,未经总包同意,分包不得擅自削减人员或中途抽调技术力量,严禁分包把所承包的分包项目再转包给他人,一经发现立即取消承包资格。
八、质量奖罚
1、因质量原因,建设单位、公司等对项目部做出的处罚,分包按两倍罚款三日内上交,过期不交月底任务单4倍扣除。
2、因验收不合格造成返工全部由分包承担。
3、砂浆不按照配合比搅拌,发现一次罚款200元。建设单位或公司发现处罚项目部,项目部双倍扣罚分包。落地灰应及时清理,能有的及时用上,如不清理发现一处罚款100元,情节严重罚款200-2000元。
4、加气块、标砖损坏控制在2%以内,乱扔及随意切割的将处罚100-2000元不等。
5、砌筑墙体必须保证垂直平整,误差控制在5mm之内,超出规范,该墙体做废,重新砌筑。
6、墙体灰缝要求:(1)水平缝1.5cm。(2)竖缝2cm。(3)墙体与柱连接处留2.5cm宽,2cm深灰缝。(4)灰缝砂浆必须饱满,达到90%以上。
7、感观质量:要求缝横平竖直,光滑顺直,没有高低不平的。砌块赶好尺寸,同一位臵上下对正。
8、其他技术与质量要求请参考附件。
九、付款方式
施工完成总工程量一半后,由总包安排人员验收合格后,总包拨付分包所完成工程量工程款的50%,全部完成并经总包验收合格后,付总工程款的80%,工程竣工结算后付总工程款的95%,剩余5%作为质保金,工程竣工之日起满15日内付清。每个节点期间工程款首先付清工人劳务费用,如未付清工人劳务费,因此产生的一切后果分包承担全部责任。
十、安全生产
1、分包准备必要的安全生产防护措施,一旦发现施工人员不戴安全帽罚款100元/人。
2、总包设有安全员,对分包人员在进场前和施工中途进行安全教育,分包应自觉遵守和服从。
3、分包人员必须认真遵守总包的一切安全生产规章制度和奖罚措施,服从总包的指挥。
4、根据谁施工谁负责安全的原则,分包对施工人员的安全生产负全部责任。如在施工时由于分包安全管理不力或分包人员违章操作,发生工伤事故,总包按“三不放过”的原则,将严肃处理,一切经济损失由分包自理,总包概不负责。因大型设备、设施等引起的事故,视情节由劳动部门仲裁决定。
5、分包人员不得在工地打架闹事,发生一次打假行为,无论什么原因,打架双方各罚款2000元,无需签字,直接在当月任务单中扣除。对所造成的后果和经济损失均由责任方负责,并对责任人视情节轻重,送有关治安单位处理。
6、分包从业人员必须身体健康,无恐高症、心脏病、高血压和传染疾病,无痴、楞、2 呆和癫痫且年龄在55周岁以下者,以确保所用工人的合法性、有用性、可靠性。
十一、文明施工要求
1、分包在工程施工期间,必须严格按照总包工程现场标准化要求和文明施工要求管理,创建文明工作面和文明宿舍,如分包在其文明施工承包区域内不按总包指令整理到位,在总包发出指令6小时后尚未整改到位由总包派人整理,其费用从分包当月任务单中直接扣除(每工日按合同零工的2倍扣除)。
2、分包应严格遵守当地人民政府的各项政策法令和总包的各项规章制度,服从管理,如由于分包人员的原因或不文明行为等,政府有关部门对总包工地采取批评、扣分或罚款,总包将按分包责任轻重对分包进行相应的处罚或罚款,对偷盗等不文明行为一旦发现罚款1000元/人。
十二、其他事项
1、分包必须配备强有力的管理班子,技术人员必须具有相应技术技能,分包负责人 必须现场负责施工生产。
2、分包必须将进场的所有人员的身份证复印件交项目部备案。
3、分包在确保施工质量和进度的前提下,抓好节约用料、合理用料、施工面必须做到随做随清,工完料净,如出现浪费现象按所浪费材料原价的200%罚款。
4、产品保护:分包在施工期间内应尽力做好上道工序施工成品的保护工作和本道工序移交前的产品保护工作。因保护不力使成品损坏时,修复、返工的一切费用由分包自行承担。
5、在本合同履行期内,分包应经常对照各条款认真履行,如有违约,除按合同相关条款对分包处以经济罚款外,还可视分包违规程度提出警告,直至终止合同,清退队伍,分包对此不得以任何理由提出赔偿要求。
6、分包施工期间使用的手工工具、低值易耗品、配件、宿舍内的灯泡均按购臵费计入工资单价,应由分包自备。中性设备、设施,分包需用应办理借用手续,使用完毕应完整归还总包。凡借用的物件已损坏时,分包应负责修复,如不修复则按原值赔偿,并从分包施工产值中扣除。
7、根据谁施工谁负责安全的原则,分包对施工人员的安全生产负全部责任。如在施工时由于分包安全管理不力,发生工伤事故,总包应认真按“三不放过的原则,严肃认真处理好,一切经济损失由分包自理,总包概不负责。
8、分包应遵守总包一切规章制度,遵守工地所在地地区治安、市容的有关规定,遵守生活区的环境卫生制度,维护施工区域的正常秩序。对打架、斗殴,参与赌、毒、嫖的有关人员,除罚款处,开除出工地,触犯法律的送交当地公安机关处理。
十三、违约责任
1、分包违约
1.1、倘若分包发生下列情况之一,视为分包违约:(1)未经总包同意,将工作交给第三人完成的;
(2)分包施工人员及技术力量不足、不能保质、保量完成施工任务的;(3)不能按本合同约定工期竣工的;
(4)分包在合同履行期间没有正当理由而中止的;(5)不履行合同其他条款的。
1.2、若分包发生以上情况,总包有权发出中止合同的通知,可以另派队伍继续完成工程的剩余部分,费用从分包的款项中扣除,分包还须承担总包为继续完成该分包工程而发生的一切损失。
2、总包违约
总包未按照本分包合同履行责任,分包应予以提醒,总包应在分包提醒后2日内发行责任或给予解释,否则,总包应给予分包合理补偿。
本合同一式2份,双方各执1份,总包双方签字盖章后即生效。
总包(签字): 分包(签字):
代表: 单位地址: 单位电话:
签约时间:4
代表:
家庭住址:
联系电话:
年 月
日
第五篇:加气块砌筑劳务分包合同
加气块砌筑劳务分包合同
甲方:
乙方:
为了规范项目管理,在乙方充分熟悉施工图纸和现行规范、标准、规定及现场施工条件的基础上,甲方将所承建的 项目加气块砌筑分项工程的劳务发包给乙方。甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经协商一致,特签订本合同,以资双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、承包形式:加气块砌筑分项工程包清工
三、劳务承包价格及结算原则
1、结算单价:加气块砌体按实际砌筑数量
元 /m³(不包含二次构造柱、混凝土压顶、预制过梁混凝土浇筑、卫生间厨房上翻沿的混凝土等),小砖按块计算,元/块。签订的价格无论市场人工费上调等因素,都不予调整。
四、甲、乙双方工作内容
1、甲方提供砖、砌筑砂浆运输到位,且提供施工机具。
2、乙方负责砌筑,散落的落地灰及时清理及施工完成后作业面的清理。
五、工程进度及要求
1、节点工期按项目部进度计划要求执行。
2、乙方必须根据甲方的进度要求,按时完成,不得以任何理由拖延。如不能按时间节 1
点完成,乙方必须承担按该节点段的罚款。
3、在没有天气影响(中到大雨)及工地机械停电故障材料供应到位的情况下,乙方不得耽误工期。
六、工程质量及要求
1、质量等级:符合现行国家和地区的规范、标准、规定的要求;
2、规范与标准:现行的规范、标准;设计图纸、工程变更及施工合同中约定的各项技术说明和要求;甲方的质量、技术交底。
3、质量控制要求:
3.1、乙方必须按甲方的施工顺序、技术标准、质量标准、工艺要求和工期要求组织生产,产品质量必须达到施工质量验收规范、验收标准的要求。
3.2、乙方必须服从甲方的检查和监督,接受甲方人员的整改措施及停工意见,严禁无秩序、不规范施工。
3.3、如因乙方施工不慎造成的质量事故及在主管人员无技术交底前提下擅自施工造成返工的一切责任均由乙方负责,除必须返工到符合标准外,还应承担由此而造成的甲方直接损失和间接损失(指工期损失和材料、设备等费用的损失)。3.4、如乙方的施工质量经甲方验收已达本合同要求,而经公司或其他有关部门验收合格后需返工时,人工费用仍由乙方承担,其他费用由甲方承担。
七、质量奖罚
1、因验收不合格造成返工全部由乙方承担。
2、砂浆不按照配合比搅拌,发现予以罚款。监理发现处罚项目部,项目部双倍扣罚乙方。落地灰应及时清理,能有的及时用上
3、墙体灰缝要求:(1)水平缝1.5cm。(2)竖缝2cm。(3)墙体与柱连接处留2.5cm宽,2cm深灰缝。(4)灰缝砂浆必须饱满,达到90%以上。
4、感观质量:要求缝横平竖直,光滑顺直,没有高低不平的。砌块赶好尺寸,同一位置上下对正。
八、付款方式
屋面女儿墙施工完成后,由甲方安排人员验收合格后,拨付女儿墙工程款的全部款项。首层、二层、三层砌筑完成后立即拨付其余工程款的100%。
九、安全生产
1、甲方向乙方提供必要的安全生产防护措施(安全帽由乙方购买),并组织专人对已建立的安全防护检查、监督、保养和维护,并保证其安全状态,一旦发现施工人员不戴安全帽罚款100元/人。
2、甲方设有安全员,对乙方人员在进场前和施工中途进行安全教育,乙方应自觉遵守和服从。乙方自己必须设专职安全员。
3、甲乙双方互相配合,共同贯彻安全交底制度,履行好签认手续。
4、乙方人员必须认真遵守甲方的一切安全生产规章制度和奖罚措施,服从甲方的指挥。
5、根据谁施工谁负责安全的原则,乙方对施工人员的安全生产负全部责任。如在施工时由于乙方安全管理不力或乙方人员违章操作,发生工伤事故,甲方按“三不放过”的原则,将严肃处理,一切经济损失由乙方自理,甲方概不负责。因大型设备、设施等引起的事故,视情节由劳动部门仲裁决定。
6、乙方人员不得在工地打架闹事,发生一次打假行为,无论什么原因,打架双方各罚款2000元,无需签字,直接在当月任务单中扣除。对所造成的后果和经济损失均由责任方负责,并对责任人视情节轻重,送有关治安单位处理。
7、乙方从业人员必须身体健康,无恐高症、心脏病、高血压和传染疾病,无痴、楞、呆和癫痫且年龄在55周岁以下者,以确保所用工人的合法性、有用性、可靠性。
十、其他事项
1、乙方在确保施工质量和进度的前提下,抓好节约用料、合理用料、施工面必须做到随做随清,工完料净,如出现浪费现象按所浪费材料原价的200%罚款。
2、产品保护:乙方在施工期间内应尽力做好上道工序施工成品的保护工作和本道工序移交前的产品保护工作。因保护不力使成品损坏时,修复、返工的一切费用由乙方自行承担。
3、在本合同履行期内,乙方应经常对照各条款认真履行,如有违约,除按合同相关条款对乙方处以经济罚款外,还可视乙方违规程度提出警告,直至终止合同,清退队伍,乙方对此不得以任何理由提出赔偿要求。
4、根据谁施工谁负责安全的原则,乙方对施工人员的安全生产负全部责任。如在施工时由于乙方安全管理不力,发生工伤事故,甲方应认真按“三不放过的原则,严肃认真处理好,一切经济损失由乙方自理,甲方概不负责。
5、乙方应遵守甲方一切规章制度,遵守工地所在地地区治安、市容的有关规定,遵守生活区的环境卫生制度,维护施工区域的正常秩序。对打架、斗殴,参与赌、毒、嫖的有关人员,除罚款处,开除出工地,触犯法律的送交当地公安机关处理。
十一、违约责任
1、乙方违约
1.1、倘若乙方发生下列情况之一,视为乙方违约:
(1)乙方施工人员及技术力量不足、不能保质、保量完成施工任务的;(2)不能按本合同约定工期竣工的;
(3)乙方在合同履行期间没有正当理由而中止的;(4)不履行合同其他条款的。
1.2、若乙方发生以上情况,甲方有权发出中止合同的通知,可以另派队伍继续完成工程的剩余部分,费用从乙方的款项中扣除。
2、甲方违约
甲方未按照本分包合同履行责任,乙方应予以提醒,甲方应在乙方提醒后2日内发行责任或给予解释,否则,甲方应给予乙方合理补偿。
十二、争议
倘若双方在履行合同过程中发生争议,可协商解决,协商不成的,可提请甲方所在地的仲裁机构进行仲裁,向商丘市人民法院提起诉讼。在结果下达前,双方均不应因为进行仲裁或审判擅自中止合同履行,由此给对方造成的损失或法律责任均由失方承担。
本合同一式2份,双方各执1份,甲方双方签字后即生效。
甲方(签字):
乙方(签字):
代表:
代表:
单位地址:
家庭住址:
单位电话:
联系电话
签约时间:
****年**月**日