第一篇：16年一建法规真题及答案

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

一.单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

2.2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效 B 丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任

D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力

3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护

D 增加施工许可证的申请条件

4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（）A．重大责任事故罪

B．强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院

7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

A．安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B．施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（）A．李某 B．施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人

9.关于评标的说法，正确的是（）

A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）A 在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少 B 停工薪期一般不超过12个月

C 工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D 停工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

11.关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）

A 人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限 B 人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10 日

C证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许 D 当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

12.关于仲裁的说法，正确的是（）A 仲裁委员会隶属行政机关 B 仲裁以公开审理为原则 C 仲裁委员由当事人协商确定 D 仲裁裁决作出后可以上诉

13.在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是（）A 只能由法院确定归属

B 施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利 C 乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D 甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

14.甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）A 供电局向甲施工企业承担责任

B 供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任 C 乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任 D 乙公司向甲施工企业承担责任

15.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。A 合同约定的工程验收合格的 B 合同约定工程尚未开工的

C 合同约定的工程主体已经完成的

D 因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

16.某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是（）。A.申请日前五个月被他人泄密的

B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

17.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后（）内。A.10日 B.5日 C.15日 D.20日

18.关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用 B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任 D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

19.关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用 C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文 D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的 B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

21.在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。A.债务 B.担保物权 C.所有权 D.用益物权

22.施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应（）A.经建设单位同意，由施工企业负责修改 B.经建设单位同意，由设计单位负责修改 C.由施工企业负责修改，经监理单位审定 D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

23.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。A.甲的地役权因办理等级而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力

24.关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。

A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任 B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商

C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

25.关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。A.建筑材料应该向建设单位采购

B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用 C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌 D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

26.关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级 C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续

27.关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）.A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开 C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

28.关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定 D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

29.下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。A.侵权之债 B.不当得利之债 C.无因管理之债 D.合同之债

30.关于招标文件的说法，正确的是（）。

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起 D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

31.当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定 C.工程所在地的基层人民法院裁定 D.合同签订地的中级人民法院裁定

32仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力 C.调解书与裁决书具有同等法律效力 D.裁决书不可以申请撤销

33根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（）。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

34建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。A.发证机关核验施工许可证 B.发证机关收回施工许可证 C.施工企业重新办理施工许可证 D.施工许可证自行废止

35关于分包工程的说法，正确的是（）。

A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保

B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成 C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任 D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成

36在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前 C.仲裁案件裁决作出前 D.仲裁庭首次开庭前

37根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册 B.处以一定比例的罚款 C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册

38根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围 B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围 C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围 D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

39根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是（）。A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

46.甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为（）。Ａ.财产租赁合同 Ｂ.融资租赁合同 Ｃ.买卖合同 Ｄ.租买合同

47.同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。Ａ.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

Ｂ.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任

Ｃ.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任 Ｄ.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

48.某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。Ａ.行政处罚 Ｂ.行政裁决 Ｃ.行政处分 Ｄ.行政强制

49.关于抵押实现的说法，正确有是（）。

Ａ.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿 Ｂ.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 Ｃ.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

Ｄ.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

50.下列合同中，属于实践合同的是（）。Ａ.保管合同 Ｂ.运输合同 Ｃ.租赁合同 Ｄ.建设工程合同

51.按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）Ａ.降低资质等级 Ｂ.撤回资质证书 Ｃ.处以相应罚款

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

Ｄ.吊销资质证书

52.建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）A施工单位 B.建设单位 C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

53.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理（）A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续 D.工程质量监督手续

54.关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案 B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位 C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

55.下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）

A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的 B.转让安全生产许可证擅自进行生产的 C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

56.关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（）

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

57.关于投标保证金的说法，正确的是（）A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金 C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金 D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

58.关于转代理的说法，正确是的是（）A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

59.关于工程建设标准的说法，正确的是（）A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准 C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施 D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

60.关于建设工程代理的说法，正确的是（）A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

61.根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（）。A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80% C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

62.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。

A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

63.关于法人的说法，正确的是（）。A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并、分立的、应当向登记机关办理登记并公告 C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格 D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

64.甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。A.丙公司承担 B.甲施工企业承担 C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

65.关于建筑节能的说法，正确的是（）。A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统 D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

66.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人 B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任 C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

67.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）A,不同类型的建设工程，其保修范围相同

B，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修 C,建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同 D,建设工程质量保证金应在保修期满后返还

68.根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）A，处以一年年收入30%的罚款 B,处以一年年收入40%的罚款 C,降级，撤职处分 D,吊销有关人员资格

69.关于建设单位安全责任的说法，正确的是()A,建设单位不得调整合同工期

B,需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续 C,建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。

D,建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。

70.关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）A建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

B, 建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可 C,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。

D,对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。

二：多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错误。错选，本题不得分；少选，所选的买个选项得0.5分）

71.关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月 B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计 C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期

E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

72.关于电子招标投标的说法。正确的有（）。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件

B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力 C.投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收

D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布

E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件

73.关于商标专用权的说法，正确的有（）。

A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利 B.商标专用权的内容只包括财产权

C.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面 D.未经核准注册的商标不受商标法保护 E.商标设计者的人身权由专利权法保护

74.关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（）。A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核

B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字 C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字

D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字

E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

75.关于土地权属的说法，正确的有（）。A.城市郊区的土地归国家所有 B.自留地归集体所有

C.城市市区土地归国家所有 D.农村土地均归集体所有 E.宅基地归农民个人所有

76.关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。A.安全生产许可证的有效期为3年

B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延课手续

C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续 D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期 E.安全生产许可证有效期延期3年

77.根据《实施过程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有（）。A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准 B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准

C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定

D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

78.使用单位自购的建筑其重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（）。A.经检验达不到安全技术标准规定的 B.属国家明令淘汰或者禁止使用的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 D.没有完整安全技术档案的

E.没有齐全有效的安全保护装置的

79.甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效 B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权

C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同 D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力

E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同

80.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。A.给予警告，期限整改 B.责令改正，没收违法所得

C.并处工程合同价款一定比例的罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资质证书

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

81.根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有（）。

A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批

B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治

C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理

D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费 E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定

82.关于调解法律效力的说法，正确的有（）。

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力 B.仲裁调解书经人民法院确认后，即发生法律效力

C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力 D.经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行的法律效力 E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力

83.在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有（）。A.申请人提出申请时，应当提供担保

B.人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行 C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉

E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施

84.下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。A.警告 B.行政拘留 C.罚金 D.排除妨碍 E.没收财产

85.关于工程建设中债的说法，正确的有（）。

A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债 B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债 C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债

D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债 E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债

86.关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（）。

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任 B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

D表见代理的民事责任由被代理人承担

E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

87.某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失，经查，其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图设计文件要求。根据《民用建筑节能条例》，该施工企业应当承担的法律责任有（）。

A.由建设主管部门责令改正，处以罚款 B.情节严重的，吊销资质证书 C.逾期不改正的，处以罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E．依法承担刑事责任

88.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（）。A.建设单位项目负责人 B.监理单位负责人 C.勘察单位项目负责人 D.施工单位项目经理 E.造价单位项目负责人

89.关于买卖合同的说法，正确的有（）。A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有

B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买 C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物 D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物 E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

90.施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）。A.总承包合同中约定分包的内容 B.建设单位指定分包人

C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意 D.劳务分包合同由建设单位确认

E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择

91.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由（）。A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年 B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

92.关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的有（）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月

C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证 D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

93.申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有（）。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请

D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请

E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理

94.关于和解的说法，正确的有（）

A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请 B.和解协议具有强制执行力

C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序 D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解

E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

95.关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）A.乡镇企业不适用最低工资标准制度 B.延长工作时间工资不包括在最低工资内

C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资

D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

96.根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）A.施工单位签署的工程保修书 B.工程监理日志

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 D.完整的技术档案和施工管理资料

E.工程使用的主要建筑材料、建筑够配件和设备的进场试验报告

97.关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）A.合同无效，仲裁协议亦无效

B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼

C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议 D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权 E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力

98.生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有（）

A.疏散、撤离、安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生、衍生事故 B.抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录 D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意

E.尽量使现场少受破坏

99.跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（）A.交通运输工具 B.建筑物

C.生产设备、原材料 D.正在建造的船舶 E.建设用地使用权

100.当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有（）.A.延付或拒付租金请求权

B.寄存财务被丢失的赔偿请求权 C.兑付国债本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权 E.支付工程款请求权

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

参考答案：

1：C P4 2：D P138 3：A P3 4：A P204 5：C P48 6：A P336 7；D P281 8：B P12 9：A P89 10：B P255 11：C P341 12：C P332 13：B P24 14：D P141 15：A P77 16：A P27 17：A P221 18：A P326 19：D P289 20：B P222 21：C P19 22：B P295 23：D P 22 24：B p309 25：B 296 26：D P64 27：D P116 28：C P379 29：D P24 30：C P87 31：B P359 32：C P361 33：A P197 34：D P57 35：D P108 36：D P359 37：A P81 38：D P214 39：D P316 46：B P180 47：C 超纲 48：A P330 49：B P39 50：A P121 51：C P117 52：A P325 53：D P305 54： C P245 55：B P222 56：C P322 57：A P94 58：C P16 59：B P287 60：C P15 61：C P209 62：D P44 63：B P11 64：A P173及P183 65：D P206 66：B P67 67：C P325-327 68：D 超纲 69：D P276 70：C P228 多选

71：ACE P327 72：ABD P85-86 73：ABCD P29 74：ACDE P242 75：BC P20 76：ABE P221 77：ACDE P292 78：ABC P281 79：BDE P139 80：BCDE P112 81：ACD P193 82：AC P365-366 83：ABE P32 84：AB P47 85：DE P24 86：BD P17-18 87：AB P211 88：ACD P294 89：ABE P174 P170 90：AC P109 91：BCD P301 92：ABCD P52 93：AB P377 94：AE P368 95：BDE P159 96：ACDE P314 97：DE P359 98：BCDE P368-369 99：BE P39 100：CD P344

第二篇：2017 年一建【法规】真题

2017 年一建【法规】真题

一、单项选择题

1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权逾期提取或提前提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜

3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。

A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间

5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是（）。A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日

6、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还（）元。A.80万 B.60万 C.40万 D.30万

7、关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是（）。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任 C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D.承包人的保修责任可以免除

8、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于（）。A.不当得利 B.侵权 C.合同 D.无因管理

9、下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权 B.使用权 C.收益权 D.地役权

10、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序 C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结 D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

11、某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于（）。A.张某 B.设计院 C.建设单位

D.建设单位和设计院共同所有

12.关于保险索赔的说法,正确的是()A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔 C.保险事故发生后,应当及时通如保险人

D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额

13.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。

A.可随时解除合同 B.享有留置权

C.不得单方变更设计 D.可请求法院撒销合同

14.关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制

15.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为 D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为

16、甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙 C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬

17、下列主体中,属于法人的是()。A.某施工企业项目部 B.某施工企业分公司 C.某大学建筑学院 D.某乡人民政府

18、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。A.60 日 B.50 日 C.40 日 D.30 日

19、关于人身保险合同的说法,正确的是()。

A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益 B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付 D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

20、根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。A.企业标准 B.地方标准

C.施工图设计文件 D.建筑节能任意性标准

21、关于行政行为特征的说法正确的是()。A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为具有不可裁量性 D.行政行为不属于执法行为

22、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A 仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A 仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于()。

A.A 仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A 仲裁委员会所在地的中级人民法院

23.关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准

C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

24.下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的 B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的 D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

25.建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任 A.所有人和建设单位 B.使用人和建设单位 C.建设单位和施工企业 D.管理人和施工企业

26.施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是（）。A.取消投标资格 B.降低资质等级 C.责令限期改正 D.吊销企业资质证书

27.根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是（）A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 D.设计深度由设计单位酌定

28.根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水 B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口 C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水 D.禁止向水体排放生活污水

29、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()。

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意 B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意 C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意 D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

30、关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格 B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用 C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提 D.罚款是民事责任的承担方式之

31、经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库 B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动 D.在历史建筑上刻划

32、根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是（）。A.施工合同 B.买卖合同 C.运输合同 D.租赁合同

33、关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。

A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结 B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合 D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

34、根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。A.划拨 B.登记

C.支付出让金 D.转让

35、建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。A.领取建设工程规划许可证之前 B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前 D.领取施工许可证或力理开工报告之前 36.关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）A.是指企业拥有的资产 B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3 年财务报表中净资产的平均额为准 D.即所有者权益

37.根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案 B.负责向有关部门上报施工生产安全事故 C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准

38.关于行政许可的说法,正确的是()A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证 C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项 D.行政许可可以统一办理或者联合办理

39.关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》 B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》 D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

40.乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

41.关于工程再分包的说法,正确的是()A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包 C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人

42.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。A.经过勘察、设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定 C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的,需经原施工企业进行加、维修和补强

D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任

43.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录 B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告

44.某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切制机租赁还有3 个月到期。转让合同约定当切制机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切制机的交付方式为()。A.简易交付 B.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定

45.关于确定中标人的说法,正确的是()。

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标 C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

46.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()A.继续按设计文件和图纸施工

B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工

C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议

D.及时提出意见和建议

47.可以撒销建筑业企业资质的情形是()A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的 B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的 D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（）。A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收 C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案 D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查

49.2014 年6 月10 日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6 月12 日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6 月15 日国家专利局收到该文件。2014 年6 月16 日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是()A.2024 年6 月12 日 B.2024 年6 月15 日 C.2034 年6 月12 日 D.2035 年6 月16 日 50.关于联合体共同承包的说法,正确的是()A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同

51.根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()A.暂扣安全生产许可证并限期整顿 B 令停止生产,并处罚款 C.撒销安全生产许可证 D.吊销安全生产许可证

52.在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）A.法律形式 B.法律部门 C.法律规章 D.法律制度

安装、拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。A.施工企业负责项目管理的技术负责人 B.监理单位负责安全的工程师 C.出租单位生产管理人员

D.安装、拆卸单位的专业技术人员

关于工程总承包的说法,正确的是()A.采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责

B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务

C.设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程目设计和施工,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责 D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成

55.甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。A.丙先行代为清偿 B.甲和丙按比例支付 C.甲先行支付 D.甲和丙协商支付

56.关于评标规则的说法,正确的是()。

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标 C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布 D.评标委员会确定的中标候选人至少3 个,并标明顺序

57.根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动房屋,应当具有（）A.销售许可证 B.安装许可证 C.产品合格证 D.安全许可证

58.注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人 C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120 天承包方认为需要调整的

59.在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准（）A.予以修订 B.继续有效 C.应当复审 D.即行废止

60.劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。A.在试用期后被证明不符合录用条件 B.严重违反用人单位的规章制度 C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

61.关于施工许可制度的说法中,正确的是()。

A.中止施工满1 年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证

B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6 个月的,施工许可证自行废止** C.因故中止施工,恢复施工后1 个月内应向发证机关报告

D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续

62.2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。******,3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的正确说法，正确的是()。A.甲3 月2 日的行为属于要约邀请 B.乙3 月4 日的行为属于新要约 C.甲的要约已经撤销 D.甲乙之间买卖合同成立

63.关于代理的说法,正确的是()A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任

64.关于行政调解的说法。正确的是()A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力 C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

65.关于建设工程返修的说法,正确的是()A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修 D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修

66.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。A.监理单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.分包单位

67.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

68.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。A.建设单位 B.总承包单位 C.设计单位 D.分包单位

69.在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证 C.乡村建设用地规划许可证 D.土地性质变更登记手续

70.乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。A.效力待定 B.有效 C.部分有效 D.可撤销

二、多项选择题

71、关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。A.有保证工程安全的总体部署

B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理

C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格 D.施工图设计文件已通过审查 E.有保证工程质量的具体措施

72、企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。A.向企业调解委员会申请调解

B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉

E.直接向人民法院申请支付令

73、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有()。A.填充墙的混凝土小型砌块 B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

74、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有（）。A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的 B.生产工艺和技木发生变化的 C.因重组导致经营方式变化的 D.经营状况不良的

E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的

75、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制标准

C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准

D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程

76、根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。

A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的 E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的 77、关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。

A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人 B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人 D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人 E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人

78、根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的 B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的 C.授意投票人撤换、修改投标文件的

D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 E.向特定投标人泄露标底的

79、根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

80、关于仲裁裁决的说法,正确的有()。

A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定 B.仲裁裁决没有强制执行力

C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决

D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁 E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力

81、根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。A.某公司的职能部门 B.某市人民法院 C.某有限责任公司 D.自然人孙某 E.某建筑大学

82、关于法律责任的说法,正确的有()。

A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果

B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果

E.法律责任的实现由国家强制力作为保障

83、关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解

B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解 C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书 D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书 E.调解书一经制作,即发生法律效力

84、关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。

A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移

B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖 C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院

D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖

85、投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。建造师想过关端履门找鲁班

鲁班培训陕西分校官方指定地址：端履门云龙大厦3 栋604 室(端履门十字向南100 米，慈爱妇产医院对面)鲁班培训陕西网址：http://xafx.lobn.cn/ 联系电话：029-87400232

85、投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。A.没收财产 B.拘役 C.有期徒刑 D.罚金 E.管制

86、关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制

C.仅在法律规定的期限內受到法律保护 D.不存在排他性

E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

87、关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。

A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担 B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担

C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担 D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担 E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修

88、根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。A.使用伪造、变造的许可证件 B.投标人之间协商投标报价

C.不同投标人的投标文件相互混装 D.投标人之间约定部分投标人放弃中标 E.提供虚假的财务状况

89.下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。A.中国投资的建设项目

B.外资占45%,但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程 D.外资占50%的中外联合建设项目

E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

90.根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。A.编制施工安全生产规章制度

B.向施工企业提供准确的地下管线资料 C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准

E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

91.关于行政纠纷的说法,正确的有()A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷

B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关

D只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼 E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼

92.根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0 A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

93.关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。A.开展项目安全教育培训

B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产用的有效使用

D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故

94、施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有（）。A.H市环保局 B.H市人民政府 C.甲县环保局 D.甲县人大常委会 E.甲县人民政府

95.某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有（）。A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装

B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输 C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用 D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失

E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费

96.建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果（）。A.折价补偿 B.赔偿损失 C.合同解除 D.继续履行 E.支付违约金

97.关于地役权,下列表述正确的是（）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同 B.地役权合同应包括解决争议的方法 C.地役权自地役权合同签订时设立 D.地役权自地役权合同生效时设立 E.未经登记,不得对抗善意第三人

98.下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。A.工程建设规划、施工等通用的综合标准 B.工程建设重要的通用的制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准 D.工程建设重要的通用的信息管理标准

E,工程建设通用的有关安全和环境保护的标准

99.关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用

100、下列施工合同中,属于可撤销合同的有（）。A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平

B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 C.承包人对合同的价款有重大误解的 D.发包人胁迫承包人签订的 E.承包人将部分工程违法分包的

第三篇：2015年一建法规真题及答案

2015年一级建造师考试真题法规及相关知识试题（完整版）

一、单项选择题

1.根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水

【参考答案】A P199

2.根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业()

A.1个月以上3个月以下

B.3个月以上1年以下

C.3个月以上2年以下

D.6个月以上1年以下

【参考答案】B P227

3.某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。

A.特别重点事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【参考答案】D P249

4.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A.80%

B.70%

C.60%

D.50%

【参考答案】A P219

5.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具()。

A.购货发票

B.检测合格证明

C.产品使用说明书

D.相应的图片

【参考答案】B P265

6.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准

D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准

【参考答案】C P207

7.某告诉公路项目进行招标，开标后允许()。

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B.投标人再增加优惠条件

C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

【参考答案】A P87

8.根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位等级地

D.事故发生地

【参考答案】D P189

9.根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。

A.需经债务人同意，且需办理公证手续

B.无需经债务人同意，也不必通知债务人

C.无需债务人同意，但需办理公证手续

D.无需债务人同意，但需通知债务人

【参考答案】D P133

10.下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

【参考答案】A 11.某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

【参考答案】C P126

12.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

【参考答案】D P252

13.甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是()。

A.有效

B.可变更或撤销

C.无效

D.效力待定

【参考答案】D

14.关于租赁合同的说法，正确的是()。

A.租赁期限超过20年的，超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【参考答案】A

15.关于物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

【参考答案】B P22

16.依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。

A.15 B.20 C.30 D.60

【参考答案】A

17.某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在()开工。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年8月1日

D.2014年11月1日

【参考答案】D

18.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由()组织。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

【参考答案】D

19.根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门

C.省级以上人民政府建设行政主管部门

D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门

【参考答案】B P268

20.根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品

【参考答案】A

21.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时

间是()。

A.竣工验收时

B.竣工验收合格后

C.提交竣工验收报告时

D.交付使用时

【参考答案】C

22.关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是()

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围

D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

【参考答案】A

23.某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

【参考答案】B

24.在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。

A.合同成立

B.标的物交付

C.合同生效

D.支付货款

【参考答案】A

25.关于劳务派遣的说法，正确的是()。

A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬

B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可

C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式

D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担

【参考答案】B P147

26.人民法院审理行政案件，不适用()。

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

【参考答案】A

27.根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

【参考答案】D

28.关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

【参考答案】D

29.在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

A.第三人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任

【参考答案】A

30.甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是()。

A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款

B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款

C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任

D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任

【参考答案】B

31.特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.一个月

【参考答案】D

32.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。

A.重大责任事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大劳动安全事故罪

D.危害公共安全罪

【参考答案】B

33.某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。

A.职工本人

B.工商治疗机构

C.用人单位

D.社会保险行政部门

【参考答案】C

34.关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分

B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年

C.建设用地使用权期间届满的，自动续期

D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

【参考答案】A

35.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。

A.安全监督管理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

【参考答案】B

36.根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是()。

法律

行政法规

地主性法规

部门规章

【参考答案】D

37.下列法律中，属于宪法相关法的是()。

A.《中华人民共和国行政法》

B.《中华人民共和国民法通则》

C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》

D.《中华人民共和国政府采购法》

【参考答案】C

38.当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院应与准许重新鉴定。

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的

【参考答案】D P319

39.下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某

D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某

【参考答案】D

40.某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.A.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【参考答案】B

41.施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。

A.予以拒绝

B.征得设计单位同意

C.征得监理单位同意

D.与相关各方协商一致

【参考答案】A P273

42.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是()。

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.未按照节能设计进行施工的

【参考答案】C

43.下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。

A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练

C.参加生产安全施工的调查和处理工作

D.协调配备项目专职安全生产管理人员

【参考答案】B P216

44.根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。

A.按照首席仲裁员的意见作出

B.按照多数仲裁员的意见作出

C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

【参考答案】B

45.关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。

A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标

D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

【参考答案】C

46.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

【参考答案】B

47.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。

A.乙水泥厂承担

B.双方连带责任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

【参考答案】D

48.甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为()。

A.一般保证

B.效力待定保证

C.连带责任保证

D.无效保证

【参考答案】C

49.下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

【参考答案】C P211

50.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。A.10日 B.15日 C.20日 D.30日

【参考答案】D

51.仲裁协议应当具备的内容是()。

A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项

C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会

D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则

【参考答案】B

52.关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是()。

A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有

B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续

C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘

D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施

【参考答案】D

53.题目暂缺

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【参考答案】D

54.下列法规中，属于部门规章的是()。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《北京市建筑市场管理条例》

C.《重庆市建设工程造价管理规定》

D.《招标公告发布暂行办法》

【参考答案】D

55.关于注册商标有效期的说法，正确的是()。

A.10年，自申请之日起计算

B.10年，自核准注册之日起计算

C.20年，自申请之日起计算

D.20年，自核准注册之日起计算

【参考答案】B

56.根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其()

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

【参考答案】B

57.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。

A.监理单位和检测机构

B.建设单位和检测机构

C.建设单位和建设工程质量监督机构

D.监理单位和建设工程质量鉴定机构

【参考答案】C

58.乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。

A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

【参考答案】A

59.甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。

A.无效

B.成立

C.可变更

D.可撤销

【参考答案】B P119

60.建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项目业主住所地

【参考答案】A

61.根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是()。

A.填埋

B.热解

C.堆肥

D.焚烧

【参考答案】A P190

62.根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【参考答案】C

63.甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【参考答案】C

64.承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是()。

A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换

B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料

D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验

【参考答案】C

65.关于建设工程监理的说法，正确的是()。

A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督

B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系

C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理

D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

【参考答案】D P293

66.下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。

A.买卖合同

B.运输合同

C.借款合同

D.租赁合同

【参考答案】B

67.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【参考答案】D

68.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。

A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任

C.只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

【参考答案】A P212

69.根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【参考答案】B

70.甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是()。

A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任

B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任

D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

【参考答案】C P277

二、多项选择题

71.根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有()。

A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标

B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求

C.按照招标人的要求倾向特定投标人

D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见

E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标

【参考答案】ABD

72.根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有()。

A.与建设单位之间相互串通投标

B.将承包的合同转包或违法分包

C.发生过一起一般质量安全事故

D.非法转让建筑业企业资质证书

E.恶意拖欠分包企业工程款

【参考答案】ABDE P64

73.关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有()。

A.其行为的法律后果由项目经理承担

B.不具备法人资格

C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织

D.其行为的法律后果由项目经理部承担

E.其行为的法律后果由企业法人承担

【参考答案】BCE P11-12

74.根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有()。

A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发

B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗

C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任

D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸脯刺伤

E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀

【参考答案】AC P240

75.关于计算机软件著作权的说法，正确的有()。

A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生

B.软件著作权属于软件开发者

C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定

D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励E.软件著作权也有合理使用的规定

【参考答案】BCE

76.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有()。

A.保存文物特别丰富

B.历史建筑集中成片

C.保留着传统自然格局和地理风貌

D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色

E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地

【参考答案】ABDE P206

77.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。

A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

B.与书证原件核对无误的复印件

C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品

D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料

E.无正当理由未出庭作证的证人证言

【参考答案】BD

78.根据事故的具体情况，事故调查组由()派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。

A.公安机关

B.有关人民政府

C.人民法院

D.安全生产监督管理部门

E.负有安全生产监督管理职责的有关部门

【参考答案】ABDE

79.关于债权相对性的说法，正确的有()。

A.债权客体的相对性

B.债权期限的相对性

C.债权主体的相对性

D.债权内容的相对性

E.债权责任的相对性

【参考答案】CDE

80.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业

C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

【参考答案】ACDE

81.根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有()。

A.钱某取得资格证书3年后申请注册

B.赵某因工伤丧失了民事行为能力

C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册

D.周某申请在两个单位分包注册

E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问

【参考答案】BD

82.下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

E.勘察设计责任险

【参考答案】ABCE

83.在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明()。

A.工程名称

B.取样部位

C.工程地点

D.样品名称

E.取样日期

【参考答案】ABDE

84.根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中 属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有()。

A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的

B.任意压缩合理工期的

C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的

D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的

E.欠付工程款数额较大的

【参考答案】ABCD P289

85.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有()。

A.未履行注册建造师职责造成环境事故的

B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C.未在规定期限内办理资质变更手续的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的

【参考答案】BCDE

86.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。

A.行政处罚决定在被行政复议期间的

B.行政处罚决定被依法停止执行的

C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的

D.行政处罚决定经行政复议被撤销的

E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的

【参考答案】BCDE P113

87.下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有()。

A.勘察、规划、设计等通用的综合标准

B.施工、验收等重要的通用的质量标准

C.重要的通用的实验和评定方法等标准

D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

E.重要的通用的信息管理标准

【参考答案】ABCD P269

88.关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有()。

A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计

B.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工

C.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告

D.建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求

E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进

行查验;不符合施工图设计文件要求的，不得使用

【参考答案】ABC

89.施工作业人员应当享有的安全生产权利有()。

A.获得防护用品权

B.获得保险赔偿权

C.拒绝违章指挥权

D.安全生产决策权

E.紧急避险权

【参考答案】ABCE

90.根据《合同法》，关于融资租赁合同的说法，正确的是()。

A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力

B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同

C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意

D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产

E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任

【参考答案】BDE 91.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有()。

A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定

E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定

【参考答案】ACDE P216

92.下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有()。

A.停止侵害

B.没收非法财物

C.排除妨碍

D.修理、重作，更换

E.消除影响、恢复名誉

【参考答案】ACDE

93.根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有()。

A.企业应当为未成年工定期进行健康检查

B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业

E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

【参考答案】ACE

94.下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.发包人胁迫施工企业订立的合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同

E.施工企业与发包人订立的重大误解合同

【参考答案】AC

95.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有()。

A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【参考答案】CE

96.根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。

A.未及时检查隐蔽工程造成的损失

B.偷工减料造成的损失

C.验收违法行为造成的损失

D.中途变更承包工作要求造成的损失E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失

【参考答案】ACDE

97.根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有()。

A.原告

B.被告

C.鉴定人

D.第三人

E.审判员

【参考答案】ABD

98.根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有()。

A.国家重点建设工程

B.大中型公用事业工程

C.成片开发建设的住宅小区工程

D.限额以下的小型住宅工程

E.利用国际组织贷款的工程

【参考答案】ABCE

99.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场()设置明显的安全警示标志。

A.楼梯口

B.配电箱

C.塔吊

D.基坑底部

E.施工现场出口处

【参考答案】ABCE P230

100.下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。

A.承包人明确表示不履行合同主要义务的

B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

C.承包人在合同约定的期限内没有完工的

D.承包人将承包的建设工程非法转包的

E.承包人将承包的建设工程违法分包的

【参考答案】ABDE P135

第四篇：2015年一建法规真题及答案解析

2015年一建《建设工程法规》真题及答案解析

一、单项选择题(共70题，每题1分，每题 的备选项中，只有1个符合题意)

1.根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是施工节能的规定。处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。参见教材P199。

2.根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业()

A.1个月以上3个月以下

B.3个月以上1年以下

C.3个月以上2年以下

D.6个月以上1年以下

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是施工管理人员违法行为应承担的法律责任。注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下：请节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。参见教材P227。

3.某施工企业承揽拆除旧体肓馆工程，作业过程中，体肓馆屋顶突然坍塌，压*人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是生产安全事故的等级划分。较大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。参见教材P249。

4.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人***月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A.80%

B.70%

C.60%

D.50%

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是施工单位项目负责人施工现场带班制度。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。参见教材P219。

5.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具()。

A.购货发票

B.检测合格证明

C.产品使用说明书

D.相应的图片

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任。出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明，提交安装使用说明书。参见教材P265。

6.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从軎建设活动的说法，正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准

D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。参见教材P207。

7.某高速公路项目进行招标，开标后允许()

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄凊含义不明确的内容

B.投标人再增加优恵条件

C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是招标基本程序。评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄情或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。参见教材P87。

8.根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位登记地

D.事故发生地

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是水污染的防治。《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部□报告。参见教材P189。

9.根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。

A.需经债务人同意，且需办理公证手续

B.无需经债务人同意，也不必通知债务人

C.无需债务人同意，但需办理公证手续

D.无需经债务人同意，但需通知债务人

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是合同的履行、变更和权利义务的转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。参见教材 P133.10.下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

【标准答案】

【答案解析】本题考查的是专利权。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。选项BCD属于著作权。参见教材P26、30～3111.某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20曰

D.2015年10月20日

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是工程价款的支付。建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计箄。2014年10月20日实际竣工，截止到2014年4月20日为6个 月。参见教材P126。

12.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当 立即向()报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。参见教材P252。

13.甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是()。

A.有效

B.可变更或撤销

C.无效

D.效力待定

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是无效合同。惡意串通，损害国家、集体或者第三人利 益，属于无效合同，因为丙在知悉乙无权代理的情况下，依然向其购买施工机械。参见教材 P129。

14.关于租赁合同的说法，正确的是()。

A.租赁期限超过20年的，超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是租赁合同的法律规定。租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年，超过20年的，超过部分无效。所以，选项A是正确的。参见教材 P170。

15.根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门

C.省级以上人民政府建设行政主管部门

D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是政府主管部门安全监督管理的相关规定。《建设工程安全生产管理条例》规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。具体目录由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并公布。参见教材P268。

16.依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之曰起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。

A.15

B.20

C.30

D.60

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15曰内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。所以，选项A是正确的。参见教材P96。

17.某建设单位于2014年2月1曰领职施工许可证，由于某种原因工程未能按期幵工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延朗，该工程最迟应当在()幵工。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年8月1曰

D.2014年11月1曰

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是施工许可证延期幵工、核验和重新办理批准的规定。

《建筑法》规定，建设单位应当自领职施工许可证之曰起3个月内幵工。因故不能按朗幵工的，应当向发证机关由请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不幵工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。参见教材P55。

18.关于物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是物权的保护。侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。参见教材P22。

19.在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁 损、灭失的风险自()时起由买受人承担。

A.标的物交付

B.合同成立

C.合同生效

D.支付贷款

【标准答案】B

【标准答案】本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。参见教材P165-166。

20.某幵发商在一大型商场项目的幵发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。

A重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.危害公共安全II

D.工程重大安全事故罪

【标准答案】D

【标准答案】本题考查的是工程重大安全事故罪。工程重大安全事故罪是：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的。参见教材P48。

21.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召幵专家论证

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是编制安全专项施工方案。对于超过一定规模的危险性校大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。参见教材P228。

22.根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.事故发生地

B.单位所在地

C.污染影响地

D.单位登记地

【标准答案】A

【标准答案】本题考查的是水污染的防治。《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。参见教材P189。

23.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由(〉组织。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是建设工程竣工验收的主体。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行 睃工验收。参见教材P295。

24.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。

A.竣工验收时

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收合格后

D.交付使用时

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是建设工程质量保修书。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。参见教材P305。

25.关于劳务派遣的说法，正确的是()。

A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬

B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可

C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式

D用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。用工单位应当按照 同工同酬原则，对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法，所以A 错误;经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可，B正确;劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施，D错误。参见教材P147。

26.人民法院亩理行政案件，不适用()。

A.调解

B.幵庭审理

C.公幵亩理

D.两审终审制

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是行政诉讼的亩理、判决和执行。法院亩理行政案件，不适用调解。参见教材P357。

28.根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。参见教材P280。

29.在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

A.第三人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是不当或违法行为应承担的法律责任。第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的.由第三人和行为人负连带责任。参见教材P17。

30.某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是投标保证金。《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。因此为 5000x2%=100万元。参见教材P92。

31.特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.1个月

【参考答案】D

【答案解祈】本题考查的是特种设备安全管理。特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。参见教材P236。

32.根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是行政诉讼的法院管辖、起诉和受理。因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。参见教材P356。

33、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应尾于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。

A.职工本人

B.工伤治疗机构

C.用人单位

D.社会保险行政部门

【参考答案】C

【答案解祈】本题考查的是工伤保险的规定。《工伤保险条例》第十八条第二款 视定，职工或者其直系亲尾认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。困人单位应承担证明工伤軎实不成立的举证责任，如果用人单位不能举出充分的证据证明不应认 定工伤，则将承担于己不利的后果，这是一种举证责任的倒置。教材中没有具体的内容。

34.关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权流转时附看于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分

B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年

C.建设用地使用权期间届满的，自动续期

D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

【参考答案】A

【答案解祈】本题考查的是土地所有权、建设用地使用权和地役权。建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的 徐外。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合以下规 定：(1)当軎人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当軎人约定，但不得超过建设用 他使用权的剩余期限。(2)应当向登记机构申请变更登记。(3)附看于该土地上的建筑物、构 筑物及其附属设施一并处分。庄宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法 律规定办理。该土地上的房屋及其他不动产的归尾，有约定的，按照约定;没有约定或者约定不 明确的，依照法律、行政法规的规定办理。建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记。登记机构应当收回建设用地使用权证 书。参见教材P21-

35.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。

A.安全监督管理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

【参考答案】B

【答案解析】本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应由施工单位组织召开专家论证会。参见教材P229。

36.根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是()。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章

【参考答案】D

【答案解祈】本题考查的是行政许可及其种类、法定程序。《行政许可法》规定，法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可。实施后，除临时性行政许可軎项外，国 务院应当及时提请全国人民代表大会及其常务委员会制定法律，或者自行制定行政法规。当未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可;尚未制定法律、行政法规和地方性 去规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以 设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满1年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大 会及其常务委员会制定地方性法规。地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定 歪当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可;不得设定企业或者其组织的设立登记及其前置性行政许可。其设定的行政许可，不得限制其他地区的个人或者企业 到本地区从軎生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进人本地区市场。以上规定的外，其他规范性文件一律不得设定行政许可。参见教材P349-P350。

37.下列法律中，尾于宪法相关法的是(〉^

A.《中华人民共和国行政法》

B.《中华人民共和国民法通则》

C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》

D.《中华人民共和国政府采购法》

【参考答案】C

【答案解祈】本题考查的是法律体系的基本框架。宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府 迫织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国国籍 去》、《中华人民共和国国务院组织法》、《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。参见教 WP1.38.当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院就应予准许重新鉴定。

A.当事人对鉴定人员不满意的 B.鉴定程序有轻微瑕疵的 C.鉴定结论有缺陷的 D.鉴定结论明显依据不足的 【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是证据的种类。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：(1)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的;(2)鉴定程序严重违法的;(3)鉴定结论明显依据不足的;(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。参见教材P319。

39下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了 10年，但期间曾离幵过公司的赵某

D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是劳动合同的基本条款、订立劳动合同应当注意的事项及集体合同。(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的;(2)用人单位初次实行劳动合同制 度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;(3〉连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和 40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。用人单位自用工之曰起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。参见教材P139。

40.某建筑公司与某幵发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20% 的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法 院，要求幵发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是工程价款的支付。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定：当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付 利息的，不予支持。

41.施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。

A.予以拒绝

B.征得设计单位同意

C.征得监理单位同意

D.与相关各方协商一致

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。参见教材P273。

42.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是()。

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 B不履行保修义务或者拖延改造保修义务的 C.将承包的工程转包或者违法分包的 D.未按照节能设计进行施工的 【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。承揽业务不良行为认定标准：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋职中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。参见教材P110。

43下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。

A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练

C.参加生产安全事故的调查和处理工作

D.协调配备项目专职安全生产管理人员

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。选项B不属于建筑施工企业安全生产管理机构的职责。参见教材P216。

44.根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。

A.按照首席仲裁员的意见作出

B.按照多数仲裁员的意见作出

C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是仲裁裁决。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。参见教材P339。

45.关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。

A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标

D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。选项C可以不进行招标。参见教材P83。

46.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结朿后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是无效合同。2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。参见教材P66?67。

47.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采职适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。

A.乙水泥厂承担

B.双方连带责任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是赔偿损失的限制。《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采职适当措施防止损失的扩大;没有采职适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。参见教材P128。

48.甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为()。

A.一般保证

B.效力待定保证

C.连带责任保证

D.无效保证

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是保证的基本法律规定。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。参见教材P32。

49下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教肓培训并考核合格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，职得特种作业操作资格证书

D.设罝安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是申请领取安全生产许可证的条件。建筑施工企业取得 安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规意制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全主产教肓培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意 外伤害保险，为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用 具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防泊措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;(12)法律、法规规定的其他条件。参见教材P211。

50.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30曰以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。参见教材 P144。

51.仲裁协议应当具备的内容是()。

A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项

C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会

D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是仲裁协议的内容。仲裁协议应当具有下列内容：

(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。参见教材P335。

52.关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是()。

A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有

B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续

C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘

D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是施工发现文物报告和保护的规定。选项A，正确的表述：“在进行建设工程或者在农业生产中发现的文物属于国家所有”;选项B，正确的表述：“确 因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治 区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续”;选项C,正确的表述：“《文物保护法》规定，地下埋藏的文物，任何单位或者个人都不得私自发掘”。参见教材 P201。

53.******，说法正确的是()。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。参见教材P183。

54.下列法规中，属于部门规意的是()。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《北京市建筑市场管理条例》

C.《重庆市建设工程造价管理规定》

D.《招标公告发布暂行办法》

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是部门规意。部门规意规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则”等。选项A是行政法规;选项B和C是地方性法规;选项D是国家发展和改革委员会发布的部门规 意。参见教材P5。

55.关于注册商标有效期的说法，正确的是()。

A.10年，自申请之日起计算

B.10年，自核准注册之日起计算

C.20年，自申请之日起计算

D.20年，自核准注册之日起计算

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是商标权。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。参见教材P29。

56.根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其()。

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是施工单位消防安全责任人和消防安全职责。《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中规定，机关、团体、企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人。参见教材P237。

57.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。

A.监理单位和检测机构

B.建设单位和检测机构

C.建设单位和建设工程质量监督机构

D.监理单位和建设工程质量鉴定机构

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是施工质量检验制度。《建设工程质量管理条例》第30 条规定：“施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。”参见 教材P281。

58.乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。

A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是建设工程共同承包的规定。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。参见教材P105。

59.甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖意之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。

A.无效

B.成立

C.可变更

D.可撤销

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是合同的订立与合同成立。《合同法》第32条规定，“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖意时合同成立。”第37条还规定，“采用合同书形式订立合同，在签字或者盖意之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”参见教材P119。

60.建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项亩业主住所地

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是民事诉讼的法院管辖。《 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为 合同履行地。”参见教材P315。

61.根据《固体废物污染环境防泊法》，下列处S危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是()。

A.填埋

B.热解

C.堆肥

D.焚烧

【参考答案】A

【答案解析】本题考查的是施工现场固体废弃物污染环境防泠的规定。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设罝危险废物识别标志。以填埋方式处S危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，应当缴纳危险废物排污费危险废物排污费用于污染环境的防泊，不得挪作他用参见教材P190。

62.根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【参考答案】C

【答案解祈】本题考查的是民事诉讼时效的规定。当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持：支付存款本金及利息请求权;兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权;基于投资关系产生的交付出资请求权;其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。参见教材P323。

63.甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【参考答案】B

【答案解析】本题考查的是违约责任及违约责任的免除。当事人既主张约定违约金，又主张定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。而违约后，可以索赔双倍的定金，为8万，所以要求双倍定金返还更能保护自己的利益。参见教材P137。

64.承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是()。

A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换

B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料

D.承揽人在工作朗间，不必接受定作人必要的监督检猃

【参考答案】C

【答案解析】本题考查的是承揽合同的法律规定。选项A，承揽人发现不符合约定，应当及时通知定作人更换、补齐或者采职其他措施;选项B，共同承揽人对定作人承担连带责任;选项D,承揽人在工作期间，要接受定作人必要的监督。参见教材P160。

65.关于建设工程监理的说法，正确的是()。

A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督

B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系

C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理

D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。选项A，监理也需要旁站，即对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，进行连续不断地监督检查或检验的监理活动，有时甚至要连续跟班监理，所以A错误;工程监理单位与被监理工程的施工承包单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务，所以B错误;依法需要实行监理的工程，必须依法委托单位进行监理，C错误;实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理，D正确。参见教材P292。

66.下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是()。

A.买卖合同

B.运输合同

C.借款合同

D.租赁合同

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是运输合同的法律规定。托运人或者收货人不支付运费、保管费以及其他运输费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除 外。参见教材P1TO。

67.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。良好行为记录信息公布期限一般为3年。参见教材P112。

68.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。

A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任

C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办，A正确;《安全生产许可证条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得并罚款，B错误;企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年，C错误;建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动，D错误。参见教材P212。

69.根据《建设工程质重保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是质量责任的损失略偿。全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结箄总额5%左右的比例预留保证金。参见教材P308.70.甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是()。

A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任

B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任

D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质重承担连带责任。参见教材P277。

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分)

71.根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有()。

A.以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标

B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求

C.按照招标人的要求倾向特定投标人

D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见

E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标

【标准答案】ABD

【答案解析】本题考查的是招标基本程序。选项C应改为不应倾向特定投标人;选项E错误，评标委员会不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为是否应否决投标的条件。

72.根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之曰起1年至资质许可决定做出前，出现下列情况的，资质机关不予批准其建筑企业资质升级申请的有()。

A.与建设单位之间相互串通投标

B.将承包的工程转包或违法分包

C.发生过一起一般质量安全事故

D.非法转让建筑业企业资质证书

E.惡意拖欠分包企业工程款

【标准答案】ABDE

【答案解析】本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更。取得建筑业 企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之曰起前1年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：(1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;(2)与建设单位或企业之间相互串 通投标，或以行贿等不正当手段谋职中标的;(3)未职得施工许可证擅自施工的;(4)将承包的工程转包或违法分包的;(5)违反国家工程建设强制性标准的;(6)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;(7)惡意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;(8)隐_或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;(9)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员为取得上岗证书上岗的，情节严 重的;(10)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的;(11)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;(12)其他违反法律、法规的行为。选项ABDE是正确的。参见教材P64。

73.关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是()。

A.其行为的法律后果由项目经理承担

B.不具备法人资格

C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织

D.其行为的法律后果由项目经理部承担

E.其行为的法律后果由企业法人承担

【标准答案】BCE

【答案解析】本题考查的是企业法人和项目经理的法律关系。项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担，AD错误;项目经理部不具备独立的法人资格。项目经理部是施工企 业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。所以选BCE。参见教材P11~12。

74.根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有()。

A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发

B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗

C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任

D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸前刺伤

E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀

【标准答案】AC

【答案解析】本题考查的是工伤保险的规定。有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：(1)故意犯罪的;(2)醉酒或者吸毒的;(3)自残或者自杀的。参见教材P240。

75.关于计算机软件著作权的说法，正确的有()。

A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生

B.软件著作权属于软件幵发者

C.两个以上法人合作幵发的软件，其著作权的归属由合作咅方书面合同约定

D.幵发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对幵发软件的自然人进行奖励

E.软件著作权也有合理使用的规定

【参考答案】BCE

【答案解析】本题考查的是计算机软件的法律保护。自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31曰;软件著作权属于软件幵发者;由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作幵发的软件，其著作权的归属由合作幵发者签订书面合同约定;幵发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果，该软件著作权由该法人或者其他组织享有，该法人或者其他组织可以对幵发软件的自然人进行奖励;软件著作权制虔也存在合理使用，即为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬。参见教材P31。

76.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于由报历史文化名城、名镇、名村条件的有()。

A.保存文物特别丰富

B.历史建筑集中成片

C.保留着传统自然格局和地理风貌

D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色

E.历史上曾经作为政泊、经济、文化、交通中心或者军事要地

【参考答案】ABDE

【答案解析】本题考查的是历史文化名城名镇名村的保护。2008年4月额布的历史文化名城名镇名村保护条例》进_步规定，具备下列条件的城市、镇、村庄，可以申报历史文化名城、名镇、名村：(1)保存文物特别丰富;(2)历史建筑集中成片;(3)保留着传统格局和历史风貌;(4)历史上曾经作为政泊、经济、文化、交通中心或者军事要地，或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。参见教材P206。

77.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。

A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

B.与书证原件核对无误的复印件

C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品

D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料

E.无正当理由未出庭作证的证人证言

【参考答案】BD

【答案解析】本题考查的是证据的应用。可以作为认定案件事实依据的证据：(1)一方当事人提出的下列证据，对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的，法院应当确认其证明力：①书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本;②物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等;③有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件;④一方当事人中请法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录。(2)法院委托鉴定部门作出的鉴定结论，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的，可以认定其证明力。(3)一方当事人提出的证据，另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的，法院可以确认其证明力。(4)诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。(5)有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。参见教材P322。

78.根据事故的具体情况，事故调查组由()派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。

A.公安机关

B.有关人民政府

C.人民法院

D.安全生产监督管理部门

E.负有安全生产监督管理职责的有关部门

【参考答案】ABDE

【答案解析】本题考查的是施工生产安全事故的调查。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。参见教材P255。

79.关于债权相对性的说法，正确的有()。

A.债权客体的相对性

B.债权期限的相对性

C.债权主体的相对性

D.债权内容的相对性

E.债权责任的相对性

【参考答案】CDE

【答案解析】本题考查的是债的基本法律关系。债权相对性理论的内涵，可以归为以下三个方面：(1)债权主体的相对性;(2)债权内容的相对性;(3)债权责任的相对性。参见教材P23。

80.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业

C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成 D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

【参考答案】ACDE

【答案解析】本题考查的是建设工程分包的规定。《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。参见教材P107。

81.根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有()。

A.钱某职得资格证书3年后申请注册

B.赵某因工伤丧失了民事行为能力

C.孙某与原单位解除劳动关系后串请变更注册

D.周某申请在两个单位分别注册

E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问

【参考答案】BD

【答案解析】本题考查的是建造师考试、注册和继续教肓的规定。《注册建造师管理规定〉〉中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教肓要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之曰起至申请注册之曰止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之曰起至申请注册之曰止不满3年的;(7)被吊销注册证书，向处罚决定之曰起至申请注册之曰止不满2年的;(8)在由请注册之曰前3年内担任项@经理期间，所负责项@发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。参见教材P74。

82.下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

E.勘察设计责任险

【参考答案】ABCE

【答案解析】本题考查的是建设工程保险的主要种类和投保权益。《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。选项ABCE都可自愿投保。参见教材P45。

83.在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明()。

A.工程名称

B.取样部位

C.工程地点

D.样品名称

E.取样日期

【参考答案】ABDE

【答案解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。参见教材P280。

84.根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有()。

A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的 B.任意压缩合理工朗的

C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的

D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的 E.欠付工程款数额较大的 【参考答案】ABCD

【答案解析】本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：(1)迫使承包方以低于成本的价格竟标的;(2)任意压缩合理工期的;(3)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的;(4)施工图设计文件未经审查或者亩查不合格，擅自施工的;(5)建设项@必须实行工程监理而未实行工程监理的;(6)未按照国家规定办理工程质量监督手续的;(7)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的;(8)未按照国家规定将竣工猃收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。参见教材P289。

85.根据《全国建筑市场咅方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有()。

A.未履行注册建造师职责造成环境事故的

B以欺骗手段职得资质证书承揽工程的 C.未在规定期限内办理资质变更手续的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的 E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的 【参考答案】BCDE

【答案解析】本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准A属于注册建造师不良行为记录，不应选，其余选项都属于施工单位不良行为。参见教材P110。

86.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。

A.行政处罚决定在被行政复议期间的B行政处罚决定被依法停止执行的 C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的 D.行政处罚决定经行政复议被撤销的 E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的 【参考答案】BCDE

【答案解析】本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删除该不良记录，并在相应诚信信息平台上予以公布，同时应依法妥善处理相关事宜，所以CDE正确;行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外，所以B正确。参见教材P113。

87.下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有()。

A.勘察、规划、设计等通用的综合标准

B.施工、猃收等重要的通用的质量标准

C.重要的通用的实猃和评定方法等标准

D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

E.重要的通用的信息管理标准

【参考答案】ABCD

【答案解析】本题考查的是工程建设国家标准。国家强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及猃收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试猃、检猃、和评定方法等标注;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。参见教材P269-P270。

88.关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有()。

A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计

B.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工

C.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告

D.建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求

E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工图设计文件要求的，不得使用

【参考答案】ABC

【答案解析】本题考查的是建筑节能的规定。按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。选项D是错误的。施工单位应当对进度施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工设计文件要求的，不得使用。选项E是错误的。所以选项ABC是正确的。参见教材P197。

89.施工作业人员应当享有的安全生产权利有()。

A.获得防护用品权

B.获得保险赔偿权

C.拒绝违童指挥权

D.安全生产决策权

E.紧急避险权

【参考答案】ABCE

【答案解析】本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员应当享有的安全生产权利：(一)施工安全生产的知情权和建议权;(二)施工安全防护用品的获得权;(三)批评、检举、控告权及拒绝违意指挥权;(四)紧急避险权;(五)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(六)请求民事赔偿权。选项ABCE是正确的。参见教材P221-P222。

90.根据《合同法》，关于融资租赁合同的说法，正确的是()。

A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力

B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同

C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意

D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产

E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任

【参考答案】BDE

【答案解析】本题考查的是融资租赁合同的法律规定。选项A:出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人仍然有效。选项C:出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。参见教材P172-174。

91.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设M专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业 安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有()。

A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

D.对发现的安全生产违意违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定

E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定

【参考答案】ACDE

【答案解析】本题考查的是施工单位的安全生产责任制虔。选项B不属于建筑施 工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责?参见教材P216。

92.下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有()。

A.停止侵害

B.没收非法财物

C.排除妨碍

D.修理、重作，更换

E.消除影响、恢复名誉

【参考答案】ACDE

【答案解析】本题考查的是民事责任的承担方式。承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修 理、重作、更换;(7)赔偿损失;(8)支付违约金;(9)消除影响、恢复名誉;(10)赔礼 道歉。参见教材P46。

93.根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有()。

A.企业应当为未成年工定期进行健康检查

B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业

E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

【参考答案】ACE

【答案解析】本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年人从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动，用人单位应对未成年工定期进行健康检查。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下，国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。B、D选项错误。参见教材P153。

94.下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.发包人胁迫施工企业订立的合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同

E.施工企业与发包人订立的重大误解合同

【参考答案】AC

【答案解析】本题考查的是无效合同和效力待定合同的规定。〈< 合同法〉〉规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)惡意串通，损害国家、集体或者第三人利(3)以合法形式掩盖非法目的;损害社会公共利 益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。B、D未损害国家利益，属于可撤销合同，E为重大 误解也属于可撤销合同。参见教材P129-134。

95.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工猃收的工程。使用过程中，建设单位发现该 工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合 同纠纷的说法，正确的有()。

A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

【参考答案】CE

【答案解析】本题考查的是建设工程质量保修制虔。基础设施工程、房屋建筑的 地基基础工程和主体结构工程的质量，直接关系到基础设施工程和房屋建筑的整体安全可靠，必 须在该工程的合理使用年限内予以保修，即实行终身负责制。参见教材P306。

96.根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有(〉。

A.未及时检查隐蔽工程造成的损失

B.偷工减料造成的损失

C.猃收违法行为造成的损失

D.中途变更承包工作要求造成的损失

E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失

【参考答案】ACDE

【答案解析】本题考查的是建设工程赔偿损失的规定。发包人应承担的赔偿损失 有：未及时检查隐蔽工程造成的损失;未按照约定提供原材料、设备等造成的损失;因发包人原 因导致使工程中途停建、缓建造成的损失;提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损 失;中途变更承揽工作要求造成的损失;要求压缩合同约定工期造成的损失;猃收违法行为造成 的损失。参见教材P128。

97.根据《民事诉讼法》,下列人员中，属于民事诉讼当事人的有()。

A.原告

B.被告

C.鉴定人

D.第三人

E.亩判员

【参考答案】ABD

【答案解析】本题考查的是民事诉讼当事人和代理人。民事诉讼当事人包括原 告、被告、共同诉讼人和第三人。参见教材P316。

98.根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有()。

A.国家重点建设工程

B.大中型公用事业工程

C.成片开发建设的住宅小区工程

D.限额以下的小型住宅工程

E.利用国际组织贷款的工程

【参考答案】ABCE

【答案解析】本题考查的是施工许可证的法定批准条件。国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程;(3)成片开发建设的住宅小区工程;(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;(5)国家规定必须实行监理的其他工程。参见教材P55。

99.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场()设置明显的安全警示标志。

A.楼梯口

B.配电箱

C.塔吊

D.基坑底部

E.施工现场出口处

【标准答案】ABCE

【答案解析】本题考查的是施工现场安全防护。施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。参见教材P230。

100.下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。

A.承包人明确表示不履行合同主要义务的

B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 C.承包人在合同约定的期限内没有完工的 D.承包人将承包的建设工程非法转包的 E.承包人将承包的建设工程违法分包的 【标准答案】ABDE

【答案解析】本题考查的是合同的终止。发包人请求解除建设工程施工合同的情形：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内设有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。参见教材P135。

第五篇：17年一建法规真题

1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：C 解析：超纲：附生效条件合同

2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜 答案：A 解析：P94~95

3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：B 解析：P221

4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 答案：B 解析：P345

5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是（）。A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 答案：A 解析：P325

6、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还（）元。A.80万 B.60万 C.40万 D.30万 【答案】B 解析：教材P40

7、关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是（）。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任 C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D.承包人的保修责任可以免除 【答案】C 解析：P322

8、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于（）。A.不当得利 B.侵权 C.合同

D.无因管理 【答案】A 解析：P24

9、下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权 B.使用权 C.收益权 D.地役权 【答案】A 解析：教材P19~20

10、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序 C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长 【答案】B

11、某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于（）。A.张某 B.设计院 C.建设单位

D.建设单位和设计院共同所有 【答案】B 解析：P31 12.关于保险索赔的说法,正确的是()A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料 B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后,应当及时通如保险人

D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额 答案：C 解析：P42 13.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。A.可随时解除合同 B.享有留置权

C.不得单方变更设计 D.可请求法院撒销合同 答案：A 解析：P169 14.关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制 答案：A 解析：P292 15.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为 D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为 答案：D 解析：P114

16、甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙 C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬 答案：B 解析：P153

17、下列主体中,属于法人的是()。A.某施工企业项目部 B.某施工企业分公司 C.某大学建筑学院 D.某乡人民政府 答案：D 解析：P11

18、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。A.60日 B.50日 C.40日 D.30日 答案：D 解析：P268

19、关于人身保险合同的说法,正确的是()。

A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益 B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付 D.人身保险合同的投保人不可以为受益人 答案：C 解析：P41 20、根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。A.企业标准 B.地方标准

C.施工图设计文件

D.建筑节能任意性标准 答案：C 解析：P206

21、关于行政行为特征的说法正确的是()。A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为具有不可裁量性 D.行政行为不属于执法行为 答案：B 解析：P330

22、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于()。A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院 答案：D 解析：P359 23.关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准 C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意 答案：D 解析：P216 24.下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的 B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的 D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的 答案：B 解析：P362 25.建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任 A.所有人和建设单位 B.使用人和建设单位 C.建设单位和施工企业 D.管理人和施工企业 答案：C 解析：P24 26.施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是（）。A.取消投标资格 B.降低资质等级 C.责令限期改正

D.吊销企业资质证书 答案：C 解析：P80 27.根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是（）A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 D.设计深度由设计单位酌定 答案：C 解析：P309 28.根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水 B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口 C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水 D.禁止向水体排放生活污水 答案：A 解析：P196

29、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()。A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意 B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意 C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意 D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意 【答案】B 解析：教材P199 30、关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格 B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用 C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提 D.罚款是民事责任的承担方式之 【答案】B 解析：P47

31、经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库 B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动 D.在历史建筑上刻划 【答案】C 解析：教材P215~216。

32、根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是（）。A.施工合同 B.买卖合同 C.运输合同 D.租赁合同 【答案】C 解析：P40

33、关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。

A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结 B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合 D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中 【答案】C 解析：教材P331。

34、根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。A.划拨 B.登记

C.支付出让金 D.转让 【答案】B 解析：P21

35、建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。A.领取建设工程规划许可证之前 B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前 D.领取施工许可证或力理开工报告之前 【答案】D 解析：教材P55。

36.关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。A.是指企业拥有的资产 B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3财务报表中净资产的平均额为准 D.即所有者权益 答案：D 解析：P60 37.根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案 B.负责向有关部门上报施工生产安全事故 C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准 答案：D 解析：P230 38.关于行政许可的说法,正确的是()A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证 C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项 D.行政许可可以统一办理或者联合办理 答案：D 解析：P373 39.关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》 B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》 D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》 答案：A 解析：P6 40.乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲 答案：B 解析：P138 41.关于工程再分包的说法,正确的是()A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包 C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人 答案：B 解析：P110 42.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。A.经过勘察、设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定 C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的,需经原施工企业进行加、维修和补强

D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任 答案：A 解析：P326 43.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。

A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录

B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告 答案：B 解析：P116 44.某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。A.简易交付 B.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定 答案：C 解析：P171 45.关于确定中标人的说法,正确的是()。

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标 C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人 答案：D 解析：P98 46.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()A.继续按设计文件和图纸施工

B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工

C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议 D.及时提出意见和建议 答案：D 解析：P296 47.可以撒销建筑业企业资质的情形是()A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的 B.企业取得资质后发生重大安全事故的 C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的 D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的 答案：C 解析：P65 48根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（）。A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收 C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案 D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查 答案：C 解析：P316 49.2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是()A.2024年6月12日 B.2024年6月15日 C.2034年6月12日 D.2035年6月16日 答案：C 解析：P28 50.关于联合体共同承包的说法,正确的是()A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同 答案：A 解析：P97

51、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()A.*拟安全生产许可证并限期整顿 B令停止生产,并处罚款 C.撒销安全生产许可证 D.吊销安全生产许可证 答案：A 解析：P223 52.在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）A.法律形式 B.法律部门 C.法律规章 D.法律制度 答案：B 解析：P1 53安装、拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。

A.施工企业负责项目管理的技术负责人 B.监理单位负责安全的工程师 C.出租单位生产管理人员

D.安装、拆卸单位的专业技术人员 答案：D 解析：P282 54关于工程总承包的说法,正确的是()A.采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责

B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务

C.设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程目设计和施工,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责 D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成 答案：A 解析：P106 55.甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。A.丙先行代为清偿 B.甲和丙**支付 C.甲先行支付 D.甲和丙**支付 答案：C 解析：P37 56.关于评标规则的说法,正确的是()。

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标 C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序 答案：B 解析：P89 57.根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有（）A.销售许可证 B.安装许可证 C.产品合格证 D.安全许可证 答案：C 解析：P244 58.注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人 C.承包方同意更换项目负责人 D.停工超过120天承包方认为需要调整的 答案：B 解析：P77 59.在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准（）A.予以修订 B.继续有效 C.应当复审 D.即行废止 答案：D 解析：P288 60.劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。A.在试用期后被证明不符合录用条件 B.严重违反用人单位的规章制度 C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作 答案：B 解析：P149 61.关于施工许可制度的说法中,正确的是()。

A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证

B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止** C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告

D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续 答案：A 解析：P57 62.2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后,3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是（）A.甲3月2日的行为属于要约邀请 B.乙3月4日的行为属于新要约 C.甲的要约已经撤销

D.甲乙之间买卖合同成立 答案：D 解析：P122 63.关于代理的说法,正确的是()A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任 答案：A 解析：P13-18 64.关于行政调解的说法。正确的是()A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力 C.行政调解应当事人的申请方可启动 D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解 答案：C 解析：P365 65.关于建设工程返修的说法,正确的是()A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修 D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修 答案：C 解析：P299 66.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。A.监理单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.分包单位 答案：C 解析：P248 67.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息 答案：D 解析：P130-131 68.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。A.建设单位 B.总承包单位 C.设计单位 D.分包单位 答案：B 解析：P242 69.在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。A.乡村建设规划许可证 B.乡村建设工程规划许可证 C.乡村建设用地规划许可证 D.土地性质变更登记手续 答案：A 解析：P54 70.乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。A.效力待定 B.有效 C.部分有效 D.可撤销 答案：B 解析：P137

二、多项选择题

71、关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。A.有保证工程安全的总体部署

B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理

C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格 D.施工图设计文件已通过审查 E.有保证工程质量的具体措施 答案：BCDE 解析：P55~56 72、企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。A.向企业调解委员会申请调解

B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉

E.直接向人民法院申请支付令 【答案】ABE 解析：教材P164 73、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有()。A.填充墙的混凝土小型砌块 B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥 【答案】CDE 解析：教材P297 74、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有（）。

A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的 B.生产工艺和技木发生变化的 C.因重组导致经营方式变化的 D.经营状况不良的

E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的 【答案】ABCE 解析：教材P266 75、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制标准

C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准

D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程 【答案】ABCE 解析：教材P322 76、根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。

A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的

E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的 【答案】ABCD 解析：P222 77、关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。

A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人 B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人 D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人 E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人 【答案】BCE 解析：教材P24 78、根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。

A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的 B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的 C.授意投票人撤换、修改投标文件的

D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 E.向特定投标人泄露标底的 【答案】AD 解析：教材P91。

79、根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险 【答案】ABCD 80、关于仲裁裁决的说法,正确的有()。

A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定 B.仲裁裁决没有强制执行力 C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决

D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁 E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力 【答案】CDE 解析：教材P362。

81、根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。A.某公司的职能部门 B.某市人民法院 C.某有限责任公司 D.自然人孙某 E.某建筑大学 【答案】CD 解析：教材P37 82、关于法律责任的说法,正确的有()。

A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果

B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果

E.法律责任的实现由国家强制力作为保障 【答案】ACDE 解析：教材P46 83、关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解

B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解 C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书

D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书 E.调解书一经制作,即发生法律效力 【答案】BCD 解析：教材P366。

84、关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。

A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移

B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖 C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院

D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖 【答案】BCD 解析：教材P336 85、投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。A.没收财产 B.拘役 C.有期徒刑 D.罚金 E.管制 答案：BCD 解析：P48、P95 86、关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制

C.仅在法律规定的期限內受到法律保护 D.不存在排他性

E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利 答案：ACE 解析：P26 87、关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。

A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担

B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担

C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担 D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担 E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修 答案：CE 解析：P325 88、根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。A.使用伪造、变造的许可证件 B.投标人之间协商投标报价

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.投标人之间约定部分投标人放弃中标 E.提供虚假的财务状况 答案：AE 解析：P96 89.下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。A.中国投资的建设项目

B.外资占45%,但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程

D.外资占50%的中外联合建设项目

E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目 【答案】CDE 解析：P66 90.根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。A.编制施工安全生产规章制度

B.向施工企业提供准确的地下管线资料 C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准

E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险 【答案】BC 解析：P274~276 91.关于行政纠纷的说法,正确的有()A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷

B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关

D只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼 E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼 【答案】CE 解析：P333~334 92.根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0 A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30% 【答案】ACE 解析：P207~208 93.关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。A.开展项目安全教育培训

B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产用的有效使用

D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故 【答案】BC 解析：P229 94、施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有（）。

A.H市环保局 B.H市人民政府 C.甲县环保局

D.甲县人大常委会 E.甲县人民政府 【答案】AE 解析：P377 暂缺95-97 98.下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。A.工程建设规划、施工等通用的综合标准 B.工程建设重要的通用的制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准 D.工程建设重要的通用的信息管理标准

E,工程建设通用的有关安全和环境保护的标准 【答案】ABCE 解析：P287 99.关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用 【答案】ABDE 解析：P311 100、下列施工合同中,属于可撤销合同的有（）。A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平

B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 C.承包人对合同的价款有重大误解的 D.发包人胁迫承包人签订的 E.承包人将部分工程违法分包的 答案：ACD 解析：P139