第一篇：2013年最新一级建造师案例分析及解析

案例分析及解析

案例1

【背景资料】

甲建筑公司作为工程总承包商承包了某工程，该工程由板楼和塔楼组成，现浇柱、预制

梁板、框架剪力墙结构。其中经建设单位同意，甲将土建装修工程分包给了乙专业装修公

司。该工程板楼14层，塔楼18层，每层划分三个施工段，为了保证施工质量，一、二段必须连续，流水节拍见下表(d)：

问题：

1·为了确保合同工期，甲、乙公司应如何编制施工进度计划？

2．乙公司编制施工进度计划的依据和方式是什么？

3．根据所给条件，优化施工顺序，找出最优施工方案。并计算一层的工期。

4．绘制单层流水施工图。

【参考答案】

1．甲公司作为施工总承包商，应首先编制施工总进度计划，对所承包的工程有一个总 体的进度安排；其次对于自己负责施工的主体工程还应编制单位工程施工进度计划、分阶段（或专项工程）工程进度计划和分部分项工程进度计划。

乙公司分包了该工程的土建装修工程，应当在甲公司编制的单位工程施工进度计划基础 上编制分部分项工程进度计划和季度（月、旬或周）进度计划。

2．乙公司编制施工进度计划的依据主要有施工总进度计划、施工图纸、相关技术资料、合同确定的工期、施工方案、施工条件、施工定额、气象条件等。

施工进度计划的表达方式主要有横道图和网络图两种表达方式。

3．(1)优化施工顺序过程如下：

顺序1：一段→二段→三段（采用累加数列错位相减取大差法求工期）

3 6

流水步距 6 10

K柱-梁 = 2 2 4

K粱-板 = 8 5 9

K板-节 = 1

工期T1=(2+8+1)+(3+2+4)=20(d)

顺序2：二段→一段→三段（采用累加数列错位相减取大差法求工期）

3 6

流水步距 6 lO

K柱-粱=1

2 4

K粱-板=8 5 9

K板-节=1

工期：T2=(1+1+8)+(3+2+4)=19(d)

顺序3：-段→一段→二段（采用累加数列错位相减取大差法求工期）

5 6

流水步距 7 10

K柱-粱=3 3 4

K粱-板=7

7 9

K板-节=2

工期T3=(3+7+2)+(3+2+4)=2l(d)

顺序4：-段→二段→三段（采用累加数列错位相减取大差法求工期）3-2-1 4 6

流水步距 7 10

K拄-粱=3 3 4

K粱-扳=7

6 9

K板-节=2

工期：T4=(3+7+2)+(3+2+4)=21(d)

顺序1：一段→二段→三段工期20d

顺序2：二段→一段→--段工期19d

顺序3：一段→一段→二段工期21d

顺序4：三段→二段→一段工期21d

综上所述可知：顺序2工期最短，所以以第二方案为优，即施工流水顺序为二段→一 段→三段。

(2)-个层的工期为：

工期:T=(1+1+8)+(3+2+4)=19(d)

4．单层的流水施工图如下：

案例2

【背景资料】

某总承包企业承包甲市新建燃气厂主厂房工程。该工程为40m高框架结构，基础埋深 为4.8m。根据生产工艺需要，建成后要安装大型生产设备，对结构施工精度要求较高'业 主对此工程极其重视。因此，要求该总包企业编制单位工程施工组织设计及合理的施工部署 方案，并按要求对某些分部分项工程编制专项施工方案，以满足正常施工的需要。同时，根 据合同要求，为确保工程如期完成，该承包企业编制了该项目的施工进度计划。

在工程进行半年时，监理单位与总承包单位按进度计划对工程进度进行了检查'结果发 现工期已拖延，需要对进度计划进行调整，以满足既定工期目标。

问题：

1·施工进度计划按编制对象的不同可分为哪几种？

2．在施工进度计划的编制过程中，要注意哪些基本原则？

3．请按照分部工程施工顺序应遵循的原则对以下分部工程进行排序（基础工程、主体

工程、土方工程、主体装修工程、二次结构围护工程）。

4．施工进度计划调整的内容有哪些？可采取的方法有哪些？

【参考答案】

1．施工进度计划按编制对象的不同可分为：施工总进度计划、单位工程进度计划、分

．

阶段（或专项工程）工程进度计划、分部分项工程进度计划四种。

2．在施工进度计划编制过程中，需注意如下基本原则。

(1)安排施工程序的同时，首先安排其相应的准备工作。

(2)首先进行全场性工程的施工，然后按照工程排队的顺序，逐个地进行单位工程的 施工。

工程要先下游后上游。

(3)三通工程应先场外后场内，由远而近，先主干后分支'排水

(4)先地下后地上和先深后浅的原则。

(5)主体结构施工在前，装饰工程施工在后。

(6)既要考虑施工组织要求的空间顺序，又要考虑施工工艺要求的工种顺序；必须在 满足施工工艺的要求条件下，尽可能地利用工作面,使相邻两个工种在时间上合理地和最大限度地搭接起来。

3．按照分部工程施工顺序遵循的原则排序为：土方工程→基础工程→主体工程→二次

结构围护工程→主体装修工程。

4．施工进度计划的调整的内容包括：施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作

关系、资源供应等。

进度计划的调整，一般有以下几种方法：关键工作的调整；改变某些工作间刮

系；剩余工作重新编制进度计划；非关键工作调整；资源调整。

案例3

【背景资料】

某广场地下车库工程，建筑面积1.8万m2。建设单位和某施工单位根据 《建设工程施

工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）签订了施工承包合同'合同工期140d。

工程实施过程中发生了下列事件：

事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程，分别由指定的专业 班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：

事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模 板（架）工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术 负责人进行现场监督。

事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6d特大暴雨（超过了当地近10年来季 节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认 为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数 据与实际情况相符）：

(1)工程清理、恢复费用18万元。

(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元。(3)人员伤亡善后费用62万元。(4)工期顺延6d。

问题：

1．事件一中，列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？ 2．事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天？能否满足合同工期的要求？ 3.事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处？说明理由o 4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是卺成立？说明理由o 【参考答案】

1.本例属无节奏流水施工，所以按照“累加数列错位相减取大差法”计算各个施工过

程之间的流水步距：

2.流水施工的计划工期T=(12 +18 +52)+(12 +13 +15 +14)=136(d)；

合同工期是140d，所以满足合同工期要求。

3．水平混凝土构件模板（架）体系工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开，始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督，做法不妥。

理由：专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专 业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包技术负责人签字。施工单位审核合格后

报监理单位，由项目总监理工程师审核签字后实施。

施工现场还应安排施工技术、安全专 业人员及监理工程师进行现场监督。

4．(1)索赔成立。因为按照施工合同法，不可抗力造成的工程清理恢复费用应由建设

单位承担。

(2)索赔不成立。因为按照施工合同法，不可抗力造成的施工单位自有的机械损坏，由施工单位自己承担。

(3)索赔不成立。不可抗力造成的人员伤亡由其所在单位负责，并承担费用。

(4)工期索赔成立。不可抗力造成的工期延后发包人应给予工期顺延。

案例4

【背景资料】

某单项工程，按图所示进度计划网络图组织施工。

原计划工期是170d，在第75d进行的进度检查时发现：工作A已全部完成，工作B刚

刚开工。由于工作B是关键工作，所以它拖后15d，将导致总工期延长15d完成。

本工程各工作相关参数见下表。

问题：

1．为使本单项工程仍按原工期完成，则必须赶工，调整原计划，试问应如何调整原计

划，既经济又保证整修工作能在计划的170d内完成，并列出详细调整过程。

2．试计算经调整后，所需投入的赶工费用。

3．重新绘制调整后的进度计划网络图，并列出关键线路。

【参考答案】

1．目前总工期拖后15d，此时的关键线路：B=》D=》H

(1)其中工作B赶工费率最低，故先对工作B持续时间进行压缩：

工作B压缩Sd，因此增加费用为5×200 =1000（元）

总工期为：185-5 =180(d)

此时的关键线路为：B=》D=》H

(2)剩余关键工作中，工作D赶工费率最低，故应对工作D持续时间进行压缩。

工作D压缩的同时，应考虑与之平等的各线路，以各线路工作正常进展均不影响总工

期为限。

故工作D只能压缩5d，因此增加费用5×300 =1500（元）

总工期为：180-5 =175(d)此时的关键线路：B=》D=》H和B=》C=》F=》H两条。

(3)剩余关键工作中，存在三种压缩方式：①同时压缩工作C、工作D;②同时压缩工 作F、工作D:③压缩工作H。

同时压缩工作C和工作D的赶工费率最低，故应对工作C和工作D同时进行压缩。

工作C最大可压缩天数为3d，故本次调整只能压缩3d，因此增加费用为3×100 +3×300 =1200（元）

总工期为：175-3 =172(d)

关键线路：B=》D=》H和B=》C=》F=》H两条。

(4)剩下关键工作中，压缩工作H赶工费率最低，故应对工作H进行压缩。

工作H压缩2d，因此增加费用为2x420= 840（元）

总工期为：172-2 =170(d)

(5)通过以上工期调整，工作仍能按原计划的170d完成。

2．所需投入的赶工费为：1000 +1500 +1200 +840 ='4540（元）。

3．调整后的进度计划网络图如下图所示。

调整后的进度计划网络图

其关键线路为：A=》B=》D=》H和A=》B=》C=》F=》H。

案例5 【背景资料】

某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计

划，如下图所示。

由于该工程施工工艺的要求，设计计划中工作c、工作H和工作J需共用一台特殊履带 吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。

问题：

1．绘出调整后的网络进度计划图（在原图上作答即可）。

2．如果各项工作均按最早时间安排，起重机械在现场闲置多长时间？为减少机械闲置，工作C应作如何安排？

3．该计划执行3个月后，施工单位接到业主的设计变更．要求增加一项新工作D，安 排在工作A完成之后开始，在工作E开始之前完成。因而造成个别施工机械的闲置和某些 工种的窝工，为此施工单位向业主提出如下索赔：①施工机械停滞费；②机上操作人员人工 费；③某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理？为什么？

4．工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I停工待图1个月，如果业主要求

按合同工期完工，施工单位可向业主索赔赶工费多少（已知工作I赶工费每月15万元）?并简述理由。

【参考答案】

1．调整后的网络进度计划如下图所示。

2．(1)如果各项工作均按最早时间开始，工作C最早完成时间为5月，工作H最早开 始时间为7月，则工作C与工作H之间机械闲置2个月；工作H的最早完成时间是12月，工作J最早开始时间为12月，则工作H与工作J之间机械不闲置；所以，该起重吊装机械 共闲置2个月。

(2)为了减少机械闲置时间，如果工作C开始时间往后推2个月开始，则机械可连续 使用无闲置时间。

3．关于以上事件的补偿问题如下：

(1)补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失，业主应承担费用的补偿。

(2)补偿要求不合理。因为机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用之中。

(3)窝工补偿要求合理。因为业主原因造成施工单位的损失。

4．施工单位不应向业主索赔赶工费。

工作I总时差为6个月，目前停工待图1个月，并不影响总工期，故工作I不需要赶工 也能按合同工期完工。

案例6

【背景资料】

某施工企业承包位于北京市大兴区一综合写字楼工程，框架剪力墙结构。业主已委托某 甲级监理单位实行工程监理。

为了保证工程质量，采取了如下措施：

事件一：在总监理工程师的组织下，项目部编写了项目质量计划；质量计划报项目部负 责人批准后实施；经建设单位及监理同意，质量计划非主体部分个别标准低于通用质量体系 文件的要求。

事件二：根据合同约定，材料进场时要对其进行质量验证，同时工程所用主要建筑结构 及装修材料要进行复验，其中包括水泥、钢筋、室内用花岗岩及外墙陶瓷面砖等。

事件三：基础施工过程中，监理工程师对由施工企业实验室出具的钢筋质量合格报告有 异议，决定委托法定检测机构抽检，要求施工单位支付相应费用，遭到施工企业拒绝。

问题：

1．指出事件一中不妥之处并说明理由。

2．质量计划的编制依据有哪些？

3．事件一中，简述材料进场时，如何进行质量验证。

4．事件二中，主要材料复试的内容分别有哪些？

5．事件三中，监理单位对由施工企业实验室出具的钢筋质量合格报告有异议．应如何

处理？

【参考答案】

1．事件一中不妥之处及理由：

(1)在总监理工程师的组织下，项目部编写了项目质量计划不妥。

理由：项目的质量计划应由项目经理组织编写。

(2)质量计划报项目部负责人批准后实施不妥。

理由：项目的质量计划需报企业相关管理部门批准后实施。

(3)经建设单位及监理同意，质量计划非主体部分个别标准低于通用质量体系文件的 要求不妥。

理由：质量计划可高于但不能低于通用质量体系文件的要求。

2．建筑工程施工项目质量计划的编制依据：

(1)工程承包合同、设计图纸及相关文件。

(2)企业和项目部的质量管理体系文件及其要求。

(3)国家和地方相关的法律、法规、技术标准、规范，有关施工操作规程。

(4)施工组织设计、专项施工方案及项目计划。

3．材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记

录。质量验证包括材料品种、型号、数量、外观检查和见证取样，进行物理、化学性能试

验。验证结果报监理工程师审批。

4．主要材料复试的内容。

钢筋：屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯。

水泥：抗压强度、抗折强度、安定性、凝结时间。

室内用花岗岩：放射性；粘贴用水泥的抗压强度、凝结时间及安定性。

外墙陶瓷面砖：、吸水率、抗冻性。

5．建筑施工企业实验室出具的试验报告，是工程竣工资料的重要组成部分，当建设单位或监理人员对施工企业实验室出具的试验报告有异议时，可委托法定的检测机构进行抽检。如抽检结果与建筑施工企业试验报告相符，抽检费用由建设单位承担，反之，由建筑工企业承担。

案例7

【背景资料】

某建筑工程，建筑面积23824 m2，地上10层，地下2层（地下水位-2.Om）。主体结构为非预应力现浇混凝土框架剪力墙结构（柱网为9m x9m，局部柱距为6m），梁模板起拱 高度分别为20mm、12mm。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑，墙厚250mm，钢筋净距60mm，混凝土为商品混凝土。

一、二层柱混凝土强度等级为C40，以上各层柱为C30。结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中，现场对粗骨料的最大粒径进行了检测，检测结果为40mm。

事件一：混凝土的施工过程中，发生了模板拆除后，局部表面出现因缺少水泥砂浆而形成的石子外露现象。

事件二：该工程混凝土结构子分部工程完工后，项目经理部提前按验收合格的标准进行 了自查。

问题：

1．该工程梁模板的起拱高度是否正确？说明理由。

2．简述事件一中，混凝土局部石子外露的形成原因是什么？

3．梁底模板拆除时，混凝土强度应满足什么要求？

4．事件二中，混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准是什么？

【参考答案】

1．该工程粱模板的起拱高度正确。对大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，起拱高度在规 范规定梁跨度的1/1000—3/1000之内。即起拱高度为20mm时，满足9~27mm之间；起拱 高度为12mm时，满足6—18mm之间。

2．混凝土表面局部形成石子外露的原因：(1)混凝土配合比原材料称量偏差大，粗骨 料多，和易性差；(2)浇筑混凝土时，发生离析，石子集中，振不出泥浆；(3)混凝土搅 拌时间短，拌和不均匀，和易性差；(4)混凝土振捣不密实，漏振；(5)模板缝隙大，混 凝土漏浆。

3．梁底模板拆除时，应满足以下要求。

当梁跨度为6m时，混凝土的强度与设计要求的混凝土立方体抗压强度标准值之比≥ 75%；当梁跨度为9m时，混凝土的强度与设计要求的混凝土立方体抗压强度标准值之 比≥100%。

4．混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合下列规定：有关分项工程施工质量 验收合格；应有完整的质量控制资料；观感质量验收合格；结构实体检验结果满足规范 要求。

案例8

【背景资料】

某商务酒店大楼，建筑面积3万平方米，现浇剪力墙结构，地下3层，地上28层，基 础埋深12.20m。l层大厅层高8m，模板支架为钢管脚手架，施工单位在浇筑一层顶板混凝 土之前，对模板进行了设计，并对模板支撑系统编制了专项施工方案，施工单位组织专家进 行论证，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。1工程于2007年3月20日开 工，2008年2月10日竣工。

事件一：在第10层楼板钢筋隐蔽工程验收时，发现多根纵向受力钢筋有3个接头，于 是监理要求更换。

事件二：质量员发现第20层混凝土部分试压块达不到设计强度，但实体经有资质的检 测单位，达到设计强度。

事件三：施工单位根据施工方案，在一层顶板的浇筑过程中，设置了后浇带。

问题：

1．背景中施工单位组织专家论证的内容有哪些？写出影响模板钢管支架稳定性的因素。

2．事件一中监理的要求对吗？说明理由。

3．事件二中第20层的混凝土质量问题是否需要处理？说明理由及建筑工程质量不符合要求时处理原则。

4．事件三中后浇带应如何设置和处理才能保证工程质量？

【参考答案】

1．背景中专家论证的内容是：专项方案内容是否完整、可行；专项方案计算书和验算 依据是否符合有关标准规范；安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。

影响模板稳定性因素是立杆间距、水平杆的步距、立杆的接长、连墙件的连接和扣件的 紧固程度。

2．事件一监理做法正确。规范规定：钢筋接头位置宜设置在受力较小处。同一纵向受

力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10倍。构件同一截面内钢筋接头数应符合设计和规范要求。

3．事件二不需要处理。因为经有资质的检测单位对工程的实体混凝土进行的测试证明

能够达到设计强度要求，所以不需要进行处理。

质量不符的处理原则是：

(1)经返工重做或更换洁具、设备的检验批，应重新进行验收。

(2)经有资质的检测单位鉴定，能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

(3)经有资质的检测单位鉴定，达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足

结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。

(4)经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要

求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

(5)通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程

严禁验收。

4．后浇带通常根据设计要求留设，并保留一段时间（若无设计要求，则至少保留28d）

后再浇筑，将结构连成整体。填充后浇带，可采用微膨胀混凝土，强度等级比原来结构强度

提高一级，并保持至少15d的湿润养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。

案例9

【背景资料】

某写字楼，建筑面积23000m2，地下2层，地上15层，基础埋深6.8 m，底板厚度1m，项目部技术负责人编制了基坑开挖专项施工方案，经项目经理批准后开始施工。

事件一：基坑挖到设计标高的当天晚上，项目经理在基坑巡视当中，听见支撑系统出现 异常响声，看见地面出现裂缝，并不断扩展。项目经理立即组织人员，立即采取措施才避免事故的发生。于是第2天，项目经理和监理按照设计要求和有关规定进行了验槽。

事件二：底板钢筋施工时，施工单位征得监理单位和建设单位的同意后，用一根HPB235、直径16mm的钢筋代换HRB335级直径18mm的受力钢筋。

事件三：该工程各分部工程完成之后，项目部在竣工验收之前，进行了单位工程质量验

收合格标准自查。

问题：

1·背景中基坑开挖专项施工方案在实施工程中有何不妥之处？

2．事件一验槽的程序对吗？写出正确的程序及基坑坍塌之前其他主要迹象。

3。事件二施工单位的做法对吗？写出正确的做法及钢筋的代换原则。

4．事件三单位工程质量验收合格标准是什么？ 【参考答案】

1．背景中基坑开挖方案由项目经理批准后实施不妥。根据《危险性较大的分部分项工 程安全管理办法》的规定，基坑开挖深度超过5m，应编制基坑开挖专项施工方案并由施工 单位组织专家组对该方案进行论证审查，基坑开挖专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

2．事件一验槽的程序不对。验槽的正确程序是：在施工单位自检合格的基础上，由总 监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。

除“支撑系统出现异常响声，地面出现裂缝，并不断扩展”外，基坑坍塌前的主要迹

象还有：(1)环梁或排桩、挡墙的水平位移较大，并持续发展；(2)支护系统出现局部失

稳；(3)大量水王不断涌入基坑；(4)相当数量的锚杆螺母松动，甚至有的槽钢松脱。

3．事件二施工单位做法不对。钢筋代换时，应征得设计单位的同意，对于底板受力钢

筋，不宜用HPB235代换HRB335。钢筋代换原则是：按等强度代换或等面积代换。当构件

配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则进行代换；当构件按最小配筋率配筋

时，或同钢号钢筋之间的代换，按钢筋代换前后面积相等的原则进行代换。

4．事件三单位工程质量验收合格标准是：(1)单位工程所含分部（子分部）工程的质

量均应验收合格；(2)质量控制资料应完整；(3)单位工程所含分部工程有关安全和功能

的检测资料应完整；(4)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；

(5)观感质量应符合要求。

案例10

【背景资料】

某建筑公司承接一项综合楼任务，建筑面积109 828m2，地下3层，地上26层，箱形基础，主体为框架结构。该项目地处城市主要街道交叉路口，是该地区的标志性建筑物。因此，施工单位在施工过程中加强了对工序质量的控制。

在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误，施工单位非常重视，及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单位检测鉴定，强度达到了要求。

由于加强了预防和检查，没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工，达到验收条件后，建设单位组织了竣工验收。

问题：

1．工序质量控制的内容有哪些？

2．说出第5层钢筋隐蔽工程验收的要点。

3．第10层的质量问题是否需要处理？请说明理由。

4．如果第10层混凝土强度经检测达不到要求，施工单位应如何处理？

5．该综合楼达到什么条件后方可竣工验收？

【参考答案】

1．工序质量控制的内容包括：①工序施工条件控制；②工序施工效果控制。

2．第5层楼板钢筋隐蔽验收要点包括：

(1)按施工图核查纵向受力钢筋，检查钢筋的品种、规格、数量、位置、间距、形状。

(2)检查混凝土保护层厚度，构造钢筋是否符合构造要求。

(3)钢筋锚固长度，箍筋加密区及加密间距。

(4)检查钢筋接头，如绑扎搭接，要检查搭接长度，接头位置和数量（错开长度、接

头百分率）；检查焊接接头或机械连接，要检查外观质量，取样试件力学性能试验是否达到

要求，接头位置（相互错开）、数量（接头百分率）。

3．第10层的混凝土不需要处理。

理由：虽混凝土试块检测强度不足，但对工程实体混凝土经有资质的检测单位进行鉴定

后，证明能够达到设计强度要求，故不需进行处理。

4．如果第10层实体混凝土强度经检测迭不到设计强度要求，应按如下程序处理：

(1)施工单位应将试块检测和实体检测情况向监理单位和建设单位报告。

(2)由原设计单位进行核算。如经设计单位核算混凝土强度能满足结构安全和工程使

用功能，可予以验收；如经设计单位核算混凝土强度不能满足要求，需根据混凝土实际强度

情况制定拆除、重建、加固补强、结构卸荷、限制使用等相应的处理方案。

(3)施工单位按批准的处理方案进行处理。

(4)施工单位将处理结果报请监理单位进行检查验收报告。

(5)施工单位对发生的质量事故剖析原因，采取预防措施予以防范。

5．该综合楼竣工验收应当具备下列条件：

(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容。

(2)有完整的技术档案和施工管理资料。

(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。

(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。

(5)有承包商签署的工程保修书。

案例11

【背景资料】

某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内、外装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶

贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件：

事件一：因木龙骨为甲提供的材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程

上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。

事件二：在送样待检时，为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面砖

镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。

事件三：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。

问题：

1．进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告？

2．事件一中，施工单位对甲供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什么

技术处理？

3．事件一中，外墙陶瓷砖复试还应包括那些项目？是否需要进行内墙砖吸水率复试？ 铝塑复合板应进行什么项目的复验？

4．事件二中，施工单位的做法是否妥当？为什么？

5．指出事件三中外墙饰面砖样施工中存在的问题，写出正确做法，补充外墙饰面砖质 量验收的其他检验项目。

【参考答案】

1．进口硅酮结构密封胶使用前应提供的质量证明文件和报告包括：出厂检验证明、产 品质量合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验（邵氏硬度、标准状态下的拉伸粘 结强度）报告、有效期证明材料、商检证。

2．木龙骨为甲供材，施工单位在施工前要对木龙骨进行检验合格后才能用在工程上。同时还应对木龙骨进行防火、防腐、防蛀技术处理。

3．事件一中，施工单位的做法不妥当。

(1)外墙陶瓷面砖除复验吸水性率外，寒冷地区外墙陶瓷面砖还需复验抗冻性。

(2)不需复验内墙面砖的吸水率。

(3)应对铝塑复合板的剥离强度应进行复验。

4．事件二中，施工单位的做法是不妥当。

理由：没有监理工程师的许可施工单位不得自行赶工，要按照之前编制的进度计划实施 项目；另外，建筑结构装饰装修材料未经检验合格不得用在工程上。

5．事件三中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题：未对样板件的饰面砖粘结强度进行 检验。

外墙饰面砖质量验收的其他检验项目：对外墙饰面砖隐蔽工程进行验收，平整度、光洁 度的检验、尺寸检验、饰面板嵌缝质量检验。

案例12

【背景资料】

某12层综合楼进行改造工程，工程内容包括外立面的隐框和半隐框玻璃幕墙及室内吊 顶工程。按照幕墙节能工程要求设计。原建筑部分部位未设预埋件，采用了后置埋件。锚栓 质量保证资料齐全，故埋置后未进行承载力现场试验。施工项目部对幕墙采用的中空玻璃的 强度、可见光透射比、传热系数和遮阳系数等性能以及隔热型材的导热系数性能取样送检复 验，复验结果合格。幕墙安装完成后，幕墙四周与墙体间的接缝采用矿棉填充密实后，外用 耐候密封胶密封。因未经过监理工程师验收，监理工程师要求对已封的密封胶进行剥露检查。

综合楼工程吊顶采用轻钢龙骨，施工中在空心板的板下面设置了膨胀螺栓安装吊杆，吊 杆距主龙骨端部距离为500mm，吊点间距为1000mm，主龙骨按房间短向跨度的3/1000起 拱，纸面石膏板采用射钉的钉固定法安装，顶棚上悬挂一个4.Skg重的吊灯，吊灯直接安装在主龙骨上。

问题：

1．指出后置埋件设置和施工中的错误，并说明正确的做法和理由。

2．施工项目部对中空玻璃、隔热型材的性能复验项目是否正确？说明理由。

3．幕墙四周与墙体间的接缝做法是否正确？监理工程师要求剥离检查是否正确？为 什么？

4．指出吊顶施工中存在的问题并写出正确做法。

【参考答案】

1．后置预埋件没有进行承栽力现场试验是错误的。

正确做法：施工单位应按规定要求委托有资质的检测单位进行承载力现场抽样试验。

理由：因为锚栓的拉拔力很大程度上决定于现场混凝土强度和锚栓埋置方法，尽管农 本身质量保证资料齐全，都不能说明它的实际承载力符合设计要求，只有通过现场随机杀 检查，才能较正确反映锚栓的承载力是否合格。

2．施工项目部对中空玻璃、隔热型材的性能复验项目不正确。

理由：中空玻璃强度不需要复验，除可见光透射比、传热系数和遮阳系数等性能外，空玻璃的结露点应进行复验。隔热型材的导热系数不需要复验；隔热型材的抗拉强度和未 强度应进行复验。

3．(1)幕墙四周与墙体间的接缝做法不正确。

理由：节能施工规范要求，幕墙四周与墙体间的接缝采用弹性闭孔材料填充饱满，j 用耐候密闭胶密封，而矿棉不属于弹性闭孔材料。

(2)监理工程师要求正确。

理由：规范要求对幕墙周边与墙体的接缝处保温材料填充的做法应进行隐蔽工程验 在工程隐蔽前，施工项目部应通知监理工程师进行验收，未经验收，不得封胶。

4．吊顶施工中存在的问题及正确做法：

I

(1)吊顶的膨胀螺栓不应设置在空心板的下面，应该设置在板缝处。

(2)吊杆距主龙骨端部距离为500mm不合理，应该不大于300mm，当大于300mm时应 增加吊杆。

(4)纸面石膏板不能采用射钉的钉固定法固定，应该采用沉头自攻螺钉固定。

(5)4.5kg重的吊灯属于重型灯具不能直接安装在主龙骨上，应该用膨胀螺栓固定在空 心板的板缝处。

案例13

【背景资料】

某建筑工程建筑面积205 000m2，混凝土现浇结构，筏板式基础，地下3层，地上12层，基础埋深12.4m，该项工程位于繁华市区，施工场地狭小。工程所在地区地势北高南低，地下水流从北向南。施工单位的降水方案计划在基坑南边布置单排轻型井点。

基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位对基坑进行验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约350m2软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。

工程主体结构施工时，二层现浇钢筋混凝土阳台在拆模时沿阳台根部发生断裂，经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置布置错误所造成的。事故发生后，业主立即组织了质量大检查，发现一层大厅梁柱节点处有露筋；已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符；施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚。

工程进入外墙面装修阶段后，施工单位按原设计完成了965 m2的外墙贴面砖工作。业主认为原设计贴面砖与周边环境不协调，要求更换为大理石贴面，施工单位按业主要求进行了更换。

问题：

1．该工程基坑开挖降水方案是否可行？说明理由。

2．施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当？说明理由。

3．发现基坑基底基软土后应按什么工作程序进行基底处理？

4．工程质量事故和业主检查出的问题反映出施工单位质量管理中存在哪些主要问题？

5．就该项工程背景资料中所发生的情况而言，施工单位可索赔的内容有哪些？

【参考答案】

1．该工程基坑开挖降水方案采用地基坑南边布置单排轻型号井点不可行。

理由：因为轻型井点应根据基坑平面的大小与深度、土质、地下水位流向、降水深度要 求等条件采用单排、双排、环形等方式布置。单排轻型井点适用于基坑或沟槽宽度小于6m． 且降水深度不大于Sm的基坑，同时，在采用单排轻型号井点方案时也应将井点管布置在上 游，即北边。因该工程基坑面积大，基础埋深达12.4m，所以不能采用轻型井点降水方案，可采用喷射井点、管井井点或深井井点的降水方案。

2．当基坑开挖到设计标高后，由施工单位和监理单位两家共同进行验槽的做法不妥。

正确的做法：在基坑开挖到基底设计标高并清理好后，施工单位还必须会同勘察、设计 单位和建设单位共同进行验槽，合格后方能进行基础工程施工。

3．当发现基坑基底有软土区后，施工单位不得擅自处理，应及时向监理单位和建设单 位汇报，由勘察设计单位组织进行地基补充勘探，在探明基底情况后，勘察设计单位进行处 理方案设计，方案设计完成后须由建设单位，设计单位、监理单位和施工单位在设计变更单 上会签，施工单位再依据设计变更进行基底处理，监理单位对处理过程进行监控，并对处理 结果检查验收。

4．根据发生的工程质量事故和业主检查出的问题反映了施工单位在质量管理中存在如 下问题：

(1)施工技术交底不清。

(2)自检、互检和交接检验制度不健全，隐蔽工程检查不严格，检查验收制度不落实。

(3)质量控制体系不健全，各级施工管理人员管理职责不落实、责任不到位，施工过 程控制不严格。

(4)施工队伍素质差，施工人员教育培训不够。

5．施工单位可以索赔的内容包括：地基基底缝理发生的费用和工期；更换大理石贴面 砖所发生的费用和工期。

案例14

【背景资料】

某综合楼12层，外墙为隐框玻璃幕墙，室内走廊净高2.8m，2-12层走廊墙净面积800m2/层，一层走廊墙净面积180m2，1—2层走廊采用天然花岗石，3～l2层采用天然大理石饰面，施工单位采用传统的湿作业法施工，施工流向为从上往下，以楼层为施工段，每层分两次安装到顶，由两组施工队组织流水施工，甲队负责安装下半部分，乙队负责安装上半音B分，其持续时间各层均为2d，石材规格为600mm×450mm，厚18mm，一等品。2008年6月12日石材进场后施工队就组织从12层开始安装，每层板材分两次灌浆，灌浆厚度为18mm。12层安装完成后立即进行封闭保护，并转入下层的施工安装。2008年6月20日项目质检员对12层走廊石材饰面检查时发现局部饰面石材严生不规则的花斑,沿墙高的中下部位空鼓的板块较多。

在外墙隐框玻璃幕墙施工时，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了2块后置埋件，并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这2块后置埋件进行了检测，作为后置埋件检测的依据。

在安装隐框玻璃面板时，采用了酸性硅酮结构密封胶，由于硅酮结构密封胶在有效期使用，所以在使用前未进行相关性能检验；玻璃面板与主体结构面之间的孔隙为6mm。

问题：

1．分析12层大理石板材产生花斑的原因？应如何采取预防措施？

2．大理石饰面板是否允许出现局部空鼓？试分析大理石饰面板产生空鼓的原因？

3．室内各层走廊石板安装中哪些材料需要复验？各复验哪些指标？其工期是多少天？

4．填充墙上是否可以作为幕墙的支承点？如必须在填充墙上设置支承点时．应采取 么措施？

5．施工单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务？为什么？

6．施工单位在现场室内混凝土构件上埋置的后置埋件是否作为后置埋件检测的依j 为什么？

7．在安装隐框玻璃面板时施工单位的做法是否正确？若不正确，请回答正确做法。

【参考答案】

1．(1)产生花斑的原因。

采用传统的湿作业法安装天然石材时，由于水泥砂浆在水化时析出大量的氧化钙，泛到

石材表面，产生不规则的花斑，俗称泛碱现象，严重影响室内外石材饰面装饰效果。

(2)预防措施。

1)在施工前应对石材饰面板采用防碱背涂剂进行防碱背涂处理。

2)选用碱含量低的水泥。

2．不允许大理石板块出现空鼓。

产生空鼓的原因是：

(1)砂浆灌注高度超高，第一层浇灌高度应为150mm，不超过板高的1/3。

(2)灌浆厚度不够，一般为30~ 50mm。

(3)没有进行养护，养护不少于7d。

3．(1)室内各层走廊石板安装中需要复验的材料及指标。

l、一层应对水泥进行复验，复验凝结时间、安定性和抗压强度。

2、二层应对天然花岗石板和水泥进行复验，天然花岗石板应复验放射性指标；水泥应

复验凝结时间、安定性和抗压强度。

3、三层至十二层应对水泥进行复验，复验凝结时间、安定性和抗压强度。

(2)室内各层走廊石板安装工期：

T=(M +N-l)×k=(12+2-1)x2=26(d)

4．填充墙上不可以作为幕墙的支承点。

正确做法：如因构造要求，必须在填充墙上设支承点时，应加设钢筋混凝土或钢结构

粱、柱等构件作为支承点，并经设计单位认可。

5．施工单位的下属检测中心不可以承担本工程的检测任务。

理由：检测机构不得与所检测工程项目相关的设计、施工、监理单位有隶属关系或其他

利害关系。

6．施工单位在现场室内混凝土构件上埋置的后置埋件不可以作为后置埋件检测的依据。

理由：因为施工单位在现场室内混凝土构件上埋置的后置埋件是在特定条件下设置的，不具有代表性，应按规范规定的比例在现场采取随机抽样的方法进行检测。

7．施工单位做法不正确。正确做法如下：

(1)粘结材料应该采用中性硅酮结构密封胶。

(2)硅酮结构密封胶在使用前应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性

和剥离粘结性试验，并对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验，不合格，不得使用。

(3)根据相关规范，玻璃面板与主体结构面之间的孔隙为不应小于8mm。

案例15

【背景资料】

某企业新建办公综合大楼，共9层，1～2层采用全玻璃幕墙，面板为12mm厚单片非镀膜玻璃，玻璃肋采用截面厚度12mm、高度120mm钢化夹层玻璃，酸性硅酮结构密封胶嵌缝。3～4层局部采用隐框玻璃幕墙。其余均为25mm厚火烧花岗石板短槽式石材幕墙。石板的最大板块为1.2m×1.5m，采用3．0mm铝合金挂件，挂件与石板连接采用环氧树脂型石材专用胶粘剂粘结。施工现场中监理工程师发现石材幕墙面板之间嵌缝采用酸性硅酮耐候密封胶，有一部分是利用隐框玻璃幕墙嵌缝多余的普通中性硅酮耐候密封胶。

问题：

1．全玻璃幕墙采用酸性硅酮结构密封胶嵌缝是否正确？全玻璃幕墙在什么情况下可以

使用酸性硅酮结构密封胶？

2．指出并纠正石材幕墙采用的材料规格的错误。

3．石材幕墙面板之间的嵌缝可否采用普通中性硅酮耐候密封胶？为什么？

4．幕墙节能工程隐蔽工程验收的内容有哪些？

5．建筑幕墙“三性试验”的时间和内容？

【参考答案】

1．本工程采用酸性硅酮结构密封胶嵌缝不正确。

理由：酸性硅酮结构密封胶对各种镀膜玻璃的膜层、夹层玻璃的夹层材料和中空玻璃的 合片胶缝都有腐蚀作用，所以使用上述几种玻璃的全玻幕墙，不能采用酸性硅酮结构密封胶

嵌缝。

全玻璃幕墙只有在采用非镀膜单片玻璃时，可以采用酸性硅酮结构密封胶嵌缝，而本工

程的玻璃肋采用了夹层玻璃，所以不能采用酸性硅酮结构密封胶。

2．石材幕墙采用的材料错误有三处：

(1)规范要求火烧花岗岩板最小厚度为28mm，而本工程只有25mm。

(2)规范规定“短槽式”石材幕墙单块面积不宜大于1.Sm2，而本工程最大板块面积

已超过了规定。

(3)规范规定名材幕墙的铝合金挂件厚度不宜小于4.Omm，而本工程只有3.Omm。

3．石材幕墙面板之间的嵌缝不可以采用普通中性硅酮耐候密封胶。

理由：石材幕墙嵌缝应采用中性硅酮耐候密封胶，因石材内部有孔隙，为防止密封胶内的某些物质渗入板内，故要求采用经耐污染试验合格的专用硅酮耐候密封胶。

4.对幕墙节能工程隐蔽工程验收的内容有：

(1)被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定。

(2)幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充。

(3)隔汽层。

(4)热桥部位，断热节点。

(5)冷凝水收集和排放构造。

(6)幕墙的通风换气装置。

5．幕墙。三性试验”的时间：应在幕墙工程构件大批量制作、安装前完成；幕墙“三性试验，的内容是指建筑幕墙的风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能。

案例16

【背景资料】

某14层商住楼，总建筑面积31 800.5m2，建筑高度48.55m，全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，筏板式基础。施工过程中，施工单位租赁了一台QT2200型塔式起重机进行起重吊装作业。2008年5月29日，由于控制大臂连接销轴的止退板的安装违反安装工艺要求，致使止退板失去作用，起重大臂突然折断，将路边l0 kV高压线砸断，正在邻楼屋面作业的4名民工被砸，造成3人死亡，1人受伤，150万元经济损失。经事故调查，该单位对大型机械设备长时间疏于管理，没有建立完整的技术资料档案，也没有向有关部门申请进行技术检

验，致使该机械长期处于失控状态。作业人员擅自变更原设计要求，将本应形体锁合的固定 方法改变为粘结锁合方式，且又未认真履行监督检查职责，造成这种错误固定方式得不到及 时纠正。

问题：

1·针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施？

2．简要分析造成这起事故的原因。

3．按安全事故分类等级，此次事故属于哪类事故？

4．安全事故的发生导致了工期延误，为了按期完工,应如何选择赶工对象?

5．若《施工用电检查评分表》中外电防护这一保证项目缺项（该项目应得分值为20分）．其他项目检查得分为68分：计算该分表实得多少分？换算到汇总表中应为多少分？

【参考答案】

1．事故发生后，项目经理应及时采取以下措施：①组织迅速抢救伤员；②保护好现场；

③立即向本单位责任人报告；④启动应急预案；⑤协助事故调查；⑥其他合理的应急措施。

2．发生这起事故的原因为：

(1)控制大臂连接销轴的止推板安装不合理。

(2)企业安全管理松懈，规章制度不落实，对机械设备安全状况失察。

(3)作业人员擅自变更原设计要求，将本应形体锁合的固定方法改变为粘结锁舍方式’且又未认真履行监督检查职责，造成这种错误固定方式得不到及时纠正。

(4)安全检查不到位，没有发现固定方式的改变，留下事故隐患。

3．按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，造成3人以上（含3人）10 人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损 失的事故为较大事故。

4．选择具备下列条件的工作作为赶工对象。

(1)缩短工作持续时间对质量和安全影响不大的工作。

(2)有充足备用资源的工作。

(3)缩短持续时间所需增加的费用最少的工作等。

5．该分表实得分数：

[68/(100-20)] x100 =85（分）

换算到汇总表得分：85 x10% =8.5（分）

案例17

【背景资料】

某工厂二期工程，由省建工总承包公司承建。工程的结构形式为54m×45m，矩形框架厂房，屋顶为球形节点网架结构，因省建工总承包公司不具备此网架施工能力,故建设单位将屋顶网架工程分包给某市网架厂，由省建工总26m公司配合搭设落地式满堂钢管脚手架, 以提供高空组装网架的操作平台，脚手架高度为26m。为抢工程进度，网架厂在脚手架还未进行交接验收的情况下，便于2004年4月25日晚，将运至现场的网架部件（重约40t）全部成捆吊上脚手架，至使脚手架严重超载。4月26日上班后，施工作业人员在用撬棍解捆时，堆放网架部件所在的脚手架发生倒塌，脚手架上的网架部件及施工人员同时坠落,造成重大人员伤亡事故。

问题：

1·简述这起事故发生的直接原因。

2．该脚手架工程是否需要单独编制专项施工方案？编制的主要内容是什么？

3．事故发生后，施工单位应如何进行报告？

4．简述一般脚手架定期检查的主要内容。

【参考答案】

1．事故发生的直接原因：网架厂在脚手架还未进行交接验收的情况下, 没有考虑脚手架承载能力要求，在脚手架上大量集中堆放网架部件，致使脚手架严重超载,最终导致失稳倒塌。

2．(1)该脚手架工程需要单独编制专项施工方案。

理由：该工程脚手架为落地式钢管脚手架，并且搭设为26m高，按规定应单独编制专 项施工方案。

(2)施工方案的主要内容有：基础处理、搭设要求、杆件间距及连接方法、拆除作业程序、保证安全的技术措施，并绘制施工详图及节点大样图。脚手架的搭设高度超过规范规定的，要进行相应的计算。

3．事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住屠和城乡建设主管部门报告。住房和城乡建设主管部门逐级上报事故情况的, 每级上报时间不得超过2h。

4．脚手架定期检查的主要内容包括：杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求；地基是否有积水，底座是否松动，立杆是否悬空；扣件螺栓是否有松动；高度在24m以上的脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求；架体的安全防护是否符合要求；是否有超载使用的现象等。

案例18

【背景资料】

某建筑工程，建筑面积108 000m2，现浇剪力墙结构，地下3层，地上50层。基础埋深 14.4m，底板厚3m，底板混凝土强度等级为C35。底板钢筋施工时，板厚1.Sm处的HRB335 级直径16mm钢筋，施工单位征得监理单位和建设单位同意后，用HPB235级直径10mm的钢筋进行代换。

施工单位选定了某商品混凝土搅拌站，由该站为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工，分两层浇筑，每层厚度1.5m。底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38℃, 混凝土最高人模温度40℃。浇注完成12h以后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7d。测温记录显示：混凝土内部最高温度75℃，其表面最高温度45℃。

监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，经钻芯取样检查，取样样品均有贯通

裂缝。

问题：

1．该基础底板钢筋代换是否合理？说明理由。

2．商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理？说明理由。

3．本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么？

4．大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么？

【参考答案】

1．该基础底板钢筋代换不合理。

理由：因为钢筋代换时，应征得设计单位的同意，对于底板这种重要受力构件，不宜用 HPB235代换HRB335。

2．由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案不合理。

理由：因为大体积混凝土施工方案应由施工单位编~ll,混凝土搅拌站应根据现场提出的技术要求做好混凝土试配。

3．本工程基础底板产生裂缝的主要原因有：

(1)混凝土的入模温度过高。

(2)混凝土浇筑后来在12h内进行覆盖，且养护天数远远不够。

(3)大体积混凝土由于水化热高，使内部与表面温差过大，产生裂缝。

4．大体积混凝土裂缝控制的常用措施有：

(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝剂。

(2)在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量。

(3)降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差。

(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。

(5)可预埋冷却水管，通入循环水将混凝土内部热量带出，进行人工导热。

案例19

【背景资料】

某建筑公司承担了某机关智能化办公楼工程的施工总承包任务，该工程处于居民密集 区，主体总层数12层，框架结构，层高3.3 m，其中智能化安装工程分包给某科技公司施 工。在工程主体结构施工至第10层、填充墙施工至第5层时，该公司对项目经理部组织了 一次工程质量、安全生产大检查。部分检查情况记录如下：

事件一：该工程第9层楼板处，预留智能化办公设备安装洞口，边长为40cm方形，现 场直接采用整张木盖板覆盖进行封堵。

事件二：经过对现场工人的考核发现，该公司对部分新上岗工人没有进行岗前安全教育 培训。

事件三：该公司为了赶工期，在夜间23点仍进行混凝土浇筑施工，周围居民表示了强 烈不满并向有关部门进行投诉。

事件四：第2层填充墙出现局部墙体开裂。

问题：

1．指出事件一中有何不妥之处。应如何处理？

2．事件二中的做法有何不妥？简述安全教育的内容是什么？

3．事件三中的做法有何不妥？正确的处理方法是什么？

4．针对事件四的墙体开裂问题，项目经理部应采取哪些预防措施？

【参考答案】

1．事件一中，第9层楼板处，预留边长为40cm方形，现场采用整张木盖板进行封堵，做法不妥。

正确做法：按规定要求，楼板面等处边长为25—40cm的洞口，用竹、木等做盖板，盖 住洞口时，盖板要保持四周搁置均衡，并有固定其位置不发生挪动移位的措施。

2．(1)事件二中，部分新上岗工人没有进行岗前安全教育培训不妥。

理由：按规定，所有新工人上岗前必须经过三级安全教育，即公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。

(2)按照建设部《建筑企业职工安全培训教育规定》的规定。

①公司安全教育的内容：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业安全规章制度。

②项目经理部安全教育的内容：工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素。

③施工班组安全教育的内容：本班组的生产特点、作业环境、危险区域、设备状况、消防设施及安全操作规程、岗位责任等内容。

3．事件三中，为了赶工期，在夜间23点仍进行混凝土浇筑施工，做法不妥。

理由：因为该工程处于居民密集区，混凝土浇筑属强噪声施工作业，按规定要严格控制作业时间，晚间不超过22时，早晨不早于6时。

正确的处理方法是：居民区为噪声敏感建筑物区域，按《环境噪声污染防治法》规定，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或

者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

4．事件四中，填充墙砌体开裂的防治措施。

(1)墙体砌至接近梁底时应留一定空隙，待全部砌完并至少间隔7d后，再补砌挤紧。

(2)提高砌筑砂浆的饱满度。

(3)确保砂浆质量符合要求。

(4)砌筑方法正确。

(5)轻微裂缝可挂钢丝网或采用膨胀剂填塞。

(6)严重裂缝拆除重砌。

案例20

【背景资料】

某写字楼工程，地下1层，地上15层，框架剪力墙结构。首层中厅高12m，施工单位的项目部编制的模板支架施工方案是满堂扣件式钢管脚手架，方案由项目部技术负责人审批后实施。施工中，工人王某在中厅高空搭设脚手架时，随手将扳手放在脚手架上，导致脚手架受振动后扳手从上面滑落，顺着楼板预留洞口（平面尺寸0.65m×0.50m，洞口上有盖板，因盖板移位出现空隙）砸到在地下室施工的工人李某头部。由于李某认为在室内的楼板下作业没有危险，故没有戴安全帽，被砸成重伤。

问题：

1．说明该起安全事故的直接原因与间接原因。

2．写出该模板支架施工方案正确的审批程序。

3．扳手放在脚手架上是否正确？说明理由。

4．何谓“三宝”和“四口”？本例的预留洞口应如何防护？

5．结合本案例说明患有哪些疾病的人员不宜从事建筑施工高处作业活动？

【参考答案】

1．直接原因与间接原因包括：

(1)工人王某违规操作，将扳手直按放在脚手架上。

『

(2)预留洞口防护措施不正确，未按洞口防护设施要求做防护。

(3)工人李某未戴安全帽进入施工现场作业。

(4)现场安全管理不到位，作业人员安全意识淡薄。

2．该专项施工方案应先由施工单位组织本单位的技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方按应当由总承包单位技术负责人及相关专业分包单位技术负责人签字。由于该模板支架高度超过8m，施工单位还应组织专家组审查论证通过，再报监理单位审批同意后方可实施。

3．扳手放在脚手架上不正确。

理由：高处支模作业人员所用工具和连接件应放在箱盒或工具袋中，不得散放在脚手板上，以免掉落伤人。

4．(1)“三宝”是指安全帽、安全网、安全带。

“四口”是指预留洞口、楼梯口、通道口、电梯井口。

(2)楼板面等处边长为50～150cm的洞口，必须设置一层以扣件扣接钢管而形成的网格栅，并在其上铺满竹笆或脚手板，也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网栅，钢筋网格间距不得大于20cm。

5．凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等疾病的人员不宜从事建筑施工高处作业活动。

案例21

【背景资料】

某18层办公楼，建筑面积32 000m2，总高度71m，钢筋混凝土框架一剪力墙结构，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，采用一台固定式塔式起重机作为垂直运输工具。2009年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。经事故调查发现：

1．作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔吊，钢 管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。

2．专职安全员在事故发生时不在现场。

3．作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头 交待了施工方案中的安全管理要求。

问题：

1．指出本次事故的直接原因。

2．对本起事故，专职安全员有哪些过错？

3．指出该项目安全技术交底工作存在的问题？正确的交底内容是什么？

4.简述塔式起重机安全控制要点。

【参考答案】

1．事故直接原因。

(1)作业人员严重违章，工长指定非起重吊车的专业人员负责钢管起吊。

(2)没有将钢管捆绑，钢丝绳勾在了吊钩的端头上，致使起吊中钢管高空散落。

(3)专职安全员未在现场进行指导。

(4)施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底。

2．安全员严重失职，事发时未在现场进行指导；平时对现场防护监督和管理不到位； 对施工作业人员培训管理不到位；没有定期检查设备（或参加检查未发现隐患，对隐患整 改未落实）。

3．(1)该项目安全技术交底工作存在的问题：安釜技术交底仅有口头讲解，没有书面 签字记录；仅向专职安全员口头交待了施工方案中的安全管理要求。

(2)正确的交底内容包括：

①工作场所或工作岗位可能存在的不安全因素。

②所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用。

③安全技术操作规程。

④安全注意事项。

4．塔式起重机安全控制要点主要有：

(1)塔吊在安装和拆卸之前必须针对其类型特点，说明书的技术要求，结合作业条件 制定详细的施工方案。

(2)塔吊的安装和拆卸作业由取得相应资质的专业队伍进行；安装完毕经验收合格，取得政府相关主管部门核发的《准用证》后方投入使用。

(3)基础施工按设计进行，其设计计算和施工详图应作为塔吊专项施工方案内容之一。

(4)塔吊的力矩限制器、超高、变幅、行走限位器，吊钩保险，卷筒保险，爬梯护圈 等安全装置必须齐全、灵敏、可靠。

(5)遇六级及六级以上大风等恶劣天气，应停止作业，将吊钩升起。当风力达十级以 上时，应在塔身结构上设置缆风绳或采取其他措施加以固定。

案例22

【背景资料】

某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成，平面呈不规则四方形，主楼29层，裙楼4层，地下2层，总建筑面积81650m2。该工程5月份完成主体施工，屋面防水施工安排在8月 份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。

裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除，在裙楼屋面防水层施工时，因工期紧 没有搭设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下，经医院抢救无效 死亡。

裙楼屋面防水施工完成后，聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多，工人张某随 手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。

主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓，鼓泡有大有小，直径大的达到

90mm，鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现：没有基层含水率试验和 防水卷材粘贴试验记录；屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm，接缝 口应用密封材料封严，宽度不小于5mm。

问题：

1．从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因。

2．项目经理部负责人在事故发生后应该如何处理此事？

3．试分析卷材起鼓的原因，并指出正确的处理方法。

4．自粘SBS卷材搭接宽度和接缝口密封材料封严宽度应满足什么要求？

5．将剩余二甲苯倒在工地上的危害之处是什么？指出正确的处理方法。

【参考答案】

1．事故直接原因：临边作业的安全防范措施未做好。无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边必须在外围设安全平网一道。

2．事故发生后，项目经理应首先组织做好抢救工作，并妥善保护现场，及时将事故情 况上报相关部门，积极配合调查，认真落实纠正和预防措施，并认真吸取教训。

3．(1)卷材起鼓的原因：在卷材防水层中粘结不实的部位，窝有水分和气体；当其受 到太阳照射或人工热源影响后，体积膨胀，造成鼓泡。

(2)治理方法：直径100mm以下的中、小鼓泡可用抽气灌胶法治理。先在鼓泡端用钻 子钻眼，然后在孔眼中插入针管，将气体抽出，按顺序把旧卷材分片重新粘贴好，并压上几 块砖，几天后再将砖移去即成。

4．屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为60mm，接缝口应用密封材料封 严，宽度不小于10mm。

5．二甲苯具有毒性，对神经系统有麻醉作用，对皮肤有刺激作用；同时易挥发燃点低，易引起燃烧和爆炸；对环境造成不良影响。

正确的处理方法：将剩余二甲苯退回危险品仓库，由保管员处理。

案例23 【背景资料】 某高层办公楼，总建筑面积137 500m，地下3层，地上25层。业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位。

施工总承包单位完成桩基工程后，将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位，并 自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工。专业设计单位根据业主提供的勘察报告完成了基坑支护设计后，即将设计文件直接给了专业分包单位。专业分包单位在收到设计文件后编制了基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案，方案经施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织了施工。专业分包单位在开工前进行了三级安全教育。

专业分包单位在施工过程中，由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工 作。土方开挖到接近基坑设计标高（自然地坪下8.Sm）时，总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝，即向施工总承包单位发出书面通知，要求停止施工并要求立即撤离现场，待查明原因后再恢复施工。但总承包单位认为地表裂缝属正常现象，没有予以理睬。不久基坑发生了严重坍塌，并造成4名施工人员被掩埋，经抢救无效3人死亡、1人重伤。

事故发生后，专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况。经事故 调查组调查，造成坍塌事故的主要原因，是由于地质勘察资料中未表明地下存在古河道，基 坑支护设计中未能考虑这一因素而造成的。事故造成直接经济损失80万元，于是专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失80万元。

问题：

1．请指出上述整个事件中有哪些做法不妥？并写出正确的做法。2．基础工程施工过程中造成边坡塌方的原因有哪些？

3．本起事故按伤亡及损失程度可定为哪种等级的事故？请说明理由。4．这起事故中的主要责任者是谁？请说明理由。【参考答案】

1．整个事件中做法不妥之处及正确做法。

(1)施工总承包单位自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给专业分包单位施工

不要。

正确做法：按合同规定的程序选择专业分包单位或得到业主同意后再行分包。

(2)专业设计单位将设计文件直接交给专业分包单位不妥。

正确做法：设计单位将设计文件提交给总承包单位，经总承包单位组织专家进行论证、审查同意后，由总承包单位交给专业分包单位实施。

(3)专业分包单位编制的基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案，经由施工总承

包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织施工不妥。

正确做法：专项施工组织方案应先经总承包单位技术负责人审核签字，再经总监理工程

师审核签字后再由专业分包单位组织施工。

(4)专业分包单位在施工过程中，由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产

监督工作不妥。

正确做法：按照《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工过程中，安排专职安全 生产管理人员负责现场安全生产监督工作。

(5)当基坑四周地表出现裂缝，总承包单位收到监理单位要求停止施工的书面通知而 不予理昧、拒不执行不妥。

正确做法：总承包单位在收到监理工程师发出的停工通知后，应该立即停止施工，待查 明原因，采取有效措施消除安全隐患后再施工。

(6)事故发生后，专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报事故情况不妥。

正确做法：事故发生后专业分包单位应立即向总承包单位报告，由总承包单位向有关安 全生产监督管理部门报告。

(7)工程质量安全事故造成经济损失后，专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失 不妥。

正确做法：专业分包单位向总承包单位提出损失赔偿，由总承包单位再向业主提出损失 赔偿要求。

2．基础施工中造成边坡塌方的原因。

(1)开挖坡度不够，或通过不同土层时，没有根据土的特性分别放成不同的坡度。

(2)在有地表水、地下水作用的土层开挖时，未采取有效降排水措施。

(3)顸部堆栽过大，或受外力振动影响，土体失稳而塌方。

(4)土体松软，开挖次序、方法不当。

3．本事故可定为较大事故。

理由：具备下列条件之一者为较大事故，死亡3人以上10人以下；或者重伤10人以上

50人以下：或者经济损失1000万元以上5000万元以下；该事故造成3人死亡，属较大

事故。

4．这起事故的主要责任应由施工总承包单位承担。

理由：当基坑四周地表出现裂缝，监理工程师书面通知总承包单位停止施工，并要求撤

离现场施工人员查明原因时，施工总承包单位拒不执行监理工程师指令，没有及时采取有效措施，直接导致基坑严重坍塌事故的发生，所以这起事故的主要责任应由施工总承包单位

承担。

案例24．。

【背景资料】

某市建筑公司承建的供电公司职工培训楼工程，地下1层，地上12层，建筑面积2.4

万平方米，钢筋混凝土框架结构，计划竣工日期为2006年8月8日。

2006年4月28日，市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-

1999)等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职

责履行情况时，项目经理认为他已配备了专职安全员，而且给予其经济奖罚等权力，他已经尽到了安全管理责任，安全搞得好坏那是专职安全员的事；在对专职安全员进行考核时，当问到《安全管理检查评分表》检查项目的保证项目有哪几项时，安全员只说到了目标管理、施工组织设计两项；检查组人员在质量检查时，还发现第2层某柱下部混凝土表面存在较严重的“蜂窝”现象。检查结束后检查组进行了讲评，并宣布部分检查结果姐下：

1．该工程《文明施工检查评分表》、《“三宝”、“四口”防护检查评分表》、《施工机具检查评分表》等分项检查评分表（按百分制）实得分分别为80分、85分和80分（以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分）。

2．《起重吊装安全检查表》实得分为0分。

3．汇总表得分值为79分。

问题：

1．项目经理对自己应负的安全管理责任的认识全面吗？说明理由。

2．专职安全员关于《安全管理检查评分表》中保证项目的回答还应包括哪几项？

3．该工程的混凝土表面的“蜂窝”现象应该如何处理？

4．根据各分项检查评分表的实得分换算成汇总表中相应分项的实得分。

5．本工程安全生产评价的结果属于哪个等级？说明理由。

【参考答案】

1．项目经理对自己应负的安全管理责任的认识不全面。

理由：因为项目经理对合同工程项目的安全生产负全面领导责任。他应认真落实施工组

织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度，施工项目安全交底制

度和设备、设施交接验收使用制度。

2．《安全管理检查评分表》中保证项目除目标管理、施工组织设计外，安全保证项目

还有四项，即安全生产责任制、分部（分项）工程安全技术交底、安全检查、安全教育。

3．混凝土表面“蜂窝”现象处理方法为：小蜂窝可先用水冲洗干净，用1:2水泥砂浆

修补；大蜂窝应先将松动的石子和突出颗粒剔除，并剔成喇叭口，然后用清水冲洗干净，表面湿润，再用高一级标号的细石混凝土填补、捣实后，认真养护。

4．在汇总表中各项项目实得分=（该分项在汇总表中应得满分值×该分项在检查评分

表中实得分）/100

即：《文明施工检查评分表》实得分= 20×80/100 =16.0分；

《“三宝”、“四口”防护检查评分表》实得分=10×85/100=8.5分；

《施工机具检查评分表》实得分=5×80／100=4.0分。

5．安全等级是不合格。

理由：因为当起重吊装或施工机具检查评分表未得分时，且汇总表得分值在80分以下的为不合格。本工程《起重吊装安全检查表》实得分为0分，汇总表得分值为79分，所以不合格。

案例25

【背景资料】

某项工程项目，业主与承包人签订了工程施工承包合同。合同中估算工程总量为

5300m，单价为180元j/m3。合同工期为6个月，2010年3月5日通过竣工验收合格交付给业主。合同中有关付款条款如下：

1．开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款。

2．业主自第一月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保修金。

3．当累计实际工程量超过（或低于）估算工程量的10%时，可进行调价，调价系数为

0.9（或1.1）。

4．每月签发付款最低金额为15万元。

5．工程预付款从承包商获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起'至

第5个月均匀扣除。

承包商每月实际完成并经签证确认的工程量如下表所示。

问题：

1．估算合同总价为多少？

2．工程预付款为多少？工程预付款从哪个月起扣留？每月应扣工程预付款为多少？

3．第5月、6月工程量价款为多少？应签证的工程款为多少？应签发的付款凭证金额为多少？

4．在正常使用的情况下，2011年4月10日，建设单位发现屋面局部漏水．需要维修, 多次催施工方维修，施工方未派人维修。业主只好请第三方维修，修理费为2万元，请问修理费如何处理？为什么？

【参考答案】

1.估算合同总价为：5300×180= 95.4万元。

2．工程预付款金额为：95.4x20% =19.08万元。

工程预付款应从第三月起扣留，因为第1月、第2月这两个月累计工程款为

(1000 +800)x180元=32.4万元>95.4 x30% =28.6万元

合同要求到第5个月均匀扣完，所以每月应扣工程款为：19.08÷3 =6.36万元

3．第5月、第6月进度款支付计算。

(1)第5个月。

累计完成工程量为5400 II12，比原估算工程量超出100 m2，但未超出估算工程量的 10%．所以仍按原单价结算。

l

第5个月的工程量价款为：1200 x180= 21.6Q万元

应签证的工程款为：21.60x(1—5%)=20.52万元

应扣工程预付款为：6.36万元

20.52-6.36=14.16万元<15万元

第5个月应签发的付款凭证金额为O（不予付款）。

(2)第6个月。

累计完成工程量为5900 m3，比原估算工程量超出600 m3，已超出估算工程量的10%'

对超出的部分应调整单价。

应按调整后的单价结算的工程量：5900-5300×(1+10%)=70m第6个月的工程量价款：70 x180 x0.9+(500-70)x180 =8.874万元

应签证的工程款：8.874×(1-5%)=8.43万元

应签发的付款凭证金额：14.16 +8.43= 22.59万元

4．维修费用由承包商承担。

理由：按规定，在正常使用条件下，屋面防水工程的法定最低保修期限为5年，在此期间施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。施工单位如拒不履行义务，建设单位可请第三方维修，发生费用应由施工单位承担。

案例26

【背景资料】

某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招投标主管部门批准采用邀请招标方式招 标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定B承包商中标，并于2001 年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令B承包商先做

开工准备，再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备

工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日，业主又书面函告B承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。

后经过双方多次协商，才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元，工期12个月，竣工日期2002年10月30日，承包合同另外规定：

(1)工程預付款為合同總價的25%。

(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构配件比重按60%考虑。

(3)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不作调整。

(4)材料和设备均由B承包商负责采购。

(5)工程保修金为合同总价的5%，在工程结算时一次扣留，工程保修期为正常使用条

件下，建筑工程法定的最低保修期限。

经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量（第1月。第12月）见

下表。

本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用条件下，2006年3月30日，使用单位发现屋面局部漏水，需要维修，B承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3 年，拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理，修理费为5万元。

问题：

1.指出本案招标、投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺？

2．业主迟迟不与B承包商签订合同，是否符合《招标投标法》的规定？说明理由。

3-在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，B承包商可采取 哪些保护自身合法权益的措施？

4．本工程预付款是多少万元？工程预付款应从哪个月开始起扣？第1月。第7月份合计以及第8、9、10月，业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元？（请列出计算过程）。

5．B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任？说明理由。屋面漏水修理费由谁承担?

【参考答案】

1.业主的投标邀请书属于要约邀请；投标人的投标文件属于要约；业主发出的中j

知书属于承诺。

2．业主迟迟不与B承包商签订合同，不符合《招标投标法》的规定。

理由：根据《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日盎

日内订立书面合同。

3．B承包商可以要求业主签订合同，如业主拒绝，B承包商可以向政府相关管理机；

诉；也可向双方约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

4．本工程预付款为：6240×25% =1560万元。

起扣点：(6240-1560/60%)=3640万羌

因前9个月实际完成工作量累计为3930万元> 3640万元，所以从第9个月起开始j

第1月~第7月签发的工程款：3000万元

第8个月签发的工程款：420万元

第9个月签发的工程款：51029.8-168/3= 273.2（万元）

案例30 【背景资料】

某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，合同

中约定建筑材料由建设单位提供，由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元／

台班，人工补偿费为50元／工日；总工期为120d；竣工时间提前奖励为3000元／d，误期损

失赔偿费为5000元／d。经项目监理机构批准的施工进度计划如图所示（单位：d）。

施工过程中发生如下事件：

事件一：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参 数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费 用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修 建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。

事件二：(1)由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天（每停一天影响30工日、10台班）；(2)由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按 时进场，使c工作的施工暂停5d（每停一天影响40工日、10台班）；(3)由于建设单位负 责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d（每停一天影响20工日、5台班）。施工单位 就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。

事件三：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下 进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料保管费和检验 费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。

事件四：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试

验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。

问题：

1．事件一中建设单位的说法是否正确？为什么？、2．逐项说明事件二中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出

审批结果（写出计算过程）。

3．逐项回答事件三中施工单位的要求是否合理，说明理由。4．事件四中试验检验费用应由谁承担？

5．已知该工程的实际工期为122d，分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支

付误期损失赔偿费。金额是多少？

【参考答案】

1．事件一中建设单位的说法不正确。

理由：依据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，费用项目组成的检验试验费中不

包括构件破坏性试验费；建筑安装工程费中的临时设施费也不包括试验用房修建费用。2．(1)就B工作停工3d，监理机构应批准工期延长3d及停工损失索赔。

理由：因B工作停工3d是由于施工图的修改，属建设单位原因，且B工作处于关键线

路上，所以工期及停工损失都可以索赔。

计算过程：工期索赔3d;费用索赔=50 x30 x3 +200 x10 x3 =10 500（元）(2)就C工作停工5d，监理机构不应批准工期及停工损失索赔。理由：施工机械未能按时进场属施工单位自身原因造成。(3)就E工作停工6d，监理机构应批准工期延长ld及停工损失。

理由：该停工属建设单位原因造成的，但E工作有5d总时差，所以停工使总工期延长 ld；停工损失费用可以索赔。

计算过程：工期索赔=6-5 =ld;应补偿停工损失=50 x20 x6 +200 x5 x6 =12 000（元）

3．(1)施工单位提出，建设单位应支付建筑材料保管费和检验费合理。

理由：依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，建设单位提供的材料，施工单

位负责检验和保管，建设单位支付相应的检验及保管费用。(2)施工单位要求建设单位支付二次搬运费不合理。

理由：施工现场的二次搬运费已包含在建筑安装工程费用直接费的措施费项目中。4．经试验法试验后，若该构件质量检验合格，试验的费用由建设单位承担；若构件质

量检验不合格，试验的费用由施工单位承担。

5．根据事件二可知，由于建设单位原因使B工作和E工作停工，造成总工期延长4d．

而实际工期为122d，所以工期提前120 +4-122 =2(d)。

施工单位应获得工期提前奖励，应得金额：2d×3000元／天=6000（元）

案例31 【背景资料】

某项目进展到21周后，对前20周的工作进行了统计检查，有关情况列于下表：

检查记录表

问题：

1．挣值法使用的三项成本值是什么？

2．求出前20周每项工作BWCP及20周末的BWCP。3．计算20周周末的合计ACWP、BCWSo 4．计算20周的cv与SV．并分析成本和进度情况。5．计算20周的CPI、SPI，并分析成本和进度状况。

【参考答案】

1．挣值法的三个成本值是：已完成工作预算成本（BCWP）、计划完成工作预算成本（BCWS）和已完成工作实际成本(ACWP)。

2．对检查记录表进行计算，求得前20周每项工作的BC WP及20周末总的BCWP，见计 算结果表：

计算结果表

3.20周末ACWP为6240万元，BCWS为5340万元（见检查结果表）。

4-CV=BCWP6240=130万元，由于cv为正，说明成本节约130 万元。

SV=BCWP-BCWS =6370-5340 =1030万元，由于sv为正，说明进度提前1030万元。

5．CPI= BCWP/ACWP= 6370/6240 =1.02，由于CPI >1，成本节约2%。

SPI= BC WP/BC WS= 6370/5430=1.19，由于．SPI >1，进度提前19%。

案例32

【背景资料】

某工程项目进展到第10周后，对前9周的工作进行了统计检查，有关统计情况见下表：

前9周成本统计表 问题：

1．计算前9周每项工作（即A、B、C、D各项工作项）的BCWP，并计算9周末累计 的BCWP、BCWS、ACWP，填在下表中。

2．计算9周末的费用偏差C-V与进度偏差SV，并对项目的费用及进步情况加以说明 3．计算9周末的费用绩效指数CPI与进度绩效指数SPI（计算结果小数点后面保留3 位），并对结果含义加以说明。{参考答案} 1.前9周每项工作的BCWP见下表。

已完工作的预算费用BCWP=计划工作预算费用BCWS×已完成工作(%)

2.9周末的费用偏差：CV= BCWP-ACWP =1193-1214=-21万元<0，由于cv为负值，说明9周末的实际费用超出了预算费用。

9周末的进度偏差：SV =BCWP-BCWS =1193-1230=-37万元<0，由于SV为负值，说明9周末的实际进度落后于计划进度。

3.9周末的费用绩效指数：CPI= BCWP/ACWP =1193/1214 =0.983，由于CPI <1，故费用超支，说明9周末的实际费用超出了预算费用；

9周末的进度绩效指数：SPI= BC WP/BC WS= 1193/1230=0.970，由于SPI <1，故进度延误，说明9周末的实际进度落后于计划进度。

案例33

【背景资料】

某工程承包商在工程开工前向监理工程师提交了如图所示的施工网络进度计划，并说明计划中各项工作均按最早开始时间安排作业。图中箭线下方数据为持续时间（单位：周）；箭线上方括号外字母为工作名称，括号内数据为预算费用（单位：万元）。监理工程师审查后批准了该计划。某工程施工网络进度计划图

在工程施工到第5周末检查进度结果为：工作A全部完成；工作B完成了4周的工程 量；工作C完成了2周的工程量；工作D完成了l周的工程量；其余工作均未开始作业问题： 1．请指出该工程进度控制的关键工作有哪几项？计划工期是多少？

2．请根据第5周末的检查结果，指出哪项工作产生了进度拖延？拖延时间是多少？如 果后续工作不作调整，该工程的工期可能会延长多长时间？

3．请计算第5周末的计划完成工作预算成本（BCWS）、已完成工作预算成本(BC-WP)。

4．如果该工程施工到第5周末的实际成本支出(ACWP)为24.5万元，请计算该工程 的成本偏差(CV)和进度偏差(SV)，并说明费用和进度状况。

5．如果该工程的工期不允许拖延，可以在后续的哪几项工作上采取加快施工进度措施。6．如果要缩短工期，选择加快施工进度措施的关键工作时，应注意哪几点？

【参考答案】

1．关键线路为l→2→3→5→6，计划工期为12周。关键工作为A、C、E、G四项工作。2．工作C、D产生了进度拖延。工作C拖延了1周，因为C工作为关键工作，影响工 期；工作D度拖延了2周，因为D为非关键工作，且其总时差为2周，不影响总工期。所 以总工期延长l周。

3．计划完成工作预算成本(BCWS)=5 +6 +6 +9 =26（万元）

已完成工作预算成本(BCWP)=5 +8 +4 +3 =20（万元）

4．成本偏差(CV)=BCWP-ACWP =20-24.5=-4.5（万元），第5周末成本超支 4.5万元 进度偏差(SV)=BCWP-BCWS =20-26=-6万元，第5周末进度拖后6万元 5．可以在工作E、G上采取加快进度措施，因为这两项工作为关键工作。

6．一是该工作要有充足的备用资源；二是该工作增加的费用相对较少；三是不影响工 程的质量、安全和环境。

案例34 【背景资料】

某建筑公司通过招投标方式与业主签订某写字楼工程项目的土建工程施工合同。该工程 地下2层，地上16层，于2008年5月26日开工。合同中约定，由于承包商原因造成工期 延误，每延误一天罚款5000元，由于业主原因造成工期延误，每延误一天补偿承包商5000 元。工期每提前一天奖励承包商6000元。承包商按时提交了单位工程施工组织设计，并得 到了监理工程师的批准。其中，工程的网络计划如图所示。

该工程施工过程中发生了以下几项事件：

事件一：基础工程A施工过程中，发生了边坡塌方事故，为治理塌方事故，使A工作 持续时间拖后了3d，增加用工20个工日。

事件二：门窗安装C施工时，承包商发现业主负责购买的个别型号塑钢窗质量不合格，向监理工程师提出，建议业主重新购买合格的塑钢窗。监理工程师答复说，经与业主商议改 由承包商负责采购更换合格的门窗。由此造成门窗安装延长4d，材料费增加损失2.5万元。

事件三：外墙抹灰D施工时，天下特大暴雨使外墙抹灰延长3d，使按时进场的施工人 员窝工45个工日。

事件四：室内装修G施工时，承包商为保证合同工期，采取了加快施工技术措施，使 内墙抹灰施工缩短2d，室内地面施工缩短2d，该技术措施费为1.8万元。

其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。

问题：

1．找出关键线路并计算工期。

2．承包商就上述事件哪些事件可以向业主要求索赔，哪些事件不可以要求索赔-并说 明原因。

3．可获得工期索赔多少天？实际工期为多少天？

4．若人工费标准为60元／工日，现场管理费为人工费的25%，则承包商应得到的费用 补偿为多少？

【参考答案】

1．关键线路为：A→B→C→G→H；即①→②→③→⑤→⑥→⑦；

工期为：20 +95 +25 +65 +5 =210(d)。

2．事件一索赔不成立。

因为基坑边坡坍塌是施工单位在施工过程中施工方法、技术等不当造成的，属于施工单 位应承担的责任，所以无权向业主索赔。

事件二索赔成立。

因为C是关键工作，且该工作的工期延误和费用的增加是由于业主负责购买的个别型 号塑钢窗质量不合格造成的，这个责任应由业主承担。

事件三索赔不成立。

因为外墙抹灰施工时，发生天下特大暴雨的不可抗力事件，使外墙抹灰延长3d，按照 不可抗力规定，费用索赔不成立，但理应给以工期顺延，但外墙抹灰是非关键工作，延误的 时间小于其总时差(10d)，所以索赔不成立。

事件四索赔不成立。

因为是承包商自己为保证合同工期，采取了加快施工技术措施，使费用增加，所以无权 向业主索赔；但室内装修是关键工作，其内墙抹灰施工缩短2d，室内地面施工缩短2d，可 使工期缩短4d。

3．由于事件二可获得工期索赔4d。

事件一造成工期延误3d;事件二可获得工期补偿4d;事件四可使工期缩短4d，由

实际工期为210+(3+4-2-2)=213(d)

4．承包商应得到的费用补偿：

事件一被罚款3×5000 =15000（元）；

事件二：业主补偿4×5000= 20000元

索赔材料损失费25000（元）

工期奖励：工期提前：(210 +4)-213 =1(d)

工期奖励1×6000= 6000（元）

承包商应得到的费用补偿总额为：20000 +25000 +6000-15000= 36000（元）

案例35

【背景材料】

某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了 承建该办公楼施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前（或拖后）1天奖励（或罚款）2500元。乙方提交了施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如 图所示。

施工过程中发生了如下几项事件：

事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加费用5万元。因地基复查使基础施工时间延长3d。

事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分，重新施工，并 因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼工程施工时间拖延1周。

事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作施工时 间延长4d。

事件四：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买。因此造成 该项工作多用人工8个工日，该项工作施工时间延长4d，材料损失费1万元。

事件五：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该项工作施工时间缩短了l周，该项技术组织措施费0.6万元。

其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。

问题：

1．从工期控制的角度看，该网络计划中哪些工作是主要控制对象，计划工期是多少？ 2．针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔，理由是什么？ 3．该工程可得到的工期补偿为多少天？工期奖（罚）款是多少元？

4．合同约定人工费标准是30元／工日，窝工人工费补偿标准是18元／工日，该项工程相关直接费、间接费等综合取费率为30%。在工程清算时，乙方应得到的索赔款是多少？

【参考答案】

1．该网络计划关键线路为A→B→D→F，即①→②→③→④→⑤；所以从工期角度看，主要控制对象为关键线路上的关键工作，有基础工程A、主楼工程B、设备安装D、装饰装 修F。

计划工期为8 +16 +6 +11=41（周）

2．事件一：可以提出工期和费用索赔要求。

因为基础施工是关键工作，其工期延误和费用增加的原因是由于地质勘察资料不准确，发现软弱地基并进行处理，这个责任应由甲方承担。

事件二；可以提出费用索赔要求，但不能提出工期要求。

因为设计尺寸不当造成重新施工的责任在甲方，所以费用索赔成立；但辅楼施工是非关 键工作，施工时间延误1周，小于它的总时差（8周），不影响总工期，所以不能提出工期 索赔。

事件三：不可以提出索赔要求。

因为施工机械故障是乙方自身责任造成的，是施工方应承担的责任，所以无权进行索 赔。

事件四：不可以提出索赔要求。

因为工程管线材料经合同约定是由乙方负责采购的，质量不合格是由乙方自身责任造成 的，无权进行索赔。

事件五：不可以提出索赔要求。

因为是乙方自己为保证工期而采取的加快措施，增加的费用由自己承担。但因装饰装修 施工是关键工作，其施工时间缩短一周可使工期缩短一周。

3．该工程可得到的工期索赔为：事件一可得到的工期补偿3d。

工期奖励为

实际工期：41×7+3 +4-7 =287(d)有效期：41×7+3 =290(d)

工期提前：290-287 =3(d)工期奖励：3 x2500 =7500（元）

4．乙方应得到的索赔额为：（40工日×30元／工日+ 50000元+20000元）×(1+ 30%)=92560元。

案例36 【背景资料】 某建筑工程，建筑面积2万m，地下1层，地上12层。施工单位与建设单位签订施工

总承包合同，合同工期为24月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划，并且绘制出施工进度网络计划如下图所示（单位：月）。

在施工过程中发生如下事件：

事件一：因当地发生不可抗力事件，致使工作J停工2个月。

事件二：因施工单位使用方法不当造成返工，致使工作D实际进度延迟2个月。

事件三：因建设单位修改设计，致使工作H延期1个月。

事件四：因建设单位资金不到位，致使工作K停工2个月。

问题：

1．指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。

2．针对上述每一事件分别简述施工单位能否向建设单位提出工期索赔，并说明理由。3．该施工单位可得到的工期补偿为多少？总工期为多少？

4．上述事件发生后，为了按合同工期完工，施工单位采取措施组织工作E，G，I进行 流水施工，各工作的流水节拍及施工段见下表。计划调整后的实际工期是多少？施工单位计 划调整方法是否合理？

【参考答案】

1．该网络的计划关键线路是：①→②→③→⑤→⑥→⑧→⑩。

关键工作是：A、D、E、G、I、J。

2．事件一：施工单位可以提出工期索赔。

理由：因为是不可抗力造成的工程停工，而且是关键工作，会影响总工期，按规定发包 人应给予工期顺延，所以可以索赔工期。

事件二：不可以提出索赔。

理由：因为施工单位使用方法不当，属于承包人自身原因造成的，不是建设单位的 责任。

事件三：施工单位不可以提出工期索赔。

理由：因为该工作是非关键工作，且导致该工作的延期未超过其总时差，不影响总 工期。

事件四：施工单位不可以提出工期索赔。

理由：因为虽然该工作的延期是由于建设单位原因造成的，但该工作是非关键工作，延

期并未超过其总时差，不影响总工期。

3．施工单位可得到的工期补偿为：2个月，即事件一引起的工期索赔。

总工期为：3 +3 +5 +4 +5 +4 +2 =26个月

4．根据错位相减取大差法计算流水步距：

所以：KE.G=2

0

所以：KG,J=l

所以调整后E.G.J的总工期为：T=∑k+∑tn。=(2+1)+(2+2+1)=8（个月）

经调整后的实际工期是：3 +3 +2 +8 +4 +2 =22个月，所以施工单位调整方法是合 理的。

案例37

【背景资料】

某工程经批准采用邀请招标方式招标，招标人于2009年3月10日向具备承担该项目能

力的甲、乙、丙三家承包商发出投标邀请书，其中说明，3月15日在该招标人总工程师室

领取招标文件，3月25日14时为投标截止时间。该三家承包商均接受邀请，并按规定时间

提交了投标文件，但承包商乙由于法人外出，因此在投标文件上由项目经理签字。

开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认所有投标文件均为有效后，由工作人

员当众拆封，并宣读了该三家承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。

评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1 人，技术专家1人。

问题：

1.根据招标投标法规定，招标方式有哪几种？可以进行邀请标的情形有哪些？

2．该工程仅邀请三家企业投标是否违反规定？为什么？

3．该工程要约邀请和要约的具体表现是什么？

4．该工程招标过程中是否存在问题，请简要分析。

【参考答案】

1．(1)《招标投标法》中规定的招标方式有公开招标和邀请招标两种。

(2)《工程建设项目施工招标投标办法》规定，对于应当公开招标的建设工程招标项 目，有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：①项目技术复杂或有特殊要求，只有少 量几家潜在投标人可以选择的；②受自然地域环境限制的；③涉及国家安全、国家秘密或者 抢险救灾，适宜招标但不适宜公开招标的；④拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得 的；⑤法律、法规规定不宜公开招标的。

2．不违反规定。

理由：根据《招标投标法》规定，招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备

承担招标项目能力，资信良好的特定法人及其他组织发出投标邀请书。

3．该工程要约邀请的表现是招标单位发出的投标邀请书；要约的表现是投标单位递交

的投标文件。

4．该工程在招标过程中存在下列问题：

(1)从3月15日发放招标文件到3月25日提交投标文件截止，不妥当。

理由：根据《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之

日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于20日。

(2)招标人检查、确认所有投标文件均有效是错误的。

理由：因为承包商乙的投标文件仅有单位公章和项目经理签字，而无法定代表人或其代

理人的印鉴，应作为废标处理。

(3)开标时，由招标人检查投标文件的密封情况是错误的。

根据《招标投标法》第36条规定：开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件

的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。

(4)评标委员会委员由招标人直接确定不妥当。

评标委员会委员不应全部由招标人直接确定，而且评标委员会人员组成也不符合规定。

理由：根据《招标投标法》规定，评标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应

采取（从专家库中）随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属

于一般招标项目。

(5)评标委员会共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人，不妥当。

理由：根据《招标投标法》规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方

面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数

的2/3。

案例38

【背景资料】

某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较 高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预 审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定 时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007 年5月10日发出中标通知书。

’

2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，C企业于2007年4月20日下 午5时才送达投标文件。2007年4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。

评标委员会共有7人组成，其中当地招标监督办公室1人，公证处1人，招标人代表1 人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无 法定代表签字和授权委托书；D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致；E企业对某分 项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于2007 年6月12日签订了书面合同。

考虑到本工程技术复杂，要求高，A企业自行决定与另一家知名承包商签订了主体分包合同，约定以A企业名义施工。

问题：

1．该项目采取的招标方式是否妥当？说明理由。

2.分别指出对B企业、c企业、D企业和E企业的投标2/3应如何处理？并说明理由

3．指出评标委员会人员组成的不妥之处。

4．指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。

5．A企业自行决定与另一家知名承包商签订了主体分包合同属于何种行为？简述理由。

【参考答案】

1．该项目采取的邀请招标方式妥当。

理由：根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，工程技术特别复杂，对施工 单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后，可以进行邀请招 标。

2．B企业的投标文件应按废标处理。

理由：无法定代表人签字，虽有项目经理签字但无授权委托书。

C企业的投标文件应不予处理。

理由：C企业的投标文件未按招标文件要求的提交投标文件的时间提交，超出截止时间。

D企业的投标文件有效，但应进行修正处理。

理由：投标报价的大写金额与小写金额不一致，属细微偏差，不可作为废标处理，可以 大写为准。

E企业的投标文件应按有效标书处理。

理由：对某分项工程报价有漏项情况不影响标书的有效性，属细微偏差。

3．评标委员会人员组成的不妥之处：

(1)评标委员会人员组成不应包括当地招标监督办公室和公证处人员。

(2)评标委员会的技术、经济专家人数少于成员总数的2／3，即不少于5人。

4．招标人与中标企业6月12日签订合同不妥当。

理由：根据《招标投标法》的规定，招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

5．A企业自行决定与另一家知名承包商签订了主体分包合同，属违法分包行为。

根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为均为违法分包。

(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的。

(2)建设工程合同中没有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设 工程交由其他单位完成的。

(3)施工总承包单位将其承包的主体结构的施工分包给其他单位的。

(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。

案例39

【背景资料】

某大厦工程项目，建设单位与施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》签订了 工程的总承包施工合同。

总承包商将该大厦工程项目的装饰装修工程分包给一家具有相应资质条件的某装饰装修

工程公司。该装饰装修工程公司与该工程项目建设单位签订了该大厦工程项目的装饰装修施

工合同。

该工程总承包施工单位在施工过程中发生以下事件：

事件一：基坑开挖后用重型动力触探法检查，发现基坑下面存在古墓。

事件二：基础混凝土工程施工时，由业主提供的钢筋进场经监理工程师验收后，用于工

程施工，检验费用直接在总包单位的工程中扣除。

事件三：由总包单位组织业主、监理单位、设计单位、施工单位对地基与基础工程进行

验收。

事件四：基坑回填过程中，施工总承包单位只检查了排水措施和回填土的含水量，并对

其进行了控制。

问题：

1．该大厦工程项目装饰装修工程的分包过程有何不妥之处？并改正。

2．《建设工程施工合同文本》由哪几部分组成？该文本的三个附件分别是什么？

3．判断施工总承包单位在施工过程中发生的事件

一、事件

二、事件三是否妥当？如不

妥当，正确做法是什么。

4．事件四中，基坑回填土施工质量控制是否正确？说明如何控制土方回填的施工质量。

【参考答案】

1．不妥之处是：装饰装修工程公司与建设单位签订装饰装修施工合同。

正确做法：该装饰装修施工分包合同应由装饰装修工程公司与施工总承包单位签订。

2．《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款和专用条款三部分组成，并

附有三个附件。

该文本的三个附件分别是“承包人承揽工程项目一览表”、“发包人供应材料设备一览 表”和“工程质量保证书”。

3-施工总承包单位在施工过程中发生的事件的妥当与否判别如下：

(1)事件一不妥。

正确做法：基坑开挖后用钎探法或轻型动力触探法等检查基坑是否存在软弱土下卧层及 空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等及相应的位置、深度、形状。

(2)事件二不妥。

正确做法：按规定要求，发包人供应的材料设备使角前，由承包人负责检验或试验，不 合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

(3)事件三不妥。

正确做法：地基与基础工程属于分部工程，应由总监理工程师或建设单位项目负责人组 织，验收人员包括建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位工程项目负’贵人和施工单位技 术质量部门负责人。

4．事件四中施工单位做法不正确。

正确的质量控制包括：

(1)回填前应清除基底的垃圾等杂物，抽除积水，挖出淤泥，验收基底标高。

(2)基坑回填土施工过程中，应检查回填材料粒径和含水率、排水措施、每层填筑厚 度、边坡坡度、回填土压实程序等是否满足规定的要求。

(3)基坑回填土施工结束后应检查回填土标高、表面平整度、压实程度、预留沉降量

等，使其满足设计和规范要求。

案例40

【背景资料】

某省重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般

施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审

的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于

规定时间9月20。22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件

规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。

在投标截止时间前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下

午5时才送达，原因是中途堵车。10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了

公开开标。

评标委员会成员由7人组成，其中当地招标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人

代表1人，技术、经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委

托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了单位公章。评标委员会于10月28日

提出了书面评标报告。B企业、A企业分列综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高

于A企业，11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面

合同。

问题：

1．业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。

2．C企业和E企业的投标文件是否有效？分别说明理由。

3．请指出开标工作的不妥之处，说明理由。

4．请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。

5．招标人确定A企业为中标人是否违规？说明理由。

6．合同签订的日期是否违规？说明理由。

【参考答案】

1.业主自行决定采取邀请招标方式招标的做法不妥当。

理由：该项工程属省重点工程项目，依据有关规定应该进行公开招标。如果不宜公开招

标，而拟采取邀请招标的，应当取得当地招标投标监督管理机构的同意。

2．(1)C企业的投标文件无效。

理由：根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的 投标文件，招标人应当拒收。C企业的投标文件是在招标文件要求提交投标文件的截止时间，后才送达，为无效的投标文件，招标人应当拒收。

(2)E企业的投标文件无效。

理由：《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标文件无单位盖章并无法定代表人

或法定代表人授权的代理人签字或盖章的，按废标处理。E企业标书无法定代表人签字，项

目经理签字但无委托人授权书，应按废标处理。

3．该项目的开标工作存在以下不妥之处：

(1)在10月21日开标不妥。

理由：《招标投标法》中规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同

一时间公开进行开标，所以正确的做法应该是在10月18日下午4点开标。

(2)开标由当地招标投标监督管理办公室主持开标的做法不要当。

理由：按照有关规定开标应由招标人主持。

4．(1)评标委员会成员中有当地招标投标监督管理办公室人员及公证处人员，不妥。

理由：根据《招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会由招标

人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。

(2)评标委员会人员组成不妥。

理由：《招标投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3 0本案技术、经济等方面的专家比例为4/7，低于规定的比例要求，应该有5人或5人

以上。

5．招标人确定A企业为中标人是违规的。

理由：根据《招标投标法》规定，能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评

价标准的投标人的投标应当中标，因此中标人应当是综合评分最高或投标价最低的投标人。

本案中B企业综合评分是第一名应当中标，以B企业投标报价高于A企业为由，让A企业

中标是违规的。

6．合同签订的日期违规。

理由：《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内．

按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本案11月10日发出中标通知书，迟至

12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过30日，违反了《招标投标法》的相关

规定。

案例41

【背景资料．】

某办公楼工程，建筑面积5500 Ill2，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础 埋深为1.Sm，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工程要求编制了工程基础项目的施 工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示。

在工程施工中发生如下事件：

事件一：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延 误6d。

事件二：承台梁1施工过程中，因施工用钢材未按时进场，工期延误3d。

事件三：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延 误5d。

问题：

1．指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。

2．针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。

3．对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？ 键线路，并绘制施工实际进度横道图。

4．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变，请指出新的关

【参考答案】

1．基础工程网络计划的关键线路为①→②→③→④→⑤→⑥。

该基础工程计划工期为(3+7+7+3)d=20(d)

2.施工总承包单位是否可以提出工期索赔以及理由的判断。

事件一：施工总承包单位可以提出工期索赔，索赔工期=(6-4)d=2(d)。

理由：由于发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，属于施工总承包单位不可预见 的，非施工单位原因，因此可以提出工期索赔，虽然土方2不是关键工作，但是延误的工期 6d,已超过其总时差4d，因此可以提出工期索赔。

事件二：施工总承包单位不可以提出工期索赔。

理由：虽然基础施工钢材由建设单位供应，未按时进场导致工期延期3d，理应由建设 单位承担责任，但是承台梁1不是关键工作，且总时差为4d，延期的3d未超过其总时差，所以不可以提出工期索赔。

事件三：施工总承包单位不可以提出工期索赔

理由：基础2施工工期延期5d是由于施工总承包单位工程质量事故的返工而造成的，属于施工总承包单位应承担的责任，虽然基础2属于关键工作，但也不可以提出工期索赔。

3．对索赔成立的事件，总工期可以顺延2d。

实际工期=(3+9+12+3)d=27(d)

4．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路发生了改变，新的关键线路为①→⑦

→④→⑤→⑥；横道图如下：

案例42

【背景资料】

某医院门诊楼，位于市中心区域，建筑面积28326m2，地下1层，地上10层，檐高 33.7m。框架剪力墙结构，筏板基础，基础埋深7.8m，底板厚l100mm，混凝土强度等级 C30，抗渗等级P8。室内地面铺设实木地板，工程精装修交工。2008年3月15日开工，外

第二篇：一级建造师市政实务案例分析

案例总结

道路案例

1、该质量问题是由施工单位采用不合格品造成的，是施工过程中的质量隐患，不属于保修范围，因此要对质量问题负责。

2、监理工程师应通知承包商暂停施工，不能口头向工程队发出指令。

3、施工技术文件包括：①施工组织设计②施工图设计文件会审、技术交底③原材料、半成品、构件等出厂合格证④出厂检验报告和复验报告⑤施工记录⑥隐蔽工程检查验收记录⑦工程质量检验评定资料⑧功能性试验记录⑨质量事故报告及处理记录、设计变更通知单、竣工验收文件等。

4、施工技术准备工作包括：编制施工组织设计、熟悉设计文件、技术交底和测量放样。

5、总包方负责汇集施工资料，整理所有的施工技术文件，并应随施工进度及时整理；分包方应主动移交分包工程的施工资料。

6、监理工程师是按施工合同文件执行计量支付的，项目部应就此增加的工程量，事先征得设计变更和收集充分证据。

7、防止扬尘对层撒大水：改变了二灰稳定碎石的含水量，影响压实度，水渍集中处还可能造成翻浆。

8、薄层贴补：破坏基层的整体性，重车碾压时薄层将脱落。

9、沥青路面平接缝做法：先用直尺检查接缝处已压实的路面，切除不平整及厚度不符合要求的部分，涂刷粘层油并用熨平板预热，铺上新料后一起碾压，骑缝先横向后纵向碾压。

10、混凝土路面产生裂缝原因分析：①施工方式问题：三辊轴机组的直径应与摊铺层厚度匹配，控制摊铺速度，排式振捣机振捣②切缝问题：根据昼夜温差确定切缝的方式和深度③养护问题：养护时间可能太多，养护时间不得少于混凝土达到 80%设计弯拉强度所需时间，一般 14-21 天。设计弯拉强度达到 100%，才能开放交通

11、分包公司原因路面出现裂缝，总包方扣除其全部质保金作为维修费不妥，应由分包方进行维修，验收合格后，保修期满退换保证金

12、分包方制定进度计划的依据：总包方的进度计划、分包合同、工期、分包项目工程量、施工方案及计划投入的工料机。

13、处理暗塘索赔的依据：①招标文件、施工合同、经认可的施工计划、施工图②双方来往信件和会议纪要③具体的进度及现场的有关文件④工程检查验收报告⑤换填材料的使用凭证。

14、钢绞线安装方法要求：①先穿钢筋的，浇筑前检查管道确认完好，浇筑混凝土时定时抽动、转动预应力筋②后穿钢筋的，浇筑后立即疏通管道确保畅通③采用蒸汽养护时养护期不得穿入钢筋④根据空气湿度和盐分大小，控制预应力筋安装后至孔道灌浆完成时间，否则采取防锈措施⑤电焊时对预应力筋采取保护措施。

15、吊装时的不安全行为:①初次第一吊没做试吊②视线不好进行吊装作业③违章指挥作业④不听劝阻盲目赶工，安全意思不强⑤在吊装区行走不安全状态：①钢丝绳质量不合格，应报废不用②钢梁边缘锋利，未加衬垫。

16、吊装项目部安全管理问题：①吊装作业未坚持持证上岗制度②吊装是危险作业，现场安全监控不到位③安全底制度未落实④现场未设置禁止通行设施

17、管节长度由 6m 变成 8m，仍采用原龙门吊下管：重新验收起吊能力能否满足，包括龙门吊自身的强度、刚度、稳定性以及基础承载力。

顶管分节长度增加，因而阻力加大。措施：注浆减阻、管壁图蜡减阻、增设中继间 桥梁案例

1、张拉人员的要求：张拉作业必须具备经批准的张拉作业程序和作业指导书，操作人员具备上岗资格证书，安全防护措施到位；人员要进行安全技术交底，对于新调来的人员，项目部必须实行逐级交底制度，纵向延伸到班组全体成员。

2、护筒内径应比桩径大 200-400mm，满足钻机在孔内摆动要求。

3、螺栓丝扣滑移造成灰浆跑出，由材料管理员和技术人员负责。原因：材料采购与构件加工要择优选择，对到场材料认真验收质量②技术人员要严格执行技术规范，确保施工质量，检查不流于形式，以消灭质量事故，降低质量成本。

4、箱涵工作坑属于面状基坑，降水井宜在基坑外缘呈封闭状态布置，距坑壁不小于 1-1.5m，选择合适的抽水设备，另配以地面排水系统。

顶进作业在地下水降至基底以下 0.5m 进行，雨期施工时应做好防洪及防雨排水工作。

降水井在地下水补给方向适当加密，排泄方法适当减少。在基坑运土通道出口两侧应增设降水井，外延长度不少于通道口宽度的一倍。

5、自来水等管线可采用①尽可能迁移；②无法迁移采用暴露管线或支架等保护措施；③编制应急措施，并备有相关材料和机具④加强施工监测

6、顶进监控：①顶进过程中，应对线路加固系统、桥体各部位、顶力系统和后背进行监控。②监控方案应纳入施工组织设计或施工方案，施工组织设计必须经上一级批准，有变更时要办变更审批。

7、引起列车颠覆的隐患：①线路加固方案不满足安全要求②加固方案没有限制列车速度③施工中箱涵连续顶进

8、开挖面坍塌的原因：①开挖面坡度大于 1：0.75，放坡过陡②铲车逆坡挖土③钢刃脚进土小于 100mm，超前挖土④雨水减小了开挖面的稳定性⑤列车行驶增加了坡顶荷载

9、工作坑内的设备：顶镐、顶柱（铁）、滑板、千斤顶（油泵）

10、设计提供的控制桩，由建设单位组织进行现场交底，办理交接桩手续。

11、编制施工组织设计的依据：依据招标、投标文件，施工合同，设计文件及有关规范，在深入调查的基础上，根据工程特点、本企业具体条件，抓住主要环节，编制施工组织设计。

12、先张法预应力筋操作过程：调整预应力筋长度→初始张拉→正式张拉→持荷→锚固

13、水化热低的水泥：大坝水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥和低强度水泥

14、大体积混凝土墩台分块浇筑规定：①分块合理布置，200m2 不得超过 2 块，300m3 不得超过 3 块，每块面积不得小于 50m2②水平分层浇筑，分层高度 1.5-2m③块与块之间的竖向接缝应与墩台截面尺寸较小的一边平行④邻层分块接缝应错开，做出企口形，并按施工缝处理。

15、钢桥预制前做哪些工作：根据选用的吊机能力、运输能力及工厂制作的实际情况，确定该立交桥纵横向分割方案。分割方案必须经设计、制造、建设和监理等单位共同商定，特别要考虑分割后钢梁的稳定性及桥梁整体的拱度和分割后刚性变化对拱度的影响，通过建立模拟计算修正分割后单片钢梁的制造预拱度。必要时应经专家论证。

16、钢梁吊装前的准备工作：①根据施工现场情况，在不影响道路、管线施工及水电供应方便的地域设置办公区、生活区和材料仓库②掌握区域内管线情况，施工中确保管线安全③根据横向分配情况，设立临时支撑，施工前对临时支架在不同受力状态下的强度、刚度、稳定性进行验算④对桥墩的顶面高程、中线及跨距进行复测误差在允许范围内方可安装⑤除制定切实可行的运输吊装方案外还应制定相应的交通导行方案，向交通管理部门汇报，取得支持与配合。

17、焊接顺序：顺桥向从跨中向两端，横桥向从中间向两侧对称进行。

18、拆模方案：①侧模应在混凝土强度能保证其表面和棱角不因拆模而受损时方可拆除②顶模板根据其构件类型、跨度，依据混凝土的强度来确定拆模时间。地铁案例

1、盾构机械工人只进行安全技术知识教育不能独立操作的。按有关规定，机械工、起重工、车辆驾驶、电工、电焊工、司炉工、爆破工等特殊工种，除了一般安全教育外，还要经过专业安全技能培训，经考试合格持证后，方可独立作业。

2、工作井土建施工由 A 公司负责，A 公司应承担地面硬化不符合要求的主要责任；B 公司负责盾构机吊装，应事先确认地面承载力和吊装安全，也应负有一定的责任。安全案例

1、安全技术方案的主要内容：①进入施工现场的安全规定②地面及深基坑作业的防护③高处及立体交叉作业的防护④施工用电安全措施⑤机械设备安全使用⑥四新技术安全技术措施⑦预防自然灾害措施⑧防火、防爆安全措施。

2、项目部对检查发现的问题立即发出安全隐患通知单，不能停留在会议纪要。受检单位对安全隐患原因及时采取纠正措施。项目部专职安全员应对纠正措施的实施过程和实施效果进行跟踪检查，保持验证记录。

3、事故报告的内容：事故发生的经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施。

4、事故调查人员：项目技术、质量、安全部门人员，企业安全、质量部门，企业工会代表，企业负责安全生产的负责人。

5、事故处理要全面，原则是：①事故原因不清楚不放过②事故责任者和员工没有受到教育不放过③事故责任者没有处理不放过④没有制订防范措施不放过。

6、事故处理程序：报告安全事故→事故处理→事故调查→调查报告

7、处理安全隐患的原则：①区分通病、顽病、首次出现、不可抗力等类型，修订和完善安全整改措施②对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位对安全隐患原因进行分析，制定纠正和预防措施，纠正和预防措施经检查单位负责人批准后实施③安全检查人员对检查出的违章指挥和违章作业行为向责任人指出，限期纠正④安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果进行跟踪检查，保存验证记录。

8、基坑坍塌事故应急措施：①及早发现坍塌和掩埋事故的预兆，及时抢险，避免事故的发生②及早发现坍塌和掩埋事故的凶兆，以人身安全为第一要务，及早撤离现场③熟悉各种抢险支护和抢险堵漏的方法。

9、基坑开挖和支护的主要技术措施：①开挖前，对周围管线进行确认并采取适当的加固措施②对基坑临近河堤的土层进行地面注浆加固③开挖过程中随开挖随锚喷桩间混凝土，按设计位置架设钢管支撑④临近河堤保护段范围，严格遵循平面分层分步，纵向拉槽开挖，充分考虑空间效应，控制基坑变形，减少土体开挖对河堤的影响，并对河堤进行严密监测⑤加强基坑监控量测，做到信息化施工⑥开挖至基底后及时施做垫层和结构底板。

10、龙门吊移梁时梁下有人作业说明什么问题：①安全管理存在管理不到位的问题，按照规范要求，龙门吊作业时，作业范围下面不能有人②龙门吊司机和梁下工人存在安全教育不到位的问题，项目部安全负责人应采取有效措施进行纠正。管道案例

1、沟槽开挖至槽底后，应由业主组织设计、勘察等单位验收槽底，确认基础土质和承载能力。对松软地基和坑洞应由设计人提出处理意见，按规定办理变更手续。施工单位按照设计要求和技术规范进行基底处理。

2、对业主供应的补偿器、阀门等材料设备，必须按规定进行检验和验收。补偿器、阀门应到工程所在地有资质的检测单位进行检验，取得合格证书。监理工程师应对甲供物资进行检验和签认。

3、对检查中发现的安装质量问题和不符合报告提出的问题，应由技术负责人组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。实施纠正措施的结果应由技术负责人验证并记录。

4、对质量计划中规定的重点工序：焊接和防腐工艺，应设置质量控制点进行重点控制。对焊接、防腐工艺特殊过程的控制，除应执行一般控制规定外，还应有专业技术人员编制专门的作业指导书，经项目部或企业技术负责人批准后执行。

5、供热管网验收程序：自行验收合格后，由总监理工程师组织专业监理工程师进行竣工预验收，并进行管网总试压、清洗和试运行合格，才具备工程验收条件。工程竣工验收应由建设单位组织，约请设计、勘察、监理、管理、质量监督机构参加。

6、移动护栏占路属于扩大面积，未提前办理变更手续，违反了占用或挖掘城市道路管理有关规定：未按照批准的位置、面积、期限占用或挖掘城市道路、或者需要移动位置、扩大面积、延长时间，未提前办理变更手续的，由市政工程行政主管部门责令限期改正，可以处 2 万元以下罚款。

7、燃气管道在最低点处增设凝水缸，将汇集的冷凝水和轻质油排出。

8、管道交叉处理原则：①交叉时，应先征得权属单位和其他单位的同意后进行处理②尽量保证满足其最小净距，且有压管道让无压管、支管让干管、小口径让大口径。

9、燃气钢管焊接人员的条件：①承担燃气钢管、设备焊接的人员，必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证焊工合格证书，且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作②间断焊接时间超过 6 个月，再次上岗前应重新考试③承担其他材质燃气管道安装的人员，必须经过培训，并经考试合格，间断安装时间超过 6 个月，再次上岗前应重新考试和技术评定④当使用的安装设备发生变化时，应针对该设备操作要求进行专门培训。

10、施焊单位的要求：①有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员②具备符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠③有保证焊接工程质量达到标准的措施④焊工应持有有效合格证，并应在合格证准予的范围内焊接。

11、燃气管道安装完成后做哪些检验：应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验

12、供热管道施工前的准备工作：①熟悉设计图纸，对不明白的地方，应在设计交底时弄清楚②对管材和附件进行入场检验③进行工程测量放线④对开槽范围内的地上地下障碍物进行现场核查及坑探⑤穿越构筑物的施工方法、工作坑的位置及工程进行顺序应取得穿越部门有关管理单位的同意和配合。

13、供热管道施工注意：①土方开挖至槽底后，应由施工和监理等单位共同验收地基，必要时还应有勘察、设计人员参加，松软地基及坑洞应由设计人提出处理意见②施工间断时，管口应用堵板封堵，雨期施工防止管道漂浮、泥浆进入官腔，防止直埋蒸汽管道工作管和保温层进水。③接头的保温和密封应在接头焊口检验合格后进行④检查管道平直度，在距接口 200mm 处测量，允许偏差 1mm，全长范围内最大偏差不超过 10mm⑤管道支架制作与安装是管道安装的第一道工序，管道安装前应完成支架安装。支架支撑面标高的调整可在其上面加设金属垫板（不超过 2 层），不得加塞木垫，垫板应与预埋铁件或钢结构焊接⑥补偿器安装前，管道和固定支架不得进行固定连接。⑦压力表精度等级不低于 1.5 级，量程为试验压力的 1.5-2 倍，量程过大会造成测量误差增大⑧试运行：经过各方预验收合格且热源已具备供热条件后，对供热系统按建设单位、设计单位认可的参数进行试运行，时间为连续运行 72h。试运行应缓慢提高工作介质的升温速度，控制在不大于 10℃/h，对紧固件的热拧紧在 0.3MPa 压力以下进行。试运行重点检查支架的工作状况。成本案例

1、直接费=人工费+材料费+机械费+措施费

含税造价=（直接费+间接费+利润）×（1+税率）

利润=含税造价/（1+税率）-直接费-间接费

2、计量工程师是按施工合同文件执行计量支付的，项目部应就此增加的工程量，事先征得设计变更和收集充分证据。给排水案例

1、人工开挖沟槽超过 3m 应分层开挖，每层深度不超过 2m；人工开挖多层沟槽的层间留台宽度，放坡开挖时不小于0.8m。

2、坡度板控制槽底高程和坡度的规定：①坡度板选择有一定刚度不宜变形的材料制作，设置应牢固②直线管道坡度板间距离不宜大于 20m，曲线管道坡度板间距应加密；井室位置、折点和边坡点处，应增设坡度板③坡度板距槽底的高度不宜大于 3m

3、沟槽边坡如何确定：当地质条件良好、土质均匀，地下水位低于沟槽底面高程，且开挖深度在 5m 以内边坡不加支撑时，沟槽边坡最陡坡度按照土的类别、沟槽深度、坡顶有无动荷载等因素综合确定。在软土沟槽坡顶不宜设置静载或动载，需要设置时，应对土的承载力和边坡的稳定性进行验算。

4、基坑施工期间环保措施：①扬尘②固体废弃物③废气④噪音⑤废水

5、顶管施工

（1）组装式后背墙材料：方木、型钢、钢板。

（2）顶管设备：导轨、千斤顶、油泵、顶铁和起吊设备。

（3）水压实验前，接口部位不应回填，管道两侧和顶部回填高度不应小于 0.5m，水压试验分段进行，每段长度不大于 1km。

6、滤池质量保证措施：①用应力扳手检查滤头紧固度②滤头安装后须做通气试验③控制滤料支承层和滤料铺装层厚度及平整度④滤料铺装后须做反冲洗试验，通气通水检查反冲效果。

7、管道土方开挖前准备工作：①先查明地下水位、土质及地下现有管道、构筑物等情况②制定土方开挖、调运方案及沟槽降水、支撑等安全措施。

8、顶管施工方案：①顶力计算和顶管工具管的选用②工作井内设备安装要求③管壁注浆方案④顶进测量及纠偏方案⑤管节焊接方案⑥质量标准

9、顶管过程出现哪些情况应采取措施处理：①工具管前方遇到障碍②后背墙变形严重③顶铁发生扭曲④管位偏差过大且校正无效⑤顶力超过管端的允许顶力⑥油泵、油路发生异常⑦接缝中漏泥浆等。

第三篇：2017年一级建造师机电工程案例分析

http://www.teniu.cc

2017年建造师机电工程案例分析（4）

1.某安装公司承包了光源中心的空调系统的施工，光源中心空调系统的洁净度等级设计为N5级，空调系统还采用BA系统监控，BA系统选用了有特殊要求智能化产品，并且光源中心的洁净室内采用气体灭火系统。光源中心机电工程的空调系统预算费用为600万元，工期6个月，安装公司按月编制的预算费用和实际费用见下表。

问题: 1.分析空调工程第2个月的累计费用偏差和累计进度偏差。2.分析空调工程第5个月的累计费用偏差和累计进度偏差。

3.试计算并分析该工程第2个月和第5个月的费用执行效果指数。4.空调系统施工在技术管理上可采取哪些措施进行纠偏? 2.某石化总公司一套炼化装置，决定以招投标的方式决定承包人，通过招标、投标、评标一系列活动，最后选定某安装公司作为承包方，并于2007年2月1日签订了承包合同。合同约定2007年3月1日正式施工，施工前一个月由石化总公司提供技术资料和设计图纸，并在开工前解决用电用水问题。由安装公司按石化总公司的要求负责材料的采购和安装工程的全部内容。工程造价5亿元人民币，石化总公司先行支付2亿元人民币，其余价款在竣工验收合格后一次付清。全部工程在合同签订之日起1年内完成。

合同签订后，石化总公司将有关图纸、资料等及时交给了安装公司，但场地用电问题直到2007年3月15日仍未得到解决，导致安装公司被迫停工，停工造成的损失达12亿元。至2007年12月31日，主体工程已基本完成。为把延误的工期赶回来，经石化总公司同意，安装公司将部分工程分包给某专业安装公司，专业安装公司又将部分工程转包给某县安装公司。专业安装公司承担的个别天然气管道工程发现焊缝处有泄漏现象，在验收前重新进行了补焊和试压。工程验收时，专业安装公司承担的个别设备及转包给某县安装公司的部分设备安装质量未达到合同约定的质量标准。石化总公司要求安装公司按照合同约定承担违约责任。安装公司认为，工程分包是因为石化总公司供电问题导致工期延误而产生，且石化总公司也表示同意，自己不应承担责任，应由专业安装公司承担全部责任，而专业安装公司没有承担全部损失的能力。石化总公司提出，专业安装公司承担不了的部分由安装公司承担，而安装公司则提出，专业安装公司无力承担部分由自己和石化总公司双方分担。双方协商未果，诉至法庭。问题: 1．从招投标的性质看，本案例中的要约邀请、邀约和承诺的具体表现各是什么? 2．石化总公司和安装公司的合同效力如何? 3．安装公司的停工损失应由谁负责?简述理由。

4．验收时出现的工程质量问题应由谁承担责任?简述理由。

http://www.teniu.cc

5．本案例中专业安装公司承担的天然气管道安装后应做哪些试验? 3.某电力安装公司承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车问、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子158t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。由于该项目经理部注重项目成本各阶段的控制，对成本控制的内容责任落实，重点突出，方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

汽机间热力管线钢管用量大，安装公司项目部编制了甲、乙两套工艺管线安装施工方案，两套方案的计划用工日数均为2500个，预算日平均工资为50元，计划用钢材500t，计划价格为7000元/t。方案甲为买现货，价格为7100元/t，方案乙为第15d后取货，价格为6800元/t。如按方案乙实行，则人工窝工150工日，机械台班费需增加20000元，现场管理费需增加l5000元。通过施工进度分析，方案甲和方案乙两种情况均不影响工期。问题: 1.安装公司在施工阶段的成本控制有哪几部分组成? 2.在施工过程中如何对人工成本进行控制? 3.如何对材料费成本进行分析? 4.试分析安装公司应采用哪种工艺管线施工方案? 4.某施工单位承担的一项机电安装工程进入单体试运行阶段。项目部计划对一台解体出厂、现场组装的大型往复活塞式压缩机进行试运行。试运行前，施工单位培训了试运行操作人员，决定组建试运保修班组，拟定了人员名单。项目部对试运行前的条件进行了检查、确认：

(1)与机组相关的工程和资料：除压缩机出口管道系统未进行水压试验外，其他工程已按设计文件的内容全部完成，并按质量验收标准检查合格，完工工程施工技术资料齐全。出口管道未进行水压试验原因是与一台反应器相连，短时间内还不具备水压试验的条件。(2)压缩机本体安装检查情况：未查到压缩机随机技术资料，施工班组解释，机组安装合格后，该资料已还给建设单位设备管理部门，机组其他安装资料完整;润滑油路系统清洗合格，资料完整;压缩机作为一个分项工程，未进行质量评定。(3)试运行方案：试运行方案已编制完成并报有关单位。(4)测试仪表、工具、记录表格齐全。

(5)试运行所需动力、仪表空气、冷却水等确有保证。项目部认为，机组试运行条件基本具备，出口管道系统未进行水压试验，对压缩机试运行影响不大，而该压缩机是否试运行影响后续动设备的试运行。为了加快试运行进程，项目部决定进行压缩机试运行，在条件具备时再进行出口管道系统水压试验。在准备进行试运行时，被监理单位制止。问题: 1.指明项目部认为压缩机组试运行条件基本具备，决定在出口管道系统水压试验前先进行该机组试运行是否正确?说明理由。

2.指出项目部对试运行前检查、确认的五方面条件中，有哪几条完全符合单机试运行前必须具备的条件，哪几条不完全具备?不完全符合条件的几条，应补做哪些工作? 3.压缩机单机试运行的目的是什么?未进行质量评定是否可以进行单机试运行?为什么? 4.项目部在试运行的组织和人员方面的准备工作是否符合试运行前必须具备的条件?说明理由。

http://www.teniu.cc

5.某机电工程采用EPC/交钥匙总承包的方式进行公开招标，并在国家发改委依法指定的媒体上发布了招标公告和资格预审公告。公告中明确说明了承包商报名时间及提供的资料；工程的基本情况；投标人需提交标书费用、押金、投标保函的要求；投标人获取和送达标书的方式、地点和起止时间、开标日期、时间和地点。招投标过程及施工过程中发生 下列事件：

事件

一、共有A、B、C、D四家总承包商投递了资料，并按规定时间按要求完成了标书的购买，编写和投标。其中D单位未办理投标保函，被招标单位取消资格。

事件

二、开标后经评委资格审查C单位不符合投标资格。经评委公平、公正评审后A公司中标。

事件

三、A公司把一台压力球形储罐的安装工程分包给具有相应安装资质的E公司施工，由于球形储罐体积大，解体运输到现场，E公司办完压力容器安装进场的相关手续后，现场对球形储罐地面组对焊接，整体吊装。

事件

四、项目实施过程中，A公司因高空坠落死亡一人，设备吊装重伤三人。

事件五、一台主机试运转时振动过大，经分析本台设备垫铁安装时无垫铁布置图，且不是采用坐浆法施工，而是采用老式垫铁与基础研磨的施工方法，振动可能是因垫铁的安装质量出了问题。问题: 1．EPC/交钥匙总承包的方式，总承包商将承担哪些内容?对建设单位有什么好处? 2．取消C和D单位的投标资格是否合理?简述理由。3．事件三中，E公司的做法可行吗?为什么? 4．A公司所发生的两起安全事故分别属于那类安全事故?依据是什么? 5．本案例垫铁安装可能会存在哪些质量问题? 6.某机电安装公司总承包了一个炼油厂新建装置安装工程，装置安装工程内容包括：机械设备安装;工艺设备包括28台重30～120t的塔、器类设备的吊装、安装;油、气和其他介质的工艺及系统管道安装;电气仪表、给排水及防腐绝热工程等。机电安装公司具有特种设备安装改造维修许可证1级许可资格。新建装置位于一个正常运行的液化石油气罐区的东侧，北侧隔路与轻石脑油罐区相邻。根据工程现场情况，机电安装公司组建了现场施工项目部，建立了项目部风险管理组，制定了风险控制措施，落实了施工现场的风险控制。施工开始后，发生了下列事件：

事件一：其中有一台高度为60m的大型分馏塔，属于Ⅱ类压力容器，分三段到货，需要在现场进行组焊安装。机电安装公司项目部拟采用在基础由下至上逐段组对吊装的施工方法，并为此编制了分馏塔组对焊接施工方案。在分馏塔着手施工时，项目监理工程师认为机电安装公司不具备分馏塔的现场组焊安装资格，要求项目暂停施工。

事件二：工艺管道焊后经射线探伤发现，焊接合格率偏低。项目部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析。经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。查出的问题有：个别焊工合格证的许可项目与实际施焊焊道不符，有2名焊工合格证过期;焊接记录中有部分焊材代用，焊缝外观检查有漏检，部分焊机性能较差。根据分析结果，找出了失控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。项目完工后，项目部进行了风险后评价，对已完成项目进行分析、检查和总结。

二、问题

1.根据背景的项目工程内容，分析该工程施工存在哪些风险?应重点风险识别的作业有哪些?风险识别的目的是什么? 2.该项目部风险管理组应按什么步骤进行风险评价?风险控制有哪些管理措施?

http://www.teniu.cc

3.简述分段到货设备采用在基础由下至上逐段组对安装方法的组对焊接程序。为什么项目监理工程师认为机电安装公司不具备分馏塔的现场组焊安装资格?机电安装公司应当如何解决分馏塔的现场组焊安装施工的问题? 4.针对工艺管道焊接合格率偏低状况，指出焊接施工的生产要素中哪些因素失控。5.项目部进行风险后评价应包括的内容有哪些? 7.某安装公司承包了环球开发区38层办公楼的机电安装工程，其合同总工期为24个月，内容包括建筑给水排水、建筑电气、通风与空调、建筑智能化等工程。在施工准备阶段该安装公司项目部编制材料采购计划，为确保材料供应工作质量和材料本身质量，组织了该项目的主要材料和大宗材料的采购。在施工现场该安装公司项目部组织专人对到达现场的各种材料进行了验收确认和入库管理，其中查出办公室照明用电源连接线型号出错，并给予了纠正。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温玻璃和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。问题: 1.该项目的材料采购计划一般由何部门制定?对供应商要做哪些工作? 2.简述进场材料验收的要求。

3.办公室照明用电源连接线型号通常有哪些? 4.对于监理工程师提出的材料保管问题，该安装公司项目部应如何改进? 5.高层建筑管道施工应注意哪些问题? 8.某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工、设备安装与调试、钢结构工程，各种工艺管道施工，电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确定该工程由具有施t总承包一级资质的A公司总承包，合同造价为152000万元。A公司将土建施工工程，分包给具有相应资质的8公司承包。A公司项目管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部监理了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。在4000T压机设备基础施工前，B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案，并报B 公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤，一人轻伤。事故发生后经检查确认，B公司未指定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责，A公司、B公司之间的安全管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目经整顿合格后，恢复施工。

A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000T压机设备的安装工作，经查验4000T压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。问题: 1.项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。

2.基坑支护安全专项技术方案审核是否符合规定要求?说明理由。3.简要说明A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程。

4.对4000T压机基础验收，还应提供哪些合格证明文件和详细记录? 5.影响4000T压机安装精度的因素有哪些? 9.某施工单位为完成某机电工程项目施工任务，以机械设备的经济原则为指导，在市场上租赁了一台l50t履带吊车进行大型设备吊装。吊车运达施工现场，组装完毕后即开始吊装作业。一个月后的一天，负责压缩机安装的钳工班长要求吊车司机在当天中午在压缩机厂房封顶前将压缩机吊装就位。当时，起重工和吊车司机还没有到岗，仅一名见习司机在车上，钳工班长便指挥见习司机进行吊装。该压缩机基础离吊车较远，厂房的部分山墙阻碍

http://www.teniu.cc

了吊车司机视线，看不见基础位置，见习司机只得按钳工班长的指挥作业。钳工班长指挥吊车过程中造成吊车超载失稳，见习司机处理不及时，吊车向压缩机厂房山墙倾翻，扒杆砸在压缩机厂房山墙上，两节扒杆严重变形损坏，山墙横梁也被砸坏。

与此同时，考虑到该机电工程项目建设技术复杂、手段现代、要求条件高等特点，在组织上，为该工程选派了最有能力的技术负责人，并委任其负责建立健全项目管理实施规划管理制度;负责建立项目质量保证体系;负责建立健全施工项目技术管理体系;负责对技术管理体系的机构设置、人员配备、使用、晋升、奖惩工作;协助组织编制本项目部的技术开发、新技术推广计划和实施工作等。在技术上，工程开始时该技术负责人组织了设计文件的图纸会审;施工前其建立技术交底责任制，并要求逐级进行技术交底。问题: 1.施工项目机械设备的选择，仅以经济为原则行不行?一般选择原则是什么? 2.施工单位租赁的履带吊车组装完毕就进行吊装作业是否正确?为什么? 3.钳工班长指挥吊车作业违背了什么规定?简述原因。4.简述吊车吊装压缩机的事故中，有哪些违反了作业规程? 5.指出该工程在组织安排上存在哪些方面的错误?并予以更正。

10.某机电安装公司经过邀请招标、总包一大型炼油厂的机电设备安装工程和钢结构制作安装工程，其中机修车间、工业给排水工程、空压机站等工程不包括在工程范围，合同工期为l8个月，总价一次包死。合同签订后，在业主的同意下，将部分非主体安装工程分包给三个具有相应资质的分包队伍A、B、C。合同除工程范围、总价格与总合同不同外，其他条款与总合同基本相同。在合同执行过程中发生下列事件：

事件一：安装公司自己在露天进行钢结构，并采用二氧化碳气体保护焊焊接，遭到监理工程师的制止。制作完成后，发现钢结构吨位多出100吨。遂向业主申请签证追加，遭到业主拒绝。

事件二：A分包商在一车间施工时，把与设备连接的压缩空气管道与给排水管道一起施工至车间外墙，安装公司施工管理人员由于刚到工地情况不明，在多余施工的管道工程量追加单上予以签字确认。

事件三：在离投产还有两个月的时候，安装公司总部组织生产大检查，发现B分包商因自身施工力量不足和安装公司协调不力使工期拖延7天。而C分包商却因质量把关不严，出现三处质量不合格现象。

事件四：B分包商增加人力和机具终于按期完工，并以据向安装公司提出赶工费的要求，遭安装公司拒绝。C分包商的两处质量问题及时处理，一处因已无法达到质量要求，经安装公司和业主同意，作让步处理。问题: 1．说明事件一中监理工程师制止安装单位焊接的理由。

2．安装公司向业主提出超100吨钢结构制作安装工程量的签字索赔是否合理?简述理由。3．简述事件二发生的原因和责任。应怎样妥善处理? 4．从合同管理角度分析事件三发生的原因。

5．事件四中安装公司的做法是否妥当?简述理由。

http://www.teniu.cc

参考答案 1.解析：1.该工程进行到第2个月时：

费用偏差=已完工程累计预算费用-已完工程累计实际费用=140-200=-60万元 进度偏差=已完工程累计预算费用-计划工程累计预算费用=140-190=-50万元 结果说明合同执行到第2个月时，费用超支60万元，进度拖后50万元。2.工程进行到第5个月时：

费用偏差=已完工程累计预算费用-已完工程累计实际费用=570-610=-40万元 进度偏差=已完工程累计预算费用-计划工程累计预算费用=570-550=20万元 结果说明合同执行到第5个月时，费用超支40万元，进度提前20万元。3.该工程进行到第2个月时：

费用执行效果指数：CIP=已完工程预算成本/已完工程实际成本

该工程进行到第2个月时：CIP=140/200=70%。表示第2个月的费用效益较差、效率较低。该工程进行到第5个月时：CIP=570/610=93.4%。

表示5月份的费用效益比2月份有了较大提高，但效率还是偏低。

4.空调系统施工在技术管理上可对洁净空调系统、BA系统施工方案优化，做技术经济分析后加以选择，对BA系统智能化产品分析后加以选择。

2.1．本案例中邀约邀请是招标人的招标公告或招标邀请书或招标文件。要约是投标人的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。

2．本合同签字双方是合法的法人单位，签订的内容合法。故本合同是合法的有效合同。3．本案例中安装公司的停工损失费应由石化总公司承担。理由是合同中明确规定水、电由石化总公司于2007年3月1日前解决，而石化总公司3月15日还未解决电，是造成安装公司停工的直接原因。

4．验收时出现的质量问题，专业安装公司承担直接和主要责任，安装公司承担连带责任，石化总公司不承担责任。理由是：

(1)专业安装公司本身承担的分包部分和转包部分出现了质量问题，是自身操作原因和非法转包造成的，所以应负主要责任。

(2)安装公司应负连带责任的理由是虽然分包经石化总公司同意，但安装公司作为该工程的承包商，负责工程的管理和监督，而专业安装公司非法转包，安装公司更应及时发现和制止，本事故与安装公司质量管理不严，监督不力有关。况且合同法明确规定分包合同不能解除总承包单位任何义务和责任。

(3)而石化总公司同意工程分包给安装公司，是因为它的资质等符合分包条件，至于施工中的质量管理，合同约定是安装公司负责，因此工程质量出现问题石化总公司不应承担责任。5．因本案例中的专业安装公司承担的管道是输送可燃的天然气，故应做耐压试验和泄漏试验。

3.解析：1.安装公司在施工阶段的成本控制组成有人工费的控制、材料费的控制、机械费的控制、管理费及其他费用的控制。

2.在施工过程中人工成本控制：严格劳动组织，合理安排生产工人进出场时间;严格劳动定额管理，实行计件工资制;强化生产工人技术素质，提高劳动生产率。

3.对材料费成本进行以下分析：量差，材料实际耗用量与预算定额用量的差异;价差，即材料实际单价与预算单价的差异，包括材料采购费用的分析。4.工艺管线施工方案分析：

计划成本=50×25004-7000×500=3625000元;方案甲，购买现货的实际成本=50×25004"7100×500=3675000元;

http://www.teniu.cc

方案乙，购买期货的实际成本=50×(2500 4-150)+6800×500 4-20000 4-15000=3567500元;所以在不影响工期的前提下，方案乙成本最低，比计划成本低57500元，方案甲的成本最高，比计划成本高50000元。方案乙的成本比方案甲的成本低1075000元。安装公司决定采用方案乙，从经济角度是正确的。4.解析：1.项目部决定在出口管道系统水压试验前先进行该压缩机试运行不正确。因为单机试运行必备的条件之一，是要求“试运行范围内的工程已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部完成”，包括其出口管道系统水压试验合格。出口管道系统未进行水压试验，达不到要求。有一项条件不符合，就不能进行单体试运行。而无论这台压缩机的试运行是否影响其他设备试运行工序的进行。

2.背景中第(4)、(5)两条符合。第(1)、(2)、(3)条不完全具备。第(1)条中：出口管道系统应进行水压试验，补齐水压试验的纪录。

第(2)条中：应有完整的压缩机随机技术资料。如果资料已还，还应重新向建设单位设备管理部门借出使用。

第(3)条中：试运行方案还应获得批准。

还需清理试车区域、设立警示标志、配备消防用具。

3.单机试运行的目的是检验压缩机的机械性能和制作、安装质量等是否符合规范和设计要求。压缩机未进行质量评定可以进行单机试运行。因为：①分项工程质量评定不是单机试运行的必备条件;②压缩机的安装质量要通过单机试运行进行检验。压缩机作为一个分项工程，其质量评定应在单机试运行之后进行。

4.不符合。理由如下：未建立试运行组织;试运行操作人员虽然经过培训学习，但还应经过考试合格，并熟悉试运行方案和操作方法，能正确操作;虽然决定组建试运保修班组，但保修人员还未到位。

5.解析：1．交钥匙总承包方式，总承包商将承担全部设计、设备及材料采购、土建及安装施工、试运转直至投产运行。交钥匙总承包模式对建设单位的好处：建设单位省心、省力、省资源投入。建设期间风险大部分转嫁给总承包商，自己的风险相对较小。2．取消D单位投标资格合理。

理由：公开招标文件明确规定投标人需提交投标保函。而D单位未按招标文件规定响应，故建设单位取消其投标资格是合理的。取消C单位投标资格不合理。理由：

(1)招标文件明确规定此招标是投标人资格预审而不是资格后审，招标法规定资格预审合格，招标单位才给合格的承包商发放标书。建设单位已向C单位发放了标书，就视为C单位资格预审合格。

(2)公开招标文件明确规定是资格预审，而在具体操作却采用资格后审，不符合招标文件规定。以上两条失误和违规均由建设单位造成，即使C单位资格确实存在问题，此时取消其投标资格的决定也是不妥的。

3．这是一道关于特种设备制造、施工资质的法律法规题，需从《特种设备安全法》的相关规定入手分析，因《特种设备安全法》规定，从事压力容器安装的单位，只能进行在许可证范围内的安装工作，现场组焊的压力容器不属于压力容器安装许可的范围，应由制造厂到现场组焊。所以E公司的做法不仅不可行，而且属违法。

4．从安全事故的分类规定分析，死亡一人，重伤三人均属于一般事故。依据是国家于2007年6月1日颁布并实施的《生产安全施工报告和调查处理条例》规定：造成三人以下死亡，或十人以下重伤的事故属一般事故。

5．这是一道机械设备安装技术中有关垫铁安装的技术题，从垫铁安装要求及本案例的实际

http://www.teniu.cc

分析可能导致设备振动的原因：垫铁组数过少、垫铁组距离地脚螺栓过远、垫铁与地面(或底座)或垫铁相互之间接触不密实、垫铁层数超过五块、垫铁相互之间未点焊牢固。6.解析：1.项目存在的风险与该项目施工所进行的各种作业活动有关，也与项目所在的工作环境相关，由于某种主观或客观原因都有可能发生紧急情况或意外事故。该项目的风险主要包括：人员高空坠落、高空落物、触电、火灾、吊装及吊装设备的倾倒、射线辐射伤害、腐蚀伤害、相邻罐区危险品泄漏及爆炸、雷击、中暑、食物中毒等。

根据施工现场作业特点，应进行重点风险识别的作业有：(1)不熟悉的作业，如采用新材料、新工艺、新设备、新技术的“四新”作业;(2)临时作业，如脚手架搭设作业等;(3)造成事故最多的作业，如动火作业易引起火灾;(4)存在严重伤害危险的作业，如起重吊装作业;(5)已有控制措施不足以把风险降到可接受范围的作业。风险识别是风险管理的基础，目的是为了确定对项目有重要影响的风险。开工前应根据现场施工作业内容、作业流程、作业种类或作业区域划分评价单元，明确风险控制的对象。2.风险评价的步骤包括：(1)决定所识别的风险发生后的后果及影响的严重性，重点考虑：法律法规要求、伤亡程度、经济损失的程度大小、持续时间以及对社会正常生活秩序和企业形象的影响。(2)评价发生危害事故事件的可能性，重点考虑：危害发生的条件、现场是否有控制措施、事件或事故一旦发生是否能发现或察觉、同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度等。(3)结合上述2项识别和评价，决定其风险的大小。风险控制的管理措施有：(1)制定、完善管理程序和操作规程;(2)制定、落实风险监控管理措施;(3)制定、落实应急预案;(4)加强员工的职业健康、安全和环境教育培训;(5)建立检查监督和奖惩机制。

3.分段到货设备在基础由下至上逐段组对安装程序(组对焊接)：基础验收、设置垫铁→塔器的最下段(带裙座段)吊装就位、找正→吊装第二段(由下至上排序)、找正→组焊段问环焊缝→重复上述过程：逐段吊装直至吊装最上段(带顶封头段)、找正、组焊段间环焊缝→整体找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固及二次灌浆。分段运至施工现场进行的塔器(压力容器)，需在安装现场完成最后环焊缝的组对、焊接工作(背景分馏塔分三段到货，在现场进行2道环焊缝组焊)，从事压力容器在现场完成最后环焊缝焊接工作，必须具有取得相应制造级别许可的单位承担。例如，背景中的大型分馏塔属于Ⅱ类压力容器，其现场组焊，应由取得D2(第二类低、中压容器)级制造级别的单位承担。机电安装公司具有的特种设备安装改造维修许可证l级许可资格，只能从事压力容器整体就位、整体移位安装。

机电安装公司解决这个问题的途径有：(1)向建设单位反映协商，由分馏塔的制造厂完成分馏塔分在现场的2道环焊缝组焊工作及相应的检验试验，如无损检测、压力试验等，机电安装公司协助从事吊装、找正等工作。(2)征得建设单位同意，将分馏塔在现场的2道环焊缝组焊工作及相应的检验试验委托(或分包)给具备该类压力容器现场组焊资格的单位。4.根据背景分析，引起焊接合格率偏低的因素有：焊工合格证的许可项目与实际施焊焊道不符，有2名焊工合格证过期是人的因素控制失控;焊接记录中有部分焊材代用，焊缝外观检查有漏检，部分焊机性能较差，属于材料、工程管理(检测)、机具因素失控，但其根源是人的因素，综合起来是人员、材料(焊材代用)、机具(部分焊机性能较差)、工程管理(外观检查漏检)四个因素。

5.项目部进行风险后评价应包括的内容有：(1)评价的目的、人员及依据;(2)各种施工过程、作业活动等识别对象的数量及评价的方法;(3)主要风险因素及环境因素;(4)中度以上风险因素及控制情况;(5)结论。

http://www.teniu.cc

7.解析：1.该项目的材料应由该安装公司物资管理部门制订采购计划;对供应商要做的工作主要有：建立合格供应商目录，审定供应商，对供应商进行考核，签订供货合同等。2.进场的材料验收的要求主要有：在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收;验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等;验收要做好记录、办理验收手续;要求复检的材料应有取样送检证明报告;对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。

3.办公室照明通常采用BV型或BX型聚氯乙烯绝缘铜芯线作为电源连接线。

4.该安装公司项目部应做到：①部分油品属于易燃易爆的材料，应专门存放、专人保管，并有严格的防火、防爆措施;②保温玻璃属于易损坏的材料，应保护好外包装，防止损坏;③电气材料属于易受潮和腐蚀的材料，应采取必要的防潮防腐等。5.高层建筑管道施工应注意的问题：泵类设备在采购和安装时应认真核定设备型号、水泵的流量、扬程、水泵配用电机功率等;先安装建筑物内的管道，等结构封顶初沉后再穿外墙做出户管道;地下室或穿过构筑物外墙的管道设置套管，管道安装后要有可靠的防水措施;雨水管一般用给水铸铁管;在管网投入运行前，采用大管道闭式循环冲洗技术，清除掉管内一切杂物。8.解析：1.项目部配置的安全管理人员不符合规定要求。因为A公司应该配备至少3名以上安全专职管理人员。B公司至少配置l名专职安全管理人员。2.基坑支护安全专项技术方案审核不符合规定要求。因为深基坑支护属于危险性较大的施工作业，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)规定，其专项安全技术方案先经分包B公司内部审核后由B公司技术负责人签字后报总包A公司技术部门审批，由总包B公司组织专家论证会后，报B公司企业技术负责人签字后报监理单位，最后由监理单位总监理工程师签字批准。3.总包、分包之间的闭口管理流程如下：总承包方负责安全总体策划——制定全场性安全管理制度——分包方在合同中承诺执行——明确分包方的安全管理职责——分包方依据工程特点制定相应的安全措施——分包方报送总包方审核批准后执行。4.对4000T压机基础验收，还应提供下列证明文件和详细记录：设备基础质量合格证明文件，混凝土配合比证明文件，混凝土养护记录，混凝土强度自检记录，混凝土预压强度试验记录及预压沉降记录。

5.影响4000T压机安装精度的因素除设备制造质量外，还有压机的基础施工质量;垫铁、地脚螺栓的安装质量;压机测量基准的选择;压机各部件的装配精度，包括各运动部件之间相对运动精度、配合表面之间的配合精度和接触质量;测量器具的选择;安装环境;操作人员的技术等。

9.解析：1.不行。施工项目机械设备的一般选择原则是：切合需要，实际可能，经济合理。2.不正确。因为吊车在施工现场组装完毕后即开始吊装作业违背了“进入现场的施工机械应安装进行验收，保持性能和状态完好，做到资料齐全、准确”的规定。

3.违背了特种作业人员持证上岗的规定。原因是：其一，起重吊装作业属于特种作业，操作人员必须持有特种作业上岗证;其二，钳工班长没有特种作业资格证。

4.在操作方面，见习司机不能独立进行吊装作业，属于违章操作;钳工班长没有特种作业资格证，属于违章指挥。在专业技术方面：在视线受阻碍和看不见基础位置条件下作业，属于违规野蛮操作;超出吊车在该工况下的允许作业半径(或幅度)，属于违规超负荷运转。5.负责建立健全项目管理实施规划管理制度是错误的，应改为：协助项目经理建立健全项目管理实施规划管理制度。

http://www.teniu.cc

负责建立项目质量保证体系是错误的，应改为协助项目经理建立项目质量保证体系。负责对技术管理体系的机构设置、人员配备、使用、晋升、奖惩工作是错误的，应改为项目部对技术管理体系的机构设置、人员配备、使用、晋升、奖惩应征得项目技术负责人的同意。协助组织编制本项目部的技术开发、新技术推广计划和实施工作是错误的，应改为负责组织编制本项目部的技术开发、新技术推广计划和实施工作。

10.解析：1．这是一道关于焊接知识的技术题，二氧化碳气体保护焊对风比较敏感，风会影响焊接质量故规范明文规定露天作业不得采用二氧化碳气体保护焊。故监理工程师予以制止。

2．从合同条款分析，安装公司向业主提出的追加钢结构制作安装工程量索赔不合理。其理由是：合同明文规定总价一次包死，就意味着现场不存在签字追加的问题； 产生的直接原因是安装公司在合同签订时，未认真地进行合同分析，未对图纸工程量进行核实，因而产生了工程量少算这一漏洞属安装公司自身责任。

3．事件二中从分包合同的双方职责分析，A分包单位多施工不属于自己施工范围的工作内容，产生的主要原因是：安装公司对新来的施工管理人员未作合同交底，及分包单位的施工人员对自己的工作范围不清楚造成的。双方均有责任。处理方法：

安装公司出面与业主和工业给排水及空压机站的承包商协商，把A分包单位已施工的部分划归安装公司工程范围，另签补充协议；然后安装公司再与A分单位商也签同样内容的补充协议，把这部分内容划归A分包单位的分包范围。若协商未果，安装公司与A分包单位协商解决。安装公司现场未及时制止，而且签字确认，尽管最终审核权不在安装公司现场管理人员手中，但安装公司仍应负管理责任；而A分包单位未按合同内容施工，负主要责任。4．从合同管理角度分析事件三发生的原因是未认真进行合同控制。

未认真进行合同跟踪，合同跟踪的主要对象一个是质量，一个是进度，而事件三中恰恰是质量和进度出现问题。

合同交底也存在缺陷，未对质量和工期进行重点交底未引起自己管理人员的重视。

管理人员自身的素质问题，对合同管理不重视，对合同条文未理解透，责任心不强，或自身对施工管理不明白等。

5．事件四中安装公司的做法不妥。理由是：

B分包商工程的延误有一部分属于安装公司协调不力造成，若B单位有充分证据，这部分损失和赶工的费用应支付给B分包商；而因B分包商自身原因造成工期延误和赶工费用不应支付。

C分包单位的让步处理决定安装公司和业主均无权决定，必须经设计单位确认不降低性能、不影响使用，才可由设计单位作出让步处理。

第四篇：2012一级建造师真题及解析

2012年全国一级建造师执业资格考试

建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）

1、下列代理行为中，不属于委托代理的是()

A、招标代理 B、采购代理 C、诉讼代理 D、指定代理

2、下列物权中，不属于用益物权的是()

A、土地所有权 B、土地承包经营权

C、建设用地使用权 D、地役权

3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是()

A、建设用地使用权 B、地役权

C、相邻权 D宅基地使用权

4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()

A、占有权 B、使用权 C、收益权 D、所有权

5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()

A、债 B、所有权

C、知识产权 D、担保物权

6、关于知识产权的说法，正确的是()

A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权

C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权

D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果

7、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算

A、注册商标申请人寄出申请书 B、商标局收到申请书

C、公告发布 D、核准注册

8、保证合同是()订立的合同。

A、债权人与债务人 B、债务人和保证人

C、债权人与保证人 D、债权人与债务人和保证人

9、关于刑事责任的说法，错误的是()

A、拘役是刑罚主刑的一种 B、罚款是刑罚附加刑的一种

C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用

D、死刑缓期二年执行是死刑的一种

10、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理

A、咨询单位 B、总承包单位 C、监理单位 D、建设单位

11、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算

A、竣工验收合格 B、交付使用

C、发包方支付全部价款 D、竣工验收备案

12、施工现场所使用的安全警示标志()

A、可根据建筑行业特点自行制作 B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置

C、必须符合国家标准 D、必须以图形表示

13、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()

A、乙承担损失 B、甲可根据实际情况部分接收

C、双方合同已变更，乙送货构成违约

D、甲拒绝接收，应承担违约责任

14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。

A、文物保护单位 B、建设单位

C、施工单位 D、设计单位

15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。

A、其他设计单位 B、具有相应资质等级的设计单位

C、监理单位 D、装修施工单位

16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A、20 B、30 C、60 D、15

17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为()

A、施工合同中约定采用的推荐性标准 B、建筑法律

C、施工图设计文件 D、工程监理合同

18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()

A、施工人员有权拒绝该指令

B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚

C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展

19、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用

A、建设行政主管部门 B、省级人民政府

C、县级以上人民政府 D、环境保护主管部门

20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()

A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效

B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息

D、垫资违反相关规定，应予以没收

21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。

A、安全监督管理机构 B、建设单位

C、监理单位 D施工企业

22、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()

A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B、工程竣工验收报告

C、施工企业签署的工程质量保修书

D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》

23.根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。

A.旁站检验 B.型式检验

C.平行检验 D.破损检验

24.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。

A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的 B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的 C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的

25.某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。

A.分包单位只承担民事赔偿责任

B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责

C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任

26.实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。

A.建设单位 B.施工总承包单位

C.监理单位 D.各分包单位

27.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.职工患病，在规定的医疗期内 B.女职工在孕期内

C.女职工在哺乳期内 D.在试用期间被证明不符合录用条件

28.建筑施工企业的特种作业人员不包括()。

A.架子工 B.钢筋工

C.起重信号工 D.起重机械司机

29.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。

A.劳动报酬 B.试用期

C.保守商业秘密 D.福利待遇

30-----36 模糊看不清 37.要式合同是指()的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规则 B.当事人双方互相承担义务

C.根据法律规定必须采用特定形式 D.当事人双方意思表示一致即告成立

38.下列不属于发包人义务的情形是()。

A.提供必要施工条件 B.及时组织工程竣工验收

C.向有关部门移交建设项目档案

D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明

39.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()

A.行政行为超越职权 B行政行为

C.被告不履行或迟延履行法定职责 D.行政处罚显失公平

40.施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。

A.作出决定的公安消防机构 B.公安机关

C.人民法院 D.建设行政主管部门

41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。

A.要约邀请 B.承诺

C.承诺意向 D.新要约

42.施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。

A.合同 B.不当得利

C.无因管理 D.侵权

43.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()

A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C.只能向合同履行地的人民法院起诉

D.必须重新确定受诉人民法院

44.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。

A.施工需要并通过监理单位审查 B.施工需要并按规定通过了审查

C.编制招标文件的要求 D.工程竣工验收备案的要求

45.物权变更自登记时发生法律效力的是()。

A.船舶所有权 B.土地抵押权

C.机动车所有权 D.地役权

46.若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。

A.有权进行修改 B.可以按照规范施工

C.有权拒绝施工 D.应当及时提出意见和建议

47.借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

A.营业执照 B.技术方案

C.施工设备 D.施工业绩

48.工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。

A.一般性标准 B.特殊性标准

C.建议性标准 D.强制性标准

49.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。

A.施工企业 B.建设单位

C.建设行政主管部门 D.建设工程质量监督机构

50.在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。

A.安全许可证 B.销售许可证

C.产品合格证 D.安装许可证

51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。

A.三方共同 B.水泥厂

C.承包商 D.运输公司

52-----57 模糊看不清

58.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月

A.1 B.2

C.3 D.6

59.投标有效期应从()之日起计算。

A.招标文件规定的提交投标文件截止 B.提交投标文件

C.提交投标保证金 D.确定中标结果

60.下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()

A.保险合同纠纷 B.侵权行为纠纷

C.不动产纠纷 D.票据纠纷

61.行政责任的承担方式包括行政处罚和()

A.行政复议 B.行政处分

C.行政赔偿 D.行政许可

62.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()

A.甲与乙、丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙、丙之间的合同均无效

D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

63.关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()

A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B.应当依法报审施工图设计文件

C.不得将建设工程肢解发包

D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续

64.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.不需要进行大修即可继续使用的年限

C.安全使用不低于50年

D.工程竣工验收合格之日起5年

65.关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档

D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账

66.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。

A.技术规范 B.拆装方案

C.设备运至现场的运输方案 D.进度控制横道图

67.根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是()。

A.保证本单位安全生产投入的有效实施 B.及时、如实报告生产安全事故

C.为从业人员缴纳意外伤害保险费 D.建立、健全本单位安全生产责任制

68.建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。

A.吊销资质证书 B.罚款

C.停业整顿 D.降低资质等级

69.根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当()。

A.在投标时为职工办理意外伤害保险

B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

C.在中标后为职工办理意外伤害保险

D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

70.根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.施工主要技术采用特定专利或专有技术

D.军队建设项目

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.施工企业保证工程质量的最基本要求包括()。

A.不得压缩合同工期 B.按设计图纸施工

C.与监理单位建立友好的沟通关系 D.严格履行企业质量管理认证体系

E.不擅自修改设计文件

72.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有()。

A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责

B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责

E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任

73.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。

A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准

B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准

E.全国重点文物保护单位不得拆除

74.房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。

A.工程概况、房屋使用管理要求 B.保修范围和内容

C.超过合理使用年限继续使用的条件 D.保修期限和责任

E.保修单位名称、详细地址

75.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。

A.货物运输 B.人员伤害

C.房屋权属 D.土地使用权出让

E.建设工程施工合同

76.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。

A.该仲裁协议当然无效

B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效

C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁

D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构

E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效

77.根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有()

A.投标文件 B.中标通知书

C.符合要约规定的售楼广告 D.拍卖公告

E.招标公告

78.关于建设工程保险的说法，正确的有()。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天

E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期

79.连带责任保证的法定保证期间属于()。

A.诉讼时效期间 B.可变期间

C.除斥期间 D.指定期间

E.不可变期间

80.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的 B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 C.被依法追究民事责任的

D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

81.合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有()。

A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行

B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间

C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行

D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行

E.履行费用负担不明确的，由债权人承担

82.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括()。

A.事故发生地点 B.人员伤亡数量

C.直接经济损失数额 D.事故发生时间

E.社会影响程度

83.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。

A.建筑面积200平方米的房屋 B.城市大型立交桥

C.抢险救灾工程 D.实行开工报告审批制度的建筑工程

E.城市居住小区

84.根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。

A.合同自办理物权登记时生效 B.未办理物权登记合同无效

C.合同生效当然发生物权效力 D.合同自成立时生效

E.未办理物权登记不影响合同效力

85.根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。

A.双方约定的其他地方 B.原告住所地

C.被告住所地 D.合同履行地

E.合同签订地

86.关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()

A.调解只能在民事诉讼阶段进行

B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行

C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议

D.仲裁实行一裁终局制

E.民事诉讼实行两审终审制

87.申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()

A.安全防护设施搭设计划 B.专项安全施工组织设计方案

C.书面委托监理合同 D.安全施工组织计划

E.安全措施费用计划

88.建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()

A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的

B.未取得施工许可证擅自施工的 C.将承包的工程转包或者违反分包的 D.发生过安全事故的

E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的

89.下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。

A.受自然地域环境限制的

B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的 C.施工主要技术需要使用某项特定专利的 D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的 E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的 90.根据代理权获得的方式不同，代理可分为()

A.指定代理 B.隐名代理

C.委托代理 D.居间代理

E.法定代理

91.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()

A.工程规划许可证 B.设计单位资质等级证书

C.工程勘察设计文件 D.中标通知书及施工承包合同

E.用地规划许可证

92.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括()

A.分部、分项工程全体施工人员名单 B.竣工验收报告

C.设计变更通知单 D.隐蔽验收记录及施工日志

E.竣工图

93.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。

A.建筑材料供应商 B.勘察设计单位

C.施工企业 D.建设单位

E.设备供应商

94.关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有()

A.责令改正,没收违法所得

B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款

C.追究刑事责任

D.责令停业整顿,降低资质等级

E.情节严重的,吊销资质证书

95.施工企业承揽业务不良行为的认定标准有()

A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B.以欺骗手段取得资质证书的 C.将承包的工程转包或违法分包的

D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

96.申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()

A.中止仲裁程序 B.不予受理反请求

C.审查反请求是否符合受理条件 D.将案件移送相关人民法院

E.继续审理原仲裁申请

97.仲裁协议应当具备的内容有()

A.仲裁事项 B.具体的仲裁请求和事实、理由

C.仲裁委员会的住所地 D.请求仲裁的意思表示

E.选定的仲裁委员会

98.具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但()可以停止执行。

A.被申请人认为需要停止执行的 B.申请人申请停止执行的 C.申请人提供担保的 D.行政复议机关认为需要停止执行的 E.被申请人被撤销的

99.根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有()。

A.警告 B.没收违法所得

C.责令企业停产停业 D.吊销营业执照

E.行政拘留

100.施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。

A.建立、健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.保证本单位安全生产投入的有效实施

D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

E.编制专项工程施工方案

2012一级建造师建设工程法规及相关知识答案

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、【答案】D

2、【答案】A

3、【答案】B

【解析】去年考过。考核地役权和相邻权的区分。相邻权无偿、无需对方同意。地役权需通过双方合同约定，一般为有偿。

4、【答案】D

【解析】国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权利。

5、【答案】A

6、【答案】A

7、【答案】D

【解析】专利权与商标权的区分。

(1)期限不同：发明专利20年，实用新型、外观设计专利为10年;商标权10年。

(2)起点不同：专利权保护期限自申请日起算;商标权保护期限自核准注册日起算。

(3)专利权不予续展，商标权可以续展。

8、【答案】C

9、【答案】B

【解析】法律责任每年考1分。考试的焦点从来是对以下概念进行区分：

行政处罚刑罚

罚款罚金

拘留拘役

没收违法所得没收财产

10、【答案】B

【解析】p269第二项第3行。

11、【答案】A

12、【答案】C

【解析】p231第一项，概述题。

13、【答案】D

【解析】合同变更需当事人双方①协商一致且②内容明确。合同变更内容约定不明，推定为未变更。

14、【答案】A

15、【答案】B

16、【答案】D

17、【答案】D

18、【答案】A

19、【答案】D

20、【答案】B

21、【答案】D

22、【答案】A

23.【答案】B

24.【答案】A

25.【答案】A

26.【答案】B

27.【答案】D

28.【答案】B

29.【答案】A

30-----36 模糊看不清 37.【答案】C

【解析】本题有新意。考核合同的分类：

(1)法律上已经确定了一定的名称和规则的，是有名合同;否则为无名合同。

(2)当事人双方互负义务的，为双务合同;否则为单务合同。

(3)根据法律规定必须采用特定形式的，为要式合同;否则为不要式合同。

(4)当事人双方意思表示一致即告成立的合同，为诺成合同;否则为实践合同。

38.【答案】D

39.【答案】D

40.【答案】A

【解析】p302第2自然段(4)项。考核行政行为的强制性。

41.【答案】D

42.【答案】D

43.D.必须重新确定受诉人民法院

【答案】C

【解析】本题非常有趣，但疑似超纲。同时考核了民事仲裁的协议管辖和民事诉讼的协议管辖。

(1)民事仲裁的协议管辖，要求双方具备明确、肯定的申请仲裁的意思表示。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》(法释〔2006〕7号)第七条规定：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。

(2)根据《民事诉讼法》第25条规定：当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。如无约定、约定不明或约定错误，则依照第24条规定向被告住所地或合同履行地法院起诉。

44.【答案】B

45.【答案】B

【解析】不动产物权，登记设立;动产物权，交付设立。但要注意：这是一般原则，法律另有规定或合同另有约定的除外。根据《物权法》(P20正中间(二)第1段)，地役权虽然也属于不动产物权，但采登记对抗主义(而不是登记设立主义)，即：地役权可以不登记，自合同生效时设立;但未经登记，不得对抗善意第三人。

46.【答案】D

47.【答案】A

【解析】P67正中间标题下第1段第3行。

48.【答案】D

49.【答案】B

50.【答案】C

【解析】P232正中间“

三、施工现场临时设施的安全卫生要求”第5行。51.【答案】C

【解析】2006年一级真题。考核P126正中间(二)，一方违约后，被违约方应依照诚实信用原则，采取适当措施防止损失扩大;不采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题很难，是因为大多数考生对合同履行中的诚实信用原则和被违约方的减损义务毫无概念。

52-----57 模糊看不清

58.【答案】B

59.【答案】A

60.【答案】C 61.【答案】B

62.【答案】A

【解析】上课时在讲解“恶意串通，损害他人利益的合同”时，必定会举一房两卖的例子，第二个合同是否无效，关键看订立合同时相对人是否知情。如知情，则属于恶意串通损害他人利益，为无效合同;如不知情，则法律应当保护善意第三人的合法权益，不能因此认定为无效。本题换了个马甲，把“房屋”改为“设备”，许多人就认不出来了。

63.【答案】D

【解析】本题D为去年刚考核的知识点。先报质监后领施工许可证，顺序不能记错。

64.【答案】A

65.【答案】D

【解析】本题也是去年刚考过的知识点，P272正中间(二)，多选改为单选。这考试危害最广的谣言就是：去年考过的，今年肯定不考。其实从任何一年的命题规律上看，都站不住脚。

66.【答案】B

67.【答案】C

【解析】超纲。本题为第二版教材内容，第三版教材已删除。

68.【答案】B

【解析】本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢?整本书背下来，也不见得就能做对;一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的;问你“不包括”哪个，你选最严重的。

69.【答案】D

70.【答案】C

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.【答案】BE

【解析】本题考核施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改工程设计。

72.【答案】ABC

【解析】总分包的质量连带责任和安全连带责任，每年都考。连带责任分内部效应和外部效应。在内部：总承包可以依照约定要求分包单位承担责任;但这种内部约定对外不得对抗建设单位。很多同学估计B不敢选，但要记得上课时一再强调的：多选题不选永远是对的。

73.【答案】AD

【解析】考核《文物保护法》第十七条~二十条规定。A，文物保护单位控制地带的划定，经省级政府批准。D去年考过，文物保护单位控制地带内的爆破作业，经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，但注意有例外：全国文物保护单位控制地带内的爆破作业，不由国务院批准，而是由省级政府批准。

74.【答案】BD 75.【答案】CD

【解析】不动产纠纷，适用专属管辖。76.【答案】BE

【解析】P326倒数第2段。根据《仲裁法》第18条：仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议;达不成补充协议的，仲裁协议无效。77.【答案】ABC

【解析】A属于要约，B属于承诺,C属于要约。DE属于要约邀请。78.【答案】BE

【解析】本题A是教材P41(一)的原文，但我建议不选，理由是A为《建设工程施工合同示范文本》内容，并非法定内容，也不属于行业惯例。如果承发包双方根本没有采用这个文本呢?如果双方约定本工程不投保一切险呢? 79.【答案】CE

【解析】本题为司法考试原题，超纲。80.【答案】ABE

【解析】本题为今年6月份二级刚考过的题。注意D为预告解除，而并非随时解除的情形。81.【答案】ABC

【解析】本题略超纲，考核合同法62条。是原第二版教材的考点，第三版教材P122正中间一段，已经删改的七零八落了，所以上课只讲了价格约定不明的情况。82.【答案】BCE

【解析】选BCE是因为这三项是教材P240第一项的原文表述。但我认为教材根本是在瞎写。根据《条例》第三条，决定事故级别的只有两项：事故伤亡人数和直接经济损失。《条例》只规定过社会影响恶劣的事故，可以按《条例》规定的程序进行调查，但从未规定过社会影响恶劣，就可以导致事故级别发生变化。

83.【答案】ACD

84.【答案】DE

【解析】去年的一级原题。考物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评价;合同效力，由《合同法》评价;物权效力与合同效力无关。85.【答案】BCDE

【解析】考核P307倒数第3段。民事诉讼法25条，协议管辖。86.【答案】BCDE

【解析】05年一级真题，稍有修改。87.【答案】ABE

【解析】P253第六项最后一段。88.【答案】ABCE

【解析】取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：(一)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;(二)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的;(三)未取得施工许可证擅自施工的;(四)将承包的工程转包或违法分包的;(五)违反国家工程建设强制性标准的;(六)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;(七)恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;(八)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;(九)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的;(十)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的;(十一)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;(十二)其它违反法律、法规的行为。89.【答案】ABDE

【解析】C，属于招标项目经批准转为直接发包(P83倒数第4段)的情形;ABDE，属于公开招标项目经批准转为邀请招标的情形(P84第3段)。这种题型是第一次考，预计今后几年将成为命题热点。

90.【答案】ACE 91.【答案】ABCD

【解析】P280第六项第3段。去年考了第六项的第1段，今年同时考了第1段和第3段。

92.【答案】BCDE

【解析】P288(二)项。从本卷87，91，92题来看，这些经典考点上的命题，有具体化、变态化的迹象，即不再提纲挈领的考标题，而考其中某一个条件的具体内容。我不认为这种题目会成为法规考试的趋势，换个人命题又会纠正回来。

93.【答案】ACE

【解析】去年一级考过。

94.【答案】ABDE

【解析】P69正中间第五项。

95.【答案】ACD

【解析】B属于资质不良，E属于质量不良。

96.【答案】CE

【解析】超纲。百度参见《仲裁法》25条和27条。

97.【答案】ABDE

98.【答案】BD 行政复议法规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行；但是，有下列情形之一的，可以停止执行：1．被申请人认为需要停止执行的；2．行政复议机关认为需要停止执行的；3．申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；4．法律规定停止执行的。

99.【答案】ABC

【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。D，法律和行政法规方可设定;E，法律方可设定。

100.【答案】ABCD

【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。

第五篇：2011一级建造师建筑实务案例

【案例1A413030-1】

某塔楼地上115层，高588m；连接塔楼设置7层商业裙房，高40m；地下室5层，主要用途为商业、车库、机电用房、人防、辅助用房。总建筑面积460665.0m2，地下室83140.0m2，桩筏基础，基坑开挖深度为29.5m，基坑周边围护结构采用，钻孔灌注桩+高压摆喷墙+两道袖阀管注浆。钻孔灌注桩径Ф1400@1600mm，桩长40.8～44.8m；高压摆喷半径0.65m，摆喷角度200；袖阀管注浆间距1m，排距1m，扩散半径0.65m。采用四道钢筋混凝土水平支撑+两道锚索。钢筋混凝土水平支撑在钢管立柱桩上，立柱桩单独设置，采用钻（孔）灌注桩内插钢管的形式。桩身混凝土设计强度等级为C30（水下混凝土）。2.问题（1）护坡桩钢筋笼验收检查哪些项？检查方式？

（2）钻孔灌注桩施工记录表包括哪些内容？

（3）此基坑还可建议采用何种支护形式？

（4）基坑支护至多深比较合适？

解答（1）护坡桩钢筋笼检查项为： 1）主筋间距，用钢尺量； 2）长度，用钢尺量；

3）钢筋材质检验，抽样送检； 4）箍筋间距，用钢尺量； 5）直径，用钢尺量。

（2）钻孔灌注桩施工记录表包括工程名称、施工单位、日期、编号、桩基类型、桩编号、桩径、桩长、设计桩顶标高、设计桩底标高、钻机类型、钻 头形式直径、自然地面标高、开钻时间、钻孔时间、泥浆指标、黏度、泥浆种类、护筒顶标高、成孔孔底标高、成孔深度、护筒直径、护筒埋深等内容。

（3）还可采用地下连续支护形式。

（4）基坑支护工程中支护在基坑底部嵌固深度从经济和安全合理角度，一般考虑比基坑底标高深3.5～4.0m，本工程基坑支护深度宜在33.5m。还应结合基坑支护安全计算来确定最终嵌固深度。【案例1A413030-2】

背景: 基础形式为长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基，桩径400mm，桩身混凝土强度等级为C20，桩端持力层为强风化泥质岩层，进入持力层不小于2000mm。桩身混凝土结构完整性检测评定：工程桩共进行低应变检测35根，根据检测报告，共有335根Ⅰ类桩，占比91.78%，30根Ⅱ类桩，占比8.22%，无Ⅲ类和Ⅳ类桩。

2．问题（1）此复合地基施工质量合格吗？

（2）此工程还需要做静载试验来检验基础承载力吗？（3）桩端达到持力层不进入行吗？

（4）低应变检测率应至少达到多少？ 解答（1）复合地基中桩不作为传力支撑部位，只是属于地基一部分，本工程Ⅰ类桩占比91.78%，应该问题不大。关键是地基承载力和均匀性须满足设计要求，具体验收意见应听从工程勘察设计师和工程结构设计师的最终认定意见。

（2）应根据设计要求进行静载试验。

（3）不行。

（4）30%。【案例1A413050-1】

1．背景: 某学院主楼结构为预应力框架结构，辅助配楼为框架结构。图纸设计屋面混凝土保护层只设钢丝网片一道，防水材料聚合物水泥基防水涂料属于刚性防水材料。屋面施工时面层保护层分格缝12m×12m。该工程2005年11月2日竣工，2005年3月交付业主使用。工程竣工当年在雨期时屋面局部发生渗漏。

2．问题（1）此工程防水设计是否存在问题？

（2）施工分格缝设置合理否？应该如何设置？

（3）此工程屋面工程验收有哪些问题？ 解答（1）防水设计存在的问题有：

①图纸设计屋面混凝土保护层只设钢丝网片一道（应设Ф6钢筋），无法抵抗混凝土保护层伸缩造成开裂。

②防水材料聚合物水泥基防水涂料属于刚性防水材料，无法抵抗混凝土结构、保护层的伸缩、变形。屋面防水工程仅设计一道刚性防水层，防水层薄, 柔性低。

（2）屋面保护层的分格缝设计不合理，没有按屋面工程验收规范要求（间距6m设置一道分格缝），保护层分块面积过大，导致收缩产生裂缝。

（3）验收前应严格检查施工记录和隐蔽验收记录。显然此工程防水施工过程中把关不严。

【案例1A413050-2】 1．背景

某综合楼，现浇混凝土框架剪力墙结构，地上18层，地下2层，建筑物檐高60.12m，建筑面积81000m2。屋面卷材防水工程施工后，在女儿墙、屋面机房墙根部和出屋面管道处现渗漏现象。2．问题（1）施工单位应采取哪些质量控制和措施保证防水工程质量？（2）简述防水施工质量控制的过程。

（3）屋面防水工程细部施工质量应如何控制？

（4）屋面突出物（管道等）部位的施工质量应如何控制？

解:（1）质量控制的对策主要有：

①以人的工作质量确保工程施工质量。

②严格控制投入品的质量。

③全面控制施工过程，重点控制工序施工质量。

④贯彻预防为主的方针，严把分项工程质量检验关。

（2）施工项目的质量控制过程是原材料进场把关、施工方案、技术交底、专项培训、过程监督、整改验收、分部工程验收。

（3）屋面卷材防水工程细部施工质量控制措施包括：

①屋面与女儿墙交接处应做成圆弧形。泛水、转角处应增设附加层。铺贴泛水转角处的卷材应粘接牢固防止边口张嘴进水，造成墙根部渗漏现象。

②砖墙上的卷材收头裁齐，可直接铺压在女儿墙压顶下，压顶应做防水处理。也可压在砖墙凹槽内固定密封，凹槽距屋面找平层不应小于250mm，凹槽上部的墙体应做防水处理（防水水泥砂浆）。

③混凝土墙面的卷材收头应裁齐，采用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于90mm，卷材上口并用密封材料封严。

（4）屋面突出物（管道等）部位的施工质量控制应符合下列规定：

①管道根部直径500mm范围内，找平层应抹出高度不小于30mm的圆台。

②管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间，应预留2mm×20mm的凹槽，并用密封材料嵌填严密。

③所有屋面工程细部都应严格按规范要求进行施工、验收。【案例1A413050-3】 背景：

某工程位于某市经济技术开发区内，建筑面积24268m2，2007年1月6日开工，2008年10月8日竣工。工程屋面防水施工时未留设排汽道和排汽孔，工程交工没多久，工程屋面防水保护层面砖起鼓，将防水卷材拉裂。

2．问题（1）何谓正置式屋面保温施工？（2）如何解决正置式屋面保温有什么缺点？

（3）屋面保温层干燥有困难时应采取什么措施？

（4）试分析面砖起鼓、防水卷材拉裂的原因？

（5）排气管和排气口施工应注意什么事项？

解：（1）屋面工程正置式保温方法是把保温层置于屋面防水层与结构层之间，保温层在防水层的下面。

（2）其缺点是保温材料被密闭在屋面内部排湿困难，不仅屋面的保温隔热性能得不到保证，而且造成防水卷材起鼓。

（3）解决的办法是在屋面设置排汽道和排汽管。另外，膨胀珍珠岩类及其他块状、散状屋面保温层亦必须设置隔汽层和排汽系统。排汽道应纵横交错、排汽畅通，排汽口应设置在不易被损坏和不易进水的位置。

（4）屋面构造复杂，施工中分包方在排汽管施工中如造成排汽管道断开、堵塞和排列不合理等，也会造成保温层内部水气膨胀而导致防水层、面砖起鼓开裂。而屋面砖的鼓对屋面防水卷材产生拉力，造成屋面防水卷材被拉裂，导致屋面渗漏的现象发生，同时也给防水卷材的使用年限大大减少，也造成 经济上的重大损失。

（5）屋面排汽管道应按规范《屋面工程质量验收规范》 GB 50207-2002中的要求进行施工。具体措施如下：

① 屋面保温层干燥有困难时，应采用排汽措施，将湿汽晒干后，经检查验收后再进行下道工序的施工。② 屋面的排汽道应纵横贯通，不得堵塞，并应与大气连通的排汽出口相通。找平层设置的分格缝可兼做排汽道，排汽道间距按规范要求，块材每 100m2设一个排汽出口，混凝土保护层为6m间距设一个排汽出口（屋面面积每36m2）纵横设置排汽出口。

③ 排汽出口应埋设排汽管，排汽管应设置在结构层上，穿过保温层的管壁应设排汽孔，以保证排汽道的畅通。排汽出口可设在檐口等隐蔽处。

④ 排汽管必须安装牢固、接口封闭严密，防水卷材高度、宽度符合设计、规范要求。达到排汽管的使用功能，有效控制屋面砖的空鼓。

⑤ 严格按施工技术方案、规范要求对屋面砖留置分格缝，缝内用沥青防水砂浆填平、压光。女儿墙根部与屋面砖相交处设置3cm的伸缩缝，缝内用沥青砂浆填平、压光，控制面砖起鼓。

【案例1A420010】

【案例1A420040-1】 1．背景

某综合楼框架结构，12层，其中首层大堂建筑面积1200m2，其室内装饰装修做法见表1A420040-1。

2．问题

（1）建筑工程专业建造师应控制的装饰装修材料采购信息有几方面？

（2）该大堂装饰装修材料进场时验收要求有哪些？通常检验方法有哪些？

（3）该大堂装饰装修做法使用了几种材料？哪些材料需要复验？如果需要复验，见证取样检测如何控制？复验哪些性能指标？

（4）该综合楼设有火灾自动报警装置和自动灭火系统，消防审核时发现设在第六层一个计划营业面积360m2的歌舞厅，其吊顶材料选用的纸面石膏板，墙面选用的玻璃棉装饰吸声板。请问该歌舞厅装饰装修材料燃烧性能是否符合要求？如不符合要求，请推荐两种符合要求的装饰材料。

答：（1）实务中建筑工程专业建造师应通过审批采购计划（采购清单）、评审采购合同，实现材料采购信息控制。与材料采购有关的信息包括：产品的规格、型号；材料的技术要求以及应达到的性能指标；执行的法律法规以及采用的技术规范、规程；材料验收标准；验收方式；运输、防护、贮存、交付的条件等。

（2）大堂装饰装修材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告，进口产品应按规定进行商品检验。装饰装修材料常用的检验方法有：书面检验、外观检查、取样复验等。

（3）该大堂装饰装修做法使用了7种主要材料。即：奶黄色穿孔铝板、米黄瓷质砖、木纹大理石、吊顶龙骨、水泥、建筑胶、型钢及有关配件等。其中，瓷质砖、水泥进场时需要复验。需复验的建筑装饰装修材料应按批准的检验计划见证取样和送检，其见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。

该大堂所用的水泥应复验凝结时间、安定性、抗压强度；瓷质砖应复验放射性。

（4）歌舞厅吊顶材料选用的纸面石膏板不符合要求，墙面选用玻璃棉装饰吸声板符合要求。因为该综合楼为一类高层建筑，其耐火等级应为一级。虽然该综合楼设有火灾自动报警装置和自动来火系统，但当歌舞厅设置在一级耐火等级建筑的四层以上时，室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级的装修材料。纸面石膏板、玻璃棉装饰吸声板均属于B1级的装修材料。该歌舞厅吊顶材料推荐选用石膏板、铝板等A级装修材料。【案例1A420040-2】

1．背景：某既有综合楼进行重新装饰装修，该工程共9层，层高3.6m，每层建筑面积1200m2，施工内容包括：原有装饰装修工程拆除，新建筑地面、抹灰、门

窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板（砖）、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部工程施工等。该工程墙面抹灰、卫生间墙地面、外窗的建筑做法见表1A420040-2。

2．问题（1）水泥砂浆高级抹灰施工应做好哪些工序的交接检验？抹灰工程应检查哪些质量控制资料？

（2）卫生间石材饰面板安装前是否需要进行施工试验？其施工试验内容有哪些？

（3）该工程外窗应检查的有关安全和功能的检测项目有哪些？

（4）建筑工程何时组织进行室内环境质量检验？室内环境污染物浓度检测点应如何设置？

解答：（1）水泥砂浆高级抹灰施工应做好以下工序的交接检验：抹灰前基层处理；抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施；不同材料基体交接处的加强措施。

抹灰工程应检查的质量控制资料有：①抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件；②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验 报告；③隐蔽工程验收记录；④施工记录。

（2）卫生间石材饰面板安装前需要进行施工试验，其施工试验内容是后置埋件的现场拉拔强度。

（3）该工程外窗应检查的有关安全和功能的检测项目是铝合金窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。

（4）建筑工程的室内环境质量检验，应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。

民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测点数应按房间面积设置。

检测点应距离内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8～1.5m。检测点应均匀分布，避开通风道和通风口。

【案例1A420050-1】

背景：某综合楼主体结构采用钢筋混凝土框架结构，基础形式为现浇钢筋混凝土筏形基础，地下1层，地上5层，混凝土采用C30级，主要受力钢筋采用HRB335级，在主体结构施工到第5层时，发现三层部分柱子承载能力达不到设计要求，聘请有资质的检测单位检测鉴定仍达不到设计要求，拆除重建费用过高，时间较长，最后请原设计院核算，结构表明能满足安全和使用要求。2．问题（1）试述该混凝土分项工程质量验收合格的规定是什么？

（2）混凝土结构检验批的质量验收应包括哪些内容？

（3）该地基与基础工程验收时，应符合哪些规定？

（4）对该工程二层柱子的质量应如何验收？

解答（1）分项工程质量验收合格应符合下列规定： 1）分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。2）分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

（2）混凝土凝土结构检验批的质量验收应包括以下内容： 1）实体检查。

2）资料检查：包括与原材料、构配件和器具等的产品合格证（中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告等）及进场复试报告，施工过程中重要工序的自检和交接检记录，抽样检验报告，见证检测报告，隐蔽工程验收记录等。

（3）该地基与基础工程验收时应按下列规定进行：

1）分项工程的质量验收应分别按主控项目和一般项目验收。

2）隐蔽工程应在施工单位自检合格后，于隐蔽前通知监理（建设单位）等有关人员检查验收，并形成中间验收文件后，方可隐蔽。

3）分部（子分部）工程的验收，应在所含分项工程全部通过验收的基础上，对必要的部位进行见证检验。

（4）可不进行处理。因为经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构按安全和使用功能可予以验收。【案例1A420050-2】

背景：某高层建筑面积30000m2，地上30层，地下二层，现浇钢筋混凝土剪力墙结构。采用总承包管理模式。2008年6月开工，8月中旬完成基础底板混凝土浇筑，2009年3月中旬完成基础工程全部施工，2010年10月竣工。

2．问题（1）工程验收的程序是什么？

（2）该工程达到什么条件方可竣工验收？

（3）基础工程质量如何验收？

（4）钢筋分项工程如何验收？ 解答（1）验收程序：

1）工程完工后，施工单位向建设单位提交竣工报告，申请竣工验收。实行监理的，报告由总监签署意见。

2）建设单位收到报告后，对符合验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理和其他单位组 织验收小组，制定验收方案。

3）建设单位在竣工验收7d前将验收时间、地点等通知质量监督机构。

4）建设单位组织工程竣工验收。质量监督机构对验收人员进行审核，参与验收工程。

（2）工程应达到下列条件，方可竣工验收： 1）完成建设工程设计和合同规定的内容。2）有完整的技术档案和施工管理资料。

3）工程使用的主要的建筑材料、构配件和设备的进场试验报告。4）有勘察、设计和施工、监理单位分别签署的质量合格文件。

5）按设计内容完成，工程质量和使用功能符合规范规定的设计要求，并按合同规定完成协议内容。

（3）基础工程应由总监组织施工单位项目技术负责人、质量负责人、勘察、设计等单位的项目负责人等人进行工程验收。

（4）钢筋分项工程由监理工程师组织施工单位项目专业质量技术负责人进行验收。

【案例1A420060-1】 1．背景

某市南苑北里小区22号楼为6层混合结构住宅楼，设计采用混凝土小型砌块砌筑，墙体加芯柱，竣工验收合格后，用户入住。但用户在使用过程中（五年后），发现墙体中没有芯柱，只发现了少量钢筋，而没有浇筑混凝土，最后经法定检测单位采用红外线照相法统计，发现大约有82％墙体中未按设计要求加芯柱，只在一层部分墙体中有芯柱，造成了重大的质量隐患。2．问题

（1）该混合结构住宅楼工程质量验收合格应符合什么规定？

（2）该工程已交付使用（五年），施工单位是否需要对此问题承担责任？为什么？

解答

（1）该混合结构住宅楼工程质量验收合格应符合下列规定：

1）单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格。2）质量控制资料应完整。

3）单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。4）主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。5）观感质量验收应符合要求。

（2）施工单位必须对此问题承担责任，原因是该质量问题是由施工单位在施工过程中未按设计要求施工造成的，并且主体结构工程质量保修期为工程设计使用年限。

【案例1A420060-2】 1．背景

某大厦是一座现代化的智能型建筑，框架-剪力墙结构，地下3层，地上28层，建筑面积5.8万m2，施工总承包单位是该市第三建筑公司，由于该工程设备先进、要求高，因此，该公司将机电设备安装工程分包给具有相应资质的某大型安装公司。在工程档案归档中，发生以下事件：

事件一：安装公司将机电设备分包部分的竣工资料直接交给监理单位。

事件二：发包人要求设计、监理及施工总承包单位将工程档案直接移交给市档案馆。2．问题

（1）事件一做法是否妥当？为什么？

（2）事件二做法是否妥当？为什么？

解答（1）不妥。因为，建设工程项目实行总承包的，总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交；各分包单位应将本单位形成的工程文件，整理、立卷后及时移交总包单位。（2）不妥。因为建设单位应收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案，并向当地档案馆（室）移交一套符合规定的工程档案。

【案例1A420060-3】 1．背景

某市光华商住楼，框架结构，地上6层，局部为7层，基础为钢筋混凝土条形基础，房屋总高度为22m，底层为商店，二层以上为住宅，总建筑面积8395m2。由市建筑设计所设计，第二建筑工程公司施工总承包。该工程于2004年5月8日开工，2005年4月8日竣工。2．问题

（1）该工程地基检查验收可用什么方法？

（2）基础分部工程验收应由谁组织？参加验收的单位有哪些？

（3）基础分部工程验收工作有哪些规定？

解答

（1）该工程地基检查验收的可用方法是：观察法和钎探法。

（2）基础分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织勘察、设计单位及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求

和有关规范规定进行。

（3）地基与基础工程验收工作应按下列规定进行：

1）分项工程的质量验收应分别按主控项目和一般项目验收；

2）隐蔽工程应在施工单位自检合格后，于隐蔽前通知监理（建设单位）等有关人员检查验收，并形成中间验收文件后，方可隐蔽；

3）分部（子分部）工程的验收，应在所含分项工程全部通过验收的基础上，对必要的部位进行见证检验。

【案例1A420070-1】 1．背景

某厂拟建一钢筋混凝土排架结构单层厂房，通过招标方式选择某建筑公司承建，于2004年3月18日开工建设，合同工期300日历天。在施工过程中，对柱子质量进行检查，发现有10根柱子存在不同程度的质量问题。

事件一：其中有两根柱子经有资质的检测单位检测鉴定，能够达到设计要求；

事件二：另有两根柱子经有资质的检测单位检测鉴定，达不到设计要求，并请原设计单位核算，能够满足结构安全和使用功能；

事件三：有三根柱子经有资质的检测单位检测鉴定，达不到设计要求，并请原设计单位核算，不能满足结构安全和使用功能，经协商进行加固补强，在柱子外再放部分钢筋，再浇混凝土，补强后能够满足安全使用要求；

事件四：还有三根柱子混凝土强度与设计要求相差甚远，加固补强仍不能满足安全使用要求。2．问题：

（1）对事件一应如何处理？依据是什么？

（2）对事件二应如何处理？依据是什么？

（3）对事件三应如何处理？依据是什么？

（4）对事件四应如何处理？依据是什么？

解答（1）事件一中的两根柱子应予以验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定：当建筑工程质量不符合要求时，经有资质的检测单位鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。（2）事件二中的两根柱子可予以验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定：当建筑工程质量不符合要求时，经有资质的检测单位鉴定虽达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。

（3）事件三中的三根柱子可按技术处理方案和协商文件进行验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定：当建筑工程质量不符合要求时，经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

（4）事件四中的三根柱子严禁验收，必须拆除重建，重新验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定：通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，严禁验收；经返工重做的，应重新进行验收。

【案例1A420070-2】 1．背景

某建筑装饰装修工程，业主与承包商签订的施工合同协议条款约定如下：（1）工程概况：该工程现浇混凝土框架结构，18层，建筑面积110000m2，平面呈“L”形，在平面变形处设有一道变形缝，结构工程于2007年6月28日已验收合格。

（2）施工范围：首层到18层的公共部分，包括各层电梯厅、卫生间、首层大堂等的建筑装饰装修工程，建筑装饰装修工程建筑面积13000m2。

（3）质量等级：合格。

（4）工期：2007年7月6日开工，2007年12月28日竣工。

开工前，建筑工程专业建造师（担任项目经理，下同）主持编制施工组织设计时，拟定的施工方案为以变形缝为界，分两个施工段施工，并制定了详细的施工质量检验计划，明确了分部（子分部）工程、分项工程的检查点。其中，第三层铝合金门窗工程的检查点为2007年9月16日。2．问题

（1）按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001），该建筑装饰装修工程的分项工程应如何划分检验批？

（2）第三层门窗工程2007年9月16日如期安装完成，建筑工程专业建造师安排资料员填写质量验收记录，项目专业质量检查员代表企业参加验收，并签署检查评定结果，项目专业质量检查员签署的检查评定结果为合格。请问该建造师的安排是否妥当？质检员如何判定门窗工程检验批是否合格？

（3）2007年10月22日铝合金窗安装全部完工，建筑工程专业建造师安排项目专业质量检查员参加验收，并记录检查结果，签署检查评价结论。请问该建造师的安排是否妥当？如何判定铝合金窗安装工程是否合格？

（4）2007年11月16日门窗工程全部完工，具备规定检查的文件和记录，规定的有关安全和功能的检测项目检测合格。为此，建筑工程专业建造师签署了该子分部工程检查记录，并交监理单位（建设单位）验收。请问该建造师的做法正确吗？

（5）2007年12月28日工程如期竣工，建筑工程专业建造师应如何选择验收方案，如何确定该工程是否具备竣工验收条件？单位工程观感质量如何评定？

（6）综合以上问题，按照过程控制方法，建筑装饰装修工程质量验收有哪些过程？

解答（1）分项工程的检验批可根据施工及质量控制和验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。建筑装饰装修工程一般按楼层划分检验批。

（2）建筑工程专业建造师的安排不妥当。检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写。

项目专业质量检查员判定第三层门窗工程安装检验批合格时应符合下列规定：

1）具有完整的质量控制资料（文件和记录）：具有完整的施工操作依据、质量检查记录。2）主控项目的质量经抽样检查合格：抽查样本均应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001）“5门窗工程”子分部中相应分项工程的主控项目的规定。3）一般项目的质量经抽样检查合格：抽查样本的80％以上应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001）“5门窗工程”子分部中相应分项工程的一般项目的规定。其余样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷，其中有允许偏差的检验项目，其最大偏差不得超过规定允许偏差的1.5倍。

（3）建筑工程专业建造师的安排不妥当。分项工程的质量验收应由项目专业技术负责人负责。分项工程验收记录的表头及检验批部位、区段、施工单位检查评定结果，由项目专业质量检查员填写，由项目专业技术负责人检查后给出评价并签字，交监理单位或建设单位验收。

（4）建筑工程专业建造师的做法正确。

因为本案例背景中门窗工程质量没有不符合要求的事实，并且该子分部工程质量符合下列规定： 1）具备规定检查的文件和记录。即：

·门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

·材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

·特种门及其附件的生产许可文件。

·隐蔽工程验收记录。

·施工记录。

2）具备规定的有关安全和功能的检测项目--外墙金属窗的抗风压性能，空气渗透性能和雨水渗漏性能检测的合格报告。

3）观感质量应符合门窗工程的各分项工程中一般项目的要求。

（5）建筑工程专业建造师应选择将该工程作为单位工程验收的方案。因为，当建筑工程只有装饰装修分部工程时，该工程应作为单位工程验收。

该工程竣工验收应当具备五项条件：

·完成工程设计和合同约定的各项内容； ·有完整的技术档案和施工管理资料；

·有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

·特种门及其附件的生产许可文件。

·隐蔽工程验收记录。

·施工记录。

2）具备规定的有关安全和功能的检测项目--外墙金属窗的抗风压性能，空气渗透性能和雨水渗漏性能检测的合格报告。

3）观感质量应符合门窗工程的各分项工程中一般项目的要求。

（5）建筑工程专业建造师应选择将该工程作为单位工程验收的方案。因为，当建筑工程只有装饰装修分部工程时，该工程应作为单位工程验收。该工程竣工验收应当具备五项条件：

·完成工程设计和合同约定的各项内容；

·有完整的技术档案和施工管理资料；

·有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

·有设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

·有施工单位签署的工程保修书。

观感质量验收是经过现场对工程的检查，由检查人员共同确定评价，分为分部（子分部）工程观感质量验收和单位工程观感质量验收。

观感质量检查标准没有具体化，基本上是各检验批的验收项目，多数在一般项目内。观感质量检查往往难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行，并由每个人的主观印象判断，由检查评价人员宏观掌握。检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论，而是综合给出质量评价：好、一般、差。如果没有明显达不到要求的，就可以评价为“一般”；如果某些部位质量较好，细部处理到位，就可评为“好”；如果有的部位达不到要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的，则评为“差”。对于评价为“差”的检查点应通过返修处理，不能返修的只要不影响安全和使用功能的可以验收；有影响安全和使用功能的项目，不能评价，应返工后再评价。

（6）工程质量验收分为过程验收和竣工验收。过程验收包括：隐蔽工程验收，分项、分部（子分部）工程验收。

【案例1A420070-3】 1．背景

某单层厂房，建筑面积为7200m2，跨度为30m，结构为预制钢筋混凝土柱、钢屋盖。建设单位为了新产品早投产，在未办理好规划许可证、开工报告及质量监督手续时，强行要求施工单位开工。在主体结构封顶后，部分屋盖结构突然塌落，造成两人死亡、两人重伤，直接经济损失36万元。经调查发现该工程钢屋架制作不符合规范要求，纵向未设剪刀撑，采用的部分材料材质不符合要求。2．问题

（1）分析该工程质量事故发生的原因。

（2）工程质量事故可分为哪几类？该事故属于哪一类？为什么？

解答

（1）该工程质量事故发生的原因主要是：施工和管理问题；设计计算问题；建筑材料不合格；违反建设程序。

（2）国家现行对工程质量事故通常采用按造成损失严重程度划分为：一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故三类。重大质量事故又划分为：一级重大事故、二级重大事故、三级重大事故和四级重大事故。该质量事故属于三级重大事故。因为，具备下列条件之一者为三级重大事故：1）死亡3人以上，9人以下；2）重伤20人以上；3）直接经济损失30万元以上，不满100万元。而本工程直接经济损失达36万元，满足三级重大事故条件。

【案例1A420070-4】 1．背景

某车间厂房，建筑面积5163m2，市第三建筑公司施工总承包，预应力屋面板由市建筑构件公司分包生产并安装。施工时边跨南端开间的屋面上四块预应力大型屋面板突然断裂塌落，造成1人死亡、2人重伤、直接经济损失16万元。事故发生后调查发现构件公司提供的屋面板质量不符合要求，建设单位未办理质量监督和图纸审核手续就仓促开工，施工过程中不严格按规范和操作规程，管理紊乱。2．问题

（1）分析该工程质量事故发生的原因。

（2）工程质量事故处理的基本要求是什么？

解答

（1）该起工程质量事故发生的原因是：建筑制品屋面板质量不合格；违背建设程序，建设单位未办理质量监督和图纸审核手续就仓促开工；施工和管理问题，施工过程中不严格按规范和操作规程，管理紊乱。

（2）工程质量事故处理的基本要求。1）处理应达到安全可靠，不留隐患，满足生产、使用要求，施工方便，经济合理的目的。2）重视消除事故原因。3）注意综合治理。

4）确定处理范围。5）正确选择处理时间和方法。6）加强事故处理的检查验收工作。7）认真复查事故的实际情况。

8）确保事故处理期的安全。

【案例1A420070-5】 1．背景

某市一摩托车厂新建40000m2钢结构厂房，其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼，基础为桩承台基础，一层地面为C20厚150mm混凝土。2001年开工，2002年竣工。施工A轴桩承台基础时，放线人员由于看图不细，承台基础超挖0.5m；由于基坑和地面回填土不密实，致使地面沉降开裂严重。2．问题（1）超挖部分是否需要处理？如何处理？

（2）回填土不密实的原因及防治方法是什么？

解（1）需要处理，应会同设计人员共同商定处理方法，通常可采用回填夹砂石、或夹土石、石屑、粉煤灰、3:7或2:8灰土等，并夯实。

（2）回填土密实度达不到要求的原因及防治方法

1）现象：回填土经夯实或碾压后，其密实度达不到设计要求，在荷载作用下变形增大，强度和稳定性下降。

2）原因：①土的含水率过大或过小，因而达不到最优含水率下的密实度要求。②填方土料不符合要求。③碾压或夯实机具能量不够，达不到影响深度要求，使土的密实度降低。

3）防治：①不合要求的土料挖出换土，或掺入石灰、碎石等夯实加固。②因含水量过大而达不到密实度的土层，可采用翻松晾晒、风干，或均匀掺入干土等吸水材料，重新夯实。③因含水量小或碾压机能量过小时，可采用增加夯实遍数或使用大功率压实机碾压等措施。

【案例1A420070-6】

1．背景：某住宅楼，6层砖混结构，建筑面积为6518m2。该住宅楼发生如下事件：

事件一：在施工中，发现四层二根梁局部有蜂窝、孔洞。

事件二：竣工两年后，在平屋顶屋檐下和顶层圈梁2～3皮砖的灰缝位出现水平裂缝，沿外墙顶部断续分布，两端较中间严重。

2．问题（1）事件一发生的原因是什么？应如何防治？

（2）事件二是什么质量问题？应如何防治？

解答（1）事件一发生的原因：

1）模板表面不光滑，并粘有干硬的水泥浆块等杂物。2）木模板在混凝土入模之前没有充分湿润。3）钢模板脱模剂涂刷不均匀。

4）模板拼缝不严，浇筑的混凝土跑浆。5）混凝土坍落度、和易性不好。6）混凝土浇筑时振捣不当。

7）混凝土浇筑高度超过规定要求，且未采取措施，导致混凝土离析。

防治： 1）小蜂窝可先用水冲洗干净，用1:2水泥砂浆修补；大蜂窝，先将松动的石子和突出颗粒剔除，并剔成喇叭口，然后用清水冲洗干净湿透，再用高一级豆石混凝土捣实后认真养护。2）孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中孔洞时，应在梁底用支撑支牢，然后再将孔洞处的不密实的混凝土凿掉，要凿成斜形（外口向上），以便浇筑混凝土。用清水冲刷干净，并保持湿润72h，然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后，认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土。

（2）事件二是砌筑墙体的温度裂缝质量问题。

防治 1）合理安排屋面保温层施工。由于屋面结构层施工完毕至作好保温层，中间有一段时间间隔，因此屋面施工尽量避开高温季节。

2）屋面挑檐可采取分块预制或者顶层圈梁与墙体之间设置滑动层。

3）对于非地震地区一般性裂缝，若数年后不再发展，则可认为不影响结构安全使用，局部宽缝处，用砂浆堵抹即可；对于影响安全使用的结构裂缝和因墙体原材料强度不够而发生的裂缝，应会同设计部门提出方案后，进行加固处理。【案例1A420070-7】

1．背景：某市一公共建筑工程，建筑面积19168m2，框架结构，地上6层，地下1层。由市第三建筑公司施正总承包，2002年5月8日开工，2003年6月30日竣工。施工中发生如下事件：

事件一：地下室外壁防水混凝土施工缝有多处出现渗漏水； 事件二：屋面卷材防水层多处起鼓。2．问题（1）试述事件一产生的原因和治理方法。

（2）试述事件二产生的原因和治理方法。

解答（1）原因分析：

1）施工缝留的位置不当。

2）在支模和绑扎钢筋的过程中，锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除。浇筑上层混凝土后，在新旧混凝土之间形成夹层。

3）在浇筑上层混凝土时，没有先在施工缝处铺一层水泥浆或水泥砂浆，上、下层混凝土不能牢固粘结。

4）钢筋过密，内外模板距离狭窄，混凝土浇捣困难，施工质量不易保证。5）下料方法不当，骨料集中于施工缝处。

6）浇筑地面混凝土时，因工序衔接等原因造成新老接槎部位产生收缩裂缝。治理方法：

1）根据渗漏、水压大小情况，采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。

2）不渗漏的施工缝，可沿缝剔成八字形凹槽，将松散石子剔除，刷洗干净，用水泥素浆打底，抹1:2.5水泥砂浆找平压实。（2）原因分析

在卷材防水层中粘结不实的部位，窝有水分和气体，当其受到太阳照射或人工热源影响后，体积膨胀，造成鼓泡。

治理：1）直径100mm以下的中、小鼓泡可用抽气灌胶法治理，并压上几块砖，几天后再将砖移去即成。

2）直径100～300mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层，再用刀将鼓泡按斜十字形割开，放出鼓泡内气体，擦干水分，清除旧胶结料，用喷灯把卷材内部吹干；然后，按顺序把旧卷材分片重新粘贴好，再新贴一块方形卷材（其边长比开刀范围大100mm），压入卷材下；最后，粘贴覆盖好卷材，四边搭接好，并重做保护层。上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。

3）直径更大的鼓泡用割补法治理。先用刀把鼓泡卷材割除，按上一作法进行基层清理，再用喷灯烘烤旧卷材槎口，并分层剥开，除去旧胶结料后，依次粘贴好旧卷材，上铺一层新卷材（四周与旧卷材搭接不小于100mm）；然后，贴上旧卷材，再依次粘贴旧卷材，上面覆盖第二层新卷材；最后，粘贴卷材，周边压实刮平，重做保护层。

【案例1A420080-1】 1．背景

某写字楼工程外墙装修用脚手架为一字形钢管脚手架，脚手架东西长68m，高36m。2003年10月10日，项目经理安排3名工人对脚手架进行拆除，由于违反拆除作业程序，当局部刚刚拆除到24m左右时，脚手架突然向外整体倾覆，架子上作业的3名工人一同坠落到地面，后被紧急送往医院抢救，2人脱离危险，1人因抢救无效死亡。经调查，拆除脚手架作业的3名工人刚刚进场两天，并非专业架子工，进场后并没有接受三级安全教育，在拆除作业前，项目经理也没有对他们进行相应的安全技术交底。2．问题

（1）何为特种作业？建筑工程施工哪些人员为特种作业人员？（2）何为三级安全教育？请简述三级安全教育的内容和课时要求。

（3）建筑工程施工安全技术交底的基本要求及应包括的主要内容有哪些？

（4）建筑工程施工安全管理目标包含哪些具体控制指标？

解答（1）特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。建筑工程施工中电工、电焊工、气焊工、架子工、起重机司机、起重机械安装拆卸工、起重司索指挥工、施工电梯司机、龙门架及井架物料提升机操作工、场内机动车驾驶员等人员为特种作业人员。

（2）三级安全教育是指公司、项目、班组三个级次的安全教育。

1）公司级安全教育的内容应包括：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全生产规章制度等。培训教育时间不少于15学时。

2）项目级安全教育的内容应包括：现场安全生产制度、现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。培训教育时间不少于15学时。

3）班组级安全教育的内容应包括：本工种安全技术操作规程、本工种易发事故案例剖析、所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用、岗位劳动纪律等。培训教育时间不少于20学时。

（3）安全技术交底应与下达施工任务同时进行，交底要有书面记录，交底人与被交底人双方应履行签字手续。其主要内容应包括：

1）工作场所或工作岗位可能存在的不安全因素。

2）所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用。

3）施工任务及安全技术操作规程。4）安全注意事项等。

（4）建筑工程施工安全管理目标包括伤亡控制指标、安全达标目标和文明施工目标。【案例1A420080-2】

1．背景： 某市拟在第二大街地下0.7m深处铺设一条污水管道，为不破坏路面，准备采用顶管施工，该工程由某建筑公司第一工程处承接。1999年9月4日，项目经理电话安排3名工人进行前期准备工作，在南城立交桥北侧100m处的污水管道井内，开出一条直径110mm，长12m的管道，将与道路东侧雨水收集井相连接。3名工人到现场后，1名工人下井到1.2m深处用电钻进行钻孔，工作不到1h就出现中毒症状并晕倒在井下，地面上2人见状相继下井抢救，因未采取任何保护措施，也相继中毒窒息晕倒，3人全部死亡。

2．问题（1）请简要分析这起事故发生的主要原因。

（2）建筑企业常见的主要危险因素有哪些，可导致何种事故？

（3）请简述建筑工程施工危险源辨识的基本程序。

（4）请简要说明应急预案应包括哪些核心内容？应急演练有哪几种方式？

解答（1）这起事故发生的主要原因有：

1）施工单位没有组织危险源辨识和风险评价，作业前未编制安全专项施工方案和应急预案。2）项目经理在安排施工前未勘察现场，未对工人进行书面的安全技术交底，未准备检测仪器和救援器材，未组织过应急救援演练。

3）作业人员安全意识不强，缺乏自我保护的能力。

（2）①洞口防护不到位、其他安全防护缺陷、人违章操作，可导致高处坠落、物体打击等；②电危害（物理性危险因素）、人违章操作（行为性危险因素），可导致触电、火灾等；③大模板不按规范正确存放等违章作业，可导致物体打击等；④化学危险品未按规定正确存放等违章作业，可导致火灾、爆炸等；⑤架子搭设作业不规范，可导致高处坠落、物体打击等；⑥现场料架不规范，可导致物体打击等。（3）建筑工程施工危险源辨识一般应首先按作业区、办公区、生活区、库房等划分区域进行。对于施工活动可以从分部到分项工程，再从分项工程的具体工艺流程中逐一辨识其对应的危险源。辨识时应充分考虑常规活动和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和生活起居安全、作业场所内的所有设备设施和所采购的劳动防护用品（包括相关方提供部分）的本质安全。

（4）应急预案的核心内容应包括：①对紧急情况或事故灾害及其后果的辨识、评价；②规定应急救援组织及人员的详细职责；③规定应急救援行动的指挥与协调；④明确应急救援中可使用的设备、设施、物资、资金、人力和其他资源（包括社会和外部援助资源）等；⑤明确在紧急情况或事故灾害发生时确保生命财产安全、环境安全的具体措施；⑥规定现场恢复程序；⑦其他（如对应急培训、演练的具体要求）。应急演练应制定详细计划，按计划组织实施。应急演练一般分为功能性演练、桌面演练和全面演练等。

【案例1A420090-1】

“安全管理”检查评分表实得76分，换算在汇总表中“安全管理”分项实得分为多少？

【案例1A420090-2】

某工地没有塔吊，则塔吊在汇总表中有缺项，其他各分项检查在汇总表的实得分为84分，计算该工地汇总表实得分为多少？

【案例1A420090-3】

施工用电”检查评分表中，“外电防护”缺项（该项应得分值为20分），其他各分项检查在汇总表的实得分为64分，计算该评分表实得分是多少？换算到汇总表中应为多少分？、【案例1A420090-4】

如在施工用电检查表中，外电防护这一保证项目缺项（该项为20分），其余的“保证项目”检查实得分合计为20分(应得分值40分)，该分项检查表是否能得分？

【案例1A420090-5】

某工地有多种脚手架和多台塔吊，落地式脚手架实得分为86分、悬挑脚手架实得分为80分；甲塔吊实得分90分、乙塔吊实得分为85分。计算汇总表中脚手架、塔吊实得分。

【案例1A420090-6】

1．背景：某工程项目部项目经理在7月中旬依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-99），组织对现场脚手架和临时用电情况进行了专项检查。该现场搭设的是一双排落地式钢管脚手架，架高54m。临时用电系统为“三相五线制”TN-S系统。经检查评分，在《施工用电检查评分表》中：外电防护实得分20分；接地与接零保护系统实得分10分；配电箱与开关箱实得分13分；现场照明实得分6分；配电线路实得分14分；电器装置实得分9分；变配电装置实得分为0分；用电档案实得分为9分。

2．问题（1）《落地式外脚手架检查评分表》中哪几个检查项目为保证项目？保证项目在检查评分表中起何作用？

（2）请计算《施工用电检查评分表》实得多少分？换算到汇总表中应为多少分？

解答（1）《落地式外脚手架检查评分表》中施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收6项内容为保证项目。保证项目为一票否决项目，在实施安全检查评分时，当一张检查表的保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时，此张检查评分表不得分。

（2）该检查表实得分为：20（外电防护实得分）+10（接地与接零保护系统实得分）+13（配电箱与开关箱实得分）+6（现场照明实得分）+14（配电线路实得分）+9（电器装置实得分）+0（变配电装置实得分）+9（用电档案实得分）=81（分）

换算到汇总表中应为：10（汇总表中应得满分分值）×81（检查评分表实得分数）/100=8.1（分）

【案例1A420100-1】

1．背景： 某工程地下一层、深4.5m，地上28层、高85.0m，由某省一建公司总承包。2004年7月8日，一建公司将基坑开挖分包给某土方承包单位进行施工，土方承包单位在基坑没有做支护和放坡的情况下，指派挖掘机司机赵某按照现场放线、由基坑东侧从南向北开挖。9日上午10时左右，土方挖至地下室北端，挖掘机开始向西开挖，此时由现场土建工长安排3名工人浇筑南端基坑底的垫层。下午2时左右，南侧土壁发生土方坍塌，从事承台垫层施工的3名工人被埋身亡。2．问题

（1）请简要分析这起事故发生的主要原因。（2）请简述基坑（槽）土方开挖与回填施工的安全技术措施。解答（1）这起事故发生的主要原因有：

1）土方工程施工前未编制专项施工方案，未按有关程序报批，未安排专职安全管理人员实施现场监督管理，施工中也没有做相应的技术要求，土方开 挖边坡呈直壁状，致使边坡稳定处于极度不安全状态。

2）现场土建工长违章指挥工人到未采取放坡和加固措施的基坑下方危险区域施工。

3）现场安全管理不到位，作为总承包单位和工程监理单位对土方承包单位施工人员不按要求放坡的行为和事实不加制止。

4）现场作业人员安全意识不强、自我保护和防范事故的能力不够。

（2）答案详见1A420101。【案例1A420100-2】

背景：某工厂二期工程，由省建工总承包公司承建。工程的结构形式为54m×45m矩形框架厂房，屋顶为球形节点网架结构，因省建工总承包公司不具备此网架施工能力，故建设单位将屋顶网架工程分包给某市网架厂，由省建工总承包公司配合搭设满堂脚手架，以提供高空组装网架的操作平台，脚手架高度为26m。为抢工程进度，网架厂在脚手架还未进行交接验收的情况下，便于2004年4月25日晚，将运至现场的网架部件（重约40t）全部成捆吊上脚手架，至使脚手架严重超载。4月26日上班后，施工作业人员在用撬棍解捆时，堆放网架部件所在的脚手架发生倒塌，脚手架上的网架部件及施工人员同时坠落，造成7人死亡、1人重伤的重大事故。

2．问题（1）请指出这起事故发生的直接原因。

（2）请简述对脚手架搭设人员的具体要求。

（3）请简述一般脚手架搭设专项施工方案应包括的主要内容。

（4）请简述一般脚手架检查验收程序及定期检查的主要内容。

解答（1）这起事故发生的直接原因是由于网架厂在脚手架还未进行交接验收的情况下，没有考虑脚手架承载能力要求，在脚手架上大量集中堆放网架部件，致使脚手架严重超载，最终导致失稳倒塌。（2）脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB 5036）考核合格的专业架子工，并应持证上岗。上岗人员应定期进行体检，体检合格者方可上岗作业。脚手架搭设人员在作业时，必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。（3）答案详见1A420102。（4）答案详见1A420102。【案例1A420100-3】

某公司办公楼工程为3层（局部4层）框架结构，建筑面积10000ｍ2,由市建一公司承接后，转包给私人包工头（挂靠该建筑公司、使用该公司资质）自行组织施工。该工程中厅屋盖主钢筋混凝土结构，长36m，宽20m，高15m，模板支架采用木杆，木杆直径为30～60mm，立杆间距为0.7～0.8m，步距为1.7～1.9m。于2004年5月20日下午开始浇筑混凝土，由于模板支架木杆过细，又缺少水平拉结和剪刀撑，造成架体承载力不够。当连续作业到21日凌晨时，突然发生屋顶梁板整体坍塌，造成5人死亡、1人重伤的重大事故。

2.问题（1）这起事故发生的主要原因是什么？（2）请简要分析这起事故的性质，谁应对这起事故负直接责任？

（3）请指出市建一公司主要负责人是否要对这起事故负主要领导责任，公司是否要负连带责任？依据是什么？

（4）现浇混凝土工程施工方案应包括的主要内容有哪些？

（5）现浇混凝土工程模板支撑系统的选材及安装的主要安全技术措施有哪些？

解答（1）这起事故发生的主要原因有： 1）施工队伍无相应资质，违规承揽任务。

2）模板工程施工前没有编制专项施工方案，施工中所使用的模板支架材质不符合要求，杆件间距过大，缺少水平拉结和剪刀撑，不能承载施工荷载和材料自重，最终导致失稳坍塌。3）施工现场管理混乱，违章施工。

（2）这是一起因违法转包、违章施工而导致的重大责任事故。直接责任者是从市建一公司转包该工程的私人包工头。

（3）市建一公司主要负责人应对这起事故负主要领导责任。因为该公司违反了《建筑法》关于禁止允许其他单位或个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程的规定，并且在施工期间该公司也未派人参与施工管理，作为公司主要负责人应对这起事故负主要领导责任，公司应对这起事故负连带责任。

（4）答案详见1A420103。（5）答案详见1A420103。

【案例1A420100-4】

某厂房工程上部屋架及支撑系杆由某建材公司制作完成，由市建筑安装公司以劳务清包的形式负责安装。双方协议规定，安装用吊车、机具、材料等均由建材公司提供，合同工期为8天。17日8时，市建筑安装公司施工人员进入现场，由于建材公司提供的16t吊车未能到位，建材公司代表王某就口头委托市建筑安装公司代租16t吊车。上午10时，市建筑安装公司现场负责人从个体户赵某处租用的16t吊车进场。下午3时26分该吊车用起重臂副钩吊起一自制铁筐，筐内违章乘坐4名工人在15m高的柱头上进行操作平台及爬梯的搭设，当完成第二根柱子平台的搭设，吊钩降落过程中，距地面约12m处突然发生副钩钩头脱落，导致自制铁筐及筐内人员一同坠落，造成3人死亡，1人重伤。事后经调查，市建筑安装公司租用的16t吊车无“准用证”，其副钩压力轴承已经损坏，在此次吊装作业过程中，由于副钩半圆卡块帽脱离，造成吊车副钩脱落。

2．问题（1）请指出市建筑安装公司施工现场负责人在这起事故中有哪些违规、违章行为？应负什么责任？

（2）《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）对机械出租单位和租赁使用单位的安全责任是如何界定的？

（3）请简述起重吊装作业预防起重伤害事故的安全技术措施。

解答（1）市建筑安装公司施工现场负责人的违规、违章行为包括：

1）从个体户手中租用未经当地有关部门安全检测检验且存在严重缺陷的设备。2）违章指挥作业人员乘坐用汽车吊吊起的自制铁筐进行高处安装作业。

这是一起具有严重违规、违章情节的重大责任事故，市建筑安装公司施工现场负责人应对这起事故负主要责任。

（2）《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）规定：

1）出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明，禁止出租检测不合格的机械 设备和施工机具及配件。2）租赁使用单位在使用前应按照相关标准对所租赁的机械设备和施工机具及配件进行验收，不得违章使用。

（3）答案详见1A420108 【案例1A420100-5】

背景：2002年1月12日，包工头何某接到某工地项目经理电话，要求帮助其拆除工地脚手架。13日上午，包工头何某带领其老乡5人前往工地，到工地与项目经理见面以后，便口头向5名老乡分配了一下任务。因来时匆忙，现场又没有富余的安全帽和安全带，5名工人就在没有佩戴任何安全防护用具的情况下开始作业。接近中午12点钟左右，包工头何某想叫5人下来吃饭，5人中的1人准备移动位置时，突然站立不稳，从架子上摔了下来，现场人员立即将其送往医院，但因内脏大量出血，于14日凌晨死亡。事后经 调查了解，死者本身患有高血压。

2．问题（1）请简要分析这起事故发生的主要原因。（2）请问患有哪些疾病的人员不宜从事建筑施工高处作业活动？

（3）何为“三宝”？何为“四口”？何为“十临边”？

（4）请回答对高处作业有哪些基本安全要求。

解答（1）这起事故发生的主要原因有： 1）脚手架拆除作业没有制定施工方案。

2）施工单位对拆除作业人员在上岗前没有进行安全教育和安全技术交底，也没有进行必要的身体检查。

3）拆除作业人员非专业架子工，无证上岗，违章作业。

4）施工单位和包工头均未为拆除作业人员提供安全帽、安全带和防滑鞋等安全防护用具。5）施工现场安全管理失控，对违章指挥、违章作业现象无人过问和制止。

（2）凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等疾病的人员不宜从事建筑施工高处作业活动。

（3）“三宝”是指：安全网、安全帽、安全带。“四口”是指：楼梯口、通道口、电梯井口、预留洞口。“十临边”是指：基坑周边；尚未安装栏杆或栏板的阳台周边；无外脚手架防护的楼面与屋面周围边；分层施工的楼梯与楼梯段边；龙门架、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道两侧边；框架结构建筑的楼层周边；斜道两侧边；料台与挑平台周边；雨篷与挑檐边；水箱与水塔周边等。

（4）答案详见1A420105。【案例1A420110-1】

背景：焊工贾某、王某在市职业大学教学楼工地负责焊接一个4.5m×2m×1.5m的水箱。两人在当天完成了4/5的工作量，下班后为了赶进度、抢工期，工地负责人又临时安排了一名油工加班施工，将水箱焊好的部分刷上了防锈漆。因箱顶离屋顶仅有50cm高的间隙，通风不良，到第二天早上上班时，防锈漆根本就没有干。焊工上班后，工地负责人虽然明知水箱上的油漆未干，但因不愿误工，就又安排焊工继续施焊。作业过程中，贾某钻进水箱内侧扶焊，王某站在外面焊接，刚一打火，轰的一声，水箱上的油漆发生了爆燃，王某、贾某顿时被火焰吞噬在内，事后随经救出，但两人均被深度烧伤，烧伤面积达25％。2．问题（1）请针对这起事故发生的原因，指出现场存在的主要问题有哪些？（2）请指出谁应对这起事故负主要责任。

（3）施工现场定期安全检查应由谁来组织？

解答（1）现场存在的主要问题有：

1）工地负责人没有严格按照焊接作业安全技术要求组织生产，合理安排工序，违章指挥，强令工人冒险作业。2）工地负责人在作业前没有对工人进行书面的安全技术交底。3）油漆作业和焊接作业不可以同时进行。4）没有严格执行动火审批和动火监护制度。

5）动火作业前和动火过程中没有按要求进行安全检查。6）作业人员安全意识不强，违章作业。（2）工地负责人应对这起事故负主要责任。

（3）施工现场定期安全检查应由现场项目经理亲自组织。【案例1A420110-2】

背景：由某建设工程有限公司承建的某经济技术产业园区一通用钢结构厂房工程，建筑面积40000m2，于2004年10月份开工。进入到11月份以后，该地区天气已逐渐转冷，但由于该工地冬期施工各项工作准备不及时，一直拖到12月份，工地生活区宿舍内的取暖问题也没有得到解决。这期间，好多工人夜间在宿舍内用铁桶燃烧劈柴取暖，但工地现场始终无人过问和检查。2004年12月3日，由于当天晚上雾大，气压较低，一宿舍内在燃烧劈柴取暖过程中发生集体一氧化碳中毒，到第二天凌晨其他人员发现时，宿舍内的3名工人已全部死亡。

2．问题（1）请简要分析这起事故发生的主要原因。

（2）请指出谁应对这起事故负主要责任。

（3）冬期施工“六防”指的是哪些？ 解答（1）这起事故发生的主要原因有：

1）施工单位在冬期施工期间没有落实取暖、防中毒、防火等安全措施。

2）现场安全教育不到位，工人安全意识不强，私自违规在宿舍内用铁桶燃烧劈柴取暖。3）现场安全管理失控，安全检查不到位，对工人私自在宿舍内用铁桶燃烧劈柴取暖的问题无人过问和制止。

（2）工地负责人应该对这起事故负主要责任。

（3）冬期施工“六防”是指防冻、防寒、防滑、防火、防爆、防一氧化碳中毒。【案例1A420110-3】

背景:某大厦装修改造工程由某市建工集团承包，该建工集团将建筑物的局部拆除工程转包给某建筑工程处（房建二级资质），该建筑工程处又雇用了一无资质施工队做劳务分包。2004年4月20日，作业人员在拆除大厦17层④～⑩轴外檐悬挑结构时，采用先拆除⑤～⑨轴的外檐，然后再拆除④轴和⑩轴处的局部外檐。该悬挑外檐结构由悬挑梁和外檐板组成，总长21.6m，轴间距3.6m。上部结构为悬挑梁，外檐板在悬挑梁下部（板厚80mm,板高5.0m）,由悬挑梁承力。但是在拆除之前，施工负责人没有讲明悬挑结构的承力部位，也没有说清楚拆除程序，作业人员错误的先凿除了⑤～⑨轴与柱相连接的悬挑梁混凝土。下午4时左右，主楼工长、安全员和监理人员检查时，对作业人员的危险施工口头进行了批评指正后离开。次日，作业人员继续凿除④轴和⑩轴处与柱相连接的悬挑梁混凝土，并切断其连接钢筋，此时外檐板失去承力结构向外倾倒，砸坏外脚手架后整体塌落，造成裙房门厅支模人员4人死亡，5人受伤。2．问题（1）请简要分析这起事故发生的主要原因。

（2）请简要分析这起事故的性质。承包该项目的市建工集团是否负有责任？

（3）在安全检查中，发现有即发性事故危险的隐患时，安全检查人员应如何进行处置？

（4）对于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，安全检查人员应如何进行处置？

（5）安全检查应形成文字记录，对安全检查记录有哪些具体要求？

（6）事故隐患整改要执行“三定”的原则，“三定”指的是什么？ 解答（1）这起事故发生的主要原因有：

1）总包单位对拆除工程进行分包时，未认真审查分包单位资质，拆除过程中疏于管理。2）实施拆除作业的队伍在不具备拆除作业资质和对工程结构和施工方案不清楚的情况下违法、违章指挥施工。

3）作业人员不懂拆除作业技术要求，拆除程序错误，违章作业，冒险蛮干。

4）现场检查流于形式，检查人员对发现的严重安全隐患没有进行有效的制止和采取必要的整改措施。

(2）这是一起因非法转包、违法施工、违章作业、冒险蛮干和现场管理失控造成的重大责任事故。承建该项目的市建工集团负有管理责任。

（3）安全检查中对有即发性事故危险的隐患，安全检查人员应责令其立即停工整改。

（4）对于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，安全检查人员应当场指出并进行纠正。

（5）安全检查记录要全面、翔实，特别是对事故隐患的记录和描述必须要具体。

（6）“三定”是指：定整改责任人、定整改时间、定整改措施。

【案例1A420110-4】

背景:某大学生公寓楼在装修施工中，因使用汽油代替二甲苯作稀释剂，调配聚氨酯底层涂料时，引燃室内堆放着的防水材料，造成火灾并产生有毒烟雾，致使5人中毒窒息死亡，1人受伤。2．问题（1）请简要分析这起事故发生的主要原因。（2）请简述此类事故的预防对策。

解答（1）该火灾事故技术方面的原因是：调制油漆、防水涂料等作业应准备专门的作业间或作业场所，保持通风良好，作业人员佩戴防护用品，房间内备有灭火器材，预先清除各种易燃物品，并制定操作规程。此工地作业人员在堆放易燃材料附近，使用易挥发的汽油，未采取任何措施，违章作业导致发生火灾，是本次事故的直接原因。

该火灾事故管理方面的原因是：①该施工单位对工程进入装修阶段和使用易燃材料施工，没有制定相关的安全措施，也未配有专业管理人员对环境进行检查和配备必要的消防器材，最终导致火灾。②作业人员未培训交底，没有掌握相关知识，由于违章作业无人制止导致发生火灾。

（2）火灾事故预防对策：①施工前应编制安全技术措施；②先培训后上岗；③落实各级责任制。【案例1A420110-5】

背景:某装饰工程在临近冬季竣工扫尾时，公司安排4名作业人员进行扫尾工作，临时屋内无取暖设备，晚上几名人员使用盛砂浆的器具明火取暖，由于门窗紧闭，导致一氧化碳中毒，直到第二天上班后才被发现，导致3人死亡，1人重伤。

2．问题（1）从技术方面分析事故原因。（2）从管理方面分析事故原因。（3）请简述此类事故的预防对策。

解答（1）从技术方面上看，本次事故主要违章明火取暖，无通风措施导致的一氧化碳中毒事故。因为冬期取暖问题是施工中必须考虑的重要内容，无论施工取暖还是生活取暖，必须从冬期施工组织中统一设计取暖措施，并经验收，统一管理，建立制度，防止一氧化碳中毒及火灾事故，这已经是施工人员基本常识。

（2）从管理方面看，一是该施工企业管理上严重失误。二是进入冬期施工前，应对施工人员进行必要的安全教育，对冬期施工带来的不安全因素和危险予以告知，树立自我保护意识。

（3）本次事故是由于企业管理混乱和工作失误造成的。企业应该学习《建筑法》等有关施工管理规定，并遵照执行。要统一考虑在冬期施工取暖设施，注意通风，主要管理到位，把安全培训放在首位，事故就可避免。

【案例1A420110-6】

背景:某市经济技术开发区某住宅小区B区R栋工程由市建筑工程公司总承包，其模板工程分包给某建筑劳务公司。工程施工的物料提升机（龙门架）由市建筑工程公司提供，该提升机未经国家规定的有检测资质的机构进行检测。2002年4月30日，在模板工程分包单位使用提升机运送材料时，因提升机缺少安全停靠等安全装置，导致吊篮坠落，乘坐吊篮的3名作业人员中2人当场死亡，1人重伤。

2．问题（1）请简要分析这起事故发生的主要原因。

（2）请简要分析这起事故的性质。（3）物料提升机的安全装置主要有哪些？

（4）对物料提升机应如何进行防护？答案详见1A420108。解答（1）这起事故发生的主要原因有：

1）提升机未经国家规定的有检测资质的机构进行检测。2）安装后未经验收，缺少安全停靠等安全装置，违规使用。3）作业人员违章乘坐提升机吊篮上下。

（2）这是一起因违章指挥、违章作业导致的责任事故。

（3）物料提升机的安全装置主要包括：吊篮安全停靠装置、断绳保护装置、超高限位装置、过路保护装置、拖地保护装置、信号联络装置、警报装置、进料门等。高架提升机的安全装置还包括超载限制器、下极限限位器和缓冲器等。【案例1A420120-1】

背景:某住宅楼工程建筑面积2500m2，6层砖混结构，由县建筑公司总承包，并清包给某施工队。该施工队进场后，在现场临时用红砖和水泥瓦搭建了一间面积12m2的食堂，食堂炊事员为该施工队队长的妻子和他妻子的妹妹。2003年8月2日中午饭后，在食堂就餐的35人因食用未炒熟的扁豆而集体中毒，35人先后出现头晕、呕吐和腹泻现象，其中有7人发生严重昏迷，经送医院急救，34人先后脱离危险，1人死亡。事后经调查，该食堂未办理卫生许可证，食堂内卫生极差，粮食到处堆放，脏水随地泼倒，2名炊事人员对食品卫生安全知识一无所知，并且没有健康体检证。

2．问题（1）请问承建该工程的县建筑公司是否在这起食物中毒事故中负有责任？为什么？

（2）请简述对现场食堂应如何进行管理？

解答（1）承建该工程的县建筑公司应对这起食物中毒事故负主要责任。因为按照《建筑法》的规定，建筑工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全负责。该现场工人食堂在不具备卫生许可证、食堂炊事员不具备健康体检证和基本的食品卫生安全知识、食堂卫生脏、乱、差的情况下违规违章营业，作为总承包单位没有实施有效的管理，对违规违章行为无人过问和制止，最终导致工人集体食物中毒事故的发生，因此要对这起事故负主要责任。

（2）答案详见1A420122。

【案例1A420120-2】

背景：某18层商住楼，总建筑面积40000m2，占地面积19000m2，建筑高度60.55m，全现浇混凝土剪力墙结构，筏板式基础，2000年4月8日施工单位进场。2000年9月3日中午，工人小刘蹲在宿舍门前吃饭时，被高空落下的一混凝土块击中头部，造成颅骨开放性骨折，经抢救无效死亡。事后经调查，该现场工人宿舍离建筑物只有3.8m远，没有采取任何的隔离和防砸措施，建筑物主体结构也没有用密目安全立网进行封闭围护，楼层周边虽有防护栏杆，但栏杆下无挡脚板，也没有支挂安全立网。事故发生时，现场负责打扫卫生的工人李某在17层清扫垃圾，由于垃圾堆放过于靠边，致使混凝土块从高空滑落并砸在小刘头上。

2．问题（1）对施工现场临时用房的选址有哪些要求？

（2）在建工程内是否可以安排工人居住？答案详见1A420123。

（3）按照文明施工管理要求，现场消防安全管理的主要工作有哪些？

解答（1）施工现场地临时用房应选址合理，并应符合安全、消防要求和国家有关规定。

（2）在建工程内严禁住人。【案例1A420120-3】

背景：某建筑公司油工李师傅，从事该工种作业已有33年工龄，因年龄过大，加之企业效益不佳，2001年2月5日，公司人事部门电话通知李师傅在家待岗，2001年12月底，公司人事部门与李师傅解除了劳动合同。

2．问题（1）请问长期从事油漆作业，是否存在职业病危害？如果有，容易患什么样的疾病？

（2）公司在与李师傅解除劳动合同时，是否存在违法行为？为什么？李师傅是否有权索取其本人的职业健康监护档案复印件？

（3）建筑工程施工主要存在哪些职业危害？ 答案详见1A420124。（4）请简要回答工作场所应符合哪些职业卫生要求。答案详见1A420124 解答（1）长期从事油漆作业的人员存在职业病危害，容易患白血病和苯中毒。

（2）存在违法行为。因为按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定：用人单位对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

李师傅有权索取其本人的职业健康监护档案复印件，公司应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。

【案例1A420130】

背景：2008年8月1日某施工单位参加投标某一工程，招标文件对承包人的要求、双方责任和权力、材料供应、进度款支付、工程结算等事项作出了详细的说明。要求各投标单位于2008年8月20日完成投标工作（报价以工料单价法中的以直接费为计算标准）。

2．问题：按照以工料单价法中的以直接费为计算标准，施工单位的报价是多少？

【案例1A420140-1】

1．背景：某企业总承包的某公寓楼工程的投标文件中，土建工程的分部分项工程量清单计价合价为11810814.96元，措施项目清单计价合价为710609.49元，其他项目清单价合价为223212.33元，规费费率为清单价的6％，税率为不含税造价的3.41％。有部分任务由业主自行分包，并由承包企业管理，业主还自购部分材料，在招标文件中列出了预留金。

2．问题（1）按工程量清单计价时，要计算哪几类清单价？

（2）按工程量清单计价使用的分部分项工程的综合单价中包含哪些费用？

（3）按工程量清单计价时，房层建筑工程的措施项目中，通用项目和专业项目各有哪些？

（4）本工程应计算哪些其他项目的费用？为什么？

（5）按表1A420140-1计算单位工程费。

解答（1）按工程量清单计价时，要计算分部分项工程量清单费，措施项目清单费，其他项目清单费。

34（2）分部分项工程的综合单价包含人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。由于这种单价中不包含规费和税金两类规定的费用，故更能满足企业自主报价的需要和体现自身的报价水平。

（3）按工程量清单计价时，房屋建筑工程的措施项目中，通用项目包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、夜间施工、二次搬运、大型机械设备进出场及安拆、混凝土钢筋混凝土模板及支架、脚手架、已完工程及设备保护、施工排水及降水，专业项目指垂直运输机械（指施工方案中有垂直运输机械的内容、施工高度超过5m的工程）。

（4）本工程应计算的其他项目清单费用有：预留金、材料购置费、总承包服务费和零星工作项目费。因为业主自购部分材料，所以要计算材料购置费；因为有部分任务由业主自行分包，并由承包企业管理，所以要计算总承承包服务费；业主计算了预留金；承包人还要按人工消耗总量的1％计算零星工作项目费。

（5）单位工程费汇总表见表1A420140-2。

【案例1A420140-2】

背景：某宾馆装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为3个月，合同总价为400万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量15％以上时调整单价，调整后的综合单价为原综合单价的90％。合同约定客房地面铺地毯工程量为3800m2，单价为140元/m2；墙面贴壁纸工程量为7500m2，单价为88元/m2。施工过程中发生以下事件：

装修进行2个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房装修标准相同，工程量为980m2；走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为2300m2，因工程量清单中无项目，发包人与承包人依据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为15元/m2。

由于走廊设计变更等待新图纸造成承包方停工待料5d，造成窝工50工日（每工日工资20元）。

施工图纸中浴厕间毛巾环为不锈钢材质，但由发包人编制的工程量清单中无此项目，故承包人投标时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了不锈钢毛巾环并进行安装。工程结算时，承包人按毛巾环实际采购价要求发包人进行结算。

2．问题（1）因工程量变更，施工合同中综合单价应如何确定？

35（2）客房及走廊地面、墙面装修的结算工程款应为多少？

（3）由于走廊设计变更造成的工期及费用损失，承包人是否应得到补偿？

（4）承包人关于毛巾环的结算要求是否合理？为什么？

解答（1）合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有规定外，应按照下列办法确定： 1）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。

2）由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后的剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。

（2）客房地面及墙面装修结算工程款为：3800m2×140元/m2+7500m2×88元/m2=1192000元

走廊地面地毯按原单价计算的工程量为：3800m2×15％=570m2 走廊地面装修结算工程款为：570m2×140元/m2+(980m2－570m2)×140元/m2×90％=131460元

走廊墙面装修结算工程款为：2300m2×15元/m2=34500元

客房及走廊墙面、地面装修结算工程款为： 1192000元+131460元+34500元=1357960元

（3）由于等待新图纸造成暂时停工的责任在于发包人，因此发包人应对承包人的损失予以补偿，并顺延工期。

（4）承包人的要求不合理。对于工程量清单漏项的项目，承包人应在施工前向发包人提出其综合单价，经发包人确认后作为结算的依据。【案例1A420140-3】

背景：某施工单位对某公寓楼投标中标，建筑面积为4326m2，与招标人签订了合同。合同工期330日历天，2005年9月1日开工。协议书合同价格为316万元。在专用条款中约定，价格的调整，执行通用条款有关规定；单价调整，执行《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单的工程量增减的约定幅度为10％。在2005年10月31日承包人进行工程量统计时，发现原工程量清单漏项1项；工程量比清单项目超过8％的和12％的各1项，当即向工程师提出了变更报告，工程师在11月8日确认了该两项变更。11月18日向工程师提出了变更工程价款的报告，工程师在11月25日确认了承包人提出的变更价款的报告。2．问题（1）按确定合同价格的方式看，该合同属于哪一类？（2）该合同专用条款规定的调整合同价格的方式是否恰当？为什么？

（3）10月31日发现的清单漏项1项和工程量比清单超过的2项，在进行价格调整时，各用什么单价？

（4）承包人提出的变更工程价款的报告和工程师确认工程价款报告，时间是否有效？是否有效的依据是什么？

（5）如果工程师批准变更工程价款的报告生效，发包人何时支付该合同价款？

解答（1）这是一份可调价格合同。合同造价的316万元属暂定合同价，根据专用条款的规定，允许根据

通用条款进行调整。

（2）专用条款规定的调整合同价格的方式是恰当的，因为涉及的两个文件都对工程价款变更有明确的规定，其中不明确的工程量变更幅度也在此明确了。

（3）1项漏项的单价，由承包人提出，工程师（或发包人）确认后使用；工程量超过清单工程量8％的一项，由于在规定的幅度10％以内，故调整合同价格时，使用原清单的综合单价；工程量超过清单工程量12％的一项，由于在规定的幅度10％以上，故调整合同价格时，综合单价由承包人提出，工程师（或发包人）确认后使用。

（4）承包人提出的变更工程价款的报告，是在工程师确认工程变更后第11天，没有超过14天的规定，因此有效。工程师确认工程价款报告，是在承包人提出的变更工程价款的报告8天后，没有超过14天的规定，因此有效。

（5）如果工程师批准变更工程价款的报告生效，发包人作为追加合同价款，与工程款同期支付。【案例1A420140-4】背景：某业主与承包商签订了某建筑安装工程项目总包施工合同。承包范围包括土建工程和水、电、通风建设设备安装工程，合同总价为4800万元。工期为2年，第一年已完成2600万元，第2年应完成2200万元。承包合同规定：

（1）业主应向承包商支付当年合同价25％的工程预付款；

（2）工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及设备费按总价的62.5％考虑；

（3）工程质量保修金为承包合同总价的5％，经双方协商，业主从每月承包商的工程款中按5％的比例扣留。在保修期满后，保修金及保修金利息扣除已支出费用后的剩余部分退还给承包商；

（4）当承包商每月实际完成的建安工作量少于计划完成建安工作量的10％以上（含10％）时，业主可按5％的比例扣留工程款，在工程竣工结算时将扣留工程款退还给承包商；

（5）除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不作调整；

（6）由业主直接提供的材料和设备应在发生当月的工程款中扣回其费用。

经业主的工程师代表签认的承包商在第2年各月计划和实际完成的建安工作量以及业主直接提供的材料、设备价值见表1A420140-3。

解答（1）工程预付款金额为：2200×25％=550万元

（2）工程预付款的起扣点为：2200－550/62.5％=2200－880=1320万元

开始起扣工程预付款的时间为8月份，因为8月份累计实际完成的建安工作量为： 1100+180+210=1500万元＞1320万元

（3）1～6月份： 1～6月份应签证的工程款为：1100×（1－5％）=1045万元 1～6月份应签发付款凭证金额为：1045－90.56=954.44万元

7月份： 7月份建安工作量实际值与计划值比较，未达到计划值，相差(200－180)/200=10％ 7月份应签证的工程款为:180－180×(5％+5％)=180－18=162万元 7月份应签发付款凭证金额为：162－35.5=126.5万元

8月份： 8月份应签证的工程款为：210×(1－5％)=199.50万元

8月份应扣工程预付款金额为：(1500－1320)×62.5％=112.5万元 8月份应签发付款凭证金额为：199.50－112.5-24.4=62.6万元 9月份： 9月份应签证的工程款为：205×(1－5％)=194.75万元 9月份应扣工程预付款金额为：205×62.5％=128.125万元

9月份应签发付款凭证金额为：194.75－128.125－10.5=56.125万元 10月份： 10月份应签证的工程款为：195×(1－5％)=185.25万元 10月份应扣工程预付款金额为：195×62.5％=121.875万元 10月份应签发付款凭证金额为：185.25－121.875－21=42.375万元

11月份： 11月份建安工作量实际值与计划值比较，未达到计划值，相差：（190－180）/190=5.26％＜10％，工程款不扣。

11月份应签证的工程款为 ：180×(1－5％)=171万元 11月份应扣工程预付款金额为 ：180×62.5％=112.5万元 11月份应签发付款凭证金额为 ：171－112.5－10.5=48万元 12月份： 12月份应签证的工程款为 ：120×(1－5％)=114万元 12月份应扣工程预付款金额为 ：120×62.5％=75万元

12月份应签发付款凭证金额为 ：114－75－5.5=33.5万元（4）竣工结算时，工程师代表应签发付款凭证金额为：180×5％=9万元

【案例1A420140-5】

背景:某承包商承包某外资工程项目的施工，与业主签订的施工合同要求：工程合同价2000万元，工程价款采用调值公式动态结算；该工程的人工费可调，占工程价款的35％；材料费有三种可调：材料1占20％，材料2占15％，材料3占15％；不调值费用占15％。价格指数见表1A420140-4。

2．问题（1）通常工程竣工结算的前提是什么？竣工结算的原则是什么？

（2）如果该工程的竣工验收报告在6月30日被发包人认可，按合同示范文本要求，发包人最迟应在何时之前结算？

（3）如发包人按期不结算，发包人从何时起应支付拖欠工程款利息？如果结算，承包人何时之前将竣工工程交付发包人？

（4）用调值公式法进行结算，请计算该工程调之后的实际结算价。

【案例1A420150-1】

2．问题

（1）挣值法使用的三项成本值是什么？

（2）求出前20周每项工作的BCWP及20周末的BCWP。（3）计算20周末的合计ACWP、BCWS。

（4）计算20周的CV与SV，并分析成本和进度状况。

（5）计算20周的CPI、SPI，并分析成本和进度状况。

解答：（1）挣值法的三个成本值是：已完成工作预算成本（BCWP）、计划完成工作预算成本（BCWS）和已完成工作实际成本（ACWP）。

（2）对表1A420150-1进行计算，求得第20周末每项工作的BCWP；20周末总的BCWP为6370万元（见表1A420150-2）。

40（3）20周末ACWP为6240万元，BCWS为5340万元（见表1A420152-2）。

（4）CV＝BCWP－ACWP＝6370－6240＝130万元，由于CV为正，说明成本节约130万元。SV＝BCWP－BCWS＝6370－5340＝1030万元，由于SV为正，说明进度提前1030万元。（5）CPI＝BCWP／ACWP＝6370／6240＝1．02，由于CPI大于1，成本节约2％。

SPI＝BCWP／BCWS＝6370／5340＝1．19，由于SPI大于1，进度提前19％。

【案例1A420150-2】

1．背景： 某高校装修多间自习教室，计划进度与实际进度见图1A420150，图中粗实线表示计划进度（进度线上方的数据为每周拟完工作的计划成本），粗虚线表示实际进度（进度线上方的数据为每周实际发生成本），假定各分项工程每周计划进度与实际进度匀速进行，而且各分项工程实际完成工程量与计划完成总工程量相等。

2．问题

（1）计算每周成本数据，并将结果填入表1A420150-3。

（2）分析第5周末和第8周末的成本偏差和进度偏差。

（2）①第5周末成本偏差与进度偏差：

成本偏差＝已完工程实际成本－已完工程计划成本＝27－26＝1＞0，即成本超支1万元。

进度偏差＝已完工程实际时间－已完工程计划时间＝5－［3＋（26－19）／（26－19）］＝1（周），即进度拖后1周。

或：进度偏差＝拟完工程计划成本－已完工程计划成本＝36－26＝10（万元），即进度拖后10万元。

②第8周末成本偏差与进度偏差：

成本偏差＝已完工程实际成本－已完工程计划成本＝49－50＝－1＜0，即成本节约1万元。

进度偏差＝已完工程实际时间－已完工程计划时间＝8－［6＋（50－46）／（59－46）］＝1.69周，即进度拖后1.69周。

或：进度偏差＝拟完工程计划成本－已完工程计划成本＝65－50＝15（万元），即进度拖后15万元。

【案例1A420150-3】

背景：某工程施工项目的挖土任务，坑深为－4.2m，土方量为9000m2，平均运土距离为10km。合同工期为8天。企业自有甲、乙、丙液压反铲挖土机各4台、2台、2台，A、B、C自卸汽车各有15台、20台、18台。其主要参数见表1A420150-5和表1A420150-6。

2．问题（1）若挖土机和自卸汽车只能各取一种，数量没有限制，如何组合最经济？单方挖运直接费为多少？

（2）若每天1个班，安排挖土机和自卸汽车的型号、数量不变，应安排几台、何种型号挖土机和自卸汽车。

（3）按上述安排，土方的挖、运总直接费和每1m3土方的挖、运直接费为多少？

（4）若间接成本为直接费的15％，该任务需要多少成本和单方成本？

解答（1）挖土机每m3土方的挖土直接费各为：

甲机：1000÷400=2.5元/m3；乙机：1200÷550=2.18元/m3；丙机：1400÷700=2.00元/m3。见表1A420150-7，三个方案中丙机最便宜，故用丙机。自卸汽车每1m3运土直接费分别为：

A车：330÷30=10元/m3；B车：460÷48=9.58元/m3；C车：730÷70=10.43元/m3。见表1A420150-8，故取B车。

每1m3土方挖运直接费为2+9.58=11.58元/m3。

（2）每天需挖土机的数量为：9000÷（700×8）=1.6台，取2台。由于具有2台，可满足需要。挖土时间为：

9000÷（700×2）=6.43天取6.5天＜8天，可以按合同工期完成。

每天需要的挖土机和自卸汽车的台数比例为：700÷48=14.6台；则每天安排B自卸汽车数为：2×14.6=29.2台，取30台，但是B车只有20台，不能满足 需要，还要配配备A车（次便宜），配备的数量计算如下：

700×2－（48×2）=1400－960=440（m3）；440÷30=14.7(台)，取15台。A车具备了15台，可满足需要。

经以上计算，应配置B自卸汽车20台，A自卸汽车15台，可运土方为：

（20×48+15×30）×6.5=9165m3＞9000m3，即6.5天可以运完全部土方。

（3）土方挖、运总直接费和每1m3土方的挖、运直接费计算如下：

总直接费=（1400×2+460×20+330×15）×6.5=16950×6.5=110175元

单方直接费=110175÷9000=12.24元/m3。

（4）总成本和单方成本计算如下：

总成本=110175×（1+15％）=126701.25元。单方成本=126701.25÷9000=14.08元/m3。

【案例1A420190-1】

背景： 某施工总承包单位承接某五星级酒店总承包工程，经业主同意，该施工总承包单位对工程的精装修工程进行招标，施工总承包单位采取公开招标方式选择分包单位，要求投标单位具有装饰设计甲级、施工一级资质，并具有同类工程施工经验。共有A、B、C、D、E、F六家装饰施工单位报名，经过资格预审，投标单位F因资质证书不符合要求而未通过资格预审。该工程采用综合评标法，业主要求技术标和商务标分别装订报送，评标规定如下：

（1）技术标40分。其中施工方案20分，总工期8分，工程质量6分，项目班子3分，企业信誉3分。技术标各项内容的得分为各 评委评分去掉最高分和最低分后的平均数。

（2）商务标60分。以标底的40％与承包商报价算术平均数的60％之和为基准价，但最高或最低报价高于（或低于）次高（或次低）报价的15％者，在计算承包商的算术平均数时不予考虑，且其商务标得分为15分。以基准价为满分（60分），报价比基准价每下降1％，扣1分，最多扣10分，报价比基准价每增加1％，扣2分，扣分不保底。

（3）技术标与商务标综合得分最高者为中标单位。通过资格预审的A、B、C、D、E五家单位在投标截止时间前提交了投标文件，其中E单位将技术标与商务标分别封装，在封口处加盖单位公章和项目经理签字后在投标截止前1天报送招标代理公司，在规定开标前1h，又递交一份补充材料，修改投标报价，但施工总承包单位有关工作人员以一个投标单位不能提交两份投标文件为由，拒收补充材料。

开标会由施工总承包单位招标领导小组负责，开标前对各投标单位的资质进行审查。并对所有投标文件进行审查，确认A、B、C、D投标文件有效，E投标为废标，正式开标。

主持人宣读投标单位名称、投标价格、工期和有关投标文件的重要说明，见表1A420190-1和表1A420190-2。

经过计算按得分最高者中标原则确定了中标单位。

2．问题（1）从背景材料来看，在该项目招标投标程序中存在哪些问题？作简要说明。（2）E单位的投标书为何废标？（3）请按综合得分最高者中标原则确定中标单位。

解答（1）该项目招投标程序中存在以下问题：

1）施工总承包单位的工作人员不应拒收投标单位的补充文件，因为E投标单位在投标截止时间之

前所递交的任何正式书面文件都是有效文件，都是投标文件的有效组成部分。也就是说，补充文件与原投标文件共同构成一份投标文件，而不是两份相互独立的投标文件。2）资格审查应在投标之前进行。

（2）E单位投标文件仅有单位公章和项目经理签字，而无法定代表人或其代理人的印签，故作废标处理。

（3）计算各分包单位的商务标得分

（875.76－740.48）／875.76＝15.45％＞15％（934.50－886.45）／886.45＝5.42％＜15％

因承包商D报价低于次低报价的15％，计算基准价时不予考虑。

基准价925.6×40％＋（875.76＋886.45＋934.5）／3×60％＝909.58万元

A 单位 875.76／909.58×100％＝96.28％ B单位 886.45／909.58×100％＝97.46％ C单位 934.50／909.58×100％＝102.74％

各承包商的商务标得分为：

A 单位 60－（100－96.28）×1＝56.28 B单位 60－（100－97.46）×1＝57.46 C单位 60－（102.74－100）×2＝54.52 D单位 15 计算各承包商的综合得分： A 单位 37.55＋56.28＝93.83 B单位 36.02＋57.46＝93.48 C单位 35.21＋54.52＝89.73 D单位 36.42＋15＝51.42 经过综合评分计算比较可知，承包商A的综合得分最高，选择承包商A作为中标单位。

【案例1A420190-2】

背景:某省重点工程项目，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，建设单位自行决定采取邀请招标方式。共有A、B、C、D、E、F、G、H八家施工单位通过了资格预审，并于规定的时间9月10～16日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是投标截止时间，11月10日发出中标通知书。

在投标截止时间之前，A、C、D、E、F、G、H七家施工单位均提交了投标文件，并按招标文件的规定提供了投标保证金。10月18日，G施工单位于下午3时向招标人书面提出撤回已提交的投标文件，E施工单位于下午3时30分向招标人递交了一份投标价格下降5％的书面说明，B施工单位由于中途堵车于下午4时15分才将投标文件送达。

10月19日下午，由当地招标投标监督管理办公室主持进行了公开开标。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封并宣读各投标单位的名称、投标价格、工期和其他主要内容。

评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。

评标时发现A 施工单位投标报价大写金额小于小写金额；C施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项。

建设单位最终确定C施工单位中标，并在中标通知书发出后第45天，与该施工单位签订了施工合同。之后双方又另行签订了一份合同金额比中标价降低10％的协议。

2．问题（1）建设单位自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。

（2）G施工单位提出的撤回投标文件的要求是否合理？其能否收回投标保证金？说明理由。

（3）E施工单位向招标人递交的书面说明是否有效？说明理由。

（4）A、B、C、D、F、H六家施工单位的投标是否为有效标？说明理由。

（5）请指出开标工作的不妥之处，说明理由。

（6）请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。

（7）指出建设单位在施工合同签订过程中的不妥之处，并说明理由。

解答（1）根据《招标投标法》规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案例建设单位自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。

（2）根据《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。本案例中G施工单位于投标文件的截止时间前向招标人书面提出撤回已提交的投标文件，其要求是合理的，并有权收回其已缴纳的投标保证金。

48（3）E施工单位向招标人递交的书面说明有效。根据《招标投标法》的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

（4）B、C、D、F四家施工单位的投标不是有效标。B单位标书逾期送达；C单位的报价可以认定为低于成本；D单位的标书无法定代表人签字，也无法定代表人的授权委托书；F单位的情况可以认定为是明显不符合技术规格和技术标准的要求，属重大偏差。A、H 两家单位的投标是有效标，他们的情况不属于重大偏差。

（5）①根据《招标投标法》规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行，本案例招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月19日下午才开标，是不妥之处一；②根据《招标投标法》规定，开标应由招标人主持，本案例由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥之处二；③根据《招标投标法》规定，开标时由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，本案例由招标人检查投标文件的密封情况，是不妥之处三。

（6）评标委员会委员不应全部由招标人直接确定，而且评标委员会成员组成也不符合规定。根据《招标投标法》规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。

（7）在中标通知书发出后第45d签订施工合同不妥，依照《招标投标法》，应于30d内签订合同。在签订施工合同后双方又另行签订一份合同金额比中标价降低10％的协议不妥。依照《招标投标法》，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

【案例1A420190-3】

背景：某省级机关新建高层办公大楼建筑幕墙工程公开招标，投标人有省内外7家具有一级建筑幕墙施工资质的企业，投标时间是2002年9月。开标后，由招标代理机构按正常程序组织评标委员会进行评标，评标标准和方法在开标会议上公布，并作为《招标文件》附件的形式同时分发到各投标人。评标委员会对各投标人的资信、商务、技术标书进行了综合评分，按照得分多少，推荐A、B公司分别为第一、第二中标候选人。在评标结果公示前，就有投标人对A公司资质和工程业绩提出质疑，并向有关部门投诉。经A公司提供证明材料并经有关部门核实确认其资质、业绩真实有效。但招标人认为A公司是同时具有装饰和幕墙施工资质的企业，不如B公司单一幕墙施工资质企业专业，并以此为由否决了评标委员会的决定。经查阅招标文件和评标标准，均无对同时具有装饰和幕墙施工资质企业的限制性条款。由于来自外界的种种干扰，这个项目的招标结果一直推迟到超出投标有效期10天以后才公布，最后确定由B公司中标。因为B公司的投标报价为全部投标报价中的次高报价，招标人对其进行询标，要求它以不高于A公司的报价承包本项目。B公司对此做出了承诺。

2．问题（1）评标标准和方法在开标会议上公布是否合法，为什么？

（2）在确定中标人前，招标人与投标人进行承包价格谈判，是否合法？发生了上述情况应如何处理？

（3）在什么条件下，可以否决第一中标候选人中标？

解答（1）不合法。《中华人民共和国招标投标法》规定，招标文件应当包括招标项目的技术要求和评标标准等所有实质性要求和条件。国家发改委《关于进一步贯彻〈中华人民共和国招标投标法〉的通知》进一步明确规定：“评标标准和评标方法必须在招标文件中公开载明，并不得随意改变。凡未在招标文件中公开的评标标准和评标方法，不得作为评标依据。”

（2）不合法。《招标投标法》规定：“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。”发生了上述情况，应宣布中标无效，谈判双方都应对这一违法行为负法律责任。按照《招标投标法》规定，对招标人应给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

（3）《评标委员会和评标方法暂行规定》（建设部令第79号）规定：“使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。” 【案例1A420190-4】

背景：某办公楼工程在施工招标文件中规定：工程预付款数额为合同价款的10％，在合同签订并生效后10天内支付，当进度款支付累计达到合同总价的60％时一次性全额扣回。工程进度款按季度支付。

某承包商通过资格预审后，购买了招标文件。根据图纸测算和对招标文件的分析，确定该项目总估价为9000万元，总工期为24个月，其中：基础工程估价为1200万元，工期为6个月；上部结构工程估价为4800万元，工期为12个月；装饰和安装工程估价为3000万元，工期为6个月。该承包商为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对原估价作适当调整，基础工程调整为1300万元，结构工程调整为5000万元，装饰和安装工程调整为2700万元。另外，该承包商还考虑到，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述调整后的数额报价外，还建议业主将支付条件改为：预付款为合同价的5％，工程款按月支付，其余条款不变。该承包商将标书封装好并在封口处加盖本单位公章和法人代表签字后，在投标截止日期前1d上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1h，该承包商又递交了一份补充资料，其中声明将原报价降低4％。但是，招标单位的有关工作人员认为，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充资料。

2．问题（1）招标人对投标单位进行资格预审应包括哪些内容？

（2）该承包商所采用的不平衡报价法是否恰当？为什么？