第一篇：2015二级建造师法规模拟试卷一答案资料

2015二级建造师法规模拟试卷一

一、单项选择题（共60题，毎题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。A.20% B.30% C.40% D.50%

2.某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。

A.2014年11月7日 B.2014年11月14日 C.2014年11月21日 D.2014年11月28日

3.根据《物权法》，建设用地使用权自()之日起设立。A.国家划拨

B.支付土地使用权出让金 C.使用权登记

D.取得建设用地使用权证书

4.下列关于注册机关监管职权的表述中，正确的是()。

A.注册建造师王某执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书 B.注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书 C.注册机关履行监管职能时，要求注册建造师公布个人信息

D.注册机关要求被检查人员所在的聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档

5.施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除()以外均是法律禁止的。A.将承包的工程全部转让给他人完成的

B.将有关专业工程发包给了业主认可的分包人的

C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的 D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

6.张某在甲施工单位连续工作满8年；李某与乙监理公司已经连续订立两次固定期限劳动合同；王某来丙公司工作2年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了12年，但期间曾离开过丁公司。则应签订无固定期限合同的是()。A.张某 B.李某 C.王某 D.赵某

7.《建筑法》及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的()例外。

A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位 B.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业 C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业 D.分包工程的承包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人

8.下列行为中，属于委托代理的是()。A.转包工程 B.肢解分包

C.请律师代为诉讼

D.分包商完成主体结构施工

9.根据《民法通则》，施工企业的项目经理属于施工企业()。A.授权的项目管理者 B.法定代理人 C.指定代理人 D.全权代理人

10.施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。A.砖厂乙 B.砖厂丙

C.砖厂乙或砖厂丙均可 D.砖厂乙或砖厂丙均不可

11.在不违反民事诉讼对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面合同中协议选择的人民法院不包括()。A.合同履行地

B.合同纠纷发生地 C.合同签订地 D.标的物所在地

12.下列关于劳动合同效力的表述中，正确的是()。

A.用人单位免除自己的法律责任、排除劳动者权利的劳动合同无效或部分无效 B.用人单位的投资人变更，劳动合同终止，效力灭失

C.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同内容变更，效力降低

D.劳动合同被确认无效，对劳动者已付出的劳动，用人单位可以不支付劳动报酬

13.某建筑施工企业为取得安全生产许可证进行了下列安全生产条件的准备工作，其中不符合《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的是()。A.投入保证其安全生产条件所需的资金

B.决定安全生产管理人员由工程技术人员兼任 C.依法参加工伤保险

D.特种作业人员按规定考核合格，取得特种作业操作资格证书

14.某工程施工合同约定2004年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则()。A.截止于2006年1月1日，承包商丧失诉讼权

B.2006年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取 C.截止于2006年1月1日，承包商丧失胜诉权 D.承包商获得工程款的权利最长保护2年

15.下列法律中，属于经济法的是()。A.《公司法》

B.《侵权责任法》 C.《统计法》

D.《环境影响评价法》

P1~3 AB为民商法，D为行政法

16.缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还保证金。按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，可视同发包人认可返还承包人的保证金申请的条件是()。

A.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后7日内仍不予答复 B.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后14日内仍不予答复 C.在接到该申请后7日内不予答复 D.在接到该申请后14日内不予答复

17.关于地役权的说法，正确的是()。

A.地役权是按当事人的约定设立的担保物权 B.地役权合同应采取书面形式订立 C.地役权自地役权合同登记时设立

D.地役权的存在以需役地和供役地相邻接为要件

18.债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是()。A.抵押 B.留置 C.保证 D.质押

19.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。A.本单位职工 B.施工现场人员

C.施工现场从事特种作业的人员 D.施工现场从事危险作业的人员

20.某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是()。

A.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利

B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利

C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用 D.该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励

21.注册商标的有效期为10年，其计算起始日为()。A.核准注册日 B.提出申请日 C.续展申请日 D.初审公告日

22.下列组织中，具有法人资格的是()。A.项目监理部 B.有限责任公司 C.项目经理部 D.投标联合体

23.某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。

A.用其他建筑企业的名义承揽工程 B.允许他人以本企业名义承揽工程 C.与他人联合承揽工程 D.违法分包

24.工程项目管理企业受建设单位委托，按合同约定可以()。A.直接承担该工程的勘察、设计、施工业务 B.直接与该工程项目的总承包单位签订合同

C.协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行 D.分包该工程项目的物资采购业务

25.2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动后变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到()止。A.2009年3月 B.2009年6月 C.2010年3月 D.2010年6月

26.下列选项中，除()以外都视为投标人串通投标。A.不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制 B.不同投标人的报价呈规律性差异

C.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出 D.投标人以他人名义投标

27.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.国务院

B.最高人民法院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会

28.属于安装工程一切险承保的是()。A.因自然灾害导致的工程损毁 B.设计错误引起的工程设备损坏

C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡 D.因自然灾害导致工程现场机械损坏

29.中央管理的建筑施工企业（集团公司、总公司）下属的建筑施工企业，应当向()申请领取安全生产许可证。A.国务院建设主管部门

B.北京市人民政府建设主管部门

C.企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

D.企业承建项目所在地省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门

30.房屋建筑工程施工总承包二级企业要求法定注册资本金和净资产分别为()。A.注册资本金3亿元以上，净资产3.6亿元以上

B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上 C.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上 D.注册资本金600万元以上，净资产700万元以上

P52

31.在施工合同中，就支付工程款而言，债权人是()。A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.供货单位

32.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人依法应当首先进行的程序是()。A.委托勘察、设计单位制订技术加固措施

B.委托有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强 C.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定 D.申请工程质量监督机构鉴定

33.以下仲裁协议有效的是()。A.争议发生之后才达成的仲裁协议 B.未排除法院管辖权的仲裁协议 C.以口头方式约定的仲裁协议 D.约定了两个仲裁委员会的仲裁协议

34.甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是()。

A.甲建设单位 B.乙施工单位 C.李某 D.王某

35.《专利法》及其实施细则对专利权的侵权行为进行了规定，下列选项中，不属于专利权侵权行为的是()。

A.未经专利权人许可，实施其专利 B.假冒他人专利

C.以非专利产品冒充专利产品 D.购买他人专利

36.下列关于保险合同的说法中，正确的是()。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订 B.被保险人或受益人必须是投保人 C.受益人由被保险人或投保人指定 D.保险合同仅以财产为保险标的

37.下列法律中，属于民法商法的是()。A.《合同法》 B.《劳动法》 C.《反垄断法》 D.《行政复议法》

38.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，且情况严重的，应当()。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位采取有效措施保证生产安全 C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位 D.直接向有关主管部门报告。

39.关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是()。

A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利

C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理 D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

40.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即向()报告。A.兼职安全巡查员 B.专业监理工程师 C.发包人代表

D.建设工程安全生产监督站

41.某工程承包人按规定提前书面通知监理人进行隐蔽工程共同检查，但监理人既未按时到场进行检查，也未按规定及时提出延期要求。在此情况下，下列做法符合《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定的是()。A.承包人请示监理人，是否可自行完成隐蔽工程覆盖工作

B.监理人需经发包人同意后，方可允许承包人自行完成覆盖工作

C.承包人可自行完成隐蔽工程覆盖工作，同时应做好相关记录并报送监理人 D.监理人需对已覆盖部位揭开重新检查后，才能签字确认承包人所报送的记录

42.如果工程建设中拟采用的新技术、新材料不符合现行强制性标准规定的，在采用前应当履行规定的管理程序，完整和正确的程序是()。A.由拟采用单位提请建设单位组织专题论证，报工程所在地的建设行政主管部门或标准管理部门审定

B.由拟采用单位提请建设单位组织专题论证，报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定

C.由拟采用单位组织专题论证，报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定

D.由建设单位提请工程所在地的建设行政主管部门组织专题论证，报国务院标准管理部门审定

P256

43.下列关于委托代理终止的说法，正确的是()。A.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 C.指定代理的人民法院取消指定 D.代理期间届满或者代理事务完成

44.下列选项中，属于行政处罚的是()。A.罚金

B.没收非法财物 C.拘役 D.管制

45.下面关于质权的说法，正确的是()。

A.质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征 B.质权人在质权存续期间，可以处分质物 C.质物必须是动产

D.能够用作质押的动产必须符合国家的规定

46.某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡7人受伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故的等级属于()。A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

47.项目经理王某经考试合格取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于一个拥有乙级资质专门从事招标代理的单位，按照《注册建造师管理规定》：王某可以建造师名义从事()。

A.建设工程项目总承包管理 B.建设监理

C.建设工程项目管理服务有关工作 D.建设工程施工的项目管理

48.《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定，房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体是()。A.建设单位

B.建筑施工企业 C.建设监理单位 D.政府安监部门

49.乙公司明知甲公司合约部部长被撤销了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该()。A.由甲公司自行承担责任 B.由乙公司自行承担责任 C.由甲乙公司承担连带责任

D.由乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任

50.某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为()。

A.恶意投标罪

B.重大责任事故罪 C.串通投标罪 D.玩忽职守罪

51.下列关于国家对施工现场环境噪声污染防治规定的表述中，正确的是()。A.规定施工场地周边环境噪声排放标准

B.规定使用机械设备可能产生环境噪声污染必须申报 C.禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业活动 D.对环境噪声污染严重的落后设备实行登记制度

P167~168

52.工程监理单位负有审查施工方案等的责任，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位重点是审查()。A.安全生产投入是否充足

B.安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 C.施工现场人员的安全生产管理能力 D.安全技术措施是否得到落实

53.在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括施工现场和()环境噪声污染防治两个方面。A.交通运输 B.建设项目 C.社会生活 D.制品加工

P167

54.实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是()。A.监理单位总工程师签字 B.施工单位总工程师签字 C.监理工程师签字

D.该工程项目经理签字

55.某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是，A、B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是()。A.相邻权 B.地役权

C.土地租赁权

D.建设用地使用权

56.某建筑公司认为供货商供应的建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，供货商向法院提起诉讼，所出具的证据中证明力度大于其他证据的是()。A.送货单 B.合格证

C.专业机构出具质量鉴定意见 D.合同书

P307

57.某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷，双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于()。A.民事纠纷 B.行政纠纷

C.刑事附带民事纠纷 D.程序纠纷

58.建设工程招标投标过程中，银行为建筑工程公司提供的工程保函属于()。A.主合同 B.从合同 C.无偿合同 D.计划合同

59.根据有关工程建设企业标准的规定，下列表述完全符合规定的是()。

A.对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业不可再根据本企业的技术特点和实际需要制定企业标准

B.对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业只能按照国家标准.行业标准或地方标准执行

C.对没有国家标准、行业标准或地方标准的，企业应当根据本企业的技术特点和实际需要制定企业标准

D.对没有国家标准、行业标准或地方标准的，企业应当采用国际标准或国外先进标准

60.根据有关规定，下列关于工程保修金使用的说法，正确的是()。A.凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金 B.凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金

C.凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金 D.凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员应当履行如下安全生产义务()。A.正确使用安全防护用具 B.接受安全生产教育培训

C.发现事故隐患时立即向现场安全生产管理人员报告 D.发现事故隐患时立即向本单位负责人报告 E.发现事故隐患时及时采取措施予以处理

62.在建设工程领域，行政机关所做的下列行为属于行政许可的是()。A.对责令停止施工的项目允许其开工建设 B.吊销资质证书

C.对先进单位予以表彰 D.颁发施工许可证 E.核准企业资质等级

63.建设单位因监理单位未履行监理合同义务而遭受重大损失，欲提起诉讼，则必须满足起诉的条件有()。A.有充分的证据

B.没有超过诉讼时效时间 C.有具体的诉讼请求

D.属于法院受理民事诉讼的范围 E.属于受诉法院管辖

64.依照《建设工程质量管理条例》的规定，下列情形中属于违法分包的有()。A.总承包单位将部分工程分包给了不具有相应资质的单位 B.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成 C.分包单位将其承包的工程再分包 D.未经建设单位的认可，施工总承包人将劳务作业任务分包给了有相应资质的劳务分包企业

E.施工总承包人将承包工程的关键性工作分包给了具有先进技术的其他单位

65.有下列情形之一的，劳动者可以立即与用人单位解除劳动合同的是()。A.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全 B.在试用期内的 C.用人单位濒临破产

D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使合同难以履行的 E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动的

66.建设工程民事责任的承担方式主要包括()。A.返还财产 B.修理

C.赔偿损失 D.行政处罚 E.支付违约金

67.下列关于法律责任的表述中，正确的有()。

A.法律责任是由于法律规定而应承受的某种不利的法律后果 B.法律责任由合同当事人认定

C.法律责任以法律义务的存在为前提 D.民事法律责任限于财产责任

E.法律责任的实现由国家强制力作保障

68.下列选项中不符合法规规定颁发施工许可证条件的有()。A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁

B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证 C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料

D.已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理 E.办理了建设工程质量、安全监督手续

69.某施工单位在某工程项目的施工中，因自身原因导致施工中出现质量问题，给建设单位造成损失，该施工单位承担民事责任的方式应包括()。A.停业整顿 B.赔偿损失 C.返还财产 D.修理

E.吊销资质证书

70.建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。A.有第三方介入 B.简便易行

C.能较经济及时地解决纠纷

D.有利于维护双方的长期合作关系 E.调解协议均不具有强制执行的效力

71.下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有()。A.劳动合同期满，劳动者想维持原条件续订合同，但用人单位不同意的 B.因用人单位未及时足额支付劳动报酬而解除劳动合同的 C.用人单位提出并与劳动者协商一致解除劳动合同的 D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作而终止劳动合同的

E.因劳动者同时与他人建立劳动关系严重影响本职工作而终止劳动合同的

72.下列关于企业资质变更的表述中，正确的有()。

A.企业合并的，合并后存续或新生企业可承继合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应资质等级条件 B.企业分立的，分立后的资质等级按实际达到的资质标准和规定的审批程序核定 C.企业改制的，即使改制后资质条件未发生变化，也要重新核定 D.企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理 E.企业资质证书的变更，由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理

73.下列关于施工单位质量责任的说法，正确的有()。A.建筑施工企业对工程的施工质量负责

B.建设工程质量责任与施工质量责任的责任主体完全相同 C.施工单位是建设工程质量的唯一责任主体 D.建立质量责任制主要包括制定质量目标计划，建立考核标准并层层分解落实到责任单位和责任人

E.总、分包单位对建设工程的质量负连带责任

74.物权的种类包括()。A.所有权 B.债权

C.用益物权 D.知识产权 E.担保物权

75.下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。A.合同中必须要约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加 C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行

D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务

E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条款

76.总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任 D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任 E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

77.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理建筑意外伤害保险。下列选项中符合该条例的有()。A.建筑意外伤害保险费由施工单位支付 B.建筑意外伤害保险实行实名制

C.建筑意外伤害保险按工资总额计提保险费 D.建筑意外伤害保险是一种商业保险

E.建筑意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

78.行政机关在实施行政强制措施时，应当遵守的规定有()。A.实施前须向行政机关负责人报告并经批准

B.实施时可不通知当事人到场但应邀请见证人到场

C.实施时当场告知当事人具体采取的行政强制措施即可 D.制作现场笔录

E.应告知当事人事后可陈述、申辩

79.我国《担保法》规定的担保形式有()。A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 E.预付款

80.按照《建设工程消防监督管理规定》规定，施工单位应当承担的消防施工的质量和安全责任有()。

A.选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防产品

B.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工 C.选用满足防火性能要求的建筑构件

D.查验具有防火性能要求的建筑材料及装修材料的质量 E.建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人

第二篇：2012年二级建造师《法规》模拟试卷(一)

2012年全国注册二级建造师执业资格考试

《建设工程法规及相关知识》

模拟试卷

（一）一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．在我国法律体系中，《消防法》属于（）部门。

A．行政法

B．社会保障法

C．商法 D．民法

2．我国《宪法》规定了公民享有的基本权利，不包括（）。

A．平等权

B．政治权利和自由

C．宗教信仰自由

D．差别待遇

3．根据我国《民法通则》的规定，能够引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。

A．合同

B．侵权行为 C．不当得利 D．无因管理

4．根据我国《海商法》的规定，海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为

()年。

A．1

B．2

C．3

D．4

5．债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖、拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式，称

为()。

A．质押

B．留置

C．质权

D．转移

6．某工程项目建设工期为5年，为了保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得

少于工程合同价的（）。

A．30% B．50%

C．70%

D．90%。

7．根据我国《建筑法》的规定，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A ．3

B．4

C．5

D．6

8．建筑公司甲与建筑公司乙组成了一个联合体去投标，他们在共同投标协议中约定如果

在施工的过程中出现质量问题而遭遇建设单位的索赔，各自承担索赔额的50%。后来

在施工的过程中果然由于建筑公司甲的施工技术问题出现质量问题并因此遭到了建设

单位的索赔，索赔额是40万元。下列说法正确的是（）。

A．质量事故的出现是建筑公司甲的技术原因，应该由建筑公司甲承担责任

B．共同投标协议中约定了各自承担50%的责任，故乙只应对建设单位承担40万元的 赔偿责任

C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司先对80万元索赔额承担责任

D．只有甲公司无力承担时，乙公司才应先承担全部责任

9．根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。

A．3

B．5

C．7

D．15

10．下列选项中，不属于生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责

是（）.A．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B．及时、如实报告生产安全事故

C．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

D．对检查中发现的安全问题立即处理

11．施工单位违反施工程序，导致一栋正在建设中的楼房倒塌，造成2名工人死亡，直接经济损失900余万元人民币，根据我国《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事件属于（）事故。

A．特别重大

B．重大 C．较大 D．一般

12．依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A． 3

B．7 C． 15 D．30

13．在违反《生产安全事故报告和调查处理条例》的法律责任中，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A．2

B．3 C．4 D．5

14．依据《中华人民共和国合同法》的规定，（）应当在要约确定的期限内到达要约人。

A．承诺

B．要约

C．行为承诺

D．要约邀请

15．建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（）日内，到原安全

生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A． 3 B．5 C．7 D．10

16．根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。

A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B．有完整的技术档案和施工管理资料

C．有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

D．不完整的技术档案和施工管理资料

17．下列选项中，不属于检查施工现场工程建设各方主体的质量行为的是（）。

A．核查施工现场工程建设各方主体及有关人员的资质或资格

B．检查有关质量文件、技术资料是否齐全并符合规定

C．检查勘察、设计、施工、监理单位的质量保证体系和质量责任制落实情况

D．对用于工程的主要建筑材料、构（配）件的质量进行抽查

18．根据《工程建设国家标准管理办法》的规定，下列工程建设国家标准不属于强制性标准的是()。

A．工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准

B．工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准

C．工程建设重要的通用的信息技术标准

D．国家需要控制的其他工程建设通用的标准

19．需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）个月

内，向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设

的环境保护设施竣工验收。

A．1

B．2 C．3 D．4

20．依据《水污染防治法》的规定，下列不属于防止地表水污染的具体规定是（）。

A．禁止向水排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液

B．禁止企事业单位使用无防止渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物

的废水、含病原体的污水和其他废弃物

C．禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器

D禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物

21．自劳动争议调解组织收到调解申请之日起()日内未达成调解协议的，当事人可以

依法申请仲裁。

A．3

B．7 C．15 D．30

22．劳动争议仲裁的原则不包括（）。

A．一次裁决原则

B．合议原则

C．强制原则

D．协商原则

23．根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为()年。

A．1

B．3 C．2 D．4

24．劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过（）个月。

A．1

B．2 C．3 D．6

25．集体合同订立后，应当报送劳动行政部门。劳动行政部门自收到集体合同文本之日起

（）日内未提出异议的，集体合同即行生效。

A．3

B．5 C．7 D．15

26．下列不属于申请项目档案验收应具备的条件是（）。

A．项目主体工程和辅助设施已按照设计建成，能满足生产或使用的需要

B．保证项目档案的完整、准确、系统所采取的控制措施

C．完成了项目建设全过程文件材料的收集、整理与归档工作

D．基本完成了项目档案的分类、组卷、编目等整理工作

27．依据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，税务登记内容发生变化的，纳税人应当自办理工商变更登记之日起()日内，向税务机关申报办理变更登记或注销税务

登记。

A．7

B．10

C．15

D．30

28．《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（）。

A．法律

B．行政法规 C．地方性法规 D．行政规定

29．依当事人双方是否互负对待给付义务为标准，合同可以分为（）。

A．双务合同与单务合同

B有名合同与无名合同

C．有偿合同与无偿合同

D．要式合同与不要式合同

30．构成缔约过失责任应具备的条件不包括（）。

A．该责任发生在订立合同的过程中

B．当事人违反了诚实信用原则所要求的义务

C．受害方的信赖利益遭受损失

D．泄露或不正当使用商业秘密

31．根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人订立合同应采取()方式。

A．要约、承诺 B．邀请、承诺 C．要约、签订 D．邀请、签订

32．导致合同变更与撤销的原因不包括（）。

A．重大误解

B．显失公平

C．因欺诈、胁迫而订立的合同

D．乘人之危而订立的合同损害国家利益

33．根据我国《合同法》的规定，关于对撤销权消灭的叙述错误的是()。

A．具有撤销权的当事人自知道撤销事由之日起6个月内没有行使撤销权

B．具有撤销权的当事人自应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权

C．具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权

D．具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权 34．承包人请求解除合同的条件不包括（）。

A．提供的主要建筑材料、建筑构（配）件和设备不符合强制性标准的 B．将承包的建设工程非法转包、违法分包的 c．不履行合同约定的协助义务的 D．未按约定支付工程价款的

35．依据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件不包

括()。

A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B．有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

C．未按照国家规定办理工程质量监督手续的 D．有施工单位签署的工程保修书 36．《建设施工合同（示范文本）》规定，发包人收到竣工验收报告后()d内组织有关

单位验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。

A．7

B．14

C．28

D．30 37．我国《民法通则》的基本原则是（），也是《中华人民共和国合同法》的一项十分重

要的原则，它贯穿于合同的订立、履行、变更、终止等全过程。

A．诚实信用原则

B．公平合理，促进合同履行的原则

C．当事人一方不得擅自变更合同的原则

D．全面、适当履行的原则

38．同时履行抗辩权的成立要件不包括（）。

A．对方的对待给付是可能履行的义务

B．在合同中未约定履行顺序

C．有义务先履行债务的一方未履行或者履行不符合约定

D．由同一双务合同产生互负的债务

39．根据《中华人民共和国合同法》的规定，自债务人的行为发生之日起（）年内没有

行使撤销权的，该撤销权消灭。

A．2

B．3

C．4

D．5 40．债权不得转让的行为不包括（）。

A．按照当事人约定不得转让的

B．依照法律规定不得转让的合同权利不具有可转让性

C．存在有效的债权

D．根据合同性质不得转让

41．根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，（）不是施工企业取得安全

生产许可证必须具备的条件。

A．建立、健全安全生产责任制

B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用

C．设置安全生产管理机构

D．依法参加工伤保险

42．定金具有的性质不包括（）。

A证明性质

B．预先给付的性质

C．担保性质

D．责任性质 43．定金的数额由当事人约定，但定金不得超过主合同标的额的（）。

A．20%

B．30%

C．50%

D．80% 44．民事诉讼的基本特点不包括（）。

A．公权性

B．自愿性

C．强制性

D．程序性

45．根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是()。

A．可以直接抢修

B．有县级以上人民政府或者有关主管理部门证明可以抢修

C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修

D．不可以夜间抢修

46．下列选项中，（）是正确认定案件事实的前提和基础。

A．质证

B．证据交换

C．举证时限

D．认证

47．依据我国《民事诉讼法》的规定，在本辖区有重大影响的案件，由()管辖。

A．基层人民法院 B．中级人民法院 C．高级人民法院 D．最高人民法院 48．依据我国《民事诉讼法》的规定，人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出

的()日内，以口头或者书面形式作出决定。

A．3

B．5

C．7

D．15 49．人民法院适用普通程序审理的案件，应在立案之日起()个月内审结。

A．2

B．4

C．6

D．12 50．仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（）日内经审查认为符合受理条件的，应当受

理，并通知当事人。

A．3

B．5

C．7

D．15 51．甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结

果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准

许的有()。

A．有新的证据足以推翻原判决 B．二审判决适用法律有明显错误

C．二审判决书未经甲方签收

D．二审法官应当回避的没有回避

52．某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中，认定涉案施工企业不具

备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那

么，他应当()。

A．要求法院改判

B．提交审判委员会讨论决定是否再审

C．直接作出再审的决定

D．提请上级人民法院决定

53．甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的 处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员

会仲裁。请问，下列说法正确的是()。

A．由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷

B．由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲

裁解决

C．由于双方在发生H纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷

D．由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷 54．A、B因合同纠纷申请仲裁。A、B各选定一名仲裁员，首席仲裁员由A、B共同选定。

仲裁庭合议时产生了三种不同意见，仲裁庭应当()作出裁决。

A．按多数仲裁员的意见

B．按首席仲裁员的意见

C．提请仲裁委员会

D．提请仲裁委员会主任

55．某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解协议，则下列说法正

确的是()。

A．施工企业必须撤回仲裁申请

B．施工企业在调解书签收前后不得反悔，C．仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书

D．仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等的法律效力

56．仲裁裁决作出后，撤销仲裁裁决必须符合的条件不包括（）。

A．提出撤销仲裁裁决申请的主体必须是仲裁当事人

B．必须在法定的期限内提出撤销申请

C．必须有证据证明仲裁裁决有法律规定的应予撤销的情形

D．仲裁裁决所依据的证据是伪造的

57．根据《中华人民共和国仲裁法》和《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，对国内仲裁

而言，不予执行仲裁裁决的情形不包括（）。

A．适用法律确有错误的

B．认定事实的主要证据充足的

C．仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的

D．当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的

58．除法律另有规定，行政复议机关一般应当自受理申请之日起()日内作出行政复议

决定。

A．30

B．60

C．90

D．120 59．下列选项中，不属于人民法院不予受理公民、法人或者其他组织对()事项提起的 诉讼。

A．国防、外交等国家行为

B．行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令

C．对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结财产等行政强制措施不服的 D．法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为

60．人民法院接到起诉状后应当在（）日内审查立案或者裁定不予受理。

A．3

B．5

C．7

D．10

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61．环境保护方面的法律主要包括（）等。

A．环境影响评价法

B．土地管理法

C．环境保护法

D．节约能源法

E．噪声污染环境防治法

62．根据我国《民法通则》的规定，法人应当具备的条件包括（）。

A．依法成立

B．有必要的财产和经费

C．有自己的名称、组织机构和场所 D．能够独立承担刑事责任

E．能够独立承担民事责任

63．民事法律关系的终止可以分为（）。

A．法定终止

B．自然终止

C．违约终止

D．协议终止

E．事实终止

64．委托代理终止的情形包括（）。

A．被代理人取得或者恢复民事行为能力

B．代理人丧失民事行为能力

C．作为被代理人或者代理人的法人终止

D．被代理人取消委托或者代理人辞去委托

E．代理期间届满或者代理事务完成 65．知识产权具有的特征包括（）。

A．专有性

B．地域性

C．具有人身权和财产权的双重性质 D．转让性

E．时间性

66．下列属于抵押财产的确定情形包括（）。

A．抵押人被宣告破产或者被撤销

B．当事人约定的实现抵押权的情形

C．债务履行期届满，债权未实现

D．严重影响债权实现的其他情形

E．债务履行期届满，债权实现

67．物权的保护应当采取的方式为（）。

A．妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险

B．造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状

C．对占有的不动产或动产造成损害的可以直接向人民法院提起诉讼

D．无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物

E．因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利 68．不需要申请施工许可证的工程类型包括（）。

A．依法核定作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮

B．抢险救灾工程

C．工程建设中经常会出现临时性建筑，例如工人的宿舍、食堂等

D．军用房屋建筑

E．经济适用房

69．人民法院审理案件，按照下述()情形，分别处理。

A．原判决认定事实清楚，适用法律法规正确的，判决驳回上诉，维持原判

B．原判决认定事实清楚，但是适用法律法规错误的，依法改判

C．原判决认定事实不清，证据不足，或者由于违反法定程序可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，也可以查清事实后改判

D．原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决

E．原判决违反法定程序的，依法改判

70．在生产经营单位的安全生产中，技术保障措施包括（）。

A．对保证本单位安全生产投入的有效实施管理

B．对新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的管理

C．对安全条件论证和安全评价的管理

D．对废弃危险物品的管理

E．对及时、如实报告生产安全事故的管理 71．监督工程竣工验收的主要内容包括（）。

A．监理单位的质量保证体系和质量责任制落实情况

B．监督建设单位组织的工程竣工验收的组织形式、验收程序以及在验收过程中提供的有关资料和形成的质量评定文件是否符合有关规定

C．实体质量是否存有严重缺陷

D．工程质量的检验评定是否符合国家验收标准

E．对用于工程的主要建筑材料、构（配）件的质量进行抽查

72．根据《大气污染防治法》的规定，与工程建设相关的具体规定为（）。

A．向大气排放粉尘的排污单位，必须采取除尘措施

B．在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质

C．运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的，必须采取密闭措施或

者其他防护措施

D．收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流

失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施

E．施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污

染环境

73．与其他解决方式以及《中华人民共和国仲裁法》规定的仲裁相比，劳动争议仲裁的基本

特点包括()。

A．劳动争议仲裁原则是指劳动争议仲裁机构在仲裁程序中应遵守的准则，它是劳动

争议仲裁的特有原则，反映了劳动争议仲裁的本质要求

B．从仲裁主体上看，劳动争议仲裁机构由劳动行政主管部门、同级工会、用人单位

方面的代表三方组成，是带有司法性质的行政执行机关

C．从解决对象看，劳动争议仲裁解决劳动争议，这是与《中华人民共和国仲裁法》规

定的仲裁方式的重大区别

D．从仲裁实行的原则看，劳动争议仲裁实行的是约定管辖，而《仲裁法》规定的是法

定管辖

E．从与诉讼的关系看，当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以向法院起诉。《仲裁

法》规定的仲裁，则采用或裁或审的体制

74．根据我国《劳动合同法》的规定，用人单位有（）情形的，劳动者可以解除劳动合 同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。

A．在劳动合同中免除自己的法定责任、排除劳动者权利的 B．未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C．未及时足额支付劳动报酬的

D．未依法为劳动者缴纳社会保险费的 E．违反法律、行政法规强制性规定的

75．下列属于项目档案验收申请报告的主要内容包括（）。

A．项目建设及项目档案管理概况

B．保证项目档案的完整、准确、系统所采取的控制措施

C．项目试运行指标考核合格或者达到设计能力

D项目主体工程和辅助设施已按照设计建成，能满足生产或使用的需要

E．档案在项目建设、管理、试运行中的作用 76．合同法的基本原则包括（）。

A．自愿原则

B诚实信用原则

C．不得损害社会公共利益原则 D．公正原则

E．公平原则

77．根据《最高人民法院关于适用（中华人民共和国合同法）若干问题的解释

（一）》的规定，债权人提起代位权诉讼，应当符合的条件有（）。

A．债权人对债务人的债权合法

B．债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害

C．债务人的债权未到期

D．债务人的债权不是专属于债务人自身的债权

E．代位权的行使方式必须是在法院提起代位权诉讼，而不能通过诉讼外的其他方式

来行使

78．定金和违约金都是一方应给付给对方的一定款项，都有督促当事人履行合同的作用，但二者也有不同，其区别主要表现在（）方面。

A．定金有证约和预先给付的作用，而违约金没有

B．定金主要起担保作用，而违约金主要是违反合同的民事责任形式

C．定金一般是约定的，而违约金可以是约定的，也可以是法定的

D．定金与违约金都具有预先给付的性质，在合同履行后，都可以抵作价款

E．定金须于合同履行前交付，而违约金只能发生违约行为以后交付

79．民事诉讼是由《中华人民共和国民事诉讼法》调整，民事诉讼法的基本制度包

括()。

A．合议制度 B．公开审判制度 C．仲裁制度 D．回避制度

E．两审终审制度

80．合法有效的仲裁协议应当具备的法定内容包括（）。

A．选定的仲裁委人员

B．请求仲裁的意思表示

C．具有独立承担民事行为能力的人 D．仲裁事项

E选定的仲裁委员会

参考答案

一、单项选择题

1．B

2．D

3．A

4．A

5．B

6．A

7．D

8．C

9．B

10．D

11．D

12．B

13．D

14．A

15．D

16．D

17．D

18．B

19．C

20．B

21．C

22．D

23．A

24．A

25．D

26．B

27．D

28．B

29．A

30．D

31．A

32．D

33．A

34．B

35．C

36．C

37．A

38．C

39．D

40．C

41．B

42．D

43．A

44．B

45．B

46．D

47．B

48．A

49．C

50．B

51．C

52．B

53．C

54．B

55．D

56．D

57．B

58．B

59．C

60．C

二、多项选择题

61.ACE

62.ABCE

63.BCD

64.BCDE

65.ABCE

66.ABCD

67.ABDE

68.ABCD

69.ABC

70.BCD

71.BCD

72.ABC

73.BCE

74.BCD

75.ABE

76.ABCE

77.ABD

78.ABCE

79.ABDE

80.BDE

第三篇：2018 一级建造师《法规》模拟试卷(一)

2018 一级建造师《法规》模拟试卷

（一）一、单项选择题（每道题 1 分，共计 70 分）

1． 施工企业的分公司、项目经理部均不具有法人资格，根本原因是其（A． 没有依法成立 B． 没有必要的财产或经费 C． 没有自己的组织机构和场所 D． 不能够独立承担民事责任

2． 建设工程活动中，不可以委托代理的是（）。A．工程项目招标 B．施工合同纠纷诉讼 C．组织和参与竣工验收 D．材料和设备采购

3.下列物权中，属于用益物权的是（）。A．房屋抵押权 B．房屋租赁权 C．建设用地使用权 D．土地所有权

4.甲施工企业将其自有吊车抵押给乙银行后，乙银行即依法享有对该吊车的（）。A．占有权 B．使用收益权 C．自由处分权 D．优先受偿权

5.建设用地使用权人不能将其取得的建设用地使用权（）。A．转让、互换 B．出资、赠与

C．抵押

D．质押）。

6.某公司取得了一宗地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是（）。A．该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有 B．该公司取得建设用地使用权的方式一定是出让，不可能是划拨

C．如该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，则附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设

施一定一并抵押

D．如该公司在 3 年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用年限最高为 70 年 7.关于物权保护的说法，正确的是（）。A．物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B．侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任 C．侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

0

D．物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

8.甲是某产品的专利权人，乙于 2008 年 3 月 1 日开始制造和销售该专利产品。甲于 2009 年 3 月 1 日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，甲因乙的侵权行为少销售

台，乙共销售侵权产品 300 台。关于乙应对甲赔偿的额度，下列哪一选项是正确的？（）

A．200 万元 B．250 万元 C．300 万元 D．500 万元 9.关于担保的说法，正确的是（）。A． 担保是用益物权的一种 B． 担保的目的是保障特定债权实现 C． 担保合同是主合同

D． 反担保不适用《担保法》的规定

10.公司甲以其名下的一栋办公楼作为抵押物，为公司乙向银行申请贷款做担保，并在登记机关办理了抵押登记。该担保法律关系中，抵押人为（）。A．公司甲 B．公司乙

C．银行

D．登记机关

11.某工程已投保建筑工程一切险。保险期间，因基坑支护和降水施工工艺不当造成损失，并导致被保险工程危险程度显著增加。施工企业及时通知了保险人，保险人（）。A． 不能增加保险费，但可以解除保险合同 B．不能解除保险合同，但可以增加保险费 C.可以增加保险费，也可以解除保险合同 D．应当赔偿施工企业的损失

12.某大型体育馆项目申请领取施工许可证前，建设单位应事先取得的批准文件不包括（）。A．建设用地批准书 B．建设工程规划许可证 C．安全生产许可证 D．消防设计审核批准文件

13.下列选项中，违反施工许可证制度的是（）。A． 某临时建筑未申请领取施工许可证即开工

B． 某工程遭遇洪水，中止施工半年后向发证机关作了报告 C． 某工程因故不能开工，第三个月向发证机关申请延期开工

D． 某工程因宏观调控停建一年多，恢复施工前报发证机关核验施工许可证 14.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）。A． 超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B． 分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程

C． 以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程 D． 子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程

15.甲公司承揽了一项建筑工程，但建设主管部门在施工现场检查发现，施工项目部的项目经理、技术负责人、核算、质量、安全管理人员劳动合同及社保关系均在乙公司。该项目经理部行为的法律后果应由（）

承担。A． 乙公司 B． 甲公司

C． 甲公司和乙公司连带

D． 项目经理、乙公司和甲公司连带

16.注册建造师有下列情形之一的，应当撤销其注册（）。A． 聘用单位破产的

B． 已与聘用单位解除劳动合同的 C． 年龄超过 65 周岁的 D． 以欺骗手段取得注册的

17.刘某是在甲施工企业执业的注册建造师，受企业委派担任一个施工总承包项目的项目经理。属于其合法执业活动的是（）。

A． 为配合业主方尽快办理房产证，在有严重质量缺陷的某分项工程质量验收单上签章 B． 在该项目竣工预验收期间，根据企业安排到另一中标项目上同时担任施工项目经理 C． 对分包企业注册建造师签章的施工管理文件进行修改 D． 在分包工程质量合格文件上签字并加盖执业印章

18.根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是（）。A． 投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收 B． 投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交 C． 投标人不可补充、修改投标文件，但是可以撤回 D． 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回

19.某施工招标文件要求投标人能够采用某特定的专利技术，而该专利技术并非实施该工程所必需。该招标人的行为属于（）。A． 与投标人串通 B． 内定中标人

C． 以不合理条件排斥投标人 D． 指定分包

20.投标人的投标文件，应当（）。A． 包括拟签订合同的主要条款

B． 包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩 C． 包括履约保证金

D． 在投标截止时间前提交评标委员会

21.关于投标文件的撤回与撤销，下列说法正确的是（）。A． 投标人撤销投标文件的，可以重新投标

B． 投标人撤回投标文件的，招标人可以不退还投标人的投标保证金

C． 投标人撤回投标文件的，应当以书面形式通知招标人和已参加投标的投标人 D． 投标人撤回投标文件的，可以不再投标，也可在规定的投标截止时间前重新投标 22.禁止投标人低于成本竞价，其中”成本”是指（）。A．直接费 B．项目施工成本 C．企业个别成本 D．社会平均成本

23.依法必须进行施工招标的项目，招标人应在（）之日起 15 日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A． 发出中标通知书 B． 合同签订 C． 投标有效期结束 D． 确定中标人

24.下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是（）。A．联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任 B．如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任 C．工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任 D．负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的义务

25.下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A． 允许他人以自己名义承揽工程 B． 以他人名义承揽工程 C． 保修书期限、内容违法 D． 泄露商业机密

26.施工承包合同的从合同是（）。A．监理合同 B．采购合同 C．仲裁协议 D．保证合同

27.下列关于合同效力的说法中正确的是（）。

A．合同成立的根本标志是指合同主要条款产生了法律约束力

B．要约和承诺是订立合同必经的阶段，若只停留在要约阶段，合同根本未成立

C．当事人采用合同书形式订立合同的，承诺生效时合同成立 D．合同成立即意味着合同的生效

28.甲乙双方于 2016 年 1 月 1 日在 A 地签订某施工材料采购合同，约定 2016 年 3 月 1 日在 B 地履行。当事

人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市

场价格履行。

A． 2016 年 1 月 1 日 A 地 B． 2016 年 1 月 1 日 B 地 C． 2016 年 3 月 1 日 A 地 D． 2016 年 3 月 1 日 B 地

29.甲公司委托王某购买水泥，王某在建材市场发现钢材价格非常便宜，仅 2000 元/吨，就以甲的名义与供货

商乙签订了 200 吨钢材供货合同。随后乙催告甲予以追认，而甲未置可否。一个多月后，钢材价格飙涨

到 2400 元/吨，甲要求乙按照合同约定供货 200 吨，乙拒绝。下列说法正确的是（A． 乙拒绝供货构成违约

B． 合同已经生效，甲有权要求乙履行合同 C． 王某代签的合同已经失效 D． 王某的行为构成表见代理）。

30.某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同

意。针对本案，下列表述中正确的是（）。A． 材料商转让自己的债权无需让承包人知道 B． 材料商转让自己的债权应经承包人同意

C． 若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消 D． 即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消

31.甲、乙双方于 2012 年 3 月 10 日签订一份固定总价施工合同。2012 年 3 月 20 日，乙方发现甲方隐瞒了

施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。

乙方欲行使撤销权，则应当在（A．2013 年 3 月 10 日 B．2013 年 3 月 20 日 C．2014 年 3 月 10 日 D．2014 年 3 月 20 日）前行使。

32.下列情形中，造成合同权利义务终止的是（）。A．债权人拒绝受领标的物 B．当事人一方延迟履行义务 C．当事人一方下落不明

D．债权人免除债务

33.某工程在9月10日发生了地震迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日

发包人接

到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》规定，该施工合同解除应为（A． 9月10日 B． 9月15日 C． 9月17日 D． 9月18日

34.施工单位在外省承接了一栋办公楼建设，在当地招聘了一名材料采购员，施工单位与他签订的劳动合同期限约定至项目采购计划完成为止。该劳动合同属于（）。A． 固定期限合同，可以约定不超过 2 个月的试用期 B． 无固定期限合同，可以约定不超过 6 个月的试用期 C． 以完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期 D． 非全日制合同，不得约定试用期

35.关于劳动关系和劳动合同，理解正确的是（）。A． 劳动关系自转正之日起建立

B． 用人单位最迟应当在试用期满前与劳动者订立书面劳动合同 C． 用人单位不得解除无固定期限劳动合同

D． 用人单位无法定理由不得在试用期内解除劳动合同

36.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，约定试用期六个月，六个月后再根据王某工作表现，确定劳动合同期限。关于该劳动合同，下列选项中表述正确的是（）。A． 该劳动合同应视为无固定期限合同

B． 该劳动合同没有约定合同期限，属于无效合同

C． 由于双方约定的试用期长度没有超过法律规定，所以该试用期成立 D． 该试用期不成立，六个月应视为劳动合同期限

37.下列做法符合我国《劳动合同法》相关规定的是（）。

A．张某应聘某大型外企任项目经理被录用，企业为方便管理扣押张某建造师注册证书 B．赵某与某公司签订劳动合同，约定试用期一年，转正后再改签订无固定劳动合同

C．王某与某劳务派遣公司签订劳动合同，并被派遣到 A 单位工作，但 A 单位拒绝与王某签订劳动合同

D．李某与某企业签订一份劳动合同，约定的薪水待遇明显低于同行业同岗位薪资水平，该合同显失公平应）。

属无效劳动合同

38.劳动者因劳动争议向人民法院提起诉讼的，应当依法先经过（）。A． 和解 B． 调解

C． 投诉 D． 仲裁

39.甲建筑公司拖欠田某劳动报酬，于 2013 年 10 月 8 日双方发生争议，并于 2014 年 11 月 1 日，劳动 合同终止，则田某最迟应在（）之前提出劳动仲裁。A．2014 年 10 月 8 日 B．2015 年 10 月 8 日 C．2015 年 11 月 1 日 D．2016 年 11 月 1 日

40.定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A．合同生效后 B．交付工作成果时 C．完成工作成果 50%时 D．完成全部工作成果前

41.在买卖合同中，标的物所有权自（）起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

A．合同生效时 B．合同订立时 C．标的物交付时 D．合同履行时

42.施工设备租赁期间，发生（）事件的，不影响租赁合同的继续履行。A． 设备未按照国家规定配备保险、限位装置，危及承租人安全 B． 承租人无正当理由拖延支付租金，经通知，逾期仍不支付 C． 出租人通知承租人已将该设备转卖他人 D． 承租人未经出租人同意，将施工设备转租他人 43.货运合同的标的是（A．货物本身 B．运输行为 C．财产权利 D．劳务

44.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工 15 日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报。申报的内容不包括（A． 施工场所和期限

B． 施工中可能产生的环境噪声值 C． 施工环境噪声污染防治措施）。）。

D． 施工单位资质

45.市区高架轨道交通项目在试通车之前，其声屏障必须经（）验收。A． 建设单位 B． 监理单位

C． 建设行政主管部门 D． 环境保护主管部门

46.根据《绿色施工导则》，施工单位对施工现场建筑垃圾和生活垃圾的处置措施正确的是（）。A． 委托个体户运输酸液等建筑垃圾

B． 固体废物出省，向接受地环境保护部门提出申请

C． 危险废物交由有资质单位进行处理，应急预案向环境保护部门备案 D． 建筑垃圾进行分类，就地焚烧或填埋处理

47.某施工单位挖掘作业人员邓某在作业中意外发现一段城墙遗址，邓某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告（）。A．本单位负责人 B．总监理工程师

C．当地建设行政主管部门 D．当地文物行政主管部门

48.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A． 安全 B． 重大死亡 C． 死亡 D． 重伤

49.下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）。A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B．原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证 C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废 D．未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证

50.建筑施工企业提供虚假材料申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产

许可证 A．2 B．1 C．3

D．5 51.施工单位的项目负责人在施工组织管理中居于核心地位，下列对项目负责人职责的描述中错误的是（）。

A．应当由注册建造师担任 B．应当经企业法人书面授权

C．应及时、如实报告生产安全事故情况 D．在施工前向作业班组做技术交底

52.下列施工作业人员的做法中，（）属于行使紧急避险权。A．甲凭经验判断脚手架可能不稳向现场管理人员提出加固意见

B．乙发现基坑四周地表现出大量裂纹并有土石滑落现象，立即报告现场安全管理人员 C．丙因为安全防护帽损坏，回到工人宿舍更换

D．丁发现吊装预制构件欲脱落而拒绝继续作业并迅速躲避

53.劳务派遣工的岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，由（）负责。A． 劳务派遣单位 B． 劳务用工单位 C． 工会

D． 建设行政主管部门

54.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的布置中，符合安全和文明施工要求的有（）。A．由于现场场地缺乏条件，将生活区暂时设置在办公区

B．经征得建设单位同意，在结构封顶的建筑物内设置员工集体宿舍 C．施工现场的办公用区宜靠近作业区，方便管理人员对工程过程的监管 D．施工现场使用的装配式活动房，不需要具备产品合格证

55.施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（）。A． 都是强制性险种

B． 被保险人都是现场危险作业人员 C． 保险期间都是从开工到竣工 D． 保费都由企业承担，个人不承担

56.生产经营单位应当制定应急预案演练计划，并根据本单位的事故预防重点，进行（）。A．每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 B．每半年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 C．每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D．每年至少组织一次的现场处置方案演练

57.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（）应当提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施建议。

A． 建设单位在招标文件中 B． 施工单位在投标文件中 C． 监理单位在监理规划中 D． 设计单位在设计文件中

58.根据《安全生产条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、检测合格证明和（）。A．生产企业资质证明 B．生产企业营业执照 C．生产许可证 D．经营许可证

59.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）属于（A． 强制性国家标准 B． 推荐性国家标准 C． 强制性行业标准 D． 推荐性行业标准

60.施工单位必须按照工程设计要求、（），对建筑材料、构配件、设备、商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。A． 施工技术标准和合同约定 B． 施工组织设计

C． 强制性标准和推荐性标准 D． 监理通知

61.施工单位试验员的取样行为，符合《建设工程质量管理条例》的有（）。A． 在甲方技术人员监督下，将砌筑砂浆报送上级公司有相应检测资质的实验室进行检测 B． 在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样 C． 试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品

D． 在施工技术人员监督下，对进场的防水材料随机抽取样品

62.在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。A． 施工单位 B． 建设单位 C． 监理单位 D． 建设主管部门

63.根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A． 法定代表人）。

B． 经营负责人 C． 项目负责人 D． 直接责任人

64.关于建设工程监理，下列表述正确的是（）。A．监理业务可以由具有相应监理资质的本项目设计单位承担 B．工程承包合同不能作为建设工程监理的依据 C．经建设单位同意，监理单位可以分包工程监理业务

D．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，应当通知施工单位按强制性标准施工 65.按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（）。A． 技术档案已经移交城建档案馆 B． 已经办理竣工结算

C． 施工单位已经出具工程保修书 D． 各单位共同签署质量合格文件 66.以下属于行政纠纷的是（）。A．施工单位为文化局建设家属院被拖欠工程款 B．税务局扩建办公楼挤占了某居民小区出行通道 C．注册建造师王某不服注册机关作出的不予注册的决定 D．建设单位不服建设行政主管部门对工程合同争议进行的调解 67.关于仲裁特点的说法，正确的是（）。A． 仲裁委员会隶属行政机关 B． 仲裁以公开审理为原则 C． 仲裁员由当事人协商确定 D． 仲裁裁决作出后可以上诉

68.当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。A． 和解 B． 调解 C． 诉讼 D． 仲裁

69.当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A．原告住所地 B．合同签订地 C．仲裁机构所在地 D．标的物所在地 70.以下不属于民事诉讼当事人的是（）。A．原告、被告 B．共同诉讼人

C．无独立请求权的第三人 D．诉讼代理人

二、多选题（每道题 2 分，共计 60 分）

71.关于规范性文件效力比较及处理的说法，正确的是（）。A． 行政法规的效力低于法律

B． 地方性法规的效力低于地方政府规章 C． 地方性法规在本辖区内的效力高于法律

D． 部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 E． 部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 72.建筑工程一切险的保险范围包括（）损失。

A． 挖掘机挖到坚硬地层过度磨损需要检修 B． 雷电击毁现场施工用配电柜 C． 台风摧毁施工现场内的临时工程 D． 大雨造成现场档案资料损毁 E． 由于设计错误导致部分工程拆除重建

73.根据住建部《建筑工程发包与承包计价管理办法》，国有资金投资的建筑工程招标的，应当（A． 设有最低投标限价 B． 设有最高投标限价 C． 编制标底 D． 委托招标代理机构 E． 采用工程量清单计价

74.以下（）社会保险，只需要单位缴纳费用，职工个人无须缴费。A． 基本养老保险 B． 基本医疗保险 C． 工伤保险 D． 失业保险 E． 生育保险

75.建筑施工单位项目负责人应定期带班制度，符合规定的是（）。A．项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的 80% B．项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准 C．项目负责人在同一时期最多只能承担两个工程项目的管理工作）。

D． 项目负责人是工程项目质量和安全管理的第一责任人

E． 项目负责人离开施工现场期间可以委托其他负责人负责日常工作

76.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身追究暂行办法》，有下列（上人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任。A． 发生工程质量事故

B． 严重工程质量问题被投诉并造成恶劣社会影响 C． 施工进度严重拖延被媒体曝光 D． 工程款未结清造成群体性事件

E． 由于勘察、设计、施工问题造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用

77.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（）。

A．有防水要求的卫生间发生渗漏 B．基础底板断裂 C．电气管线不通路 D．给水管道接口漏水 E．主体结构明显倾斜

78.根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应当明确的内容有（）。A． 保修范围 B． 保修期限

C． 质量保证金退还方式 D． 质量保证金预留比例和期限 E． 保修责任

79.对于保修义务的承担和经济责任，说法正确的是（）。A． 施工造成的质量缺陷，由施工单位维修并承担经济责任 B． 设计造成的质量缺陷，由施工单位维修，并直接向设计单位索赔

C． 因使用甲方采购的建筑材料不合格引起的质量缺陷，施工单位可以拒绝维修 D． 因监理单位错误指令引起的工程缺陷，施工单位先行维修，并向建设单位索赔 E． 因使用人使用不当或自然灾害引起的工程损坏，施工单位承担维修费用 80.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A． 与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B． 与书证原件核对无误的复印件

C． 无法与原件、原物核对的复印件、复制品

D． 有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E． 无正当理由未出庭作证的证人证言）情形的，县级以

81.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有（）。A． 该仲裁协议当然无效

B． 当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效 C． 一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁 D． 一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构

E． 当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效

82.某采购合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）。A． 合同履行地法院 B． 仲裁委员会 C． 合同签订地法院 D． 被告住所地法院 E． 原告住所地法院

83.工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（）。A．有仲裁协议 B．仲裁请求具体

C．属于仲裁委员会的受理范围 D．选定的仲裁委员会 E．有明确的被申请人

84.根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形下，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁 决。

A．双方当事人均不满意仲裁结果 B．没有仲裁协议 C．被申请人死亡 D．仲裁机构已被撤销

E．裁决事项超出仲裁委员会权限

85.以下行政行为中属于行政强制措施的是（）。A． 限制出境

B． 查封未经检测的施工电梯 C． 没收违法所得 D． 冻结施工企业基本账户 E． 行政拘留

86.根据《合同法》，下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。A．发生泥石流将拟建工厂选址覆盖

B．由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C．建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

D．施工企业施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E．施工企业未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员 87．下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有（A．继续履行 B．赔礼道歉 C．赔偿损失 D．恢复原状 E．支付违约金

88.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A．合同订立之日 B．实际竣工之日 C．开工之日 D．保修期届满之日 E．合同约定竣工之日

89．发包人未按照约定支付工程价款，承包人按照《合同法》的规定可以行使建设工程价款优先受偿权。建设工程价款优先受偿权行使中可以优先受偿的工程价款包括（A．承包人工作人员的报酬

B．承包人实际支付的建筑构配件价款 C．承包人欠付工程价款的利息 D．承包人因发包人违约产生的损失 E．承包人的垫资

90.下列行为中，属于建设工程施工单位资质不良行为的有（）。A．未取得资质证书承揽工程的

B．允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 C．将承包的工程转包或违法分包的

D．工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的 E．涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的 91.下列选项中属于违法分包的情形有（）。

A．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的 B．分包单位将其承包的建设工程再分包的

C．总承包单位对其承包建设工程的主体工程进行分包的）。）。D．任何情形下，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的E．总承包单位将其承包的工程分包的 92．下列选项中属于挂靠的行为有（）。

A．没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的 B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

C．劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的 D．资质等级高的施工单位借用资质等级低的 E．分包单位将其承包的建设工程再分包的

93.建设单位申请领取施工许可证的，（）应当与依法签订的施工承包合同一致。A．工程名称 B．地点 C．规模 D．资质 E．资金

94.下列选项中属于承担民事责任方式的有（）。A．停止侵害，排除妨碍，消除影响 B．恢复名誉，赔礼道歉 C．继续履行，赔偿损失 D．支付违约金，吊销许可证 E．处罚和处分

95.关于《企业所得税法》中征税对象的说法，正确的有（）。A．居民企业来源于境外的所得 B．居民企业来源于中国境内的所得

C．设立机构、场所的非居民企业，其机构、场所来源于中国境内的所得 D．未设立机构、场所的非居民企业来源于中国境外的所得

E．在中国境内设立机构、场所的非居民企业，其发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得96．根据《企业所得税法》，关于企业所得税中不征税收入的说法，正确的有（）。

A．财政拨款

B．依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费 C．依法收取并纳入财政管理的政府性基金 D．股息、红利等权益性投资收益 E．接受捐赠收入

97．下列纳税人中，应该缴纳个人所得税的有（）。

A．在中国境内有住所个人，从境外取得的所得

B．在中国境内无住所而在境内居住满1年的个人，从境外取得的所得 C．在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得

D．在中国境内无住所而在境内居住不满1年的个人，从中国境内取得的所得 E．在中国境内无住所又不居住，从中国境外取得的所得

98.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书，于2018年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的是（）。A．该安装工程一切险生效日期为2017年5月1日 B．该安装工程一切险生效日期为2017年2月10日 C．该安装工程一切险生效日期为2017年4月20日 D．该安装工程一切险终止日期为2018年10月1日 E．该安装工程一切险终止日期为2018年12月1日 99.下列关于抵押权的说法，正确的有（）。A．抵押物需要转移占有至抵押权人 B．宅基地的土地使用权可以作为抵押物

C．建筑物和其他土地附着物作为抵押物的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立 D．抵押权与其担保的债权同时存在

E．抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保

100．甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权（）。A．直接与甲协议以工程折价受偿 B．向法院起诉拍卖该工程后优先受偿 C．直接变卖该工程 D．直接转移占有该工程 E．直接要求保证人代为清偿债务

第四篇：2008年二级建造师《法规及相关知识》试卷及答案[模版]

2008年《建设工程法规及相关知识》试卷

一、单项选择题(共60题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)场景(一)建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5600万元，由建设单位自行组织公开招标。建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的第二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。根据场景(一)，回答下列问题：

1．根据《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（）。

A．该项目部分使用国有资金投资，则必须招标B．投资额在3000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标 C．施工单位合同估算价为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标

D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施工招标

2．招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（）。A．资格条件B．最低标准要求C．审查方法D．审查目的

3．根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（）。

A甲、乙、戊施工企业具有投标资格B．丁施工企业可以参加投标C．丙的行贿行为不影响中标D．戊应当成为中标人

4．根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（）。

A．建设单位有权要求丙降低报价B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标 C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标D．评标委员会成员中的2／3可以由建设单位代表担任

场景(二)吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》，将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约定结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2008年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上。”事后王某向单位作了汇报，设计院决定改由玉某全权处理该项事宜。后在税务检查中，税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结了甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。根据场景(二)，回答下列问题： 5．《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（）。A．法律B．行政法规C．地方性法规D．行政规定

6．该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（）。

A．吴某与张某B．吴某与设计院C．甲公司与张某D．甲公司与乙设计院

7．建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是（）。

A．工伤被鉴定为限制民事行为能力人B．其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育 C．执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年 D．其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼

8．甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（）。

A．吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效B．吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效 C．吴某的行为后果，其他股东不负责任D．吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资

9．从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（）。A．主体变更B．客体变更C．内容变更D．未变更

10．张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（）。A．委托代理B．法定代理C．指定代理D．表见代理

11．下列关于诉讼时效的表述，正确的是（）。A．距工程竣工已满2年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权 B．王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效

C．因设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断 D．因2008年1月1日处于诉讼时段的最后6个月当中，故诉讼时效中止

12．甲公司的下列行为中，正确的是（）。

A．为其他关系单位代开增值税发票B．为单位职工代扣代缴个人所得税

C．设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查D．将税务登记证借给关系单位

场景(三)甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全生产许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：(1)乙施工单位的施玉人员违反规定使用明火导致失火，造成1名工人受伤；(2)焊接现场作业员王某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。根据场景(三)，回答下列问题：

13．乙施工单位的（）依法对本单位的安全生产全面负责。A．企业法人代表B．主要负责人C．项目负责人D．安全生产员

14．发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场，是王某行使《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》)赋予从业人员的（）。A．知情权B．拒绝权C．紧急避险权D．请求赔偿权

15．该施工现场发生的两起安全事故，应由（）负责上报当地安全生产监管部门。A．甲建设单位B．乙施工单位C．丙施工单位D．丁监理公司

16．该施工现场的安全生产责任应由（）负总责。A．甲建设单位B．乙施工单位C．丙施工单位D．丁监理公司

17．根据《建设工程安全生产管理条例》规定，两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当（）支付。A．由甲建设单位B．由乙施工单位C．由丙施工单位D．按合同约定

18．以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是（）。

A．按工程建设强制性标准实施监理B．依据法律、法规实施监理C．审查专项施工方案 D．发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告

19．在该焊接作业现场的下列说法中，不符合《中华人民共和国消防法》(以下简称《消防法》)规定的是（）。A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所 C．焊接作业人员必须持证上岗D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施

20．根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，（）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。A．建立、健全安全生产责任制B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用 C．设置安全生产管理机构D．依法参加工伤保险

21．根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（）。A．可以直接抢修B．有县级以上人民政府或者有关主管理部门证明可以抢修 C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修D．不可以夜间抢修

22．因宿舍失火，要临时安置施工人员，则下列有关说法中正确的是（）。A．可以直接安排到仓库中，并远离危险品B．不可以安排到仓库中

C．可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准D．经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中

场景(四)具有房屋建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程

地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。

根据场景(四)，回答下列问题：

23．根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建设单位质量责任的是（）。A．组织工程竣工验收B．确保外墙保温材料符合要求

C．不得擅自改变主体结构进行装修D．不得迫使承包方以低于成本价格竞标、24．若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（）左右的比例预留保留金。A．结算总额5％

B．预算总额5％

C．预算总额10％

D．结算总额10％

25．根据《建设工程质量管理条例》，（）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。A．建设单位B．监理公司C．施工单位D．设计单位

26．根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（）。

A．有完整的技术档案B．有完整的施工管理资料C设计单位签署的质量合格文件D．监理单位签署的工程质量保修书

27．建设单位更换保温材料，应当由（）后方可施工。

A．原设计院出设计变更，报当地审图机构审查B．当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查 C．原设计院出设计变更，报原审图机构审查D．建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查

28．若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（）履行。A．通常标准B．符合合同目的特定标准C．国家标准D．地方标准

29．施工过程中的质量控制文件应由（）收集和整理后进行立卷归档。A．建设单位B．施工单位C．监理单位D．设计单位

30．该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在（）中。A．可行性研究报告B．招标文件C．投标文件D．竣工验收报告

31．依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，（）无需取样送检，即可用于工程。A．保温树料B．供水管主控阀C．钢筋原材料D．钢筋垫块

32．以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是（）。A．地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限 B．发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年

C．保修范围属于法律强制性规定的，发承包双方必须遵守

D．保修期限法律已有强制性规定的，发承包双方不得协商约定

场景(五)某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题：

根据场景(五)，回答下列问题：

33．因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（）居住。A．作业区① B．作业区② C．仓库③ D．办公区④ 34．施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在（）。A．作业区① B．作业区② C．办公区④ D．在建生活区⑤

35．对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是（）。

A．可以和其他固体废弃物统一存放并作好安全性处置B．可以和施工原材料统一存放到仓库中 C．可以直接回填在基坑内D．应该单独存放并做好标识

36．施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工l5日以前向（）申报环境噪声污染防治情况。A．环境保护行政主管部门B．所在地居民委员会或街道办C．建设行政主管部门D．安全生产行政主管部门

37．应在施工现场的（）处设置明显的安全警示标志。

A．生活区人口B．生活用水源C．在建工程出入通道口D．办公区人口

38．关于施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（）。

A．办公、生活区与作业区应分开设置

B．应当对施工现场设置封闭围挡

C．施工现场应设置消防安全设施

D．施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性

场景(六)施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟1个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。

根据场景(六)，回答下列问题：

39．若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（）承担责任。A．施工单位B．水泥厂C．材料供应商D．水泥厂与材料供应商共同

40．水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同（）。A．发生变更B．效力待定C．无效D．未发生变更

41．水泥厂转让合同的行为在（）后有效。

A．水泥厂与材料供应商联名通知施工单位B．水泥厂通知施工单位 C．材料供应商通知施工单位D．征得施工单位同意

42．根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是（）。A．转让人与受让人达成合同转让协议B．原合同有效C．原合同为单务合同D．符合法定的程序

43．根据《合同法》的规定，施工单位（）。

A．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失B．无权要求水泥厂继续履行合同

C．有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失D．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失

场景(七)2007年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。根据场景(七)，回答下列问题：

44．如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则该买卖合同为（）合同。A．无效B．有效C．可变更、可撤销D．效力待定 45．该定金合同的生效日期为（）。

A．9月20日

B．9月28日

C．9月29日

D．9月30日

46．如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，该损失由（）。

A．施工单位承担B．建材商承担C．施工单位和建材商各承担一半D．建材商承担3／4，施工单位承担1／4 47．如果建材商一直无力偿还施工单位的7万元，且某工厂欠建材商6万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以（）。

A．请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为B．请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为

C．通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还6万元D.通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还6万元

48．如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金，在建材商违约时，施工单位（）。A．可以同时适用定金与违约金的约定B．只可选择适用其中一项约定C．只能适用违约金约定D．只能适用定金约定

场景(八)甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期2年还款协议，并通知了保证人。根据场景(八)，回答下列问题：

49．甲与乙签订的有效合同属于（）。A．单务合同B．实践合同C．双务有偿合同D．无名合同

50．依据《中华人民共和国担保法》规定，在该场景中能作保证人的是（）。A．甲B．乙C．丙D．丁 51．该保证合同主体是（）。A．甲与乙

B．甲与丙

C．乙与丁

D．乙与丙 52．下列不属于保证合同的内容是（）。A．保证方式 B．保证期间C．保证担保范围D．被保证人的其他债权 53．若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（）承担。A．甲

B．乙

C．丙

D．丁

54．按照担保法的规定，属于保证担保方式是（）。A．定金保证B．一般保证C．抵押保证D．留置保证

场景(九)甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。根据场景(九)，回答下列问题：

55．针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（）承担。A．甲B．乙C．甲、乙双方D．仲裁庭

56．仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（）。

A．甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院 C．仲裁机构将甲的申请提交仲裁机构所在地的基层人民法院D．仲裁机构采取必要的证据保全措施

57．仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另外两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按（）意见作出。A．仲裁委员会B．仲裁委员会主任C．张某D．王某、李某

58．该纠纷经仲裁后，裁决书（）发生法律效力。

A．自作出之日B．经上级仲裁机构审查批准后C．经人民法院审查批准后D．在双方当事人不申请复议时

59．如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（）申请撤销裁决。A．仲裁庭B．建设行政主管部门C．上级仲裁委员会D．人民法院

60．如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（）。

A．向法院申请强制执行B．向仲裁委员会申请强制执行C．向公安部门申请强制执行D．再申请仲裁

二、多项选择题

场景(十)甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期10个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利开工。根据场景(十)，回答下列问题：

61．下列关于施工许可证申请的表述，正确的有（）。A．施工许可证应由乙施工单位申请领取B．申请用地已办理建设工程规划许可证 C．改建设计图已按规定进行了审查D．到位资金不得少于工程价款的50％ E．宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核

62．下列关于工程发包、承包的表述正确的有（）。A．乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任

B．建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包C．乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约 D．甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包

E．该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款

63．乙施工单位的企业资质可能是（）。A．特级B．一级C．二级D．三级E．四级

64．目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括（）。

A．注册土木(岩土)工程师B．注册房地产估价师C．注册土地估价师D．注册资产评估师E．注册房地产经纪人

65．丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括（）。

A．进度控制B．质量控制C．成本控制D．合同管理E．施工管理

场景(十一)某电信公司在市中心新建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后3个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的2台电子设备损坏，直接经济损失近百万元。根据场景(十一)，回答下列问题：

66．对该设备损失承担责任的有（）。A甲施工单位B．乙公司C．消防器材供货商D．电信公司E．消防验收机构

67．下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（）。

A．对该办公楼的施工质量负责B．建立、健全施工质量管理制度C．作好隐蔽工程的质量检查和记录 D．对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检E．审查乙公司的质量管理体系

68．以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不符合《建设工程质量管理条例》的有（）。A．现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样 B．在监理工程师的监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样

C．试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品D．在电信公司代表的监督下，对进场的防水材料随机抽取样品 E．在电信公司代表的监督下，到公司仓库抽取钢材试件

69．电信公司的安全责任包括（）。

A．提供安全施工措施所需费用B．审查安全技术措施C．提供施工现场及地下工程的有关资料

D不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期E自开工报告批准日起l5日内将保证安全施工的措施报相关部门备案

70．以下安全责任中，（）属于施工单位的责任。

A．配备专职安全员B．编制工程施工安全技术措施C．审查乙公司编制的安全施工措施

D．提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品E．采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训

71．对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有()。A．电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准 B．甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准 C．电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准 D．建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求

E．建筑节能强制性标准，是针对电信公司和甲、乙单位的要求

72．下列关于该项目档案移交和文件归档的说法，正确的有（）。A．甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公司移交 B．应由甲负责收集、汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交

C．监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档

D．监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司移交

E．工程档案一般不少于2套，l套(原件)由电信公司保管，l套移交当地城建档案馆(室)

场景(十二)电力局在A、B两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。设计合同采用标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。根据场景(十二)。回答下列问题：

73．设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须满足的条件包括（）。

A．建设单位与设计单位书面的定金担保B．设计院将定金支付给建设单位C．建设单位将定金支付给设计院 D．建设单位将设计依据材料移交给设计院E．设计院已开始设计工作

74．依据《合同法》中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括（）。

A．工程应达到的质量标准B．工程款的支付与结算C．合同工期D．工程保险的投保责任E．解决合同纠纷的方式

75．施工合同履行过程中，按照《合同法》有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的是（）。A．施工质量不合格工程部位的工程量不予计量和支付

B．施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商自费修复工程缺陷 C．超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付

D．超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支付

E．拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获得支付，有行使暂停施工的权力

76．按照《合同法》对合同内容约定不明确的处理规定，对于设备交付方式和交货地点不明确的，下述说法中正确的包括（）。

A．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力局负担 B．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货商负担

C．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由供货商承担 D．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担 E．供货商委托运输公司将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担

77．如果施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则（）。A．合同自订立时起就不具有法律效力B．当事人不能通过同意或追认使其生效 C．在诉讼中，法院可以主动审查决定该合同无效D．合同全部条款无效 E．合同中独立存在的解决争议条款有效

场景(十三)施工单位投标中标后，与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工、减料，使用不合格的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未予解决，因此导致合同纠纷。根据场景(十三)，回答下列问题： 78．下列解决纠纷方式产生的法律文书，具有强制执行效力的包括（）。A．民间调解B．行政调解C．仲裁D．诉讼E．协商

79．如果建设单位选择诉讼方式解决此纠纷，起诉状中应说明的事项包括（）。

A．原告的姓名、住所B．被告的姓名、住所c．诉讼请求D．代理律师的基本情况E．诉讼事实及理由 80．施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应 予准许的情况包括（）。

A．鉴定程序严重违法B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格C．鉴定结论明显依据不足D．经过质证不能作为证据使用 E．有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决

第五篇：二级建造师法规题2010模拟

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

模拟考试题——单选

1，刘某2007年8月1日取得建造师注册证书和执业印章，2008年刘某与所在单位解除劳动合同并开始在新单位上班，则（）

A.刘某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至2010年7月31日

B.注册机关应撤销刘某的注册证书及印章

C.刘某可以申请增项注册，在原单位上增加一个注册单位

D.刘某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至2010年7月31日 2，关于法律法规的效力的理解，（）是正确的。A.部门规章的法律效力肯定高于地方政府规章 B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章 C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章 D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规 3，关于法律关系的叙述，（）是不正确的。A.一个法律关系中至少有2个以上的主体

B.建设工程施工合同的法律关系主体必须是法人 C.侵权行为不能作为法律关系的客体 D.抗辩权是合同法律关系中的内容 4，以下构成代理关系的是（）A.建设单位与监理单位

B.招标人与投标人

C.总承包商包与分包商

D.联合体牵头人与联合体成员 5、2002年5月8日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于同年6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推委。次日，王某准备前往法院起诉，当地突遭台风袭击，交通阻隔，因此未能成行。下列说法正确的是（）。A．本案诉讼时效于2003年5月29日届满 B．本案诉讼时效于2003年6月10日届满

C．王某6月11日的行为适用诉讼时效中止 D．王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

6．工程师张某获得了一个发明专利，则下面说法正确的是（）A.无论什么时候，未经张某允许，其他人都不可以使用这项技术 B.其专利权在所有国家都会受到保护

C.张某不可能永远通过转让这项专利获得收益 D.这项专利必须以张某的名字命名

7．建设单位申领建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期时限的()。A．建筑施工许可证自行废止

B．由发证机关收回建筑施工许可证

C．建设行政主管机关可以对建设单位处以罚款

D．取消该建设项目

8．从事建筑活动企业或单位，应当向（）申请设立登记，并由建设行政主管部门审查，颁发资格证书。

A.工商行政管理部门

B.县级以上地方人民政府建设行政主管部门

C.省级以上人民政府建设行政主管部门

D.所在地人民政府

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

9．某工程建设单位为其工程选择乙级以上资质的监理单位，现有4家监理公司供选。建设单位应选择（）才符合要求

A.甲监理公司（资质甲级；报送的工程总监职称为高级工程师、国家注册监理工程师；该公司为本工程承包方所属的监理公司）

B.乙监理公司（乙级资质；报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师；为该工程设计单位所属的监理公司）

C.丙监理公司（资质甲级；报送的工程总监职称为工程师、注册二级结构工程师；与建设及施工单位均无关系）

D.丁监理公司（资质等级甲级；报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师；为该工程预制构件供货商所属）

10．某招标文件中确定的开标时间是7月1日，投标有效期是3个月，某投标人于6月15日提交投标书和投标保证金。问：该投标保证金的有效期应至（）。

A.9月30日

B．9月15日

C．10月15日

D．10月30日

11．某工程项目在估算成本是1000万元人民币，概算成本是950万元人民币，预算成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（）A.1000万元

B.950万元 C.900万元

D.800万元

12．（），招标人应当依法重新招标。

A．投标人少于三个的B．中标人放弃中标的 C．有效投标少于三个的

D．所有投标报价均高于标底的

13.某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1200万元，评标价1000万元，评标结束后，该投标人中标，招标人要求其再降低报价为1100万元，则双方订立的施工合同，合同价应为（）才是符合法律规定的。

A．1200万元

B.1150万元

C．1050万元

D.1000万元

14．某建筑施工企业在进行安全生产培训时组织其员工进行课堂讨论，以下说法正确的是（）。

A.张某认为安全生产知情权是指从业人员有权了解其工作岗位的安全责任、操作规程和危险因素

B.王某认为安全生产请求赔偿权是指因安全事故受到损害的从业人员，在没有办理工伤社会保险的情况下，可以向本单位提出赔偿要求

C.李某认为在发现存在事故隐患时，有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离作业场所

D.丁某认为在发现工地上存在事故隐患时，应当立即向现场安全管理人员报告

15．生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。

A.报安全生产监督管理部门批准

B.由专业检测机构检测合格，取得安全标志

C.登记建档，并定期检测、评估、监控，并制定应急预案

D．健立专门安全管理制度，定期检测评估

16．为了保证某工程在“十·一”前竣工，建设单位要求施工单位不惜一切代价保证工程进度，对此，下面说法正确的是（）

A.因为工程是属于业主的，业主有权这样要求

B.建设单位应书面通知施工单位，变更合同，如果施工单位不同意，建设单位有权解除合同

C.施工单位有权拒绝建设单位这样的要求

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

D.建设单位不可以直接这样要求，应该委托监理工程师来下达这样的指令

17．《建设工程安全生产管理条例》明确的安全生产管理基本制度中不包括（）。

A．安全生产教育培训制度

B．安全生产事故防范制度

C．安全生产检查制度

D．安全责任追究制度 18．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。

A．办公区与生活区

B．备料区与作业区

C．办公、生活区与备料区

D．办公、生活区与作业区 18．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。

A．办公区与生活区

B．备料区与作业区

C．办公、生活区与备料区

D．办公、生活区与作业区 19．《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，（）应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．建设单位

B．施工单位

C．监理单位

D．设计单位

20．按照《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。

A.审查安全技术措施及专项施工方案

B．发现安全事故隐患，要求施工单位整改

C．按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理

D．对建设工程安全生产承担连带责任

21．对安全生产许可证的申请、管理，不正确的是（）。

A.未取得安全生产许可证，建筑施工企业不得从事建筑活动

B．企业在安全生产许可证有效期内未发生重大伤亡事故的，其全生产许可证有效期届满时，经原发证单位同意，可不经审查而延续3年有效

C．未取得施工许可证，不能申领安全生产许可证

D．企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

22．某施工现场正在打钻孔桩，监理单位的试验人员对打钻孔桩的混凝土进行检验。合同中约定此混凝土的塌落度为18-20cm，经试验，证实目前浇筑的混凝土的塌落度为21cm。于是，监理工程师要求不得使用该混凝土。但是，施工单位的技术负责人拿出来一本施工技术规范，说规范上面写明用于浇筑钻孔桩的混凝土的塌落度可以是18-22cm，因此，目前使用的混凝土属于合格的材料。对此，下面说法正确的是（）

A.该混凝土可以使用在本工程中，因为符合规范的要求

B.该混凝土不可以使用在本工程中，因为不符合合同的要求

C.该混凝土是否合格由质量监督机构决定，因为此事已经发生了争议

D.该混凝土属于合格材料，因为合同中约定的内容与规范不符

23.某建设项目施工中，施工单位发现设计图纸有明显差错，正确的处理是（）。

A.必须照图施工

B.立即报告建设单位

C.工地的技术负责人按相关标准修改设计图纸

D.委托某设计院总工修改设计图纸

24．某设计单位对所设计工程所使用的材料指定了供应商，则下面说法正确的是（）。

A.该设计单位的行为合法

B.该设计单位的行为违法

C.如果使用的材料属于有特殊要求的材料，则设计单位的行为合法

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

D.如果使用的材料质量合格，则设计单位的行为合法

25．依据<<建设工程质量管理条例>>的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是()

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土应用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装 26．某工程竣工验收合格后第10年内,部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由（）A、建设单位维修并承担维修费用

B、施工单位维修并承担维修费用

C、施工单位维修，设计单位承担维修费用

D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费

27．以下不属于工程项目执行强制性标准情况的监督检查方式是（）。

A.重点检查

B.抽查

C.专项检查

D.定期检查

28． 《环境影响评价法》规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

A.2年 B．3年 C．4年 D．5年

29．在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。

A．向附近居民进行经济补偿

B．公告附近居民

C．在居民小区代表监视下施工

D．经工程所在地居委会同意

30．《节约能源法》规定的节能责任主体不包括（）

A.规划行政主管部门

B.施工图审图机构

C.建设单位

D.设计单位

31．施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（）

A．为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材

B．施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护

C．为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近

D．在道路两旁施工时使用明火作业

32．下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（）

A．制定施工现场的消防安全制度

B。向有关部门报审消防设计图纸

C．对施工人员进行消防宣传教育

D。定期检修施工现场的消防器材

33．无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。下列合同属于无效的劳动合同的是（）。

A．报酬过低的劳动合同

B．劳动内容约定不明确的

C．采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同

D．未规定明确的合同期限

34．建造师王某与某建筑公司签订了一个三年期的劳动合同，在以下（）情形中，王某可以获得

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

经济补偿。

A．劳动合同到期，单位不愿续签

B．劳动合同终止条件出现

C．单位因财务困难被迫裁员

D．王某因单位效益不佳提出辞职

35．项目档案应在项目竣工验收（）完成预验收，并在竣工验收后（）内向城建档案管理机构移交。

A.3个月之前，3个月内

B.6个月之前，6个月内

C.3个月之前，6个月内

D.3个月之后，6个月内

36．某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承接的法律责任是（）

A．赔偿损失

B.降低资质等级

C．责令停业整顿

D.对主要负责人判处有期徒刑

37．甲路过一居民楼时，三楼乙家阳台上的花盆坠落，砸在甲的头上，致其脑震荡，共花费医药费1万元。甲以乙为被告诉至法院要求赔偿，乙声称此房屋早已出租给丙，花盆系丙自行安装，自己并不知情，如今丙已下落不明，自己也无经济能力作出赔偿。本案所涉及的事实中，可以证明乙不须承担责任的是（）。

A．此房屋早已出租给丙

B．乙对丙安装花盆一事确不知情

C．丙下落不明

D．乙无经济能力作出赔偿

民事责任重点掌握几种与工程建设密切相关的侵权责任，尤其注意各种情况下的责任承担者。其中，地面施工致人损害的责任承担者：施工人；建筑物及地上物致人损害的责任承担者：所有人或管理人。38．根据《合同法》，下面的各种文件中，可能是要约，也可能是要约邀请的是（）

A.拍卖公告

B.招标公告

C.招股说明书

D.商业广告

39．根据我国《合同法》的规定，要约可以有条件地撤销，但撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。

A．双方订立正式合同之前

B．与要约同时

C．受要约人做出承诺之前

D．受要约人发出承诺通知后、实际履行前

40，甲以信件方式向乙发出要约，要购买某型号钢材10吨。甲的要约没有失效的是（）。

A.乙收到要约后打电话告知甲，目前无货可供

B.甲于7月5日向乙发出要约信件，承诺期限为一个月。乙7月7日收到该要约后于8月1日发出承诺信件，甲于8月3日向乙发电报通知撤销要约，甲于8月4日收到乙的信件

C.甲于7月5日向乙发出要约信件，承诺期限为一个月。乙7月7日收到该要约后于8月6日发出承诺信件，甲于8月7日收到承诺

D.乙向甲发出传真，可以按时交货但提出将要约中确定的价格上浮5%，41．某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（）

A、格式条款中不能有免除保险公司责任的内容

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

B、对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释

C、对格式条款有两种以上解释的，该条款无效

D、格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准

42．承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程，但是它们之间却还没有按照约定签订书面合同，则它们之间的合同关系（）

A、承包商不必为水泥付款，因为它们之间合同尚未成立

B、承包商不必为水泥付款，它们之间虽然成立合同关系但并未生效

C、承包商应该为水泥付款，因为它们之间虽然没有建立有效合同关系，但构成不当得利；

D、承包商应该为水泥付款，它们之间的合同关系已经成立并生效

43．乙建筑公司在某办公楼项目中标，中标价为19200万元，业主甲房地产公司与乙公司商议要求其调整报价为17800万元，乙公司无奈只得接受。随后甲公司与乙公司签订了合同价为19200万元的建设工程承包合同和有关乙公司同意减让1400万元工程款的补充协议。后双方在工程款结算时产生纠纷，该补充协议（）。

A.因违反法律禁止性规定而无效

B.因以合法形式掩盖非法目的而无效

C.属于胁迫签订，乙公司可要求撤消

D.因显失公平，乙公司可要求撤消

44．甲乙签订房屋买卖合同,双方在合同中约定了违约金为购房款的2%。但在向乙交房前,甲又和丙签订了房屋买卖合同,并办理了过户登记手续。下列说法正确的是()。

A.乙可以以自己和甲签订合同在先,主张甲丙的合同无效

B.乙有权要求甲收回房屋,实际履行和自己订立的合同

C.乙不能要求甲交付房屋,但可以以自己的名义向法院起诉向丙要求承担赔偿责任

D.乙不能要求甲交付房屋,但可以要求甲承担违约责任

45．某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。

A、11月15日

B、11月20日

C、11月30日

D、12月3日

46．发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨近1倍，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（）。

A、予以支持

B、不予支持

C、征求发包人意见

D、要求承包人提供证据

47．某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（）

A、10万元

B、7万元

C、6万元

D、4万元

48．甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。

A．要求监理单位赔偿

B.要求发包人赔偿

C.要求甲承包人与监理公司承担连带责任

D.只能要求甲承包人赔偿

49．乙是某市建材经销商，长期从甲处进实木地板，后来甲要求乙结清12万元货款，乙表示无力偿还。甲随后查明乙曾销售一批价值16万元瓷砖给丙，丙一直拖欠未付货款。则甲（）

A．可以起诉乙但不能起诉丙

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

B．经乙同意后，可以起诉丙

C．可以直接起诉丙，要求其偿还12万元

D．可以直接起诉丙，要求其偿还16万元 50．下面的行为中属于违约行为的是（）

（A）施工图未经审查就开始施工

（B）因不可抗力导致承包商没能按时竣工

（C）中标通知书发出后招标人改变中标结果的（D）以上答案都不正确

51.甲施工单位向乙预制件厂订制购件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为属于（）

A、违约行为

B、行使同时履行抗辩权

C、行使先履行抗辩权

D、行使不安抗辩权

52．某装修工程，由于春雨连绵油漆未干，承包单位乙公司迟迟不能交工，在此期间建设单位甲公司也因资金周转困难一再拖延支付工程进度款，双方为此发生纠纷。由于双方违约，本案中说法正确的是（）。

A.甲公司和乙公司应当免除对方的违约责任；

B.甲公司和乙公司的违约责任抵消；

C.甲公司和乙公司均无权要求对方承担违约责任

D.甲公司和乙公司均应向对方承担违约责任

53．建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（）

A、工程质量检测机构出具的鉴定报告

B、建设单位职工的书面证明材料

C、建设单位与施工单位签订的施工合同

D、建设单位提交的答辩状

54．某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于（）

A、2006年9月1日

B、2006年12月1日

C、2007年3月1日

D、2007年6月1日

55．甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（）

A.分包合同无效，则仲裁协议无效

B.分包合同有效，则仲裁协议有效

C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定

D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

56．根据《行政诉讼法》的规定，我国行政诉讼的举证责任由（）承担。

A．原告

B．被告

C．原告、被告共同 D．人民法院

57．某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（）

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

A．6月4日

B。6月9日

C．7月19日

D。7月24日

58．依据《行政诉讼法》，有关行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不可以提起行政诉讼的有（）。

A．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证

B．乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目的投标

C．丙行政主管部门罚款数额过大，所依据的部门规章制定不合理

D．丁建设行政主管部门以安全不合格为由扣押、查封其施工设备2台 59．二审法院对上诉案件，经过审理，认为适用法律错误的，应当（）。

A．驳回上诉，发回原审法院重审

B．开庭重新审理，查明事实后改判

C．依法改判

D．裁定撤销原判，发回原审法院重审

60．李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费4000元，李某起诉到人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明，则该诊断证明是（）。

（A）书证

（B）鉴定结论

（C）证人证言

（D）勘验笔录

61．某电力工程项目进行公开招标，需要进行工作内容： ①答疑和现场踏勘

②发出中标通知书 ③开标会议

④发布招标公告 ⑤评标专家确定中标人

⑥出售招标文件 ⑦资格预审。

正确的顺序是（）。

A．④—①—⑥—⑦—③—⑤—②

B．④—⑦—⑥—①—③—⑤—②

C．④—⑥—①—③—⑦—⑤—②

D．④—⑥—⑦—①—③—⑤—②

62．宏达建筑公司参与某建设项目的施工招投标，按要求提交了银行保函作为投标保证金，数额符合规定但有效期不符合招标文件中“应超出投标有效期30日”的规定，则（）。

A．宏达公司评标中会被扣分

B．宏达公司的投标书将被作为废标处理

C．评标专家可以要求宏达公司补正

D．宏达公司的投标保证金将被没收

63．宏达建筑工程承包的某工业项目施工过程中，现场发生了事故，项目经理错误的行为是（）。

A．迅速采取有效措施，组织抢救

B．保护事故现场和有关证据

C．立即着手查清事故原因，原因不明暂不上报

D．采取有效措施防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失

64．某文化馆项目对环境影响很小，按照《环境影响评价法》的相关规定，该项目（）。

A．不需要报环境保护行政主管部门审批

B．应填报环境影响登记表

C．应编制环境影响报告表

D．应编制环境影响报告书

65．北京某施工单位和天津的某厂订立了设备采购合同，由于双方疏忽，未在合同中约定付款和交货的地点，发生纠纷后也未能达成一致意见，则（）。

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

A．付款在北京，验收并交付设备在天津

B．付款在天津，验收并交付设备在北京

C．付款、验收并交付设备在北京

D．付款、验收并交付设备在天津

66．某房地产开发企业以法定最高年限取得了一宗居住用地，用3年时间建成商品住宅。若该商品住宅建成后即出售，则此时买受人获得的该家土地使用权年限为（）。

A．47年

B．67年

C．70年

D．50年

67．建设工程发生质量事故后，有关单位应当在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A．2小时

B．12小时

C．24小时

D．48小时

68．甲将房屋一间作抵押向乙借款2万元。抵押期间，丙向甲表示愿以3万元购买甲的房屋，甲也想将房屋出卖。下列说法中正确的是

A.甲无权出卖抵押财产；

B.甲有权将房屋出卖，但须事先通知抵押权人乙；

C.甲征得乙同意后方可出卖；

D.甲只要告知丙房屋被抵押事实后即可出卖。

69．甲公司长期恶意拖欠乙公司某竣工工程的60万元尾款，协商不成，且甲公司可能随时转移其财产，乙公司决定提起诉讼，咨询律师后得到如下法律意见，其中不正确的是（）。

A．乙公司可以立即向法院申请冻结甲公司账户中的60万元，提出申请的同时提交担保后 乙应当尽快起诉甲；

B．乙公司应在法院采取对甲公司财产保全措施后15日内提出对甲公司的诉讼要求 甲公司，一旦败诉，则可能要被甲追究因账户冻结造成的损失；

C．若甲公司账户内余额不足60万元，乙也可以申请对甲的办公场所、办公设备进行查封或扣押； D．若乙公司一旦败诉，则可能要被甲追究因账户冻结造成的损失； 70．合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。

A．可以请求人民法院强制执行

B．移交检察机关强制执行 C．可以授权人民法院强制执行

D．不可以强制执行 模拟考试题——多选

01，二级注册建造师在执业活动中的行为（）是不符合建造师的权利和义务的规定的。A.对本人的执业活动进行解释和辩护

B.保管、使用、出借本人的注册证书和执业印章

C.在个人能力范围内执业，可以超越聘用单位业务范围从事执业活动 D.接受继续教育

E.获得劳动报酬和谋取合同约定费用以外的其它利益

02.某建筑公司委托某物资公司去采购一批水泥，但是却没有说明采购水泥的标号。于是某物资公司就代表某建筑公司与水泥厂签订了一批早强水泥。当水泥运到了施工现场的时候，某建筑公司经理才发现这是早强水泥，而早强水泥不适合目前要修建的工程，于是拒绝接受，则下面说法正确的是（）。A.水泥厂可以要求某物资公司承担赔偿责任 B.水泥厂可以要求某建筑公司承担赔偿责任

C.水泥厂可以要求某物资公司和某建筑公司承担赔偿责任

D.水泥厂如果没有向建筑公司求证水泥的标号就发货，不可以要求赔偿

E.水泥厂可以要求某建筑公司承担赔偿责任，某建筑公司可以要求某物资公司承担赔偿责任 03，下列法律事实中，能够在当事人之间存在债的法律关系产生的有（）。A．行人甲看到行人乙的钱包掉在了地上，过去拾起来并追上乙交还给了他 B．某施工企业买了10车水泥，水泥厂仓库保管员在发货时误发了12车 C．丙在操作起重机时违反操作规程将另一名工人碰伤

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

D．丁某和某房地产公司签订了一份商品房买卖合同 E．戊某在救落水儿童时手机落入了水中

04，建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（）。

A．将建筑工程肢解发包

B.发包人直接指定分包

C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 D.发包人指定生产厂、供应商

E.两个不同资质等级的单位联合共同承包 05，下列各项，属于串通投标的行为有（）。

A.投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价

B.招标人预先内定中标人

C.两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标

D.投标者借用其他企业的资质证书参加投标

E.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标

06，某项目公开招标，在投标截止时间6月7日上午9点前，投标人共递交投标书10份，其中甲投标书没有密封，乙投标书没有按招标文件要求随投标书提交投标保证金，丙投标书在商务标中报价金额的大写小写不一致。到了9点半，丁送来一份投标书并解释因单位领导出差刚回来，由于签字的原因所以 晚到，此时还没有公开唱标，下列选项正确的是（）。

A.招标人应拒绝丁的投标书

B.若丁的投标书有其法定代表人的书面证明，则应该接受

C.甲的投标书无效，不用宣读

D.乙的投标书是废标

E.丙的投标书是废标 07，李某作为建设工程安全监督机构的安全生产监督检查人员，他的行为符合《安全生产法》的是（）。

A.要求被检查的甲单位提供相关技术资料，并向甲单位的技术人员了解情况

B.向被检查的乙单位收取验收劳务费

C.要求丙单位停止使用其自行购买的配件，改用李某指定的某厂家生产的配件

D.对丁单位现场检查出的重大安全隐患，根据有关规定下令停工

E.将戊单位的技术资料和业务秘密告诉其他施工企业

08、建设单位实施拆除工程施工前，应当将（）资料报送建设工程所在地的有关部门备案。

A．开工报告

B．施工承包合同

C．施工单位资质等级证明

D．拆除施工组织方案

E．堆放、清除废弃物的措施 09、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（）。

A．由专人管理

B.堆放在特定位置

C.定期检查、维修和保养

D.建立相应的资料档案

E.按照国家规定及时报废

10.某个建设工程项目因工期紧张需要赶工，项目经理在工地会议上做了如下决定，其中不符合《建设工程安全生产管理条例》的是（）。

A．更新工地的防护网，费用从安全生产措施费中支出

B．从本单位承揽的另一个项目的施工现场紧急借调30名工人，今天下午当场后立刻上岗，参与施工

C．由于施工场地限制，临时将借调的30名工人安置在主体已经完工的建筑内，待工地宿舍扩建后挪出

D．安全技术交底要保留记录，要求双方签字确认

E.由施工单位为现场从事危险作业的人员办理以为伤害保险，费用从工人工资中扣除

11.施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。

A.建筑材料

B．周转材料

C.建筑构配件

D.设备

E．商品混凝土

12.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列质量问题的主张，能够获得人民法院支持的有（）。

A.地基发生不均匀沉降导致墙体开裂

B．屋面发生大面积渗漏

C.地面装修脱落

D.设备管道漏水

E．二层框架梁发生较大挠曲变形

13.某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（）

A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业

B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C、批准女工孙某只能休产假120天

D、安排17岁的李某担任矿井安检员

E、安排15岁的周某担任仓库管理员

14.甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方工人丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（）

A、甲可要求乙承担违约责任。

B、甲可要求乙承担侵权责任。

C、丙可要求乙承担违约责任。

D、丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任。

E、丙可要求甲承担赔偿责任。

15.甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有（）

A、甲假借订立合同，恶意进行磋商

B、甲恶意进行磋商，给乙造成损失

C、乙隐瞒其资质的真实情况

D、甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失 E、乙未尽保密义务，给甲造成损失 16.甲与乙为初中同学，今年均为17岁。甲仍在上高中，乙则初中毕业后直接参加了工作，月收入1000元。乙想买一台电脑，甲向乙某表示，自己有一台九成新的电脑是以6000元购买的；如乙愿买，自己以5000元出手。乙问甲能否做主，甲说自己都17岁了，这点小事怎么作不了主！于是二人以5000元成交。这一合同的后果为：（）

A．甲、乙的父母有追认权

B．乙有催告权

C．乙有撤消权

D．甲的父母有追认权

E．甲有撤消权

17.根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除施工合同的有（）

A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖

B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员 18.仲裁协议应当包括以下（）内容。

A．请求仲裁的意思表示

B．不向法院起诉的承诺

C．仲裁事项

D．选定合议制或独任制仲裁庭

E．选定的仲裁委员会

19.建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某专业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（）

A、仅可起诉甲

B、不能起诉丙

C、仅可起诉乙

D、可单独起诉乙

E、可起诉甲、乙、丙

20.仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有（）

A、制作调解书

B、制作裁决书

C、驳回申请

D、撤消案件

E、要求当事人撤回申请

21.以下属于应当归档的设计文件的是（）

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

A.规划设计条件通知书

B.施工图及其说明

C.竣工图 D.图纸会审纪要

E.设计计算书

22.某业主没有按照合同的约定及时向承包商支付工程款，则在诉讼时效期间发生（）情况下，诉讼时效中断。

（A）承包商提请仲裁

（B）业主向法院申请破产

（C）承包商向业主发出支付工程款的通知

（D）业主书面同意7天后支付工程款（E）承包商被与其有合同纠纷的第三方起诉

23.在城市房屋拆迁中，依法不能获得补偿的有（）

A、简易建筑

B、违章建筑

C、危险房屋

D、产权有争议的房屋

E．超过批准期限的临时建筑

24.因（）造成的工程质量缺陷，应该由发包人承担过错责任。

A．提供的设计图纸有缺陷

B．发包人直接指定分包工程的分包人

C．发包人认可的总承包单位选定的分包人

D．发包人负责提供的材料不符合强制性标准

E．异常气候状况

25.下列合同属于效力待定合同的是（）。

A．张某将自己的旧电脑赠与14岁的小明

B．王某受项目经理委托采购设备时，在设备订货单外，自行决定订购了一批商场打折的外墙砖

C．李某以公道价格将借用的朋友的二手车卖给收购二手车的某企业

D．陈某受企业委托与厂家签订买卖合同时与厂家串通，提高了产品价格，厂家给陈某5万元回扣

E．某公司法定代表人超越自己权限订立的买卖合同

26.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当（）

A．签订安全生产管理协议

B．明确各自的安全生产管理职责 C．明确应当采取的安全措施

D．指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 E．共同调配劳动防护用品

27.拆迁范围确定后，拆迁范围内的单位和个人不得进行的活动有（）。

A．新建、扩建、改建房屋

B．改变房屋和土地用途

C．买卖房屋

D．租赁房屋

E．装修房屋

28.张某向王某借款100万元做生意。以自有房产、汽车做抵押与王某签订一份抵押合同，以笔记本电脑、3万股流通股票和一份大额定期存单为质物与王某另签订一份质押合同，王某只接受了存单和股东证，并表示自己已有笔记本电脑，还是留给张某自己用好了。由于双方工作太忙，以上合同均未办理登记手续，但朋友林某作为见证人愿意作证。后张某做生意失败，双方就抵押和质押财产的处置发生纠纷，问：以上合同无效的是

A．房产抵押合同

B．汽车抵押合同

C．笔记本质押合同

D．流通股质押合同

E．大额定期存单质押合同 29.依据《行政诉讼法》，建设行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不服可以提起行政诉讼的有（）。

A．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证

B．乙建设行政主管部门要求其不得参与某项目的投标

C．丙建设行政主管部门罚款数额过大，所依据的部门规章显失公平D．丁建设行政主管部门以安全不合格为由扣押、查封其施工设备2台 E．戊建设行政主管拒绝颁发安全生产许可证

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

30.吊销建筑施工企业营业执照的行政处罚只能由（）设定。

A．法律

B．行政法规

C．地方法规

D．部门规章

E.地方政府规章