第一篇：浙江省2017年监理工程师：要约与承诺考试题

浙江省2017年监理工程师：要约与承诺考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、【例1·单选题】法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括。A：社会事件与合法行为 B：自然与非自然 C：事件和行为 D：主体与客体 E：专业监理

2、资格后审是指在，由评标委员会根据招标文件中规定的资格审查因素、方法和标准，对投标人资格进行的审查。A：开标后 B：投标后 C：中标后

D：发出招标公告后 E：工程保险金

3、按照现行《建设工程文件归档整理规范》，监理规划在不同单位的归档保存要求是。

A：建设单位长期保存，监理单位长期保存 B：建设单位短期保存，监理单位长期保存 C：建设单位长期保存，监理单位短期保存 D：建设单位短期保存，监理单位短期保存 E：工程保险金

4、GB／T19001--2008idt IS09001：2000《质量管理体系要求》标准应用了以“过程为基础的质量管理体系模式”，鼓励组织在建立、实施和改进质量管理体系及提高其时，采用“过程方法”，通过满足顾客要求提高顾客满意度。A：科学性 B：完整性 C：有效性 D：决定性 E：工程变更单

5、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是。

A：勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金

B：勘察工作已经进行了25％，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费 C：勘察工作已经进行了40％，发包人应支付预算额100％的勘察费 D：勘察工作已经进行了80％，发包人应支付预算额100％的勘察费 E：专业监理

6、某建设工程有X、Y、Z三项风险事件，发生概率分别为：=10％，=15％，=20％，潜在损失分别为：=18万元。=10万元，=8万元，则该工程的风险量为万元。A：1．5 B：1．6 C：1．8 D：4．9 E：工程保险金

7、【例5·单选题】为了缩短流水施工工期，一般均采用施工方式。A：加快的成倍节拍流水 B：一般的成倍节拍流水施工 C：固定节拍流水施工 D：无节奏流水施工 E：自我评定

8、监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时，需要在设计准备阶段。

A：编制工程项目设计出图计划

B：进行环境及施工现场条件的调查和分析 C：审查工程项目建设总进度计划

D：进行工程项目工期目标的论证和决策 E：自我评定

9、某工程项目，有一延期事件发生，承包单位应当通知监理工程师。A：在合同规定的有效期内以书面形式 B：在合同规定的有效期内以口头形式 C：在施工期间以书面形式或口头形式 D：在施工期间以口头形式或书面形式 E：自我评定

10、与初步设计深度相适应，概算定额是在预算定额的基础上以为对象编制而成的，以作为编制设计概算的依据。A：扩大单项工程 B：单位工程

C：扩大分部分项工程 D：分项工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A．予以取缔，处以罚款 B．吊销资质证书

C．吊销资质证书，处以罚款 D．处以罚款

12、【例1·单选题】下列质量事故中，属于建设单位责任的是。A：商品混凝土未经检验造成的质量事故 B：总包和分包职责不明造成的质量事故

C：施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故 D：地下管线资料不准造成的质量事故 E：工程变更单

13、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是。A：由供货商承担供货的全部运费

B：由采购方承担自行运到目的地所需费用 C：由供货商承担货物转运增加的保险费用 D：由采购方和供货方共同承担转运费用 E：专业监理

14、工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有性质。A：最高决议 B：最终裁定 C：一般裁定 D：行政决议 E：工程变更单

15、关于风险识别的说法。错误的是。

A：建设工程涉及的风险因素与风险事件多，体现了风险识别的复杂性 B：避免和减少风险识别的风险，不属于风险管理的内容

C：在风险识别时，应尽可能减少主观性对风险识别结果的影响 D：风险识别结论的错误。往往会导致风险对策的决策错误 E：工程保险金

16、建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工．应当向发证机关申请延期，延期。

A：以两次为限，每次不超过3个月 B：以一次为限，最长不超过3个月 C：以两次为限．每次不超过1个月 D：以一次为限，最长不超过1个月 E：工程保险金

17、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为。A：固定价格 B：可调价格 C：综合单价 D：成本加酬金 E：专业监理

18、资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。A：技术难度较大 B：投标人数量多 C：标准化项目 D：公开招标 E：专业监理

19、招标控制价是招标人根据政府主管部门发布的有关计价依据和办法，按计算的对招标工程限定的最高工程造价。A：概算指标 B：施工图纸 C：估算指标 D：基础定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

20、在建设工程特性中，是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。A：适用性 B：耐久性 C：可靠性 D：安全性

E：工程变更单

21、【例3·单选题】合同法律关系的客体是指。A：合同的当事人 B：合同双方的权利 C：合同双方的义务 D：合同的标的 E：专业监理

22、某混凝土工程按计划12天完成，图4-11中标出了截至第7天末的实际施工时间，从图4-10中可以看出。

A：该工作实际开始时间比计划开始时间晚2天 B：第5天末实际进度比计划进度拖后3％ C：第4天内计划完成的任务量为12％ D：第7天内实际进度比计划进度拖后5％ E：自我评定

23、根据《注册监理工程师管理规定》。下列权利和义务中，属于注册监理工程师享有的权利是。

A：保证执业活动成果的质量

B：依据本人能力从事相应的执业活动

C：在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动 D：接受继续教育，努力提高执业水准 E：工程保险金

24、在进行初步设计阶段，需要确定。A：投资估算 B：概算造价 C：预算造价 D：合同价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、是工程设计的最后一个阶段。A：初步设计 B：技术设计 C：施工图设计 D：设计准备 E：自我评定

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列有关监理工程师执业资格考试报考条件的表述正确的是。

A：按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务，任职满3年，即可报考

B：港澳居民不可报名参加监理工程师执业资格考试

C：免考《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》两个科目的条件之一是“从事工程设计或工程施工管理工作15年(含)以上”

D：具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务，任职满1年，并具有工程技术或工程经济专业大专(含)以上学历，方可报考

E：具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务，并具有工程技术或工程经济专业大专(含)以上学历，即可报考

2、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有。

A：由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作 B：由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作

C：由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作 D：非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作 E：非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作

3、下列关于价值工程的说法中，正确的有。

A：价值工程的性质属于一种思想方法和管理技术

B：价值工程的核心内容是对功能与成本进行系统分析并不断创新 C：价值工程的目的是最大限度地提高产品功能 D：价值工程以满足使用者的功能需求为出发点 E：价值工程通常是产品设计部门独自进行的

4、【例2·多选题】监理工程师受业主委托实施全过程监理时，在建设工程设计准备阶段进度控制的任务有。

A：进行环境及施工现场条件的调查和分析 B：编制设计阶段工作计划及详细的出图计划

C：收集有关工期的信息，协助业主确定工期总目标 D：编制工程项目总进度计划及年度、季、月实施计划 E：编制工程项目前期工作计划及总进度计划

5、在建设工程的生产准备阶段，主要工作有__。A．招聘并培训生产管理人员 B．组建管理机构 C．组建项目法人

D．选择合适的材料供应商 E．认真做好图纸会审

6、对于估算工程量单价合同，下列说法正确的有。

A：要求实际完成的工程量与原估计的工程量不能有实质性的变更 B：适用于工期紧迫、急需开工的项目

C：适用于工程项目内容、经济指标一时不能明确的项目

D：当实际工程量与清单中所列工程量超过约定的范围，允许对单价进行调整 E：可以避免使发包或承包的任何一方承担过大的风险

7、质量管理体系中有资源管理的内容包括__。A．资源的提供 B．人力资源的管理 C．材料及设备等的获得

D．设施和工作环境的识别与管理 E．人力资源的获得

8、建筑材料或产品质量检验方式中，与全数检验相比较，抽样检验的优点有。A：检验数量少，比较经济

B：适合于需要进行破坏性试验的检验项目 C：不需要复杂设备 D：检验结果准确性高 E：检验所需时间较少

9、建设工程物资储备计划的编制依据有。A：物资供应计划 B：物资供应方式 C：物资需求计划 D：场地条件

E：市场供应信息

10、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括。A：没有按照招标文件要求提供投标担保 B：报价金额的大小写不一致

C：货物检验标准低于招标文件要求 D：货物包装方式高于招标文件要求

E：总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

11、某工程，合同约定3月10日开工，当年11月10日竣工。3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场，书面向工程师提出延期10天开工的申请。工程师对此申请始终未作任何答复，承包人延至3月20日实际开工。关于承包人竣工责任的说法，正确的有。

A：承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用自行承担 B：承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用由发包人承担 C：承包人通过赶工在11月10日竣工，可获得提前竣工奖励 D：工程在11月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任 E：工程在11月20日竣工，承包人应承担拖期违约责任

12、下列有关归档工程文件组卷方法及要求的表述正确的是。A：案卷不宜过厚，一般不超过50毫米

B：同一事项的请示与批复，按照批复在前，请示在后的顺序排列 C：文字材料按事项、专业顺序排列

D：一个建设工程由多个单位工程组成时，应按组成单位工程的分部工程组卷 E：监理文件资料可按单位工程等组卷

13、在组织建设工程流水施工时，加快的成倍节拍流水施工的特点包括。A：同一施工过程中各个施工段的流水节拍不尽相等 B：相邻专业工作队之间的流水步距全部相等 C：各施工过程中所有施工段的流水节拍全部相等

D：专业工作队数大于施工过程数，从而使流水施工工期缩短 E：各个专业工作队在施工段上能够连续作业

14、施工风险因素的典型风险事件有。A：施工工艺落后 B：未考虑施工可能性 C：施工安全措施不当 D：未考虑场地情况

E：施工技术和方案不合理

15、【例3·多选题】施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，发包人要。A：负责修改施工进度计划

B：向承包人直接发出提前竣工的指令 C：与承包人协商并签订提前竣工协议 D：为承包人提供赶工的便利条件 E：减少对工程质量的检测试验

16、工程建设其他费用由（）构成。A．土地使用费

B．与建设项目有关的费用

C．与未来企业生产和经营活动有关的费用 D．应急费 E．暂列金额

17、【例1·多选题】美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括。A：传统模式 B：CM模式

C：设计一建造模式 D：集成化管理模式 E：Partnering管理模式

18、工程质量监督机构的主要任务有。A：接受委托部门报送的质量监督报告 B：受理建设工程项目的质量监督 C：检查施工现场各方主体的质量行为 D：检查工程实体质量 E：监督工程质量验收

19、工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动，这里所指的业务范围是。

A：工程等级 B：工程类别 C：工程专业 D：工程规模 E：工程性质

20、工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括。A：样品对照法 B：经验鉴别法 C：物理试验法 D：化学实验法 E：查点法

21、下列属于工程监理乙级企业资质标准的有。A：具有独立法人资格且注册资本不少于100万元 B：注册造价工程师不少于1人

C：申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故 D：申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故 E：企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历

22、出现__等几种情形的，撤销权消失。

A．具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权

B．具有撤销权的当事人不知道或者不应当知道撤销事由之日起1年内有行使撤销权

C．具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权 D．具有撤销权的当事人不知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权

E．具有撤销权的当事人不知道撤销事由后未明确表示以自己的行为放弃撤销权

23、施工准备阶段的信息收集包括__。A．监理大纲 B．监理规范

C．建设单位的工程准备文件 D．施工图情况 E．监理细则

24、影响项目监理机构人员数量的主要因素有。A：建设工程复杂程度 B：工程建设强度

C：工程监理单位的业务水平D：监理合同的要求

E：建设工程组织管理模式

25、监理工程师所具有的法律地位决定了监理工程师在执业中一般应享有的权利和应履行的义务，这些义务主要包括__。A．遵纪守法

B．不得出借执业印章 C．接受职业继续教育 D．维护社会公共利益 E．依法自主执业

第二篇：2015年湖南省监理工程师：要约与承诺考试题

2015年湖南省监理工程师：要约与承诺考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在成本加酬金合同形式中，合同最不利于降低成本。A：成本加固定百分比酬金 B：成本加固定金额酬金 C：成本加奖罚

D：最高限额成本加固定最大酬金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。A：21．6 B：23．6 C：23．8 D：24．0 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、在图3-40所示双代号时标网络计划中，如果C、E、H三项工作因共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为周。A： B：1 C：2 D：3 E：自我评定

4、下列选项不属于建设工程投资特点的有。A：建设工程投资数额巨大 B：建设工程投资需单独计算 C：建设工程投资核算复杂

D：建设工程投资确定层次繁多

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、在风险型CM模式下，CM合同价格为。

A：CM费+与CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价 B：CM费+所有施工单位合同价+所有供应单位合同价 C：CM费

D：CM费+GMP E：工程保险金

6、采用非代理型CM模式时，CM单位一般在项目阶段介入。A：设计 B：立项 C：招投标

D：可行性研究 E：工程保险金

7、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过个月时，应进行复验，并按复验结果使用。A：3 B：4 C：5 D：6 E：工程变更单

8、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是。A：接受该优惠条件

B：接受该优惠条件，但在评标时仅作参考 C：拒绝接受该优惠条件

D：将该投标人的投标按废标处理 E：专业监理

9、施工生产会受到不可避免的偶然性因素的影响，下列属于偶然性因素的是__。A．生产人员由于疏忽未按规程操作

B．使用了与设计要求不同的其他规格的材料 C．因施工机械正常磨损而带来产品质量差异

D．在突然遇到剧烈天气变化的情况下将剩下的工作继续完成而带来的质量差异

10、按合同条款支付工程款，防止过早、过量的支付，属于工程造价控制的。A：组织措施 B：技术措施 C：经济措施 D：合同措施 E：工程保险金

11、某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人。

A：应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B：应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C：不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D：不赔偿承包人的损失，工期不予顺延 E：专业监理

12、按照现行《建设工程文件归档整理规范》，属于建设单位短期保存的文件是__。

A．监理实施细则 B．不合格项目通知 C．供货单位资质材料

D．月付款报审与支付凭证

13、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则。

A：项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B：项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C：项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D：项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 E：专业监理

14、【例1·单选题】根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性，承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的。A：工程延期估计值 B：延期意向通知 C：阶段性详情报告 D：临时延期申请书 E：自我评定

15、采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是。A：按评标价确定中标人，按评标价订立合同 B：按评标价确定中标人，按投标价订立合同 C：按投标价确定中标人，按投标价订立合同 D：按投标价确定中标人，按评标价订立合同 E：专业监理

16、某建设工程设备购置费为500万元，基本预备费80万元，建筑安装工程投资1O00万元，建设期利息50万元，工程建设其他费750万元，涨价预备费90万元，则上述投资中属于动态投资的为万元。A：140 B：158 C：236 D：80 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、对工程范围明确，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用合同形式。

A：估计工程量单价 B：纯单价 C：可调总价 D：可调单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、项目总承包管理模式的主要优点为__。A．有利于质量控制

B．有利于业主选择承建单位 C．合同管理、组织协调比较有利 D．有利于投资控制

19、建筑工程一切险的保险期限的开始时间为。

A：自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准 B：自工地动工

C：自主要材料、设备运抵工地 D：保险公司中约定日期 E：专业监理

20、项目总监理工程师属于监理单位的。A：执行层 B：管理层 C：决策层 D：操作层 E：工程变更单

21、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为__。A．以代理人的名义与对方谈判

B．商签的合同内应有代理人权利和义务的条款 C．代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求 D．所形成的合同由委托人和代理人共同履行

22、【例2·单选题】是整个投标文件的精髓。A：工程概述

B：监理依据和监理工作内容 C：工程监理实施方案

D：工程监理难点、重点及合理化建议 E：工程保险金

23、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中的投标书为最优投标书。

A：投标报价2000万元，评标价1950万元 B：投标报价2050万元，评标价1940万元 C：投标报价1980万元，评标价1970万元 D：投标报价1950万元，评标价1960万元 E：专业监理

24、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是。A：顺延合同工期，给予费用补偿 B：顺延合同工期，不给予费用补偿 C：不顺延合同工期，给予费用补偿 D：缩短合同工期，给予费用补偿 E：专业监理

25、下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是。A：当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率 B：当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率

C：在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小 D：实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、施工招标阶段及施工阶段投资控制的技术措施主要是__。A．设计阶段推行限额设计和优化设计 B．施工招标阶段编制标底

C．材料、设备供应阶段进行价格、质量评审，合理确定生产、供应厂家 D．按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费 E．合理商签工程承包合同

2、对于政府投资项目，项目建议书按要求编制完成后，应根据__划分，分别报送有关部门审批。A．建设目标 B．建设规模

C．建设效益规划 D．建设限额 E．建设资源情况3、4、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括。

A：有编制招标文件的能力 B：已发布招标公告

C：有3名以上取得招标职业资格的专职业务人员 D：有组织评标的能力 E：已委托公证机关公证

5、下列有关监理工程师注册的表述错误的是。A：监理工程师每人最多可以申请三个专业注册 B：延续注册的有效期为4年

C：延续注册时，申请人需提交延续注册申请表 D：初始注册不需要提供继续教育要求的证明材料 E：变更注册时，需提供继续教育要求的证明材料

6、工程质量事故调查组的职责包括。A：查明事故的原因及情况 B：组织技术鉴定

C：提出技术处理方案

D：提出对事故责任单位和责任人的处理意见 E：编写质量事故处理报告

7、下列属于监理工程师注册证书和执业印章失效的情形有。A：聘用单位破产的

B：已与聘用单位解除劳动关系的 C：年龄超过65周岁的

D：在两个或者两个以上单位申请注册的 E：聘用单位被吊销相应资质证书的

8、为确保工程质量，在市政工程及房屋建筑工程项目中，要对实行见证取样。A：工程材料 B：设备的预埋件

C：承重结构的混凝土试块 D：承重墙体的砂浆试块 E：结构工程的受力钢筋

9、下列建设工程监理文件，要求送城建档案管理部门保存的是。A：不合格项目通知 B：监理规划

C：有关质量控制的监理通知 D：质量评价意见报告 E：工程开工令／复工令

10、施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向__请求撤销合同。A．人民法院 B．仲裁机构

C．建设行政主管部门 D．工程师 E．设计单位

11、在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有__。A．施工内容的专业要求 B．施工现场条件

C．投标人的财务能力 D．对工程总投资的影响 E．投标人的工程经验

12、流水施工有利于。A：提高劳动生产率 B：提高技术水平C：提高工程质量

D：提高工作自由时差的利用效率 E：提高投入产出比

13、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有。A：投标人提供投标保函

B：中标人提供担保公司出具的履约保证书 C：发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D：发包人提供的在建工程留置权担保 E：承包人提交的预付款保函

14、某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的有。

A：银行应当自动延长投标保函的有效期 B：施工企业必须延长投标保函的有效期

C：招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期 D：施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期 E：招标人退还投标人投标保函继续评标

15、施工单位质量记录资料包括三方面的内容，包括。A：施工现场质量管理检查记录资料 B：工程材料质量记录 C：工程设备价款记录

D：施工材料实验室记录资料

E：施工过程作业活动质量记录资料

16、监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则有。A：坚持以人为核心 B：坚持质量第一 C：坚持旁站监理 D：坚持质量标准 E：坚持科学公正

17、有关CM模式的描述中，正确的是__。A．非代理型CM模式又称为纯粹CM模式

B．代理型CM模式的CM单位只能对设计单位提出合理化建议 C．非代理型CM单位不与设备供应单位签订合同 D．非代理型CM单位与业主签订的合同包括CM服务的内容和工程施工承包的内容

E．非代理型CM单位与施工单位之间是总分包关系

18、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。A．具有充分的代表性 B．准确性高

C．可用于破坏性检验 D．较经济 E．数据可靠

19、以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有。

A：地震造成的工程损坏 B：水灾的淹没损失

C：气温变化导致材料变质 D：施工机具的自然磨损

E：非外力引起的机械本身损坏

20、某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是。

A：不包含在合同价格之内 B：业主的备用金

C：可作为供意外用途的开支 D：支付时不需业主同意

E：用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额

21、施工过程中，对材料构配件见证取样的要求包括__。A．从事取样的人员必须是专职质检人员 B．送往试验室的样品要填“送验单” C．样品需加封后送往试验室

D．负责见证取样的监理工程师要在质量监督机构备案 E．见证取样的试验费用由承包单位支付

22、【例1·多选题】GB／T 19000—2008族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括。A：管理职责 B：环境管理 C：产品实现 D：资源管理 E：安全管理

23、工程监理企业经营活动准则中，工程监理企业要做到公平，必须做到。A：要具有丰富的经验 B：要坚持实事求是 C：要熟悉建设工程合同有关条款 D：要提高专业技术能力

E：要提高综合分析判断问题的能力

24、重大工程和技术复杂工程的工程设计工作一般划分为。A：专项施工方案设计 B：初步设计阶段 C：施工组织设计 D：技术设计阶段 E：施工图设计阶段

25、审核监理规划时，重点审核的内容有。A：监理组织形式和管理模式是否合理

B：监理工作计划是否符合工程建设强制性标准 C：监理工作制度是否健全完善

D：监理工作内容是否已包括监理合同委托的全部工作任务 E：监理设施是否满足监理工作需要

第三篇：福建省监理工程师考试《合同管理》要约与承诺考试试题

2016年福建省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、【例2·单选题】关于代理．下列叙述不正确的一项是。A：无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B：无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销 C：代理人只能在代理权限内实施代理行为 D：无权代理的法律后果由被代理人承担 E：专业监理

2、在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要。A：确定后续工作和总工期的限制条件 B：采取措施调整进度计划 C：分析进度偏差对后续工作和总工期的影响 D：实施调整后的进度计划 E：自我评定

3、下列属于工程监理企业资质综合资质标准的是。A：具有独立法人资格且注册资本不少于300万元 B：具有3个以上工程类别的专业甲级工程监理资质 C：申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故 D：企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称 E：工程保险金

4、某企业向银行借款，甲银行年利率8％，每年计息1次；乙银行年利率7．8％，每季度计息1次，则。A：甲银行实际利率低于乙银行实际利率 B：甲银行实际利率高于乙银行实际利率 C：甲乙两银行实际利率相同 D：甲乙两银行的实际利率不可比 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、【例2·单选题】国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于。A：分包商的报价 B：承包商对分包商的管理费 C：业主对分包商的管理费 D：分包商的报价加总包管理费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资工程实行。A：审批制 B：核准制

C：登记制 D：备案制 E：工程保险金

7、下列监理工程师对质量控制的措施中，属于技术措施的是。A：落实质量控制责任 B：制定质量控制协调程序 C：严格质量控制工作流程 D：协助完善质量保证体系 E：工程保险金

8、【例2·单选题】下列关于必须进行招标的工程中，说法正确的是。A：施工单项合同估算价在500万元人民币以上的 B：监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的 C：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的 D：勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 E：工程保险金

9、在纯单价合同中工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的为依据。A：清单中的工程量 B：预算工程量 C：实际完成量 D：计划完成量 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、在质量管理中，将正常型直方图与质量标准进行比较时，可以判断生产过程的。A：质量问题成因 B：质量薄弱环节 C：计划质量能力 D：实际质量能力 E：工程变更单

11、新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。A：监理方 B：投资方 C：设计方 D：施工方 E：工程保险金

12、在室外工程划分中，下列属于电气子单位工程的分部(子分部)工程的是。A：收集系统 B：室外给水系统 C：室外照明系统 D：室外供热系统 E：工程变更单

13、设备检验是一项专业性、技术性较强的工作，重要的关键性大型设备，应由组织鉴定小组进行检验。

A：监理单位 B：建设单位 C：安装单位 D：制造单位 E：工程变更单

14、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金

15、工程施工过程中若发生变化，监理实施细则中工作流程与方法措施调整应由批准。A：专业监理工程师 B：总监理工程师 C：总监理工程师代表 D：监理单位技术负责人 E：工程保险金

16、监理工程师在设备试运行过程中的质量控制，主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行，并督促其做好试运行的__。A．各种检查和记录 B．时间安排和调度 C．系统划分 D．技术交底

17、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交__。A．索赔事件发生的原因和证据资料 B．索赔的依据 C．索赔意向通知 D．索赔报告

18、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，该方案经后实施。A：专业监理工程师审核、总监理工程师签字 B：施工单位技术负责人、总监理工程师签字 C：建设单位、施工单位、监理单位签字 D：专家论证、施工单位技术负责人签字 E：工程保险金

19、【例1·单选题】对于下面的现金流量图而言，计算F的正确表达式是。A：F=A(P／A，i，6)(F／P，i，8)B：F=A(P／A，i，5)(F／P，i，7)C：F=A(F／A，i，5)(F／P，i，2)D：F=A(F／A，i，6)(F／P．i，1)E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关

部门__方可任职。A．评审后 B．考核合格后 C．推荐 D．资质检验后

21、关于总监理工程师负责制原则所体现的权责主体的说法，正确的是。A：总监理工程师既是工程监理的责任主体，又是工程监理的权力主体 B：总监理工程师只是工程监理的责任主体，不是工程监理的权力主体 C：总监理工程师既不是工程监理的权利主体。又不是工程监理的责任主体 D：总监理工程师只是工程监理的权利主体，不是工程监理的责任主体 E：工程保险金

22、开标应当在的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 A：招标人 B：一投标人 C：建设行政主管部门 D：评标委员会 E：工程保险金

23、收受定金的一方不履行约定的债务的，应当倍返还定金。A：1 B：2 C：3 D：4 E：工程保险金

24、【例1·单选题】方案经济评价指标体系中。动态的价值性指标是。A：投资回收期 B：净年值 C：总投资收益率 D：内部收益率 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为2000万元，工期提前获得评标优惠80万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为。A：1920万元，2000万元 B：1920万元，1920万元 C：2080万元，2000万元 D：2080万元，1920万元 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、监理实施细则中，监理工程师的监理工作方法有。A：旁站 B：巡视

C：见证取样 D：试验 E：平行检测

2、某分部工程时标网络计划如图4-15所示，当工程执行到第4周末及第8周末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明。A：第4周末检查时预计工期将延长1周 B：第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期 C：第4周末检查时工作A尚有总时差1周 D：第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期 E：第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期

3、下列可以作为抵押物的财产有__。A．房屋 B．机器 C．耕地 D．医院 E．学校

4、【例4·多选题】工程建设单位在取得现有国有土地使用权时，应支付的费用包括。A：新菜地开发建设基金 B：土地管理费 C：城市建设配套费 D：土地使用权出让金 E：耕地占用税

5、下列文件中，属于施工合同组成部分的有。A：合同协议书 B：中标意向书 C：投标文件中的施工组织设计 D：工程量清单 E：规范及有关技术文件

6、下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括。A：不可抗力事件的影响 B：承包人采购的施工材料未按时交货 C：施工许可证没有及时颁发 D：不具备合同约定的开工条件 E：工程师未按合同约定提供所需指令

7、建设工程组织管理模式的平行承发包模式的优点主要包括__。A．有利于缩短工期 B．有利于合同管理 C．有利于投资控制 D．有利于业主选择承建单位 E．有利于质量控制

8、建设工程组织依次施工时，其特点包括。A：没有充分地利用工作面进行施工，工期长 B：如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业

C：施工现场的组织管理工作比较复杂 D：单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织 E：相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业

9、【例4·多选题】监理工程师控制工程建设进度时，在施工阶段进度控制的任务是。A：编制施工总进度计划，并控制其执行 B：编制详细的出图计划，并控制其执行 C：编制项目总进度计划 D：编制工程、季、月实施计划，并控制其执行 E：施工现场条件调查和分析

10、【例7·多选题】某工程双代号时标网络计划如图3-9所示，该计划表明。A：工作C的自由时差为2天 B：工作E的最早开始时间为第4天 C：工作D为关键工作 D：工作H的总时差为零 E：工作B的最迟完成时间为第1天

11、施工招标中投标人的必要合格条件包括__。A．营业执照 B．固定资产 C．资质等级 D．履约情况 E．分包计划

12、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的是否符合工程建设强制性标准。A：施工总平面布置图 B：安全技术措施 C：专项施工方案 D：临时用电方案 E：施工总进度计划

13、工程变更单一定包括的内容有__。A．工程变更要求 B．工程变更说明 C．工程变更费用和工期 D．必要的附件 E．设计变更文件

14、在对建设工程投资、进度，质量三大目标之间的统一关系进行分析时，应该做到。A：掌握客观规律，充分考虑制约因素 B：充分考虑组织协调对目标控制的作用 C：慎重选择被删减或降低设计标准的具体工程内容 D：对未来、预期的收益不宜过于乐观 E：将目标规划和计划结合起来考虑

15、影响项目监理机构人员数量的主要因素有__。A．监理单位的已有监理工程师人数

B．工程建设强度 C．建设工程复杂程度 D．监理单位的业务水平E．项目监理机构的组织结构和任务职能分工

16、建设工程项目参建各方依法订立的合同都要有明确的__条款。A．公证机关 B．质量要求 C．履约担保 D．违约责任 E．法律依据

17、有关仲裁协议的叙述中，正确的表述是__。A．合同当事人均受仲裁协议的约束 B．仲裁机构对纠纷进行的补充条件 C．不排除法院对纠纷的管辖权 D．仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁 E．仲裁裁决具有强制性

18、关于成本加酬金合同，下列描述正确的是__。A．合同双方分担风险 B．一般用于工期较长的工程合同中 C．发包人负担工程成本 D．发包人支付承包人酬金 E．可用于灾后修复工程

19、《建设工程质量管理条例》中，关于工程监理单位的质量责任和义务包括。A：工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务 B：禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务 C：工程监理单位应当依照建设单位的要求和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理 D：未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装 E：未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收 20、质量管理体系认证中，有关认证和认可的理解正确的是。A：认证是由第三方进行 B：认可是由授权的机构进行 C：认证是书面保证 D：认可是正式承认 E：认可是证明认证对象与认证所依据的标准符合性

21、建设工程监理的服务性表现为。A：监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力 B：工程监理单位既不直接进行工程设计，也不直接进行工程施工 C：不向建设单位承包工程造价，不参与施工单位的利润分成 D：与承建单位没有利害关系为原则 E：协助建设单位在计划的目标内完成工程建设任务

22、项目监理机构人员数量的确定方法步骤包括。

A：项目监理机构人员需要量定额 B：确定工程建设强度 C：确定工程复杂程度 D：根据工程投资和工程工期套用监理人员需要量定额 E：根据实际情况确定监理人员数量

23、【例3·多选题】在传统计价模式下，编制施工图预算的主要依据是。A：施工图设计文件 B：施工组织设计文件 C：有关的合同或协议 D：预算定额 E：工程量清单计价规范

24、确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括。A：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款 B：合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款 C：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 D：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 E：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行

25、《中华人民共和国建筑法》调整的行为包括__。A．各类房屋建筑的建造 B．各类房屋建筑附属设施的建造 C．线路、管道的安装活动 D．与房屋建筑配套的线路、管道的安装活动 E．与房屋建筑配套的设备安装活动

第四篇：合同要约与承诺

当事人订立合同，采用要约、承诺方式。合同的成立需要经过要约和承诺两个阶段。

（一）要约

1.要约的概念和条件

要约是希望和他人订立合同的意思表示。提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为被要约人。要约应当具有以下条件：（1）内容具体确定；（2）表明经受要约人承诺。要约人即受该意思表示约束。具体地讲，要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结合同为目的。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特

定的多数人。另外，要约必须具备合同的一般条款。

2.要约邀请

要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容。也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等。即是要约邀请。商业广告的内容符合要

约规定的。视为要约。

3.要约的撤回和撤销

要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约

人。

要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的，要约不得撤销：第一，要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；第二，受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作。

（二）承诺

1承诺的概念和条件

承诺是受要约人作出的同意要约的意思表示。

承诺具有以下条件：

（1）承诺必须由受要约人作出。非受要约人向要约人作出的接受要约的意思表示是一

种要约而非承诺。

（2）承诺只能向要约人作出。

（3）承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，视为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款和报酬、履行期限和履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。承诺对要约的内容作出非实质

性变更的，除要约人及时反对或者要约表明不得对要约内容作任何变更以外，该承诺有效，合同以承诺的内容为准。

（4）承诺必须在承诺期限内发出。超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效

外。为新要约。

在建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是承诺。

2.承诺的期限

承诺必须以明示的方式，在要约规定的期限内作出。要约没有规定承诺期限的，视要约的方式而定。

（1）要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外。

（2）要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达。

3.迟到的承诺

超过承诺期限到达要约人的承诺。按照迟到的原因不同，《合同法》对承诺的有效性作

出了不同的区分。

（1）受要约人超过承诺期限发出的承诺。除非要约人及时通知受要约人该承诺有效。

否则该超期的承诺视为新要约，对要约人不具备法律效力。

（2）非受要约人责任原因延误到达的承诺。受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情

况，除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效。

4.承诺的撤回

承诺的撤回是承诺人阻止或者消灭承诺发生法律效力的意思表示。承诺可以撤回。撤回

承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。

（三）要约和承诺的生效

要约各承诺的生效在世界各国有三种规定，1、投邮主义

2、到达主义。

3、了解主义。到达主义是要求要约、承诺到达受要约人、要约人时生效。我国《合同法》规定。要约到达

受要约人时生效。

采用数据电文形式订立合同。收件人指定特定系统接收数据电文的。该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进人收件人任何系统的首次时间，视为到达时间。承诺应当以通知的方式作出，根据交易习惯或者要约表明可以通过

行为作出承诺的除外。承诺的通知送达给要约人时生效。

（四）合同的成立

1.不要式合同的成立

合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人

对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。

2.要式合同的成立

当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。需要注意的是，合同书的表现形式是多样的。在很多情况下双方签字、盖章只要具备其中的一项即可。

双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点。

当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。

签订确认书时合同成立。

缔约过失责任的效力

缔约过失责任发生在订立过程中，合同没有依法成立或者依法成立后，被依法确认为无效或被撤消，但当事人之间显然已经有某种订约上的联系，即当事人为缔约接触之际，已由一段普通关系进入特殊的关系，相互之间建立一种特殊的信赖关系，即为缔结合同，一方实施了有法律意义的行为，如生效的要约，应受该行为的拘束，而相对方对此有法律意义的行为将产生合同能够成立的合理信赖产生的关系。信赖关系是应当成立法律所保护的关系，否则，契约交易将暴露在外，不受保护，缔结一方当事人不免成为他方疏忽或不注意的牺牲品！这违背了民法诚实信用的原则。

第五篇：2017年吉林省监理工程师：要约与承诺考试试卷

2017年吉林省监理工程师：要约与承诺考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列关于分部分项工程量清单的说法中，正确的是。A：清单为可调整的开口清单

B：投标人不必对清单项目逐一计价

C：投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更或增减 D：投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差天。A：均为5 B：分别为6和5 C：均为6 D：分别为11和6 E：自我评定

3、【例6·单选题】某机械设备预计使用10年、每年使用220个台班，大修理5次、每次的大修理费用为10000元，则该设备的台班大修理费为元。A：2200 B：50000 C：227．27 D：22．72 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计人支付__。A．合同约定设计费的60% B．双倍定金作为赔偿 C．合同约定设计费的一半 D．合同约定的全部设计费

5、土建工程基础定额与安装工程预算定额都属于。A：其他直接费定额 B：直接费定额 C：间接费定额 D：现场经费定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、分项工程质量应由__组织项目专业技术负责人等进行验收。A．项目经理 B．总监理工程师 C．专业监理工程师 D．监理员

7、在搭接网络计划中，终点节点一般都表示。A：实际工作 B：虚拟工作 C：计划工期 D：实际工期 E：自我评定

8、承包人完成质量保修任务后，由__组织验收。A．工程师

B．建设行政主管部门 C．发包人 D．承包人

9、下列属于监理工程师控制建设工程进度的组织措施的是__。A．编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制 B．建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 C．推行CM承发包模式，对建设工程实行分段发包 D．采用网络计划技术对建设工程进度实施动态控制

10、在保修期内，由于勘察设计方面的原因造成的质量缺陷，应由承担经济责任。A：建设单位 B：施工单位

C：勘察设计单位 D：监理单位

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，可采用编制建筑工程概算。A：扩大单价法 B：概算指标法 C：价值百分率法 D：预算单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。A：措施费 B：直接工程费 C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5％，则该项目的涨价预备费的计算基数应为。A：600 B：1200 C：1800 D：2200 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是。A：设计方案最优

B：有利于发包人对承包人的监督和检查 C：可以减少设计变更 D：增加承包人的索赔 E：专业监理

15、可调总价合同较固定总价合同多考虑的调值因素是。A：设计变更 B：工程范围变更 C：通货膨胀 D：不可抗力

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、【例1·单选题】下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。A：合同责任单一，责任明确 B：建设周期长

C：可以减少设计变更

D：可以减少承包人的索赔 E：专业监理

17、【例1·单选题】在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的。A：时间间隔 B：间歇时间 C：时差 D：时距 E：自我评定

18、【例2·单选题】供货方代运货物的到货检验，交运前出现了问题，由供货方负责，运输过程中出现了问题，由负责。A：采购方 B：供货方 C：运输部门 D：保险公司 E：专业监理

19、第一次工地例会属于。A：开工前的协调 B：书面协调法 C：情况介绍法 D：访问协调法 E：工程保险金

20、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在。A：熟悉图纸和预算定额

B：划分工程项目和计算工程量

C：套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量 D：了解施工组织设计和施工现场情况 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是。A：协议书 B：专用条款 C：标准条款 D：质量保修书 E：专业监理

22、下列选项不属于建设工程投资特点的有。A：建设工程投资数额巨大 B：建设工程投资需单独计算 C：建设工程投资核算复杂

D：建设工程投资确定层次繁多

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、【例2·单选题】下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是。

A：强化验收 B：完善手段 C：加强评定 D：过程控制 E：工程变更单

24、非代理型CM合同谈判中的焦点和难点在于。A：确定CM费

B：确定GMP的具体数额 C：确定计价原则 D：确定计价方式 E：工程保险金

25、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由承担。A：发包人 B：承包人 C：工程师

D：发包人和承包人共同 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工特点的有。A：专业工作队数大于施工过程数 B：各个施工段上的流水节拍相等 C：有的施工段之间可能有空闲时间

D：各个专业工作队能够在施工段上连续作业 E：相邻施工过程的流水步距不尽相等

2、投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对__设立。A．专业工程施工资质 B．外地区投标人

C．环境保护方针和保证体系 D．项目经理资质要求 E．安全文明施工要求

3、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，工程量清单由组成。

A：分部分项工程量清单 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：间接费项目清单 E：税金项目清单

4、设备采购方案明确设备采购的。A：范围及内容 B：原则 C：程序 D：市场

E：方式和方法

5、【例1·多选题】在动态控制过程中，应着重做好工作。A：对计划目标值的收集和分析

B：及时对工程进展作出评估，收集实际数据 C：采取控制措施以确保投资控制目标的实现

D：进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差 E：流动资金的控制

6、政治法律风险因素的典型风险事件有。A：骚乱 B：战争 C：通货膨胀 D：经济制裁

E：法律法规的变化

7、建设工程合同管理的目标包括。A：提高工程建设的管理水平B：发展和完善建筑市场 C：培训合同管理人才

D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 E：推进建筑领域的改革

8、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。

A：按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足 B：单价计算结果和总价不一致 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章

E：技术规格中的一般参数超出允许的最大范围

9、损失控制计划系统中的灾难计划，应至少包含等内容。A：安全撤离现场人员方案 B：援救及处理伤亡人员方案

C：控制事故发展和减少资产损害措施 D：调整施工进度计划方案

E：调整材料和设备采购计划方案

10、某房屋建筑工程，建设单位与施工单位在工程质量保修书中对保修期限作如下规定，其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有__。A．装修工程1年 B．安装工程2年

C．屋面防水工程10年 D．主体结构工程30年

E．其他有防水要求的工程5年

11、施工招标中投标人的必要合格条件包括__。A．营业执照 B．固定资产 C．资质等级 D．履约情况 E．分包计划

12、【例1·多选题】我国项目监理机构施工阶段投资控制的主要工作有。A：处理费用索赔 B：进行工程计量 C：审核竣工结算

D：采取节约投资的奖励措施 E：严格审查施工组织设计

13、下列关于监理规划的说法中，正确的有。A：监理规划的表述方式不应该格式化、标准化 B：内容应具有针对性、指导性和可操作性 C：应由总监理工程师组织编制

D：监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分 E：应把握工程项目运行脉搏

14、关于工程监理企业资质的说法，符合《工程监理企业资质管理规定》的有。A：综合资质由企业所在地省级建设主管部门初审 B：专业乙级资质由企业所在地省级建设主管部门审批 C：事务所资质由企业所在地市级建设主管部门审批 D：工程监理企业资质证书的有效期为5年 E：工程监理企业资质证书的有效期为3年

15、施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容包括。A：设计单位的资质等级

B：是否符合工程建设强制性标准 C：地基基础的安全性 D：主体结构的安全性

E：施工图设计范围是否超过初步设计批复内容

16、按我国现行工程变更价款的确定方法，施工中发生工程变更时，合理确定变更价款的原则是__。A．按监理工程师提出的变更价格执行

B．合同中有适用于变更工程价格的，按合同已有的价格变更价款 C．按承包人提出的变更价格执行

D．由承包人提出变更价格，经监理工程师确认后执行

E．合同中只有类似于变更情况的价格，参照该价格确定变更价格

17、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，在下列各项中，属于企业管理费的是。

A：管理人员工资 B：劳动保护费 C：财产保险费 D：工程排污费 E：检验试验费

18、招标人根据__确定工程项目发包的范围。A．施工图设计

B．工程建设总进度计划 C．工程特点

D．招标人的管理能力 E．招标广告

19、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（）。A.关键线路有2条

B.工作1—3与工作3—6的总时差相等 C.工作4—7与工作5—7的自由时差相等 D.工作2—6的总时差与自由时差相等 E.工作3—6的总时差与自由时差不等

20、某一特殊构筑物因涨大水冲毁而急需修复，则其承包合同宜采用（）合同。A．成本加酬金 B．纯单价

C．估计工程量单位 D．可调总价 E．可调单价

21、下列监理工程师权利和义务中。既是监理工程师权利又是监理工程师义务的有。

A：使用注册监理工程师的称谓 B：在规定范围内从事执业活动

C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任 D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字 E：接受继续教育

22、建筑工程一切险中的除外责任包括。A：地震 B：洪水

C：设计错误引起的损失 D：自然磨损 E：维修保养费用

23、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有__。A．办理土地征用

B．向工程师提供工程进度计划

C．提供保证施工安全需要的围栏设施

D．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E．提供施工现场的地下管线资料

24、下列关于建设项目投资风险分析的表述，正确的是__。A．投资回收期越长，项目抗风险能力越强 B．投资回收期越长，项目抗风险能力越弱 C．敏感性因素越不敏感，项目的风险越大

D．盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越弱 E．盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强

25、在确定型网络计划时间参数计算中，一般有__。A．最早时间是“顺箭线”计算 B．最迟时间是“逆箭线”计算

C．工作的最早开始时间可以通过最早完成时间与持续时间的差来计算 D．工作的最迟开始时间可以通过最迟完成时间与持续时间的差来计算 E．工作的自由时差永远小于或等于工作的总时差