第一篇：一级建造师《工程法规》模拟题

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1．一级建造师孙某的注册有效期将于2010年6月30日届满，孙某如欲继续执业，则根据现行规定，最迟应于（）之前申请延续注册。A．2010年1月1日 B．2010年3月1日 C．2010年5月1日 D．2010年6月1日

2．根据法的形式，《建设工程安全生产管理条例》属于（）。A．法律 B．行政法规 C．部门规章 D．地方性法规

3．在某建设项目的施工过程中，甲施工单位为了加快施工进度，要求采用替代材料，但由于会影响工程质量而被乙监理公司的监理工程师李某拒绝。于是甲施工单位的项目经理陈某向李某赠送部分财物进行公关，最终李某同意了甲施工单位的替换要求。若由此而给建设单位造成重大损失，则依法应由（）承担。A．甲施工单位和乙监理公司 B．监理工程师李某和甲施工单位 C．甲监理单位和项目经理陈某

D．监理工程师李某和项目经理陈某

4．在采购过程中，某采石场将本应发给甲建筑公司的3000m3 碎石发给了乙路桥公司，三天后，采石场向乙路桥公司索还这批石料。采石场和乙路桥公司之间债权债务关系产生的根据是（）。A．合同 B．侵权行为 C．不当得利 D．无因管理

5．2008年4月21日，某项目施工现场的施工人员周某将赵某头部打伤，当即被送往附近医院进行包扎。次日，经医院检查确诊为轻微脑震荡。经治疗后，赵某于4月28日出院。4月30日，赵某要求周某赔偿医疗及误工费共计3000余元，但被周某拒绝。则赵某请求赔偿的诉讼时效截止于（）。A．2009年4月21日 B．2010年4月22日 C．2010年4月28日 D．2009年4月30日

6．某工程项目的建设工期为10个月，施工合同承包价为600万元。根据我国法律的相关规定，建设单位申领施工许可证时，其到位资金不得少于（）万元。A．120 B．180 C．300

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

D．360

7．在对某项目的建设执法大检查中，检查人员发现，该项目的施工总承包商虽然未将其承包工程进行转包，但施工现场的项目经理、技术负责人以及其他管理人员均不是其本单位人员。则根据我国法律规定，下列关于总承包商行为的说法中，正确的是（）。A．总承包商行为合法，应当认定为合法分包行为 B．总承包商行为合法，应当认定为联合承包行为

C．总承包商行为违法，应当认定为超越资质等级承揽工程的行为

D．总承包商行为违法，应当认定为允许他人以本企业名义承揽工程的行为

8．关于建设工程监理行为，下列说法正确的是（）。

A．在监理过程中，工程监理单位代表行政机关执行强制监理任务 B．在监理过程中，工程承包合同不能作为建设工程监理的依据 C．在监理过程中，工程监理单位不能转让监理业务

D．在监理过程中，监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改

9．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是（）。A．投资额为2500万元的市政工程项目 B．投资额为3500万元的生态环境保护项目 C．建筑面积为30000平米的商品住宅项目 D．投资额为2000万元的水利建设项目

10．在某工程项目招标过程中，建设单位甲公司以3000万元报价中标，该报价低于标底100万元的。招标人乙公司于2009年2月1日向中标人发出中标通知书，双方于2009年2月19日签订了施工合同，2009年2月25日向有关部门进行了备案。合同履行前，乙公司要求甲公司将合同价格调整为2800万元，甲公司同意并与乙公司重新签订了合同。施工过程中，由于双方对工程款的支付产生纠纷而诉至法院。根据法律规定，法院应认定以（）万元为工程款结算依据。A．2800 B．2900 C．3000 D．3100

11．某工程项目招标后，中标的施工单位拒不履行与招标人签订的合同，导致招标人不得不重新招标。下列关于施工单位法律责任的说法中错误的有（）。A．由于不可抗力造成合同无法履行的，施工单位无需承担法律责任 B．招标人实际损失超过履约保证金的部分，施工单位无需承担赔偿责任 C．如施工单位未提交履约保证金，仍应承担赔偿责任

D．招标人实际损失未超过履约保证金的，施工单位应以履约保证金承担赔偿责任

12．某项目的招标文件要求投标文件必须要有投标单位的盖章和法定代表人的签字。其中，投标人甲公司的投标文件只有甲公司的盖章而无法定代表人的签字。则关于甲公司投标的效力，下列说法正确的是（）。

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

A．由于法律并无明文规定必须法定代表人签字，甲公司投标有效

B．招标文件要求必须要有投标单位法定代表人的签字，甲公司投标无效

C．因招标文件要求必须要有投标人法定代表人的签字，甲公司投标应作废标处理 D．如果招标文件无此明确规定，则甲公司投标有效

13．根据我国《安全生产法》的规定，下列关于建设项目安全设施的表述中，错误的是（）。A．安全设施投资应当纳入建设项目概算

B．所有建设项目必须进行安全条件论证和安全评价 C．建设项目的施工单位对安全设施的工程质量负责

D．安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

14．某工程的项目经理王某强令操作人员李某超载运行起重机，李某对此明确表示反对并停止了工作。根据《安全生产法》的规定，李某行使的权利是（）。A．知情权 B．检举权 C．拒绝权

D．紧急避险权

15．根据《安全生产法》的规定，生产经营单位对（）应当登记建档，进行定期检测、评估、监控及制定应急预案，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。A．特种设备 B．劳保用品 C．重要储存物 D．重大危险源

16．根据《安全生产法》的规定，安全生产监督检查人员的职权不包括（）。A．现场处理权 B．行政处罚权 C．现场调解裁决权 D．现场调查取证权

17．根据《安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（）。A．本单位安全员 B．本单位负责人 C．当地人民政府

D．当地安全生产监督管理部门

18．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位项目负责人的安全职责包括（）。A．对本单位的安全生产工作全面负责 B．制定安全生产规章制度和操作规程 C．确保安全生产费用的有效使用

D．保证本单位安全生产条件所需资金的投入

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

19． 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。A．本单位职工 B．施工现场人员

C．施工现场从事特种作业人员 D．施工现场从事危险作业的人员

20．某施工分包合同约定，由总承包单位租赁某大型起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（）共同进行验收。A．总承包单位、出租单位、监理单位 B．总承包单位、出租单位、安装单位 C．总承包单位、分包单位、出租单位 D．总承包单位、分包单位、安装单位

21．由于严格遵守安全生产的各项规章制度，某施工企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故。根据《安全生产许可证条例》的规定，该企业的安全生产许可证的有效期届满时（）。

A．需重新申请办理安全生产许可证 B．有效期自动延期3年

C．经原发证机关审查合格，有效期延期3年

D．经原发证机关同意，不再审查，有效期延期3年

22．建设工程质量监督管理机构的职权不包括（）。A．在办理报监手续时，收取监督费

B．检查施工现场各方主体及有关人员的资质或资格 C．对工程主要建筑材料、构配件的质量进行抽查 D．吊销有严重违法行为施工企业的资质证书

23．根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列关于建设单位质量责任和义务的说法中正确的是（）。

A．建设单位不得指定生产厂、供应商 B．建设单位应当履行工程质量保修义务

C．建设单位应当按照国家有关规定组织竣工验收

D．对设计结构安全的试块应现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

24．某工程项目完工后，施工单位于2009年4月7日向建设单位提交竣工验收报告，4月15日经验收不合格，施工单位返修后于4月28日再次验收合格。5月8日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案。则该工程项目的工程质量保修期自（）开始计算。A．2009年4月7日 B．2009年4月15日 C．2009年4月28日 D．2009年5月8日

25．某项目的设备安装工程于2008年3月15日由建设单位组织有关各方对工程进行竣工验收，结果为合格。3月31日当地建设工程质量监督机构为该工程办理了竣工验收备案手续。

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

根据《建设工程质量管理条例》的规定，该工程的最低保修期限截止于（）。A．2010年3月15日 B．2010年3月31日 C．2013年3月15日 D．2013年3月31日

26．根据我国法律规定，居住用地和工业用地的土地使用权出让最高年限分别为（）。A．70年和70年 B．70年和50年 C．50年和50年 D．50年和40年

27．下列关于工程建设按标准有关内容的理解中，不正确的是（）。A．推荐性标准一经采用即在当事人之间产生法律约束力 B．概、预算定额不属于工程建设标准范围

C．违反工程建设强制性标准的规定即是违法行为

D．建设行政主管部门不能依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚

28．某大型工程建设项目交付使用后，在运行过程中发现与审批的环境影响报告书内容不符时，（）应当及时组织环境影响的后评价。A．建设单位 B．施工单位

C．建设行政主管部门

D．环境保护行政主管部门

29．某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2009年4月1日向环境保护行政行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2009年4月5日收到申请。则环境保护行政主管部门完成该设施验收的截止日期为（）。A．2009年4月20日 B．2009年5月5日 C．2009年5月20日 D．2009年6月5日

30．我国《建筑法》规定的建筑意外伤害保险属于（）。A．强制保险 B．自愿保险 C．财产保险 D．责任保险

31．根据《城市房屋拆迁管理条例》的规定，拆迁补偿安置协议由（）订立。A．拆迁人和被拆迁人

B．拆迁人和房屋拆迁管理部门 C．被拆迁人和房屋拆迁管理部门

D．拆迁人、被拆迁人和房屋拆迁管理部门

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

32．某施工合同于2008年8月5日生效，该工程于2008年8月15日开工，合同约定的工期为24个月。施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险，保险合同于2008年8月10日生效。由于施工组织得当，工程提前竣工并于2010年6月15日验收合格。该意外伤害保险期限至（）截止。A．2010年6月15日 B．2010年8月5日 C．2010年8月10日 D．2010年8月15日

33．2008年3月10日，甲施工单位与张某签订一份劳动合同，合同约定了一年的试用期。由于发现张某不能胜任工作要求，甲施工单位于（）前可以随时解除劳动合同。A．2008年4月10日 B．2008年6月10日 C．2008年9月10日 D．2009年3月10日

34．下列关于对未成工的特殊保护说法中，与《劳动法》规定不符的是（）。A．不得安排未成年工从事矿山井下工作 B．应当对未成年工定期进行健康检查 C．不得安排未成年工从事有毒有害的劳动

D．不得安排未成年工从事高处、低温、冷水作业

35．根据现行工程档案管理规定，工程质量保修书属于（）。A．监理文件 B．竣工验收文件 C．施工文件

D．工程准备阶段文件

36．下列表述中，符合我国《水污染防治法》关于防止地表水污染规定的是（）。A．对已受污染的潜水和承压水不得混合开采地下水

B．禁止在水体清洗装贮过油类或有毒污染物的车辆和容器 C．地下工程应采取防护性措施，防止地下水污染

D．禁止企业利用渗坑、渗井、裂隙和溶洞倾倒含有毒物质的废水

37．根据我国《消防法》的规定，施工单位的消防安全职责不包括（）。A．实行防火安全责任制 B．为职工办理意外伤害保险

C．按照有关规定设置消防安全标志

D．制定消防安全制度、消防安全操作规程

38．根据现行规定，对于下列工程的勘察、设计项目，应当采用招标方式发包的是（）。A．采用专利技术的 B．采用专有技术的 C．政府投资工程的

D．建筑艺术造型有特定要求的

39．根据我国现行税法规定，纳税人所在地在市区的，城市维护建设税的税率为（）。A．1% B．3% C．5% D．7%

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

40．根据我国《公司法》的规定，股份有限公司发行公司债券的决议应当由（）提出。A．股东会 B．股东大会 C．董事会 D．监事会

41．根据我国《公司法》的规定，公司财产清算后的清偿顺序为（）。A．清算费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金、所欠税款 B．清算费用、所欠税款、职工工资、社会保险费用、法定补偿金 C． 职工工资、社会保险费用、法定补偿金、所欠税款、清算费用 D． 所欠税款、职工工资、社会保险费用、法定补偿金、清算费用

42．根据相关法律法规的规定，纳税人有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经（）批准可以延期缴纳税款，但最长不得超过3个月。A．县税务局 B．区税务分局 C．乡税务所

D．自治区、直辖市税务局

43．4月25日，甲建筑公司向乙钢材厂发出采购200吨钢材的要约，乙钢材厂于5月1日寄出承诺信函。信函于5月6日寄至甲建筑公司，但适逢其总经理冯某出差，5月9日，总经理冯某才拆阅、知悉了该信函内容，遂于5月10日电传告知乙钢材厂收到该承诺并同意订立合同。则上述承诺于（）生效。A．5月1日 B．5月6日 C．5月9日 D．5月10日

44．在某大型项目的招标中，甲公司欲和乙公司组成联合体进行投标，双方通过磋商已基本达成合作意向，但在双方签订正式联合协议之前，丙公司以更为优惠的条件劝说甲公司放弃与乙公司的联合，甲公司转而与丙公司开始新的谈判磋商。但在招标文件规定的投标截止日前，由于丙公司已经达到排挤乙公司的目的，遂以资金紧张为借口拒绝与甲公司联合投标。则关于甲公司所受损失的下列说法中，正确的是（）。A．甲公司的损失应自己承担，因为合同最终并未成立 B．甲公司的损失应自己承担，因为丙公司没有过错

C．甲公司损失应由丙公司承担，丙公司应承担违约责任

D．甲公司损失应由丙公司承担，丙公司应承担缔约过失责任 45．某工程项目的建设单位与甲公司签订施工合同，约定由甲公司对该项目施工进行总承包。后甲公司经建设单位同意将其中的幕墙工程发包给乙公司。为赶进度，乙公司又将分包的部分工程发包给丙公司。则下列关于前述施工合同的效力的说法中，正确的是（）。A．甲公司和乙公司的合同有效，乙公司和丙公司的合同有效 B．甲公司和乙公司的合同有效，乙公司和丙公司的合同无效 C．甲公司和乙公司的合同无效，乙公司和丙公司的合同有效 D．甲公司和乙公司的合同无效，乙公司和丙公司的合同无效

46．根据我国《合同法》的规定，下列合同中属于无效合同的是（）。A．12岁的小学生钱某自己决定购买一款新式笔记本电脑 B．某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定进行备案

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

C．建设单位要求某总承包商垫资承包的合同 D．公民李某将自己拾得的电脑赠给了孙某 47．在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商对双方已经协商一致的材料价格再减让10%，否则，下半年及以后的订单不再给乙供应商，乙供应商无奈表示同意。根据《合同法》的规定，甲乙之间买卖合同的效力是（）。A．因显失公平而无效 B．因欺诈而可撤销 C．因胁迫而无效 D．因胁迫而可撤销 48．甲施工企业与乙供货商签订的钢材供货合同未约定供货地点及运费的负担，在履行过程中双方也未对此达成补充协议，又无法按照交易习惯和合同其他条款确定。则根据合同法，应当（）。

A．由乙供货商送货并负担运费

B．由甲施工企业自行提货并负担运费 C．由乙供货商送货，甲施工企业承担运费

D．由甲施工企业自行提货，乙供货商负担运费

49．在某建筑材料采购合同中，甲公司向乙公司订购钢材50吨，但要求乙公司将其中的20吨直接交付给丙公司，但乙公司却一直未向丙公司交货。则应由（）承担违约责任。A．甲公司向丙公司 B．乙公司向丙公司 C．乙公司向甲公司 D．丙公司向甲公司

50．甲公司与乙公司签订一份钢材购销合同。合同约定，在乙公司将20万元货款支付给甲公司后的5天内，甲公司应将50吨钢材运至乙公司施工的工地。但由于乙公司经营状况严重恶化，遂要求甲公司先发一批钢材救急，被甲公司拒绝。甲公司的行为属于（）。A．违约行为

B．行使同时履行抗辩权 C．行使先履行抗辩权 D．行使不安抗辩权

51．甲施工企业与乙供货商于2009年4月1日签订一份水泥供货合同，约定乙供货商应于5月1日前交货。乙供货商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于4月20日交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂直到5月8日才将水泥交付给乙供货商。乙供货商收到水泥后立即办理托运手续发货，5月11日，该批水泥在运输途中因遇山洪暴发而灭失。则关于本案中违约责任承担的说法中正确的是（）。

A．由于发生了不可抗力，乙供货商对甲施工企业不承担违约责任 B．甲施工企业只能要求乙供货商承担违约责任

C．甲施工企业可以要求乙供货商和丙水泥厂连带承担违约责任

D．由于是丙迟延交货造成水泥灭失，乙供货商对甲施工企业不承担违约责任

52．在甲公司与乙公司签订的买卖合同中约定，违约方应支付违约金3万元，同时约定甲公司应向乙公司支付定金4万元。如在合同履行过程中乙方违约，则甲公司（）。A．只能要求乙公司返还4万元定金 B．只能要求乙公司支付3万元违约金

C．要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金8万元

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

D．只能要求乙公司支付3万元违约金或者双倍返还定金8万元

53．2009年2月15日甲建设单位与乙施工单位签订某项目施工合同，合同约定的工期为1年。在施工合同的履行过程中，甲建设单位于2009年6月23日提出变更合同的要求。后经与施工单位协商，2009年7月2日双方就合同增项工程的计价达成一致。则该部分工程的合同价款应自（）发生变更。A．2009年2月15日 B．2009年6月23日 C．2009年7月2日 D．2010年2月15日 54．甲施工单位借用其他企业的资质与乙建设单位签订了工程施工合同，但工程完工后经验收为不合格，于是甲施工单位按要求进行了返工并最终验收合格。于是，甲施工单位要求乙建设单位支付工程款。则关于工程款的支付的下列说法中正确的是（）。A．施工合同有效，乙建设单位应当按照合同约定支付工程款 B．施工合同有效，但乙建设单位可以拒绝支付工程款

C．施工合同无效，但乙施工单位应当按照合同约定支付工程款 D．施工合同无效，乙建设单位可以扣除修复费用后支付工程款 55．甲建设单位与乙设计单位签订一份工程设计合同，合同中约定甲建设单位应向乙设计单位支付设计费80万元，并向乙设计单位交付定金16万元。但合同成立后，乙设计公司向甲建设单位实际收取了18万元定金，后乙设计单位拒绝履行合同。则甲建设单位可以要求乙设计单位返还（）万元。A．18 B．32 C．34 D．36 56．某建筑公司与信用社签订一份借款合同，信用社要求建筑公司提供保证人。根据我国《担保法》的规定，下列主体可以作为保证人的是（）。A．某项目经理 B．某项目工程部 C．某公办小学 D．某国家机关

57．某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行过程中，双方发生争议并诉至法院。则受理法院应当根据《合同法》分则中关于（）合同的相关规定处理。A．行纪 B．技术服务 C．委托 D．居间

58．下列关于建设工程纠纷解决方式的说法中，正确的是（）。A．和解是解决纠纷的必经程序，所有纠纷都必须先通过和解放解决

B．如果纠纷当事人未在合同中订立仲裁条款，则纠纷发生后就不能通过仲裁解决纠纷 C．和解与仲裁是相互排斥的，一旦当事人选择了仲裁，在仲裁过程中就不能再进行和解 D．诉讼与仲裁是相互排斥的，一旦案件进入仲裁程序，就不能再通过诉讼方式解决纠纷 59．某市中级人民法院在对一起施工合同纠纷案件二审后，在判决中认定施工企业甲建筑公司不具备相应的资质等级，因而判决施工合同无效、驳回了甲建筑公司的诉讼请求。判决生效后，该法院院长发现该案事实认定出现重大错误，则应当（）。

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

A．要求法院合议庭进行改判 B．径自直接作出再审的决定

C．提交审判委员会讨论决定是否再审 D．提请上级人民法院决定是否再审 60．未满16周岁的杨某与某旅行社签订一份合同，合同中对争议解决方式约定“本合同发生争议由仲裁委员会裁决”。后来双方在合同履行过程中发生争议，但就仲裁委员会的选择达成了一致意见。则该仲裁协议的效力为（）。A．无效 B．有效 C．效力待定 D．可撤销

61．甲建设单位与乙施工单位因工程质量问题发生纠纷，双方欲以仲裁方式解决纠纷，则根据《仲裁法》的规定，当事人申请仲裁应具备的条件中不包括（）。A．有仲裁协议

B．有明确的被申请人

C．属于仲裁委员会的受理范围

D．有具体的仲裁请求、事实和理由

62．甲公司与乙公司签订一份施工合同，合同中约定“因本合同履行发生的劳动争议由仲裁委员会裁决”，则该仲裁协议的效力为（）。A．无效 B．有效 C．效力待定 D．可撤销

63．甲建设单位与乙施工单位在施工合同中定有仲裁条款，后双方因工程质量产生纠纷。甲建设单位向人民法院提诉讼，而乙施工单位向仲裁委员会申请仲裁。则根据《仲裁法》的规定，法院应当（）。

A．依法受理案件并进行审理 B．移送仲裁委员会进行仲裁 C．不予受理

D．经与仲裁委员会协商后可以受理

64．根据《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）内向上一级人民法院提起上诉。A．10日 B．15日 C．30日 D．60日

65．根据《民事诉讼法》的规定，在民事诉讼中，当事人可以依法向人民法院申请先予执行的案件不包括（）。

A．某建筑工人因生活困难起诉建筑公司要求给付拖欠工资 B．某施工单位起诉建设单位要求支付工程款 C．受伤的某居民起诉施工单位要求给付医疗费

D．因工伤死亡的职工起诉监理公司要求给付抚恤金 66．建设单位甲公司与承包商乙公司签订施工合同，乙公司又与丙公司签订了劳务分包合同。

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

为保证施工合同的履行，甲公司要求乙公司提供保证人，为此乙公司又找到丁公司提供担保并签订保证合同。则该保证合同的被保证人是（）。A．乙公司 B．丙公司 C．甲公司

D．乙公司和丙公司

67．某建设项目在施工过程中，甲施工单位在抽排地下水时未适当采取保护措施，致使邻近的乙单位的印刷设备基础倾斜，乙单位为此损失18万元。则乙单位（）。A．只能自行承担该损失 B．可以要求甲施工单位赔偿

C．应当要求项目监理单位赔偿损失 D．应当要求工程建设单位赔偿损失

68．某项目施工单位甲公司在施工过程中偷工减料，导致建设工程质量不符合强制性标准，并给建设单位乙公司造成损失。则建设行政主管部门可对甲公司实施的制裁是（）。A．处以罚金

B．责令甲公司赔偿乙公司全部损失 C．责令其履行保修义务 D．降低资质等级

69．下列各项法律责任中，属于刑事责任的是（）。A．记大过 B．警告

C．没收违法所得 D．没收财产

70．在施工合同履行过程中，由于施工单位履行合同不当而给建设单位造成损失。则可作为认定施工单位行为是否应承担违约的一般要件是（）。A．建设单位有损害事实发生 B．施工单位存在违约行为

C．违约行为与损害后果之间有因果关系 D．客观原因造成损害

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选答案中，有2个或者2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）71．根据《注册建造师管理规定》，注册建造师享有的权利包括（）。A．使用注册建造师的名称

B．对侵犯本人权利的行为进行申述 C．出借注册证书或执业印章

D．签发工程开工、停工、复工令

E．在施工管理文件上签字并加盖执业印章

72．根据有关规定，注册建造师的注册证书失效的情形包括（）。A．聘用单位破产 B．年龄超过65周岁

C．未达到继续教育的要求 D．聘用单位被吊销资质证书

E．注册有效期满且未办理延续注册的

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

73．甲公司为施工总承包特级资质，乙公司为施工总承包一级资质，双方通过签订书面的联合承包协议共同承包了某大型建设工程。则对于该承包行为的说法中正确的是（）。A．该承包行为属于肢解工程发包的违法行为

B．甲公司应就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C．乙公司应按照联合承包协议的约定对建设单位承担责任 D．建设单位应当与甲、乙公司分别签订承包合同

E．甲乙公司组成的联合体应当按照施工总承包一级资质的业务许可范围承揽工程 74．根据我国现行法律规定，下列项目必须实行监理的建设工程包括（）。A．投资4000万元的城市地热管网铺设工程 B．建筑面积10万平方米的住宅建设工程 C．投资2000万元的奥运场馆修缮工程

D．投资1000万元的城市小型污水处理工程 E．使用世界银行300万美元贷款的建设项目

75．甲、乙、丙三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级、特级。其中，甲和丙组成了联合体并在招标文件要求的投标截止日期之前提交了投标文件。则下列行为中符合法律规定的是（）。

A．甲和丙应将联合承包协议一并提交给招标人 B．甲和乙又组成另一联合体进行投标

C．丙又按照单独承包的报价提交了一份投标文件

D．甲和丙商定由甲为牵头人并以其名义提交了投标保证金

E．乙加入了由甲和丙组成的的联合体并在投标截止日之前征得了招标人的同意 76．在某工程项目的评标过程中，当事人的下列行为违反法律规定的是（）。A．招标人向评标委员会推荐了中标候选人

B．招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人

C．招标人采取措施保证了评标在严格保密的情况下进行

D．评标委员会要求某投标人对投标文件中部分内容作必要的说明 E．招标人在评标委员会提出的中标候选人名单以外确定了中标人 77．某工程项目现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险，项目经理孙某却要求作业人员继续施工。对此情形，现场作业人员可以行使（）以保证安全。A．拒绝权 B．紧急避险权 C．检举控告权 D．要求赔偿权

E．获得劳动防护用品权

78．王某是某工程建设项目的项目经理，则根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，王某承担的安全职责有（）。A．落实安全生产责任制度 B．组织制定安全施工措施

C．确保安全生产费用的有效使用 D．对安全生产进行现场监督检查 E．对承建工程进行定期和专项检查

79．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。A．主要负责人

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

B．项目负责人 C．技术负责人 D．作业人员

E．专职安全生产管理人员

80．某工程施工过程中，建设单位欲在原主体结构上增加一层轻钢结构层，则其应当（）后方可施工。

A．由原设计单位出变更图纸，并经原审图机构审查合格

B．委托当地甲级设计机构出变更图纸，送当地审图机构审查合格 C．由施工企业技术负责人出变更图纸，经总监理工程师审批 D．由原设计单位出变更图纸，送当地审图机构审查合格

E．经原设计单位书面同意后委托当地甲级设计单位出图并经原审图机构审查合格

81．某体育场馆工程结构设计合理使用年限为50年，工程于2008年4月18日竣工验收合格并交付使用。则施工单位出具的质量保修书中关于保修期的下列约定中，符合法律法规要求的是（）。

A．装饰装修工程为2年 B．电气设备安装工程为2年 C．屋面防水工程为3年

D．有防水要求的卫生间为2年 E．主体结构工程为50年

82．甲建设单位采取总承包方式发包一项工程，乙建筑公司是总承包商，乙公司将项目的勘察、设计工作分包给丙单位，部分专业工程的施工任务分包给丁公司。则下列关于工程文件移交的说法中正确的有（）。

A．丁公司负责收集、整理立卷其分包部分工程的文件并应及时向甲建设单位移交 B．对具有保存价值的各种载体文件均应收集齐全，整理立卷后归档 C．归档的工程文件如无法取得原件，也可以是复印件

D．丙单位应在工程竣工验收前，将其形成的工程档案向甲建设单位移交 E．丁公司需要向建设单位归档的工程文件，应按国家有关规定单独立卷归档

83．甲公司与乙公司签订一份电梯买卖合同。合同约定2009年6月1日前甲公司应向乙公司支付预付款10万元，6月12日由乙公司向甲公司交付两台电梯。但到了5月30日，甲公司经调查发现乙公司已经全面停产、经营状况严重恶化。在这种情况下，甲公司为维护自己的合法权益可以主张（）。A．解除合同

B．行使先履行抗辩权 C．转让合同

D．请求对方提供适当担保 E．中止履行合同并通知对方

84．甲公司向乙公司发出一份要约，购买一批建筑材料。要约发出后，甲公司发现资金紧张而欲撤回该要约。则甲公司撤回要约的通知应当（）到达乙公司。A．在要约到达乙公司之前 B．与要约同时

C．在乙公司发出承诺前

D．在乙公司发出承诺的同时 E．在收到乙公司承诺前

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

85．根据我国《劳动法》的规定，劳动者有下列（）情形的，用人单位可以随时解除劳动合同。

A．某单位职工李某因患肝炎，不能再从事原工作 B．某单位发现王某在试用期间不符合录用条件 C．史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D．职工姚某无法胜任本岗位工作，经培训后仍无法胜任 E．某单位司机李某因交通肇事罪被判处三年有期徒刑

86．根据我国《劳动合同法》的规定，下列有关试用期的说法中，正确的是（）。A．同一用人单位与同一劳动者在劳动合同有效期内只能约定一次试用期 B．用人单位与劳动者签订无固定期限劳动合同的，试用期不得超过6个月

C．用人单位与劳动者签订三年以上固定期限劳动合同的，试用期不得超过6个月 D．劳动合同期限一年以上不满二年的，试用期不得超过2个月 E．以完成一定工作任务为期限的劳动合同，不得约定试用期 87．关于表见代理，下列说法中正确的是（）。A．表见代理的行为人具有代理权 B．表见代理在本质上属于无权代理 C．表见代理的法律后果由行为人承担

D．善意相对人有理由相信行为人有代理权 E．未经被代理人追认的表见代理是无效行为 88．甲建筑公司的业务员孙某在被甲公司解聘后的第二天，仍然持甲公司原来的介绍信和空白合同书向乙供货商采购水泥200吨，乙供货商在不知情的情况下与孙某订立了合同。则关于该合同效力的说法中，正确的是（）。A．该合同为无效合同 B．该合同为有效合同

C．该合同为效力待定的合同

D．甲建筑公司的知情后可以撤销该合同 E．乙供货商知情后有权撤销该合同

89．某工程项目在施工过程中，由于发生不可抗力而受到损失，则施工单位可以不可抗力为由免责的有（）。

A．在合理期限内提供证明

B．无法履行合同时应及时通知对方 C．免责程度限于不可抗力的影响程度

D．受损害方没有及时采取补救措施致使损失扩大的部分

E．因施工单位的原因而迟延履行义务期间发生的不可抗力使对方受到的损失

90．根据《合同法》规定，合同债权人可以将合同权利全部或者部分转让给第三人，但是下列情形（）除外。A．债务人拒绝同意

B．根据合同性质不得转让 C．未通知债务人

D．当事人约定不得转让 E．法律规定不得转让

91．甲公司与乙公司因工程款的支付纠纷发生诉讼。在案件审理过程中，甲公司对于法院委托某工程咨询公司作出的鉴定结论有异议，于是向法院申请重新鉴定。下列情形可作为甲公

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

司申请理由的是（）。A．鉴定程序严重违法 B．鉴定结论未记载日期 C．鉴定结论明显依据不足

D．鉴定人员不具备相应鉴定资格 E．鉴定机构不具备相应鉴定资格 92．在某施工合同纠纷案件的审理过程中，原告施工单位在给其诉讼代理人徐某出具的授权委托书中仅写明“全权代理”而无具体的授权内容。根据民事诉讼的有关规定，徐某在诉讼过程中不得以代理人的身份代为（）。A．进行和解 B．提起反诉 C．提起上诉 D．提交证据 E．增加诉讼请求

93．某建筑原材料的采购合同在民事诉讼过程中，被人民法院依法认定为无效合同。则其发生的法律后果有（）。A．当事人相互返还财产 B．赔偿损失

C．违约方支付违约金 D．违约方双倍返还定金 E．没收违法所得

94．根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保的说法中，正确的是（）。A．动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保 B．不动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保 C．动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保 D．动产可用于质押担保，但不可用于抵押担保 E．不动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保 95．当事人在施工合同中约定有仲裁条款的，在发生纠纷时可根据约定向仲裁委员会申请仲裁。关于仲裁程序中的调解与和解，下列说法正确的是（）。A．当事人在申请仲裁后仍可自行和解

B．在仲裁庭作出裁决前，当事人可以先行和解

C．当事人在申请仲裁后达成和解协议的，必须向仲裁委员会申请撤回仲裁申请 D．经仲裁庭进行调解达成协议后，仲裁庭制作的调解书不具有强制执行效力 E．仲裁庭可以根据调解结果制作调解书

96．甲建筑公司与乙公司签订一份钢材购销合同。约定甲公司向乙公司订购建筑钢材150吨，应付货款为45万元，甲公司应向乙公司交付定金9万元，如任何一方违约须向对方支付10万元违约金。后因乙公司无法按期交货给甲公司造成18万元损失。则在甲公司提出的下列诉讼请求中，应当获得法院支持的是（）。A．要求乙公司双倍返还定金18万元 B．请求法院将违约金增加到18万元

C．要求乙公司支付违约金10万元，同时赔偿损失18万元 D．要求乙公司双倍返还定金18万元，同时赔偿损失18万元 E．要求乙公司双倍返还定金18万元，同时支付违约金10万元

97．甲公司与乙公司因工程款纠纷诉至法院，由于甲公司对于二审法院判决结果不服，于是

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

决定向上一级人民法院申请再审。则对甲公司提出的有证据证实的下列事实和理由中，法院应当准予再审的是（）。

A．该案二审判决书未经甲公司签收 B．有新的证据足以推翻原判决 C．二审判决适用的法律有明显错误 D．二审法官依法应当回避而没有回避 E．二审判决认定的主要事实证据不足的

98．在解决施工合同纠纷的下列方式形成的法律文书中，具有强制执行效力的是（）。A．和解 B．仲裁 C．诉讼

D．行政调解 E．仲裁调解

99．建设工程施工合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择（）人民法院管辖，但不得违反级别管辖和专属管辖的规定。A．发包人住所地 B．承包人住所地 C．合同签订地 D．工程所在地 E．监理单位住所地

100．在建设单位的下列行为中，属于违反建设程序的违法行为包括（）。A．未在指定的媒介发布招标公告 B．施工图设计文件未经审查擅自施工 C．未按照国家规定办理工程质量监督手续 D．未取得资质等级证书从事房地产开发经营 E．建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理 【参考答案】

一、单项选择题

1．C 2．B 3．A 4．C 5．D 6．C 7．D 8．C 9．B 10．C 11．B 12．A 13．B 14．C 15．D 16．C 17．B 18．C 19．D 20．B 21．D 22．D 23．C 24．C 25．A 26．B 27．D 28．A 29．B 30．A 31．A 32．D 33．C 34．D 35．B 36．B 37．B 38．C 39．D 40．B 41．A 42．D 43．B 44．D 45．B 46．D 47．D 48．B 49．C 50．C 51．B 52．D 53．C 54．D 55．C 56．A 57．C 58．D 59．C 60．A 61．B 62．A 63．C 64．B 65．B 66．C 67．B 68．D 69．D 70．D

二、多项选择题

71．ABE 72．ABDE 73．BE 74．ABCE 75．ADE 76．AE 77．AB 78．ABC 79．ABE 80．AE 81．ACE 82．BE 83．DE 84．AB 85．BCE 86．BCE 87．BCD 88．BE 89．ABCD 90．BDE 91．ACDE 92．ABCE 93．AB 94．AE 95．ABE 96．ABD 97．BCD 98．BCE 99．ABCD 100．BCDE 来源：http://edu.21cn.com/kcnet580/

第二篇：一级建造师模拟题

www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频

一级建造师模拟题

一、单项选择题

1、路面强度高、刚度大、稳定性好是（）路面的特点。A.刚性B.柔性C.高级D.次高级 【正确答案】：C 【答案解析】：参见教材P2。

2、台背路基填土加筋的主要目的是为了（）。A.提高路基承载力

B.减小路基与构造物之间的不均匀沉降 C.提高路基稳定性 D.减小路基沉降 【正确答案】：B 【答案解析】：参见教材P25。

3、在河流渗水性很小，流速≤3.0m/s，石块可以就地取材的地方，应采用（）围堰。

A.土B.土袋C.铅丝笼D.堆石土 【正确答案】：D 【答案解析】：参见教材P63表1K412023。

4、箱涵顶进挖土应在（）时间进行。

A.列车运行时B.列车减速运行时C.列车低速运行时D.列车运行间隙 【正确答案】：D 【答案解析】：列车通过应严禁继续挖土，人员应车里开挖面。参见教材P81。

5、刚度大，开挖深度大，可适用于所有地层的围护结构是（）。A.钢板桩B.灌注桩C.地下连续墙D.组合式SMW桩 【正确答案】：C 【答案解析】：参见教材P99。

6、下列关于装配预应力水池施工的错误说法是（）。（2007年考题）A.提高接缝用混凝土或砂浆的水灰比 B.壁板接缝的内模宜一次安装到顶

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.teniu.cc

www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频

C.接缝混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm D.接缝用混凝土或砂浆宜采用微膨胀和快速水泥 【正确答案】：A 【答案解析】：参见教材P159。

7、氧化沟经过二级处理后，BOD5去除率可达（）以上。A.30%B.40%C.25%D.90% 【正确答案】：D 【答案解析】：参见教材P152倒数第8行文字。

8、热力管道对接管口时，应检查管道（），在距接口中心200mm处测量，允许偏差1mm。

A.偏差B.焊接口C.平直度D.质量 【正确答案】：C 【答案解析】：应检查管道平直度，在距接口中心200m处测量，允许偏差1mm。参见教材P180。

9、生活垃圾填埋工程中，泥质防渗层施工技术的核心是（）施工技术。A.选择最佳配合比 B.拌合均匀

C.控制含水量及压实度 D.掺加膨润土的拌合土层 【正确答案】：D 【答案解析】：泥质防渗层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。参见教材P202。

10、“代建制”建设工程招标时应当具备的条件不包括（）。A.建设工程已经列入建设计划 B.建设用地和工程报建手续完备

C.具有工程勘察设计、施工所需要的基本资料 D.建设资金全部到位 【正确答案】：D 【答案解析】：参见教材P168。

11、采用压路机碾压土路基时，应遵循（）及轮迹重叠等原则。

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.teniu.cc

www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频

A.先重后轻、先静后振、先低后高、先慢后快 B.先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快 C.先轻后重、先振后静、先高后低、先慢后快 D.先重后轻、先振后静、先低后高、先快后慢 【正确答案】：B 【答案解析】：土质路基压实原则：先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快。参见教材P16。

12、燃气管道对接安装引起的误差不得大于3°，否则应设置（）。A.弯管B.直管C.盲板D.接头 【正确答案】：A 【答案解析】：燃气管道对接安装引起的误差不大大于3°，否则应设置弯管，次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。参见教材P192。

13、草坪建植区（）㎡以上必须有充足的水源和完整的灌溉设备。A.1200B.1500C.1800D.2000 【正确答案】：A 【答案解析】：草坪建植区1200㎡以上必须有充足的水源和完整的灌溉设备。参见教材P210。

14、沥青混合料结构组成中，悬浮—密实结构的特点是（）。A.黏聚力较高，内摩擦角小，高温稳定性较差 B.黏聚力较高，内摩擦角大，高温稳定性较差 C.黏聚力较低，内摩擦角小，高温稳定性较好 D.黏聚力较低，内摩擦角小，高温稳定性较好 【正确答案】：A 【答案解析】：沥青混合料结构组成中，悬浮—密实结构黏聚力较高，内摩擦角小，高温稳定性较差。参见教材P8-9。

15、管道施工中，对松软地基及坑洞应由（）提出处理意见。A.现场技术负责人 B.监理工程师 C.设计人

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.teniu.cc

www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频

D.建设单位负责人 【正确答案】：C 【答案解析】：参见教材P180。

16、热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于（）℃后，方可开放交通。A.10B.30C.40D.50 【正确答案】：D 【答案解析】：参见教材P393。

17、热力管道功能性试验所用压力表的量程应为试验压力的（）倍，表盘直径不应小于（）mm。

A.1.5～2；200B.1.5～2；100C.2～3；200D.2～3；150 【正确答案】：B 【答案解析】：参见教材P184。

18、采用机械挖槽时，沟槽分层的深度应按（）确定。A.机械数量 B.挖斗容量 C.降水类型 D.机械性能 【正确答案】：D 【答案解析】：参见教材P168。

19、在靠近补偿器的两端，至少应各设有一个（）。A.导向支架B.滚动支架C.滑动支架D.悬吊支架 【正确答案】：A 【答案解析】：参见教材P181。

20、任何单位都必须经公安交通管理部门和（）的批准，才能按规定占用和挖掘城市道路。A.上级主管部门 B.当地建设管理部门 C.市政工程行政主管部门

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.teniu.cc

www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频

D.市政道路养护部门 【正确答案】：C 【答案解析】：参见教材P392。

二、多项选择题

1、（）可用作高级路面的基层。A.水泥稳定细粒土 B.石灰稳定细粒土 C.二灰稳定细粒土 D.二灰稳定粒料 E.级配碎石 【正确答案】：DE 【答案解析】：细粒土不宜做高级路面的基层。

2、安装钢－混凝土组合梁的钢梁时，每安装完成一节应进行测量，不符合要求应及时调整。下列选项中属于应测项目的是（）。A.标高 B.扭矩 C.位置 D.预拱度 E.弯矩 【正确答案】：ACD 【答案解析】：教材70页钢梁制作、安装应符合1K412034节的有关规定。

3、判定土压仓内土砂的塑性流动性状态的方法有()。A.根据盾构机械负荷 B.根据土砂的坍落度 C.根据土压

D.根据土砂输送效率 E.根据排土量 【正确答案】：ABD 【答案解析】：参见教材P121。

4、沉井施工中下沉施工控制要点有（）。

A.下沉应平稳、均衡、缓慢，发生偏斜应 “随挖随纠、动中纠偏” B.开挖顺序和方式没有严格要求 C.应按施工方案规定的顺序和方式开挖

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.teniu.cc

www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频

D.做好沉井下沉监控测量

E.沉井下沉影响范围内的地面四周不得堆放任何东西，车辆来往要减少震动 【正确答案】：ACDE 【答案解析】：参见教材P164。

5、经批准临时占用道路的，（）。A.补交占路费 B.不得损坏道路

C.占用期满应恢复道路原状 D.造成道路破损加倍赔偿 E.损坏道路应修复 【正确答案】：BCE 【答案解析】：经批准临时占用城市道路的，不得损坏城市道路；占用期满后，应当及时清理占用现场，恢复城市道路原状；损坏城市道路的，应当修复或者给予补偿。参见教材P392。

6、我国目前常用的塑流化改良材料种类有（）。A.高吸水性树脂类 B.水溶性高分子类 C.矿物类 D.界面活性剂类 E.膨润土类 【正确答案】：CD 【答案解析】：参见教材P120。一般使用的改良材料有矿物质、界面活性剂系、高吸水性树脂系和水溶性高分子系四类。（我国目前常采用前两类）

7、再生水回用分为五类：农、林、渔业用水，（）。A.饮用水B.城市杂用水C.环境用水D.补充水源水E.工业用水 【正确答案】：BCDE 【答案解析】：污水再生水回用分为以下五类：1.农、林、渔业用水，2.城市杂用水，3.工业用水，4.环境用水，5.补充水源水。参见教材P153、154。

8、承压水存在于地下两个隔水层之间，具有高水头补给特点，一般须注意其向独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.teniu.cc

www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频

上的排泄，即（）。

A.补给潜水B.补给滞水C.补给地表水D.补给毛细水E.以上升泉的形式出露 【正确答案】：ACE 【答案解析】：承压水存在于地下两个隔水层之间，具有高水头补给特点，一般须注意其向上的排泄，即对潜水和地表水的补给或以上升泉的形式出露。参见教材P19。

9、基坑的支撑结构类型可分为（）。

A.外拉锚B.型钢支撑C.内支撑D.钢筋混凝土支撑E.钢管支撑 【正确答案】：AC 【答案解析】：基坑支撑的结构可分为内支撑和外拉锚两类。参见教材P100。

10、《城市绿化工程施工及验收规范》的有关规定是（）。A.种植穴、槽定点放线应符合设计图纸要求 B.定点标志应标明树种名称、规格 C.种植穴定点时应标明中心点位置 D.种植槽的边线可以不用标明

E.行道树定点遇到有障碍物影响株距时，应与设计单位取得联系，调整。【正确答案】：ABCE 【答案解析】：参见教材P397。

三、阅读理解

1、某北方城市为解决水源问题，实施引黄入市工程，新建一座大型给水厂，主要单位工程有沉淀池、滤池等。项目经理部为加强施工管理，在门口设立了公示牌。公示牌的内容包括工程概况牌、文明施工牌、安全生产牌。在工程概况牌上标明了工程规模、性质、用途。施工中按照施工组织的设计采用了硬质围挡，设置了生活区、办公区、临时设施区和生产区。项目经理部及时封闭施工现场。为降低工程成本，对工程技术人员的成本管理责任作了如下要求：根据现场实际情况，科学合理地布置施工现场平面。严格执行技术安全方案，减少质量事故，降低质量成本。<1>、除此以外，现场公示牌还应设立哪些标牌和图？ 【正确答案】：现场公示牌包括：消防保卫牌；施工总平面图；管理人员名单及监督电话牌。参见教材P283。

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.teniu.cc

www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频

<2>、工程概况牌的内容全面吗？如不全面，请补充（至少写出4项）。【正确答案】：不全面，还应包括发包单位、设计单位、承包单位、监理单位的名称和施工起止日期等。参见教材P283。<3>、施工现场实施封闭管理的原因是什么？

【正确答案】：施工现场的作业条件差，不安全因素多，在作业过程中既容易伤害作业人员，也容易伤害现场以外的人员。因此，施工现场必须实施封闭式管理，将施工现场与外界隔离，同时保护环境、美化市容。参见教材P283。

2、某桥梁工程在施工前，项目经理部为了保证安全，防止安全隐患的出现，在基坑开挖时采取了防坍塌措施，具体的措施如下：（1）根据土质和深度来确定围护方法。

（2）机械开挖不支持基坑时，每次挖方修坡深度不得超过1m。（3）人工开挖不支撑基坑时，每次挖方修坡深度不得超过1m。

（4）任何情况下，在基坑顶边弃土时，弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离不得大于1.2m，堆土高度不得超过1.5m。

在施工过程中，一场大雨使开挖的基坑坍塌，幸好无人员伤亡。<1>、判断具体的防坍塌措施是否妥当？如不妥，请改正。

【正确答案】：对措施逐项进行妥当与否的判断。（1）妥当。（4）不妥。正确做法：任何情况下，在基坑顶边弃土时，弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离不得小于1~2m，堆土高度不得超过1.5m。<2>、处理安全隐患应遵循的原则是什么？ 【正确答案】：处理安全隐患应遵循的原则

（1）项目经理部应区别“通病”“顽病”、首次出现、不可抗力等类型，修订和完善安全整改措施。

（2）项目经理部应对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位对安全隐患原因进行分析，制订纠正和预防措施。纠正和预防措施应经检查单位负责人批准后实施。

（3）安全检查人员对检查出的违章指挥和违章作业行为向责任人当场指出，限期纠正。

（4）安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，保存验独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.teniu.cc

www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频

证记录。<3>、简述安全事故处理的程序？

【正确答案】：安全事故处理的程序：报告安全事故、事故处理、事故调查、调查报告。

<4>、针对基坑开挖时的坍塌事故应提出怎样的应急措施？ 【正确答案】：针对基坑开挖时的坍塌事故提出的应急措施：（1）及早发出坍塌和掩埋事故的预兆，及时抢险，避免事故的发生。（2）及早发现坍塌和掩埋事故的凶兆，以人身安全为第一要务，及早撤离现场。（3）要熟悉各种抢险支护和抢险堵漏方法。

3、某市政工程，业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求，并得到了监理工程师批准。进度计划如下图（单位：d）所示。

施工过程中，发生了如下事件：

事件一：由于施工方法不当，打桩1工程施工质量较差，补桩用去20万元，且打桩1作业时间由原来的35d延长到45d。事件二：挖土2作业过程中，施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗滨，增加处理费用2万元，且作业时间由原来的20d增加到25d。

事件三：基础2施工完毕后，施工单位为了抢时间，自检之后，马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时，监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。<1>、计算网络计划总工期，并写出网络计划中的关键工作。

【正确答案】：网络计划总工期：170d。

本网络计划的关键工作：准备工作、打桩

1、挖土

1、基础

1、基础

2、回填土2（①→②→③→④→⑥→⑦→⑧→⑨）。<2>、事件

一、事件二发生后，施工单位可索赔的费用和工期各为多少？说明理由。

【正确答案】：事件一：工期不可索赔；费用不可索赔。原因：施工方法不当独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.teniu.cc

www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频

导致，是施工单位责任。事件二：费用可索赔2万；工期不可赔偿。

原因：事件发生是由于勘察报告不正确，属建设单位责任。挖土2不在关键线路上，作业时间延长时间没有超过总时差，没有影响总工期。

<3>、事件三中，监理工程师要求施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么？

【正确答案】：事件三中，监理工程师要求施工单位挖开回填土进行基础检查的理由：隐蔽工程隐蔽前，施工单位应通知监理单位检查验收，未经监理工程师签字（同意或确认），施工单位不得进行下一道工序施工，监理工程师有权要求施工单位挖开回填土检查。

4、某城市市区主要路段的地下两层结构工程，地下水位在坑底以下2.0m。基坑平面尺寸为145m×20 m，基坑挖深为12m，围护结构为600mm厚地下连续墙，采用三道Φ609mm钢管支撑，竖向间距分别为3.5m、3.5m和3m。基坑周边环境：西侧距地下连续墙2.0m处为一条4车道市政道路；距地下连续墙南侧5.0m处有一座5层民房；周边游三条市政管线，离开地下连续墙外沿距离小于120m。

项目经理部采用2.0m高安全网作为施工围挡，要求专职安全员在基坑施工期间作为安全生产的第一负责人进行安全管理，对施工安全全面负责。安全员要求对电工及架子工进行安全技能培训，考试合格持证方可上岗。基坑施工方案有如下要求：

（1）基坑监测项目主要为围护结构和支撑轴力。

（2）由于第四道支撑距坑底仅2.0m，造成挖机挖土困难，把第三道支撑下移1.0m，取消第四道支撑。

<1>、现场围挡不合要求，请改正。

【正确答案】：现场围挡的高度不应低于2.5m。应采用砌体、金属板材等硬质材料。<2>、项目经理部由专职安全员对施工安全全面负责是否妥当？为什么？

【正确答案】：项目经理部由专职安全员对施工安全全面负责不妥当。理由：应由项目经理对施工安全全面负责。

<3>、安全员要求持证上岗的特殊工种不全，请补充。

【正确答案】：安全员要求持证上岗的特殊工种不全，还需补充：电焊工、爆破工、机械工、起重工、机械司机。

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.teniu.cc

www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频

<4>、根据基坑周边环境，补充监测项目。

【正确答案】：根据基坑周边环境，补充的监测项目：周围建筑物、地下管线变形；地下水位；桩、墙内力；锚杆拉力；立柱变形；土体分层竖向位移；支护结构界面上侧向压力。<5>、指出支撑做法的不妥之处；若按该支撑做法施工可能造成什么后果？

【正确答案】：支撑做法的不妥之处：第三道支撑下移1.0m，取消第四道支撑，若按该支撑做法施工可能造成墙体水平变形和墙体竖向变位的后果。

5、某城市环路立交桥工程，长1.5km，其中跨越主干道部分采用钢管混凝土梁结构，跨径47.6m。鉴于吊装的单节钢梁重量大，又在城市主干道上施工，承建该工程的施工项目部为此制订了专项施工方案，拟采取以下措施：

（1）为保证吊车的安装作业，占用一侧慢行车道，选择在夜深车稀时段自行封路后进行钢梁吊装作业；

（2）为保证钢管混凝土浇筑的质量，钢管内的混凝土采用泵送顶升压注施工，由两拱脚至拱顶对称均衡地连续压注一次完成。

（3）将安全风险较大的临时支架的搭设通过招标程序分包给专业公司，签订分包合同，并按有关规定收取安全风险保证金。

<1>、结合本工程说明施工方案与施工组织设计的关系，施工包括哪些主要内容？

【正确答案】：施工方案是施工组织设计的核心内容，主要包括：施工方法（工艺）的确定、施机具（设备）的选择、施工顺序（流程）的确定等。<2>、项目部拟采取的措施（1）不符合哪些规定？

【正确答案】：不符合《城市道路管理条例》的规定：因特殊情况需要临时占用城市道路，须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，方可按照规定占用。<3>、项目部拟采取的措施（2）中，还有需要注意哪些方面的内容。

【正确答案】：①大跨径拱肋钢管混凝土应根据设计加载程序，宜分环、分段并隔仓由拱脚向拱顶对称均衡压注。压注过程中拱肋变位不得超过设计要求。

②钢管混凝土应具有低泡、大流动性、收缩补偿、延缓初凝和早强的性能。

③钢管混凝土压注前应清洗管内污物，润湿管壁，先泵入适量水泥浆再压注混凝土，直至钢管顶端排气孔排出合格的混凝土停止。压注混凝土完成后应关闭倒流独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.teniu.cc

www.teniu.cc更多资料-独家白金书-经典视频

截止阀。④钢管混凝土的质量检测办法应以超声波检测为主，人工敲击检测为辅。⑤钢管混凝土的泵送顺序应按设计要求进行，宜先钢管后腹箱。

<4>、从项目安全控制的总包和分包责任分工角度来看，项目部拟采取的措施（3）是否全面？若不全面，还应做哪些补充？

【正确答案】：不全面，还应对分包方提出安全要求、并认真监督、检查，承包方负责项目安全控制，分包方服从承包方的管理，分包方对本施工现场的安全工作负责。

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.teniu.cc

第三篇：2009年二级建造师工程法规模拟题

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

背景材料：

赵某于2005年9月通过考试取得了二级建造师资格证书，2006年8月受聘并注册于具有二级资质的蓝天建筑公司，2007年9月因工作变动而变更注册于田原建筑公司。

根据上述背景，按照《注册建造师管理规定》和《注册建造师执业工程规模标准》的规定，作答1-4题。

1．赵某可以建造师名义担任（）。

A.各类中小型建设项目施工的项目经理

B.本专业大中型建设项目施工的项目经理

C.各类民用建设项目施工的项目经理

D.蓝天建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理

2．变更注册后，赵某的注册证书和执业印章的有效期截止到（）。

A.2008年9月 B.2009年8月 C.2009年9月 D.2010年9月

3．赵某在变更注册有效期满时办理了延续注册，则他的注册有效期可延续到（）。

A.2011年9月 B.2012年8月 C.2012年9月 D.2013年9月

4．赵某调离原受聘单位后，因原来负责的项目工作需要，仍继续担任该项目施工的项目经理，则他的注册证书将（）。

A.被吊销 B.被撤销 C.需增项 D.失效

背景材料：

某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。领取施工许可证后因故不能按规定期限正常开工，故向发证机关申请延期。开工后又因故于2006年10月15日中止施工，2007年10月20日恢复施工。

根据上述背景，按照建筑法施工许可制度的规定，作答5-9题。

5．该工程正常开工的最迟允许日期应为2006年（）。

A.4月19日 B.6月19日 C.6月20日 D.9月20日

6．该建设单位通过申请延期，所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2006年（）为止。

A.7月19日 B.8月19日 C.9月19日 D.12月19日

7．建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有（）。

A.1次 B.2次 C.3 次 D.4次

8．因故中止施工，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年（）。

A.10月15日 B.10月22日 C.11月14日 D.12月14日

9．该工程恢复施工前，该建设单位应当（）。

A.报发证机关核验施工许可证 B.重新申领施工许可证 C.向发证机关报告 D.请发证机关检查施工场地 背景材料： 甲、乙两家建筑公司联合投标某一工程。这两家公司均具备承担该项目的能力和相应的资格条件，双方签订了共同投标协议，参加了资格预审并获通过。

根据上述背景，作答10-12题。

10．甲公司由于自身原因没有履行共同投标协议中应承担的义务，其违约责任的承担方式是（）。

A.甲公司向乙公司承担违约责任 B.甲乙两家公司共同承担违约责任

C.乙公司承担一部分连带责任 D.甲公司与乙公司协商承担违约责任

11．甲公司没能按合同约定的工期完工，造成了一定的经济损失，招标人对联合体成员乙公司提出承担一定比例的债务，乙公司正确的做法是（）。

A.拒绝支付，申明该债务应该由甲公司支付的理由 B.拒绝支付，不需提出任何理由

C.没有拒绝，承担后向甲公司追偿不应当承担的债务

D.没有拒绝，替甲公司承担了本该由甲公司承担的债务

12．在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是（）。

A.变化后的联合体削弱了竞争 B.丙公司事先未经过资格预审

C.新联合体组成的时间过晚 D.新联合体的资质低于规定的最低标准

背景材料：

陈某为某建筑工程软件开发公司（甲公司）技术部经理，与甲公司签订了4年的劳动合同，合同中约定陈某保守甲公司的所有信息，合同到期后，如果离开甲公司，一定期限内不得到与甲公司有竞争业务关系的其他建筑工程软件开发公司任职，但没有约定甲公司对陈某遵守该条款应给予一定的经济补偿的规定。合同终止后，陈某没有与公司续约，而应聘到本市另一家公司乙公司。甲公司得知后，以乙公司与本公司有竞争业务关系为由，要求陈某离开乙公司，遭到陈某拒绝。于是甲公司诉请劳动仲裁。

根据上述背景，作答13-14题。

13． 依据《劳动合同法》，甲公司应与陈某在合同中约定的竞业限制的期限不得超过()。

A.6个月 B.1年 C.2年 D.3年

14.结合上述材料，依据《劳动合同法》，下列选项正确的是()。

A.甲公司可以与陈某劳动合同中约定保守甲公司的所有信息的事项。

B.该条约定是没有法律效力的，因为没有约定甲公司对陈某遵守该条款应给予一定的经济补偿的内容

C.陈某应当向甲公司支付违约金 D.陈某应当离开乙公司

背景材料：

某公司2006年12月31日应缴纳税款8万元，由于经营上的原因，几笔大额应收款始终未到账，故经税务机关批准，认为该公司可以延期缴纳税款。但是延期纳税的期限届满时，公司的财务状况并未好转，不但欠缴税额越来越大，而且正常运转也出现困难，为此，经公司董事会研究决定，准备卖掉几台闲置的大型施工机械渡过难关。

根据上述背景，作答15-17题。

15．根据《税收征收管理法》规定，该公司延期缴纳税款的期限，最长不得超过（）。

A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.12个月

16．针对该公司延期后仍未能按时缴纳税款的情形，税务机关可责令该公司（）。

A.限期补交税款8万元

B.除限期补交税款8万元外，还征收万分之五的滞纳金

C.除限期补交税款8万元外，还从滞纳税款之日起，征收万分之五的滞纳金

D.除限期补交税款8万元外，还从滞纳税款之日起，按日加收万分之五的滞纳金 背景材料：

甲市某房地产公司在乙市投资10万m2“皇家公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。

根据上述背景，按照《合同法》的规定，作答22-25题。

22．该施工合同的订立应采用（）。

A.口头形式 B.书面形式 C.其他形式 D.行为推定形式

23．该施工合同的标的应为（）。

A.有形财产 B.无形财产 C.行为 D.工作成果 24．该施工合同的主要履行地点在（）。

A.甲市 B.丙市 C.乙市 D.丁市

25.甲施工企业与乙设备租赁站订立了一年的设备书面租赁合同，合同到期后，甲继续使用并向乙缴纳租金，乙接受，则该合同（）。

A.有效 B.无效 C.担保后有效 D.部分无效

背景材料：

某开发公司与李某于2007年11月10日签订了一份商品房买卖合同，当时开发公司给李某出示了商品房手续的复印件，但李某于2007年11月15日经过了解，发现开发公司商品房开发手续不全，没有《商品房预售许可证》，当时提供的复印件是假的。

根据上述背景，作答26-29题。

26．该合同属于（）。

A.可撤销合同 B.有效合同 C.无效合同 D.效力待定合同

27．李某要想确认该合同没有法律效力，应当向（）申请。

A.房地产主管部门 B.法院或仲裁机构 C.开发公司 D.消费者协会

28．合同于2007年11月28日被确认无效后，合同没有效力的时间是从（）开始。

A.2007年11月10日 B.2007年11月15日 C.2007年11月20日 D.2007年11月28日

29．本合同虽然被确认为没有效力，但是合同中（）的条款是具有效力的。

A.违约责任 B.数量和质量 C.付款方式 D.解决争议 背景材料：

某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。

根据上述背景，作答30-32题。

30．该合同解除后，下列行为中不正确的是（）。

A.发包方可以不承担违约责任

B.承包方应该终止履行合同

C.发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失

D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用

31．在结算中，发包方发现承包方完成的混凝土工程蜂窝麻面现象严重，发包方可以（）。

A.不支付工程价款

B.全部支付工程价款

C.以施工质量不合格为由，拒绝赔偿乙方损失

D.要求承包方返工并经验收合格后支付全部工程价款

32．在结算中，承包方提出应考虑支付利息赔偿发包方拖延支付的损失，则利息计算应该考虑（）。

A.各月应付款项分别按其拖欠时间以央行公布的同期同类存款利率计算利息

B.应付款项按6个月的时间以央行公布的同期同类存款利率计算利息

C.各月应付款项分别按其拖欠时间以央行公布的同期同类贷款利率计算利息

D.应付款项按6个月的时间以央行公布的同期同类贷款利率计算利息

背景材料：

某建材供应商与某货运公司签订了钢材运输合同，该合同履行中先后发生了多次变更。在钢材运输过程中，建材供应商因销售合同变更要求货运公司变更交货地点，并承担货运公司增加的运输费用。

根据上述背景，按照《合同法》的规定，作答33-35题。

33．该合同的变更不包括（）。A.主体变更 B.客体变更 C.权利、义务变更 D.内容变更

34．建材供应商因销售合同变更而对货运公司的合同变更被称为（）。

A.约定变更 B.法定变更 C.协商变更 D.判决变更

35．该合同变更的效力应当表述为（）。

A.变更的效力仅及于变更的部分 B.未变更部分效力不确定 C.已履行部分应恢复原状 D.当事人丧失赔损请求权

背景材料：

王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷，价格为2000元人民币，按规定交了定金，并约定违约金为250元，三天后取货并同时付款。在合同生效后，约定取货的前一天，建材商店通知王军，不能出售给王军这批建筑陶瓷了。

根据上述背景，作答36-40题。

36．该定金可能为（）。

A.200元 B.500元 C.1000元 D.2000元

37．在建材商店违约的前提下，王军最有利的选择应该为（）。

A.违约金条款 B.定金条款 C.同时选择违约金条款和定金条款 D.无法确定

38．此定金合同生效日期为（）。

A.约定之日 B.签订定金合同之日 C.签订购买建筑陶瓷合同之日 D.定金交付之日

39．关于建材商店违约，下列说法正确的是（）。

A.商店要承担缔约过失责任 B.商店属于先期违约 C.商店不承担责任 D.商店要等到约定取货的日子才承担违约责任

40．建材商店违约致使王军无法按时施工，则该商店应该返还王军定金（）元。

A.200 B.300 C.400 D.500 背景材料：

甲建筑工程公司与乙房地产开发公司就写字楼建设项目签订了建设工程承包合同，与此同时，乙房地产开发公司要求甲建筑工程公司提交由银行出具的工程保函。银行根据与甲建筑工程公司订立的保证合同，为其提供了工程保函。

根据上述背景，作答41-42题。

41．银行为甲建筑工程公司提供的工程保函属于（）。

A.主合同 B.从合同 C.无偿合同 D.计划合同

42．银行与甲建筑工程公司订立保证合同时，应采取的正确方式是（）。

A.书面形式 B.口头形式 C.其他形式 D.没有明确规定

背景材料：

某发包人负责采购材料，欠甲材料供应商100万元，在工程实施过程中，为了筹措资金又将工程抵押给银行，工程于2008年12月1日竣工后，承包商经多次催促，发包人始终无法支付结算价款。

根据上述背景，作答43-45题。

43．承包商行使优先受偿权时，可以申请拍卖。接受拍卖申请的单位应是（）。

A.拍卖公司 B.银行 C.法院 D.仲裁机构

44．在拍卖完成后，最先受偿的应是（）。

A.甲材料供应商 B.银行 C.承包商 D.先到先得，没有先后顺序

45．承包商行使优先受偿权的时间最迟应该在（）。

A.2008年12月1日 B.2009年5月1日 C.2009年12月1日 D.2010年12月1日

背景材料：

北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工任务，2006年8月30日竣工。但是，建设单位却没有按照合同约定及时支付工程款，2006年11月10日，北方建筑公司将建设单位告上法庭，要求建设单位支付工程款合计200万元。庭审中，北方建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性；建设单位则指出北方建筑公司所承建的工程质量不合格，要求鉴定，同时指出北方建筑公司在施工过程中使用了劣质材料，请求人民法院对该材料证据保全。

根据上述背景，作答46-50题。

46．北方建筑公司应当选择（）起诉。

A.基层人民法院 B.中级人民法院 C.高级人民法院 D.最高人民法院

47．庭审中，北方建筑公司出示的施工承包合同属于（）。

A.书证 B.物证 C.证人证言 D.鉴定结论

48．建设单位要求对工程质量进行鉴定的申请应当在（）之前提出。

A.提交答辩状 B.举证期限届满 C.开庭 D.判决

49．建设单位对材料证据保全的请求应当在（）之前提出。

A.提交答辩状

B.举证期限届满

C.举证期限届满之前7天

D.判决前

50．该案应当在（）之前审结。

A.2006年12月10日 B.2006年12月31日 C.2007年5月10日 D.2007年11月10日 背景材料：

北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工项目，由于拖欠农民工工资，被30位农民工告上了法庭。法院一审判决，要求北方建筑公司向农民工支付工资合计5万元，支付日期截止于2006年8月5日。北方建筑公司对于判决不服，上诉至二审法院。二审法院维持了一审的判决。但是，到了支付日期截止日期，北方建筑公司仍没有支付。

根据上述背景，作答51-55题。

51．此案应到（）所在地法院起诉。

A.原告 B.被告 C.原告或被告 D.项目

52．如果原告发现（）与北方建筑公司有利害关系，不可以申请回避。

A.审判人员 B.书记员 C.翻译人员 D.原告的辩护律师

53．该案件（）。

A.符合先予执行的条件，人民法院可以依职权适用

B.不符合先予执行的条件

C.符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后，开庭审理前采取先予执行 D.符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后，终审判决前采取先予执行

54．北方建筑公司不服判决，其上诉期限为（）天。

A.7 B.10 C.15 D.30

55．北方建筑公司在判决规定的支付日期截止日期没有支付，则农民工可以在（）之前申请强制执行。

A.2006年9月5日 B.2007年2月5日 C.2007年8月5日 D.2008年8月5日

背景材料：北方建筑公司是甲省的施工企业，2006年8月，由于所修建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。北方建筑公司对此处罚不服。

根据上述背景，作答56-60题。

56．北方建筑公司可以采取的维权途径有（）。

A.只能申请行政复议

B.只能进行行政诉讼 C.可以自由选择行政复议或者行政诉讼

D.只能提起民事诉讼

57．北方建筑公司申请行政复议应当自知道该处罚之日起（）提出。

A.60天内 B.6个月内 C.1年内 D.2年内

58．北方建筑公司申请行政复议只能向（）。

A.甲省建设厅 B.甲省会城市建委 C.国务院 D.甲省政府或者是建设部

59．如果北方建筑公司不服行政复议决定，则（）。

A.不可以提起诉讼

B.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起3天内提起

C.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起15天内提起

D.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起30天内提起

60．若北方建筑公司对一审判决也不服，则（）。

A.不可以上诉

B.应当在判决书送达之日起10日内上诉

C.应当在判决书送达之日起15日内上诉

D.甲省建设厅也可以根据一审判决和行政复议申请人民法院强制执行

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

背景材料：

王某于2006年11月通过考试取得中华人民共和国建造师资格证书，2007年6月1日受聘并注册于具有二级施工企业资质的宏业建筑公司，并取得注册证书。

根据上述背景，按照《注册建造师管理规定》，作答1-5题。

1．王某以建造师名义执业的范围包括（）。

A.担任宏业建筑公司承建的建设工程施工的项目经理

B.从事宏业建筑公司其他施工活动的管理工作

C.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

D.宏业建筑公司所在地方政府根据实际需要规定的其他业务

E.担任各类中类型建设工程施工的项目经理

2．王某在与宏业建筑公司签完聘用合同时，提出自己以建造师名义执业应享有下列权利，其中正确的有（）。

A.可对本人执业活动进行解释和辩护

B.亲自保管和使用本人注册证书、执业印章

C.在宏业建筑公司业务范围外从事相关专业的执业活动

D.对侵犯本人权利的行为进行申述

E.介入与自己有利害关系的商务

3．宏业建筑公司要求王某以建造师名义执业时，应尽到以下义务，其中正确的有（）。

A.遵守法律、法规和有关规定，恪守职业道德

B.执行技术标准、规范和规程

C.在公司需要时担任两个以上建设工程项目施工的负责人

D.保守在执业中知悉的国家机密及他人的商业秘密

E.允许他人以自己的名义从事执业活动

4．下列情形中，能导致王某注册证书和执业印章失效的情形有（）。

A.与聘用单位解除了合同关系

B.2008年6月方某本人年满60岁 C.所承建的工程项目的建设单位破产

D.2009年5月31日尚未办理延续注册

E.宏业建筑公司被吊销营业执照

5.下面是一些关于王某从业资格的表述，其中正确的有（）。

A.王某必须在3年内不改变执业范围

B.王某申请延续注册时应提交原注册证书

C.2007年11月王某变更到另一家施工企业，则变更后的注册有效期到2010年11月止

D.王某的初始注册有效期至2010年5月31日

E.因增加执业专业，王某申请专业增项注册

背景材料：

甲建设单位新建办公大楼，该工程采用招标发包，有多家符合相应资质条件的承包企业供建设单位选择。

根据上述背景，按照《建筑法》的规定，作答6-9题。

6．可供建设单位依法采用的发包方案有（）。

A.将工程发包给一家企业

B.将工程的设计、施工发包给一家企业，工程的采购由自己完成

C.将工程的采购、施工发包给一家企业，工程的设计发包给另一家企业

D.将工程设计发包给一家企业，采购、施工和监理一并发包给另一家企业

E.将工程的设计、采购发包给一家企业，工程的施工发包给另一家企业

7．若建设单位将建筑工程肢解发包，应当承担的法律责任包括（）。

A.有违法所得的，予以没收 B.责令改正 C.吊销资质证书

D.处以罚款 E.责令停业整顿

8．乙施工单位以总包方式中标，中标后该单位欲分包工程，依据法律法规不能实施的行为有（）。

A.经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位

B.将其承包的全部建筑工程肢解以后分别发包给他人

C.将其中的主体结构工程分包给丙公司

D.按建设单位指定将其中的部分工程转包给具有相应资质的丙公司

E.默认丙公司将其承包工程中的部分工程再分包给丁公司

9.下列选项中，导致乙建筑施工企业与他人签订的建设工程施工合同无效的行为有（）。

A.将其承包的建设工程全部转给其他符合资质条件的施工企业完成

B.将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包

C.将其总承包的工程中的专业工程发包给其他具有相应资质的承包单位完成D.借用有资质的建筑施工企业名义

E.将其所承包的工程中的劳务作业发包给其他承包单位完成 背景材料：

甲建筑公司有140名员工，目前经营发生严重困难，需要裁减人员。公司员工存在以下情况：大学毕业生小张刚来公司工作4个月，因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件，主动提出解除劳动合同；公司副总刘某与公司的劳动合同期满，因刘某工作能力很强，公司提出提高工资待遇，想留下刘某与公司共渡难关，但刘某不同意续订合同；陈某不能胜任工作，调整工作岗位后也不能胜任工作；员工李某与公司订立了无固定期限合同；员工朱某与公司签定了3年期限劳动合同，并且其家庭无其他就业人员，还有需要扶养的未成年人的；赵某在公司连续工作了13年，还有3年就到了法定退休年龄；钱某因工负伤，并丧失了部分劳动能力；女职工孙某刚来工作两年，并且正在孕期；员工周某与公司订立的是完成今年一个在建项目为期限的劳动动合同；吴某与公司签订的合同期限是3年。

根据上述背景，作答10-13题。

10.依据《劳动合同法》，甲建筑公司裁减()人时，应将裁减人员方案向劳动行政部门报告。

A.10 B.15 C.20 D.25 E.30 11.依据《劳动合同法》，甲建筑公司裁减人员时，应优先留用的员工包括()。

A.小张 B.刘某 C.陈某 D.李某 E.朱某

12.在下列员工中，依据《劳动合同法》，甲建筑公司不得与其解除劳动合同的有()。

A.李某 B.朱某 C.赵某 D.钱某 E.孙某

13.依据《劳动合同法》，与下列人员解除劳动合同后，甲建筑公司应当向其支付经济补偿的员工有()。

A.小张 B.刘某 C.陈某 D.周某 E.吴某

背景材料：

某承包商在与某设备公司的设备租赁合同中，承包商拖欠租赁费8万元，而该公司拖欠该承包商的工程款5万元与租赁费8万元同时到期，现该公司将8万元债权全部转让给某大学。

根据上述背景，按照《合同法》的规定，作答14-16题。

14．该设备租赁合同中，债权人不得转让给第三人的法定情形有（）。

A.根据合同性质不得转让 B.根据合同内容不得转让 C.按照当事人约定不得转让

D.依照法律规定不得转让 E.合同有瑕疵不得转让

15．下列关于该设备公司通知义务的说法，正确的有（）。

A.该公司在权利转让时，可以通知该承包商 B.该公司在权利转让时，应当通知该承包商

C.未经通知，该转让对承包商不发生效力 D.未经通知，该转让对承包商也发生效力 E.该公司转让权利的通知不得撤销，但经该大学同意的除外

16．下列转让效力的表述中，正确的有（）。

A.该8万元的延期利息属于该大学

B.承包商应当向该公司行使抗辩权 C.承包商应当向该大学行使抗辩权

D.承包商应当向该公司行使抵销权 E.承包商应当向该大学行使抵销权

背景材料：

张某向李某发出要约，李某如期收到。

根据上述背景，按照《合同法》的规定，作答17-18题。

17．下列选项中，会使要约失效的情形包括（）。

A.李某打电话给张某拒绝该要约

B.李某发出承诺前张某通知李某撤销该要约 C.张某依法撤回要约

D.承诺期限届满，李某未作承诺 E.李某对要约的内容作出实质性变更

18.当李某承诺时对要约的内容作了非实质性变更，则下列表述中正确的是（）。

A.如果张某及时反对，则该承诺无效

B.如果张某及时反对，则该承诺有效 C.如果张某及时反对，则该承诺为新要约

D.如果张某未及时反对，则该承诺有效 E.如果张某未及时反对，则该承诺无效

背景材料：

甲是乙公司职员，因为揭发公司经理的经济问题，而被公司解雇。经劳动仲裁后，甲不服起诉。根据上述背景，作答19-20题。

19．乙公司作为被告收到了人民法院送达的应诉通知书，并附有举证通知书。关于举证时限，说法错误的有（）。

A.举证时限必须由人民法院指定

B.乙公司可以在举证期限届满前提出反诉 C.乙公司在举证时限内未提交证据材料即败诉

D.乙公司不得提延长举证期限的要求

E.公乙司逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证

20.下列关于举证的说法中正确的有（）。A.甲对乙公司作出的解雇决定应负举证责任

B.乙公司对作出的解雇甲的决定应负举证责任

C.甲对解雇的原因负举证责任

D.乙公司对解雇的原因负举证责任

E.甲、乙共同对解雇的原因负举证责任

一、单项选择题 D；2 B；3 B；4 A；5 B； 6 D；7 B；8 C；9 A；10 A；11 C；12 B；13 C；14 B；15 A；16 D；17 D；18 B；19 D；20 A；21 C；22B；23 D；24C；25 A；26 C；27 B；28 A；29 D；30 A； 31 D；32 C；33 A；34 B；35 A；36 A；37 A；38 D；39 B；40 C；41 B；42 A；43 C；44 C；45 B；46 A；47 A；48 B；49 C；50 C；51 B；52 D；53 D；54 C；55 D；56 C；57 A；58 D；59 C；60 C

二、多项选择题 A、B、C；2 A、B、D；3 A、B、D；4 A、E；5 C、E；6 B、D、E；7B、D；8 B、C、D、E；9 A、B、D；10 B、C、D、E；11 D、E；12 C、D、E；13 A、C、D、E；14 A、C、D；15 B、C、E；16 A、C、E；17 A、B、D、E；18 A、C、D；19 A、C、D；20 B、D

第四篇：2014年二级建造师《工程法规》模拟题

2014年二级建造师《工程法规》模拟题及答案(1)

一、单项选择题（40*1.5=60）共40题，每题1.5分.每题的备选项中，只有1个最符合题意。

1.《工程建设标准强制性条文》是()的配套文件。

A.建设工程安全生产管理条例B.建筑法C.施工及验收标准D.建设工程质量管理条例

2.根据《建设工程质量管理条例》规定，下列要求不属于建设单位质量责任与义务的是()。

A.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标

B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位要有设计方案

C.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或工程监理企业监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

D.建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用

3.建设单位应当在工程竣工验收合格后的()内到县级以上人民政府建设主管部门或其他有关部门备案。

A.14天B.15天C.28小时D.一个月

4.施工人员对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.监督机构B.工程监理企业或建设单位C.工程监理企业或上级主管部门D.施工管理人员

5.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限应当由()。

A.法律直接规定B.发包人与承包人自主决定C.法律规定和发承包人双方约定 D.发包人规定

6.根据《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，下列关于建设工程最低保修期限正确的表述是()。

A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程为70年

B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年

C.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为5年

D.基础设施工程为100年，房屋建筑的地基基础和主体结构工程为70年

7.建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具()。

A.质量保证书B.咨询评估书C.使用说明书D.质量保修书

8.关于工程监理企业的质量责任和义务不正确的是()。

A.在资质等级许可的范围内承揽工程监理任务，可以像施工单位一样，将部分工程分包出去

B.不得与施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系

C.代表建设单位对施工质量实施监理D.对施工质量承担监理责任

9.在我国，对工程质量统一监督管理的部门是()。

A.国务院建设行政主管部门B.县级以上人民政府建设行政主管部门

C.国家发展与改革委员会D.工程质量监督机构

10.下列关于建设工程监理企业应负的法律责任的叙述中，()是错误的。

A.建设工程监理企业不得转让工程监理业务

D.承包商为谋取非法利益，给业主造成损失的，监理企业无需承担连带赔偿责任

C.建设工程监理企业应当在其资质等级许可范围内，承担工程监理业务

D.建设工程监理企业不按照委托监理合同的约定履行监理义务，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任

11.劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过()个月。

A.3B.6C.9D.1

212.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前()天以书面形式通知劳动者本人。

A.10B.15C.20D.30

13.劳动者可以解除劳动合同，但是应当提前()日，以书面形式通知用人单位。

A.7B.10C.20D.30

14.劳动者发生()情形时，用人单位无权解除劳动合同。

A.在试用期间内被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.严重失职，对用人单位利益造成重大损害的 D.因酒后驾车被行政拘留的15.采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同是()。

A.可以解除的劳动合同B.即行终止的劳动合同C.无效劳动合同 D.需要协议解除的劳动合同

16.用人单位不得解除劳动合同的条件之一是()。

A.职工被依法追究刑事责任的B.职工在试用期被证明不符合录用条件的C.职工严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的D.职工患病或者负伤，在规定的医疗期内的17.用人单位濒临破产进行法定整顿期间，或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，应当提前()日向工会或者全体职工说明情况等。

A.7B.10C.15 D.30

18.小刚未满十七岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是()。

A.小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同B.因为是临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

19.安全生产的监督管理方式不包括()。

A.现场检查监督D.工会民主监督C.公众举报监督D.社会舆论监督

20.建筑施工单位生产经营规模较小的.可以不建立应急救援组织.但应当指定()的应急救援人员。

A.专职B.兼职C.专职和兼职相结合D.消防单位

21.()属于合同形式的正确表述。

A.书面形式和口头形式B.电传C.电报D.电邮

22.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的()分开设置，并保持安全距离。

A.办公区与生活区B.备料区与作业区C.办公、生活区与备料区 D.办公、生活区与作业区

23.要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示是()

A.新要约B.要约撤回C.要约撤销D.承诺

24.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.1次B.2次C.3次D.4次

25.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，按照我国(合同法》规定，要约和承诺的生效是指

()。

A.要约到达受要约人，承诺通知发出B.要约通知发出，承诺通知发出

C.要约通知发出，承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人，承诺通知到达要约人

26.在施工招标文件规定的投标截止日前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该()。

A.要约可以撤回B.承诺不能撤回C.要约是法律行为D.承诺是法律行为

27.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，()，方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格，取得安全标志 B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C.专业检验机构检验合格，申请安全使用证 D.建立专门安全管理制度，定期检测评估

28.当事人的()即是要约邀请。

A.招标公告B.投标书C.投标担保书D.中标函

29.承诺对要约内容的非实质性变更指的是()。

A，受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B.承诺中增加的建议性条款

C.承诺中要求增加价敦D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张

30.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()执行。

A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格 B.无论上涨还是下降均按原合同价

C.无论上涨还是下降均按新价格 D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格

31.()从订立时起就没有法律约束力。

A.因重大误解而订立的合同B.在订立合同时显失公平的合同

C.损害社会公共利益的合同D.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

32.按照我国<合同法)规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害自己利益的合同，则该当事人可以()。

A.请求人民法院变更该合同B.拒绝履行合同，宣布无效

C.请求行政主管部门撤销该合同D.请求行政主管部门变更该合同

33.一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲、乙双方都有过错，但甲方是主要过错方(75%过错)，损失承担应为()

A.各自承担自己的损失B.甲方赔偿乙方1万元的损失

C.甲方赔偿乙方0.5万元的损失D.甲方赔偿乙方2万元的损失

34.合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从()之日开始。

A.合同订立 B.合同开始履行 C.一方向仲裁机构申请撤销合同 D.仲裁机构裁定为可撤销合同

35.甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。

A.4月1日B.5月1日C.5月20日D.6月30日

36.甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙公司。依据我国《合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于()合同。

A.无效B.可撤销C.效力待定D.可变更

37.订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地

38.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()执行。

A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格B.无论上涨还是下降均按原合同价

C.无论上涨还是下降均按新价格D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格

39.合同变更的定义()。

A.指当事人对已发生法律效力，且已履行或者完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议

B.指当事人对已发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议

C.指当事人对还未发生法律效力，且尚未履行或尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议

D.指当事人对还未发生法律效力，但已经履行或完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议

40.施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更合同要求。在双方就变更内容协商期间，合同应()履行。

A.中止B.终止C.继续D.对要求变更的部分中止

二、多项选择题（20*2=40分）

共20题，每题2分。每题的被选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分。

1、建设工程安全生产管理条例是依据()规定制定的。

A.中华人民共和国建筑法B.中华人民共和国安全法C.中华人民共和国安全生产法

D.中华人民共和国合同法E.中华人民共和国经济法

2、建设工程安全生产管理基本制度包括()。

A.安全生产教育培训制度 B.安全生产检查制度 C.群防群治制度

D.安全生产执行制度 E.安全责任追究制度

3.下列关于劳动安全卫生，正确的是()。

A.新建、改露、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

B.用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品

C.用人单位必须对从事有职业危害作业的劳动者应当随时进行健康检查

D.从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格

E.劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程

4.根据《劳动法》规定，用人单位应当支付劳动者经济补偿金的情况有()。

A.劳动合同因合同当事人双方协商一致而由用人单位解除

B.劳动合同因合同当事人双方约定的终止条件出现而终止

C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作，由用人单位解除劳动合同的E.用人单位濒临破产进行法定整顿期间确需裁减人员的5.《合同法》规定，合同内容一般包括()等条款。

A.标的 B.数量、质量C.价款或者报酬D.签订地点E.解决争议的方法

6.甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当()到达乙公司。

A.在要约到达乙公司之前B.与要约同时C.在乙公司发出承诺前

D.在乙公司发出承诺的同时E.在乙公司发出承诺后.建设单位安全生产管理的主要责任和义务包括()。

A.向施工单位提供有关资料B.审查施工组织设计中的安全技术措施

C.不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求D.在施工现场设置明显的安全警示标志E.将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位

8.安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全实施，必须与主体工程()。

A.同时设计B.同时施工C.同时竣工D.同时准备E.同时投入生产和使用

9.《合同法)规定，要约邀请包括()等。

A.拍卖公告B.招标公告C.递交投标文件D.招股说明书E.寄送价目表

10.建设生产经营单位的安全生产投入包括()。

A.对必备的安全生产条件的资金投入 B.设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的投入

C.安全检查费用 D.劳动防护用品和安全生产培训的费用 E.为从业人员缴纳的保险费

11.关于地域管辖的说法中，正确的有()。

A.地域管辖是在人民法院组织系统内部，从横向确认人民法院的管辖范围，是在级别管辖的基础上确认的B.地域管辖的一般原则是“被告就原告”

C.专属管辖具有排他性 D.法律规定，基层法院管辖第一审民事案件

E.因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖

12.合同双方当事人可以约定选择下列()人民法院作为合同纠纷的管辖法院。

A.被告住所地 B.合同履行地 C.合同签订地 D.原告住所地 E.被告当前所在地

13..人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有()。

A.一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判

B.一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决

C.一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审

D.判决适用法律错误的，依法改判 E.当事人对第二审案件的判决，不可以上诉

14..当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定的，当提出证据证明存在()情形时，人民法院应该予以准许。

A.鉴定结论有缺陷B.鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格

C.鉴定程序严重违法D.鉴定结论明显依据不足

E.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形

15.当事人在诉讼中提交的证据，在下列表述中，正确的有()。

A.书证应当提交原件B.书证原件遗失不可以提交副本C.物证应当提交原物

D.物证原物遗失不可以用复制品代替E.提交外文书证，不必附有中文译本

16.《合同法》规定，()为无效合同。

A.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同B.在订立合同时显失公平的合同

C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同 D.违反法律.行政法规的强制性规定的合同

E.因重大误解而订立的合同

17..根据《合同法》的规定，合同效力表述正确的有()o

A.不得约定解除合同的条件B.可以约定合同生效的条件

C.附生效条件的合同，自条件成就时合同生效D.附解除条件的合同，自条件成就时失效

E.附生效期限的合同，自期限届至时生效

18.根据《合同法》的规定，合同变更表述正确的有()。

A.变更必须采用书面形式 B.当事人可以将合同转让给他人

C.当事人经过协商可以改变某些条款的约定

D.必须以明确的新条款内容更换相应条款内容

E.变更的条款对当事人双方有约束力

19.出现()等情形，当事人可以解除合同。

A.不可抗力

B.在履行期限届满之后.当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务

C.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行

D.当事人一方延迟履行债务或有其他违法行为，致使不能实现合同目的E.法律规定的其他情形

20.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担()违约责任。

A.继续履行B.采取补救措施C.行政拘留D.赔偿损失E.恢复原状

第五篇：2018一级建造师《工程法规》模拟测试题

除了课堂上的学习外,平时的积累与练习也是学生提高成绩的重要途径,以下是小编为大家搜索整理的一级建造师考试训练题，希望能给大家带来帮助!更多精彩内容请及时关注我们应届毕业生考试网!

单选题

1、下列法律中，属于经济法的是()。

A.《标准化法》

B.《招标投标法》

C.《物权法》

D.《合同法》

参考答案：A2、《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是()。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章

参考答案：C3、当地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，下列说法正确的是()。

A.不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

B.不能确定如何适用时，由国务院提出意见

C.国务院认为适用地方性法规的，应提请全国人民代表大会常务委员会裁决

D.国务院认为适用部门规章的，应决定在该部门适用地方性法规的规定

参考答案：B

共有15049人答过，平均正确率57.75%

4、法人在建设工程中的地位，主要表现在()。

A.所扮演的分包角色上

B.工程总承包合同约定的权利、义务中

C.具有民事权利能力和民事行为能力

D.工程建设参与方分工协作的关系中

参考答案：C5、下列行为中，不得代理的行为是()

A.工程承包

B.材料设备采购

C.诉讼

D.招标

参考答案：A6、乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。

A.效力待定

B.无效

C.有效

D.经过乙催告甲后生效

参考答案：C7、某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同()。

A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同

C.自当事人双方签字盖章后即生效

D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效

参考答案：C8、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》的规定，下列主体可以作为保证人的是()。

A.某项目经理

B.某项目工程部

C.某公立小学

D.某国家机关

参考答案：A9、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是()。

A.其间构成了不当得利之债

B.其间构成了无因管理之债

C.其间构成了侵权之债

D.其间没有形成债的关系

参考答案：C10、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的船舶

C.交通运输工具

D.半成品

参考答案：A11、建设工程一切险的保险终止日应为()之日。

A.工程竣工验收

B.工程验收合格

C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

D.合同双方约定的终止日

参考答案：C12、根据《民法通则》的规定，属于承担民事责任方式的是()。

A.返还财产

B.责令停产停业

C.暂扣或者吊销执照

D.没收违法所得，没收非法财物

参考答案：A13、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是()。

A.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失

B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤

C.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死

D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤

参考答案：C14、根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，()在开工前依法可以不办理施工许可证。

A.投资45万元的厂房

B.造价为60万元的管道安装工程

C.建筑面积为250平方米的装修工程

D.建筑面积为350平方米的修缮工程

参考答案：C15、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，但延期以两次为限，每次不超过()个月。

A.3B.4C.5D.6

参考答案：A16、建筑业企业资质证书有效期为()年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满3个月前，申请办理资质延续手续。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

参考答案：D17、建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是，()。

A.因工伤被鉴定为限制民事行为能力人

B.其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼

C.其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育

D.执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年

参考答案：B18、下列情形中，属于注册建造师担任项目经理期间可以进行更换的是()。

A.项目经理部调往别的施工项目任职

B.发包方同意更换项目负责人

C.发包方与建造师受聘企业变更了承包合同

D.项目经理无法适应工程所在地的气候条件

参考答案：B19、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。

A.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

D.分包单位只对总承包单位负责

参考答案：C20、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是()

A.涉及国家安全，国家秘密的项目

B.使用各级财政预算资金的项目

C.使用国有企业事业单位自有资金的项目

D.抢险救灾的项目